施工合同 进度付款
施工合同进度付款
施工合同进度付款一、引言本文档旨在明确施工合同中的进度付款条款，以确保合同双方的权益得到保障并促进施工项目的顺利进行。
本文档将详细阐述进度付款的定义、计算方式、支付时间以及违约责任等相关内容。
二、进度付款的定义施工合同中的进度付款是指合同付款总额按照工程实际进度划分为若干份，每完成一定阶段的工程，支付相应比例的款项给承包方作为对其工程进展的认可和鼓励。
三、进度付款的计算方式1. 工程进度的划分应以明确的里程碑为基础，每个里程碑对应一次进度付款。
2. 每次进度付款的比例应在合同中明确约定，通常情况下，应逐步增加，以保障工程进度和质量。
3. 进度付款应以实际完成工程的百分比为依据进行计算。
四、进度付款的支付时间1. 进度付款应当在经过验收后的15个工作日内支付给承包方。
2. 承包方应提供相应的进度报告和相关证明材料，以便验收和计算进度付款。
五、违约责任1. 如果承包方未按照合同约定的时间支付进度款项，应按照合同约定支付滞纳金。
2. 承包方如未按时提交进度报告和相关证明材料，由此造成的延误和损失将由承包方承担。
六、其他条款1. 进度付款不包括使用合同款项前的预付款和一期完工结算。
2. 进度款项的支付方式可以采用银行转账、现金等方式，具体支付方式应在合同中明确约定。
七、进度付款是施工合同中非常重要的一项条款，合同双方应在签订合明确约定其计算方式、支付时间和违约责任。
通过合理的进度付款安排，可以确保施工项目按计划顺利进行，并促使承包方在工程进展中保持高效的工作态度和技术水平。
合同双方也需充分遵守合同约定的相关规定，以维护各自的权益和义务。
施工合同形象进度付款
施工合同形象进度付款是工程建设中的一种支付方式，根据工程的形象进度，按照合同约定的比例支付相应的工程款项。
这种方式有利于激发施工方的工作积极性，保证工程质量，同时也有利于业主方对工程进度的掌控。
本文将从施工合同形象进度付款的定义、特点、条件、支付比例和程序等方面进行详细阐述。
一、施工合同形象进度付款的定义施工合同形象进度付款是指业主方根据施工合同约定的工程形象进度，按照一定的比例向施工方支付相应的工程款项。
形象进度付款是一种动态的支付方式，随着工程进度的推进，付款比例逐步提高，直至工程竣工。
二、施工合同形象进度付款的特点1. 动态支付：形象进度付款是根据工程实际进度进行支付的，具有很强的动态性。
随着工程进度的推进，付款比例逐步提高，有利于激发施工方的工作积极性。
2. 风险共担：形象进度付款方式下，业主方和施工方共同承担工程风险。
业主方按照工程进度支付款项，施工方则需在确保工程质量的前提下，加快施工进度。
3. 有利于工程质量控制：形象进度付款方式促使施工方在保证工程质量的前提下，合理安排施工进度，确保工程按期完成。
4. 便于业主方监控工程进度：业主方根据工程形象进度付款，有利于掌握工程实际进度，对工程进行全面监控。
三、施工合同形象进度付款的条件1. 双方签订施工合同，明确工程形象进度付款的方式、比例、付款时间等条款。
2. 工程形象进度付款依据国家相关法律法规、行业标准及合同约定执行。
3. 施工方按照合同约定完成工程形象进度，并提供相应的进度报告和证明材料。
4. 业主方对施工方的工程质量、安全等方面进行审核，确保工程顺利进行。
四、施工合同形象进度付款的支付比例施工合同形象进度付款的比例通常根据工程总价和工程进度来确定。
一般情况下，工程初期付款比例较低，随着工程进度的推进，付款比例逐步提高。
具体比例需在合同中进行约定。
五、施工合同形象进度付款的程序1. 施工方按照合同约定完成工程形象进度，并提供进度报告和证明材料。
工程施工合同怎么付款
工程施工合同付款是工程合同中的重要组成部分，合理的付款方式能够保障双方的权益，确保工程顺利进行。
下面以一份工程施工合同为例，详细介绍付款方式及流程。
一、付款方式1. 预付款：合同签订后，甲方应按照合同约定的比例支付预付款。
预付款的比例一般为合同总额的10%-30%。
预付款的支付时间为合同签订后7天内。
2. 进度付款：工程进度达到合同约定的节点后，乙方应向甲方提交进度付款申请。
甲方在收到申请后，应按照实际完成工程量的百分比支付进度款。
进度付款的比例一般为合同总额的60%-90%。
3. 尾款：工程竣工并经验收合格后，乙方应向甲方提交尾款申请。
甲方在收到申请后，应按照合同约定的比例支付尾款。
尾款的比例一般为合同总额的10%-20%。
4. 付款方式：付款可通过银行转账、现金支付等方式进行。
甲方在支付款项时，应出具相应的付款凭证。
二、付款流程1. 预付款：合同签订后，乙方根据合同约定的比例向甲方提出预付款申请。
甲方在收到申请后，进行审核，并在7天内支付预付款。
2. 进度付款：乙方在工程进度达到合同约定的节点后，向甲方提交进度付款申请。
甲方在收到申请后，进行审核，并根据实际完成工程量的百分比支付进度款。
3. 尾款：乙方在工程竣工并经验收合格后，向甲方提交尾款申请。
甲方在收到申请后，进行审核，并根据合同约定的比例支付尾款。
4. 付款凭证：甲方在支付款项时，应出具相应的付款凭证。
乙方在收到付款凭证后，应及时开具发票。
三、付款条件1. 预付款：合同签订后，乙方按照合同约定开始施工，甲方支付预付款。
