商品房团购预约框架协议模版
新房团购服务协议书模板
甲方：（房地产开发公司名称）乙方：（团购客户代表或客户）签订日期：____年____月____日签订地点：____市____区____路____号鉴于：1. 甲方作为房地产开发公司，负责开发并销售位于____市____区____路____号的新房项目。
2. 乙方有意参加甲方组织的本次新房团购活动，以获取更优惠的购房价格及服务。
3. 双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成以下协议：第一条团购活动内容1.1 甲方同意为乙方提供本次新房团购活动，活动内容如下：- 乙方参与团购的新房项目为甲方开发的位于____市____区____路____号的新房项目。
- 乙方享有团购优惠，具体优惠方案如下：- 购房价格享受XX%的折扣；- 享受甲方提供的其他增值服务，如装修、家具等；- 享有优先选房权。
第二条团购报名及费用2.1 乙方需在活动规定时间内向甲方提交报名申请，并缴纳团购诚意金人民币____元（大写：____元整）。
2.2 乙方缴纳的团购诚意金在签订正式购房合同后，将自动转为购房款。
第三条团购优惠及权益3.1 乙方在团购活动中所享有的优惠及权益如下：- 购房价格享受XX%的折扣；- 享有甲方提供的其他增值服务，如装修、家具等；- 享有优先选房权。
第四条选房及签约4.1 乙方在团购活动中选房成功后，需在规定时间内与甲方签订正式购房合同。
4.2 乙方在签订购房合同后，需按照合同约定支付购房款及办理相关手续。
第五条保密条款5.1 双方对本协议内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。
第六条违约责任6.1 如乙方未在规定时间内参加团购活动或选房，甲方有权收回团购诚意金。
6.2 如甲方未按约定提供团购优惠或服务，乙方有权要求甲方承担相应责任。
第七条争议解决7.1 双方在履行本协议过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第八条其他8.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
商品房团购活动协议书模板
甲方：（房地产开发企业名称）乙方：（团购代表或购房者代表）鉴于：1. 甲方作为房地产开发企业，依法取得了相关土地使用权及开发资质，拥有合法的商品房开发项目。
2. 乙方代表一定数量的购房者，愿意参加甲方组织的商品房团购活动。
3. 双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经协商一致，达成如下协议：第一条协议标的1. 甲方承诺在本次团购活动中，向乙方提供位于（项目地址）的商品房，具体包括（房屋类型、户型、建筑面积等）。
2. 乙方承诺将组织一定数量的购房者参加团购活动，并按照本协议约定的时间和方式完成购房。
第二条价格及优惠1. 甲方承诺本次团购活动中的商品房销售价格（具体价格），该价格包含税费，不包含其他附加费用。
2. 甲方承诺给予乙方购房者以下优惠措施：- 一次性付款折扣；- 按揭付款优惠利率；- 其他可能的优惠政策。
第三条购房流程1. 乙方在团购活动期间，需向甲方提供购房者名单及身份证复印件等必要材料。
2. 甲方在收到乙方提供的购房者名单后，将通知购房者进行实地看房、选房。
3. 购房者选房后，需在规定时间内与甲方签订《商品房买卖合同》，并按照合同约定支付定金或首付款。
4. 甲方在购房者支付定金或首付款后，将办理相关购房手续。
第四条付款方式1. 购房者可选择一次性付款或按揭付款方式购房。
2. 一次性付款的购房者，需在签订《商品房买卖合同》后立即支付全部房款。
3. 按揭付款的购房者，需按照合同约定支付首付款及后续月供。
第五条甲方承诺1. 甲方保证所售商品房符合国家有关法律法规及国家标准，不存在任何权利瑕疵。
2. 甲方保证所提供的商品房质量合格，如有质量问题，将按照国家有关法律法规进行处理。
3. 甲方保证按照合同约定的时间交付商品房，并协助购房者办理产权过户手续。
第六条乙方承诺1. 乙方承诺按照本协议约定的时间和方式组织购房者参加团购活动。
2. 乙方承诺如实向购房者提供甲方提供的商品房信息，并对购房者进行必要的解释和说明。
购房前团购协议书范本(3篇)
第1篇甲方（团购组织方）：【甲方全称】【甲方地址】【甲方联系方式】【甲方负责人姓名】【甲方负责人联系方式】乙方（团购参与方）：【乙方全称】【乙方地址】【乙方联系方式】【乙方负责人姓名】【乙方负责人联系方式】鉴于甲方作为团购组织方，拟组织团购活动，乙方作为团购参与方，愿意参与甲方组织的团购活动，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条团购项目1.1 甲方组织的团购活动针对的购房项目为：【购房项目名称】（以下简称“本项目”）。
1.2 本项目位于：【项目地址】。
1.3 本项目开发商为：【开发商全称】。
第二条团购时间2.1 团购活动开始时间：【团购活动开始日期】。
2.2 团购活动结束时间：【团购活动结束日期】。
