【施工索赔报告10篇】
工程施工工期索赔报告
工程施工工期索赔报告一、背景及索赔要求我方作为某工程施工的承包商，与业主方签订了一份详细的工程施工合同，规定了工程的开工日期、竣工日期以及相关的工程款项支付条款。
然而，由于业主方的原因，工程施工过程中出现了工期延误，给我方造成了额外的经济损失。
因此，我方依据合同条款及相关法律法规，向业主方提出工期索赔。
二、索赔成立理由1. 根据合同规定，业主方应提供合格的施工场地，并确保施工所需的各项条件满足工程进度需求。
然而，在工程施工过程中，业主方未能按时提供合格的施工场地，导致工程进度受到影响，工期延误。
2. 合同中明确规定，若由于业主方原因导致工期延误，业主方应承担相应的工期延误责任，并支付承包方因此产生的额外费用。
根据实际情况，工期延误的原因并非我方责任，故业主方应承担工期延误的后果。
三、索赔依据1. 工程施工合同的相关条款，明确了业主方的义务和责任，以及工期延误时的赔偿条款。
2. 国家相关法律法规，如《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等，为我方索赔提供了法律依据。
3. 实际工程施工过程中的记录，包括工程进度报告、工期延误时间表、额外费用支出凭证等，为我方索赔提供了事实依据。
四、索赔事项概述由于业主方原因，工程施工过程中出现了工期延误，具体延误时间自XX年XX月XX日至XX年XX月XX日，共计XX天。
在此期间，我方未能按照合同规定完成工程进度，导致了以下额外费用的产生：1. 人员窝工费用：由于工期延误，我方部分施工人员无法按计划进行其他工程项目的施工，导致人员窝工，额外费用共计XX万元。
2. 设备闲置费用：工期延误期间，部分施工设备无法投入使用，导致设备闲置，额外费用共计XX万元。
3. 材料浪费费用：工期延误导致部分原材料无法按计划使用，造成材料浪费，额外费用共计XX万元。
五、索赔要求1. 业主方应承认工期延误的责任，并根据合同条款支付我方因此产生的额外费用，共计XX万元。
2. 业主方应按照合同规定，延长工程竣工日期，确保我方有足够的时间完成工程施工。
工程施工索赔范文
工程施工索赔范文：一、背景介绍某建筑工程有限公司（以下简称“乙方”）于2019年与某房地产开发有限公司（以下简称“甲方”）签订了一份建筑工程施工合同，合同编号为XXXX，工程名称为XXXX小区。
合同约定乙方负责该小区的建筑工程施工，合同总价款为人民币XXXX万元。
合同签订后，乙方按照约定开始了工程施工。
二、索赔事由在工程施工过程中，乙方遇到了以下不利因素，导致工程进度延误和额外费用产生，现根据合同条款向甲方提出索赔：1. 不可抗力因素：自2019年10月起，施工所在地连续遭受强降雨天气，导致施工现场积水严重，道路中断。
根据气象部门数据，该地区上述时间段内降雨量超过历年同期平均值的两倍。
由于降雨天气持续时间长，乙方不得不多次暂停施工，导致工程进度受到严重影响。
2. 设计变更：在工程施工过程中，甲方根据市场调研和销售需求，对建筑设计进行了多次变更。
累计变更次数达到五次，每次变更均导致工程量增加和施工难度提升。
乙方在接到变更通知后，均及时进行了调整和施工。
但由于变更频繁，导致工程进度受到进一步影响。
3. 甲方供应材料延误：根据合同约定，甲方负责供应工程所需的建筑材料。
然而，在工程施工过程中，甲方供应的部分材料多次延误，最长延误时间达到一个月。
由于材料延误，乙方不得不暂停施工，导致工程进度受到影响。
三、索赔依据1. 合同条款：根据合同通用条款第11.3条“不可抗力”规定，因不可抗力导致工程进度延误，乙方有权要求延长工期和赔偿额外费用。
本次降雨天气符合不可抗力的认定条件，乙方有权要求延长工期和赔偿额外费用。
2. 合同条款：根据合同通用条款第14.2条“设计变更”规定，甲方如需对设计进行变更，应提前通知乙方，并承担因变更导致的额外费用。
本次设计变更导致乙方额外付出了人力、物力和时间成本，甲方应承担相应赔偿责任。
3. 合同条款：根据合同通用条款第14.4条“甲方供应材料”规定，甲方应保证材料供应的及时性。
本次材料延误导致乙方施工进度受到影响，甲方应承担相应赔偿责任。
施工合同中索赔报告
施工合同中索赔报告一、前言根据我国相关法律法规和《中华人民共和国合同法》，合同当事人应当履行合同约定的义务。
在合同履行过程中，如果一方未履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，应当承担赔偿责任。
在此背景下，我方认为贵方在履行合同过程中存在违约行为，特此向贵方提出索赔。
二、索赔事项1. 工程延期：由于贵方在合同约定的工期内未能按照约定完成工程，导致工程延期。
根据合同约定，贵方应承担相应的违约责任。
2. 工程质量问题：在工程验收过程中，发现贵方施工的部分工程存在质量问题，需要重新施工。
根据合同约定，贵方应承担重新施工的费用及工期延误责任。
3. 材料供应问题：贵方在合同约定的时间内未能提供合同约定的材料，导致工程进度受到影响。
根据合同约定，贵方应承担相应的违约责任。
4. 人员配备不足：贵方在施工过程中，未能按照合同约定配备足够的技术人员和施工人员，导致工程进度受到影响。
根据合同约定，贵方应承担相应的违约责任。
三、索赔依据1. 合同约定：根据合同约定的条款，贵方在履行合同过程中存在违约行为，我方有权提出索赔。
2. 法律法规：根据我国相关法律法规，贵方在履行合同过程中存在违约行为，我方有权提出索赔。
3. 事实证据：施工过程中，我方详细记录了贵方的违约行为，并收集了相关证据，包括工程延期证明、质量问题照片、材料供应记录等。
四、索赔金额和工期1. 工程延期费用：根据合同约定，贵方应支付工程延期费用为XXX元。
2. 工程质量问题费用：根据合同约定，贵方应支付重新施工费用为XXX元。
3. 材料供应问题费用：根据合同约定，贵方应支付材料供应费用为XXX元。
4. 人员配备不足费用：根据合同约定，贵方应支付人员配备不足费用为XXX元。
综上，贵方应支付我方总索赔金额为XXX元，并承担相应的工期延误责任。
五、解决办法贵方应在收到本索赔报告后15日内与我方协商解决，否则我方将依法保留追究贵方法律责任的权利。
