期房转让协议书实用版
期房转让协议书范本3篇
期房转让协议书范本3篇篇1期房转让协议书范本转让方（甲方）：___________________受让方（乙方）：___________________为了确认双方之间关于期房转让事项（以下简称“本协议”）的约定，避免争议的发生，甲、乙双方本着自愿、平等、诚实、信用的原则，在友好协商的基础上，就期房的转让事项达成如下协议：一、转让期房基本情况1. 期房名称：_______________________2. 建设单位：_______________________3. 总面积：_______________________4. 房屋结构：_______________________5. 交房时间：_______________________二、转让价格及支付方式1. 转让价格：_______________________（大写：_______________________）2. 乙方应当支付给甲方的转让款项为：_______________________元整，自双方签订本协议之日起，乙方应当在____________（多少天）内一次性支付给甲方，转让款项支付完毕之日，甲方应当签字确认，并协助办理过户手续。
3. 乙方支付转让款项的方式为：_______________________三、权属交接时间及方式1. 乙方应当在支付完毕转让款项后的____________（多少天）内，与甲方一同到期房所在地的房地产交易中心办理权属过户手续，办理完成后，由甲方将期房的产权证书、房屋钥匙等一并交付给乙方。
2. 若因乙方原因未能按时办理权属过户手续，导致不符合规定的相关补偿、罚款等责任由乙方负责。
四、期房现状保证1. 甲方作为期房所有权人，保证其拥有该期房的完整权利，无须对此产生任何争议。
2. 甲方保证期房没有被抵押、查封、划拨，不存在质押等情况。
3. 甲方保证期房没有发生火灾、水灾等事故，保证期房所处的环境、设施齐全、完好、无损坏的情况。
期房转让协议样本6篇
期房转让协议样本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1期房转让协议样本甲方（转让方）：_______________身份证号码：_________________联系地址：____________________联系电话：____________________乙方（受让方）：_______________身份证号码：_________________联系地址：____________________联系电话：____________________鉴于甲方是该房屋的合法所有权人，甲方愿意将该房屋进行转让，经过甲、乙双方友好协商，达成如下协议：一、转让房屋信息1.转让房屋地址：_______________2.转让房屋面积：_______________3.房屋结构：_______________4.产权证号：_______________5.转让价格：_______________二、转让条件1.甲方确认转让房屋为期房，并承诺在房屋竣工验收后办理房屋产权证书；2.乙方确认购买房屋为期房，同意接受房屋的一切现状；3.双方保证交易过程中如有任何虚假陈述或隐瞒事实，一切后果由其自行承担；4.转让款项一经确认，不可撤销；5.除非经双方协商一致，本协议不可变更。
三、履行期限1.本协议自双方签字盖章之日起生效；2.乙方确认收到房屋产权证书并办理过户手续后，甲方应将房屋的一切权益转让给乙方；3.转让房屋产权证书的手续费由乙方承担。
四、违约责任1.如乙方逾期支付转让款项，应按日向甲方支付滞纳金；2.如一方违约致使本协议无法履行的，守约方有权解除合同并要求违约方承担相应的违约责任；3.若因不可抗力导致交易无法履行，双方可相互协商解除合同，但不承担任何违约责任。
五、其他事项1.本协议一式两份，双方各执一份；2.本协议适用中华人民共和国法律；3.合同签署地点：_______________4.其他约定事项：_______________甲方（转让方）：_______________乙方（受让方）：_______________签订日期：_______________篇2期房转让协议甲方（转让方）：（姓名）、（地址）乙方（受让方）：（姓名）、（地址）鉴于：1. 甲方是某某小区（具体楼栋和房号）房屋的合法所有人，系该房屋的期房购买者；2. 甲方因个人原因需将上述房屋转让给乙方，并乙方同意以受让的方式办理；3. 双方经协商一致，就上述房屋的转让事宜达成以下协议：第一条房屋描述上述房屋为某某小区（具体楼栋和房号）的房屋，建筑面积为XX 平方米，现房屋处于（装修情况），属于期房未经产权证书办理。
买房期房转让协议书范本(3篇)
第1篇协议编号：_______甲方（转让人）： [甲方全名]身份证号码：[甲方身份证号码]联系电话：[甲方联系电话]住址：[甲方住址]乙方（受让人）： [乙方全名]身份证号码：[乙方身份证号码]联系电话：[乙方联系电话]住址：[乙方住址]鉴于：1. 甲方与房地产开发公司（以下简称“开发商”）签订了一份《商品房买卖合同》，合同编号为_______，约定购买位于_______的期房一套，建筑面积为_______平方米，总价款为人民币_______元。
2. 甲方因故需要将上述期房转让给乙方。
3. 乙方愿意购买甲方名下的期房。
