装修合同纠纷起诉状范文

dversity gives people precious opportunities for tempering.通用参考模板（页眉可删）
装修合同纠纷起诉状范文
装修合同纠纷起诉状范文(一)
原告：，男，族，年月日出生，住
电话：13810。

被告：上海百居装饰工程有限公司北京经济技术开发区分公司。

住所地北京市北京经济技术开发区文化园西路3号
法人代表
电话：
被告：百居(中国)家居有限公司北京经济技术开发区店
住所地北京市北京经济技术开发区文化园西路3号
法人代表
电话：
案由：装饰装修合同纠纷
诉讼请求：
1、请求法院依法判令被告上海百居装饰工程有限公司北京经济技术开发区分公司继续履行《北京市家庭居室装饰装修工程施工合同》及《补充协议》。

2、请求法院依法判令被告上海百居装饰工程有限公司北京经济技术开发区分公司向原告支付违约金(自20__年10月26日起至工程交付之日止，每日按工程造价的2计算)。

3、请求法院依法判令百居(中国)家居有限公司北京经济技术开发区店继续履行《内购材料供应合同》。

4、诉讼费用由被告承担。

起诉事实与理由：
原告为了装修购买的位于北京市大兴区的房屋，于20__年4月20日与被告上海百居装饰工程有限公司北京经济技术开发区分公司(以下称百居开发区分公司)签订了《北京市家庭居室装饰装修工程施工合同》及《补充协议》，与百居(中国)家居有限公司北京经济技术开发区店(以下称百居开发区店)签订了《内购材料供应合同》。

二被告同属上海百安居公司，共同收取工程款。

合同约定，由百居开发区分公司负责施工，工程款共计元，工期75天，百安居采取特有的“清包工、陪购材料”的方式，原告所需装修材料必需在被告百居开发区店购买。

合同签订后原告根
据被告提供的预算在20__年月日至20__年月日往二被告共用的资金卡内付了材料款和人工费等共计0元，此款现仍有余额。

20__年月日开始施工后先后出现了多处质量问题，经与被告百居开发区分公司多次协商，最后双方于20__年10月26日达成解决方案，赔偿原告损失49593元。

此后由于被告方施工负责人变动等原因工程一直处于半停工状态，原告多次向百安居领导投诉、协商未果。

20__年6月22日被告方店长带工人在卫生间施工时违章操作，造成重大安全隐患，被小区物业责令整改，并告知以后由原告承担相应责任。

原告与被告的争议一直不能协商解决投诉至北京市工商局消保科，在该科的多次调解下百安居领导在20__年7月31日答应保证在一周内工程完工交付使用，可是事后工程仍然处于停工状态。

现在室内原告定制的嵌入墙内的十余组壁柜还没有安装，后续的电线、管道等附属设施无法安装。

由于工程停工时间长已装修部分无人维护造成墙面乳胶漆发黄，7扇木门和4个房屋的实木地板起翘开裂，这些质量问题难以完全修复。

被告工期延误已达二年多之久，理应继续履行合同、继续施工将符合质量要求的装修房屋交付给原告。

由于被告的违约行为造成原告二年多不能入住使用房屋，以及装修工程中存在多处质量问题给原告造成了巨大的经济损失，被告理应承担违约责任。

为此特提起诉讼，请依法裁决。

7胶部7年修工程讯
此致
北京市大兴区人民法院
起诉人：
装修合同纠纷起诉状范文(二)
原告郑州某某大装饰设计工程有限公司，住所地：郑州市紫荆山路商城路交叉口金城国贸1713室。

法定代表人：卢某某，任董事长。

被告纪超，男，1979年5月16日出生，汉族，住郑州市金水区丰产路27号院1号楼25号。

诉讼请求
一、判令被告支付原告工程款元，违约金元;
二、本案诉讼费由被告承担。

事实与理由
原告于20__年5月31日同被告签订《建筑装饰装修工程施工合同》，合同约定由原告承包被告发包的郑州市某某休闲商务会馆改造翻新项目，合同价款为人民币72万元，双方约定合同生效后由被告分四次向原告支付，具体付款方式为：签订合同当日支付42万元;本项目二楼、三楼地下室及一楼后包房完工支付
20万元;项目整体完工后三个月至一百天内支付9万元，并约定如在一百天后支付每延期一天被告应按照1000元/天的标准向原告支付滞纳金(违约金);工程验收12个月后20天内支付剩余1万元。

合同签订后，原告如约履行了合同义务，而被告却在支付第一笔合同价款和第二笔价款的一半(即1万元)后以种种理由推拖支付剩余款项。

由此给原告造成了巨大的经济损失，为维护原告的合法权益，特依据《中华人民共和国民事诉讼法》第108条之规定诉至贵院，请依法判如所请。

此致
郑州市金水区人民法院
具状人：郑州某某大装饰设计工程有限公司
二0一0年二月八日。