工程施工合同书通用版
工程施工合同书通用范本7篇
工程施工合同书通用范本7篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程内容：_________________________4. 工程规模：_________________________二、工期及进度安排1. 开工日期：_____________年________月________日（具体以甲方发出的开工令为准）。
2. 竣工日期：_____________年________月________日。
3. 进度款支付：乙方按照工程进度提交进度款申请，甲方按照合同约定进行支付。
三、合同价款及支付方式1. 本工程合同总价为人民币（大写）：_________________________元整（小写：__________元）。
该合同总价已包含完成本工程所需的全部费用。
2. 支付方式：甲方按照工程进度向乙方支付款项。
具体支付节点和金额按照工程进度和合同约定执行。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应严格按照国家相关施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应按照合同约定提交验收申请，甲方组织验收，验收合格后办理工程移交手续。
3. 如工程质量不符合合同约定，乙方应按照甲方要求进行整改，直至符合合同约定为止。
五、安全生产及文明施工要求1. 乙方应严格遵守安全生产法规，确保施工现场安全。
2. 乙方应实施文明施工，维护施工现场的环境卫生。
3. 若因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担全部责任。
六、违约责任及赔偿损失1. 若因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
建设工程施工合同示范文本通用版7篇
建设工程施工合同示范文本通用版7篇第1篇示例：建设工程施工合同示范文本通用版合同编号：______________甲方：（委托方）__________ 乙方：（承揽方）__________根据《中华人民共和国合同法》的规定，甲乙双方本着平等互利的原则，在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方承揽下列建设工程，双方协商一致，达成如下合同：四、工程工期：自________年_____月_____日起，至________年_____月_____日止，共计________天。
六、支付方式：甲方按照工程进度分批支付工程款，具体支付详情见附表。
七、工程质量要求：乙方承诺按照合同约定的工程标准，保证工程质量符合国家有关规定，承担工程质量保证责任。
八、施工安全：乙方负责工程施工过程中的安全管理工作，保障施工作业人员的人身安全。
九、工程保修：工程竣工后，乙方按照国家有关规定提供不less 于________年的质量保修期。
十、合同变更：合同一经签署，如需变更，必须经双方协商一致，并签署书面变更协议。
十一、违约责任：任何一方未履行合同约定的，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、承担赔偿责任等。
十二、争议解决：因合同履行发生的争议，双方应友好协商解决，协商不成的，可依法向相关仲裁机构申请仲裁。
十三、合同效力：本合同自双方签字、盖章之日起生效，至工程竣工验收完成之日终止。
十四、附则：本合同的附件为合同的一部分，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：______________ 日期：______________附表：工程款支付详情序号工程进度工程款支付比例工程款支付金额1 20% __________%__________元以上合同经双方签字、盖章确认后生效。
特此合同立书，以备查阅。
以上内容为建设工程施工合同示范文本通用版，合同效力受法律保护，希望双方在合同履行过程中遵守协议，共同维护合同权益，确保工程顺利进行和完成。
建筑施工合同完整版(通用6篇)
建筑施工合同完好版〔通用6篇〕建筑施工合同完好版〔通用6篇〕【篇一】立合同双方：(以下简称甲方) (以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，订立本施工合同，合同签订后具有法律效力，双方均应共同遵守，违约方承当经济和法律责任。
一、工程名称、地点1、工程名称：2、工程地点：二、工程范围及承包方式：1、甲方提供的施工图(不含12M宽道路的花岗岩面层，沥青面层，栏杆)。
2、包工包料。
三、工程造价：合同总价暂定为元，工程结算以实际完成工程量，结合双方确定的综合单价(含税)进展调整。
(附包干单价一份)四、合同期限：1、工程工期：2、开工日期：20xx年3、开工日期：月日在施工过程中如遇以下情况可以顺延工期：1、由于人力不可抗拒的灾害;2、因根底变化增加深度或改变构造形式;3、因本工程施工答应证手续，造成停工;4、由于双方协商，经甲方书面同意的其他情况。
五、工程质量：按现行质量验收评标准，到达合格。
六、双方职责：1、甲方代表：甲方驻施工现场全权代表姓名为2、甲方工作：(1) 甲方在开工前七天提供施工图肆分及其他施工技术资料、文件、负责组织图纸会审和签发会审纪要。
(2) 负责提供开工前施工现场现状的水通、电通、路通和场地平整，去除地面障碍物，并负责办理开工手续，提供现场排水出口。
(3) 向现场派驻管理和监理人员，对质量、技术、进度及现场管理施工全面管理监视，办理签证手续并负责现场的协调工作。
(4) 组织有关部门对该工程进展质量、平安检验、验收、办理有关手续。
假设乙方通知甲方验收，而甲方在7个工作日内未组织相关部门验收，乙方视为验收合格。
对不合格工序和施工质量有权责令乙方返工、整改。