4. 双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经协商一致，达成如下协议：第一条房屋基本情况1.1 房屋坐落：_______1.2 房屋建筑面积：_______平方米1.3 房屋用途：_______1.4 房屋总价款：人民币_______元1.5 房屋交付时间：_______第二条转让条件2.1 乙方同意按照甲方与开发商签订的《商品房买卖合同》约定的条件购买该期房。
2.2 乙方在签订本协议之日起_______日内，向甲方支付人民币_______元作为定金，该定金在房屋过户手续办理完毕后转为房款。
2.3 乙方在支付定金后，甲方应向乙方提供《商品房买卖合同》的原件及复印件。
2.4 乙方在支付全部房款后，甲方应协助乙方办理房屋过户手续。
第三条转让费用3.1 乙方应承担房屋过户过程中产生的所有税费，包括但不限于契税、印花税、测绘费、手续费等。
3.2 甲方应协助乙方办理相关手续，但乙方应承担因办理手续产生的所有费用。
第四条付款方式4.1 乙方应在签订本协议之日起_______日内支付定金。
4.2 乙方应在房屋交付前支付剩余房款。
4.3 甲方应向乙方提供收款账户，乙方应将房款直接汇入该账户。
第五条交付与过户5.1 甲方应按照《商品房买卖合同》约定的交付时间将房屋交付给乙方。
5.2 乙方应在收到房屋后_______日内，配合甲方办理房屋过户手续。
期房转让协议合同7篇
期房转让协议合同7篇篇1甲方（出让方）：____________________身份证号码：____________________联系方式：____________________乙方（受让方）：____________________身份证号码：____________________联系方式：____________________鉴于甲方拥有一份未交付的期房购买合同，经甲、乙双方友好协商，甲方同意将其拥有的期房权益转让给乙方。
为明确双方权益，特订立本协议，以兹共同遵守。
一、期房基本情况1. 期房名称：____________________2. 期房位置：____________________3. 期房购房合同编号：____________4. 期房交付日期：预计________年____月____日5. 期房相关权益：包括但不限于房屋所有权、使用权、收益权等。
二、转让事项1. 甲方同意将其在期房购房合同中的所有权益转让给乙方。
2. 转让完成后，乙方将继承甲方在期房购房合同中的所有权，成为该期房的合法持有人。
三、转让价格及支付方式1. 双方同意，期房转让总价为人民币______元（大写：______元整）。
2. 乙方应在协议签订后______日内支付定金人民币______元（大写：______元整）给甲方。
3. 剩余款项人民币______元（大写：______元整）在期房交付时一次性支付。
四、双方责任与义务1. 甲方保证所转让的期房权益真实有效，无任何法律纠纷和经济纠纷。
2. 乙方保证按照协议约定支付转让款项。
3. 期房交付后，相关权益的变更手续由乙方负责办理，甲方应提供必要的协助。
4. 如因甲方原因导致期房权益无法转让给乙方，甲方应退还乙方已支付的款项并承担违约责任。
5. 如乙方未按约定支付转让款项，甲方有权解除协议并追究乙方的违约责任。
五、违约责任1. 若甲方违反本协议约定，导致乙方无法取得期房权益，甲方应退还乙方已支付的款项，并向乙方支付违约金人民币______元（大写：______元整）。
期房转让合同协议书范本8篇
期房转让合同协议书范本8篇篇1甲方（出让方）：XXX，身份证号码：XXXX，住址：XXXX，联系电话：XXXX。
乙方（受让方）：XXX，身份证号码：XXXX，住址：XXXX，联系电话：XXXX。
甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就期房转让事宜，达成如下协议：一、期房基本情况甲方拟转让的期房位于XXXX，房屋面积为XXXX平方米，房屋用途为XXXX，房屋设计用途为XXXX。
该期房系甲方于XXXX年XX月XX日与XXXX开发商签订购房合同并支付部分购房款后取得。
二、转让价格及支付方式1. 转让价格：甲方同意将其所持有的期房以人民币XXXX元的价格转让给乙方。
该价格包括甲方已支付的购房款及与该房屋相关的其他费用。
2. 支付方式：乙方应在本合同签订之日起XX个工作日内，将转让款支付至甲方指定账户。
甲方在收到款项后，应向乙方出具收款凭证。
三、期房交付及过户手续1. 期房交付：甲方应在收到乙方转让款后XX个工作日内，将期房交付给乙方。
交付时应保证房屋结构完好，配套设施齐全。
2. 过户手续：甲方应协助乙方办理房屋过户手续，包括协助乙方与开发商签订新的购房合同、办理房屋产权证书等。
过户过程中产生的相关费用由乙方承担。
四、违约责任1. 甲方违约责任：若甲方未按本合同约定交付期房或协助乙方办理过户手续，甲方应按乙方已支付转让款的XX%向乙方支付违约金。
2. 乙方违约责任：若乙方未按本合同约定支付转让款，乙方应按未支付金额的XX%向甲方支付违约金。
五、其他约定事项1. 双方应在本合同签订后尽快办理相关手续，确保期房顺利转让。