索赔申请书模板集锦10篇
索赔申请书模板集锦10篇索赔申请书篇1__保险公司：我叫__X，年龄X岁，所在学校____ .20__年X月 X日 X时，在学校上体育课期间打球导致手臂受伤送院治疗，现已痊愈。
在医院期间花费医药费__X元，因我办理贵司保险，（保险单号____，保险名____ ，）特提出理赔申请，望予以接纳办理 .此致敬礼__x______x索赔申请书篇2________________：本人就职于________________________，于××××年××月××日购买了重大疾病、女工安康互助保障。
投保重大疾病________ 份，女职工安康 ________份，保障书号码为________________________________ 。
××××年××月××日经________________________ 医院确诊初次患，现特提交有关证明资料，申请领取保障金。
申请人：________________________身份证号：________________________××××年××月××日注意：本申请书需一式叁份索赔申请书篇3赔偿请求人：卢某某，男，汉族，196X年X月__日出生，贵州省__县人。
住__县__镇__村__组__号。
联系电话：15120____X 委托代理人：张绍明，贵州贵遵律师事务所律师。
赔偿义务机关：__县人民检察院。
住所地：__县__镇__路。
法定代表人：__X 职务：检察长。
请求事项：1、请求赔偿义务机关某某县人民检察院依法作出国家赔偿决定，赔偿因错误关押申请人而应当承担的赔偿金（310天×200.69元/天）62213.90元；2、请求赔偿义务机关给予赔偿精神抚慰金20万元。
建筑索赔报告范文
建筑索赔报告范文尊敬的[索赔对象]：您好！我是[你的身份或公司名称]，今天我得跟您唠唠我们在[建筑项目名称]里遇到的那些事儿，然后说说为啥我们得索赔。
一、索赔事由。
# （一）工程变更的折腾。
您也知道，这建筑工程就像搭积木，本来按照计划搭得好好的。
可中途呢，您这边突然提出了一堆工程变更要求。
就好比我正盖着一层小洋楼呢，您突然说，“把这洋楼改成城堡，再加几个塔楼。
”这一变可不得了啊！我们得重新规划设计，原来买好的材料有些就用不上了，还得重新采购新的材料。
这就像我本来准备做红烧肉的材料，您突然说要吃水煮鱼，那我之前的肉、调料啥的不就白费了嘛，还得重新去买鱼和做鱼的调料。
而且工人都得重新安排工作，之前的施工流程全打乱了。
这一变，可让我们多花了不少时间和金钱呢。
# （二）恶劣天气的捣蛋。
老天爷也不帮忙啊！施工期间，那天气就像小孩的脸，说变就变。
一会儿暴雨倾盆，一会儿狂风呼啸。
就像我们在外面做饭，突然一阵大风把锅都给掀了。
因为这恶劣天气，我们好多工作都没法正常进行。
工人只能停工躲雨避风，这一停，工期就被耽误了。
而且有些已经做好的部分，被雨水一泡或者被风吹坏了，我们还得重新修补。
这就好比刚做好的蛋糕，被风吹了一层沙子，只能重新做了。
这又增加了我们的成本，时间也搭进去了。
# （三）甲方供应材料的不靠谱。
您这边负责提供的一些材料啊，那真是让我们头疼。
就像约好了一起搭积木，您给的积木不是缺角就是颜色不对。
材料供应不及时，我们工人经常在工地干等着，啥也干不了，就像一群士兵等着武器才能打仗，结果武器一直不来。
而且送来的材料质量还有问题，我们用这些材料施工，做出来的东西不合格，还得返工。
这返工可不得了，材料浪费了不说，工人的工钱又得多付一份，这可都是额外的损失啊。
二、索赔费用明细。
# （一）额外的材料费用。
因为工程变更，我们重新采购材料花了[X]元。
那些被恶劣天气损坏而重新购买用于修补的材料，又花了[X]元。
总共额外的材料费用就是[X]元。
施工单位索赔格式范文
施工单位索赔格式范文尊敬的[建设单位名称]：您好！我是[施工单位名称]负责[项目名称]的施工负责人[你的名字]。
今天给您写这封信，就像是跟老朋友诉说一下我们施工过程中的那些“委屈事儿”，希望您能理解我们的处境并考虑我们的索赔请求。
一、索赔事由。
1. 老天爷捣乱恶劣天气影响。
您也知道，这工程干着干着，老天爷就开始“调皮”了。
在[具体时间段]，那雨就像老天爷泼水似的，哗哗下个不停，还有几次大风天，刮得那叫一个猛。
这可把我们的施工计划全打乱了。
原本安排好的室外作业，像[具体室外施工项目]，根本没法进行。
我们的工人只能干瞪眼，机器设备也只能在那闲置着。
您说这雨和风又不听我们的话，可它们耽误的时间和造成的损失是实实在在的呀。
2. 设计变更计划赶不上变化。
咱们这项目在施工过程中，设计变更就像突然杀出来的程咬金。
按照原来的设计，[描述原设计相关内容]，我们都按照这个规划好好地推进工程了。
可是突然来了新的设计要求，[描述设计变更内容]。
这一变，之前做好的一些基础工作就得重新来，材料也有一部分浪费了，工人也得多花时间去熟悉新的施工要求，这就像我们本来朝着一个方向跑，突然被拉到另一个方向重新起跑，您说这得多费劲啊。
3. 甲方供应材料延迟巧妇难为无米之炊。
甲方负责供应的[材料名称]，那可是我们施工的关键材料。
合同里说好的在[约定供应时间]送到工地，可左等右等，就像等那迟到的火车一样，一直到[实际供应时间]才姗姗来迟。
这期间，我们的工人都准备好了，就像厨师站在锅前，结果没米下锅。
这一耽误，工期就这么被拖后了，而且我们还得额外安排工人在材料到了之后加班加点赶进度，这加班的费用也是一笔不小的开支呢。
二、索赔依据。
1. 合同条款。
咱们签订的施工合同里，[具体条款编号]明确提到了恶劣天气属于不可抗力因素，如果对工程造成影响，施工方有权提出合理索赔；对于设计变更，[相关条款]也规定了如果因为甲方或者设计方的原因导致设计变更，由此产生的费用增加和工期延误应由责任方承担；关于甲方供应材料延迟的情况，[对应条款]也清楚地写着甲方应承担由此给施工方造成的损失。
施工合同索赔报告
施工合同索赔报告一、前言根据我国相关法律法规，为了保障工程建设项目的顺利进行，明确各方权益，降低合同纠纷风险，提高投资效益，施工合同成为了工程建设中不可或缺的法律文件。
然而，在合同履行过程中，由于各种原因，合同纠纷问题时有发生。
为了维护合同双方的合法权益，特此提出本次施工合同索赔报告。
