分包结算书

合集下载

劳务分包结算确认书(2024版)

20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX劳务分包结算确认书（2024版）本合同目录一览1. 劳务分包结算确认书1.1 定义与范围1.2 劳务分包商资质1.3 工程概况1.4 结算条件与方式1.5 劳务费用组成1.6 工程量确认1.7 进度款支付1.8 竣工结算1.9 违约责任1.10 争议解决1.11 合同的生效、变更与解除1.12 保密条款1.13 法律适用与争议解决1.14 其他条款第一部分：合同如下：第一条定义与范围1.2 本合同中使用的词汇除上下文另有定义外，其含义如下：a) “分包商”指合同中指定的劳务分包商。

b) “发包方”指合同中指定的工程发包方。

c) “工程”指合同中指定的由分包商完成的工程。

d) “结算”指根据本合同约定对分包商完成工程的劳务费用进行计算、确认和支付的活动。

第二条劳务分包商资质2.1 分包商应具备从事本工程劳务分包业务相应的资质条件，并应向发包方提供相关资质证书的复印件，以证明其具备完成本工程的能力和资格。

2.2 分包商应按照发包方的要求，提供其人员名册、技术职称证明、身份证明等相关资料，以便发包方对分包商人员的资质进行审查。

第三条工程概况3.1 发包方应向分包商提供工程的详细情况，包括但不限于工程名称、工程地点、工程规模、工程内容、工程进度计划等。

3.2 分包商应根据发包方提供的工程情况，制定详细的施工组织设计，并提交给发包方审批。

第四条结算条件与方式4.1 结算条件：a) 分包商应按照合同约定完成工程。

b) 分包商应提供完整的工程量和质量证明文件。

c) 分包商应遵守国家有关工程建设的法律、法规和标准。

4.2 结算方式：a) 发包方根据分包商提交的工程量确认报告和质量证明文件，进行工程量的核实和质量的检查。

b) 发包方在核实工程量和质量后，按照本合同约定的劳务费用计算方法，计算应支付给分包商的劳务费用。

c) 发包方在确认应支付的劳务费用后，按照本合同约定的支付方式进行支付。

分包结算清账承诺书

分包结算清账承诺书
兹特此承诺，我（公司名称/个人姓名）承诺按照合同约定，
对分包工程进行结算清账的责任。

保证在工程完工后，向总包方提供真实、准确的工程量、材料清单、合理的造价和所需付款等相关信息，并按照合同规定的结算周期及时完成结算工作。

具体承诺如下：
1. 我将确保所有分包工程的工程量、材料清单等相关数据的准确性和真实性，并遵守国家有关设定的计量和计价标准。

2. 我将按照合同约定的结算周期，及时提交所有相关的结算资料，并协助总包方进行审查和核算。

3. 我将配合总包方进行结算工作的相关事宜，提供必要的协助和沟通，并及时解答总包方提出的疑问和要求。

4. 若在结算过程中发现我方存在错误或不合规的情况，我将积极配合总包方进行整改，并承担由此产生的一切责任和费用。

5. 我将妥善保管好结算资料和凭证，并按照合同约定的时限提供总包方需要的相关文件和档案。

本承诺书自双方签署之日起生效，并适用于合同项下的所有分包工程结算事宜。

如有违反上述承诺的情况，我愿意承担相应的法律责任和经济损失。

承诺人（公司名称/个人姓名）：
______________________________
日期：______________________________。

工程劳务分包合同结算书

工程劳务分包合同结算书【合同编号】_________甲方（总承包方）：_________乙方（分包方）：_________鉴于甲方作为工程项目的总承包方，与业主签订了《建设工程施工合同》（以下简称“主合同”），现因工程需要，甲乙双方就乙方提供劳务分包服务事宜，经友好协商一致，订立本合同如下：一、工程概况1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 工程内容：_________4. 工程规模：_________5. 工期要求：_________二、合同金额1. 本工程的合同总金额为人民币（大写）_________元整（￥_________）。