2. 双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（出让方）：XXX乙方（受让方）：XXX日期：XXXX年XX月XX日篇2甲方（卖方）：姓名：身份证号码：联系电话：乙方（买方）：姓名：身份证号码：联系电话：鉴于甲方拥有一套期房，拟将其转让给乙方，双方经过友好协商，达成以下协议：一、协议标的1. 甲方将位于______的期房转让给乙方，房屋面积为______平方米，房屋结构为______，房屋类型为______。
期房转让协议5篇
期房转让协议5篇篇1甲方（卖方）：___________________身份证号码：___________________联系方式：___________________通讯地址：___________________乙方（买方）：___________________身份证号码：___________________联系方式：___________________通讯地址：___________________鉴于甲方拥有一份未交付的期房权益，现甲方同意将此期房权益转让给乙方，乙方同意接受该转让。
为明确双方权益，特签订本协议。
第一条转让标的1.1 甲方将其所拥有的位于_______________（地址）的期房权益转让给乙方。
该期房的具体信息包括但不仅限于房屋面积、户型、交房时间等详见附件。
第二条转让价格及支付方式2.1 双方同意，期房的转让价格为人民币______元整（大写：______元整）。
此价格包含该期房的所有权益。
2.2 乙方应在协议签订后______日内将全部转让款项支付至甲方指定账户。
第三条房屋交付3.1 期房的交付时间以开发商交付时间为准。
甲方有义务在接到开发商的房屋交付通知时，及时通知乙方，并协助乙方办理房屋交付手续。
第四条权利义务4.1 甲方应保证所转让的期房权益的真实性和合法性，并保证在交接房屋时，乙方能够顺利取得房屋所有权。
4.2 乙方有义务按照协议约定支付转让款项，并在房屋交付时配合甲方办理相关手续。
4.3 在协议执行期间，如因甲方原因导致房屋无法按时交付或权益受损，甲方应承担违约责任。
第五条违约责任5.1 若乙方未按协议约定支付转让款项，应支付逾期违约金，每日违约金为未支付款项的______%。
5.2 若甲方未能履行本协议中的任何义务，包括但不限于保证期房权益的真实性、合法性以及协助乙方办理房屋交付手续等，甲方应承担违约责任，除退还乙方已支付的款项外，还需支付______元违约金。
期房转让合同范本（3篇）
期房转让合同范本甲方（卖方）：_____ 身份证号：_____ 乙方（买方）：_____ 身份证号：_____一、经甲乙双方协商，甲方自愿将正在建设中的一套期房卖给乙方。
双方签订如下合同：该房屋由菏泽市财政局开发建设，位于长江路西段路北的龙泽花园内，另有车位。
二、由于是期房，因甲方资金困难，无力继续缴纳房款，现将该房屋的所有权转让给乙方，乙方支付甲方转让费（_____）。
三、乙方支付甲方转让费用后，甲方将该房所有权转让为乙方，已交开发商房款由乙方承担，该房以后应缴房款由乙方承担。
甲方不再负责。
四、以上甲乙双方买卖的房屋如存在其他产权纠纷，由甲方承担全部责任。
五、甲乙双方按照自愿协商的原则办理有关手续，未尽事宜，双方协商解决。
乙方如需办理有关手续，甲方必须协助办理。
六、本合同一式三份，甲、乙双方各持一份，中间介绍人一份。
七、合同签订日期：____年____月____日，本合同自签订自日起生效。
甲方（公章）：_____ 乙方（公章）：_____ 法定代表人（签字）：_____ 法定代表人（签字）：_____ ____年____月____日 ____年____月____日期房转让合同范本（二）甲方（卖方）：身份证号：乙方（买方）：身份证号：一、经甲乙双方协商，甲方自愿将正在建设中的一套期房卖给乙方。
双方签订如下合同：该房屋由____市财政局开发建设，位于长江路西段路北的龙泽花园内，另有车位。
二、由于是期房，因甲方资金困难，无力继续缴纳房款，现将该房屋的所有权转让给乙方，乙方支付甲方转让费（_____）。
三、乙方支付甲方转让费用后，甲方将该房所有权转让为乙方，已交开发商房款由乙方承担，该房以后应缴房款由乙方承担。
甲方不再负责。
四、以上甲乙双方买卖的房屋如存在其他产权纠纷，由甲方承担全部责任。
五、甲乙双方按照自愿协商的原则办理有关手续，未尽事宜，双方协商解决。
乙方如需办理有关手续，甲方必须协助办理。
六、本合同一式三份，甲、乙双方各持一份，中间介绍人一份。
期房转让协议(8篇)
期房转让协议（8篇）期房转让协议（精选8篇）期房转让协议篇1甲方：________________乙方：________________鉴于：甲方在___市__路__号购买住宅（期房）___（项目名称）一套房屋，具体房号为：__________栋__________单元__________号房。
该房目前尚未建成，未具备交易条件。
甲、乙双方就该房转让事项经过协商，一致同意订立协议条款如下，以资共同遵守。
一、甲方愿将以其名义购买的住宅_____________市____________路____________号_____________栋__________单元__________号房（以下简称该房）转让给乙方。
二、该房售价为每平方米__________元，总价款为__________元。