(5) 甲方派驻现场负责人签订的所有工程量的资料视同甲方最后的审定资料。
(6) 甲乙双方现场共同测量的原始数据的资料必须在第一时间内由甲方派驻现场负责人签字，且甲乙双方共同认可此数据真实有效，事后双方不得有任何疑意。
建筑工程施工合同书通用版范本4篇
建筑工程施工合同书通用版范本4篇全文共4篇示例，供读者参考篇1建筑工程施工合同书通用版范本甲方（委托方）：______________乙方（承包方）：______________为明确双方在建筑工程施工过程中的权利义务，经双方协商一致，达成如下合同：第一条项目名称、地点和内容1.1 项目名称：______________1.2 项目地点：______________1.3 项目内容：______________第二条工程管理机构2.1 双方同意由甲方负责项目的管理和监督工作，乙方在工程施工过程中必须严格按照相关规定执行。
第三条工程完成时间3.1 根据实际情况，乙方应在______________之间完成工程施工。
如遇不可抗力因素造成工程延期，乙方必须事先通知甲方，并在最短时间内提出解决方案。
第四条工程款支付方式4.1 工程总价款为______________，根据工程进度，乙方应按照以下支付方式进行结算：4.1.1 工程开工后10%；4.1.2 完成基础工程后30%；4.1.3 完成主体结构后30%；4.1.4 完工并通过验收后30%。
第五条施工质量5.1 乙方应根据国家标准和相关规定，确保工程施工质量符合要求，且在工程保修期内提供免费维修保养。
第六条安全责任6.1 乙方应加强安全管理措施，确保施工过程中工人和设备的安全，若因施工过程中发生意外造成人员伤亡或财产损失，乙方应承担相应责任。
第七条材料保证7.1 乙方应根据工程需要，选用符合国家标准的优质建材，保证施工质量，如发现材料质量存在问题，应及时更换。
第八条变更和索赔8.1 如在工程施工过程中出现变更，双方应协商一致，并签署书面变更协议。
如因不可抗力因素造成工程延误或增加费用，乙方有权向甲方提出索赔。
8.2 任何一方未经对方同意擅自变更合同内容，均应承担相应责任。
第九条违约责任9.1 任何一方未履行合同约定的，应承担相应违约责任，对方有权要求其赔偿相应的损失。
施工承包合同书通用版范本6篇
施工承包合同书通用版范本6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就乙方承揽甲方建设工程的施工事宜，达成以下合同协议：一、工程概况工程名称：____________________工程地点：____________________工程内容：____________________工程规模：____________________二、工程期限开工日期：自本合同签订之日起______天内开工。
竣工日期：预计在本合同签订后的______天内完成全部工程施工并验收合格。
如遇不可抗力因素，工程工期可相应顺延。
三、工程造价及支付方式工程总造价：______元整。
如有工程量增减变动，按照本合同单价进行增减计算。
具体支付方式为：__________。
甲方按照合同约定及时向乙方支付款项，确保工程顺利进行。
如因甲方原因导致工程款项延迟支付，应按照相关规定支付违约金。
四、工程质量及验收标准工程质量应符合国家相关标准和规范，验收标准按照甲方提供的施工图纸及说明、国家或行业相关技术标准执行。
甲方有权对乙方施工的工程质量进行检查监督，对不符合质量要求的工程部分，乙方应负责无偿返工或整改。
验收合格后，双方签署验收合格证书。
五、安全施工及文明施工要求乙方应严格遵守安全施工规范，确保施工现场安全设施完善，采取必要的安全防护措施，承担因安全措施不当造成事故的责任和发生的费用。
乙方应遵守文明施工要求，保持施工现场整洁有序，防止对环境造成污染。
甲方有权对施工现场的安全和文明施工进行检查和监督。
如发现存在安全隐患或不符合文明施工要求的情况，甲方有权要求乙方整改并承担相应的费用。
因此造成的损失由乙方承担。
六、材料设备供应及保管责任篇2甲方：______乙方：______依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装饰装修有关事宜，达成以下协议：第一条：工程概况1.1 工程名称：______1.2 施工地点：______1.3 施工内容：______（详见装饰施工内容表）。
工程施工完整版合同(通用6篇)
工程施工完好版合同〔通用6篇〕工程施工完好版合同〔通用6篇〕工程施工合同1甲方：_____________________ 乙方：_____________________地址：_____________________ 地址：_____________________：_____________________ ：_____________________兹_____________(以下简称甲方)委托__________电力设备(以下简称乙方)进展机房噪音控制工程。
经双方友好协商达成详细条款如下：一、工程根据和技术指标1.发电机组型号：_____________ ；冷却方式：_____________；台数：_____________。
2.技术指标根据(《国家城市区域环境噪声标准》GB3096-93)和《工业企业厂界噪声控制标准》噪声等效声级：_______db(A)。
评价点位置：__________________________________________所属区域：____________________________________________ 噪声标准：白天________db(A)；晚上________db(A)。
注:1.假如背景噪声级超过此治理标准规定的指标时那么以背景噪声为允许值。
2.根据GB3096-93规定，测量点选在受影响者的居住或工作建筑物外1米，传声器高于地面1.2米以上的噪声影响敏感处(例如窗外1米处)。
二、噪音治理要求1.噪音治理措施应当经济、有效、可靠，外表整齐美观。