2. 上述金额包括了乙方完成工程所需的全部费用，包括但不限于人工费、材料费、机械使用费等。

三、支付方式1. 预付款：甲方应在合同签订后____天内支付合同金额的____%作为预付款给乙方。

2. 进度款：根据实际完成的工程量，按月支付进度款，每月支付当月完成工程量的____%。

3. 结算款：工程完工并经甲方验收合格后，甲方应在____天内支付剩余的合同金额。

四、工程质量1. 乙方必须保证提供的劳务符合国家及行业相关质量标准，确保工程质量满足主合同的要求。

2. 如发生质量问题，乙方应负责无偿修复直至达到质量标准。

五、违约责任1. 如乙方未能按合同约定时间完成工程，应向甲方支付违约金，违约金的计算方式为每日未完成部分合同金额的____%。

2. 如甲方未能按约定时间支付款项，应向乙方支付滞纳金，滞纳金的计算方式为每日逾期金额的____%。

六、争议解决因履行本合同所发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

3. 本合同未尽事宜，由双方另行协商补充。

甲方（盖章）：_________________ 日期：____年____月____日乙方（盖章）：_________________ 日期：____年____月____日。

劳务 (分包工程) 结算书

专项工长
工程质量、进度等
栋号长
工程质量、安装、进度综合情况
安全负责
安全、文明施工等奖罚情况
技术负责
施工方案执行情况
生产经理
进度情况、材料是否浪费及奖罚情况
商务经理
已完工程量、合同付款条件等
多出结算付款额作为预付款
项目经理
确认结算内容
应付款总额（大写）：
¥
此结算日期之前所有结算书自动作废，应付款总额以日期靠后为准。“过程结算”、“年度结算”
劳务（分包工程）结算书
结算种类（图黑）：口内部结算；□外部结算〃口过程结算；口年度结算；口分包总决算；单位：元
工程项例
当月已完成工作量
附工程清单页数
共1页
至本次累计结算额
累计已付款
审核，审批流程
审核审批内容
审批意见
签字
相关负责人汇签
项目财务
累计已付款、以上奖罚款的加减统计审核
只用于控制劳务分包过程及年度付款用，不做为双方最终决算依据。
劳务（分包）单位对结算确认（签章）:
日期:

分包合同结算书专业完整格式模板

分包合同结算书专业完整格式模板分包合同结算书合同编号：[合同编号]甲方(主体)：[甲方名称]地址：[甲方地址]联系人：[甲方联系人]联系电话：[甲方联系电话]乙方(分包方)：[乙方名称]地址：[乙方地址]联系人：[乙方联系人]联系电话：[乙方联系电话]根据甲乙双方签订的分包合同，现对本项目的结算进行如下确认和说明：一、项目基本信息1.1 项目名称：[项目名称]1.2 建设地点：[建设地点]1.3 项目规模：[项目规模]1.4 合同期限：[合同期限]二、工程量清单序号工程项目规格型号计量单位工程数量单价(元) 金额(元)1 [工程项目1] [规格型号1] [计量单位1] [工程数量1] [单价1] [金额1]2 [工程项目2] [规格型号2] [计量单位2] [工程数量2] [单价2] [金额2]... ... ... ... ... ... ...合计： [总金额]三、结算说明3.1 本次结算周期：[结算周期]3.2 本次结算工程量：[本次结算工程量]3.3 本次结算金额：[本次结算金额]3.4 已支付金额：[已支付金额]3.5 应支付金额：[应支付金额]3.6 结算条件：[结算条件]四、附件清单4.1 分包合同正本4.2 验收报告4.3 其他相关资料五、结算方式本次结算采用[结算方式]进行结算。

六、结算时间与签字本次结算书于[结算时间]填写完成，甲、乙双方对结算结果表示满意，并签署确认。

本结算书一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方：乙方：签署人：签署人：日期：日期：附件：项目图片、工程量清单、合同正本、验收报告等原始文件以上内容经双方共同确认，作为本次分包合同的结算依据。

注意：本结算书仅作为甲乙双方之间有关工程结算的约定及说明，无移交支付义务。

实际支付金额以乙方提供的发票为准。

本文共计831字。

劳务分包费用结算书(2024版)

劳务分包费用结算书(2024版)合同编号：__________劳务分包费用结算书（2024版）一、合同主体信息：单位名称：____________________________单位地址：____________________________联系人：____________________________联系电话：____________________________电子邮箱：____________________________单位名称：____________________________单位地址：____________________________联系人：____________________________联系电话：____________________________电子邮箱：____________________________二、合同项目信息：1. 项目名称：____________________________2. 项目地点：____________________________3. 项目周期：自____年__月__日至____年__月__日。

4. 项目内容：____________________________（详细描述项目范围和内容）三、劳务分包费用及结算方式：1. 乙方向甲方提供的劳务分包费用为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。