三、该房屋双方议定由甲方转让给乙方，乙方支付该房的首付人民币____________万元（￥______________），在签定协议后的两天内支付甲方转让费人民币____________万元（￥______________）中的____________万元，其余款项待更改名字后当日付清。
四、该房的购房款全部由乙方支付，以甲方名义直接付给开发商，由乙方收执收款凭证。
五、该房盖到二层交全额的时候后，甲方必须协助乙方办理更名手续。
六、本协议签订后，该房屋如有应缴纳的一切税、费，概由乙方负责。
本协议发生的过户登记费、契税、估价费、印花税由乙方负担。
八、甲方如不按协议规定将该房屋过户给乙方，乙方有权按以下第种方式要求甲方承担责任：1、乙方不能取得该房所有权，甲方必须将该房拍卖，拍卖所得的款项，优先支付乙方支付给开发商购房款和给甲方的万元转让费后，余款作为甲方给乙方的赔偿金。
甲方不能从该房获得任何收益。
2、__________________________________________________九、乙方不能按期支付购房款的，乙方自行承担责任。
期房转让协议书6篇
期房转让协议书6篇第1篇示例：期房转让协议书甲方：（转让方）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就甲方拥有的位于（房屋地址）的期房进行转让事宜，达成如下协议：一、转让房屋概况1.1 转让房屋坐落于（房屋地址），房屋总建筑面积为（XX）平方米，共有（X）间卧室、（X）间客厅、（X）间卫生间和（X）间厨房。
1.2 转让房屋为期房，目前尚未办理产权证明手续，但受到国家法律保护。
1.3 转让房屋的转让价款为人民币（大写）（￥XX）元整。
二、转让条件2.1 甲方转让房屋给乙方，乙方购买接受房屋并支付全部价款后，甲方自愿将房屋所有权转让给乙方。
2.2 乙方购买接受房屋后，应自行承担相关税费、过户手续费等费用。
2.3 甲方保证房屋权属清晰，不存在债务、纠纷等瑕疵，若有法律诉讼，由甲方承担一切法律责任。
三、交付与过户3.1 甲方与乙方协商一致后，自行前往房屋所在地的房地产交易中心或相关部门办理房屋过户手续。
3.2 乙方应在确认无误后，支付全部价款给甲方。
3.3 房屋过户手续完成后，甲方应立即将过户手续办理完毕的证据交给乙方。
四、保证及承诺4.1 甲方承诺，房屋权属真实合法，不存在任何纠纷，未受到任何法律限制。
4.3 乙方在接受房屋后，享有对房屋的合法所有权，并有权要求甲方提供相关权属证明及过户手续。
五、违约与解决方式5.1 甲、乙双方承诺严格履行本协议，若一方违约，另一方有权解除合同，并要求违约方承担一切违约责任和赔偿损失。
5.2 若本协议发生争议，双方应友好协商解决，如协商不成，应提交有管辖权的人民法院裁决。
六、其他事项6.1 本协议自双方签字盖章之日起生效，至双方履行完毕义务后终止。
6.2 本协议一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。
（以下无正文）甲方签字：__________ 乙方签字：__________以上为期房转让协议书内容，双方应仔细阅读并确认无误后签字盖章，确保双方权益不受损害。
期房转让协议5篇
期房转让协议5篇篇1甲方（转让方）：___________________身份证号码：___________________联系方式：___________________乙方（受让方）：___________________身份证号码：___________________联系方式：___________________鉴于甲方拥有某房地产项目中的期房（以下简称“标的房产”），现欲将其转让给乙方，经双方友好协商，达成以下协议条款，以兹信守。
一、标的房产1. 房产描述：甲方将其所拥有的期房转让给乙方，该房产位于____________（详细地址），建筑总面积为______平方米。
2. 房产权益：标的房产的权益包括但不限于房屋所有权、土地使用权等，甲方保证拥有完全合法的处置权，并已经取得相关权益人的授权。
二、转让条件与条款1. 转让价格：双方约定标的房产的转让总价为人民币______元整。
该价格已考虑包括但不限于标的房产的市场价值、产权清晰度等因素。
2. 付款方式：乙方应按照以下约定支付房款：（1）本协议签署后______日内支付定金人民币______元整；（2）标的房产完成过户手续后______日内支付余款人民币______元整。
3. 产权过户：甲方应在协议生效后及时配合乙方办理标的房产的过户手续，所需税费由双方按照国家法律法规的规定承担。
4. 违约责任：若任一方违反本协议的约定，应向守约方支付违约金，并赔偿由此造成的实际损失。
5. 其他条款：双方在此确认并同意本协议的所有条款和条件，对标的房产的交付、质量、物业服务等均作出明确约定。
三、风险承担1. 标的房产为期房，因此存在一定程度的风险，包括但不限于设计变更、施工进度等。
双方应共同承担相应风险。
2. 若因甲方原因导致标的房产无法按时交付或产权无法过户，甲方应承担违约责任并赔偿乙方的实际损失。
四、争议解决1. 本协议的履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
期房转让协议书范本5篇