2.噪音治理措施，不影响机组操作、维护、并应使得机房内有充足的新颖空气进气量，以保证发电机正常运行。
三、噪音治理措施采用机房全封闭，隔离噪声方式。
合理设计机房进风消音道和柴油机排气消音器。
对机房内部作吸声处理以减小噪声扩散和减小室内混响声。
详细治理工程见施工图和报价表。
四、承接方式乙方承接甲方柴油发电机的噪声治理技术工程效劳，承包整个工程所需材料、设备及人工安装费用。
建筑施工合同范本通用版5篇
建筑施工合同范本通用版5篇篇1建筑施工合同范本通用版甲方（发包方）：__________________(下称甲方)乙方（承包方）：__________________(下称乙方)为明确双方权利义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经双方友好协商，达成如下合同：第一条工程名称：______________________________________工程地点：______________________________________工程内容：______________________________________工程规模：______________________________________工程总价：人民币____________元整。
第二条乙方代表人保证具有承包该项工程的资质，并承诺按照本合同规定的时间和质量要求完成工程。
第三条甲方应在______日内向乙方支付工程总价的______%作为预付款，余款在工程竣工验收合格后______日内结清。
第四条工程起止时间：工程自________年________月________日开始，至________年________月________日结束。
第五条工程实施单位及联系方式：甲方：______________________________________联系电话：________________________乙方：______________________________________联系电话：________________________第六条工程质量要求：1. 工程所用材料应符合国家标准，必须具备相关生产厂家的合格证明。
2. 工程施工应符合国家建筑标准规范，质量达到设计要求。
3. 工程验收不合格的，乙方应负责修复，并承担由此产生的费用。
第七条工程安全保障：1. 工程施工过程中，乙方应遵守相关安全规定，保障工人、设备及现场安全。
建设工程施工合同书通用范本6篇
建设工程施工合同书通用范本6篇篇1甲方（发包方）：__________________________乙方（承包方）：__________________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就乙方承揽甲方建设工程施工事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况工程名称：__________________________工程地点：__________________________工程规模：__________________________工程内容：__________________________二、合同工期开工日期：按照甲方通知为准。
竣工日期：乙方需在约定时间内完成施工任务。
如遇特殊情况需顺延工期，应提前向甲方提出书面申请，经甲方同意后方可顺延。
三、合同价款及支付方式1. 合同总价：大写__________________________元整，小写￥__________________________元。
该合同价为固定合同价，不因任何因素调整合同总价。
除非设计变更或甲方书面认可的其他情况可作调整。
2. 支付方式：按工程进度支付工程款。
具体支付时间和金额为__________________________。
（注：详细说明工程款项支付方式、比例和具体节点）。
四、质量标准及验收方式1. 乙方必须按照国家和地方现行标准、规范及设计要求组织施工，确保工程质量达到合格标准。
如因乙方原因造成质量事故，乙方应承担全部责任。
2. 工程竣工验收按照国家有关规范进行。
验收合格后，双方签署竣工验收证书。
未经验收或验收不合格的工程不得交付使用。
五、材料设备供应与保管1. 工程所需材料设备由乙方负责采购和保管。
材料设备应符合国家相关标准和质量要求。
甲方有权对材料设备进行检验，如发现不合格产品，乙方应及时更换。
2. 乙方应妥善保管施工现场的材料设备，防止丢失和损坏。
建设工程施工合同(通用版)5篇
建设工程施工合同（通用版）5篇篇1建设工程施工合同（通用版）第一章总则第1条设立目的为了规范建设工程施工活动，明确双方的权利和义务，保障合同的履行，特制定本合同。
第2条合同名称本合同名称为建设工程施工合同。
第3条合同的性质本合同系根据甲方的工程设计文件，由乙方进行实质性的建设工程施工，确保工程质量。
第4条合同的签订本合同经双方协商，共同遵守签订，具有合同法律效力。
第5条合同的有效期本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。
第6条合同的变更经双方协商一致，可以变更本合同的相关内容。
第7条合同的解除双方协商一致，经法定程序，可以解除本合同。
第8条合同的履行地点本合同的履行地点为工程建设的实际施工现场。
第二章工程基本内容第9条工程名称建设工程名称为________。
第10条工程位置建设工程位于__________。
第11条工程范围本工程的主要内容包括________________。
第12条工程质量要求本工程的质量要求符合国家相关标准，符合设计要求。
第13条工程进度计划本工程的施工进度按照设计文件和业主要求进行。
第三章施工过程管理第14条施工单位乙方为施工单位，负责本工程的具体实施。
第15条施工监理丙方为施工监理单位，负责对工程实施过程进行监督和管理。