2. 进度付款：乙方按照合同约定完成相应工程量，甲方支付进度款。
3. 尾款：乙方完成全部工程，并经验收合格，甲方支付尾款。
四、违约责任1. 若甲方未按照合同约定时间支付预付款、进度款或尾款，应支付乙方违约金，违约金为应付款项的5%。
2. 若乙方未按照合同约定时间完成工程，应支付甲方违约金，违约金为合同总额的5%。
3. 若乙方施工质量不符合合同约定，甲方有权要求乙方返工、修复，并支付相应费用。
施工中的付款方式和进度款项
施工中的付款方式和进度款项施工合同是指在建筑工程项目中，由甲方（业主）与乙方（承包商）签订的一种约定，明确了工程造价、工期和质量等方面的要求。
在合同中，付款方式和进度款项的安排是非常重要的内容之一。
本文将就施工中的付款方式和进度款项进行详细探讨。
一、施工中的付款方式1. 预付款：有些大型工程项目在签订合同时，甲方需要支付一定比例的预付款给乙方，作为乙方开工准备的费用。
这可以帮助乙方更好地安排施工所需的人力、物力和财力资源。
2. 分期付款：在较长施工周期的项目中，通常会采用分期付款的方式。
即根据工程进度和施工阶段的完成情况，甲方按照约定的比例支付款项给乙方。
这种方式能够确保甲方的资金安全，同时也促进了工程的正常推进。
3. 终期付款：在施工项目的最后阶段，甲方需要根据工程验收情况，支付剩余的款项给乙方。
这需要乙方在工程完工后提供各种质量检测报告、竣工图纸等文件，以证明工程达到了合同约定的质量标准和要求。
4. 样品确认付款：对于一些特殊定制的建筑材料或装饰品，甲方可能要求乙方提供样品供其确认。
确认后，甲方再支付相应的款项给乙方。
这种方式可以确保甲方得到符合自己需求的产品。
二、进度款项的安排1. 开工款：在工程正式开工前，甲方根据合同约定，支付一定比例的开工款给乙方。
这可以帮助乙方准备所需的人员和设备，并确保工程按计划启动。
2. 阶段进度款：根据工程的进度计划，甲方在乙方完成工程的不同阶段时，支付相应的进度款项。
这可以激励乙方按时按质完成工程，并维持工程的正常推进。
3. 竣工结算款：在施工项目完工后，甲方对工程进行验收，乙方提交相关文件后，甲方根据合同约定支付竣工结算款给乙方。
这是乙方在确保工程质量的前提下，获得全额付款的重要条件。
4. 保留款：为了确保工程质量保修期内的维护和修理，甲方通常会在工程竣工后暂时保留一部分款项，作为保留款。
在保修期结束后，乙方按照约定条件，甲方会支付保留款给乙方。
通过合理的付款方式和进度款项的安排，能够确保施工合同的顺利履行，同时维护甲乙双方的合法权益。
工程施工月进度付款(3篇)
第1篇一、项目概况项目名称：XX建筑工程项目地点：XX市XX区XX路项目规模：占地面积XX平方米，建筑面积XX平方米施工单位：XX建筑有限公司监理单位：XX监理咨询有限公司合同工期：XX个月合同金额：人民币XX万元二、本月施工进度1. 土建工程：本月土建工程主要包括基础工程、主体结构工程、内外装修工程等。
已完成基础工程，正在进行主体结构工程，内外装修工程已完成XX%，预计下月全部完成。
2. 安装工程：本月安装工程主要包括给排水、电气、通风空调等。
已完成给排水工程，电气工程已完成XX%，通风空调工程已完成XX%，预计下月全部完成。
3. 道路工程：本月道路工程主要包括道路铺设、绿化工程等。
已完成道路铺设，绿化工程已完成XX%，预计下月全部完成。
4. 其他工程：本月其他工程主要包括室外工程、室内工程等。
室外工程已完成XX%，室内工程已完成XX%，预计下月全部完成。
三、本月付款申请根据合同约定，工程进度款支付比例如下：1. 土建工程：基础工程完成后支付XX%，主体结构工程完成后支付XX%，内外装修工程完成后支付XX%。
2. 安装工程：给排水工程完成后支付XX%，电气工程完成后支付XX%，通风空调工程完成后支付XX%。
3. 道路工程：道路铺设完成后支付XX%，绿化工程完成后支付XX%。
4. 其他工程：室外工程完成后支付XX%，室内工程完成后支付XX%。
根据以上进度，本月付款申请如下：1. 土建工程付款申请：基础工程已完成，申请支付XX万元。
2. 安装工程付款申请：给排水工程已完成，申请支付XX万元；电气工程已完成XX%，申请支付XX万元；通风空调工程已完成XX%，申请支付XX万元。
3. 道路工程付款申请：道路铺设已完成，申请支付XX万元；绿化工程已完成XX%，申请支付XX万元。
4. 其他工程付款申请：室外工程已完成XX%，申请支付XX万元；室内工程已完成XX%，申请支付XX万元。
四、付款意见1. 施工单位已按照合同约定完成本月工程进度，工程质量符合要求。
施工合同月进度付款
施工合同月进度付款一、背景及目的为了保障工程建设项目的顺利进行，明确双方的权利和义务，降低工程风险，提高工程质量，我国实行施工合同制度。
施工合同是建设单位（甲方）与施工单位（乙方）签订的，明确双方在工程建设过程中的权利、义务和责任的法律文件。
其中，施工合同的付款方式是双方关注的重要内容之一。
月进度付款作为一种常见的付款方式，能够有效保障工程的顺利进行。
本文将对施工合同月进度付款的相关内容进行详细阐述。
二、施工合同月进度付款的定义及特点1. 定义施工合同月进度付款是指在施工过程中，根据工程实际进度和完成情况，按照合同约定的比例和金额，每月对乙方进行付款的一种方式。
