工程变更,设计变更,补偿事件等费用计算标准
建设工程施工合同范本的工程变更与变更费用计算

建设工程施工合同范本的工程变更与变更费用计算一、引言近年来,随着社会的发展和建设工程的增加,建设工程中的工程变更问题愈发凸显。
建设工程施工合同范本的工程变更与变更费用计算成为了一个重要的议题。
本文将以此为主题,探讨工程变更的内容和原则,并提出一种合理的变更费用计算方法。
二、工程变更的概念和内容工程变更是指在建设工程施工过程中,由于各种原因所引起的与原合同内容不一致的变动。
工程变更可以包括但不限于以下几个方面:1. 设计变更:施工过程中发现原设计存在缺陷或不合理之处,需要进行相应的调整和改变;2. 材料变更:施工过程中,由于供应商原因或工程需求变化,需要更换原先计划使用的材料;3. 工期变更:由于各种客观原因,工程的竣工时间需要进行调整;4. 规模变更:工程范围和规模的扩大或缩小,需要对原合同进行修改。
三、工程变更的原则在处理建设工程施工合同范本的工程变更与变更费用计算时,需要遵循以下原则:1. 合同约定原则:工程变更应在合同中进行明确约定,双方约定的变更内容和变更费用计算方法应清晰明确;2. 公平合理原则:工程变更的费用计算应公平合理,综合考虑变更内容和工程实际情况进行合理判断;3. 事先申请原则:承包商在进行工程变更前,应事先向建设单位提出变更申请,并提交相应的变更方案和费用预算;4. 共同协商原则:建设单位和承包商应积极开展沟通,共同商讨工程变更的相关事宜,并在达成共识后进行变更操作;5. 合理争议解决原则:双方在处理工程变更中出现的争议时,应本着合理、公正和互利的态度解决争议,可以通过协商、调解、仲裁等方式达成一致。
四、变更费用的计算方法变更费用的计算是工程变更过程中的重要环节,以下是一种合理的变更费用计算方法:1. 工程量计算法:根据变更前后的工程量差异,按照合同中约定或市场价格,计算变更费用;2. 单价计算法:根据工程变更的具体内容,按照合同中约定或市场价格,计算变更费用;3. 实际成本计算法:根据工程变更发生时的实际成本,在充分考虑各项费用因素的基础上,计算变更费用;4. 特殊条款计算法:根据合同中特殊条款的约定,按照相应的计算方法计算变更费用;5. 评估估价法:由专业评估师评估变更费用,并根据评估结果确定变更费用。
工程变更计价规则

工程变更计价规则全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:工程变更是工程建设过程中常见的情况,由于各种原因造成设计、施工或材料等方面需要进行变更。
而工程变更计价则是对工程变更后的费用进行合理计算和评估的过程,是确保工程进度和质量的重要环节。
为了规范工程变更计价,减少争议和纠纷,各级工程管理部门和相关企业制定了相应的工程变更计价规则。
一、变更计价的基本原则1、合理性原则:工程变更计价应当合理,即应当根据实际变更内容和影响程度进行合理评估,不能过高或过低评价造成浪费或损失。
2、公正性原则:工程变更计价应当公正,即评估过程应当客观公正,不存在利益输送和偏袒现象,确保各方利益得到公平对待。
3、透明性原则:工程变更计价应当具有透明度,即变更计价的依据、计算方法和过程应当公开透明,方便各方监督和寻求帮助。
4、依据性原则:工程变更计价应当依据相关规定和标准进行,避免主观随意性和武断性,确保评估的科学性和规范性。
二、变更计价的主要内容1、变更计价的依据:工程变更计价的依据主要有设计变更说明、施工变更方案、材料变更单据等,评估应当严格按照这些依据进行。
2、变更计价的内容:工程变更计价的内容主要包括增加部分和减少部分,其中增加部分需要综合考虑设计、施工和材料等方面的影响,进行逐项计算,减少部分则需要按照相关规定进行计算折扣。
3、变更计价的方法:工程变更计价的方法主要有定额计价、市场调查计价和费率计价等,根据具体情况选择适宜的计价方法,以确保计价的准确性和公平性。
4、变更计价的程序:工程变更计价的程序主要包括变更申请、变更评估、变更审批和变更支付等环节,各部门和相关人员应当按照规定程序进行操作,避免违规操作导致风险和纠纷。
三、变更计价的问题与对策1、变更计价标准不统一:由于各地区和各企业对工程变更计价标准的理解和执行存在差异,导致计价结果不一致,建议制定相应的统一标准和规定,加强沟通和协调。
2、变更计价过程不透明:有些工程变更计价过程存在隐蔽性和不公开性,导致争议和矛盾,建议加强信息公开和监督,确保计价过程的透明度和公正性。
工程其他设计费取费标准