期房转让协议书范本5篇篇1期房转让协议书范本甲方：（转让方）身份证号码：联系地址：电话号码：乙方：（受让方）身份证号码：联系地址：电话号码：根据《中华人民共和国合同法》的规定，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，就乙方购买甲方持有的位于（房屋地址）、房屋进行转让事宜，达成如下协议：一、转让房屋信息1. 房屋地址：2. 房屋建筑面积：3. 房屋用途：住宅/商业/办公等4. 房屋权属证明：房屋产权证书编号5. 交房时间：6. 房屋转让价格：二、权利和义务1. 甲方保证所转让的房屋的产权清晰，不存在任何担保、抵押等权利限制。
2. 乙方确认购买房屋的地址、面积等信息，并对房屋的具体情况予以了解。
3. 双方约定在签订协议之日起（）日内进行房屋过户手续，过户费用由乙方承担。
4. 甲、乙双方同意在签订本协议后，立即办理相关过户手续，并承担因过户产生的税费等相关费用。
三、违约责任1. 若甲方未能按照约定时间和条件将房屋过户给乙方，则甲方应当向乙方支付违约金，并承担由此造成的一切损失。
2. 若乙方未能按照约定时间支付购房款，则视为乙方违约，乙方应当向甲方支付相应的违约金，并承担由此造成的一切损失。
四、其他约定1. 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本协议未尽事宜，由双方协商解决。
3. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期至房屋过户完成之日。
4. 本协议及其效力解释、执行均适用中华人民共和国法律。
甲方（签字）：乙方（签字）：日期：日期：见证人（签字）：日期：篇2期房转让协议书范本甲方：（转让方）身份证号码：联系地址：电话号码：乙方：（受让方）身份证号码：联系地址：电话号码：鉴于甲方为（购房人），与（开发商/房地产公司）签订了《商品房买卖合同》，约定购买（楼盘名称、房号、面积等信息）的商品房，现甲方因故无法继续购买该房屋，拟将该商品房全部权利转让给乙方，并经甲、乙双方协商一致，于是就有关事项达成如下协议：一、房屋基本信息1. 房屋地址：（房屋具体地址）2. 房屋面积：（房屋建筑面积）3. 房屋用途：（商用/住宅/办公等）4. 房产证号：（房产证编号）5. 转让价格：人民币（大写）（小写）二、权利转让1. 甲方将其购房合同项下的全部权利转让给乙方，包括但不限于商品房的所有权、土地使用权等。
期房转让协议书7篇
期房转让协议书7篇第1篇示例：《期房转让协议书》甲方：（出让方）身份证号码：地址：经甲、乙双方友好协商，就甲方持有的位于（房屋地址）的期房进行转让事宜，达成如下协议：一、转让房屋基本信息1. 甲方是该房屋的合法所有者，房屋面积约为（具体面积），房屋所在地为（所在地点），房屋属于期房。
2. 该房屋目前仍在建设中，建设进度为（建设进度），预计交房时间为（预计交房时间）。
3. 该房屋的转让价格为人民币（具体金额）元整。
二、转让条件1. 甲方保证其是该房屋的合法所有者，有权进行转让，并保证房屋没有任何尚未解决的抵押、查封、担保等纠纷。
2. 乙方确认并接受该房屋的现状，对房屋的位置、外观、土地性质等均已了解清楚，并无异议。
3. 乙方在签订本协议之前已经支付了部分转让款项（具体金额），并承诺于房屋交付时支付剩余款项。
4. 甲、乙双方同意在该房屋交付后另行签订房屋转让合同，向有关部门办理相关过户手续。
三、转让责任与义务1. 甲方保证在房屋交付时能够提供合法的房产证、建设工程竣工验收合格证等相关证明文件。
2. 乙方在交付房屋时应当认真验收房屋质量和装修情况，并在发现质量问题时及时通知甲方，协商解决方案。
3. 若房屋因建设质量问题等导致交付延误，甲方应当承担相应责任，并按约定向乙方支付违约金。
四、违约责任1. 若甲方出于个人原因无法履行本协议，甲方应当向乙方支付相应违约金，并承担其他相应的法律责任。
五、其他1. 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本协议签订地点为（签订地点），签订日期为（签订日期）。
甲方：（签名）日期：本协议自双方签字盖章之日起生效，自如房屋交付之日起失效。
备注：本协议中的各项金额、日期、地点等需具体根据实际情况修改。
双方在签订本协议之前，需认真阅读并了解各项条款内容，如有疑义应当及时向专业人士咨询。
第2篇示例：期房转让协议书甲方：（转让方）身份证号码：住址：电话：根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就甲方拥有的位于XXXX小区X栋X单元X号房屋（以下简称“房屋”）的转让事宜达成一致意见，并自愿签订本《期房转让协议书》（以下简称“协议”）如下：一、转让房屋基本情况甲方拥有的房屋为期房，位于XXXX小区X栋X单元X号，房屋建筑面积为XX平方米，房屋编号为XXXXX，产权性质为XXXX，产权年限为XX年，现房屋尚未办理房产证。
期房转让协议书范本6篇
期房转让协议书范本6篇第1篇示例：期房转让协议书范本甲方：（转让方）：___________________乙方：（受让方）：___________________丙方：（房屋中介）：___________________鉴于甲方拥有位于__________小区__#_栋_单元_室的房屋（以下简称“转让房屋”），经协商，甲、乙、丙三方依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，就转让房屋事宜达成如下协议：一、转让房屋的基本情况：转让房屋系由甲方于______年月日在______签订购买合同并交付首付款或全款，现已到期尚未交房，合同已开具发票共计_______万元。