2. 结算方式：（1）甲方按项目进度分阶段支付乙方劳务分包费用。

（2）支付方式：银行转账。

（3）支付账号：____________________________四、合同的履行及违约责任：1. 乙方应按照合同约定的项目内容、质量标准、进度要求等履行合同义务。

2. 甲方应按照合同约定的付款方式和付款时间支付乙方劳务分包费用。

3. 如乙方未能按照合同约定履行义务，甲方有权按约定扣除相应的违约金。

4. 如甲方未能按照合同约定支付劳务分包费用，乙方有权终止合同，并要求甲方支付违约金。

专业分包结算书封面

专业分包结算书封面
专业分包结算书封面
本封面包含以下要素：
1.公司名称：在封面的顶部居中位置，以较大的字体书写公司名称，并加粗突出显示。

2.结算书标题：在公司名称的下方，以较大的字体书写“专业分包结算书”字样，突出显示结算书的性质。

3.结算书编号：在结算书标题的右上方，以较小的字体书写结算书的编号，编号可根据实际情况进行填写。

4.合同签订方：在结算书标题的右下方，列出与该结算书相关的签订方名称，包括甲方和乙方。

5.封面样式：封面可以选择简约大方的设计风格，采用相对简洁的布局和颜色搭配，以突出专业和简洁的特点。

6.公司标识：封面可加入公司的标识，以提高公司的知名度和品牌形象。

以上是一般情况下专业分包结算书封面的要素，具体制作时可以根据公司的需求和风格进行调整和设计。

分包结算协议书

分包结算协议书甲方（总承包商）：___________乙方（分包商）：___________鉴于甲乙双方就___________项目（以下简称“本工程”）达成分包协议，现就本工程的分包结算事宜达成以下协议：一、分包工作内容乙方负责本工程中的_________部分/阶段工作，包括但不限于___________。

具体工作范围、标准及要求详见附件《工程量清单》。

二、工程质量乙方必须确保所承担的分包工作符合国家及行业相关标准，满足设计文件和施工图纸的要求，保证工程质量达到合同约定的标准。

三、工期要求乙方应按照总承包商的工期要求，合理安排分包工作的进度，确保按期完成。

如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

四、结算方式1. 分包工程的结算价格根据实际完成的工程量计算，按照双方协商确定的单价进行结算。

2. 结算周期为每月一次，乙方应在每月的固定日期前提交给甲方完成的工程量报告，甲方在收到报告后的___个工作日内完成审核并支付相应款项。

3. 最终结算时，乙方应提供完整的工程结算资料，甲方在确认无误后___个工作日内完成最终支付。

五、变更与索赔如工程实施过程中出现设计变更或其他需要变更的情况，乙方应及时通知甲方，并由双方协商确定变更后的工程量及结算价格。

任何一方因此产生的额外费用，应由责任方承担。

六、违约责任若任何一方未能履行本协议规定的义务，应向对方支付违约金，违约金的具体数额按照未履行义务的性质及造成的后果由双方协商确定。

七、争议解决因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

八、其他事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。

2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

3. 本协议未尽事宜，由双方另行协商补充。

甲方（盖章）：_________________ 代表（签字）：_________________日期：_________________________乙方（盖章）：_________________ 代表（签字）：_________________日期：_________________________。

分包工程结算协议书范本

分包工程结算协议书范本协议编号：________甲方（总包方）：________乙方（分包方）：________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲乙双方在________项目中的分包工程结算事项，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：________项目1.2 工程地点：________1.3 工程分包内容：________1.4 分包工程范围：________1.5 分包工程合同价款：人民币________元（大写：________元整）。

二、工程结算2.1 结算依据：本协议、分包合同、工程量清单、现场签证、工程变更等。

2.2 结算方式：________2.3 结算时间：工程竣工验收合格后________个工作日内。

2.4 结算流程：2.4.1 乙方按照工程进度提交工程量清单和现场签证，甲方进行审核。

2.4.2 甲方审核无误后，双方进行工程结算。

2.4.3 甲方在结算完成后支付乙方工程款。

三、工程质量3.1 乙方应严格按照设计文件、施工图纸、技术规范和操作规程进行施工，确保工程质量。

3.2 工程质量验收标准：________3.3 工程验收：工程竣工后，甲方组织验收，乙方应配合完成验收工作。

四、违约责任4.1 乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权按合同约定追究乙方的违约责任。

4.2 甲方未按照约定时间支付工程款，乙方有权按合同约定追究甲方的违约责任。

五、争议解决5.1 双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、其他约定6.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

