开发商购房合同(标准版)范本

合集下载

开发商购房合同范本5篇

开发商购房合同范本5篇开发商购房合同范本如何拟定？买售人应当仔细阅读本合同内容，对合同条款及专业用词理解不一致的，可向当地房地产开发主管部门咨询，如无异议视为双方同意内容。

下面小编给大家带来开发商购房合同范本。

开发商购房合同范本篇1出卖人(以下简称甲方)：_________________法定代表人：__________联系电话：________注册地址：___________邮政编码：__________营业执照号码：_______________________开户行：_____________帐号：_____________委托代理人(房地产经纪机构)：_____________法定代表人：__________联系电话：_________注册地址：____________邮政编码：_________营业执照号码：_____________________________房地产经纪机构资格证书编号：_____________开户行：__________帐号：_______________买受人(以下简称乙方)：______________________国籍/法定代表人：_____身份证(护照)/营业执照号码：_____地址：_____________邮政编码：_____________联系电话：_________________________________委托代理人：_______________________________国籍/法定代表人：________身份证(护照)/营业执照号码：___地址：____________邮政编码：______________联系电话：_____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用、守法的原则，经协商一致，达成如下条款：第一条民屋情况该民屋销售许可证号：____民屋座落：_____区、县__路、道、街_____。

开发商购房合同范本

开发商购房合同范本甲方（卖方）：_____________________乙方（买方）：_____________________鉴于甲方为房地产开发商，拥有位于_______________________（以下简称“该物业”）的房产开发权，并已取得相关开发、销售许可。

乙方有意向购买该物业。

双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，就乙方购买甲方开发的房产事宜达成如下合同条款：第一条房产信息1.1 甲方同意出售，乙方同意购买位于_____________________的房产（以下简称“该房产”），建筑面积为______平方米，具体位置及户型以附件一所示为准。

1.2 该房产的权属证明文件编号为：_____________________。

第二条价格及付款方式2.1 该房产的总售价为人民币（大写）______________________元整（￥______元）。

2.2 乙方选择以下第______种付款方式：（1）一次性付款：乙方应在本合同签订之日起______个工作日内支付全部房款。

（2）分期付款：乙方应在本合同签订之日起______个工作日内支付首付款人民币（大写）______________________元整（￥______元），余款按照以下方式支付：- 第一期：______年______月______日前支付人民币（大写）______________________元整（￥______元）；- 第二期：______年______月______日前支付人民币（大写）______________________元整（￥______元）；- 以此类推，直至全部房款支付完毕。

第三条交付与验收3.1 甲方应于______年______月______日前将该房产交付乙方使用。

3.2 交付时，甲方应提供该房产的《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。

3.3 乙方应在接收房产后______日内进行验收，如有异议，应在验收后______日内向甲方提出书面异议。

标准版购房合同完整版样式

标准版购房合同完整版样式一、合同双方甲方：（购房人）身份证号码：住所：联系电话：乙方：（房地产开发商）法定代表人：住所：联系电话：二、合同背景本合同是甲方与乙方就购买乙方所开发的房地产项目中的一套房屋（以下简称“房屋”）所订立的购房合同。

双方本着平等、自愿、公平的原则，经友好协商达成一致，特订立本合同。

三、房屋信息1. 房屋坐落：2. 房屋面积：3. 房屋用途：4. 房屋产权证号：5. 房屋权属：6. 房屋价格：7. 付款方式：（1）首付款：（2）贷款金额：（3）贷款期限：（4）贷款利率：8. 房屋交付时间：9. 房屋交付标准：10. 房屋装修标准：11. 其他附加条件：四、房屋交付与验收1. 乙方应在房屋交付前提供房屋交付通知书给甲方，甲方应在收到通知后十五个工作日内按合同约定支付全部房款。

