(完整版)监理合同
2021年监理合同(共5篇)
监理合同(共5篇)本文是的网友推荐,并由的监理合同范文精选,仅供参考。
甲方(聘用单位):____________(以下简称甲方)乙方(受聘人):______________(以下简称乙方)甲乙双方按照自愿、平等、协商一致的原则,签订本合同。
第一条、合同期限、合同有效期:自_______年_______月______日至_______年_______月_______日止,为固定期限合同,合同期满聘用关系自然终止。
本合同期满后,任何一方认为不再续订聘用合同的,应在合同期满前一个月书面通知对方。
?第二条、乙方工作岗位及职责:1、自合同约定之日起,乙方负责甲方郭店供电所宿办楼建设工程质量监理。
2、熟悉工程条件、技术规范和设计图纸,控制施工进度、保证质量要求。
3、严格执行现场监督旁站规定,按规范检查和签认承包人的每道工序,对不符合规定的部分要及时提出,要求承包人纠正,发现重大质量问题应及时报告甲方。
4、监督承包人的各项试验工作,包括取样、试件制备、各种标准试验和检验试验。
对任何有怀疑的试验结果,应进行证实试验,督促承包人各项试验记录、报告并分类归档。
5、按期现场核实和检查承包人提交的工程量计算表。
6、做好监理记录和监理,定期和不定期向甲方报告工作。
7、必须严格履行监理职责,不得利用职务之便营私舞弊,对甲方利益造成损害。
8、合同期间,对自己人身、财产安全负全部责任。
第三条、工作报酬:甲方每月支付乙方工资人民币__________元。
第四条、乙方应自觉服从甲方的管理和调遣。
第五条、聘用合同的变更、终止和解除:1、聘用合同依法签订后,合同双方必须全面履行合同规定的义务,任何一方不得擅自变更合同。
确需变更时,双方应协商一致,并按原签订程序变更合同。
双方未达成一致意见的,原合同继续有效。
2、聘用合同期满或者双方约定的合同终止条件出现时,聘用合同即自行终止。
3、乙方不履行聘用合同的。
4、乙方要求解除聘用合同,应当提前三十天以书面形式通知甲方。
有关工程监理合同(精选7篇)
有关工程监理合同(精选7篇)工程监理合同版1委托人:监理人:合同编号:合同名称:___(简称委托人),委托(以下简称监理人)提供工程监理服务,经双方协商一致,订立本合同。
一、工程概况1.工程名称:___2.工程地点:___3.工程等别(级):____4.工程总投资(人民币,下同):二、监理范围1、监理项目名称:2、监理项目内容及主要特性参数:3、监理项目投资:三、监理内容、期限1、监理服务内容:按专用合同条款约定。
2、监理服务期限:自___年___月___日至___年___月___日。
四、监理服务酬金监理正常服务酬金为(大写)___元,由委托人按专用合同条款约定的方式、时间向监理人支付。
五、监理合同的组成文件及解释顺序。
1、监理合同书(含补充协议);2、专用合同条款;3、通用合同条款;4、监理大纲;5、双方确认需进入合同的其他文件。
六、本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签名并加盖本单位公章后生效。
七、本合同书正本一式两份,具有同等法律效力,由双方各执一份;副本两份,委托人执壹份,监理人执壹份。
委托人:_____________(盖章)监理人:________法定代表人:_________(签名)委托代理人:_________(签名)签订时间:___年___月___日工程监理合同版2甲方:乙方:为保证____高速公路_____立交改造工程的工程质量,______投资有限公司作为本项目工程的建设业主,于_____年___月___日委托成都市公路试验检测中心有限责任公司作为本项目的试验室对______高速公路______立交改造工程进行工程检测,用真实科学的质量数据反映该项目的工程质量,为工程施工的科学决策提供依据。
1、工作内容检测内容及频率:以现行规范为依据,进行抽检工作(中心抽检和监理抽检),满足工程质量要求。
2、检测依据(1)施工图设计文件;(2)《公路工程质量检验评定标准》;(3)《公路工程施工监理规范》;(4)其它现行的相关技术标准、规范或规程。
监理合同最新范本(2024版)
监理合同最新范本(2024版)合同编号:__________甲方(委托方):__________乙方(监理方):__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行监理的事宜,经友好协商,达成如下协议:一、监理范围1.2 监理地点:__________。
1.3 监理期限:自监理协议签订之日起至本项目竣工验收合格之日止。
二、监理内容2.1 乙方应按照国家和行业标准、规范及甲方要求,对甲方的建设项目的质量、安全、进度、投资等方面进行全过程的监督管理。
2.2 乙方应派出具有相应资格和专业能力的监理人员,根据合同约定和国家有关法律、法规的要求,对甲方的建设项目的施工过程进行全面监督管理,包括但不限于:2.2.1 施工方案的合理性、可行性及安全性;2.2.2 施工进度的符合性;2.2.3 工程质量的符合性;2.2.4 安全生产的符合性;2.2.5 环保、节能、消防等要求的符合性;2.2.6 工程结算的合理性;2.2.7 甲方的其他合理要求。
三、监理费用3.1 乙方向甲方提供监理服务,甲方应支付乙方监理费用,具体金额及支付方式如下:(1)__________元人民币,用于支付乙方监理人员的工资、福利、办公费用等;(2)__________元人民币,用于支付乙方监理过程中发生的其他费用,包括但不限于差旅费、住宿费、交通费、通讯费等;(3)__________元人民币,作为乙方监理过程中的奖励,根据本项目监理结果和甲方满意度进行考核。
3.2 甲方应在监理协议签订后七个工作日内,向乙方支付约定的监理费用。
四、监理人员的配备和管理4.1 乙方应根据项目规模、特点及甲方要求,配备相应的监理人员,并提供监理人员名单、资格证书等相关资料供甲方确认。