6.2 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。

甲方（总包方）：________乙方（分包方）：________签订日期：________（注：本协议范本仅供参考，具体内容请根据实际情况调整，并在签订前征求法律人士意见。

分包工程最终结算书(范本)

分包工程最终结算价款确认单工程名称：合同编号：结算编号：确认日期：年月日双方确认最终结算金额元，其中不含税金额元，税金元。

分包单位分包单位：（盖章确认）授权委托人：（签字确认）总（承）包单位项目经理部：（盖章确认）编制人：（签字确认）复核人：（签字确认）项目经理：（签字确认）附件2-2分包工程最终结算编制说明分包单位名称：合同编号：结算编号：编制人：（签字确认）复核人：（签字确认）项目经理：（签字并盖章确认）分包单位授权委托人：（签字并盖章确认）附件2-3各部门要有明确意见及审核时间附件2-4分包工程最终结算价款明细表分包单位名称：合同编号：结算编号：工程名称：编制人：（签字确认）复核人：（签字确认）项目经理：（签字并盖章确认）分包单位授权委托人：（签字并盖章确认）附件2-5**工程工程技术部：经营预算部：备注：项目总工程师：成本负责人：1.本表是最终结算工程量的证明，不限于收方单、签证单、模型导表、手算过程，格式可以在此表基础上扩充。

2.可以用多张单据里面的对应内容作为某项目清单量的依据。

3.结算工程量必须有工程技术部、总工程师参与。

附件2-6分包工程名称：编制人：审核人：备注：施工图预算量由项目经营预算部负责填写，现场实际消耗量由项目物资机械部负责填写。

附件2-7分包工程名称：编制人：审核人：备注：计划供应量由项目工程技术部负责填报，实际供应量由项目物资机械部负责填写。

附件3-1分包工程最终结算审查意见表（项目）工程名称：注：最终结算总额小于100万元（含100万元），由项目部审查，使用本表，审查人为项目部各相关部门负责人。

附件3-2分包工程最终结算审查意见表（公司）工程名称：注：最终结算总额大于100万元，由公司审查，使用本表，审查人为公司主管部门负责分包结算管理的专业工程师。

最终结算总额大于500万元的，须由公司分管领导审批。

工程名称：编制人：审查人：备注：此表中工程量为总计量，同类清单可合并，不用细分型号、规格，以便于检查成本为原则。

劳务分包最终结算书

项目名称：
分包工程名称：本次结算金额：￥
(大写金额):总包单位：（盖章）
分包单位：（盖章）编制人：
日期：
商务经理/商务负责人审核：日
期：
项目经理审批：
日期：
区域/经理部商务经理审批：日
期：
区域/经理部经理审批：
日期：
公司劳务中心审核：
日期：
公司分管领导审批：
日期：
公司执行总经理审批：
日期：
公司总经理审批：
日期：附件4 劳务分包工程最终结算书
编号：
注意：
①、“商务经理/商务负责人”签字栏，若项目无商务经理，则将“商务经理”字样删除；若项目有商务经理，则将“商务负责人”字样删除；②、“区域/经理部商务经理审批”及“区域/经理部经理审批”签字栏，若项目属于公司直管项目，则将其删除。

审核人: 日期：审批人：日期：。

分包结算协议书

分包结算协议书甲方（总承包方）：_____________________乙方（分包方）：_____________________鉴于甲方与乙方就___________________项目签订了分包合同，现双方就分包工程的结算事宜达成如下协议：第一条工程结算范围本协议所指的结算范围包括乙方根据分包合同完成的所有工程内容，包括但不限于施工、材料供应、设备租赁等。

第二条结算金额1. 双方确认，乙方完成的工程量及工程质量符合分包合同约定的标准。

2. 根据分包合同及实际完成工程量，双方同意结算金额为人民币（大写）____________________元整（￥__________________）。

第三条结算方式1. 结算金额应由甲方在本协议签订之日起____天内一次性支付给乙方。

2. 乙方在收到结算款项后，应向甲方开具相应的税务发票。

第四条质保金1. 甲方应从结算金额中扣除____%作为质保金，金额为人民币（大写）____________________元整（￥__________________）。