工程其他设计费取费标准一、前言工程其他设计费取费标准是指在工程项目中,除了主要的设计费用以外,还包括了一些其他设计相关的费用。
这些费用可能涉及到设计变更、设计审查、现场勘察、设计文件整理等方面。
由于工程项目的复杂性,这些其他设计费用往往需要在工程合同中明确规定,以便设计单位和业主对这些费用的支付有明确的约定。
二、其他设计费的范围1. 设计变更费:在工程设计过程中,由于工程实际情况变化或者业主需求的变更,设计单位需要对设计文件进行相应的调整和修改。
这就涉及到了设计变更费用的支付问题,包括重新设计的人工费、材料费等。
2. 设计审查费:在设计文件编制完成之后,往往需要进行相关部门的设计审查,以确保设计文件符合相关规范和标准。
设计单位需要支付相应的设计审查费用。
3. 现场勘察费:对于需要进行现场勘察的工程项目,设计单位可能需要支付现场勘察人员的出差费、食宿费等费用。
4. 设计文件整理费:工程设计文件编制完成后,往往需要对设计文件进行整理和归档,以便后续使用和查阅。
设计单位可能需要支付相关的设计文件整理费用。
三、其他设计费的取费标准1. 设计变更费的取费标准:设计变更费的取费标准应当根据设计变更的具体情况进行确定。
一般情况下,设计变更费用应当包括重新设计的人工费、材料费等成本,并在此基础上增加一定比例的管理费和利润费。
2. 设计审查费的取费标准:设计审查费的取费标准应当按照相关规范和标准进行确定。
一般情况下,设计审查费用应当根据设计文件的复杂程度和审查的工作量进行确定。
3. 现场勘察费的取费标准:现场勘察费的取费标准应当包括出差费、食宿费等费用,并根据具体的出差情况进行确定。
4. 设计文件整理费的取费标准:设计文件整理费的取费标准应当根据设计文件的数量和整理的工作量进行确定。
四、其他设计费的支付程序1. 其他设计费的确认:在确定其他设计费用之前,设计单位和业主应当就其他设计费用的支付问题进行充分的沟通和协商,明确双方的责任和义务。
变更的计价及程序

A7变更的计价及程序1. 变更的计价(1)与合同中工程量清单内项目性质相同、施工环境相同的项目,按合同确定的价格变更工程价款;(2)若性质相类似或施工环境相似的,则以工程量清单内的有关单价为换算基础计算。
即单价清单项目,只是设备标号、砂浆种类、品牌、规格、型号、直径、厚度、高度、重量、产地、种类等发生变化,则按合同内类似单价清单项目作换算处理。
换算时只计算主材价差(价差仅计取税金),即合同换算清单单价=合同类似项目清单单价+主材价差(含主材定额损耗)×(1+税率)。
主材价差=实际使用的主材价格-合同类似项目清单单价中的主材价格。
(3)若上述(1)和(2)条所述的工程量清单中有关单价或换算单价均不适用,则按以下的方法计算:i.按《广东省建筑与装饰工程综合定额(2010年)》、《广东省安装工程综合定额(2010年)》、《广东省市政工程综合定额(2010年)》、《广州市市政工程补充综合定额(2011年)》、《广东省园林工程综合定额(2010)》(以下简称“2010广东省定额”)分专业分别计算人工、材料和机械消耗数量;ii.按当期《广州建设工程造价信息》公布的人工单价×上述第(i)条计算的人工消耗量,得出新单价的人工费;按当期《广州建设工程造价信息》或《广州地区建设工程材料(设备)厂商价格信息》公布的材料最低单价(单价均下调20%后)×上述第(i)条计算的材料消耗量,汇总得出新单价的材料费。
但需扣除定额有的而实际图纸没有的材料,辅材单价按定额包干,不进行价差调整;按当期《广州建设工程造价信息》中公布的机械单价(即按《广东省建设施工机械台班费用定额2010》计算并按规定换算第二类费用的人工单价和燃料动力单价)×上述第(i)条计算的机械消耗量,得出新单价的机械费;若厂商价没有相关价格,按认质认价规定处理,乙方需上报三个品牌,具体详见A6附件。
iii.管理费按2010广东省定额中相应定额子目的一类管理费金额,不作任何调整;iv.将上述第(ii)条计算出的人工费、材料费、机械费,以及上述第(ⅲ)条计算出的管理费,分专业按以下计价程序表计算利润、按系数计算的安全文明施工措施费、规费、税金及提围费,汇总得出新的单价。
设计招标补偿费标准(3篇)