第16条质量保障乙方应按照设计、标准及有关规定，在保证质量的前提下，合理选材、施工。
第17条安全管理乙方应制定安全生产计划，加强现场管理，确保工程施工安全。
第18条环境保护乙方应对工程施工现场进行环境保护措施，并确保环境污染的最小化。
第19条施工中的争议解决对于在施工过程中出现的争议，双方应友好协商解决。
第四章质量验收第20条完工验收当工程竣工后，乙方应邀请丙方进行完工验收，符合质量要求后，可进行竣工验收。
第21条竣工验收标准竣工验收应符合国家有关标准和设计文件的要求。
第22条竣工验收程序竣工验收程序包括对工程实物的检查、材料的复验和工程成果文件的归档。
建设工程施工合同范本通用版(4篇)
建设工程施工合同范本通用版第一部分协议书发包人(全称) (简称甲方)承包人(全称) (简称乙方)依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期开工日期： ____年 ____月 ____日竣工日期： ____年 ____月 ____日合同工期总日历天数天。
四、质量标准工程质量标准：五、合同价款金额(大写)： (人民币)：万元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、本合同专用条款3、明确双方权利、义务的纪要、协议4、本合同通用条款5、投标书、招标文件和中标通知书6、施工图纸7、标准、规范及有关技术文件、技术要求8、工程预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间： ____年 ____月____ 日合同订立地点：本合同双方约定双方签字盖章后生效。
发包人：(公章) 承包人：(公章)住所：住所：法定代表人：_____ 法定代表人：_____ 委托代表人：_____ 委托代表人：_____电话：电话：传真：传真：开户银行：_____ 开户银行：_____ 帐号：帐号：邮政编码：_____ 邮政编码：_____工商行政管理机关鉴证意见：经办人：鉴证机关(章)____年 ____月 ____日第二部分通用条款此部分采用《建设工程施工合同》范本(GF-1999-0201)中《第二部分通用条款》第三部分专用条款一、词语定义及合同文件2.合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：3.语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同除使用汉语外，不使用语言文字。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号：YTO-FS-PD363
工程施工合同书通用版
In Order T o Protect Their Own Legal Rights, The Cooperative Parties Negotiate And Reach An Agreement, And Sign Into Documents, So As To Solve Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests.
标准/ 权威/ 规范/ 实用
Authoritative And Practical Standards
工程施工合同书通用版
使用提示：本合同文件可用于合作多方为了保障各自的合法权利，经共同商议并达成协议，签署成为文件资料，实现纠纷解决和达到共同利益效果。
文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。
甲方：(以下简称甲方)
乙方：(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。
一、工程名称：
地点：.
二、承包方式
三、工程承包内容
四、合同价款
五、付款方式
六、总工期要求个工作日。
七、甲方责任
1.甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平等开工条件。
2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙
方可停止施工，由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。
八、乙方责任
1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。
建筑工程申请认证!财富值双倍检索优先专属展现同行交流
2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担责任：质量问题由乙方维修解决至合格，延误期每日罚款元。
九、工程质量、安全及保修
1.乙方应按照图纸精心施工，工程质量符合验收标准。
2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。
甲方不承担任何责任。
3.工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修一年。
十、争议及解决办法
未尽事宜，甲乙双方协商解决。
和解、调解不成的，按以下方式解决争议：
第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁;
第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。
十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，双方签字盖章后生效。
甲方：_____ 乙方：_____
xx年xx月xx日
该位置可输入公司/组织对应的名字地址
The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location。