4.2 乙方应确保监理人员到岗到位,严格执行监理任务,及时发现和纠正施工过程中的问题,确保项目顺利进行。
施工监理合同(15篇)
施工监理合同(15篇)施工监理合同1甲方:__________工乙方:__________工程队风险提示:发包人的相对义务根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。
且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。
为确保______公路按时、按质、按量完成,经甲乙双方共同协商,达成如下协议:一、公路建设路线及工期要求:1、公路建设路线为____________________。
风险提示:关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形:工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的',以转移占有工程之日为实际竣工日期。
2、工期要求是______年_____月_____日至______年_____月_____日。
二、公路建设的内容:公路路基开挖工程。
三、公路建设技术要求:1、土石方开挖有效路基直线段为4.5米,弯道地段为6.1米;每公里设置4个错车道,错车道有效宽度为6.1米。
2、线型要求满足行车顺适,特殊地段最大纵坡不得大于10%,纵坡长度不得大于80米,弯道最小半径不得小于15米。
3、土质边坡按1:0.5-1:0.75,坚石边坡按1:0.2,软石边坡按1:0.3的标准进行开挖。
四、工程验收及付款方式:1、乙方全部完成公路路基开挖工程后,由乡政府组织相关部门进行验收。
建设工程监理合同(示范文本)5篇
建设工程监理合同(示范文本)5篇第1篇示例:建设工程监理合同(示范文本)甲方:(委托方)地址:电话:鉴于甲方拟开展下列建设工程项目,为了确保工程质量,保障工程进度,特邀请乙方作为本项目的工程监理方,甲乙双方经友好协商,达成如下协议,以便共同遵守:一、监理项目内容及范围1.1 乙方接受甲方委托,负责对甲方下列建设工程项目进行全程监理工作:项目名称:项目地址:工程规模:工程内容:1.2 乙方应当严格遵守国家法律法规,履行监理职责,确保工程按照合同约定及相关规范要求进行施工,并保障工程质量和安全。
1.3 乙方应当做好监理记录,并定期向甲方提供监理报告,对工程施工过程进行全程跟踪和监控。
二、监理费用及支付方式2.1 甲方应按照约定支付监理费用,具体金额为:监理费用总额:(大写)(¥)(小写)2.2 监理费用支付方式:甲方应分批支付监理费用,具体分期支付时间及金额约定如下:第一期:(时间)(金额)元第二期:(时间)(金额)元第三期:(时间)(金额)元2.3 如有变更或调整,需经双方协商一致,并在书面形式上签署补充协议。
三、工程监理时间3.1 本监理合同自双方签署之日起生效,监理的具体开始和结束时间如下:开始时间:结束时间:3.2 在监理期间,乙方应按照约定时间完成监理工作,并确保工程质量。
四、保密条款4.1 甲、乙双方在履行本合同过程中知悉或获得的对方的商业秘密、技术资料、经营信息、合作方式等必须严格保密,未经对方书面许可,不得向第三方披露。
4.2 乙方应妥善保管相关监理文件和资料,不得私自使用或外泄。
五、违约责任5.1 若一方违反本合同约定,给对方造成损失的,应承担相应的违约责任。
5.2 如因不可抗力导致工程进度延误或者工程质量受损的,双方可以协商解决,并通知甲方及时现场查勘、确认。
六、解决争议6.1 因本合同引起的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,应提交至所在地人民法院诉讼解决。
本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自双方签字盖章后生效。
监理合同(通用6篇)
监理合同(通用6篇)监理合同篇一甲方(聘用单位):____________(以下简称甲方)乙方(受聘人):______________(以下简称乙方)甲乙双方按照自愿、平等、协商一致的原则,签订本合同。
一条、合同期限、合同有效期:自_______年_______月______日至_______年_______月_______日止,为固定期限合同,合同期满聘用关系自然终止。
本合同期满后,任何一方认为不再续订聘用合同的,应在合同期满前一个月书面通知对方。
第二条、乙方工作岗位及职责:1、自合同约定之日起,乙方负责甲方郭店供电所宿办楼建设工程质量监理。
2、熟悉工程条件、技术规范和设计图纸,控制施工进度、保证质量要求。
3、严格执行现场监督旁站规定,按规范检查和签认承包人的每道工序,对不符合规定的部分要及时提出,要求承包人纠正,发现重大质量问题应及时报告甲方。
4、监督承包人的各项试验工作,包括取样、试件制备、各种标准试验和检验试验。
对任何有怀疑的试验结果,应进行证实试验,督促承包人整理各项试验记录、报告并分类归档。
5、按期现场核实和检查承包人提交的工程量计算表。
6、做好监理记录和监理日记,定期和不定期向甲方报告工作。
7、须严格履行监理职责,不得利用职务之便营私舞弊,对甲方利益造成损害。
8、合同期间,对自己人身、财产安全负全部责任。
第三条、工作报酬:甲方每月支付乙方工资人民币__________元。
第四条、聘用合同的变更、终止和解除:1、聘用合同依法签订后,合同双方须全面履行合同规定的义务,任何一方不得擅自变更合同。
确需变更时,双方应协商一致,并按原签订程序变更合同。
双方未达成一致意见的,原合同继续有效。
2、聘用合同期满或者双方约定的合同终止条件出现时,聘用合同即自行终止。
3、乙方不履行聘用合同的。
4、乙方要求解除聘用合同,应当提前三十天以书面形式通知甲方。