2. 甲方应在房屋交付通知书规定的时间内到乙方指定的地点验收房屋，并填写房屋交付验收单。

3. 如甲方对房屋有任何质量问题或瑕疵，应在验收时向乙方提出书面通知，并要求乙方进行修复或补偿。

4. 乙方应在收到甲方书面通知后的合理期限内进行修复或补偿，若乙方未能在规定时间内解决问题，甲方有权要求解除合同并返还全部已支付款项。

五、房屋权属转移1. 乙方应在甲方支付全部房款后，办理房屋产权证书的过户手续，并将房屋产权证书交付给甲方。

2. 甲方应承担过户手续所需的相关费用，包括但不限于契税、工本费等。

六、违约责任1. 若甲方未按合同约定时间支付房款的，应按照合同约定支付逾期利息，并承担乙方因此产生的合理费用。

2. 若乙方未按合同约定时间交付房屋的，应按照合同约定支付违约金，并承担甲方因此产生的合理费用。

3. 若甲方或乙方在合同履行过程中违反合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

七、争议解决本合同的解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律。

如双方就合同内容或其执行发生争议，应友好协商解决；协商不成的，应提交有管辖权的人民法院诉讼解决。

开发商购房协议书范本8篇

开发商购房协议书范本8篇篇1甲方（出卖人）：______________________乙方（买受人）：______________________鉴于甲、乙双方就购买房产事宜，经友好协商，达成如下协议：一、协议目的甲乙双方同意，就甲方开发的房地产项目（以下简称“该房产”）的买卖事宜签署本协议。

本协议旨在明确双方的权利义务，确保双方在购房交易过程中的合法权益。

二、房产描述1. 房产位置：该房产位于______________________。

2. 房产面积：建筑面积为______平方米。

3. 房产结构：具体结构详见附件之房产平面图及说明。

4. 配套设施：该房产配套设施包括______等。

三、价格与支付方式1. 房产总价：人民币______元（大写：______元整）。

2. 支付方式：乙方应按照以下方式支付购房款项：（1）本协议签署之日起______日内，支付定金人民币______元；（2）房屋交付前支付尾款人民币______元。

四、房屋交付1. 交付期限：甲方应于本协议签署后的______个月内，将房屋交付给乙方。

2. 交付条件：房屋交付时，甲方应提供房屋权属证书等相关文件。

3. 乙方未按照约定支付购房款项的，甲方有权顺延交付日期。

五、违约责任1. 甲方未按约定时间交付房屋的，应支付乙方违约金，违约金为房屋总价的______%。

2. 乙方未按照约定时间支付购房款项的，甲方有权解除本协议，并扣除乙方已支付的定金。

3. 其他违约情况，双方应根据法律、法规及相关规定承担违约责任。

六、保修责任1. 房屋交付后，如因甲方原因造成房屋质量问题，甲方应承担保修责任。

2. 保修期限及保修范围详见附件之保修协议。

七、产权登记与权属证书1. 甲方应在房屋交付后______个月内，为乙方办理产权登记手续。

2. 产权登记完成后，甲方应在______日内将权属证书交付给乙方。

八、其他事项1. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效。

开发商购房合同模板

开发商购房合同模板在撰写开发商购房合同模板时，需要确保合同内容全面、准确，并且符合法律规定。

以下是一份简化版的购房合同模板内容，用于指导开发商和购房者之间的权利和义务：合同编号：甲方（卖方）： [开发商全称]地址： [开发商地址]法定代表人： [法定代表人姓名]乙方（买方）： [购房者全称]地址： [购房者地址]身份证号码/护照号码： [购房者身份证号码/护照号码]鉴于条款：甲方是依法注册成立的房地产开发公司，拥有位于[具体地址]的房地产项目的开发权。

乙方具有完全民事行为能力，愿意购买甲方开发的上述项目中的房产。

合同内容：1. 房产信息：- 房产位置：[具体地址]- 房产面积：[建筑面积]平方米- 房产户型：[具体户型]- 房产用途：[住宅/商业/办公等]2. 购房价格：- 总价款：[总价金额]元人民币（￥[大写金额]）3. 付款方式及期限：- 首付款：[首付款金额]元人民币，于[首付款日期]前支付。