第三条团购优惠3.1 乙方在团购活动期间购买本项目房屋，可享受以下优惠：a. 价格优惠：【具体优惠金额或折扣】；b. 赠送物业费：【赠送物业费的具体期限或金额】；c. 赠送装修材料：【赠送装修材料的具体内容或价值】；d. 其他优惠：【其他具体优惠内容】。
3.2 乙方享受的团购优惠不得与其他促销活动叠加使用。
第四条参与团购的条件4.1 乙方需满足以下条件，方可参与团购：a. 具备完全民事行为能力；b. 愿意购买本项目房屋；c. 在团购活动期间向甲方支付团购报名费。
第五条报名及支付5.1 乙方需在团购活动开始前向甲方报名，报名方式为：【报名方式】。
5.2 乙方报名后，需在【报名截止日期】前向甲方支付团购报名费：【报名费金额】。
5.3 甲方收到报名费后，向乙方出具收据。
第六条合同签订6.1 乙方在团购活动结束后，如有购买意向，需在【合同签订截止日期】前与开发商签订正式购房合同。
6.2 甲方提供购房合同的签订服务，协助乙方与开发商签订合同。
第七条付款方式7.1 乙方购买本项目房屋的付款方式为：【付款方式】，具体条款如下：a. 首付款：【首付款比例及金额】；b. 付款节点：【各付款节点及金额】；c. 付款方式：【银行按揭、全款支付等】。
商品房团购协议书
商品房团购协议书全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：商品房团购协议书甲方（团购发起人）：______________ （身份证号码：_______________ ）乙方（参与团购购房者）：1. 乙方已经认真阅读了本协议的全部内容，对本协议的每一条款均已了解并同意。
乙方确认自己具有完全的民事行为能力，有能力履行本协议的各项义务。
2. 甲方与乙方均同意，在房产开发商（或代理商）的指定项目中进行团购购房活动，具体项目名称及地点如下：项目名称：______________3. 团购购房价格：甲方与房产开发商（或代理商）协商一致，以每平方米（建筑面积）______元的价格出售。
具体房屋型号、面积、楼层等房屋信息详见《团购购房清单》。
4. 团购购房预交款：甲方同意在签订本协议之日起______日内向房产开发商（或代理商）预交团购购房款项______万元（大写____________元）作为认购定金，甲方应在______日内将认购定金交至指定账户，并及时提供相关交易凭证。
5. 房产权属：乙方同意根据房产开发商（或代理商）规定的付款方式及流程，按时足额支付购房款项，办理相关权属手续，最终取得购房产权证。
7. 团购购房款项支付时间：乙方同意在房产开发商（或代理商）规定的期限内按时支付团购购房款项。
如乙方违约逾期未支付购房款项，将自行承担相应的法律责任。
8. 团购购房交付时间：甲方与房产开发商（或代理商）已在本协议中明确约定团购购房项目的交付规定。
乙方同意在房产开发商（或代理商）规定的时间内接受房屋交付。
在交付前，乙方应对房屋的款式、硬件、软件、装饰等方面提出质询，并签订相关验收文件。
9. 团购购房解除协议：乙方在签订本协议之日起______日内如对团购购房不再持续购买意愿的，可与甲方协商解除本协议，退回交纳的认购定金。
乙方在解除本协议之日后______日内未向甲方提出解除本协议的，视作乙方继续履行本协议约定。
房子团购协议书范本文
房子团购协议书范本文甲方（团购组织方）：_____________________乙方（购房者）：_____________________鉴于甲方作为团购组织方，拥有组织团购活动的能力与资源，乙方作为购房者，有购买房产的需求，双方就乙方参与甲方组织的房产团购活动达成如下协议：第一条团购活动1.1 甲方负责组织并实施房产团购活动，乙方有权参与该活动。
1.2 甲方应向乙方提供团购活动的详细资料，包括但不限于团购房产的位置、户型、价格、优惠条件等。
1.3 乙方参与团购活动，应按照甲方提供的团购流程进行操作。
第二条团购优惠2.1 甲方承诺，乙方参与团购活动，将享受甲方与房产开发商协商确定的团购优惠。
2.2 团购优惠的具体内容，包括但不限于价格折扣、额外服务等，由甲方在团购活动前明确告知乙方。
第三条团购资格3.1 乙方参与团购活动，需满足甲方设定的团购资格条件。
3.2 乙方应向甲方提供真实、准确、完整的个人信息，以确认其团购资格。
第四条团购款项4.1 乙方参与团购活动，应按照甲方指定的时间和方式支付团购款项。
4.2 团购款项包括但不限于定金、首付款等，具体金额由甲方根据团购活动的要求确定。
第五条团购流程5.1 乙方参与团购活动，应按照甲方提供的团购流程进行操作，包括但不限于报名、选房、签订购房合同等。
5.2 甲方应协助乙方完成团购流程中的相关手续。
第六条团购取消与退款6.1 乙方在团购活动开始前有权取消团购，甲方应在乙方提出取消团购申请后的合理期限内，退还乙方已支付的团购款项。
6.2 乙方在团购活动开始后取消团购，甲方有权根据实际情况决定是否退还乙方已支付的团购款项。
第七条违约责任7.1 甲方违反本协议约定，未能提供团购优惠或团购流程服务的，应承担违约责任。
7.2 乙方违反本协议约定，未能按时支付团购款项或完成团购流程的，应承担违约责任。
第八条争议解决8.1 本协议在履行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