二、索赔背景1. 工程概况本项目为某地一项重点建设项目，主要包括土建工程、安装工程、装饰工程等。
合同总价约为XX亿元，合同工期为XX个月。
2. 合同签订甲乙双方于XX年XX月XX日签订了《施工合同》，明确了工程范围、合同价格、工期、质量标准等条款。
3. 合同履行合同签订后，乙方按照合同约定，组织施工队伍、设备、材料等资源，全面开展施工工作。
然而，在合同履行过程中，乙方遇到了如下问题：（1）设计变更频繁，导致工程进度受到影响；（2）甲方提供的施工图纸、技术资料不齐全，导致施工过程中出现质量问题；（3）甲方付款不及时，影响乙方施工资金的正常周转；（4）甲方原因导致的工程延期，使乙方遭受经济损失。
三、索赔依据1. 合同条款根据《施工合同》相关条款，甲方应按约定提供施工图纸、技术资料，并保证其准确性、完整性。
甲方付款不及时、设计变更频繁以及工程延期等行为，已构成甲方违约。
2. 法律法规《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，为本次索赔提供了法律依据。
3. 事实证据乙方提交的施工记录、财务报表、延期通知等证据，均能证明乙方在合同履行过程中遭受了经济损失。
四、索赔金额及工期顺延1. 甲方付款不及时，导致乙方施工资金的正常周转受到影响，乙方请求甲方支付逾期付款利息XX万元；2. 甲方设计变更频繁，导致工程进度受到影响，乙方请求顺延工期XX个月；3. 甲方原因导致的工程延期，使乙方遭受经济损失，乙方请求甲方赔偿损失XX万元；4. 甲方提供的施工图纸、技术资料不齐全，导致施工过程中出现质量问题，乙方请求甲方承担修复费用及赔偿损失XX万元。
工程施工索赔范文(3篇)
第1篇一、背景某建筑工程项目位于我国某市，由某建筑集团有限公司承建。
项目合同约定工期为两年，采用固定总价合同。
然而，在施工过程中，由于业主方原因导致工程变更频繁，严重影响了施工进度和成本。
承包方根据合同约定，向业主方提出施工索赔。
二、索赔原因分析1. 业主方原因导致工程变更频繁（1）设计变更：在施工过程中，业主方提出多次设计变更，导致施工图纸反复修改，增加了施工难度和成本。
（2）材料供应不及时：业主方未能按照合同约定及时提供所需材料，导致施工进度延误。
（3）施工场地问题：业主方未能及时提供施工场地，导致承包方不得不临时租用场地，增加了施工成本。
2. 施工过程中遇到不可抗力因素（1）自然灾害：在施工过程中，当地发生地震，导致部分工程受损，需要重新施工。
（2）政策调整：政府调整相关政策，导致部分工程需重新设计，增加了施工成本。
三、索赔计算1. 工期延误索赔根据合同约定，工期延误索赔按照每天计算，每延误一天，索赔金额为合同总价的千分之一。
2. 工程变更索赔根据变更工程量和合同约定单价，计算变更工程款。
3. 不可抗力因素索赔根据不可抗力因素对工程造成的影响，计算损失费用。
四、索赔依据1. 工程变更记录、设计变更通知单2. 材料供应记录、合同约定材料价格3. 施工场地租赁合同、临时租用场地费用4. 自然灾害证明、政策调整文件5. 工程量清单、合同约定单价五、索赔处理1. 承包方向业主方提交索赔报告，详细说明索赔原因、计算依据和索赔金额。
2. 业主方对索赔报告进行审核，如有异议，双方协商解决。
3. 如协商不成，可向相关仲裁机构申请仲裁。
六、总结通过以上案例分析，我们可以看出，在建筑工程施工过程中，索赔问题是一个常见的现象。
承包方应充分了解合同条款，掌握索赔技巧，确保自身合法权益。
同时，业主方也应严格按照合同约定履行义务，避免不必要的纠纷。
第2篇一、背景某市一大型住宅小区项目，由A建筑公司承建，合同工期为18个月。
工程施工索赔报告书
工程施工索赔报告书尊敬的领导：根据公司的要求，我整理了一份关于工程施工索赔的报告。
在这份报告中，我将详细介绍工程施工过程中遇到的问题和困难，以及我们提出索赔的理由和依据。
希望领导审阅后能够理解我们的处境，并给予支持和帮助。
一、工程基本信息我们公司于去年承接了某大型工程项目的施工任务。
该项目是一座高层建筑，涉及到建筑结构、机电设备安装以及装修等多个方面。
项目总投资达到数千万元，是公司今年的重要业务之一。
二、工程施工难点在工程施工过程中，我们遇到了诸多困难和问题。
首先是施工现场环境复杂，周围有多层建筑和人员密集地带，导致施工进度受到了很大的影响。
其次是施工材料供应不及时，造成了工期延误和额外的人力物力成本。
最后是施工中出现了一些设计变更和现场调整，需要额外的工程量和费用。
三、索赔理由基于以上情况，我们提出了一定的索赔要求。
具体如下：1. 施工现场环境影响：由于周围环境复杂，我们需要额外的安全措施和人员配备来保障施工的进行。
这导致了额外的人工成本和时间成本。
因此，我们要求对这部分费用进行索赔。
2. 施工材料供应问题：材料供应不及时导致了工期延误和额外费用支出。
这部分费用应当由供应商承担责任，并赔偿给我们。
3. 设计变更和现场调整：由于设计变更和现场调整，我们需要重新调整工程量和费用。
这些额外的费用应当由业主承担，我们提出了索赔要求。
四、索赔依据我们的索赔依据主要包括了相关合同条款、施工方案、工程量清单和成本核算表。
我们对相关文件进行了详细的整理和核对，确保索赔的合法性和合理性。
五、索赔金额根据我们的计算，我们提出了一定的索赔金额。
具体数额根据实际损失和费用支出做出，我们希望能够得到公司的支持和认可。
六、结语在工程施工中，我们公司遇到了许多问题和困难。
但我们始终坚持高质量、高效率的原则，为项目的顺利完成而努力奋斗。
希望领导能够理解我们的处境，给予支持和帮助。
我们相信，在公司的领导下和全体员工的共同努力下，这个项目一定能够取得成功。
施工企业工程损失索赔状(3篇)
第1篇案由：工程损失索赔原告：XX建筑工程有限公司（以下简称“原告”）住所地：XX市XX区XX路XX号法定代表人：张三，职务：董事长被告：XX房地产开发有限公司（以下简称“被告”）住所地：XX市XX区XX路XX号法定代表人：李四，职务：总经理一、诉讼请求1. 判令被告支付原告因工程损失而产生的赔偿金人民币叁拾万元整（￥300,000.00）。
2. 判令被告承担本案诉讼费用。