第1篇一、引言为了规范设计招标活动,保障招标人的合法权益,提高设计质量,降低招标成本,促进设计市场的健康发展,根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规,结合我国设计行业实际情况,特制定本设计招标补偿费标准。
二、适用范围本标准适用于各类设计招标项目,包括但不限于建筑工程、市政工程、水利工程、交通工程、环保工程等。
三、补偿费标准1. 招标补偿费的计算方式招标补偿费按照招标项目总投资的一定比例计算,具体比例根据项目性质、规模、复杂程度等因素确定。
2. 招标补偿费比例(1)建筑工程:总投资5000万元以下的项目,补偿费比例为1%;5000万元(含)至1亿元的项目,补偿费比例为1.5%;1亿元(含)以上的项目,补偿费比例为2%。
(2)市政工程:总投资5000万元以下的项目,补偿费比例为1.2%;5000万元(含)至1亿元的项目,补偿费比例为1.5%;1亿元(含)以上的项目,补偿费比例为2%。
(3)水利工程:总投资5000万元以下的项目,补偿费比例为1.3%;5000万元(含)至1亿元的项目,补偿费比例为1.6%;1亿元(含)以上的项目,补偿费比例为2%。
(4)交通工程:总投资5000万元以下的项目,补偿费比例为1.4%;5000万元(含)至1亿元的项目,补偿费比例为1.7%;1亿元(含)以上的项目,补偿费比例为2%。
(5)环保工程:总投资5000万元以下的项目,补偿费比例为1.5%;5000万元(含)至1亿元的项目,补偿费比例为1.8%;1亿元(含)以上的项目,补偿费比例为2%。
3. 招标补偿费的计算公式招标补偿费=招标项目总投资×补偿费比例4. 招标补偿费支付方式招标补偿费应在招标文件中明确支付方式,包括支付比例、支付时间等。
招标补偿费支付比例一般不超过50%,支付时间可在招标文件中约定,但不得迟于中标通知书发出后30个工作日内。
四、其他规定1. 招标补偿费不得用于支付设计费用,设计费用应根据招标文件约定另行支付。
装修中的工程变更和费用调整规定