商品房团购协议书
商品房团购协议书[您的姓名和联系方式][日期][开发商名称][地址][联系人姓名][联系电话]尊敬的[开发商名称]，鉴于我们作为购房者对您开发的[项目名称]非常感兴趣，希望能够参与该项目的团购活动，并达成购买协议。
经过双方充分协商，达成如下协议：1. 团购房款优惠：作为团购成员，我们将获得[项目名称]房价的团购优惠，具体优惠金额为[具体优惠金额]。
该优惠金额将直接在购房款项中进行抵扣。
2. 团购房源选择：我们作为团购成员，有权在[项目名称]的可售房源中进行选择。
您将根据我们的需求和意愿，提供相应的房源信息，并积极协助我们进行选房。
3. 团购保留权利：作为团购成员，我们有权在团购活动结束之前保留购房资格。
您不得将我们的购房资格转让给其他人，除非经过我们的书面同意。
4. 购房款支付：我们将按照您指定的付款方式和时间节点，按时支付购房款项。
您在此承诺，在收到我们的购房款后，将按照房屋销售合同的约定，办理相关房产证和权属手续。
5. 其他约定：[根据具体需求进行补充约定]6. 生效和解释：本协议一式两份，双方各执一份，具有等同的法律效力。
本协议自双方签署之日起生效。
在履行过程中，如发生争议，应通过友好协商解决。
如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
感谢您的合作与支持，期待与您在[项目名称]的团购活动中达成购买协议。
此致[您的姓名]我已阅读并同意以上条款并愿意按照约定的义务履行。
签署人：_________________ 日期：_________________。
商品房团购协议书
商品房团购协议书乙方：尊敬的甲方：根据《中华人民共和国合同法》及相关法规，甲、乙双方在平等自愿的基础上经充分协商，为明确甲乙双方的权利和义务，双方协商后签定下列协议：一、协议背景：甲方是一个房地产开发商，拥有位于________________的商品房项目，包括__________平方米的销售房屋，现甲乙双方经充分协商同意，甲方同意向乙方以团购方式出售该商品房。
二、商品房信息和购买价格：1、商品房信息：乙方以团购方式购买甲方位于________________的商品房，具体房屋信息如下：房号：_________________；建筑面积：__________平方米；户型：_________________。
2、购买价格和支付方式：乙方同意按照下列方式向甲方支付购买价格：a) 预付款：乙方需在本协议签订之日起_____个工作日内向甲方支付预付款人民币（大写）____________元整（以下简称“首付款”）作为购房预付款；b) 尾款支付：乙方同意在申请商品房贷款获批之日起_____个工作日内，向甲方支付剩余的购房款项人民币（大写）____________元整（以下简称“尾款”）。
3、转让条件：乙方同意，在本协议签订之日起，不可转让购买权益。
三、房屋交付和验收：1、乙方同意按照甲方的规定，在商品房竣工并符合交付条件之日起_____个工作日内，到甲方指定的位置进行房屋的交付和验收。
2、乙方确认在房屋验收过程中，如发现商品房存在质量问题，应及时向甲方书面反馈，并要求甲方在合理期限内进行修复或更换，以确保商品房符合约定质量标准。
四、违约责任：1、如甲方未按本协议约定的时间和质量标准完成商品房交付，甲方应承担相应的违约责任，包括但不限于返还乙方已支付的全部款项和支付违约金等。
2、如乙方未按本协议约定的时间和方式支付购房款项（包括首付款和尾款），乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金和赔偿甲方因此而产生的其他损失等。
商品房团购协议书7篇
商品房团购协议书7篇篇1甲方（组织方）：__________乙方（购房方）：__________鉴于甲乙双方共同意愿，就本次商品房团购活动达成如下协议，以明确双方的权利与义务，保障双方的合法权益。
一、协议目的甲乙双方本着公平、公正、互利的原则，通过本次商品房团购活动，使乙方获得优惠购房机会，甲方顺利销售商品房。
二、团购房屋基本情况1. 房屋地址：____________________。
2. 房屋类型：____________________。
3. 房屋面积：____________________。
4. 房屋价格：____________________。
5. 交付标准：____________________。
三、团购条件及优惠1. 乙方需符合甲方规定的购房资格条件，方可参与本次团购活动。
2. 乙方在本次团购活动中享受房屋价格优惠。
3. 团购活动期限：自本协议签订之日起至______止。
四、购房流程1. 乙方选定房源，提交购房意向书。
2. 甲方审核购房意向书，确认购房资格。
3. 乙方签订商品房预售合同，并支付定金或首付款。
4. 乙方按照合同约定完成剩余房款支付，办理贷款等相关手续。
5. 甲方按照合同约定交付房屋，办理产权证书。
五、双方权利义务1. 甲方权利与义务：（1）甲方应确保所售房屋符合国家相关法律法规的要求，具备商品房预售条件。
（2）甲方应按时交付房屋，并办理产权证书。
（3）甲方应提供必要的咨询和服务，协助乙方办理购房相关手续。