二、事实与理由一、事实原告与被告于2019年10月签订《建设工程施工合同》，约定由原告承建被告开发的XX住宅小区项目。
合同工期为一年，合同总价款为人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00）。
合同签订后，原告按照合同约定进行施工。
在施工过程中，由于连续降雨，导致施工现场积水严重，基坑出现坍塌。
原告立即采取应急措施，投入大量人力、物力进行抢险，但仍然造成了一定程度的损失。
经评估，原告因此次工程损失共计人民币叁拾万元整（￥300,000.00）。
二、理由1. 根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
2. 本案中，由于连续降雨导致施工现场积水严重，基坑出现坍塌，属于不可抗力因素。
但被告在签订合同时并未充分考虑到此类风险，也未在合同中约定不可抗力条款。
因此，被告应承担由此造成的损失。
3. 根据《中华人民共和国建筑法》第五十二条规定，建设单位应当保证施工现场的安全、文明施工，并承担因不可抗力等原因造成的损失。
4. 原告在此次工程损失中，已尽到合理注意义务，采取应急措施进行抢险，但仍然造成了损失。
因此，被告应当承担赔偿责任。
综上所述，原告认为被告应承担因不可抗力造成的工程损失，支付原告人民币叁拾万元整（￥300,000.00）的赔偿金。
为此，特向贵院提起诉讼，请求依法判决。
此致XX市XX区人民法院原告：XX建筑工程有限公司法定代表人：张三2019年12月15日第2篇原告： [原告企业名称]住所地： [原告企业住所地]法定代表人： [原告法定代表人姓名]联系电话： [原告联系电话]被告： [被告企业名称]住所地： [被告企业住所地]法定代表人： [被告法定代表人姓名]联系电话： [被告联系电话]案由：工程损失索赔事实与理由：一、基本事实原告[原告企业名称]（以下简称“原告”）与被告[被告企业名称]（以下简称“被告”）于[合同签订日期]签订了《[工程名称]施工合同》（以下简称“合同”），约定由原告承担[工程名称]的施工任务。
施工单位索赔申请报告
一、项目背景本项目为XX市XX住宅小区工程，由我单位（以下简称“施工单位”）承建。
合同编号为XX20192001，合同签订日期为2019年5月15日，合同工期为12个月。
工程地点位于XX市XX区，占地面积约10万平方米，总建筑面积约15万平方米。
工程于2019年6月1日正式开工，预计2020年5月31日竣工。
二、索赔事由1. 不可抗力因素影响2020年1月，我国南方地区遭遇了罕见的低温雨雪冰冻灾害，造成了施工范围内的道路、桥梁等基础设施严重损坏，影响了施工材料的运输和人员进场。
根据《中华人民共和国合同法》第一百一十七条规定，不可抗力事件导致的合同不能履行或不能按期履行，可以免除违约责任。
因此，我们请求因不可抗力因素导致的工期延误及额外费用损失进行索赔。
2. 设计变更在施工过程中，由于甲方（即业主方）对原设计方案进行了多次变更，导致施工单位需重新设计、采购材料、调整施工方案等，增加了施工难度和成本。
根据《建设工程合同管理办法》第二十四条规定，因设计变更导致的合同价格调整，应由合同双方协商解决。
现我单位已按照甲方要求完成设计变更，但因此产生的额外费用需进行索赔。
3. 材料价格波动由于2020年初新冠疫情的爆发，导致建筑材料价格上涨，其中钢筋、水泥、砂石等主要材料价格涨幅较大。
根据《建设工程合同管理办法》第二十六条规定，因市场价格波动导致的合同价格调整，应由合同双方协商解决。
现我单位已按照市场价格调整了部分材料价格，但仍有部分材料价格高于合同约定，需进行索赔。
三、索赔金额及依据1. 不可抗力因素影响根据实际情况，工期延误30天，额外费用为人民币100万元。
依据《中华人民共和国合同法》第一百一十七条规定，申请索赔人民币100万元。
2. 设计变更设计变更导致的额外费用为人民币50万元。
依据《建设工程合同管理办法》第二十四条规定，申请索赔人民币50万元。
3. 材料价格波动材料价格波动导致的额外费用为人民币30万元。
工程施工索赔报告(3篇)
第1篇一、项目背景本项目为某市某住宅小区建设工程，项目合同金额为人民币壹仟万元整。
我方为承包商，业主为甲方。
合同签订日期为2021年5月1日，开工日期为2021年5月15日，竣工日期为2022年5月15日。
二、索赔事件概述1. 事件原因：在项目施工过程中，由于甲方未按合同约定提供施工现场，导致我方无法按期开工。
同时，甲方在施工过程中频繁变更设计，导致我方施工进度延误。
2. 事件时间：2021年6月1日至2021年10月31日。
3. 事件影响：我方施工进度延误，导致工程成本增加，设备闲置，人员窝工。
三、索赔理由1. 甲方未按合同约定提供施工现场，导致我方无法按期开工。
根据《建设工程施工合同》第十七条第一款规定：“甲方应按照合同约定的时间、地点，提供施工现场。
”我方在合同约定的时间内，多次向甲方提出施工现场问题，但甲方未予解决，导致我方无法按期开工。
2. 甲方在施工过程中频繁变更设计，导致我方施工进度延误。
根据《建设工程施工合同》第二十一条第一款规定：“甲方应按照合同约定的设计图纸进行施工。
”但在施工过程中，甲方多次变更设计，导致我方施工进度延误。
四、索赔金额1. 工期延误赔偿：根据《建设工程施工合同》第二十七条第一款规定：“因甲方原因导致工期延误的，甲方应向承包商支付工期延误赔偿金。
”根据实际情况，工期延误赔偿金额为人民币叁拾万元整。
2. 设备闲置赔偿：根据《建设工程施工合同》第二十八条第一款规定：“因甲方原因导致设备闲置的，甲方应向承包商支付设备闲置赔偿金。
”根据实际情况，设备闲置赔偿金额为人民币壹拾万元整。
3. 人员窝工赔偿：根据《建设工程施工合同》第二十九条第一款规定：“因甲方原因导致人员窝工的，甲方应向承包商支付人员窝工赔偿金。
”根据实际情况，人员窝工赔偿金额为人民币伍万元整。
综上所述，我方共计索赔金额为人民币肆拾伍万元整。
五、结论我方根据《建设工程施工合同》的相关规定，认为甲方在项目施工过程中存在违约行为，导致我方施工进度延误，设备闲置，人员窝工。
建设工程施工索赔报告