第五条、其它事项:1、本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份,经甲、乙双方签字、盖章后生效。
工程监理合同范本(优秀模板4篇)(6)
工程监理合同范本(优秀模板4篇)(6)工程监理合同范本第1篇甲方:乙方:因甲方的业务发展和对人才的需要,现聘用一批高端技术人才担任公司的技术顾问。
本着平等自愿、诚信友好的原则,决定聘任乙方为甲方的专业高级工程师,为甲方提供专业能力范围内的技术顾问。
经协商一致,签定本协议,以便共同遵守。
具体条款如下:一、协议期限本协议期自年月日起,至年月日周年。
二、乙方应于签订合同时向甲方提供以下证件及文件(未注明复印件的为原件):1、职称证书(建筑专业高级工程师证)2、身份证复印件3、毕业证书复印件4、评审表、职称批准文件复印件,复印件部分需体现经有权出具证明的人事主管部门盖章;5、原聘用单位解聘证明;6、一寸彩照8张。
以上乙方提供的文件信息甲方应予以保密,不得用于履行本协议之外的其它用途,否则由此出现的任何责任均由甲方承担。
三、顾问费:甲方付给乙方的顾问费用共计人民币元 (大写:元整)付款方式:经建设主管部门确定乙方证书没有问题后的7个工作日内,甲方一次性支付聘用酬金给乙方。
四、合同期间,甲方有权使用乙方的专业高级职称证书用于办理企业资质申请注册、变更、升级,开展正常业务和资质年检审查使用。
五、甲方对乙方职称证书的具体要求:1、职称证书、身份证、毕业证书、评审表、职称批准文件应提供原件或者复印件(经有权出具证明的人事主管部门盖章)供甲方验证(资质审查部门验证),职称证书留存甲方,身份证等相关原件在资质申请完毕后归还乙方。
公司在进行资质申请注册、2、乙方所提供的职称证书、身份证、毕业证书、评审表、职称批准文件等相关证件(含身份证)必须有效真实,且乙方职称证书必须确保未在其他单位使用(资质审查部门在资质管理系统中查询无多家企业重复使用),后期如因为乙方证书多家挂靠影响甲方企业资质,一切后果由乙方承担,并负相应的法律责任。
六、甲方必须在本协议约定的范围内合法地使用乙方的职称证书(含身份证),不得以乙方的名义进行本协议约定以外的其他非法活动,否则由此造成的后果,由甲方负相应的法律责任。
工程建设监理合同(范本)5篇
工程建设监理合同(范本)5篇篇1工程建设监理合同监理合同编号:XXXXX甲方(监理单位):__________ 公司地址:__________法定代表人:__________电话:__________传真:__________邮编:__________乙方(被监理单位):__________ 公司地址:__________法定代表人:__________电话:__________传真:__________邮编:__________鉴于乙方拟建设的__________ 工程,甲方同意为乙方提供工程建设监理服务,并根据以下条款达成一致:第一条服务内容1.1 甲方将对乙方建设的工程进行全程监理,包括设计审查、施工过程监督、质量检验等工作。
1.2 甲方应在工程建设开始前向乙方提供相关的监理方案和监理计划。
1.3 甲方须在监理工作中,全程严格依照国家有关法规和标准要求,对工程建设进行有效监督。
第二条服务费用2.1 乙方应按照约定时间及时支付监理费用,费用包括监理人工费、差旅费、材料费、设备费等。
2.2 若乙方未按时支付监理费用,甲方有权暂停或终止监理服务,并保留追究乙方法律责任的权利。
第三条保密条款3.1 甲方应保护乙方建设工程的商业机密和专利权,不得泄露给第三方。
3.2 乙方须向甲方提供相关的施工信息和文件,以确保监理工作的顺利进行。
第四条担保责任4.1 乙方保证所提供的工程设计、施工材料和设备等均符合国家标准要求,如有问题应负责更正。
4.2 甲方对监理工作的准确性和完整性负有监督和检查责任,必须对监理过程进行全程记录。
第五条违约责任5.1 若甲方未按照合同约定提供监理服务,乙方有权要求返还已支付的监理费用,并有权解除监理合同。
5.2 若乙方未按合同约定提供相关信息或拒绝接受监理建议,甲方有权暂停监理服务,并保留解除合同的权利。
第六条变更和解释6.1 本合同如需变更或解释,应经双方协商一致,并签署书面协议。
正规完整版公路工程监理(合同)示范文本标准版.doc
正规完整版公路工程监理合同示范文本标准版第一章总则第一条目的和范围1.1 本合同是根据国家有关法律、法规及相关规定,按照竞争性谈判的原则制定的。
1.2 本合同的目的是为了规范公路工程监理合同的签订和执行,保障合同当事各方的权益。
1.3 本合同适用于公路工程监理合同的签订和履行。
第二条合同主体2.1 甲方:_______(简称甲方)。
2.2 乙方:_______(简称乙方)。
2.3 本合同甲、乙双方统称为“合同当事人”。
第三条合同性质3.1 本合同为以监理人身份与被监理人签订的合同,具有公路工程监理合同的特点和性质。
3.2 本合同遵守的法律、法规和其他相关规定。
第二章合同约定事项第四条合同范围4.1 本合同的范围包括但不限于内容:•公路工程监理的任务和职责;•各方的权利和义务;•合同变更和解除;•合同履行期限和终止;•争议解决。
4.2 合同补充协议、工程变更令等合同附件,与本合同具有同等的法律效力。
第五条监理任务和职责5.1 乙方作为甲方聘请的监理单位,应当按照合同的规定,全面监督和控制工程质量。
5.2 乙方应当根据合同约定,认真履行监理职责,对施工过程进行监督和管理,确保工程按时完成。
5.3 乙方应当进行实地巡视,及时发现和处理施工过程中的问题,提出合理的处理意见。
第六条甲方权利和义务6.1 甲方应当按照合同约定的工程进度和质量要求,按时支付监理费用,并配合乙方进行监理工作。
6.2 甲方有权要求乙方提供监理工作的进度和质量报告,并有权参加相关工程会议。
第七条乙方权利和义务7.1 乙方有权按照合同约定的要求进行工程监理工作,对施工过程进行监督和管理。
7.2 乙方应当按照合同约定的工程进度和质量要求,履行监理职责,及时向甲方汇报工作进展。