- 余款支付方式：[按揭贷款/分期付款等]，具体支付时间及方式如下：[详细说明]4. 交付条件及时间：- 甲方应于[交房日期]前，将符合本合同约定的房产交付给乙方。

- 交付条件：房产需通过相关政府部门验收合格，并取得《房屋竣工验收备案表》。

5. 产权办理：- 甲方负责协助乙方办理房产权属登记手续，相关费用由[甲方/乙方]承担。

6. 违约责任：- 如甲方逾期交付房产，应按日向乙方支付总房款[比例]的违约金。

- 如乙方逾期支付房款，应按日向甲方支付未付房款[比例]的违约金。

7. 争议解决：- 合同执行过程中发生争议，双方应协商解决；协商不成的，可向[具体法院]提起诉讼。

8. 其他约定：- [双方根据实际情况约定的其他条款]合同附件：- 房产平面图- 房屋交付标准- 甲方营业执照复印件- 乙方身份证复印件签字盖章：甲方代表（签字）：_________ 日期：____年____月____日乙方（签字）：_________ 日期：____年____月____日请注意，上述模板仅供参考，具体合同内容应根据当地法律法规和实际情况由专业法律人士起草。

开发商购房合同范本7篇

开发商购房合同范本7篇篇1甲方（出卖人）：____________________注册地：__________________________________主要营业地：_________________________________法定代表人：_______________________乙方（买受人）：_____________________住所地：__________________________________身份证号码/护照号码：_________________________联系方式：_______________________鉴于甲方同意出售位于_______________（具体地址）的房产给乙方，双方在平等、自愿、公正的原则基础上，经过充分协商，达成如下协议：一、房产基本情况甲方出售的房产位于_______________（详细地址），房屋类型__________，建筑面积__________平方米，套内面积__________平方米，房屋结构__________，房屋布局__________等。

乙方已对房产进行实地勘察，对房产状况、位置、结构等均已了解并认可。

二、交易价格及支付方式1. 交易价格：双方商定房产交易价格为人民币（大写）_____________________元整（小写￥__________元）。

2. 支付方式：乙方应按照以下方式支付购房款项：（1）合同签订之日起______日内，支付定金人民币（大写）____________元整（小写￥______元）；（2）房屋过户手续办理完成后______日内，支付剩余款项人民币（大写）____________元整（小写￥______元）。

三、房屋产权及过户1. 甲方保证对所售房屋拥有完全的产权，并保证在交易过程中无任何权属纠纷。

2. 双方应在合同签订后______日内，共同到房地产管理部门办理房屋产权过户手续。

开发商的购房合同范本8篇

开发商的购房合同范本8篇篇1甲方（卖方）：____________________（开发商名称）乙方（买方）：____________________（购房人姓名）鉴于甲、乙双方就购房事宜，经友好协商，达成如下协议：一、物业基本情况1. 物业地址：____________________（详细地址）。

2. 房屋类型：____________________（如公寓、别墅等）。

3. 房屋面积：____________________（详细面积）。

4. 购房款项：总价______元人民币，包含各项税费。

其中首付______元人民币，余款按照贷款合同规定支付。

房屋的具体售价与支付办法细则需依据相关法律进行协商约定。

乙方需按照约定时间支付房款，逾期未付需承担相应违约责任。

二、物业交付及所有权转移甲方需在乙方支付完房款并完成贷款手续后，交付房屋并保证乙方取得该物业的所有权。

所有权证书的办理将按照国家相关法律法规的规定执行。

在所有权证书完成之前，甲方提供暂时证件证明乙方的购房事实，以确保乙方对房屋的合法占有和使用权。

甲方承诺在完成房屋交付后一定时间内办理所有权转移手续，逾期未办理需承担相应违约责任。

三、物业质量保证与物业维修管理篇2甲方（卖方）：____________________注册地：____________________地址：____________________乙方（买方）：____________________注册地：____________________地址：____________________鉴于甲方是合法的开发商，拥有欲出售的房产的合法所有权和处置权；乙方有意购买甲方所拥有的房产。

