第十一章第六节合同价款支付
合同价款支付模板
合同价款支付模板甲方（付款方）：__________乙方（收款方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就合同价款的支付事宜，达成如下协议：一、合同总价款1. 本合同的合同总价款为人民币____元（大写：____________________元整），用于支付乙方履行合同所产生的各项费用。
2. 甲方应按照本合同约定的付款方式和付款进度，向乙方支付合同总价款。
二、付款方式1. 本合同价款的支付分为____次，每次付款比例为____%。
2. 甲方应按照合同约定的付款进度，在合同约定的付款期限内，向乙方支付合同价款。
3. 甲方支付合同价款时，应提供等额的发票，乙方应及时出具相应的收款凭证。
三、付款进度1. 第一次付款：在本合同签订后____个工作日内，甲方支付合同总价款的____%。
2. 第二次付款：在乙方完成合同约定的____事项后，甲方支付合同总价款的____%。
3. 第三次付款：在乙方完成合同约定的____事项后，甲方支付合同总价款的____%。
4. 如有其他合同约定的付款事项，甲乙双方应按照合同约定履行。
四、付款期限1. 甲方应在本合同约定的付款期限内，向乙方支付合同价款。
2. 如甲方未按约定时间支付合同价款，应按照逾期付款金额的____%支付违约金。
五、其他约定1. 甲乙双方应依法履行合同义务，确保合同价款的支付符合国家法律法规及政策规定。
2. 甲乙双方应共同维护合同价款的支付安全，防止出现欺诈、挪用等违法行为。
3. 如有争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、合同的生效、变更和解除1. 本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。
2. 本合同的变更、解除应经甲乙双方协商一致，并书面确认。
3. 本合同的失效、解除不影响甲乙双方在合同履行过程中的合法权益。
甲方（付款方）：__________乙方（收款方）：__________签订日期：____年____月____日（注：本模板仅供参考，具体合同价款支付事宜，请根据实际情况和甲乙双方协商确定。
施工承包合同六_合同价款
施工承包合同六：合同价款合同价款是指发包人与承包人签订合同时，按照合同约定的工程量和工程质量，结合工程所在地的材料价格、人工费用、机械使用费用等因素，计算出的工程总造价。
在签订施工承包合同时，合同价款是双方关注的焦点之一，因为它关系到双方的权益和利益。
下面详细介绍施工承包合同中的合同价款。
一、合同价款的确定方式1. 固定总价合同：固定总价合同是指在合同签订时，根据工程量清单、工程图纸等资料，结合工程所在地的材料价格、人工费用、机械使用费用等因素，计算出工程的总价款。
在合同执行过程中，除非合同约定可以调整价格的情况，否则总价款不予变更。
2. 变动总价合同：变动总价合同是指在合同签订时，合同价款为一个基准价，合同双方约定在工程执行过程中，根据工程量的增减、材料价格的浮动等因素，对合同价款进行调整。
3. 成本加酬金合同：成本加酬金合同是指发包人支付承包人工程实际成本，并按照约定的比例支付酬金的合同。
这种合同方式下，合同价款不是固定的，而是随着工程实际成本的变化而变化。
二、合同价款的支付方式1. 进度付款：进度付款是指按照工程进度，发包人按照约定的比例支付合同价款。
这种方式有利于激发承包人加快工程进度，保证工程按时完成。
2. 完成付款：完成付款是指工程全部完成后，发包人一次性支付合同价款。
这种方式适用于工程周期较短，工程量较小的项目。
3. 分阶段付款：分阶段付款是指根据工程的不同阶段，发包人分阶段支付合同价款。
这种方式有利于控制工程质量，确保工程顺利进行。
三、合同价款的调整1. 物价波动：合同双方约定在工程执行过程中，如果材料价格波动超过一定范围，合同价款可以进行调整。
2. 工程量增减：由于设计变更等原因导致工程量增减，合同价款可以按照实际工程量进行调整。
3. 工程延期：由于发包人原因导致工程延期，合同价款可以根据实际情况进行调整。
四、合同价款的结算1. 竣工结算：工程竣工后，承包人向发包人提交竣工结算报告，双方按照合同约定进行价款结算。
2024工程招标与合同管理自考真题
工程招标与合同管理自考真题合同编号：__________第一章：合同双方1.1合同主体1.2合同目的甲方委托乙方承担工程招标与合同管理自考真题的相关工作，乙方同意接受甲方的委托，并按照本合同约定的条款和条件履行相关义务。
第二章：工程招标2.1招标范围甲方委托乙方负责工程招标与合同管理自考真题的招标工作，包括但不限于制定招标方案、编制招标文件、发布招标公告、组织投标、开标、评标、定标等环节。
2.2招标文件乙方应根据甲方的要求，结合工程招标与合同管理自考真题的具体情况，编制招标文件，并提交给甲方审核。
招标文件应包括投标邀请书、投标人须知、合同条款、投标文件格式等内容。
2.3招标方式乙方应按照甲方的要求，选择合适的招标方式进行工程招标与合同管理自考真题的招标。
招标方式包括公开招标、邀请招标等。
第三章：投标与评标3.1投标人资格乙方应确保参与投标的投标人具备合法的资格，包括但不限于具备相关的资质证书、业绩经验、财务状况良好等条件。
3.2投标文件乙方应按照招标文件的要求，编制投标文件，并按时提交给甲方。
投标文件应包括投标报价、技术方案、项目管理团队等内容。
3.3评标标准与方法甲方应制定评标标准和方法，并提交给乙方。