装修中的工程变更和费用调整规定一、概述在装修过程中,由于各种原因可能导致工程发生变更,这就需要对费用进行相应的调整。
为了确保工程变更和费用调整的公平和合理性,制定了一系列规定和程序来管理。
二、工程变更的认定1.定义工程变更指在装修工程施工过程中,由于设计或施工方面的需要,对原有合同约定的工程范围、工程量、施工方法等产生改变的情况。
2.认定标准工程变更应基于以下情况之一:(1)装修设计变更:包括对原有装修设计方案的调整、改动或修改。
(2)施工方案变更:包括对原有施工方案的调整、改动或修改。
(3)工程量变更:包括原有工程量的增加或减少。
(4)工程质量变更:包括对原有工程质量标准的调整、改动或修改。
三、工程变更的程序1.提出变更申请当需要进行工程变更时,施工方应向建设单位或监理单位提出变更申请,并提交相应的变更设计或方案。
2.变更评估和审核建设单位或监理单位应负责对变更申请进行评估和审核,包括对变更工程的技术可行性、安全性、经济性等进行评估,确保变更的合理性和可行性。
3.确定变更方案经评估和审核后,建设单位或监理单位应与施工方协商确定最终的工程变更方案,包括变更后的工程范围、工程量、施工方法等。
4.签订变更合同完成工程变更方案的确定后,建设单位与施工方应签订变更合同,明确变更的内容、费用调整等相关事项。
四、费用调整的规定1.费用计算基准费用调整应基于以下情况进行计算:(1)实际工程量变化;(2)变更工艺或材料导致的费用变化;(3)工程质量变更导致的费用变化;(4)变更后的工期延长导致的费用变化;(5)其他因素导致的费用变化。
2.费用调整方式费用调整可以采取以下方式进行:(1)按照实际工程量执行单价合同;(2)按照实际发生的费用进行结算;(3)按照约定的变更系数进行费用调整。
3.费用变更的报批程序费用变更的申请应经过以下程序:(1)施工方提出费用变更申请;(2)建设单位或监理单位评估和审核费用变更的合理性;(3)变更方案确定后,建设单位与施工方协商并签订费用变更合同。
工程变更合同价款的确定方法

工程变更合同价款的确定方法是建筑工程管理领域的一个重要方面,用于处理项目执行中发生的设计变更、规范变更或工程量的变化。
正确确定变更合同价款对于确保项目成本控制、避免纠纷具有重要意义。
工程变更合同价款的确定通常遵循以下几种方法:1. 预定单价法:- 这种方法适用于合同中已经预定了变更工程项目的单价。
当工程需要变更时,根据预定的单价和变更后的工程量计算出变更工程的合同价款。
2. 类似项目单价法:- 如果变更的工程项目在原合同中未预定单价,可以参照类似项目的单价来确定。
这要求比较与变更工程性质相似、时间相近的其他项目或工程的合同单价。
3. 实际成本加成法:- 通过计算变更工程实际发生的直接成本(如材料、人工、机械使用费等)并加上合理的管理费用、风险费和利润等间接费用来确定变更合同价款。
这种方法通常适用于变更工程复杂、难以预估的情况。
4. 总价协商法:- 当变更工程的范围和影响较大,或者使用其他方法难以合理确定价款时,发包方和承包方可以通过协商确定一个固定的变更合同总价。
5. 补偿平衡法:- 若变更工作中既有增项也有减项,可以对增减项分别评估,然后进行平衡处理,确保最终的变更合同价款反映了实际的工程量增减情况。
在确定工程变更合同价款时,通常需要遵守合同规定的程序和方法,同时基于充分、合理的资料和信息做出决策。
合理确定变更合同价款有利于合同双方维护合法权益,减少因工程变更引发的争议。
在实际操作中,双方可能需要通过谈判和协商,在满足合同和法律规定基础上,找到既公平又实用的解决方案。
当涉及到工程变更的处理和合同价款的确定,有几个重要的实践考虑和步骤,这有助于保护项目各方的利益并促进项目顺利实施:1. 详细记录和通报变更:- 工程变更通常需要详细记录,包括变更的原因、范围、预期的影响以及预计的成本。
所有这些信息都应该及时且清晰地通报给所有相关方,确保透明度和可追溯性。
2. 评估变更的影响:- 在执行任何成本估算之前,重要的是要对变更可能对项目整体进度、成本以及质量的影响进行全面评估。
7 工程变更、索赔和工程款结算