为了明确双方的权利和义务，甲乙双方在平等、自愿、公平的原则下，经友好协商，达成如下购房合同：一、房产基本情况1. 房产位置：____________________2. 房产类型：住宅/公寓/商业/其他（请根据实际情况选择并填写）3. 房产面积：____________________平方米4. 购房总价：人民币____________________元（大写：____________________）二、付款方式及期限1. 乙方应按照以下方式支付购房款：（1）签约时支付定金：人民币____________________元。

开发商的购房合同范本5篇

开发商的购房合同范本5篇篇1甲方（卖方）：____________________乙方（买方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就乙方向甲方购买房屋事宜，经过友好协商，达成以下购房合同：一、合同标的1. 甲方将其所有的位于____________________（详细地址）的房屋（以下简称“该房屋”）出售给乙方。

2. 该房屋的详细情况如下：房屋类型_______，建筑面积_______平方米，所在层数_______，户型_______，房屋状况_______等。

二、交易价格及支付方式1. 该房屋的总价格为人民币_______元（大写：_______元整）。

2. 乙方应按照以下方式支付购房款项：（1）在合同签订之日起____日内支付定金人民币______元；（2）在____日内支付购房款余额人民币______元。

三、房屋交付1. 甲方应在乙方支付全部购房款项后的____日内，将该房屋交付给乙方。

2. 甲方交付房屋时，应将该房屋的所有钥匙及相关物品一并交付给乙方。

四、产权办理1. 甲方应协助乙方办理该房屋的产权登记手续。

2. 办理产权登记所需的相关费用由____方承担。

五、违约责任1. 若甲方在乙方支付全部购房款项后，未能按期交付房屋的，视为甲方违约，甲方需支付乙方违约金人民币______元。

2. 若乙方在支付购房款项时，未能按期支付的，视为乙方违约，乙方所支付的定金作为违约金赔偿给甲方。

六、其他事项1. 该房屋内的家具、电器、装修等设施一并转让给乙方。

2. 甲方保证在交易前该房屋没有任何纠纷和负担，如有纠纷由甲方负责解决。

3. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

4. 本合同履行过程中如发生争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

开发商怎么写购房合同模板

开发商怎么写购房合同模板甲方：（开发商名称）地址：（开发商地址）法定代表人：（开发商法定代表人姓名）电话：（联系方式）乙方：（购房人姓名）身份证号码：（购房人身份证号码）联系地址：（购房人联系地址）电话：（购房人联系方式）根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规的规定，甲乙双方在平等自愿、真实合法的基础上，就甲方的房产项目中《楼盘名称》的购房事宜，达成如下协议：一、房屋基本信息1. 房屋坐落地点：（房屋地址）2. 房屋建筑面积：（建筑面积）3. 房屋用途：（住宅/商铺/办公楼等）4. 房屋价格：（具体价格）5. 房屋交付标准：（毛坯/精装修/半装修等）二、支付方式1. 本次购房款项总额为：（总价）2. 甲方与乙方约定购房款支付方式为：（一次性/分期付款等）3. 首付款额度：（首付款金额）4. 首付款支付时间：（具体时间）5. 分期付款计划及付款时间节点：（具体分期付款计划）三、房屋交付1. 房屋竣工验收合格后，甲方应在（具体时间点）前将房屋交付乙方。

2. 乙方应在收到交付通知后（具体时间点）内签署商品房交接验收手续，并支付尾款。

四、房屋权属1. 购房手续办理完毕后，房屋产权证书、竣工验收合格证书等文件应当及时办理，并移交给乙方。

2. 房屋所有权证书办理过程中如因乙方原因导致不能及时领取，乙方应承担相关责任。

五、违约责任1. 本合同一方违反约定，给对方造成损失的，应按照法律规定承担违约责任。

2. 若乙方逾期交纳尾款导致无法及时办理房屋产权证书等手续的，应承担延误责任。

六、其他1. 本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决，若协商不成，可向有关主管部门申请协调处理。