评标应按照公平、公正、公开的原则进行，综合评估投标人的技术能力、报价合理性、项目管理能力等因素。
第四章：合同签订与履行4.1合同签订甲方与乙方应在评标结束后，根据评标结果，签订工程招标与合同管理自考真题的合同。
合同应包括合同双方的权利义务、合同价款、合同工期、质量标准等内容。
4.2合同履行乙方应按照合同约定，履行工程招标与合同管理自考真题的相关工作。
乙方应保证工程的质量、安全和进度，并按照约定的标准进行工程验收。
第五章：合同变更与解除5.1合同变更在合同履行过程中，如发生不可抗力或其他特殊情况，导致合同无法继续履行或需要变更的，双方应及时协商，并签订书面变更协议。
5.2合同解除在合同履行过程中，如一方严重违反合同约定，导致合同无法继续履行的情况下，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。
建设工程合同价款的支付
建设工程合同价款的支付随着我国经济的快速发展，城乡建设日新月异，建设工程项目如雨后春笋般涌现。
建设工程合同价款的支付作为合同执行的重要环节，直接关系到双方的权益。
本文从建设工程合同价款的支付原则、方式、条件、程序及监管等方面进行探讨，以期为建设工程合同价款支付提供有益的参考。
一、建设工程合同价款的支付原则1. 公平原则：合同价款的支付应保证双方权益的平衡，遵循公平、公正、公开的原则，确保合同执行的顺利进行。
2. 诚实信用原则：合同双方应遵循诚实信用原则，履行合同约定的支付义务，确保工程质量、安全、进度等方面的要求得到满足。
3. 合同约定原则：合同价款的支付方式、支付时间、支付比例等应依法依规并在合同中进行明确约定。
4. 工程进度原则：合同价款的支付应与工程进度相匹配，确保工程款的支付与工程实际完成情况相符。
二、建设工程合同价款的支付方式1. 预付款：合同签订后，发包人应按照合同约定支付预付款，预付款的比例一般为合同金额的10%～30%。
预付款的支付有助于承包人顺利开展施工前期准备工作。
2. 进度付款：工程进度符合合同约定时，发包人应按照工程实际完成情况支付进度款。
进度付款的比例一般为当月完成工程量的50%～90%。
3. 竣工结算：工程竣工后，承包人应向发包人提交竣工结算报告。
发包人应在收到报告后一个月内进行审核，确认无误后支付竣工结算款。
4. 质量保证金：合同约定质量保证金的比例一般为合同金额的5%～10%。
质量保证金在工程保修期满后无质量问题的情况下予以退还。
三、建设工程合同价款的支付条件1. 合同有效：合同价款的支付需确保合同有效，合同双方应具备相应的民事行为能力、资质条件等。
2. 工程进度符合约定：合同价款的支付应满足工程进度符合合同约定的条件。
3. 工程质量合格：工程质量应符合国家及行业标准，合同价款的支付与工程质量相挂钩。
4. 合同履行完毕：合同价款的支付应在合同履行完毕后进行。
四、建设工程合同价款的支付程序1. 合同签订：合同双方依法签订建设工程合同，明确合同价款的支付方式、支付时间、支付比例等。
经济学第十一章经济合同
企业或物资部门与仓储保管部门 之间签订的经济合同。
7、财产租赁合同 出租方向承租方在一定的时期内
提供使用权，承租方支付约定报酬， 双方签订的经济合同。
8、借款合同 银行、信用社对工、商、农业等
企业或个人发放贷款而签订的合同。
9、财产保险合同 投保方与保险公司之间签订的合同。 如：农业保险、责任保险、信用保险等。
履行的地点是指合同规定的义务履行地。如交 货、提货、付款、验收或劳务入出的具体地点。
履行方式是指当事人交付标的的方式，即当事 人之间采用什么方法来完成合同规定的义务。如： 在支付方式上是一次性交付，还是分次支付，是 托收还是汇付。如交货方式上是送货还是提货或 代运等。
七．违约责任
当事人不履行合同或不完全履行合 同应承担的责任，这是指根据法律规定 的或按合同性质必须具备的条款。违约 方承担违约责任的方式主要是支付违约 金、赔偿金。
向对方所支付的按一定价格计算的货币 金额；
酬金是指为设计、施工、运输货物、 保管货物等进行劳动效劳〔简称“劳务 〞〕的一方应得到的对方支付的报酬金 额，它们都是以货币数量来表示。
六．履行的期限、地点和方式
履行的期限是交付标的和支付价金的时间。到 期不履行即为逾期，要承担违约责任。合同中要 明确规定何年月日履行。
注意： 经济合同是一种常用的应用文，有
必备的条款和惯用的格式，在签订的 时候，要注意标准，不要有随意性。
思考题：
1、经济合同的含义、特点、分类和作用。 2、什么是标的？什么是法人？ 3、经济合同的根本内容是什么？ 4、经济合同的写作结构是什么？ 5、经济合同有效成立的条件有哪些？ 6、经济合同对双方当事人有什么要求？ 7、经济合同的写作要注意哪些事项？
建筑工程合同价款管理办法
建筑工程合同价款管理办法第一章总则第一条为了规范建筑工程合同价款的约定、调整和管理行为，维护合同双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，制定本办法。
第二条本办法所称建筑工程合同价款，是指建设单位与施工单位在建筑工程合同中约定的工程造价，包括工程预付款、工程进度款、工程竣工结算款等。
第三条建筑工程合同价款的约定、调整和管理，应当遵循平等自愿、公平公正、诚实信用的原则。
第四条建设单位与施工单位应当依法签订书面建筑工程合同，明确合同价款的约定、调整和管理等内容。