第八条合同价款及支付方式8.1 本合同的监理费用为人民币_______万元,由甲方按照约定的支付方式支付给乙方。
8.2 监理费用的支付方式为:_______。
第九条合同履行期限9.1 本合同的履行期限自_______开始,至_______结束。
(完整版)建设工程监理合同范本
(完整版)建设工程监理合同范本一、合同双方基本信息甲方(建设方):[建设方全称]乙方(监理方):[监理方全称]二、合同目的本合同旨在明确甲乙双方在建设工程监理过程中的权利、义务和责任,确保工程按照国家及行业标准顺利完成。
三、监理范围与内容1. 监理范围:包括但不限于工程施工全过程的质量、进度、成本、安全和环境保护等方面的监督管理。
2. 监理内容:具体包括施工图纸审核、施工方案审查、现场施工监督、材料设备检验、工程变更管理、竣工验收等。
四、监理期限本合同自[起始日期]起至[结束日期]止,除非双方另有书面约定。
五、监理费用1. 监理费用总额为[金额]元,支付方式分为[分期次数]期支付。
2. 首期款项于合同签订后[天数]内支付;余款根据工程进度和监理工作量按期支付。
3. 若因甲方原因导致工程延期,监理费用相应顺延;若因乙方原因导致工程延误,乙方应承担相应责任。
六、双方权利与义务1. 甲方有权要求乙方提供合格的监理服务,并按时支付监理费用。
2. 甲方应向乙方提供必要的工程资料,协助乙方开展监理工作。
3. 乙方应按照合同约定和国家标准执行监理职责,保证工程顺利进行。
4. 乙方应及时向甲方报告工程进展和存在的问题,并提出合理化建议。
七、违约责任如一方违反合同约定,应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。
八、争议解决合同执行过程中出现的争议,双方应通过友好协商解决;协商不成时,可提交[仲裁机构名称]进行仲裁。
九、其他条款1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。
3. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
(完整版)监理合同(GF-2012-0202)
(GF- 2012 -0202 )建设工程监理合同建设项目名称:拜托人(全称):监理人(全称):签订日期:第一部分协议书拜托人(全称):监理人(全称):依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其余有关法律、法例,依照同样、自发、公正和诚信的原则,两方就下述工程拜托监理与有关服务事项磋商一致,订立本合同。
一、工程概略1.工程名称:2.工程地址:3.工程规模:4.工程概算投资额或建筑安装工程费:二、词语限制协议书中有关词语的含义与通用条件中的定义与解说同样。
三、构成本合同的文件1.协议书;2.中标通知书(合用于招标工程)或拜托书(合用于非招标工程);3.招标文件(合用于招标工程)或监理与有关服务建议书(合用于非招标工程);4.专用条件;5.通用条件;6.附录,即:附录 A有关服务的范围和内容附录 B拜托人差遣的人员和供给的房子、资料、设施本合同签订后,两方依法签订的增补协议也是本合同文件的构成部分。
四、总监理工程师总监理工程师姓名:,身份证号码:,注册号:。
2、其余监理人员:分专业进驻监理人员,驻场专业监理人员许多于xx 人,且一定有监理证书。
3、监理人按以上人员配置,足额进驻施工现场,未按名单编制进驻,缺乏一名监理人员则按5000.00 元/名进行处分监理人,处分以现金形式缴纳到拜托人财务室。
以上人员观察期三个月,如未达到甲方要求,无条件改换至甲方满意为止4、以上人员一定保证许多于8 小时工作 /日 ,每人每个月歇息4 天,甲方将禁止时进行查岗,若发现缺岗一次按2000 元-5000 元 /人 /次处罚)。
五、签约酬劳签约酬劳(大写):(¥元)。
包含:1. 监理酬劳:元。
2. 有关服务酬劳:/。
此中:(1)勘探阶段服务酬劳:/。
(2)设计阶段服务酬劳:/。
(3)保修阶段服务酬劳:/。
(4)其余有关服务酬劳:/。
六、限时1. 监理限时:自年月日始,至年月日止。
共个日历天。
2. 有关服务限时:( 1)勘探阶段服务限时自年月日始,至年月日止。
监理合同范本(通用5篇)
监理合同监理合同范本(通用5篇)随着法律观念的日渐普及,合同的用途越来越广泛,合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。
那么一般合同是怎么起草的呢?以下是小编精心整理的监理合同范本(通用5篇),希望能够帮助到大家。
监理合同1委托单位:_________监理单位:_________本合同由_________(以下简称甲方)与_________(以下简称乙方)双方协商一致签订。
根据甲方要求,乙方愿意依照本合同所规定的条款及条文,承担_________工程建设监理服务。
兹就以下事项签订本合同。
1、工程概况:工程名称:_________工程地点:_________工程规模为:_________2、合同总价_________元。
其中工程设计监理费用_________元,土建工程监理费用_________元,安装工程监理费用_________元,合计监理费_________元。
3、责任期限:从基本设计(第一次设计联络会)开始计算起,至_________装置通过_________小时运行后6个月。
4、下列文件应被认为是组成本合同的一部分,并应被作为其一部分进行阅读和理解。
未尽事宜(以国家法律,法规和有关规定为基础),协商解决。
(1)甲方/乙方工程建设监理合同通用条款;(2)甲方/乙方工程建设监理合同专用条款;(3)本合同附件,即:本章附件a-监理服务范围;本章附件b-甲方提供的职员、设备、设施和其他;本章附件c-报酬和支付。
(4)在本合同履行中双方签署的补充协议与修正文件。