（4）甲方应保守乙方的个人信息，不得外泄。
2. 乙方权利与义务：（1）乙方应遵守国家相关法律法规及本协议规定，诚信购房。
（2）乙方应按照合同约定支付房款，按时办理贷款等相关手续。
（3）乙方应配合甲方提供购房所需资料，办理产权证书。
（4）乙方应对所购房屋进行合理使用，不得擅自改变房屋结构和用途。
六、违约责任及纠纷解决方式1. 若甲乙双方任何一方违反本协议约定，均应承担相应的违约责任。
商品房团购协议书
商品房团购协议书甲方（出卖人）：＿____法定代表人：＿____地址：＿____联系方式：＿____乙方（团购人）：＿____代表人：＿____地址：＿____联系方式：＿____鉴于乙方有意愿团购甲方所开发的商品房，为明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、协商一致的基础上，就乙方团购甲方商品房事宜达成如下协议：一、商品房基本情况1、乙方团购的商品房项目名称为：＿____，项目地址位于：＿____。
2、房屋的具体户型、面积、朝向、楼层等以甲方提供的相关资料及实际交付为准。
二、团购价格及付款方式1、团购商品房的单价为人民币_____元/平方米，总价为人民币_____元。
2、付款方式：（1）乙方应在签订本协议后的_____个工作日内，向甲方支付购房定金人民币_____元。
（2）在甲方取得商品房预售许可证后的_____日内，乙方应支付购房款的_____%作为首付款。
（3）剩余款项乙方应按照甲方的要求及相关银行的规定办理贷款手续或在规定的时间内支付完毕。
三、房屋交付及相关事宜1、甲方应当在_____年_____月_____日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将经验收合格并符合本协议约定的商品房交付乙方使用。
2、如遇不可抗力或因政府行为导致甲方无法按时交付房屋，甲方应在不可抗力或政府行为消除后的_____日内通知乙方，并在合理的期限内交付房屋。
3、房屋交付时，甲乙双方应当签署房屋交接单，对房屋的基本情况进行确认。
四、产权登记1、甲方应当在商品房交付使用后的_____日内，将办理权属登记需由甲方提供的资料报产权登记机关备案。
2、如因甲方的责任，导致乙方不能在规定期限内取得房地产权属证书的，甲方应按照相关法律法规的规定承担违约责任。
五、违约责任1、若甲方未能按照本协议约定的时间交付房屋或办理产权登记，每逾期一日，甲方应按照乙方已付购房款的_____%向乙方支付违约金；逾期超过_____日的，乙方有权解除本协议，甲方应退还乙方已付购房款，并按照乙方已付购房款的_____%向乙方支付违约金。
商品房团购协议书示例
商品房团购协议书示例一、协议双方甲方：（企业或个人全称）注册地质：法定代表人/个人姓名：联系方式：乙方：（企业或个人全称）注册地质：法定代表人/个人姓名：联系方式：二、背景与目的根据《合同法》的相关规定，为明确双方在商品房团购活动中的权利和义务，准确履行合同内容，特制定本协议。
三、商品房信息1.项目名称：2.房屋楼栋及户型：3.建筑面积：4.房屋价格：5.交付时间：6.使用权计算起始日期：7.售楼部地质：四、团购价格与优惠条件1.团购价格：2.优惠政策及条件：五、团购预订金及支付方式1.团购预订金：2.支付方式：六、团购合同签订1.甲方在签订本团购协议后（请填写天数）个工作日内向乙方支付团购预订金。
2.甲方支付团购预订金的（请填写比例）将作为后续签订商品房买卖合同的首付款。
3.乙方收到团购预订金后，协助甲方办理商品房买卖合同的相关手续。
4.双方将在团购预订金支付确认后（请填写天数）日内签订商品房买卖合同，并支付商品房余款。
七、违约责任1.若甲方违约，在乙方发出书面通知后的（请填写天数）天内，乙方有权解除本协议，并扣除团购预订金作为违约金。
2.若乙方违约，在甲方发出书面通知后的（请填写天数）天内，甲方有权解除本协议，并要求乙方支付违约金。
八、其他条款1.本协议一式两份，一份交甲方，一份交乙方。
2.本协议的有效期为自双方签字盖章之日起，直至双方按照本协议约定办理完商品房买卖合同手续为止。
九、法律适用与争议解决1.本协议的签订、履行和解释适用法律。
2.若因本协议发生争议，双方应协商解决，协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
签订人：甲方签字/盖章：乙方签字/盖章：日期：__年__月__日。
房屋团购框架协议书范本
房屋团购框架协议书范本甲方（开发商）：地址：法定代表人：联系电话：乙方（团购组织者）：地址：法定代表人：联系电话：丙方（购房者）：姓名：身份证号码：联系电话：鉴于甲方为房地产开发商，拥有位于________________（具体地址）的房地产项目，愿意以团购形式向乙方提供一定数量的房屋；乙方作为团购组织者，负责组织符合条件的购房者参与团购；丙方作为购房者，愿意参与本次房屋团购活动。
经三方协商一致，特订立本框架协议书，以资共同遵守。
第一条团购房屋基本情况1.1 甲方同意向乙方提供的团购房屋位于________________（具体地址），房屋类型为________________（如：住宅、商业等），建筑面积为________________平方米。