第二章合同价款的约定第五条建筑工程合同价款可以采用以下方式约定：（一）固定价格合同：双方在专用条款内约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内合同价款不再调整。
风险范围以外的合同价款调整方法，应当在专用条款内约定。
（二）可调价格合同：合同价款可根据双方的约定而调整，双方在专用条款内约定合同价款调整方法。
（三）成本加酬金合同：合同价款包括成本和酬金两部分，双方在专用条款内约定成本构成和酬金的计算方法。
第六条合同价款的约定应当包括以下内容：（一）工程总价款；（二）预付工程款的数额（比例）、支付时限及抵扣方式；（三）工程进度款支付的数额（比例）、时限及方式；（四）工程竣工价款结算支付的数额、时限及方式；（五）工程施工中发生变更时，工程价款的调整方法；（六）合同价款的其他约定事项。
第三章合同价款的调整第七条合同价款的调整应当遵循以下原则：（一）客观公正原则：合同价款的调整应当以实际发生的变更、索赔等事项为依据，按照合同约定的调整方法进行。
（二）诚实信用原则：合同双方应当在合同履行过程中，如实告知对方与合同价款调整相关的事项。
（三）公平合理原则：合同价款的调整应当公平合理，不得损害合同双方的合法权益。
第八条合同价款的调整事项包括：（一）工程变更：因设计变更、工程量增减等原因导致合同价款发生变化的，按照合同约定的调整方法进行调整。
工程合同价款支付知识汇总
工程合同价款支付知识汇总合同价款的确定工程合同的价款通常在合同中以固定金额、可调金额或成本加酬金等方式确定。
固定金额合同适用于工程量可预见、设计图纸齐全的项目；可调金额合同适用于工程量变化较大的项目；成本加酬金合同则适用于工程内容难以预测的情况。
预付款的支付为了保障工程的顺利启动，合同中往往会约定一定比例的预付款。
预付款的比例和支付时间应根据工程的实际情况和双方的协商来确定。
通常情况下，预付款在合同签订后的一定时间内支付，且在后续进度款中逐渐扣除。
进度款的支付进度款是根据工程完成的进度来支付的款项。
合同中应明确进度款的支付条件，如工程进度达到某一百分比时支付相应比例的款项。
进度款的支付通常伴随着工程进度报告和验收，确保工程质量符合要求。
竣工款的支付竣工款是在工程完工并通过验收后支付的款项。
在合同中应明确竣工款的支付条件，包括工程完工的标准、验收程序和时间节点。
竣工款的支付往往伴随着质保金的留存，以确保工程后期的质量维护。
变更与索赔管理在工程建设过程中，可能会出现设计变更、工程量调整等情况，这些都可能影响合同价款。
合同中应包含变更管理和索赔程序，明确变更的审批流程、价款调整的计算方法以及索赔的通知和解决机制。
违约责任合同中还应明确双方的违约责任，包括延迟支付价款的违约金、工程质量不合格的处理办法等。
这有助于在出现违约情况时，双方能够依据合同约定进行处理，避免纠纷。
结算与审计工程完工后，应进行最终的结算工作。
结算应基于实际完成的工程量和合同约定的价格进行。
同时，合同中可约定对工程款项进行审计，以确保价款支付的透明和公正。
法律适用与争议解决合同中应明确适用的法律法规，并约定争议解决的方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。
这有助于在出现争议时，双方能够依法依规解决问题。
第十一章 合同法律制度
（二）无权代理人订立的合同
（三）超越权限订立的合同
第五节 合同的履行 一、合同履行的原则
合同履行的原则，是指法律规定的所有种类合同的当事人在履行合同义务 的整个过程中所必须遵循的一般准则。
（一）全面履行原则
（二）协作履行原则
（三）绿色原则
第五节 合同的履行 二、合同履行的规则
第二节 合同的订立
一、合同订立程序
5．要约的撤回与撤销 要约的撤回，是指要约人在要约生效之前使要约不发生法律效力的行为。 要约的撤销，是指要约到达受要约人之后，受要约人同意之前，要约人 取消要约从而使要约归于消灭的行为。 6．要约的失效 要约的失效又称为要约的消灭，是指要约丧失法律效力，要约人与受要 约人均不再受其约束。
第五节 合同的履行 三、双务合同的履行抗辩权
双务合同的履行抗辩权，是指已符合法定条件时，双务合同的一方当事人 有权拒绝对方当事人的履行请求，暂时拒绝履行其债务的权利。
（一）同时履行抗辩权
（二）先履行抗辩权
（三）不安抗辩权
第五节 合同的履行
四、合同的保全
合同的保全是为保护合同债权人的债权不受债务人不当行为的损害而赋予 合同债权人采取一定保护措施的法律制度。
第二节 合同的订立
【思考】 根据合同法律制度的规定,下列情形中,要约没有发生法律效力的是( ) A 撤回要约的通知与要约同时到达受要约人 B 撤销要约的通知在受要约人发出承诺通知之前到达 C 同意要约的通知到达要约人 D 受要约人对要约的内容作出实质性变更
第二节 合同的订立
一、合同订立程序
（二）承诺
二、无效合同
无效合同，是指合同虽然成立，但因其违反法律、行政法规或公共利益，不具有法律约束 力的合同。无效合同自始无效，合同一旦被确认无效，就产生溯及既往的效力。
工程施工合同造价条例
工程施工合同造价条例第一章总则第一条为了规范工程施工合同造价行为，保障合同双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，制定本条例。
第二条本条例所称工程施工合同造价，是指在工程建设过程中，发包人与承包人之间就工程项目的施工、设备安装、材料供应等事项，按照约定的价格进行的交易行为。
第三条工程施工合同造价应当遵循公平、公正、公开、诚实信用的原则。