5、考虑到下文提及的甲方对乙方的支付,乙方在此向甲方承诺将遵照本合同的规定履行服务。
6、甲方在此同意按本合同中约定承担责任,按注明的期限和方式,向乙方支付根据合同规定应支付的款项,以此作为履行服务的报酬。
7、乙方不得将属于甲方产权内的财产、土地、房屋、设施对外转让、出租、变卖。
乙方临建拆除保证金为合同价款的1%(包含在质量保证金之中),施工队伍人员完全撤离电厂并将各种房屋,土地归还甲方,经甲方验收合格后,予以退还。
监理合同(最新6篇)
监理合同(最新6篇)监理合同篇一本协议书由____________(以下简称“甲方”)为一方,与____________(以下简称“乙方”)为另一方共同订立。
鉴于甲方已委托乙方为____________工程提供监理服务并已接受了乙方就此提出的项目建议书,为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益、兹就以下事项达成协议:一、本协议书中的词句和用语与“公路工程施工监理合同”中通用条件所规定的定义相同。
二、下列文件是本协议书的组成部分,应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。
1、公路工程施工监理中标函或委托函2、公路工程施工监理合同通用条件3、公路工程施工监理合同专用条件4、《公路工程施工监理规范》(JTJ077-95)5、公路工程施工监理招、投标文件6、双方签认的补充或修正文件7、其它文件三、甲方在此同意按照本监理合同规定的期限和方式,向乙方支付根据监理合同规定应支付的费用和提供监理工作条件。
四、乙方基于甲方的上述保证,在此向甲方承诺按照本监理合同的规定履行监理服务。
五、本协议书经双方签字盖章后,自_________年_______月______日生效,至_________年_______月______日终止,在按照监理合同的规定结清监理服务费用后自然失效。
六、本协议书正本一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
协议书副本_________份,双方各执_________份。
甲方:(盖章)____________乙方:(盖章)_________法定代表人:(签字)______法定代表人:(签字)_______单位地址:________________单位地址:_________________邮编:____________________邮编______________________传真:____________________传真:_____________________开户银行:________________开户银行:_________________帐号:____________________帐号:_____________________监理合同篇二1、材料设备采购评标,采用综合评估法的缺点是()。
监理服务合同(精选12篇)
监理服务合同(精选12篇)监理服务合同篇1甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规以等文件的规定,经平等协商达成合同如下:1.定义除非另有特别约定,在本合同以及与本合同有关的甲乙双方另行签订的其他文件中,下列词语按如下定义进行解释:1.1“合同”是指甲方和乙方签署的协议,即由双方签订的合同格式中的文件,包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有其他文件,包括招标文件、投标文件中的相关内容及其有效补充文件。
1.2“工程”是指委托实施监理的工程。
1.3“工程建设监理”分为正常的监理工作、附加工作和额外工作。
1.4“工作日”是指除公休日和国家法定节假日以外的日历日。
1.5“第三方”是指本合同以外的任何中国境内、境外的法人、自然人或其他组织。
1.6“附件”是指与本合同的订立、履行有关的,经甲乙双方认可的,对本合同约定的内容进行细化、补充、修改、变更的文件、图纸、音像制品等资料。
2.适用范围甲方行政区域范围内的所有工程。
3.合同的组成3.1本合同的组成部分包括但不限于下列文件:3.1.1本合同条款3.1.2形成合同的其他有关文件4.协议承诺4.1甲方确定乙方为合同期内监理定点单位。
乙方可以承接甲方行政区域内的工程监理项目。
4.2乙方应按甲方要求为用户提供工程监理服务。
4.3根据项目监理要求,双方签订项目《监理服务合同》(参照工程建设监理合同示范文本),确定监理内容、质量、价格等。
监理取费标准按国家有关规定以及发改价格【20xx】670号文执行。
4.4乙方根据合同规定开展工程监理业务。
4.5费用结算方式根据签订的《工程监理服务合同》结算监理费用,并以乙方自己的名义直接开具合法的发票。
5.违约责任和监督管理5.1乙方应按签订的监理合同规定的监理内容完成监理任务。
逾期未完成的,乙方应按签订的监理合同规定,给予用户经济赔偿。
在监理过程中,如果因工程建设进度的推迟或者延误而超过约定的日期,双方应当进一步约定相应延长的合同期。
建设工程委托监理合同(示范文本)5篇
建设工程委托监理合同(示范文本)5篇篇1甲方(业主):_________________________乙方(监理单位):_________________________根据有关法律法规,为确保建设工程的顺利进行,甲方委托乙方对建设工程进行监理。
为明确双方的权利与义务,经甲、乙双方友好协商,达成如下协议:一、工程概况工程名称:_________________________工程地点:_________________________工程规模:_________________________二、监理范围及内容乙方对甲方的建设工程进行全过程监理,具体内容包括但不限于:进度控制、质量控制、安全管理、合同管理、信息管理、工程变更及现场协调等。