2. 本合同一式二份，双方各执一份，自双方签字盖章后生效。

甲方（开发商）：____________________（盖章）乙方（购房人）：____________________（盖章）时间：年月日以上为购房合同模板示例，具体内容可根据实际情况进行调整修改，但需要保证合同的合法性和有效性。

开发商的购房合同范本8篇

开发商的购房合同范本8篇篇1甲方（卖方）：__________________乙方（买方）：__________________鉴于甲、乙双方就购买房产事项，经友好协商，达成如下协议：一、物业基本情况1. 物业地址：__________________。

2. 房屋类型：__________________。

3. 房屋面积：__________________。

4. 其他物业设施：__________________。

二、交易价格及付款方式1. 甲乙双方议定上述物业的交易价格为人民币______元整（大写：______元整）。

2. 乙方应按照以下方式支付购房款项：（1）合同签订之日起______日内支付定金人民币______元整给甲方；（2）______年______月______日前支付购房款人民币______元整；（3）余款待房屋过户完毕后，一次性支付。

三、物业交付及过户1. 甲方应在乙方付清购房款后______日内将房屋交付给乙方使用。

2. 甲方应在房屋交付后______个月内办理房屋过户手续。

3. 过户费用由______方承担。

四、违约责任1. 若乙方未按照约定时间支付购房款项，甲方有权解除本合同，并有权要求乙方支付违约金人民币______元整。

若违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步追究乙方责任。

2. 若甲方未按照约定时间交付房屋或办理过户手续，乙方有权解除本合同，并有权要求甲方支付违约金人民币______元整。

若违约金不足以弥补乙方损失的，乙方有权进一步追究甲方责任。

3. 若因甲方原因导致无法办理过户手续，甲方应退还乙方已支付的购房款项，并支付人民币______元整的违约金。

五、其他约定事项1. 甲方应保证房屋的所有权无争议，无抵押、查封等情况。

如有上述问题，甲方应承担全部责任。

2. 双方应当在本地政府规定的期限内办理相关手续，包括税务、物业等相关手续。

3. 本合同未尽事宜，由双方另行协商补充。

开发商购房协议书范本8篇

开发商购房协议书范本8篇篇1甲方（出卖人）：____________________注册地：________________________________营业执照注册号：____________________________资质证书号：_____________________________法定代表人：___________________________电话：_____________________________邮箱：_____________________________乙方（买受人）：____________________联系地址：________________________________电话：_____________________________邮箱：_____________________________身份证号或其他有效证件号码：____________鉴于甲方和乙方在平等、自愿、公平的基础上，就乙方向甲方购买位于____________的房产一事，经友好协商，达成如下协议：一、物业基本情况物业地址：____________________________。

物业类型：住宅/商业/其他，建筑用途包括但不限于自住/租赁等。

物业状态为新建/存量房，权属清晰无争议。

详细物业信息、配套设施等详见附件。

二、购房款项及支付方式购房总价款为人民币________元整（大写）。

乙方应按照以下方式支付购房款项：签订本协议时支付定金________元整；在双方签订《商品房买卖合同》时支付首付款________元整；余款通过银行贷款方式支付。

具体支付细节和节点按双方后续协商达成的约定执行。

三、交付日期及标准甲方应于本协议签订后______天内将物业交付给乙方。

交付标准为：物业通过竣工验收，配套设施齐全且正常运行。

甲方在交付物业时，应提供《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》等相关文件。

购房合同范本4篇

购房合同范本引言购房合同是购房者与房地产开发商之间约定房屋买卖条件的重要法律文件。

在签订购房合同之前，购房者应该详细了解合同的内容，以保护自身的权益。

本文将提供4篇购房合同范本，以供参考。

范本1：一手房购房合同合同双方买方：[购房者姓名]卖方：[房地产开发商名称]房屋信息房屋名称：[房屋名称]房屋地址：[房屋地址]建筑面积：[建筑面积]使用面积：[使用面积]价款及支付方式总价款：[总价款]首付款：[首付款]贷款金额：[贷款金额]交房时间及验收标准交房时间：[交房时间]交房标准：[交房标准]权益保障买方享有确权、物权、保证权等法定权益，卖方须保证买方获得完整的所有权。