第四条国家发展和改革委员会负责全国工程施工合同造价的监督管理工作。
地方各级人民政府价格主管部门负责本行政区域内工程施工合同造价的监督管理工作。
第二章合同价款的确定第五条工程施工合同价款由合同双方按照平等、自愿、公平、诚实信用的原则协商确定。
第六条承包人应当在投标文件中明确工程项目的施工方案、工程量清单和工程造价。
第七条发包人应当在招标文件中明确工程项目的建设标准、建设内容、建设周期、付款方式、价款调整等事项。
第八条合同双方应当在合同中约定合同价款的支付方式、支付时间和支付条件。
第九条合同双方应当在合同中约定工程质量、工程进度、工程安全等事项，作为合同价款支付的依据。
第十条合同双方应当在合同中约定工程变更、工程签证、索赔等事项的处理办法。
第三章合同价款的支付第十一条发包人应当按照合同约定，及时足额支付合同价款。
第十二条发包人支付合同价款，可以采取以下方式：（一）按期支付；（二）完成工程量支付；（三）达到合同约定节点支付；（四）其他双方约定的方式。
第十三条承包人应当按照合同约定，向发包人提供等值的发票或者收据。
第四章合同价款的调整第十四条合同双方应当在合同中约定合同价款的调整条件、调整方式和调整范围。
第十五条有下列情形之一的，合同价款可以进行调整：（一）工程变更；（二）工程签证；（三）工程索赔；（四）法律法规变化；（五）其他合同约定的情形。
第十六条合同价款的调整，应当按照合同约定的调整方式和调整范围进行。
第十七条合同双方应当协商确定合同价款的调整金额，并签订补充协议。
四川工程总承包合同计价管理办法
四川省工程总承包合同计价管理办法是为了规范工程总承包活动，提高工程建设效率，根据《工程总承包合同管理办法》和《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》等相关法规，结合四川省实际情况制定的。
该办法旨在明确工程总承包合同的计价原则、计价方式和合同价款的确定，确保工程总承包项目的顺利实施。
第一章总则第一条目的和依据本办法旨在规范四川省房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包合同计价活动，保障工程建设各方合法权益，提高工程建设质量和效益，依据《工程总承包合同管理办法》、《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》等法律法规，制定本办法。
第二条适用范围本办法适用于四川省行政区域内房屋建筑和市政基础设施项目的工程总承包合同计价活动。
第二章工程总承包合同计价原则第三条公平合理工程总承包合同计价应当遵循公平合理的原则，确保合同价款的确定公正、合理，维护工程建设各方合法权益。
第四条全面计价工程总承包合同计价应当全面考虑工程的设计、采购、施工等各阶段工作，确保合同价款涵盖工程建设的全部费用。
第五条动态调整工程总承包合同计价应当允许在合同履行过程中根据实际情况进行动态调整，以适应工程建设的变化。
第三章工程总承包合同计价方式第六条总价合同工程总承包合同计价方式主要包括总价合同。
总价合同是指根据工程设计文件、工程量清单等资料，确定工程总承包合同价款，合同总价一般不予调整。
第七条固定单价合同固定单价合同是指根据工程设计文件、工程量清单等资料，确定工程总承包合同价款，合同单价固定，工程量根据实际完成情况进行计算。
第八条成本加酬金合同成本加酬金合同是指根据工程设计文件、工程量清单等资料，确定工程总承包合同价款，合同价款由工程成本和工程酬金两部分组成。
第四章合同价款的确定第九条合同价款的确定方式工程总承包合同价款的确定方式主要包括：（一）根据工程设计文件、工程量清单等资料，结合市场行情和工程特点，编制工程总承包合同预算；（二）合同双方根据工程总承包合同预算，通过协商确定合同价款；（三）合同双方在合同中约定合同价款的调整方式和相关事项。
工程类合同价款管理办法
工程类合同价款管理办法第一章总则第一条为了规范工程类合同价款的管理，保证合同价款的合理、公正、透明，维护合同双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，制定本办法。
第二条本办法所称工程类合同价款，是指在工程建设过程中，合同双方约定的工程项目的总投资或者工程造价，包括工程设计、施工、设备采购、材料供应等合同价款。
第三条工程类合同价款管理应当遵循合法、公平、公正、透明的原则，合同双方应当遵循诚实信用原则，履行合同义务，共同维护合同价款的合法权益。
第四条国家发展和改革委员会负责全国工程类合同价款的监督管理工作。
各级发展和改革委员会负责本行政区域内工程类合同价款的监督管理工作。
第二章合同价款的约定第五条合同双方应当在合同中明确约定工程类合同价款的构成，包括工程项目的总投资或者工程造价，以及各项费用的计算方法和标准。
第六条合同双方应当在合同中约定合同价款的支付方式、支付时间和支付比例，以及支付的条件和程序。
第七条合同双方应当在合同中约定合同价款的调整条件和程序，包括工程变更、工程量增减、材料价格变动等情况下的价款调整方式。
第八条合同双方应当在合同中约定合同价款的结算方式和时间，以及结算的程序和条件。
第三章合同价款的支付第九条合同双方应当按照合同约定及时支付合同价款，支付时间一般不得超过合同约定的工程进度节点。
第十条合同双方应当按照合同约定支付合同价款的比例，支付比例一般不低于合同价款的70%。
第十一条合同双方应当按照合同约定支付合同价款的条件，支付条件一般包括工程进度、质量合格等。