三、监理期限监理期限自本合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
四、监理费用及支付方式1. 监理费用:人民币________元(大写:_________________________元整)。
2. 支付方式:甲方按工程进度分期支付乙方监理费用,具体支付节点及比例为……。
(请双方根据实际情况填写)五、甲方的权利与义务1. 甲方有权要求乙方按照合同约定履行监理职责。
2. 甲方应提供工程相关资料,并承担因资料不准确或不完整导致的损失。
3. 甲方应尊重乙方的监理意见,不得擅自更改工程设计方案或施工计划。
4. 甲方应按时支付监理费用。
六、乙方的权利与义务1. 乙方有权获得监理费用。
2. 乙方应按照合同约定履行监理职责,确保工程安全、质量、进度达标。
3. 乙方应根据工程实际情况制定监理计划,并报甲方备案。
4. 乙方应对工程施工过程中的问题进行现场指导,并提出专业意见。
5. 乙方应保守甲方的商业秘密。
七、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付监理费用,乙方有权停止监理服务,由此造成的损失由甲方承担。
2. 若乙方未按照合同约定履行监理职责,应承担违约责任,并赔偿甲方因此造成的损失。
建设监理合同模板(5篇)
建设监理合同模板发包人:_____合同编号:_____监理人:_____签定地点:_____签定时间:____年____月____日依据《中华人民共和国民法典》,_____(以下简称发包人)与_____(以下简称监理人),就本项工程建设有关事项,经双方协商一致,订立本合同。
一、发包人委托监理人按本建设监理合同要求进行项目的建设监理。
(一)工程概况:1.工程名称:_____2.工程地点:_____3.工程规模及特性:_____4.工程总投资:静态:_____动态:_____5.工程总工期:_____(二)监理范围:按照专用合同条款中约定的范围承担监理业务。
(三)监理内容:按照专用合同条款中约定的内容承担监理业务。
(四)工程建设监理的期限自____年____月____日至____年____月____日。
(五)建设监理报酬为(大写)____元,由发包人按本专用合同条款约定的方式、时间向监理人结算支付。
二、建设监理合同的组成文件及解释顺序。
(一)监理委托函或中标函。
(二)监理合同书。
(三)监理实施过程中双方共同签署的补充文件。
(四)专用合同条款。
(五)通用合同条款。
(六)监理招标书(或委托书)。
(七)监理投标书(或监理大纲)。
上列合同文件为一整体,代替了本合同书签署前双方签署的所有的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。
三、本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签字(盖章)并加盖本单位公章后生效。
四、本合同书正本一份两份,具有同等法律效力,由双方各执一份;副本____份,各执____份。
发包人:_____(盖章)监理人:_____(盖章)法定代表人:_____(签章)法定代表人:_____(签章)委托代理人:_____(签章)委托代理人:_____(签章)邮编:_____邮编:_____电话:_____电话:_____传真:_____传真:_____开户银行:_____开户银行:_____账号:_____账号:_____通用合同条款词语涵义及适用语言第一条下列名词和用语,除上下文号另有规定外,具有本条所赋予的涵义:一、“工程项目”是指发包人委托监理人实施建设监理的工程建设项目。
(完整版)建设工程施工监理合同2023简版
(完整版)建设工程施工监理合同(完整版)建设工程施工监理合同一、合同背景和目的本合同是由甲方(业主)与乙方(监理单位)订立的建设工程施工监理合同,旨在确保施工过程的质量和进度,保障工程项目顺利完成。
二、合同内容和范围2.1 工程概况- 工程名称:- 工程地点:- 工程范围:- 工程周期:2.2 乙方责任乙方应当根据合同约定,对工程的施工过程进行全程监理,包括但不限于以下内容:- 监督施工单位按照设计方案进行施工;- 监督施工单位遵守国家相关法律法规和工程建设相关标准;- 监督施工单位保证施工期间的安全和环保管理;- 监督施工单位提供必要的技术咨询和建议;- 监督施工单位定期向甲方提供施工进度和质量报告;- 监督施工单位协助甲方解决施工过程中的技术问题。
2.3 甲方责任甲方应提供以下支持和配合:- 按合同约定支付监理费用;- 向乙方提供相关工程文件和资料;- 提供施工现场的安全和环境保护条件;- 安排专人配合乙方工作;- 根据乙方要求提供其他必要的支持和配合。
2.4 合同期限本合同的期限自双方签字之日起,至工程竣工验收合格并书面确认之日止。
三、费用和付款方式3.1 监理费用甲方应按照合同约定,支付乙方相应的监理费用。
3.2 付款方式甲方应在乙方提交的开票或结算单据后7个工作日内,以银行转账的方式支付监理费用。
四、违约和争议解决4.1 违约责任任何一方违反本合同约定的内容,均应承担相应的违约责任,并赔偿对方的相关损失。
4.2 争议解决双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。
若协商无法达成一致,应提交给有关部门或仲裁机构处理。
五、其他条款5.1 合同变更本合同的任何变更,应由双方共同协商,并采取书面形式进行确认。
5.2 合同解除出现以下情况之一时,本合同可以解除:- 甲方经合理通知后未支付监理费用;- 乙方监理服务不符合合同约定;- 双方协商一致解除。
5.3 合同生效本合同经双方签字、盖章后生效,并取代先前与本合同有关的一切书面或口头约定。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