该房屋已预售许可证已取得，尚未进行产权办理。
二、转让价格及支付方式：乙方同意以________万元的价格受让甲方名下的转让房屋。
转让款项由乙方以________形式向甲方支付。
转让款项中的首付款为________万元，余款在房屋交房时付清。
并且甲方保证资金来源合法。
三、过户及产权办理条件：甲方应当按照约定的时间安排产权过户，丙方将协助乙方完成过户及相关手续办理，包括但不限于签订产权过户协议、提供必要的购房证明文件及资料等。
四、逾期交房的责任：如果开发商逾期交房，甲方应当在收到开发商通知后及时通知乙方，并按照实际交房时间进行过户及产权办理。
五、房屋的现状保证：甲方向乙方保证，转让房屋的基本情况真实，不存在任何其他人的权利，丙方对房屋进行过诚信审核，并且保证房屋可以正常产权办理。
六、违约责任：如果甲方没有及时履行过户及产权办理义务，或者在过户及产权办理过程中出现问题导致乙方产生损失，甲方应当承担违约责任。
如果乙方没有按时支付转让款项或者拒绝过户，乙方应当承担违约责任。
七、其他事项：双方约定的其他事项为：__________。
八、本协议的变更和终止：本协议的变更和终止应当经过双方当事人一致同意，并以书面形式进行。
九、争议解决：双方发生争议时，应当友好协商解决；协商不成的，应当提交甲方所在地人民法院裁决。
期房转让协议样本5篇
期房转让协议样本5篇篇1甲方（出让方）：____________________身份证号码：____________________联系方式：____________________乙方（受让方）：____________________身份证号码：____________________联系方式：____________________鉴于甲方拥有一套期房，现将其转让给乙方，双方本着自愿、平等、公正的原则，经友好协商，达成以下协议：一、协议前言甲、乙双方在遵循国家法律法规和本地相关规定的前提下，就甲方所拥有的期房转让事宜，经过友好协商，特定立本转让协议，以明确双方权益及义务。
二、房屋基本情况1. 房屋位置：_________________________________________（详细地址）。
2. 房屋面积：建筑面积______平方米，套内面积______平方米。
3. 房屋户型：______室______厅______卫。
4. 房屋权属证明：甲方已取得该房屋的合法所有权，并提供相关证明文件。
三、转让价格及支付方式1. 转让价格：人民币______元整（大写：______元整）。
2. 支付方式：乙方应在协议签订后______日内支付定金______元整给甲方。
剩余款项______元整（大写：______元整）在房屋交付时一次性支付。
四、房屋交付及产权转移登记1. 房屋交付时间：______年______月______日。
2. 产权转移登记：甲、乙双方应在房屋交付后______个月内，共同到房地产管理部门办理产权转移登记手续。
五、相关费用承担甲、乙双方按照国家法律法规和本地相关规定承担各自应承担的税费和交易费用。
六、违约责任1. 若甲方未能按照协议约定的时间交付房屋或未能履行产权转移登记义务，需支付违约金______元整（大写：______元整）给乙方，并赔偿乙方因此产生的损失。
2. 若乙方未能按照协议约定的时间支付款项或未能履行相关义务，需支付违约金______元整（大写：______元整）给甲方，并赔偿甲方因此产生的损失。
期房转让协议合同4篇
期房转让协议合同4篇篇1期房转让协议合同甲方：（出让方）乙方：（受让方）根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲、乙双方在平等自愿的基础上，就乙方购买甲方出让的期房达成如下协议：一、转让房屋基本情况1.1 甲方为楼盘的开发商，在项目XX号楼XX室拥有一套期房，房屋基本信息如下：地址：XX市XX区XX街XX号房屋面积：XXX平方米使用用途：住宅土地权属证号：XXXXX建设工程规划许可证号：XXXXX1.2 乙方同意购买上述房屋，并支付相应的转让款。
二、转让价格及付款方式2.1 乙方同意以XXX元的价格购买上述房屋。
转让款支付方式如下：（1）首期款：XXX元，在签署本协议时支付；（2）尾款：XXX元，在甲方办理房屋产权转移手续时支付。
2.2 乙方保证在签署本协议时具备足够的支付能力，并按照约定时间支付相应款项。
三、房屋交付与转移3.1 甲方应在乙方支付首期款后，及时向乙方交付上述房屋，并提供相应的产权材料。
3.2 乙方应在甲方完成房屋产权转移手续后，全额支付尾款，并向甲方领取产权证书等相关材料。
四、房屋权益保证4.1 甲方保证其转让的房屋权益完整、合法，在转让后不受第三方的任何争议或影响。
4.2 乙方在收到产权材料后，应当仔细核对并尽快办理过户手续，确保自己的权益不受损害。
五、违约责任5.1 任何一方未按照本协议的约定履行义务，构成违约的，应当承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
六、法律适用及争议解决6.1 本协议的签订、履行和解释，均适用中华人民共和国的相关法律法规。