第十二条合同双方应当按照合同约定支付合同价款的方式，可以是现金、转账、支票等方式。
第四章合同价款的调整第十三条合同双方应当按照合同约定进行合同价款的调整，调整条件一般包括工程变更、工程量增减、材料价格变动等。
第十四条合同双方应当按照合同约定调整合同价款的方式，可以是价格调整、工程量调整等方式。
最新版建筑工程施工合同法全文
最新版建筑工程施工合同法全文第一章总则第一条本法的制定目的和适用范围为规范建筑市场秩序，维护建设工程施工合同当事人的合法权益，保证工程质量、安全、进度和投资控制，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及有关法律、法规的规定，制定本法。
第二条定义本法所称建筑工程施工合同，是指发包人与承包人之间，就承包人完成特定建筑工程的设计、采购、施工、验收等任务，发包人支付价款的合同。
第三条合同原则建筑工程施工合同的订立、履行、变更和解除，应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则。
第四条合同主体资格订立建筑工程施工合同的当事人应当具备相应的民事权利能力和民事行为能力。
第二章合同的订立第五条合同形式建筑工程施工合同应当采用书面形式。
第六条合同内容建筑工程施工合同应当包括以下内容：（一）工程名称、地点、内容、规模、投资估算；（二）发包人、承包人的名称、地址、法定代表人；（三）合同工期：开工日期、竣工日期、合同工期总日历天数；（四）质量标准；（五）合同价款：金额、支付方式、支付时间；（六）组成合同的文件；（七）违约责任；（八）争议解决方式；（九）其他双方认为应当约定的内容。
第七条合同文件的解释顺序组成本合同的文件应当按以下顺序解释：（一）本合同协议书；（二）中标通知书；（三）投标书及其附件；（四）本合同专用条款；（五）本合同通用条款；（六）标准、规范及有关技术文件；（七）图纸；（八）工程量清单；（九）工程报价单或预算书；（十）双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。
第三章合同的履行第八条承包人义务承包人应当按合同约定完成工程的设计、采购、施工、验收等任务，并保证工程质量、安全、进度和投资控制。
第九条发包人义务发包人应当按合同约定支付价款，提供施工场地、施工条件、施工资料等，并保证工程的顺利进行。
第十条合同的变更和解除合同的变更和解除，应当遵循平等、自愿的原则，并符合法律、法规的规定。
工程合同中关于支付
工程合同中关于支付一、合同价款1. 本合同的总价款为人民币【金额】元（大写：【大写金额】），包括所有材料费、人工费、管理费、税费及其他相关费用。
2. 上述合同价款为固定不变价，不受市场价格波动影响。
二、付款方式1. 预付款：甲方需在合同签订后【时间】内支付合同总价款的【比例】%作为预付款给乙方。
2. 进度款：乙方完成合同约定的各阶段工作后，甲方应在验收合格后【时间】内支付相应阶段的进度款项，具体如下：- 第一阶段：【金额或比例】；- 第二阶段：【金额或比例】；- 第三阶段：【金额或比例】；- 以此类推。
3. 结算款：项目全部完工并通过甲方验收后，甲方应在【时间】内支付剩余的【比例】%作为结算款。
三、付款条件1. 所有支付均须通过银行转账方式进行，并注明付款说明。
2. 乙方应在收到款项后【时间】内向甲方开具等额的正规发票。
3. 如甲方逾期支付，应按未付款项每日万分之【比例】支付违约金。
四、变更订单1. 如因设计变更、工程量增减等原因导致合同价款发生变动，双方应签署书面的变更订单，并按变更后的价款执行支付。
2. 变更订单的支付方式和条件与原合同相同，除非双方另有约定。
五、质量保证金1. 乙方应在最终结算前向甲方缴纳合同总价款的【比例】%作为质量保证金。
2. 质量保证期限为工程竣工验收合格之日起【时间】年。
在保证期内，如发现质量问题，乙方应负责无偿修复。
3. 保证期满后，如无质量问题，甲方应无息退还质量保证金给乙方。
六、违约责任1. 任何一方未按照合同约定履行付款义务的，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
2. 若因乙方原因导致工程质量问题或延期交付，乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于返工、修复、赔偿损失等。
七、其他事项1. 本合同的修改和补充须以书面形式进行，经双方授权代表签字盖章后生效。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，直至合同约定的义务全部履行完毕后终止。
国际贸易实务第十一章合同的履行
国际贸易实务第十一章合同的履行合同编号：__________合同双方：甲方：（甲方全称）地址：____________________联系电话：________________联系人：__________________乙方：（乙方全称）地址：____________________联系电话：________________联系人：__________________鉴于甲方为卖方，乙方为买方，双方就甲方向乙方供应货物事宜，经充分协商，达成如下协议：第一条货物及数量甲方同意向乙方供应如下货物：货物名称：________________货物规格：________________货物数量：________________货物单价：________________总价款：__________________第二条交付及运输1. 甲方应按照本合同约定的数量、规格、质量及时间向乙方交付货物。