1.2 团购房屋的交付标准为________________（如：毛坯、精装修等）。
第二条团购价格及付款方式2.1 团购房屋的单价为人民币________________元/平方米，总价为人民币________________元。
2.2 乙方组织的购房者应按照甲方规定的付款方式进行付款，具体付款方式为________________。
第三条团购资格与条件3.1 参与团购的购房者应满足以下条件：3.1.1 年满18周岁，具有完全民事行为能力；3.1.2 具备购房资格，符合当地购房政策要求；3.1.3 同意遵守本协议及其他相关规定。
3.2 乙方应确保参与团购的购房者满足上述条件，并负责对购房者的资格进行审核。
第四条团购流程4.1 乙方负责组织购房者，并向甲方提供购房者名单及相关资料。
4.2 甲方对购房者资格进行复核，确认无误后，与购房者签订正式的《商品房买卖合同》。
4.3 购房者按照约定的付款方式支付房款，甲方在收到款项后，按照约定时间交付房屋。
第五条权利与义务5.1 甲方的权利与义务：5.1.1 甲方有权根据市场情况调整团购价格，但应提前通知乙方和购房者；5.1.2 甲方应保证团购房屋的建筑质量和交付标准，按时交付房屋。
房屋团购框架协议书模板
甲方（出卖人）：_________________________乙方（购买人）：_________________________鉴于甲方为房地产开发企业，拥有合法的房地产开发资质，负责开发并销售位于_________________________的住宅小区（以下简称“本住宅小区”），乙方有意向购买本住宅小区的商品房，双方经友好协商，达成如下协议：第一条协议原则1.1 本协议依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定订立。
1.2 双方应本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，共同维护双方的合法权益。
第二条出卖人承诺2.1 出卖人承诺本住宅小区的开发建设符合国家相关法律法规及政策要求，取得所有必要的审批文件。
2.2 出卖人承诺本住宅小区的建筑质量符合国家及行业标准，确保房屋安全、舒适、环保。
2.3 出卖人承诺按照国家及地方政府的有关规定，为购房者办理房产证等相关手续。
第三条购买人承诺3.1 购买人承诺购买本住宅小区的商品房系出于自身居住需要，并承诺在购买后五年内不用于出售。
3.2 购买人承诺在签订本协议后，按约定时间支付购房款，并履行相关义务。
第四条住宅小区整体概况4.1 本住宅小区位于_________________________，占地面积为_________________________，总建筑面积为_________________________。
4.2 本住宅小区规划有_________________________栋住宅楼，共计_________________________套住宅。
4.3 本住宅小区配套设施完善，包括_________________________。
第五条购买人所购商品房状况5.1 购买人所购商品房为_________________________栋_________________________号房，建筑面积为_________________________平方米。
商品房期房团购协议书模板
商品房期房团购协议书模板甲方（开发商）：_______________________地址：__________________________________联系电话：______________________________乙方（团购组织方）：_______________________地址：__________________________________联系电话：______________________________丙方（购房者）：_______________________地址：__________________________________联系电话：______________________________鉴于甲方为合法注册的房地产开发商，拥有位于____________________（地址）的商品房开发项目，并愿意向乙方组织的团购成员提供商品房期房团购优惠；乙方作为团购组织方，负责组织购房者参与甲方的商品房期房团购活动；丙方作为购房者，愿意参与乙方组织的团购活动，购买甲方提供的商品房期房。
甲乙丙三方经友好协商，就商品房期房团购事宜达成如下协议：第一条团购商品房基本情况1.1 甲方提供的商品房位于__________________（地址），总建筑面积为______平方米，建筑结构为______。
1.2 甲方承诺所提供的商品房符合国家及地方相关法律法规的规定，并已取得相应的预售许可证。
1.3 甲方提供的商品房期房团购优惠包括但不限于价格优惠、付款方式优惠等。
第二条团购组织方的权利和义务2.1 乙方负责组织丙方参与甲方的商品房期房团购活动，并确保丙方符合甲方的团购条件。
2.2 乙方应向丙方提供甲方商品房的详细信息，并协助丙方了解团购优惠的具体内容。