建设工程施工索赔报告尊敬的各位领导：我是某建设工程项目的施工单位代表，根据项目合同约定和相关法律法规的规定，特向贵公司提交建设工程施工索赔报告，希望得到您们的支持和理解。
一、施工背景我们公司于去年参与了贵公司在某地区的建设工程项目，负责该项目的土建施工工作。
在施工过程中，我们严格按照合同要求和相关技术标准进行施工，尽心尽力完成了工程任务。
二、索赔原因1.设计变更在项目实施过程中，设计单位多次变更了设计方案，导致我们需要重新调整施工计划和工艺流程，增加了施工难度和工期压力，使得我们不得不增加人力物力投入，加班加点完成工程任务，给我们带来了较大的经济损失。
2.工程延期由于设计变更等原因，工程进度受到了较大影响，导致工程延期。
工程延期对我们的生产经营造成了严重的影响，不仅增加了人力物力成本，而且导致了工程款的滞留，严重影响了我们的经营状况。
3.恶劣天气在施工过程中，遭遇了多次恶劣天气，如大雨、大风等，造成施工进度的滞后。
由于工期紧迫，我们不得不加班加点进行施工，增加了施工成本，导致了经济损失。
4.工程质量问题在工程交付后，发现了一些质量问题，如裂缝、漏水等，需要重新进行维修或重建，增加了额外的施工成本和工期，给我们带来了较大的经济损失。
5.其他原因工程施工过程中，还遇到了一些突发事件和不可抗力因素，如设备故障、人员伤亡等，给我们的施工工作带来了较大的影响，增加了施工成本和工程风险。
三、索赔内容根据以上情况，我们公司诚恳请求贵公司：1.对设计变更、工程延期等原因的造成的经济损失进行合理赔偿；2.对恶劣天气、工程质量问题等导致的额外损失进行合理赔偿；3.对其他原因造成的施工影响和损失进行合理赔偿；4.双方协商解决存在的其他问题，共同维护双方的合法权益。
四、索赔计算根据工程实际情况和相关合同约定，我们公司对各项损失进行了详细计算：1.设计变更、工程延期等原因造成的经济损失：xxx元；2.恶劣天气、工程质量问题等导致的额外损失：xxx元；3.其他原因的施工影响和损失：xxx元；4.合计索赔金额：xxx元。
工程施工合同索赔报告范本
工程施工合同索赔报告范本一、前言根据工程施工合同（以下简称“合同”）的相关条款，承包人（以下简称“我方”）认为在合同执行过程中发生了一些特殊情况，导致我方遭受了额外的费用支出和工期延误。
为此，我方依据合同条款，向发包人（以下简称“贵方”）提出索赔。
二、索赔事件及理由1. 工程变更在合同执行过程中，贵方提出了多次工程变更，包括设计图纸的修改、施工方案的调整等。
这些变更导致我方在施工过程中需要额外投入人力、物力和财力，从而增加了合同约定的工程总价款。
根据合同条款19.1，我方有权要求贵方追加付款。
2. 工期延误由于贵方的原因，包括但不限于设计图纸延迟提供、施工现场准备不足、审批手续延迟等，导致合同约定的工程进度受到影响，工期延误。
根据合同条款19.1，我方有权要求贵方延长工期。
3. 不可抗力在合同执行期间，我国部分地区发生了严重的自然灾害（如洪水、地震等），直接影响了我方的施工进度和工程质量。
根据合同条款19.1，我方有权要求贵方延长工期和追加付款。
三、索赔金额和工期延长1. 工程变更导致的额外支出：根据变更后的工程量和价格，我方统计出额外支出为人民币【具体金额】。
2. 工期延误导致的损失：由于工期延误，我方无法按照原计划完成工程，导致设备租赁、人员工资等费用支出增加。
根据实际损失，我方统计出额外支出为人民币【具体金额】。
综上，我方要求贵方支付工程变更导致的额外支出【具体金额】、工期延误导致的损失【具体金额】共计人民币【总金额】。
四、证据材料1. 工程施工合同及相关附件。
2. 工程变更通知、设计图纸修改记录等。
3. 工期延误证明文件，如施工进度计划、延期审批文件等。
4. 不可抗力事件证明文件，如自然灾害发生证明、政府公告等。
5. 额外支出相关发票、支付凭证等。
6. 其他支持索赔的文件和材料。
五、结论贵方应当根据合同条款，审慎处理我方的索赔请求。
我方期待与贵方友好协商，共同解决此次索赔问题，维护合同双方的合法权益。
建筑工程施工索赔范文
建筑工程施工索赔范文尊敬的甲方：根据我国相关法律法规，以及双方签订的《建筑工程施工合同》，就本项目在施工过程中，因甲方原因导致乙方施工进度受阻、工程成本增加等情况，乙方现向甲方提出施工索赔。
现将有关情况说明如下：一、工程概况本项目为XXXX建筑工程，位于XXXX地区，占地面积XXXX平方米，建筑面积XXXX 平方米。
工程内容包括：土建工程、装饰工程、安装工程、园林绿化等。
合同总价款为XXXX万元，合同工期为XX个月。
乙方于XXXX年XX月XX日中标，并于XXXX 年XX月XX日签订《建筑工程施工合同》。
二、索赔事由1. 甲方拖延支付工程进度款，导致乙方施工资金紧张，影响了施工进度。
根据《建筑工程施工合同》约定，甲方应按工程进度支付工程进度款。
但自项目开工以来，甲方多次拖延支付工程进度款，累计拖欠金额达到XXXX万元。
2. 甲方变更设计，增加工程量，导致乙方施工成本增加。
在施工过程中，甲方多次提出变更设计，增加工程量，累计增加工程量达到XXXX平方米。
根据《建筑工程施工合同》约定，甲方应承担因变更设计导致的工程价款增加。
3. 甲方未按约定提供施工场地，导致乙方施工进度受阻。
根据《建筑工程施工合同》约定，甲方应保证施工场地的畅通和施工条件的完善。
但自项目开工以来，甲方未能按约定提供施工场地，导致乙方施工进度受到严重影响。
4. 甲方未按约定时间办理竣工验收手续，导致乙方不能按期结算工程款。
根据《建筑工程施工合同》约定，甲方应按合同约定的时间办理竣工验收手续。
但截止目前，甲方尚未办理竣工验收手续，导致乙方不能按期结算工程款。
三、索赔金额及依据1. 甲方拖延支付工程进度款，乙方根据《建筑工程施工合同》约定，要求甲方支付拖延支付的工程进度款XXXX万元，并按同期贷款利率支付逾期付款的利息。
2. 甲方变更设计，增加工程量，乙方根据《建筑工程施工合同》约定，要求甲方支付增加的工程价款XXXX万元。
3. 甲方未按约定提供施工场地，乙方根据《建筑工程施工合同》约定，要求甲方赔偿因施工进度受阻导致的工程成本增加XXXX万元。
施工工程索赔报告(3篇)