2. 货物运输方式为：________________3. 货物运输费用由：________________承担。
4. 货物运输风险由：________________承担。
第三条质量保证1. 货物应符合我国及国际相关产品质量标准及规定。
3. 货物如存在质量问题，乙方有权要求甲方进行修复、更换或退货。
第四条付款条件1. 乙方应按照本合同约定的付款方式及时支付货款。
2. 付款条件为：________________3. 乙方支付货款后，甲方应向乙方提供等额的正规发票。
第五条履行期限1. 甲方应按照本合同约定的时间向乙方交付货物。
2. 乙方应按照本合同约定的时间支付货款。
第六条违约责任1. 任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。
2. 甲方未按照约定时间、数量、规格、质量交付货物，应承担乙方因此产生的损失。
3. 乙方未按照约定时间、方式支付货款，应承担甲方因此产生的损失。
第七条争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
工程合同价款支付总结
工程合同价款支付总结一、合同总金额本工程合同总金额为人民币（大写）_____________元整，即￥__________。
该金额包含了所有施工、材料、人工、管理等费用，并符合国家相关法律法规及行业标准。
二、支付方式和条件1. 预付款：甲方需在合同签订后___日内支付合同总金额的___%作为预付款给乙方。
2. 进度款：根据实际完成工程量，按以下比例支付：- 工程进度达到___%，支付合同总额的___%；- 工程进度达到___%，支付合同总额的___%；- 以此类推，直至工程完工。
3. 结算款：工程完工并通过验收后，甲方应支付至合同总金额的___%。
4. 尾款：剩余___%作为质保金，在缺陷责任期满且无质量问题后支付。
三、支付时间甲方应在收到乙方提交的相应付款申请文件后的___个工作日内完成付款。
特殊情况下，双方可协商确定具体支付时间。
四、付款证明文件乙方申请付款时应提供以下证明文件：- 工程进度报告；- 质量合格证明；- 相关税务发票等。
五、违约责任如甲方逾期支付，应按逾期金额每日千分之___的比例支付违约金；如乙方未按约定履行工程或存在质量问题，应按合同约定承担相应责任。
六、其他事项任何对合同价款支付条款的修改和补充，均需以书面形式经双方确认后方可生效。
七、法律适用与争议解决本合同的签订、解释、执行及争议解决均适用中华人民共和国法律。
如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
工程合同价款支付总结
工程合同价款支付总结根据甲方（业主）与乙方（承包商）之间签订的《建设工程合同》（以下简称“合同”），甲乙双方本着平等自愿、公平互利的原则，就工程项目的施工及价款支付等事宜达成如下总结：一、合同总价及支付方式1. 本工程合同总价为人民币（大写）_________元整（￥_________），包含所有材料费、人工费、机械使用费以及管理费用等相关成本。
2. 价款支付将按照以下比例和时间节点进行：- 预付款：合同生效后7个工作日内，甲方需支付合同总价10%的预付款。
- 进度款项：工程进度达到30%、60%、90%时，分别支付合同总价的20%、30%、30%。
- 竣工款项：工程验收合格后，支付剩余的10%尾款。
二、支付条件1. 每期支付前，乙方需向甲方提交相应进度的工程完成情况报告，并附上相应的证明材料。
2. 甲方收到上述材料后，将在15个工作日内完成审核，并在确认无误后的5个工作日内完成支付。
三、违约责任1. 如甲方未能按照约定时间支付工程款项，应当向乙方支付未付款项千分之五的违约金。
2. 如乙方未能按照合同约定完成工程进度或质量要求，应承担相应的违约责任，包括但不限于返工、修复或赔偿损失。
四、其他事项1. 双方应严格遵守合同约定，任何变更或调整都应以书面形式确认，并作为合同的补充协议。
2. 本支付总结作为合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。
3. 本合同的解释权、修订权及争议解决均按照原合同条款执行。
五、结语本工程合同价款支付总结旨在明确甲乙双方在工程实施过程中的经济责任，确保工程顺利完成。
通过本总结的实施，双方将共同维护合同的严肃性，确保工程的顺利进行和双方的合法权益得到保障。
合同价款支付延迟滞纳金算法规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为了规范合同价款支付行为，保障合同当事人的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，制定本规定。
第二条本规定适用于各类合同价款支付，包括但不限于建设工程合同、买卖合同、租赁合同、技术服务合同等。
第三条合同价款支付延迟滞纳金（以下简称滞纳金）的计算，应遵循公平、合理、透明原则。
第二章滞纳金的计算方法第四条滞纳金的计算基数应为合同约定的价款总额。
第五条滞纳金的计算公式为：滞纳金 = 合同价款总额× 滞纳金比例× 滞纳天数其中：滞纳金比例：根据合同约定，一般不低于日万分之五，最高不得超过日千分之五。
滞纳天数：自合同约定的付款期限届满之日起至实际付款之日止的期间。