2.3 乙方应协助甲方与丙方签订商品房买卖合同，并确保团购活动顺利进行。
第三条购房者的权利和义务3.1 丙方有权在乙方的组织下参与甲方的商品房期房团购活动，并享受团购优惠。
商品房团购协议书模板
协议编号：________甲方（销售方）：________法定代表人：________地址：________电话：________乙方（团购方）：________代表人：________地址：________电话：________鉴于甲方为________房地产开发有限公司，具有相应的房地产开发资质，拥有________项目的土地使用权及开发权；乙方为________，有意向购买甲方________项目的商品房，为明确双方的权利和义务，经双方友好协商，特订立本协议如下：第一条协议标的1.1 本协议团购标的为甲方________项目中的________栋楼________单元________号房屋。
1.2 房屋建筑面积为________平方米，具体户型为________。
第二条甲方承诺2.1 甲方保证所售房屋符合国家有关法律法规的要求，具备合法销售条件。
2.2 甲方保证所售房屋的土地使用权、房屋所有权等权属清晰，不存在任何权属纠纷。
2.3 甲方保证所售房屋的质量符合国家标准，并在房屋交付时达到约定的使用条件。
2.4 甲方保证所售房屋的价格真实、准确，不含有任何额外费用。
第三条乙方承诺3.1 乙方保证其团购人员真实、合法，具备购房资格。
3.2 乙方保证团购人员所提供的个人信息真实、准确。
3.3 乙方保证按照本协议约定的时间和方式支付房款。
第四条付款方式4.1 乙方同意采用以下付款方式：（1）一次性付款：乙方应在签订本协议之日起________日内，一次性支付房屋总价款的________%。
（2）分期付款：乙方应在签订本协议之日起________日内，支付房屋总价款的________%，剩余房款在房屋交付前________日内一次性支付。
4.2 乙方在支付房款时，应按照甲方的要求提供相关支付凭证。
第五条房屋交付5.1 甲方应在________年________月________日前将房屋交付给乙方。
5.2 房屋交付时，乙方应按照甲方提供的房屋验收标准进行验收。
商品房团购预约协议书模板
商品房团购预约协议书模板甲方（开发商）：_____________________地址：_________________________________乙方（团购组织者）：____________________地址：_________________________________丙方（购房者）：______________________地址：_________________________________鉴于甲方为合法注册的房地产开发商，拥有位于________________（具体地址）的商品房开发项目；乙方为团购组织者，负责组织团购活动；丙方为团购购房者，有意购买甲方开发的商品房。
甲、乙、丙三方本着平等自愿、诚实信用的原则，就商品房团购预约事宜达成如下协议：第一条预约内容1.1 甲方同意将位于________________（具体地址）的商品房提供给乙方组织团购销售。
1.2 乙方负责组织购房者参与团购活动，并保证团购购房者的数量不少于______人。
1.3 丙方作为团购购房者，同意按照本协议约定的条件参与团购活动。
第二条预约条件2.1 甲方承诺团购商品房的价格为人民币______元/平方米，团购优惠价为人民币______元/平方米。
2.2 乙方承诺在本协议签订之日起______日内组织不少于______人的购房者参与团购。
2.3 丙方承诺在本协议签订之日起______日内支付预约金人民币______元。
第三条预约金3.1 丙方支付的预约金在团购成功时自动转为购房款的一部分。
3.2 若团购未能成功，甲方应在______日内无息退还丙方支付的预约金。
第四条团购成功条件4.1 团购成功条件为乙方在约定时间内组织到不少于______人的购房者。
4.2 若团购成功，甲方应在______日内与丙方签订正式的商品房买卖合同。
第五条违约责任5.1 若甲方未能按约定提供商品房或单方面提高价格，应向乙方和丙方支付违约金人民币______元。
团购房预约合同
甲方（预约方）：__________乙方（开发商）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方购买乙方开发的位于__________（项目名称）的团购房事宜，达成如下协议：一、预约房源信息1. 项目名称：__________2. 房源地址：__________3. 房屋类型：__________4. 房屋面积：__________平方米5. 房屋结构：__________6. 房屋总价：__________元7. 首付比例：__________（首付金额为__________元）8. 付款方式：__________二、预约流程及费用1. 甲方需在__________年__________月__________日前向乙方支付预约金__________元（人民币大写：__________元整）。
2. 甲方支付预约金后，乙方应在__________个工作日内向甲方出具预约确认书。