• 第一节 工程变更及价款的确定
• 一、工程变更及产生原因
• (一)工程变更的内容
• 工程变更包括设计变更和其他变更两大类。其中设计变更 包括工程内容的增加及删减等,其他变更包括施工进度计 划变更、施工条件变更和工程量变更等。
• (二)工程变更的产生原因
• 在工程项目的实施过程中,经常出现来自业主方对项目要 求的修改,设计方由于业主要求的变化或现场施工环境、 施工技术的要求而产生设计变更;也有可能出现由于承包 商原因而导致工程变更。
承担 ④ 施工单位总价值100万元的待安装设备,其他单位临
时停放在现场25万元的汽车损失由建设单位承担。 10万元及2万元的索赔不成立 ⑤ 工期索赔成立 ⑥ 费用索赔成立 • (2)不可抗力发生风险承担的原则是什么
•案例--不可抗力索赔
• (2)不可抗力发生风险承担的原则是什么 ① 工程本身的损失由业主负责 ② 人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应的费用 ③ 施工单位的机械设备损坏及停工损失,有施工单位
• 2.在工程设计变更确定后14天内,设计变更涉及工程价款 调整的,由承包人向发包人提出,经发包人审核同意后调 整合同价款。
• 3.工程设计变更确定后14天内,如承包人未提出变更工程 价款报告,则发包人可根据所掌握的资料决定是否调整合 同价款和调整的具体金额。重大工程变更涉及工程价款变 更报告和确认的时限由发承包双方协商确定。
• 1.网络图分析法是利用进度计划的网络图,分析其关键线 路。如果延误的工作为关键工作,则总延误的时间为批准 顺延的工期;如果延误的工作为非关键工作,当该工作由 于延误超过时差限制而成为关键工作时,可以批准延误时 间与时差的差值作为顺延工期;若该工作延误后仍为非关 键工作,则不存在工期索赔问题。
工程合同外的费用

工程合同外的费用一、费用范本概述在工程项目中,合同外的额外费用通常包括但不限于以下几类:设计变更费、施工调整费、材料价差补偿、人工成本增加、机械使用费、管理费、利润和风险费等。
这些费用的产生往往是由于项目实施过程中出现了不可预见的情况或市场环境的变化。
二、费用计算方法1. 设计变更费:根据变更后的设计图纸和相关技术要求,重新计算工程量并按照合同约定的综合单价进行调整。
2. 施工调整费:因应施工现场实际情况,对施工方案进行调整所产生的额外费用,按照实际发生的费用进行计算。
3. 材料价差补偿:由于市场价格波动导致的材料成本增加,应根据市场价格变化情况和合同约定进行调整。
4. 人工成本增加:因劳动力市场变化导致的人工成本上涨,应按实际增加的成本进行补偿。
5. 机械使用费:因额外使用机械而产生的费用,按照实际使用时间和租赁价格进行计算。
6. 管理费和利润:根据额外费用的增加比例,相应调整管理费和利润。
7. 风险费:对于不可预见的风险所导致的额外费用,应根据风险的性质和影响程度进行合理分摊。
三、费用支付方式合同外的额外费用支付方式应当在双方协商一致的基础上确定。
通常情况下,可以选择以下几种方式:1. 一次性支付:在项目完工或特定节点后,一次性支付所有额外费用。
2. 分期支付:根据工程进度或额外费用产生的时间节点,分批次支付。
3. 随工程款支付:将额外费用纳入每月的工程款支付中,与工程款一同支付。
四、费用审核与确认为确保费用的合理性和透明性,合同外的额外费用应当经过以下程序:1. 提出申请:施工单位应在额外费用产生后及时向甲方提出书面申请,并附上相关证明材料。
2. 审核评估:甲方应对提出的额外费用进行审核,必要时可委托第三方机构进行评估。
3. 双方协商:甲乙双方应就额外费用的真实性、合理性进行充分协商,达成一致意见。
4. 签署补充协议:一旦达成一致,双方应签署补充协议,明确额外费用的金额、支付方式等条款。
五、结语。
建筑工程变更索赔费用分析