2. 特点（1）付款依据：月进度付款以工程实际进度和完成情况为付款依据，体现了公平、合理的原则。
（2）时间性：月进度付款具有明确的时间性，一般在每个付款周期结束后的约定时间内进行。
（3）比例性：月进度付款金额按照合同约定的比例进行计算，确保乙方在施工过程中的资金需求得到满足。
（4）动态调整：根据工程实际进度和完成情况，合同双方可以对付款比例和金额进行动态调整，以适应工程变化。
三、施工合同月进度付款的适用范围施工合同月进度付款适用于各类工程项目，特别是那些工程周期较长、工程量较大、工程进度较为均衡的项目。
对于工程周期短、工程量小、工程进度不均衡的项目，可以根据实际情况灵活采用其他付款方式。
四、施工合同月进度付款的约定内容1. 付款周期：合同双方应约定明确的付款周期，如每月、每两周等。
2. 付款比例：合同双方应约定合理的付款比例，一般根据工程完成情况进行调整。
3. 付款金额：付款金额应根据合同约定的比例和实际工程量进行计算。
4. 付款时间：合同双方应约定明确的付款时间，确保乙方在施工过程中资金需求得到满足。
5. 工程量核实：双方应共同核实工程量，确保付款金额的准确性。
6. 质量验收：工程质量验收合格是支付进度款的前提条件。
7. 变更调整：根据工程实际进度和完成情况，合同双方可以对付款比例和金额进行调整。
工程施工合同进度付款条款
工程施工合同进度付款条款第一条进度款的支付条件甲方应根据乙方完成的工程量和约定的支付比例，按时足额支付进度款。
乙方完成工程量的确认应由甲方或甲方委托的第三方监理机构进行验收，并出具书面验收报告。
第二条进度款的支付比例1. 基础施工完毕后，甲方应支付合同总金额的20%作为首期进度款。
2. 主体结构施工至一半时，甲方应支付合同总金额的30%作为第二期进度款。
3. 主体结构封顶后，甲方应支付合同总金额的20%作为第三期进度款。
4. 装修及安装工程完成后，甲方应支付合同总金额的20%作为第四期进度款。
5. 工程竣工验收合格后，甲方应支付剩余的10%作为尾款。
第三条付款方式与时限甲方应于收到乙方提交的进度款申请及相关验收报告后的5个工作日内，将相应款项汇入乙方指定的银行账户。
若甲方未能在规定时间内完成付款，应当按照未付款金额的千分之五每日向乙方支付违约金。
第四条逾期付款的处理如甲方逾期支付进度款超过15个工作日，乙方有权暂停工程施工，直至甲方支付所有应付款项。
由此产生的工期延误及相关损失由甲方承担。
第五条最终结算工程全部完成并通过甲方或甲方委托的第三方机构的最终验收后，双方应根据实际完成的工程量进行最终结算。
任何增减工程项目都应及时反映在最终结算中，并由双方签署确认。
第六条质量保证乙方应保证工程质量符合国家标准及合同约定。
对于因质量问题导致的返工、修复等额外费用，由乙方负责赔偿。
甲方在支付每期进度款时，应扣除相应的质量保证金，该保证金在工程最终验收合格后无息退还给乙方。
第七条争议解决因进度付款发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可依法向工程所在地人民法院提起诉讼。
2023施工标准合同进度付款
施工合同进度付款引言在工程建设中，施工合同进度付款是双方约定的一种付款方式，将工程款项根据工程进度的完成情况进行付款。
施工合同进度付款的实施，有助于确保施工过程的顺利进行，同时也可以为施工单位提供必要的资金支持。
本文将深入探讨施工合同进度付款的相关内容。
施工合同进度付款的意义施工合同进度付款是一种按进度计价的付款方式，其重要性体现在几个方面：1.提供资金支持：施工过程中，施工单位需要大量的资金用于购买材料、支付工人工资等。
进度付款可以确保施工单位及时得到必要的资金支持，保障施工进度的推进。
2.控制项目风险：工程项目往往需要较长的时间才能完工，而施工单位也需要付出大量的成本。
通过进度付款的方式，可以将工程款项分摊在各个阶段，降低项目风险，提高双方的信任度。
3.监督施工进度：进度付款要求施工单位按照约定的工程进度进行施工，以便及时获得相应的付款。
这对施工单位进行施工进度的严格控制和管理起到了促进作用，有效保证工程按时完成。
施工合同进度付款的方式根据施工合同的具体约定，施工合同进度付款可以采用几种方式：1.百分比付款：根据工程进度完成的百分比进行付款。
施工合同中会约定具体的进度付款比例，例如：10%作为启动款、30%作为中期款、60%作为竣工款。
2.阶段付款：将施工过程划分为若干个阶段，每个阶段完成后进行付款。
这种方式通常适用于较大型的工程项目，可以更好地控制工程进度和质量。
3.里程碑付款：根据工程项目中的具体里程碑节点进行付款。
施工合同中会明确约定工程项目的关键节点，如地基开挖、主体结构封顶等。
当完成一个里程碑节点时，施工单位可以获得相应的付款。
施工合同进度付款的流程施工合同进度付款的流程一般包括步骤：1.工程进度确认：双方确认工程项目的起止时间、工程里程碑节点等，并据此制定相应的进度计划。
2.进度核实：施工单位按照进度计划进行工程施工，同时监理单位进行进度核实，确认工程进度的真实情况。
3.付款申请：施工单位根据实际工程进度，向业主单位提交进度付款申请。
施工合同怎样付款
施工合同付款是建筑工程中非常重要的环节，合理的付款方式能够保障双方的权益，确保工程顺利进行。