3. 预约金不计利息，如甲方未按约定时间支付预约金，视为甲方放弃预约权利，预约金不予退还。
4. 如乙方在约定时间内未能提供符合约定的房源，应退还甲方已支付的预约金，并支付相当于预约金__________%的违约金。
三、购房合同签订1. 甲方在支付完首付款后，乙方应在__________个工作日内与甲方签订正式的《商品房买卖合同》。
2. 甲方在签订正式合同前，应仔细阅读合同条款，如有疑问，应及时向乙方提出。
3. 甲方在签订正式合同后，应按照合同约定的时间、金额和方式支付后续款项。
四、违约责任1. 如甲方未按约定支付预约金，视为甲方放弃预约权利，预约金不予退还。
2. 如乙方未按约定提供房源或提供不符合约定的房源，应退还甲方已支付的预约金，并支付相当于预约金__________%的违约金。
3. 如甲方未按约定签订正式合同或未按约定支付款项，乙方有权解除本预约合同，并要求甲方承担相应的违约责任。
房屋团购框架协议书模板
房屋团购框架协议书模板甲方（团购组织方）：____________________乙方（团购参与方）：____________________鉴于甲方为专业团购组织方，拥有丰富的团购组织经验和资源，乙方有意向通过甲方组织的团购活动购买房屋，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就乙方参与甲方组织的房屋团购活动达成如下框架协议：第一条团购活动概述1.1 甲方负责组织和协调房屋团购活动，包括但不限于与开发商协商团购价格、团购条件、团购流程等事宜。
1.2 乙方同意参与甲方组织的房屋团购活动，并按照本协议约定的条件和流程购买房屋。
第二条团购条件2.1 甲方保证所组织的团购活动符合国家相关法律法规的规定，团购价格不高于市场同期同类房屋的正常销售价格。
2.2 乙方同意按照甲方提供的团购条件参与团购活动，包括但不限于团购价格、付款方式、交房时间等。
第三条团购流程3.1 乙方应在甲方规定的时间内支付团购意向金，以确认参与团购活动的意向。
3.2 甲方应在收到乙方团购意向金后，与开发商协商确定团购价格和条件，并及时通知乙方。
3.3 乙方在接到甲方通知后，应在规定时间内与开发商签订正式购房合同，并支付购房款项。
第四条团购意向金4.1 乙方应向甲方支付团购意向金，金额为人民币___元（大写：___）。
4.2 团购意向金的支付方式为：___。
4.3 若乙方最终未成功购买房屋，甲方应在___个工作日内无息退还乙方支付的团购意向金。
第五条甲方的权利和义务5.1 甲方有权根据市场情况和开发商的反馈调整团购条件。
5.2 甲方有义务为乙方提供团购活动的相关信息，并协助乙方与开发商进行沟通和协商。
第六条乙方的权利和义务6.1 乙方有权了解团购活动的详细情况，并有权在规定时间内决定是否参与团购。
6.2 乙方有义务按照本协议约定的条件和流程参与团购活动，并按时支付团购意向金和购房款项。
第七条违约责任7.1 若甲方未能按照本协议约定的条件和流程组织团购活动，应赔偿乙方因此造成的直接损失。
团购房框架协议范本
团购房框架协议范本甲方（转让方）：________________乙方（受让方）：________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、诚实信用原则的基础上，就甲方向乙方转让团购房购买权事宜达成如下协议：第一条团购房屋基本情况1. 甲方参加的团购房项目位于________________，房屋结构为________________，房屋用途为________________，建筑面积为________________平方米。
2. 甲方已与开发商签订了楼房认购协议书，该楼预计在________________年________________月完工。
第二条房屋购买权转让价格乙方同意一次性向甲方支付购买权转让费人民币________________元（大写：________________元整），于本协议签订后支付。
第三条双方权利及义务1. 本协议签订后，房屋的所有权归乙方所有。
乙方应将甲方已经交付开发商的首付款人民币________________元（大写：________________元整）给付甲方，尚欠银行的按揭贷款由乙方按照贷款合同的约定按月支付银行贷款，甲方不再承担还款责任。
2. 如果开发商同意由乙方与其签订正式商品房买卖合同，甲方必须无条件予以配合办理相关更名手续。
如开发商不同意乙方与其直接签订商品房买卖合同，甲方必须继续以其名义继续履行相关合同的签订，但合同中约定的相关权利与义务由乙方承担。
3. 如果因不可抗力或者其他原因导致开发商不能按期交房，或者开发商交付的商品房存在质量问题或者重大缺陷，乙方有权要求开发商依法承担违约责任。
4. 甲方应保证其转让的购买权真实、有效，并无任何权利瑕疵。
如因甲方原因导致乙方无法顺利办理购房手续，甲方应承担由此产生的一切法律责任。
5. 乙方应按照本协议约定的金额和时间支付购买权转让费。
如乙方逾期支付，应按逾期天数支付违约金，违约金计算方式为：逾期金额×日利率×逾期天数。
团购房指标预约合同
甲方（预约人）：[甲方全名]，身份证号：[甲方身份证号码]，联系电话：[甲方联系电话]，地址：[甲方地址]。