第1篇一、报告概述项目名称：XX建筑工程项目地点：XX市XX区承包单位：XX建筑有限公司监理单位：XX工程监理有限公司一、索赔事件概述1. 索赔事件发生时间：2021年5月15日至2021年6月30日2. 索赔事件原因：因业主方未能按合同约定提供施工图纸及现场条件，导致我方施工进度延误。
3. 索赔事件影响：我方施工进度延误，造成窝工、机械闲置、材料积压等损失。
二、索赔依据1. 《中华人民共和国合同法》第一百一十九条：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
2. 《建设工程施工合同》第七条：业主方应按合同约定提供施工图纸及现场条件，因业主方原因导致施工进度延误，承包方有权要求赔偿损失。
三、索赔计算1. 窝工损失：根据现场实际情况，窝工时间为45天，窝工人员100人，每人每日工资为200元，共计90000元。
2. 机械闲置损失：因施工进度延误，机械闲置时间为45天，机械每日租金为5000元，共计225000元。
3. 材料积压损失：因施工进度延误，材料积压时间为45天，材料积压金额为100000元。
4. 误期损失：根据合同约定，误期赔偿金为每日10000元，共计450000元。
四、索赔要求1. 要求业主方赔偿窝工损失90000元。
2. 要求业主方赔偿机械闲置损失225000元。
3. 要求业主方赔偿材料积压损失100000元。
4. 要求业主方赔偿误期损失450000元。
五、索赔处理建议1. 业主方应严格按照合同约定提供施工图纸及现场条件，确保施工进度不受影响。
2. 业主方应与承包方保持良好沟通，及时解决施工过程中出现的问题。
3. 业主方应按照合同约定，及时支付工程款，保障承包方合法权益。
4. 双方应共同协商，寻求合理解决方案，确保工程顺利进行。
六、结论综上所述，我方因业主方原因导致施工进度延误，造成窝工、机械闲置、材料积压等损失。
根据相关法律法规及合同约定，我方有权要求业主方赔偿上述损失。
施工索赔报告范文
施工索赔报告范文一、项目背景二、施工过程1.项目启动后，我们按照合同要求，成立了专门的工程施工团队，并派遣了经验丰富的项目经理和技术人员进行现场管理和监督。
2.在施工过程中，我们严格按照设计图纸和施工规范进行作业，确保施工质量和进度。
我们与其他承包商和供应商沟通良好，努力保持施工进展顺利。
3.然而，在施工过程中，我们遭遇了一系列问题和困难。
例如，设计图纸存在一定的问题，与现场实际情况存在不符，导致我们在施工过程中无法按时完成工作。
4.此外，承包商和供应商的配合度不高，导致材料供应延迟和质量问题。
我们不得不等待材料到货后再进行施工，这影响了工期和项目进度。
三、施工索赔情况1.由于设计问题和材料供应延迟，我们不得不加班加点进行施工，以保证工期的正常推进。
这给我们增加了额外成本，并导致施工人员疲劳和工作质量下降。
2.另外，由于使用了不合格的材料，我们不得不进行返工和修复工作，这同样增加了成本和工期。
3.施工过程中还发生了一起工伤事故，一名工人因意外摔伤，需要长时间的治疗和休假。
这给我们的施工工作造成了严重影响，并增加了额外的人力成本。
四、索赔要求鉴于上述情况，我们向业主提出以下索赔要求：1.我们要求业主提供准确的设计图纸和施工规范，以避免设计问题给我们施工工作带来的额外困扰和成本。
2.我们要求业主催促承包商和供应商按时供货，以避免材料供应延迟导致的工期延误和额外成本。
3.我们要求业主承担因使用不合格材料引发的返工和修复工作的费用，并承担由此产生的额外工期和人力成本。
4.我们要求业主承担因工伤事故给我们施工工作带来的额外人力成本，包括工人的治疗费用和工伤补偿。
五、索赔结论基于以上情况，我们认为我们的索赔请求是合理和正当的。
我们希望业主能够认真考虑我们的要求，并尽快给予答复。
我们希望能够通过友好协商解决问题，保持双方的合作关系，确保项目的顺利进行。
六、附件（略）此致。
施工单位索赔格式范文
施工单位索赔格式范文尊敬的[甲方单位名称]：您好！我是[施工单位名称]的负责人[你的名字]，今天给您写这封信，心里就像揣着个小兔子，扑通扑通的。
为啥呢？因为咱们这个工程出了些状况，我们不得不向您提出索赔了。
您可别嫌我啰嗦，我得把事情原原本本地跟您说清楚。
一、索赔事由。
1. 工程变更。
您还记得之前咱们商量好的那个工程设计方案吧？就像盖房子，原本的设计是盖个小平房，大家都按照这个计划开始准备材料、安排人手了。
结果呢，工程进行到一半，您这边突然说要改成小洋楼，这可把我们给整懵了。
这一变，之前准备的好多材料都用不上了，得重新采购，而且施工的工序也得全部重新规划，这就像我们本来在一条平坦的大道上走着，突然被拉到了一个迷宫里，得重新找路。
这可花费了我们不少的人力、物力和时间啊。
2. 甲方供应材料延迟。
还有啊，按照合同规定，您这边得按时给我们提供一些关键的材料。
我们就像一群等着下锅做饭的厨子，材料就是食材，结果左等右等，食材就是不来。
这可把我们急得像热锅上的蚂蚁。
因为材料不到位，我们的工人只能干等着，这就浪费了好多人工，而且工程进度也被拖得一塌糊涂。
这就好比火车正跑着，突然没燃料了，只能停在半道上。
二、索赔依据。
1. 关于工程变更，咱们合同里可是有明确规定的，要是甲方提出变更，得承担由此带来的费用增加和工期延误的责任。
这白纸黑字写得清清楚楚，就像板上钉钉一样，我们可是按照合同办事的。
2. 对于甲方供应材料延迟，合同里也提到了相应的赔偿条款。
您看，这合同就像我们双方的一个约定的“小法典”，既然有规定，咱们就得按照这个来处理问题不是？三、索赔费用及工期计算。
1. 费用计算。
工程变更导致的额外材料采购费用：我们重新采购材料总共花费了[X]元，这些材料的发票我们都保存着呢，就像保留着我们的“小账本”，每一笔都清清楚楚。
增加的人工费用：因为工程变更和材料延迟，我们的工人额外多工作了[X]个工时，按照每个工时[X]元计算，这部分的人工费用就是[X]元。
工程施工工期索赔报告
工程施工工期索赔报告一、项目概述本报告针对某工程项目的工期索赔进行分析和总结，旨在准确反映工期索赔的主要原因、解决方法和索赔金额。
该工程项目为一座高层住宅楼的建设工程，总建筑面积约为5万平方米，总工期为18个月。
由于种种原因，施工过程中出现了一系列影响工期的问题，导致施工周期延长，给项目方带来了一定的损失。