本文将从施工合同付款方式、付款条件、付款流程、付款审查等方面进行详细阐述。
一、施工合同付款方式1. 预付款：施工合同签订后，发包人应按照合同约定向承包人支付预付款。
预付款的支付比例一般为合同金额的10%～30%，具体比例由双方协商确定。
预付款的支付时间为合同签订后10天内。
2. 进度付款：施工过程中，承包人完成合同约定的工程进度后，发包人应按照合同约定的比例支付进度款。
进度付款的比例一般为已完成工程量的60%～90%，具体比例由双方协商确定。
进度付款的支付时间为承包人提交进度款申请后10天内。
3. 竣工付款：工程竣工验收合格后，发包人应按照合同约定支付竣工款。
竣工付款的比例一般为合同金额的95%，剩余的5%作为质量保证金。
竣工付款的支付时间为竣工验收合格后10天内。
4. 质量保证金：质量保证金用于保障工程质量，确保工程在保修期内无质量问题。
质量保证金的支付比例为合同金额的5%，在竣工付款时扣除。
质量保证金的退还条件及时间由双方在合同中约定。
二、施工合同付款条件1. 预付款：发包人在合同签订后10天内支付预付款，承包人需提供等值的预付款保函。
2. 进度付款：承包人完成合同约定的工程进度后，向发包人提交进度款申请。
发包人在收到申请后10天内进行核实，确认无误后支付进度款。
3. 竣工付款：工程竣工验收合格后，承包人向发包人提交竣工款申请。
发包人在收到申请后10天内进行核实，确认无误后支付竣工款。
4. 质量保证金：承包人在合同约定的质量保证期内，如工程出现质量问题，则质量保证金用于支付维修费用。
质量保证期结束后，承包人按照合同约定退还质量保证金。
三、施工合同付款流程1. 承包人完成合同约定的工程进度后，向发包人提交进度款申请。
2. 发包人在收到申请后10天内进行核实，确认无误后支付进度款。
3. 工程竣工验收合格后，承包人向发包人提交竣工款申请。
施工合同按月进度付款
施工合同按月进度付款是指在施工过程中，根据工程进度的完成情况，按照约定的时间节点进行付款的一种方式。
这种方式能够有效地调动施工方的积极性，确保工程按照预定的进度顺利进行。
本文将从施工合同按月进度付款的定义、特点、付款条件、付款方式以及合同管理等方面进行详细阐述。
一、施工合同按月进度付款的定义施工合同按月进度付款是指在施工合同中约定，按照工程进度的完成情况，每月对施工方进行一次付款。
付款金额根据工程实际完成的工作量和合同约定的单价进行计算。
这种付款方式旨在确保施工方在合同约定的工期内完成工程，同时保证工程质量。
二、施工合同按月进度付款的特点1. 调动施工方积极性：按月进度付款能够使施工方在保证工程质量的前提下，加快施工进度，以确保工程按时完成。
2. 降低工程风险：通过按月进度付款，可以及时发现工程进度中的问题，有利于业主方及时采取措施，降低工程风险。
3. 灵活调整工程进度：按月进度付款使业主方能够根据工程实际情况，灵活调整工程进度，确保工程质量。
4. 有利于合同管理：施工合同按月进度付款有助于合同双方明确工程进度和付款时间，有利于合同的履行和管理。
三、施工合同按月进度付款的付款条件1. 完成工程进度：施工方需按照合同约定的时间节点完成相应的工程进度，才有资格获得相应的付款。
2. 工程质量合格：施工完成的工程质量需达到合同约定的标准，否则施工方不得获得相应的付款。
3. 提交相关资料：施工方需按照合同约定，提交相应的工程进度报告、工程量清单等资料，以便业主方进行核实和付款。
四、施工合同按月进度付款的付款方式1. 固定金额付款：合同双方可以约定一个固定的金额，按照工程进度完成情况进行付款。
2. 按工程量付款：根据施工方提交的工程量清单和合同约定的单价，计算应付款项。
3. 进度款和尾款：合同双方可以约定将付款分为进度款和尾款两部分，进度款根据工程进度进行支付，尾款在工程完成后支付。
4. 银行保函或担保：为了确保施工方的履约能力，合同双方可以约定采用银行保函或担保等方式进行付款。
施工合同按进度付款
施工合同按进度付款是指在施工过程中，根据工程进度的完成情况，按照约定的比例或者金额进行付款。
这种方式可以有效地激励施工方按照合同约定的时间和质量完成工程，同时也可以保障业主的权益。
本文将从施工合同按进度付款的定义、特点、支付方式、风险防范等方面进行详细介绍。
一、施工合同按进度付款的定义施工合同按进度付款是指在施工过程中，业主按照工程进度的完成情况，按照约定的比例或者金额支付施工方工程款项。
这种付款方式通常在施工合同中约定，旨在保障工程按期完成，同时确保施工质量。
二、施工合同按进度付款的特点1. 激励作用：施工合同按进度付款可以激励施工方积极完成工程，确保工程进度不受影响。
2. 风险可控：业主可以根据工程实际进度进行付款，有效降低资金风险。
3. 灵活性：施工合同按进度付款的方式可以根据工程实际情况进行调整，具有较高的灵活性。
4. 公平性：按进度付款方式可以确保施工方在完成工程过程中得到相应的回报，体现了公平性。
三、施工合同按进度付款的支付方式1. 比例付款：根据工程进度的完成情况，按照约定的比例支付工程款项。
例如，工程总价为1000万元，约定按进度付款比例为5%，则当工程完成50%时，业主应支付500万元的工程款项。