乙方（开发商）：[乙方全名]，营业执照号：[乙方营业执照号码]，联系电话：[乙方联系电话]，地址：[乙方地址]。
鉴于甲方有意向购买乙方开发的位于[具体地址]的商品房，现双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方预约购买乙方团购房指标的有关事宜达成如下协议：第一条预约指标1.1 甲方预约购买乙方开发的[具体项目名称]项目中的[具体楼栋]栋[具体单元]单元[具体房号]房，该房屋面积为[具体面积]平方米。
1.2 甲方同意按照乙方规定的预约价格支付预约金，预约金金额为人民币[预约金金额]元。
第二条预约金及费用2.1 甲方应在签订本合同之日起[预约金支付期限]内，将预约金支付至乙方指定的账户。
2.2 甲方支付预约金后，如因甲方原因放弃购买，预约金不予退还。
2.3 如乙方因项目原因导致项目无法按期开盘，甲方有权要求退还预约金。
2.4 甲方在签订正式购房合同前，需支付的项目相关费用（如团购报名费、首付款等）由甲方自行承担。
第三条开盘及购房流程3.1 乙方应按照项目开盘计划，在[开盘日期]前通知甲方开盘信息。
3.2 甲方在接到开盘通知后，应在[开盘日期]前完成购房手续的办理。
3.3 甲方在签订正式购房合同前，应按照乙方要求提供相关证件和资料。
第四条争议解决4.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
4.2 协商不成的，任何一方均有权将争议提交至[争议解决机构名称]仲裁。
4.3 如仲裁机构无法解决争议，任何一方均有权将争议提交至[具体法院名称]人民法院诉讼解决。
第五条违约责任5.1 甲方违反本合同约定，未按时支付预约金或其他费用，乙方有权解除本合同，并要求甲方承担违约责任。
5.2 乙方违反本合同约定，未能按期开盘或提供虚假信息，导致甲方无法购房，乙方应退还甲方已支付的预约金，并承担相应的违约责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
商品房团购预约框架协议
甲方（出卖人）：
乙方（购买人）：
根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲、乙双方通过友好协商，就乙方代表其职工团购甲方开发的 xx水岸优美小镇（暂定名）内商品房事宜，达成共识，签订如下协议。
第一条项目概况
1、项目名称：xx水岸优美小镇（暂定名）
2、项目宗地位于。
建设用地面积约为亩，土地用途为住宅用地，具体土地四至及面积以土地部门实测为准，本项目规划建设房屋总套数约为套。
3、建设规划和户型设计见附件。
第二条购买预约
1、乙方认为，本项目符合乙方职工改善住房的条件和要求，为此乙方代表其职工向甲方提出购买预约，甲方对乙方提出的预约表示同意。
2、甲、乙双方约定，乙方预约购买本项目内约套商品房和车库个车位，预约商品房购买单价（均价）暂定为元/m2，预约车库车位单价暂定为元/个（成本价）。
该房屋单价为最终固定价。
此房价包含房屋建筑、电梯、给排水、配电、通讯、监控系统、小区景观（相关配套项目以设计为准）、绿化等公共配套设施费用（具体的工程范围及其质量标准内容另行约定）。
此房价不包含业主办理房产证中所涉及的维修基金、契税、产权登记费、测绘费、印花税等费用，不包含房屋的燃气、暖气、有线电视、网络等相关设施的开户安装费用。
甲乙双方协商确定参与团购的每位职工具体楼层、房号的销售价格。
3、乙方在签订本协议后，应根据项目实际及甲方安排，就具体购买事宜组织购房职工与甲方签订《商品房买卖合同》。
第三条房款支付约定
1、在签订本协议后30日内乙方向甲方一次性缴纳诚意金，诚意金缴纳标准为：每户面积200m2以上缴10万元，150m2以上200m2以下缴5万元，150m2以以下缴3万元。
2.甲乙双方共设专门银行账号，确保诚意金用于项目工程建设。
3、甲方取得项目《预售房屋许可证》后30日内，由甲
方和购房者个人签定《商品房买卖合同》，《商品房买卖合同》的内容应与该协议一致，乙方团购房屋的职工向甲方支付所购房屋总价款的30%（含个人缴纳的诚意金），由甲方代为办理银行或住房公积金贷款手续。
4、乙方不办理银行按揭或住房公积金贷款的职工，由乙方组织，按工程进度分次向甲方支付房款。
签定《商品房买卖合同》时向甲方支付所购房屋总价款的30%（含个人缴纳的诚意金）；项目建设至地上第五层，乙方在7个工作日内组织员工向甲方支付总房款的30%（累计总房款的60%）；待项目封顶后，乙方在7个工作日内组织员工向甲方支付总房款的30%（累计总房款的90%）；待项目竣工验收合格后，乙方在7个工作日内组织员工向甲方支付总房款的9%（累计总房款的99%）；待土地使用证手续、房产证手续办理完毕后，乙方向甲方支付剩余的1%（累计总房款的100%）。
5、车位第一次交款时间为签订《商品房买卖合同》时，金额为万元。
待项目具备挑选车位条件时，余款须全部缴清。
第四条房屋验收及验收标准
经甲、乙双方协商一致，房屋竣工后，甲方应组织勘察、设计、施工、监理、质检等单位会同乙方按照设计标准对房屋进行验收，确保房屋质量达到国家规定的合格标准。
双方另行约定的交房标准由双方自行组织验收。