违约责任任何一方违约均应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿金、违约金等。

纠纷解决对于由本合同引起的任何纠纷，双方应友好协商解决。

若协商不成，可提交至有管辖权的人民法院解决。

合同生效与变更本合同自双方签字/seal之日起生效。

对于合同内容的变更，需双方协商一致并以书面形式确认。

范本2：二手房购房合同合同双方买方：[购房者姓名]卖方：[原屋主姓名]房屋信息房屋地址：[房屋地址]建筑面积：[建筑面积]使用面积：[使用面积]价款及支付方式总价款：[总价款]首付款：[首付款]贷款金额：[贷款金额]交房时间及验收标准交房时间：[交房时间]交房标准：[交房标准]过户手续卖方须提供完整的房产所有权证明及相关手续，买方需在一周内完成过户手续。

交付清单双方确认的房屋内家具、电器等交付清单。

违约责任任何一方违约均应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿金、违约金等。

纠纷解决对于由本合同引起的任何纠纷，双方应友好协商解决。

若协商不成，可提交至有管辖权的人民法院解决。

合同生效与变更本合同自双方签字/seal之日起生效。

对于合同内容的变更，需双方协商一致并以书面形式确认。

范本3：商品房预售合同合同双方买方：[购房者姓名]卖方：[房地产开发商名称]房屋信息房屋名称：[房屋名称]房屋地址：[房屋地址]建筑面积：[建筑面积]使用面积：[使用面积]价款及支付方式总价款：[总价款]首付款：[首付款]贷款金额：[贷款金额]约定交付日期约定交付日期：约定交付日期权益保障买方享有预售合同约定的权益，卖方须保证买方获得完整的所有权。

标准购房合同格式8篇

标准购房合同格式8篇篇1甲方（出卖人）：____________________注册地：____________________联系方式：____________________营业执照号码：____________________乙方（买受人）：____________________联系方式：____________________身份证号：____________________通讯地址：____________________紧急联系人联系方式：____________________鉴于甲乙双方同意就购买房产事宜达成如下协议，特此签订本合同。

本合同遵循平等、自愿、公平的原则，旨在明确双方权利和义务，保障交易安全、公平和正当。

特此，双方就有关购房事项，通过友好协商，订立以下条款，以兹信守。

一、房屋基本情况1. 房屋坐落地址：_______________________________________。

2. 房屋面积：建筑面积______平方米，套内面积______平方米。

具体面积以房地产权证为准。

3. 房屋权属：甲方拥有该房屋的合法产权，已取得房地产权证。

4. 房屋交易价格：人民币______元整（大写：______元整）。

二、付款方式及期限1. 乙方应按照以下方式支付购房款：（1）定金：人民币______元整（大写：______元整）。

（2）首付款：人民币______元整（大写：______元整），于签订本合同之日起______日内支付。

（3）贷款部分：人民币______元整（大写：______元整），由乙方通过银行贷款方式支付。

2. 甲方应在乙方支付首付款后______日内，办理房屋产权过户手续。

三、房屋交付及产权过户1. 甲方应于乙方支付首付款后的约定时间内，将房屋交付给乙方使用。

2. 甲方应在房屋交付后，积极协助乙方办理房屋产权过户手续。

3. 若因甲方原因导致无法办理产权过户，甲方应承担违约责任，并退还乙方已支付的购房款及相应利息。

开发商的购房合同(精选6篇)

开发商的购房合同（精选6篇）开发商的购房合同篇1甲方(出卖人)：身份证件号码：乙方(买受人)：身份证件号码：甲乙双方经过有好协商，就房屋买卖一事，在平等、自愿、诚实信用的前提下，达成如下协议：第一条甲方自愿将其房屋出售给乙方，乙方也已充分了解该房屋具体状况，并自愿买受该房屋。