2. 固定金额付款：根据工程进度的完成情况，按照约定的固定金额支付工程款项。
例如，业主可以约定每月支付50万元的工程进度款，无论工程完成进度如何，每月固定支付50万元。
3. 里程碑付款：根据工程关键节点的完成情况，进行付款。
这种方式通常适用于工程周期较长、关键节点较为重要的项目。
例如，工程分为五个阶段，每个阶段完成后，业主支付相应阶段的工程款项。
四、施工合同按进度付款的风险防范1. 明确付款条件：在施工合同中应明确约定付款的条件，包括工程进度的计算方法、付款比例、付款时间等，以减少双方在付款过程中的纠纷。
2. 完善工程监理：加强对工程进度的监督和管理，确保工程实际进度与付款进度相符。
3. 强化合同履行：双方应严格按照施工合同约定履行合同义务，确保工程质量和进度。
施工合同付款进度模板
施工合同付款进度模板一、定义1.1 付款进度：指根据施工合同的约定，业主按照施工进度和质量要求，按照约定的时间和比例向承包商支付工程款项的过程。
1.2 施工合同：双方签订的，约定工程建设项目的设计、施工、设备供应、材料供应等内容的合同。
1.3 工程款项：指承包商按照施工合同的约定，完成工程建设的各项任务后，应得的报酬。
二、付款进度及比例2.1 预付款业主应在合同签订后的七个工作日内，向承包商支付合同总价款的 10% 作为预付款。
预付款的支付视为业主对承包商施工准备工作的认可。
2.2 进度付款进度付款按照施工进度和质量要求进行，具体付款比例和时间如下：（1）工程进度达到 20% 时，支付合同总价款的 20%；（2）工程进度达到 40% 时，支付合同总价款的 30%；（3）工程进度达到 60% 时，支付合同总价款的 35%；（4）工程进度达到 80% 时，支付合同总价款的 40%；（5）工程进度达到 100% 时，支付合同总价款的 50%。
2.3 尾款工程竣工验收合格后，业主应在验收报告书上签字，并在签字后的七个工作日内支付剩余的 50% 工程款项。
三、付款条件3.1 预付款的支付条件：承包商提交合同约定的履约担保。
3.2 进度付款的支付条件：（1）工程进度达到约定的比例；（2）工程质量符合合同约定；（3）承包商提交进度付款申请报告及相关证明材料。
3.3 尾款的支付条件：（1）工程竣工验收合格；（2）承包商提交竣工付款申请报告及相关证明材料。
四、付款方式4.1 预付款及进度付款：通过银行转账的方式支付。
4.2 尾款：通过银行转账的方式支付。
五、违约责任5.1 业主未按约定时间和比例支付预付款、进度付款或尾款的，应按照逾期付款金额的 0.05% 向承包商支付违约金。
5.2 承包商未按约定时间和质量要求完成工程建设的，业主有权扣除相应的工程款项，并有权解除合同。
六、其他约定6.1 双方应遵守国家法律法规，严格履行合同约定，确保工程质量、安全、进度和投资控制目标的实现。
工程施工付款方式文本(3篇)
第1篇一、前言为确保工程施工项目的顺利进行，保障各方权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，结合本项目的实际情况，特制定本工程施工付款方式文本。
二、付款方式1. 付款比例（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价的10%作为预付款。
（2）工程进度达到合同约定的每个节点，乙方提交相应的工程进度款申请及验收报告，甲方按照以下比例支付工程进度款：1）主体结构完成30%时，支付该部分工程总价的30%；2）主体结构完成60%时，支付该部分工程总价的30%；3）主体结构完成90%时，支付该部分工程总价的30%；4）工程竣工验收合格后，支付该部分工程总价的10%。
2. 付款时间（1）预付款：合同签订后15个工作日内支付。
（2）工程进度款：按照合同约定的节点，在工程进度达到相应比例后，乙方提交申请及验收报告，甲方在收到申请后10个工作日内支付。
（3）竣工结算款：工程竣工验收合格后，乙方提交竣工结算报告，甲方在收到报告后30个工作日内支付。
3. 付款方式（1）甲方应按照约定的付款方式，通过银行转账或现金支付给乙方。
（2）乙方应在收到付款后及时向甲方开具等额的增值税专用发票。
三、违约责任1. 甲方未按约定支付工程进度款，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金按每日千分之五计算，自应付款之日起至实际付款之日止。
2. 乙方未按约定提交工程进度款申请及验收报告，应向甲方支付违约金，违约金按每日千分之五计算，自应付款之日起至实际提交之日止。
四、其他1. 本付款方式文本为本工程施工项目的付款依据，如与合同约定不一致，以合同约定为准。
2. 本付款方式文本未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
3. 本付款方式文本自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________日期：____________备注：本付款方式文本一式两份，甲乙双方各执一份。
第2篇一、概述工程施工付款方式是指在工程实施过程中，建设单位与施工单位之间按照约定的比例、时间节点和支付方式进行的资金支付。