合同编号:建设工程监理合同工程名称:工程地点:合同编号:发包人:监理人:2017年月(一)建设工程监理合同发包人:监理人:依据工程监理招标文件及中标通知书,依照《中华人民共和国建筑法》及其他现行有关法律、行政法规法规、规范、条例,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本项目建设事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况项目名称:立项批准文号:子项名称:招标名称:工程地点:二、合同工期及监理范围2.1监理范围:本工程范围内(含地下室)所有专业(包括但不限于主体、室外总平配套工程、精装修工程、园林绿化工程、园区道路景观、钢结构、幕墙工程地基与基础处理、地下室人防工程、高低压配电及外线接入、弱电工程、给排水、基坑或边坡支护、挡土墙及其他配套工程等当地政府部门要求必须监理的所有工程)的现场监理管理、监理资料审查、盖章和分类归档、以及在监理过程中涉及监理业务的对外联系和协调工作。
2.2.1开工日期:以发包人下发的开工令为准。
2.2.2合同工期总日历天数:施工工期暂定900日历天+户内将装修施工工期暂定350天+缺陷责任期。
2.2.3节点工期:同相应施工节点工期三、本合同的组成部分及解释顺序:1、建设工程监理合同协议及附件:2、招标文件及中标通知书:3、在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。
4、技术规范及技术要求5、招标文件本合同签订后双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。
上述文件的内容相互之间有矛盾的,以行成时间在后的为准。
四、合同价款及支付4.1合同暂定总价款:人民币:。
小写:(¥元)(此价格含税,税率11%)合同暂定总价款=监理人投标所报单价合元/平米*总建筑面积平方米(结算时总建筑面积按当地房屋管理部门核定的建筑面积件为准)。
4.1.1延期监理费:因非监理单位原因造成实际监理服务期限超过约定期限的,3个月内(含)不计取延期监理费:超过3个月的超期部分按照合同总价款以约定监理服务期限算至月(不足月的,慢15天按月,未满15天不计)。
4.2付款方式:4.2.1进度支付:a、本期主体工程至正负零支付本期建筑面积对应暂定合同价款10%的进度款(按开工面积计算):b、本期主体工程封顶完工后支付本期建筑面积对应暂定合同价款25%的进度款:c、本期装饰工程完工后支付本期建筑面积对应暂定合同价款15%的进度款:d、本期竣工验收合格后支付本期建筑面积对应暂定合同价款20%的进度款:e、精装修完成并移交发包人后支付本期建筑面积对应暂定合同价款20%的进度款:f、发包人与监理人办理完结算并移交相关资料后支付结算价款的97%;g、甲方付款前,乙方应向甲方提供书面付款申请,经甲方审核通过后,乙方应出具符合甲方财务要求的合法有效发票;4.2.2剩余3%作为质保金,待缺陷责任期满后支付,质保期内工程出现质量问题发包人有权扣监理人质保金,若不足以弥补发包人损失的,有监理人无条件补足。
4.3本项目履约保证金为:合同价的10%,及人民币:小写:(¥元)。
4.3.1提交时间:中标通知书发出以后并在合同协议书之前。
4.3.2退还时间:履约保证金在监理人监理的工程全部验收合格并移交全部资料后10个工作日退还。
如果监理人无正当理由全部或部分不履行本合同时,发包人有权根据监理人的违约情况没收全部或部分履约保证金。
4.4施工监理服务结算:最终合同价款根据实际竣工图的建筑面积结算(合同暂定为平米),建筑面积计算按《建筑工程建筑面积计算规范(GB/T50353-2013)》执行。
合同暂定总价款=监理人投标所报单价合元/平米*总建筑面积平方米(结算时总建筑面积按当地房屋管理部门核定的建筑面积件为准)。
五、监理机构及监理人员的职责义务:5.1监理机构:5.1.1本工程至少配备:总监理工程师、土建专业监理工程师、安装专业监理工程师、给排水专业监理工程师、安全专业监理负责人、造价专业监理负责人、环保专业监理负责人等相应人员。
5.1.2工程总监理工程师的姓名:,总监注册证书号:。
5.1.3项目监理机构在完成委托监理合同约定的监理工作接到发包人通知后按要求撤离现场。
在保修阶段监理人应指定专人负责后期服务工作,在接到发包人通知后12小时内到达现场提供监理服务。
5.1.4监理人应在本合同生效7天内,将监理机构中各专业监理工程师名单、联系方式书面通知发包人。
5.1.5监理机构的设置及各专业监理工程师未经发包人的书面同意,监理人不得调整或更换。
5.1.6本合同履行过程中,总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定,以办证监理工作正常进行。
5.1.7监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。
监理人更换总监理工程师时,应提前7天向发包人书面报告,经发包人书面同意后方可更换;监理人更换项目监理机构其他监理人员,应以相当资格与能力的人员替换,并通知发包人,经发包人书面同意。
5.1.8监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员:(1)严重过失行为的;(2)有违法行为不能履行职责的;(3)涉嫌犯罪的;(4)不能胜任岗位职责的;(5)严重违反职业道德的;(6)其他严重违纪违规等情形。
5.1.9发包人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。
5.2监理人员的职责5.2.1监理人应在本合同生效后7日内,将监理机构中各岗位主义责任书面通知发包人。
5.2.2总监理工程师的职责应根据发包人对监理机构的授权及《建设工程监理规范》GB/T50319-2013(以下简称“监理规范的要求惊醒编制”)。