6.2 双方如发生争议，应当友好协商解决；协商不成的，应当提交有管辖权的人民法院解决。
七、其他事项7.1 本协议自双方签字盖章之日起生效，至乙方完成产权过户手续之日届满。
7.2 本协议一式两份，每方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：（签字）乙方：（签字）日期：年月日本协议鉴于双方的真实意愿并经过充分协商达成，自双方签字盖章之日起生效。
期房转让协议样本6篇
期房转让协议样本6篇篇1甲方（卖方）：____________________身份证号码：____________________联系方式：____________________乙方（买方）：____________________身份证号码：____________________联系方式：____________________鉴于甲方拥有一份尚未交付的期房购买权益，现甲方同意将此期房转让给乙方，乙方同意接受甲方的转让。
为明确双方权益，经友好协商，特签订本协议。
一、协议背景及目的本协议旨在明确甲、乙双方在期房转让过程中的权利和义务，以规范双方行为，确保双方利益得到合法保护。
二、转让标的基本信息1. 期房名称：____________________2. 房屋位置：____________________3. 房屋面积：____________________4. 房屋户型：____________________5. 交房时间：____________________6. 其他相关信息：____________________（如开发商、购房合同号等）三、转让条件1. 甲方应保证对所转让的期房拥有合法的权益，并能完成购房交易。
2. 甲方应提供购房合同、付款凭证等相关文件，以便乙方了解房屋交易详情。
3. 乙方应按照约定支付甲方转让费用，并完成相关手续。
4. 双方应共同办理期房转让手续，确保交易合法、有效。
四、转让价款及支付方式1. 转让总价款：人民币________元（大写：________元整）。
2. 支付方式：双方约定在本协议签订后__日内，乙方将转让价款支付至甲方指定账户。
3. 甲方应在收到转让价款后__日内，将相关文件交付给乙方，并协助乙方办理期房转让手续。
五、房屋交付1. 房屋交付时间：期房交房时即向乙方交付。
2. 交付方式：甲方应在交房当日将房屋钥匙、购房合同等相关资料交付给乙方。
期房转让合同协议书范本6篇
期房转让合同协议书范本6篇篇1甲方（出售方）：姓名：XXX，身份证号码：XXXXXX，联系方式：XXXXXX。
乙方（购买方）：姓名：XXX，身份证号码：XXXXXX，联系方式：XXXXXX。
鉴于甲方拟出售其名下的期房，乙方拟购买该期房，双方本着自愿、公平、诚实信用的原则，经协商一致，达成如下协议：一、期房描述甲方拟出售的期房位于XXXXXX，建筑面积为XXXXXX平方米，规划用途为XXXXXX，房屋总价为XXXXXX元。
二、付款方式1. 乙方在签订本合同之日起X日内，向甲方支付定金XXXXXX 元。
2. 乙方在房屋交付之日起X日内，向甲方支付剩余房款XXXXXX 元。
3. 甲方应在收到乙方支付的款项后，向乙方出具收款凭证。
三、房屋交付1. 甲方应在合同签订之日起X年内，将房屋交付给乙方使用。
2. 房屋交付时，甲方应保证房屋的结构、设备、装修等符合合同约定，并办理房屋过户手续。
3. 乙方应在房屋交付时进行验收，如发现问题应及时向甲方提出书面异议。
四、违约责任1. 甲方如未能按合同约定时间交付房屋，应按逾期时间向乙方支付违约金，违约金按房屋总价的日万分之X计算。
2. 乙方如未能按合同约定时间支付房款，应按逾期时间向甲方支付违约金，违约金按未支付房款的日万分之X计算。
3. 双方在履行本合同过程中，如存在其他违约行为，应根据相关法律法规承担相应的违约责任。
五、争议解决1. 双方在履行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向房屋所在地人民法院提起诉讼。
2. 在争议解决过程中，除存在争议的部分外，其他条款仍应继续履行。
六、其他事项1. 本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
2. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
3. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
4. 房屋相关的配套设施（如物业、暖气等）的过户及费用承担问题，双方可另行协商。
5. 在房屋交付前，如甲方需要办理房屋抵押或贷款等相关手续，应提前告知乙方并取得乙方的同意。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
YF-ED-J4851
可按资料类型定义编号
期房转让协议书实用版
An Agreement Between Civil Subjects To Establish, Change And Terminate Civil Legal Relations. Please Sign After Consensus, So As To Solve And Prevent Disputes And Realize Common Interests.