2024年施工合同进度付款
施工合同进度付款引言在建筑工程中，一般都需要签订施工合同来规定工作范围、进度、品质、安全、价钱等方面的要求。
而进度付款是施工合同付款的一种方式，是在不同施工阶段根据所完成的工作量完成一定比例的付款。
本文将着重介绍施工合同中的进度付款方式。
进度付款的定义进度付款，顾名思义就是根据施工进度进行付款，是指当施工单位完成了合同规定的工作进度后，施主将按照合同规定的比例支付相应的工程款项。
进度款项为施工单位所支配，主要用于施工单位的购买材料和支付人工，以保证项目得以正常推进。
进度付款的结构一般来说，施工合同的进度付款会按照以下几个步骤进行：1.基础款：即施工单位拿到开工许可证后，施主便需支付基础款。
2.阶段款：当施工单位完成合同中规定的一定阶段的施工任务后，便会得到一定比例的阶段款。
3.中间进度款：当施工单位在工程项目中完成工程量的一定比例时或是中间有特殊要求需要完成的情况下，可以得到一定比例的中间进度款。
4.质保款：当工程项目完工验收合格后，施主应支付质保款。
在施工合同中，质保款往往是施工款的10%。
施工合同进度付款的优点1.实现动态管理：进度付款是根据工程项目进度进行付款，充分体现了施工单位的施工能力，并增强了施工单位对工程质量和进度的控制能力。
2.切实保护施工单位：进度付款制度有效避免了施主拖欠施工款的情况，避免了施工单位因资金问题导致的施工延误的情况发生。
3.提升工程质量：进度款的付款方式，可以提高施工单位对工程项目的质量管理，促进工程顺利进行，保证工程质量。
施工合同进度付款的缺点1.需要费用而产生资金压力：进度付款制度下，施工单位需要提前垫付工程费用，这对于资金周转困难的小型施工单位来说是一种负担。
2.进度评估和存在争议：施工单位和施主对于工程进度评估有时候会存在争议，影响进度款的支付。
3.对施工单位管理能力要求高：进度付款是一种较为灵活的资金安排方式。
施工单位必须具备足够的管理经验，才能合理地安排进度款的使用和核销。
工程月进度付款合同范本
工程月进度付款合同范本甲方（发包方）：____________________法定代表人：____________________地址：____________________联系方式：____________________乙方（承包方）：____________________法定代表人：____________________地址：____________________联系方式：____________________鉴于甲方将________工程发包给乙方进行施工，为明确双方在工程进度付款方面的权利和义务，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________二、付款方式甲方按照工程月进度向乙方支付工程进度款。
具体付款方式如下：1. 乙方应在每月的第____天前向甲方提交上月工程进度报告及相关证明材料。
2. 甲方收到乙方的进度报告后，应在____个工作日内进行审核确认。
3. 经甲方审核确认后，甲方应在____个工作日内按照确认的工程进度款的____%向乙方支付。
三、付款条件1. 乙方必须按照合同约定的质量标准和进度要求进行施工，确保工程质量和进度。
2. 乙方应按时提交准确、完整的工程进度报告及相关证明材料。
3. 乙方应遵守国家法律法规和甲方的施工现场管理规定，确保施工安全和文明施工。
四、违约责任1. 如果甲方未按照本合同约定的时间和金额支付工程进度款，每逾期一天，应按照未支付金额的____%向乙方支付违约金。
2. 如果乙方未按照合同约定的质量标准和进度要求进行施工，甲方有权要求乙方限期整改，如乙方在限期内未整改合格，甲方有权扣除相应的工程进度款，并要求乙方承担违约责任。
五、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
工程施工合同进度付款
工程施工合同进度付款第一条进度付款条件1. 乙方（承包方）应根据合同约定的工程进度计划，按时完成各个阶段的施工任务。
2. 甲方（业主）应在收到乙方提交的进度报告及相应证明材料后，按照合同约定的付款比例进行付款。
3. 进度款项的支付应基于实际完成的工程量和质量，由双方共同确认无误后方可执行。
第二条进度付款比例1. 基础施工完成后，甲方应支付工程总合同价款的10%作为进度款。
2. 主体结构施工至一半时，甲方应支付工程总合同价款的30%作为进度款。
3. 主体结构封顶后，甲方应支付工程总合同价款的40%作为进度款。
4. 室内外装修完成50%时，甲方应支付工程总合同价款的10%作为进度款。
5. 工程竣工验收合格后，甲方应支付剩余的10%作为最终进度款。
第三条进度付款程序1. 乙方应在每个阶段完成后的5个工作日内，向甲方提交进度报告及相关证明材料。
2. 甲方在收到进度报告后的10个工作日内，组织相关人员对工程进度进行核实。
3. 核实无误后，甲方应在5个工作日内按照约定的比例支付相应的进度款项给乙方。
4. 如甲方逾期未支付进度款，应按日支付未付款项千分之五的违约金。
第四条质量保证1. 乙方必须保证工程质量符合国家及行业标准，满足合同约定的质量要求。
2. 如发现工程质量问题，乙方应及时整改，直至达到合格标准。