第六条滞纳金的计算方法如下：（一）如合同约定的付款期限届满后，实际付款日期未超过合同约定的宽限期，则滞纳金比例为日万分之五。
（二）如实际付款日期超过合同约定的宽限期，则滞纳金比例为日千分之五。
（三）如合同中未约定宽限期，则自合同约定的付款期限届满之日起计算滞纳金。
第三章滞纳金的具体计算第七条滞纳金的计算应按实际发生的天数计算，不足一天按一天计算。
第八条滞纳金的计算结果应当是整数，不足一元按一元计算。
第九条如合同价款总额包含增值税等税费，滞纳金的计算基数应扣除相应的税费。
第十条如合同价款总额包含预付款、定金等款项，滞纳金的计算基数应扣除相应的款项。
第四章滞纳金的支付与处理第十一条滞纳金的支付应当在合同约定的付款期限内，由债务人向债权人支付。
第十二条如债务人未按约定支付滞纳金，债权人有权要求债务人支付滞纳金及相应的利息。
第十三条如合同中未约定滞纳金的支付方式，债务人应当通过银行转账、现金等方式支付滞纳金。
第十四条如合同中未约定滞纳金的支付期限，债务人应当在收到债权人要求支付滞纳金的通知之日起七个工作日内支付。
第五章法律责任第十五条违反本规定，债务人未按约定支付滞纳金的，债权人可以要求债务人承担违约责任，包括但不限于：（一）支付滞纳金及利息；（二）赔偿债权人因此遭受的损失；（三）承担相应的法律责任。
国家开放大学合同法第十一章完成工作的合同3篇
国家开放大学合同法第十一章完成工作的合同3篇篇1国家开放大学合同法第十一章完成工作的合同第一节：一般规定第一百零一条【完成工作的合同定义】当事人订立的，包括制造、修理、建造、加工或者其他劳动服务合同，承包合同等法律行为，是承诺一方为对方完成特定工作的合同。
第一百零二条【合同方式】完成工作的合同可以采取书面形式、口头形式或者其他形式。
第一百零三条【价款】完成工作的合同，当事人应当就工作完成后对工作方支付价款。
第一百零四条【工作质量】完成工作的合同，工作方应当完成的工作应当符合双方约定的要求。
缺陷是不符合约定的性能，规格，结构，安全和持久性。
第一百零五条【劳动支配】完成工作的合同，工作方对工作的完成负有责任，并且对劳动过程拥有支配权。
第一百零六条【工作方合法权利】工作方完成工作后，要求工作方可以请求对方支付价款，并有权保持和使用已经完成的工作。
第一百零七条【收获权】完成工作的合同，收获权归工作方所有。
第二节：责任规定第一百零八条【迟延履行】当事人之一不履行合同而导致工作方无法按时完成工作的，应当承担违约责任。
第一百零九条【合理防御权】工作方因不可抗力等客观原因无法按期完成工作的，应当及时通知对方，经对方同意后可以延期完成工作。
第一百一十条【补救措施】工作方不按照合同的约定完成工作，对方可以要求工作方采取必要的补救措施，迭代完成工作。
第一百一十一条【违约责任】当事人之一不履行或者违约履行合同，使得对方的利益受到损害的，应当承担违约责任。
第一百一十二条【提前终止】当事人之一要求终止合同的，应当事先通知对方，并继续支付相关费用以及不支付违约金。
第一百一十三条【清算】合同终止后，工作方应当提交工作成果清单，并在对方网站或平台公布。
第三节：争议解决第一百一十四条【争议解决】当事人在履行合同过程中发生争议，应当友好协商，不能协商解决的，可以向国家相关部门申请调解。
第一百一十五条【法律适用】本合同适用中华人民共和国法律。
合同价款管理制度
合同价款管理制度第一章总则第一条为规范和加强合同价款管理，保障国有资产，促进合同履约，制定本制度。
第二条本制度适用于所有与我单位签订合同的单位和个人，包括但不限于业务合同、劳务合同、采购合同等。
第三条“合同价款”是指合同中规定的、对方应当支付的价款。
包括限价和不限价两种。
第四条合同价款应当依法合法、公开、公平确定，严格按照合同内容履行。
第五条凡有关合同价款的合同都应当明确约定价格标准、支付方式、价款支付期限、违约责任等内容。
第六条本制度所称价款管理部门指的是专门负责合同价款管理工作的部门。
第七条本制度由价款管理部门负责组织实施，并定期进行检查、评估和总结。
第二章合同签订第八条合同签订前，双方应当认真核对合同价款，确保价格合理、权责明确。
第九条“合同价款”应当根据市场价格、质量要求、服务内容等因素综合考虑确定，确保不低于市场价格。
第十条双方当事人应当共同参与价格的确定，如有异议的，可协商解决或请价款管理部门介入调解。
第十一条如合同价款是固定价，应当在合同中明确识别，如有变更的，必须经过双方协商一致。
第十二条如合同价款是不限价，应当在合同中注明价款支付方式、结算标准、支付期限等内容。
第十三条双方当事人在合同签订、履行过程中发现存在不合理或不明确的价款问题，应当及时向价款管理部门反映，协商解决。
第三章合同履行第十四条双方当事人应当按照合同约定的价款支付方式、支付期限履行合同。
第十五条合同价款应当按照约定的支付方式及时支付，不得擅自拖延支付或减少支付金额。
第十六条如因合同价款支付问题发生争议，双方当事人应当妥善协商解决，如无法协商解决的，可由相关部门调解或仲裁。
第十七条如一个月内无法支付的，应当及时向价款管理部门报告，并提出合理的解决方案。
第四章合同变更与终止第十八条合同价款的变更应当经双方协商一致，并按照法律程序进行变更。
第十九条如合同价款的履行出现问题导致合同终止的，应当及时向价款管理部门报告，协商解决退款问题。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
第六节合同价款支付
知识点一、工程预付款
知识点二、进度款
知识点三、竣工结算不支付
知识点四、质量保证金
知识点五、最终结清
知识点一、工程预付款