（示范文稿）
二零XX年XX月XX日
期房转让协议书实用版
提示：该协议文档适合使用于民事主体之间建立、变更和终止民事法律关系的协议。
请经过一致协商再签订，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果。
下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。
甲方（卖方）：身份证号：
电话：住址：
乙方（买方）：身份证号：
电话：住址：
甲、乙双方本着平等、自愿的原则经协商
一致，就权益转让事宜，签定本协议，协议内
容如下：
一、该房屋权属状况如下：
1、甲方于xx年xx月xx日与房地产开发
有限公司（以下称开发商）订立《商品房买卖
合同》（合同编号：），该合同约定：甲方以
人民币元整的总价款购买位于的房屋一套（以下称该房屋）：
房屋相关信息见《商品房买卖合同》（合同编号：）。
上述合同已由登记备案，由于甲方尚未取得该房屋的房地产权证。
乙方已全面了解该房屋的上述情况。
2、甲方保证其与开发商签署的上述合同内容属实，并且甲方保证该房屋无任何其他权利限制，甲方愿承担由此产生的一切责任。
二、甲、乙双方经协商一致同意，乙方以总房款人民币元整买卖该房屋，甲、乙双方间的实际付款方式如下：
1、乙方于签约后日内以方式，支付甲方房款人民币元整；
2、乙方于甲、乙双方至房屋管理部门将房产转移所有手续办理完毕前日，支付甲方其余房款元；
3、双方同意，因房屋转移产生的税金及其他所有手续费用由甲方承担。
三、甲方的义务为：
1、甲方负责获得开发商同意，进行房屋的权益转让；
2、甲方应在xx年xx月xx日之前协助乙方在国家房地产管理部门办妥该房屋权益转让手续；
3、甲方应于乙方付清全部房款当日将该房屋有关资料交付给乙方，待开发商交房时直接将该房屋交付给乙方；
四、乙方的义务：
1、乙方负责支付该房屋的水、电、煤气、有线电视等相关进户费用；
2、该房屋的维修基金由乙方承担；
3、乙方应在xx年xx月xx日之前和甲方一起在国家房地产管理部门办妥该房屋权益转让手续；
五、若甲方在甲、乙双方办理该房屋的权益转让手续期间，反悔不出售该房地产给乙方，则乙方有权单方面终止本协议，同时甲方应按照本协议约定的总房款的10%向乙方支付违约金，并且甲方应返还乙方支付的所有房款；
六、若乙方在甲、乙双方办理该房屋的权益转让手续期间，乙方反悔不购买上述房地产，则甲方有权单方面终止本协议，同时乙方应按照本协议约定的总房款的10%向甲方支付违
约金；
七、若乙方未按本协议时间交付甲方房款，每逾期一日，应支付甲方违约金（违约金为乙方未付款的万分之三）。
逾期超过三十天，甲方有权单方面解除本协议，乙方应支付甲方本协议约定的总房款的10%作为违约金；
八、甲、乙双方约定，如因开发商原因导致双方不能办理该房屋的权益转让事宜。
则双方应在获知本情况后，七日内依本协议总房款及其他条款约定另行签订《房地产买卖合同》。
任何一方不得以任何理由拒绝签订《房地产买卖合同》的，逾期达15日，则视为违约，同时违约方应按照本协议约定的总房款的10%向守约方支付违约金。
九、本协议一式两份，甲、乙双方各执壹
份。
甲方（签字）：乙方（签字）：
时间：时间：。