否则，甲方有权暂停支付进度款项。
第五条争议解决1. 双方在履行合同过程中如有争议，应首先通过友好协商解决。
2. 协商不成时，可提交至合同指定的仲裁机构进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。
第六条其他事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
3. 未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
施工合同进度付款
施工合同进度付款概述在施工项目中，为了保障双方合同的履行，通常会安排根据工程进度进行付款的方式，即施工合同进度付款。
本文将介绍施工合同进度付款的相关流程和注意事项。
1. 付款方式施工合同进度付款根据工程进度的完成情况进行阶段性支付，通常采用以下几种方式：•阶段性付款：按照工程的不同阶段进行分期付款，例如工程开工、桩基完成、主体结构封顶、装修竣工等。
•百分比付款：根据工程的完成程度按照一定比例进行付款，例如工程完成30%时支付30%的合同金额。
•里程碑付款：根据工程进度的重要节点进行付款，例如合同签订后支付一定比例的预付款，工程完成50%时支付一定比例的中期款，工程完工后支付尾款等。
2. 付款计划在签订施工合同之前，双方应当明确付款计划，包括付款方式、付款比例、付款时间等内容，并将其写入合同中。
付款计划应根据工程的实际情况进行合理安排，以确保施工进度和资金的合理运作。
付款计划通常包括以下内容：•合同总金额：明确工程的合同总金额。
•阶段性付款比例：根据工程进度，确定不同阶段的付款比例。
•付款时间节点：明确每个阶段的付款时间，以及最终的完工付款时间。
3. 付款申请和审核施工单位在完成每个付款阶段后，应向业主单位提交付款申请。
付款申请应包括以下内容：•付款申请书：详细列出本次申请的付款金额、付款理由等。
•工程进度报告：说明本阶段工程的完成情况和进度。
•相关证明材料：例如进度表、现场照片等，用于证明工程的实际完成情况。
业主单位在收到付款申请后，将进行审核。
审核内容通常包括：•工程进度的实际完成情况是否与付款申请相符。
•付款金额是否合理。
•相关证明材料的真实性和合法性。
4. 付款流程和保证金经过审核后，业主单位会对合格的付款申请进行支付。
具体的付款流程和方式可以根据双方的协议进行安排。
同时，施工合同通常会要求施工单位支付一定比例的保证金，以确保项目的完成质量和施工单位的履约责任。
保证金一般会在项目完工后一段时间内退还给施工单位，并根据工程完工后一定期限内的质量保修情况决定是否扣减。
工程施工合同进度款支付
工程施工合同进度款支付在工程建设领域，确保项目按计划顺利进行是至关重要的。
其中，合同中关于进度款支付的条款对于保障双方权益、促进项目按时完成起到了关键作用。
下面，我们提供一个工程施工合同进度款支付的范本，以供参考。
一、合同背景甲方（业主）与乙方（承包商）就某工程项目的建设达成合意，并签订本合同。
为确保工程顺利实施，双方同意按照以下条款进行进度款的支付。
二、支付原则进度款支付应遵循公平、公正和透明的原则，根据工程实际完成的工作量和质量进行支付。
三、支付条件1. 乙方必须按照合同约定的工期和质量标准完成相应阶段的施工任务。
2. 乙方需向甲方提交详细的进度报告和相关证明材料，包括但不限于施工日志、照片、检测报告等。
3. 甲方有权对乙方提交的材料进行审核，并在确认无误后进行支付。
四、支付比例进度款的支付比例通常根据工程总价和施工阶段划分，例如：- 土建阶段完成后支付合同总价的30%；- 结构封顶后支付合同总价的40%；- 装修及安装工程完成后支付合同总价的20%；- 竣工验收合格后支付剩余的10%。
五、支付时间甲方应在收到乙方提交的进度报告及相关证明材料后的30个工作日内完成审核，并在确认无误后的15个工作日内支付相应的进度款。
六、违约责任若乙方未能按合同约定的时间或质量标准完成施工任务，甲方有权根据实际情况暂缓或扣减相应的进度款支付。
七、争议解决双方在执行合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至合同签订地的仲裁委员会进行仲裁。
八、其他事项本合同中的未尽事宜，双方可另行签订补充协议予以明确。
九、附则本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。
工程施工付款进度规定(3篇)
第1篇为了确保工程项目的顺利进行，规范施工付款进度，提高资金使用效率，特制定本规定。
一、适用范围本规定适用于我单位承接的各类工程项目，包括但不限于建筑工程、市政工程、水利工程等。
二、付款进度安排1. 施工合同签订后，甲方应在合同签订之日起5个工作日内，向乙方支付合同总价的10%作为预付款。
2. 乙方在收到预付款后，应在合同约定的工期开始前10日内，向甲方提交工程开工报告。
甲方在收到开工报告后5个工作日内，向乙方支付合同总价的20%作为开工付款。
3. 工程开工后，乙方每月向甲方提交工程进度报告，包括但不限于工程量、已完成工程量、工程质量等。