5.2.3监理人员应按本监理合同及《监理规范》的有关要求开展各项委托工作。
5.2.4监理人应组织施工单位配合发包人完成项目综合验收工作。
5.2.5监理人应遵循职业道德准则和行为规范,严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。
5.2.5.1在监理与相关服务范围内,发包人和承包人提出的意见和要求,监理人应及时提出处置意见。
当发包人与承包人之间发生合同争议时,监理人应协助发包人、承包协商解决。
5.2.5.2当发包人与承包人之间的合同争议提交总裁机构总裁或人民法院审理时,监理人应提供必要的证明资料。
5.2.5.3在紧急情况下为了保护财产和人生安全监理人所发出的指令未能实现报发包人批准时,应在发出指令后的小时内以书面形式报发包人。
5.2.5.4监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的,有权要求承包人予以调换。
5.3监理人的义务5.3工作内容及要求5.3.1监理工作内容包括:(1)收到工程设计文件后编制监理规划,并在第一次工地会议7天前报发包人。
根据有关规定和监理工作需要,编制监理实施细则;(2)熟悉工程设计文件,并参加由发包人主持的图纸会审和设计交底会议;(3)参加由发包人主持的第一次工地会议;主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议;(4)审查施工承包人提交的施工组织设计,重点都审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性;(5)检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格;(6)检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况;(7)审查施工承包人提交的施工进度计划,核查承包人对施工进度的调整;(8)检查施工承包人的试验室;(9)审核施工分包人资质条件;(10)查验施工承包人的施工测量放线成果;(11)审查工程开工条件,对条件具备的签发开工令;(12)审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性很符合性,并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检;(13)审核施工承包人提交的工程款支付申请中的工程量,并报发包人审核、批准;(14)在巡视、旁站和检验过程中,发现工程质量、施工安全存在事故隐患的,要求施工承包人整改并把发包人;(15)经发包人同意,签发工程暂停令和复工令;(16)审查施工承包人提交的菜肴新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准。
(17)验收隐蔽工程、分部分项工程;(18)审查施工承包人提交的工程变更申请中的工程量,协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项;(19)审查施工承包人提交的竣工验收申请,编写工程质量评估报告;(20)参加工程竣工验收,签署竣工验收意见;(21)审查施工承包人提交的竣工结算申请并报发包人;(22)编制、整理工程监理归档文件并报发包人。
5.3.2监理设施5.3.2.1监理人应按投标文件的承若配置有关的设施、设备和仪器,以保证监理工作的顺利开展。
5.3.2.2监理人应采用先进的计算软件辅助对本工程有关进度、质量、投资等工作的管理。
5.3.2.3发包人提供给监理人的现场办公用房,监理人应爱护并妥善保管,在接到发包人的退场通知后完整的归还给发包人(需拆除的临时设施拆),因监理人原因造成损坏的,监理人应按价赔偿。
5.3.3监理规划和监理实施细则5.3.3.1在本合同生效后14日内应在本工程召开第一次工地会议前,监理人应根据发包人批准的“监理大纲”并结合本工程具体情况,将本工程“监理规划”报发包人审核批准后实施。
5.3.3.2在相应分项工程施工开始前,监理人应将经项目总监理工程师批准的相应分项工程“监理实施细则”报发包人备案。
5.3.3.3分项或子项工程规模较小,不需要编制“监理实施细则”时,监理人应征得发包人的同意。
5.3.3.4在工程实施过程中,监理人根据实施情况对“监理规划”“监理实施细则”进行修改或调整后,应在48小时内将修改或调整后的文件把发包人。
5.3.3.5监理人应按“监理规范”要求的格式和内容编制“监理规划”“及监理实施细则”。
5.3.4施工准备阶段的监理工作5.3.4.1在设计交底前,总监理工程师应组织监理人员熟悉设计文件,并在设计交底的前一天,将图纸审核后发现的问题以书面形式向发包人提出建议和意见。
5.3.4.2项目监理人员应参加发包人组织的技术交底会,总监理工程师应对技术交底会议纪要进行签认。
5.3.4.3工程开工前,总监理工程师应组织个专业工程师审查施工单位报送的施工组织设计或施工方案,并在3日内提出审查意见,经总监理工程师审核、签字后报发包人。
5.3.4.4工程开工前,总监理工程师应按“监理规范”要求的内容审查施工单位现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系,在确能保证工程项目施工质量时予以确认。
5.3.4.5分包工程开工前,专业监理工程师应按“监理规范”内容审查施工单位报送的分包单位资格报审表和分包单位有关资质资料,符合有关规定后,由总监理工程师予以签认;5.3.4.6总监理工程师应组织专业监理工程师按“监理规范”的要求对施工单位报送的测量放线成果及保护措施进行检查,符合要求后予以签认。
5.3.4.7总监理工程师应组织专业监理工程师按“监理规范”的要求对施工单位报送的开工报审表及相关资料,具备开工条件时由总监理工程师签发并报发包人。