该房屋具体状况如下：(一)座落于，建筑面积为平方米；套内建筑面积平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积平方米；(二)出售房屋的所有权证证号为；(三)房屋平面图及其四至见房产证；该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并转让。

该房屋的相关权益随该房屋一并转让。

出卖人还应当将附属于该房屋的阳台、走道、楼梯、电梯、楼顶、装修、卫生间、院坝、其他设施、设备，转让给买受人，其转让价格已包含在上述房屋的价款中，不再另行支付价款。

第二条甲方保证已如实陈述上述房屋权属状况和其他具体状况，保证该房屋没有设定担保、没有权属纠纷，保证该房屋不受他人合法追索。

第三条计价方式与价款按建筑面积计算价款，房屋单价为人民币每平方米元，总金额人民币元；房价款的支付方式、支付时间为：乙方在年月日前付给甲方定金(人民币)，(大写)元，(小写)元。

该定金条款的约定，受《》条款的调整。

上述定金在乙方最后一次付款时充抵房款。

第四条房屋价款乙方分三期付给甲方：第一期：在年月日，付人民币万元；第二期：在房屋产权证、土地使用权证过户手续办理完毕之日付款万元。

；第三期：在交付房屋之日，付清尾款人民币万元。

每期付款，甲方收到后出具收据。

第五条1、甲、乙双方定于年月日正式交付该房屋；甲方应在正式交付房屋前腾空该房屋。

2、双方定于前向有关部门申请办理相关附属设施和相关权益的更名手续。

3、甲方应在前将其落户于该房屋的户籍关系迁出。

4、甲方未按规定履行以上义务的，则按下列约定承担违约责任：第六条甲、乙双方确认，虽然房屋所有权证未作记载，但依法对该房屋享有共有权的权利人均已书面同意将该房屋出售给乙方。

开发商的购房合同范本5篇

开发商的购房合同范本5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1购房合同范本甲方（开发商）：__________ 公司乙方（购房者）：__________ 先生/女士鉴于甲方是一家合法注册的开发公司，具有丰富的房地产开发经验；乙方是一名具有购房意愿和购房能力的个人，在双方平等自愿的基础上，经过友好协商，就甲方提供的具体房屋进行购买，特订立如下合同，以资确认：第一条房屋基本情况甲方将位于＿＿市＿＿区＿＿路＿＿号的一处房屋，共计建筑面积＿＿平方米（具体面积以实际测量为准），房屋楼层为＿＿层，房屋形式为＿＿房＿＿厅＿＿卫＿＿阳台等，附带车库＿个。

该房屋的土地权属为甲方所有，土地使用年限为＿＿年，产权性质为商品房。

第二条房屋价格甲方将该房屋正式售价定为人民币＿＿元整（￥______），乙方同意购买该房屋，双方约定的首付款为人民币＿＿元（首付款的具体金额以甲方书面通知为准），乙方应在签订本合同之日起______天内将首付款支付给甲方，余款将在交房时一次性支付。

第三条房屋交房时间该房屋预计交房时间为房屋建设面完工之日，若因不可抗力等原因导致延期交房，甲方应提前______天书面通知乙方，并双方再协商确定一个新的交房时间。