因此，项目方根据合同条款和相关法律法规要求，提出工期索赔请求。
下文将详细分析该工期索赔过程。
二、工期延误原因1. 设计变更：在工程施工过程中，设计方面的变更是导致工期延误的主要原因之一。
由于设计方案的变更，导致施工方需要重新调整施工进度和工艺流程，影响施工周期的正常推进。
2. 材料供应延迟：在施工过程中，由于一些原因，如供货商交货延迟、材料质量问题等，导致施工方无法按计划完成施工任务，从而延误了工期。
3. 施工队伍不足：由于施工队伍人手不足、技术人员不足等问题，导致施工进度受到一定影响，工期延误。
4. 天气影响：气候因素是一个不可控因素，有时恶劣的天气条件会导致施工进度延误，从而造成工期延误。
5. 现场管理不当：施工现场管理不当，如施工计划安排不合理、施工人员协调不当等，都会影响工程施工周期。
6. 其他因素：如施工设备故障、工地安全事故等，也会对工期造成一定的影响。
三、索赔金额计算在工期延误的基础上，项目方提出了相应的索赔金额计算。
根据合同条款规定，工期延误的赔偿方式通常是按照日赔偿金方案进行计算，具体计算公式为：赔偿金额 = 日赔偿金 × 工期延误天数其中，日赔偿金是根据合同约定确定的固定金额，工期延误天数是指实际工期与计划工期之间的差值。
根据具体的索赔要求，项目方进行了详细的计算，并得出了相应的索赔金额。
经过双方协商，最终确定了索赔金额为XX万元。
四、索赔处理过程1. 提出索赔请求：一旦发现工期延误问题，项目方及时提出了索赔请求，并提交了相关证明材料和索赔金额计算表。
2. 双方协商洽谈：施工方接到索赔请求后，进行了详细的现场调查和资料核实，双方展开了协商洽谈。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
【施工索赔报告10篇】施工索赔报告10篇施工索赔报告（一）：工程索赔报告书一、总论前言：2006年4月，乙公司参与了由甲公司（下称贵司）投资建设的重庆某大学城市科技学院学生食堂及活动中心工程招投标，且我司获得中标，中标价为671.121万元，该工程设计为全框架四层现浇结构，建筑面积12302.84㎡。
在施工合同尚没有签署时，贵司通知我司按照招投标相关资料进场施工，并要求加班加点，务必在2006年8月25前完成所有施工资料。
按照贵司要求和监理工程师指示，迅速编制并向贵司递交了施工组织设计和施工进度计划，并专门成立了永川项目部，委派汪某为本项目总指挥，组建了以李某为现场负责人的项目部领导班子，抽调我司技术骨干和优质管理人员参与本项目的施工建设，从领导班子、技术和管理服务水平等方面得到根本保证。
我司于2006年4月20日正式进场施工，按照设计施工资料和贵司要求周密部署，稳步整体推进，精心组织。
为了满足施工现场材料的需要，我司不但投入了几百万的现金保障施工资金的需要，还在项目部下设立了材料采购组，保障施工材料的质量和施工需要数量，2006年5月上旬所有材料采购均已经签署合同，部分正在按照合同履行。
2006年5月31日前，施工需要钢材、木材已经全部采购并运抵工地。
进场施工前及施工过程中，在技术性民工很难招聘的状况下，承诺不低于重庆市2005年度平均工资待遇，且保证月月兑现和满足总工程量在12000方以上，且承担民工单边路费的许诺下，从1000里之外的奉节县选聘了几十名优质民工，同时在潼南、巴南等地招聘了部分民工，均签署了劳务合同书，至2006年5月31日，工地民工达126人，加上劳务班组负责人，共计130余人，实行三班倒轮休制，加班加点施工。
为了改善施工工地管理人员及民工的生活环境和保障良好的休息，顺利完成施工任务，我司投资数万元搭建工棚，购买空调，创造良好的施工环境。
2006年5月31日前，我司永川项目部承担的施工任务正在按照计划进行，施工现场如火如荼。
索赔事项概述：2006年6月1日，当我司施工现场全面正规化、正常化，正在紧锣密鼓，井井有条的按贵司的施工质量和工期要求及我司的施工组织设计、施工进度计划组织施工，且工程已经完成基础部分和第一层的主体结构工程时，贵司单方决定将食堂及活动中心由招标文书确定的四层全框架改建为两层，原三、四层施工资料全部取消，致使我司的所有计划务必重新调整，也导致我司在人、材、物等多方面的损失和众多合同构成违约而承担违约职责，造成多项直接和间接损失。
索赔要求：由于我司向贵司索赔的事由是贵司单方变更施工资料，故索赔要求包括下列方面：（1）人工费。
包括：a、2006年6月1日前，为了完成原工程总量加班、加点而额外支付的人工费用；b、因总工程量减少，按照劳务合同支付给民工的补偿金及路费。
（2）材料费。
包括租赁材料（钢管、模板）、购买材料（线管、电线、塑钢窗、钢材、木材）两方面。
a、由于购买材料超过实际用量而增加的材料购买费用及相应资金利息损失；b、按原施工组织设计租赁但超过实际需要的周转材料的租赁费损失；c、缩短使用期限，提前终止周转材料租赁合同违约金；（3）施工机械损失（塔机、挖掘机）。
a、2006年6月1日前，为了按计划完成施工任务而采用塔机垂直运输使用费（含实际使用费和违约金）；b、2006年6月1日前，为了按计划完成施工任务而采用挖掘机，比人工挖掘增大部分损失；c、因减少总工程量致使塔机、挖掘机租赁合同提前解除的违约损失；（4）工地管理费。
指我司按照计划工作量与实际工作量差异而额外支付的工地管理费；包括a、增大活动板房、临时房屋、道路、围墙等临时设施投资损失及生活用品损失；b、2006年5月31日前，为了满足贵司施工期限要求，我司加大施工现场人员配置和各方面管理而增加的支出；（5）利息。
由于工程变更而我司实际多投资资金的利息，包括：a、为满足施工需要，多支付商品砼合同预付款利息损失；b、多垫付工程款资金利息损失；（6）利润。
指原计划和此刻实际施工部分利润差额。
索赔编写组及审核人员：二、索赔根据部分索赔事件发生状况：我司从2006年4月20日正式进场施工至2006年5月31日，除我司与监理工程师及贵司正常往来的工作联系外，三方没有任何分歧意见，个性是我司在接到贵司的相关指令后，均在合理范围内予以处理，没有任何违约或其他原因出现工程质量问题及延误工期。