2. 质保金在工程质保期满且乙方履行完毕所有质保义务后，甲方应无息退还给乙方。

第五条违约责任1. 如甲方未按约定时间支付结算款项，应按未付金额的____%支付违约金。

2. 如乙方未按约定开具税务发票，应承担由此产生的一切税务责任。

第六条争议解决双方因履行本协议所发生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第七条其他1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2. 本协议自双方授权代表签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：____________________授权代表签字：____________________日期：____年__月__日乙方（盖章）：____________________授权代表签字：____________________日期：____年__月__日（注：以上内容为模板，具体条款需根据实际情况调整。

分包单位送审结算书

工程（劳务）分包
结算书
发包人：中冶建工集团有限公司第二建筑工程分公司分包人：
日期：2017年月日
工程（劳务）分包结算总价
合同价（小写）：元（大写）：
结算价（小写）：元（大写）：
发包人：中冶建工集团有限公司第二建筑工程分公司
法定代表人或授权人：
分包人：
法定代表人或授权人：
编制人：负责人：
编制时间：2017年月日审核时间：
工程（劳务）分包结算明细表
附件13（注：本表为签证单的汇总表，没有签证的不用填写。

）
项目部工程（劳务）分包现场工程量签收单
共页第页
备注：1、本签收单作为月分包结算单（附件11）的支撑资料。

2、本签收单一式三份，公司合预部、项目部、分包单位各一份。

分包单位送审结算书

工程（劳务）分包
结算书
发包人：中冶建工集团有限公司第二建筑工程分公司
分包人：_______________________________________________ 日期：2017年月日________________________________________
工程（劳务）分包结算总价
合同价（小写）：_____________ （大写）： ______________________________________ 结算价（小写）：_____________ （大写）： ______________________________________
发包人：中冶建工集团有限公司第二建筑工程分公司
法定代表人或授权人：
分包人：
法定代表人或授权人：
编制人：
编制时间：2017年月日负责人：审核时间:
工程（劳务）分包结算明细表
______ 项目部工程（劳务）分包现场工程量签收单
共页第页
备注：1、本签收单作为月分包结算单（附件11）的支撑资料
2、本签收单一式三份，公司合预部、项目部、分包单位各一份。

分包工程结算书格式及内容

分包工程结算书
工程名称：
合同编号：
不含税结算金额：（需有大小写）
增值税：（需有大小写）
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
负责人：负责人：
日期：日期：
项目工程分包结算会签表
发包单位：年月日
工程名称
工程项目
分包单位
合同编号
说明：
不含税
工程造价
（需有大写）
增值税
（需有大写）
部门名称
会签意见
签字
日期
工程科
Байду номын сангаас经营科
财务科
材料科
机务科
安全科
质量科
项目总工
分管经理
项目经理
分包工程竣工清单
分包工程名称（项目部名称）：分包商名称：
序号
分部分项名称
单位
业主签认
数量
合同
数量
竣工
数量
增减
数量
竣工数量计算
经办人：单位负责人：年月日
分包工程结算表
分包工程名称（项目部名称）：分包商名称：
序号
分部分项工程名称
单位
数量
单价
不含税结算价值（元）
增值税（元）
经办人：单位负责人：年月日

劳务分包合同完结结算确认书

劳务分包合同完结结算确认书甲方（发包方）：_______地址：_______法定代表人：_______联系电话：_______乙方（承包方）：_______地址：_______法定代表人：_______联系电话：_______鉴于：1. 甲乙双方于_______的劳务分包服务。

2. 现乙方已按照原合同的约定完成了全部劳务分包工作，并经甲方验收合格。

经甲乙双方友好协商，就原合同的完结结算事宜达成如下确认：一、结算金额双方确认，原合同项下的劳务分包服务总金额为人民币_______）。

二、支付方式甲方应于本确认书签署之日起_______向乙方支付上述结算金额。

乙方应在收到款项后向甲方出具相应的收款凭证。

三、发票与税务乙方应在收到款项后及时向甲方提供符合税法规定的发票。

相关税费按照国家税收法律法规的规定执行。

四、其他事项1. 双方确认，原合同自本确认书签署之日起正式完结，双方不再受原合同的约束。

2. 本确认书一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

五、争议解决因执行本确认书所发生的或与本确认书有关的一切争议，双方应通过友好协商解决；如果协商不能解决，应提交_______仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。

仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

六、生效与法律效力本确认书自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。

本确认书未尽事宜，按照原合同和相关法律法规的规定执行。

甲方（发包方）：_______法定代表人（或授权代表）：_______签署日期：XXXX年XX月XX日乙方（承包方）：_______法定代表人（或授权代表）：_______签署日期：XXXX年XX月XX日劳务分包合同完结结算确认书（1）甲方：_______地址：_______法定代表人：_______联系电话：_______乙方：_______地址：_______法定代表人：_______联系电话：_______鉴于：1. 甲乙双方于_______劳务分包服务。

工程分包款结算协议书范本

工程分包款结算协议书范本甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，以及甲乙双方签订的《工程分包合同》的约定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就工程分包款的结算事宜达成如下协议：一、工程概况1. 分包工程名称：____________________2. 分包工程地点：____________________3. 分包工程范围：____________________4. 分包工程合同价款：人民币（大写）：____________________元整（小写）：____________________元。

二、工程款结算1. 工程进度款结算：（1）双方约定，工程进度款按照工程实际完成量进行结算。

（2）工程进度款每月底进行一次核算，甲方按照乙方实际完成工程量，扣除质量保证金后，将剩余款项支付给乙方。

2. 质量保证金：（1）甲方按照分包工程合同价的5%预留质量保证金。

（2）工程竣工验收合格后，甲方在收到乙方的质量保证金退款申请后，应当在10日内退还质量保证金。

三、工程验收1. 工程竣工后，乙方应当按照合同约定进行自检，并提交工程验收申请。

2. 甲方收到工程验收申请后，应当按照合同约定进行验收。

3. 工程验收合格的，甲方应当按照本协议第二条的约定进行工程款结算。

四、争议解决如甲乙双方在执行本协议过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

五、其他约定1. 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。

2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________（注：本协议范本仅供参考，具体内容请根据甲乙双方的实际情况和需求进行修改和完善。

）。

分包工程结算确认书

分包工程结算确认书
项目名称
分包单位名称
分包工程范围及主要内容
结算总价款
该工程已按分包合同要求完成约定范围内的全部工作内容，工程质量验收合格，经发承包双方共同核对确认，分包工程结算总价为￥：元（大写人民币：）。罚款金额为￥：元本分包工程结算经双方签字确认后作为办理支付工程款的依据。
附件：1、分包工程合同;2、分包工程验收质量评定表; 3、分包工程结算书。
总承包单位（公章）：
项目负责人（签字）：
造价编制人（签字）：
造价部经理（签字）：
总经济师（签字）：
总经理（签字）：
董事长（签字）：
年月日
分包单位（公章）：
项目负责人（签字）：
造价编制人（签字）：
分包单位负责人（签字）：
年月日
本表一式五份：总包单位四份，分包单位一份。

劳务分包合同结算书

一、合同基本信息合同编号：________________合同名称：劳务分包合同签订日期：________________甲方（发包方）：________________乙方（承包方）：________________二、合同标的及内容1. 工程名称：________________2. 工程地点：________________3. 工程概况：________________4. 承包方式：________________5. 承包范围：________________6. 承包工作期限：________________三、结算依据1. 《中华人民共和国合同法》2. 《中华人民共和国建筑法》3. 本合同约定4. 国家及地方相关法律法规四、结算内容1. 工程量：根据甲方提供的工程量清单及乙方实际完成情况，经双方确认的工程量为：________________平方米（或立方米、个等）。

2. 工程单价：根据本合同约定及市场价格，经双方协商确定的工程单价为：________________元/平方米（或元/立方米、元/个等）。

3. 人工费：根据甲方提供的劳务人员工资标准及乙方实际发生的人工费用，经双方确认的人工费为：________________元。

4. 材料费：根据甲方提供的材料价格及乙方实际发生的材料费用，经双方确认的材料费为：________________元。

5. 机械费：根据甲方提供的机械租赁价格及乙方实际发生的机械费用，经双方确认的机械费为：________________元。

6. 管理费：根据本合同约定及实际发生的管理费用，经双方确认的管理费为：________________元。

7. 其他费用：________________五、结算金额根据以上结算内容，经双方协商一致，本工程劳务分包合同结算金额为：________________元。

六、付款方式1. 乙方在合同签订后，向甲方提交付款申请，甲方应在收到申请后的________________日内支付乙方合同金额的________________%作为预付款。