甲方应在收到工程进度报告后5个工作日内，按照以下比例支付工程进度款：（1）完成工程量在10%以下，支付合同总价的5%；（2）完成工程量在10%-30%，支付合同总价的10%；（3）完成工程量在30%-50%，支付合同总价的15%；（4）完成工程量在50%-70%，支付合同总价的20%；（5）完成工程量在70%-90%，支付合同总价的25%；（6）完成工程量在90%以上，支付合同总价的30%。
4. 工程竣工验收合格后，乙方应在收到甲方验收报告后5个工作日内，向甲方提交竣工结算报告。
甲方应在收到竣工结算报告后10个工作日内，按照以下比例支付工程结算款：（1）完成工程量在10%以下，支付合同总价的5%；（2）完成工程量在10%-30%，支付合同总价的10%；（3）完成工程量在30%-50%，支付合同总价的15%；（4）完成工程量在50%-70%，支付合同总价的20%；（5）完成工程量在70%-90%，支付合同总价的25%；（6）完成工程量在90%以上，支付合同总价的30%。
5. 工程竣工验收合格并交付使用后，甲方应在收到乙方提交的质保金缴纳证明后5个工作日内，支付质保金（质保金为合同总价的5%）。
三、付款方式1. 付款方式为银行转账，甲方应在付款前与乙方确认付款账户。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程施工合同
（按进度付款方式）
发包单位：（甲方）
承包单位：（乙方）
甲方委托乙方施工，为明确责任，保证工程顺利进行，经甲、乙双方充分协商达成一致，特订立如下协议：
一、工程内容：
二、工程地点：
三、承包方式：
四、材料要求：
五、质量要求：
六、单价：
面积：（最终按开发商或总包方审计面积结算）总计：
七、付款方式（由甲方支付给乙方）：
1、合同生效后，甲方（收到业主支付的相应工程款后）按下表中的
约定直接向乙方支付工程款：
八、施工工艺：
材料用量：
九、工程期限：
1、本工程定于年月日开工，预计年月日
竣工。
凡因甲方或土建方造成的原因、遇雨、雪天（连续三天即三天以上的）等气候特殊情况或其他不可抗拒因素造成工程延误则工期相应顺延。
2、非上述原因，乙方未按原定工期完成工程，乙方应向甲方支付违
约金，每延误一天支付1000元，并优先在施工费中扣除。
此违约金的支付并不能解除乙方应完成工程的责任或本合同的其他责任。
3、根据土建的实际施工进度完成拆除肢手架部位的工作量，如果因
乙方的原因导致实际进度与甲方要求的进度计划不符，乙方无措施或无法按工期完工或质量无法达到合同要求，甲方有权对部分工程指定第三方施工，乙方必须无条件服从和配合。
此工程费用由甲方按实际发生旨从乙方的工程款中扣除，并加收10％的管理费。
当累计完成工程量不足计划进度的10％时，可以认为乙方无能力按期履行合同甲方有权终止合同，并由乙方承担一切损失。
十、甲方提供的材料、机械设备（特别是吊篮、龙门架施工工程）由甲方
负责运输到现场，双方须对设备进行清点然后签字确认，乙方负责设备及材料进场、退场及施工过程中搬卸、移位及看管，乙方有对机械设备维护、保养的义务，设备如有丢失或损坏应照价赔偿，工程施工中需由甲方提供的材料，须三日前通知甲方。
十一、甲方负责协调工程项目的关系和相关资料。
十二、由于甲方原因导致工程延期或停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工造成的损失。
十三、甲方参与工程质量和施工进度的监督和竣工验收。
十四、乙方严格执行有关施工现场管理的规定。
十五、乙方施工中严格执行施工规范、质量标准、安全施工操作规、防火规定。
十六、乙方在施工中污染到其他设施，要负责清理，需要保护的必须保护，材料自理，损坏现场设施要负责照价赔偿。
十七、乙方除甲方提供的材料外，部分工具、易耗品由乙方承担（包括安全带、安全帽、灰桶、电钻和专用工具等），但所有自购材料如不符
合质量要求或规格有差异应禁止使用，若已使用对工程造成的损失由乙方负责。
十八、乙方在工程施工中擅自停工，由此而导致的一切损失由乙方承担，优先从所做的工作量（人工费）中扣除。
十九、1、乙方对甲方提供的材料在施工中严格按核定量进行施工，多余退回公司。
2、因施工原因达不到验收标准又造成材料损失又不能继续施工，甲
方有权采取其他形式，所有发生费用及材料全部由乙方承担，优先从所做的工作量（人工费）中扣除。
3、原材料进场上下力以及原材料看管由施工队负责，如发现原材料
未进行良好看管导致的损失由施工队承担。
二十、工程验收：乙方应在该项工程完成前通知甲方预验收，双方代表应在工程预验收单上签字，作为验收依据。
任何一方不得借故拖延。
二十一、其他事宜：乙方施工人员进场前须实行质量安全教育方可施工，平时现场施工队长应不断地教育工人，注意质量、安全直到工程竣工，如发生工伤事故，由乙方自行负责。
二十二、施工队进场必须提供工人保险的凭证的复印件，如没有在一星期内必须办理好保险手续，凭证复印件交公司存档，逾期未办理的，责令其退场。
二十三、本工程项目不得以任何形式进行转包、分包，如有发现公司有权立刻终止本合同，所产生的一切费用由施工队自行承担。
二十四、未尽事宜，双方协商解决。
二十五、本合同一式份，甲方份，乙方份，双方签字或盖章后生效，本合同有效期为年。
二十六、合同签订日期年月日。
甲方（盖章）: 乙方（盖章）或身份证:
代表人：代表人：
电话：电话：。