乙方应届时前来签署交房手续，并支付余款。

第四条房屋交易过户房屋交易过户手续由甲方办理，乙方在收到交房通知后，应按时前来房屋所在地进行过户手续。

乙方在过户时应提供真实有效的个人身份证及其他有关材料，如因乙方自身原因导致过户延误，造成的一切后果由乙方自行承担。

第五条房屋使用乙方购买该房屋后，享有该房屋的完整使用权，但不得擅自转让、出租或以其他方式处置该房屋。

如乙方有上述行为，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付相应的违约金。

第六条房屋维修房屋交付给乙方之后，房屋内部的维修和保养由乙方自行负责；外部的维修和保养由物业公司负责。

在保修期内，若房屋发生非人为原因的损坏，乙方可免费享受甲方提供的售后维修服务。

第七条其他约定1. 本合同自双方盖章之日起生效，生效后不可撤销。

开发商的购房合同范本6篇

开发商的购房合同范本6篇第1篇示例：购房合同是开发商和购房者之间的重要法律文件，约定了双方在买卖房屋过程中的权利和义务。

下面是一份关于开发商的购房合同范本：购房合同甲方（开发商）：___________乙方（购房者）：___________鉴于甲方系合法登记的开发商，拟出售其开发的房产，乙方为购房者，双方经友好协商，特订立本合同，以便明确双方的权利和义务。

第一条房屋基本信息1.1 甲方同意向乙方出售以下房产：___________（具体地址）。

1.2 房产的建筑面积：___________平方米，用途为___________。

1.3 房产的售价为人民币___________元整。

第二条付款方式2.1 乙方须在签订本合同之日起____天内向甲方支付定金人民币___________元整，作为诚意金。

2.2 乙方需在___________之前向甲方支付首付款人民币___________元整，剩余部分在交房时一次性支付。

2.3 付款方式：现金/银行转账（具体请填写）。

第三条交房日期3.1 甲乙双方约定的交房日期为___________。

3.2 如因不可抗力等原因导致延迟交房，应当书面通知对方并协商处理方式。

第四条房产交付标准4.1 房产交付时，应符合相关国家标准，乙方有权对房产进行验收。

4.2 若发现质量问题或者不符合约定标准，乙方有权要求甲方进行整改或者赔偿。

4.3 房产的装修标准为___________（可根据实际情况约定具体装修标准）。

第五条风险责任5.1 自本合同签订之日起至房产交付之日，房产的所有风险由甲方承担。

5.2 乙方应在房产交付之日起承担风险，包括但不限于房产内外装修、设备等。

第六条违约责任6.1 任何一方未按照本合同约定履行义务的，应当承担相应的违约责任。

6.2 若乙方未按时支付定金、首付款或者全款的，甲方有权要求解除合同并追究其违约责任。

6.3 若甲方未按时交付房产或者履行其他义务的，应当承担相应的违约责任。

标准版购房合同模板

标准版购房合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！标准版购房合同模板甲方（购房人）：乙方（开发商）：第一条房屋基本信息1.1 项目名称：____________1.2 房屋位置：____________1.3 房屋户型：____________1.4 房屋面积：____________1.5 房屋单价：____________1.6 房屋总价：____________第二条付款方式及进度2.1 甲方应按照以下进度支付房款：（1）签署合同时支付房价的 10%；（2）办理贷款手续时支付房价的 10%；（3）办理房屋登记手续时支付房价的 10%；（4）交付房屋时支付房价的 70%。

2.2 甲方支付房款的方式为：（1）现金支付；（2）银行转账；（3）贷款支付。

第三条交付及验收3.1 乙方应在合同签订后____个月内将房屋交付给甲方。

3.2 甲方对交付的房屋进行验收，如发现质量问题，应在接收房屋后____日内向乙方提出，并提供相关证据。

乙方应在收到甲方通知后____日内解决质量问题。

3.3 如甲方对交付的房屋整体质量不满，可在接收房屋后____日内向乙方提出退房要求。

乙方应在收到甲方通知后____日内办理退房手续，并退还甲方已支付的房款。

第四条违约责任4.1 乙方未按照约定时间交付房屋的，应按照甲方已支付房款的 1% 向甲方支付违约金。

4.2 甲方未按照约定时间支付房款的，应按照逾期支付房款金额的 1% 向乙方支付违约金。

4.3 一方违反合同规定，导致合同无法继续履行的，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

第五条其他约定5.1 房屋交付后，乙方应承担房屋的物业管理费、维修费用等相关费用。

5.2 房屋交付后，甲方应承担房屋的税费、贷款利息等相关费用。

5.3 双方应遵守国家相关法律法规，按照合同约定履行各自的权利和义务。