建筑工程变更索赔费用分析在建筑工程项目进行中,难免会出现各种变更情况。
这些变更可能是由设计、施工或其他因素引起的。
而随之而来的是变更索赔费用的产生。
本文将对建筑工程变更索赔费用进行深入分析,以便更好地理解和管理这类费用。
1. 变更索赔费用的定义与分类变更索赔费用是指在建筑工程项目进行过程中,由于变更所导致的额外费用。
根据变更的性质和原因,变更索赔费用可以分为以下几类:1.1 设计变更费用:由于设计需求的变更,导致施工工艺、材料或人力的调整,从而产生额外费用。
1.2 施工变更费用:由于施工阶段存在的误差、技术问题或其他因素,需要对原有的方案进行修改,导致额外费用的产生。
1.3 材料变更费用:由于原材料不符合要求、供货商无法提供或其他因素,需要更换或调整材料,进而产生额外费用。
2. 变更索赔费用的计算方法2.1 直接费用计算:直接费用是指直接与变更相关的费用,如人工、材料、设备等。
计算直接费用时,需考虑变更导致的人力调整、材料更换和设备调整等因素。
2.2 间接费用计算:间接费用是指变更所引起的影响,但不直接与变更相关的费用,如项目延期、工期调整等。
这些费用的计算通常需要考虑时间成本和其他因素。
2.3 设计变更费用计算:设计变更费用的计算包括设计方案调整所要进行的额外工作量、设计人员的额外工作时间和其他相关费用。
3. 管理建筑工程变更索赔费用的方法3.1 引入变更管理机制:在项目启动阶段就建立起科学的变更管理机制,明确各方责任,制定变更审批流程和变更索赔费用计算方法。
3.2 建立成本控制体系:在项目实施阶段,建立有效的成本控制体系,及时记录和追踪变更索赔费用的产生和支付情况。
3.3 合理分摊费用:根据变更的原因和责任,合理分摊变更索赔费用。
要充分考虑设计、施工和监理等各方的利益,确保费用的合理性和公正性。
4. 关键因素对变更索赔费用的影响4.1 项目管理能力:项目管理能力的强弱直接关系到变更索赔费用的控制和管理。
工程施工合同索赔金额规定

工程施工合同索赔金额规定为了保障工程施工的顺利进行,避免因各种原因导致的经济损失,乙方同意按照以下规定,对甲方提出的索赔进行合理的调解和处理,确保双方的合作顺利进行。
一、施工索赔的定义1.1 施工索赔是指发生在工程实施过程中,因为合同约定之外的原因,给双方带来的经济损失的申请。
包括但不限于因设计变更、工程变更、材料价格上涨、施工周期延长、增加工程量等原因导致的索赔。
1.2 施工索赔的处理原则是公平、合理、诚信、高效,根据合同约定和实际情况进行协商解决。
二、索赔金额的计算标准2.1 施工索赔金额的计算标准应符合相关法律法规和合同约定,不得违背国家法律法规的规定。
2.2 施工索赔金额的计算应综合考虑因素包括但不限于劳动力成本、材料成本、设备成本、管理费用、利润等,按照相关标准和比例进行计算。
2.3 施工索赔金额的最高限额应不超过合同总金额的20%,超出此金额的索赔需双方全面协商确定。
三、索赔处理流程3.1 甲方应在发现索赔事由后及时向乙方书面提交索赔申请,并提供相关证据和资料。
3.2 乙方应在收到甲方索赔申请后尽快组织相关部门进行审核,确定索赔金额和处理方式,并书面通知甲方。
3.3 双方应在10个工作日内就索赔金额和处理方式达成一致意见,并签订索赔协议。
3.4 如双方无法就索赔金额和处理方式达成一致意见,应协商寻求第三方机构进行调解,如仍无法协商解决,可向有关部门提起诉讼解决。
四、索赔的风险提示4.1 施工索赔属于合同纠纷范畴,双方应在合同签订时对索赔金额和处理方式进行明确约定,以避免后期出现争议。
4.2 如因一方故意拖延或拒绝处理索赔,另一方可向相关部门投诉举报并寻求法律保护。
4.3 双方应在索赔处理过程中保持沟通顺畅,及时协商解决问题,确保施工进度不受影响。
五、其他条款5.1 本规定自双方签订合同之日起生效,如有变更需经双方协商一致后修改。
5.2 本规定未尽事宜,双方可根据实际情况进行协商解决,并签署补充协议。
施工变更与补偿的法律规定与案例分析