2006年6月1日，监理工程师及贵司事前没有透露任何信息的状况下，贵司突然通知大幅度变更施工量，导致我司在施工组织和材料准备、人员安排等方面没有任何时间和机会避免和减少损失，致使我司损失个性大。
递交索赔意向书状况：我司除组织工作组到施工现场问题情绪外，也按照施工行业索赔普遍做法，在索赔事件发生后28天内（实际在2006年6月日递交索赔意向书），向贵司工程师发出了索赔意向通知，充分证明了我司的索赔要求，并列明了索赔的基本项目。
索赔事件处理状况：在索赔事件发生并书面通知我司现场负责人李某，当日我司董事会获悉变更通知后，立即召开公司高层管理人员会议，会议研究决定：服从贵司的变更指令，但同时提出因此造成的我司的损失应由贵司承担，便委托现场负责人李某与监理工程师和贵司联系，客观反映我司因此而面临的诸多问题和造成的损失，我司现场管理人员、技术人员十分不理解，个性是130余民工及劳务负责人获悉此消息后，立即全面停工并到永川项目部提出要求：一、立即结算并支付所有工资，停止施工；二、如果不立即结算并支付，能够暂时继续施工，听从现场安排。
但在通知减员时，应按照劳务合同约定，补偿被减民工一个月工资并支付返家或展转他处的单边路费。
我司获悉消息后，为了稳定民工情绪，减少施工现场因民工问题而震荡和停工，顺利完成余下施工任务，立即抽调相关人员组成工作组到现场办公，最后与民工达成协议，同意按照劳务合同约定补偿被减民工一个月工资并支付返家或展转他处的单边路费；同时通知正在履行的其他合同立即暂停履行，并用心协商处理善后事宜，尽力减少因工程量变更而造成的损失。
我司在处理本事件中，付出了艰辛的劳动，化解了众多矛盾，协调了各方面关系，也支付了许多额外费用，我司认为在避免和减少损失方面，已竭尽全力。
在索赔事件发生后，我司与贵司是用心配合的，在处理事件时是快速有效，不存在任何过错和不当行为。
索赔要求的合同依据：由于贵司的学生食堂及活动中心工程招投标时间紧迫，且在招投标后还没来得及签署合同，贵司便要求我司进场施工，而至今贵司仍没有与我司签署正式书面施工合同书，故本项目的索赔合同依据仅有：①中标通知书；②投标书及其附件；③开工通知书。
三、计算部分索赔总额：依据本事件产生的原因和涉及的范围，我司按照建筑行业施工索赔及永川项目部实际损失分为9大项，共计索赔总额为：xxxx.00元各项计算单列如下（详细计算清单见索赔计算书）：（1）前期投资损失合计为：xxxx.00＋5476.67=xxxx.70元。
（2）周转材料租金损失为：xxxx.00+xxxx.00=xxxx.00元（3）项目部采购的材料和签定的材料采购合同的违约损失：（4）工程管理费用、经营费用损失及公司完成减少工程合法的利润损失合计为xxxx.90+76629.32+xxxx.00=xxxx.20元。
（5）塔吊设备的租赁损失，各类机械设备的租赁损失合计为（6）工程临设费用增大的损失:6463.79+52734.00=59197.79元（7）工程垫付资金利息损失合计为20932.04元（8）提前解除劳务合同损失合计为元（9）商品砼预付款资金利息损失为2580.88元。
各项计算依据及证据：（1）前期投资损失：xxxx.70元按照工程原设计建筑面积12302.84㎡，设计变更后的建筑面积6405.04㎡，减少建筑面积5897.8㎡.减少工程量比例为47.94%，本工程的所有前期投资为40万元，按照比例损失额为xxxx.00元，相应资金利息为5476.67元（预计4个月期限，即2006年9月30止，超过此期限，利息损失继续计算）；两项合计为证据：财务报表。
（2）周转材料租金损失：xxxx元a、钢管租赁损失：按照租赁合同约定支付租金至少为113天（2006年5月10日---2006年8月31日），变更后工期为66天，减少实际使用期限为47天，应当多支付钢管租金59690.00元；同时，施工组织设计的变更，导致租赁钢管比实际需要钢管多一倍，其多租赁部分钢管损失41910.00元，两项合计为元。
证据：租赁合同b、模板租赁损失：按照租赁合同约定支付租金至少为113天（2006年5月10日---2006年8月31日），变更后实际施工期限为66天，减少47天，多支付租金为xxxx.00元。
同时，施工组织设计的变更，导致租赁模板比实际需要模板多一倍，其多租赁部分模板损失xxxx.00元，两项合计为xxxx.00元。
施工索赔报告（二）：********路面整治工程施工索赔报告致:*******市政工程管理中心*******工程咨询监理有限公司:我公司承建*******路面整治工程于2014年8月15日正式与贵方签订合同，合同签订后，我公司根据合同要求的开工日期，为了确保施工顺利进行，用心准备机械、人员、材料，施工人员住房等，并与相关单位签订了合同。
但因贵中心设计修改，至今未开工，造成我公司相应的经济损失。
根据通用合同条款，第11.2条规定:因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师因以书面形式通知承包人，推迟开工日期。
发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。
同时合同专用第13.1规定:双方约定的工期顺延的其他状况:由于发包人原因延误，工期顺延，承包人对有关停工和工期顺延造成的经济损失与发包人共同协商解决损失费用。
现将对我公司造成的损失报告如下:附件:附件1、附件2、附件3、**************有限公司施工索赔报告（三）：致：xx矿业有限职责公司技改部。
xxxx监理公司。
我单位在机修车间工程施工中预到地方老乡因不明原因生事而发生停工一事和不明原因大网高压停电停工所引起的工程费用一事提出索赔报告。
1：我方从2007年5月13日开工以来用心组织施工队伍不分昼夜的紧张施工，5月19日验收基层合格，5月20日刚进入基层沙砾石回填工作，在5月21日由于不明地方老乡因与矿上发生的不明原因的冲突而致我单位的工程无法正常进行而停工至5月28日午后10点才重新施工，其中发生的人工费和机健费用如下：5.21至5.28共计7天时间，每一天工作12小时：早晨5点至8点，午后9点至13点，下午15点至20点。
1}：人工费：管理人员：五人*7=35日*1.5=52.5工日。
施工人员：21人*7=147日*1.5=20.工日。