1．工程预付款的支付
(1)工程预付款的额度
包工包料的工程原则上预付比例不低于合同金额(扣除暂列金额)的10% ，不高于合同金额(扣除暂列金额)的30% 。
(2)工程预付款的支付时间
在具备施工条件的前提下，发包人应在双方签订合同后的一个月内或约定的开工日期前的7 天内预付工程款。
2．工程预付款的抵扣
工程预付款属于预支的性质。
随着工程进度的推进，拨付的工程进度款数额不断增加，工程所需主要材料、构件的储备逐步减少，原已支付的预付款应以抵扣的方式从工程进度款中予以陆续扣回。
(1)在承包人完成金额累计达到合同总价一定比例(双方合同约定)后，采用等比率或等额扣款的方式分期抵扣。
(2)从未完施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时
起扣，从每次中间结算工程价款中，按材料及构件比重抵扣工程预付款，至竣工之前全部扣清。
其基本计算公式如下:
式中：
T――起扣点，即工程预付款开始扣回的累计已完工程价值；
P――承包工程合同总额；
M――工程预付款数额；
N――主要材料及构件所占比重。
知识点二、进度款
计量和付款周期可采用分段或按月结算的方式
(1)按月结算不支付。
即实行按月支付进度款，竣工后结算的办法。
(2)分段结算不支付。
即当年开工、当年不能竣工的工程按照工程形象进度，划分不同阶段，支付工程进度款。
(一)承包人支付申请的内容
⑴累计已完成的合同价款；
(2)累计已实际支付的合同价款；
(3)本周期合计完成的合同价款；
(4)本周期合计应扣减的金额：①应扣回的预付款；②应扣减的金额；
(5)本周期实际应支付的合同价款。
(二)发包人支付进度款
发包人应在收到承包人进度款支付申请后的14天内根据计量结果和合同约
定对申请内容予以核实，确讣后向承包人出具进度款支付证书；发包人应在签发进度款支
付证书后的14 天内，按照支付证书列明的金额向承包人支付进度款。
知识点三、竣工结算与支付
(一)竣工结算的程序
1．承包人递交竣工结算书；
承包人应在合同约定时间内编制完成竣工结算书，并在提交竣工验收报告的同时递交给发包人。
2．发包人进行结算审核；
3．工程竣工结算价款的支付。
(二)竣工结算的依据
根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定，工程竣工结算的主要依据有：
(1)《建设工程工程量清单计价规范》；
(2) 工程合同；
(3)发承包双方实施过程中已确讣的工程量及其结算的合同价款；
(4)发承包双方实施过程中已确讣调整后追加(减)的合同价款；
(5)建设工程设计文件及相关资料；
(6)投标文件；
(7)其他依据。
(三)竣工结算的编制
1．竣工结算的编制方法
竣工结算的编制应区分合同类型，采用相应的编制方法。
(1)采用总价合同的，应在合同价基础上对设计变更、工程洽商以及工程索赔等
合同约定可以调整的内容进行调整
(2)采用单价合同的，应计算或核定竣工图或施工图以内的各个分部分项工程量，依据合同
约定的方式确定分部分项工程项目价格，并对设计变更、工程洽商、施工措施以及工程索赔等内容进行调整。
(3)采用成本加酬金合同的，应依据合同约定的方法计算各个分部分项工程以及设计变更、工程洽商、施工措施等内容的工程成本，并计算酬金及有关税费。
(四)竣工结算的审查竣工结算应采用全面审查的方法，严禁采用抽样审查、重点审查、分析对比审查和经验审查的方法，避免审查疏漏现象发生。
竣工结算的审查内容：
(1)审查结算的递交程序和资料的完备性：
①审查结算资料的递交手续、程序的合法性，以及结算
资料具有的法律效力；
②审查结算资料的完整性、真实性和相符性。
(2)审查不结算有关的各项内容：①建设工程发承包合同及其补充合同的合法性和有效性：
②施工发承包合同范围以外调整的工程价款；③分部分项、措施项目、其他项目工程量及单价；④发包人单独分包工程项目的界面划分和总包人的配合费用；⑤工程变更、索赔、奖励及违约费用；⑥规费、税金、政策性调整以及材料差价计算；⑦实际施工工期不合同工期发生差异的原因和责任，以及对工程造价的影响程度；⑧其他涉及工程造价的内容。
(五)竣工结算款支付1．承包人提交竣工结算款支付申请
承包人应根据办理的竣工结算文件向发包人提交竣工结算款支付申请。
申请
应包括下列内容：
(1)竣工结算合同价款总额；
(2)累计已实际支付的合同价款；
(3)应预留的质量保证金；
(4)实际应支付的竣工结算款金额。
2．发包人签发竣工结算支付证书不支付结算款
发包人应在收到承包人提交竣工结算款支付申请后7 天内予以核实。
向承包人签发竣工结算支付证书，并在签发竣工结算支付证书后的14 天内，按照竣工结算支付证书列明的金额向承包人支付结算款。
知识点四、质量保证金
发包人应按照合同约定的质量保证金比例从结算款中预留质量保证金。
承包人未按照合同约定履行属于自身责任的工程缺陷修复义务的，发包人有权从质量保证金中扣除用于缺陷修复的各项支出。
在合同约定的缺陷责任期终止后，发包人应按照合同中最终结清的相关规定，将剩余的质量保证金返还给承包人。
当然，剩余质量保证金的返还，并不能免除承包人按照合同约定应承担的质量保修责任和应履行的质量保修义务。
知识点五、最终结清缺陷责任期终止后，承包人应按照合同约定向发包人提交最终绪清支付申请；发包人应在收到最终结清支付申请后的14 天内予以核实，并应向承包人签发最终结清支付证书。
发包人应在签发最终结清支付证书后的14 天内，按照最终结清支付证书列明的金额向承包人支付最终结清款。