施工变更与补偿的法律规定与案例分析施工项目的变更是在实际工程建设过程中可能出现的情况之一。
施工变更可能涉及工程内容、工程进度、工程费用等方面的改动,因此对于变更后的工程费用是否需要补偿,以及补偿的具体方式,法律有一定的规定。
本文将对施工变更与补偿的法律规定进行分析,并通过具体案例加以说明。
一、施工变更的法律规定施工变更指的是在项目实施过程中,根据实际情况对工程内容、进度等方面进行调整或修改。
我国相关法律对施工变更的情况进行了规定,其中包括以下几个方面。
1. 工程合同的约定根据《中华人民共和国合同法》,工程施工合同是双方在确定工程内容、工程价格等方面达成共识的依据。
工程合同一般包括合同文本、设计文件、施工图纸、技术规范等附件。
如果施工变更属于工程合同约定的内容,双方可以根据约定进行协商,达成一致后执行;如果施工变更超出了合同范围,需要重新协商或签订补充协议进行约定。
2. 法律法规的规定根据《中华人民共和国建设工程施工管理条例》,工程施工过程中的变更,应当通过施工单位向建设单位提出并经批准,变更内容和费用应当按照约定进行调整。
如果变更超出了原合同约定,需要重新签订补充协议或者追加合同。
3. 变更指令的要求变更指令是建设单位对施工单位提出的修改工程内容、进度或费用的要求指示书。
依据《建设工程施工管理条例》,对于变更指令,施工单位应当严格按照指令要求完成,并向建设单位提出实施变更的报告,及时调整工程费用。
二、施工变更的补偿规定施工变更意味着施工过程中工程内容、进度等方面的改动,这往往会带来补偿问题。
在我国相关法律法规中,对施工变更的补偿进行了规定,以下是其中的主要内容。
1. 工程变更费用的计算根据《中华人民共和国合同法》的规定,施工变更导致的费用变动应当按照合同约定或者按照当地价格形势进行调整。
对于具体的费用计算,应当根据变更工程的性质、规模、时间紧迫程度等因素进行合理确定。
2. 补偿方式和程序根据《中华人民共和国建设工程施工管理条例》的规定,对于施工变更引起的费用变动,应当及时与建设单位协商并达成一致意见,最终确定变更后的费用;如果双方无法协商一致,可以通过仲裁或诉讼等方式解决争议。
工程施工费用索赔计算规则

工程施工费用索赔计算规则一、概述在工程施工过程中,施工单位和业主之间往往会出现一些纠纷,特别是关于施工费用的支付问题。
如果发生合同纠纷,施工单位有权向业主提出施工费用的索赔。
为了规范施工费用索赔的流程和计算方法,制定具体的规则是非常必要的。
本文将详细介绍工程施工费用索赔的计算规则。
二、索赔范围工程施工费用索赔范围包括但不限于以下几种情况:1. 工程变更:如果在施工过程中,由于业主的原因或其他不可抗力导致工程发生变更,施工单位可以提出索赔。
2. 追加工程:如果在施工过程中,由于技术规范要求或其他原因需要对工程进行追加,施工单位可以提出索赔。
3. 设计变更:如果在施工过程中,由于设计方案的变更需要对工程进行调整,施工单位可以提出索赔。
4. 工期延误:如果在施工过程中,由于业主原因或其他影响导致工程延误,施工单位可以提出索赔。
5. 材料价格上涨:如果在施工过程中,由于市场行情变化导致材料价格上涨,施工单位可以提出索赔。
三、计算规则1. 工程变更费用计算:工程变更费用的计算包括材料费用、工时费用和管理费用。
具体计算公式如下:变更费用 = 材料费用 + 工时费用 + 管理费用其中,材料费用可以根据实际材料价格进行计算,工时费用可以根据施工单位的工时费率和实际工作量进行计算,管理费用可以根据变更项目的复杂程度和管理难度进行计算。
2. 追加工程费用计算:追加工程费用的计算包括材料费用、工时费用和管理费用。
具体计算公式如下:追加费用 = 材料费用 + 工时费用 + 管理费用其中,材料费用可以根据实际材料价格进行计算,工时费用可以根据施工单位的工时费率和实际工作量进行计算,管理费用可以根据追加项目的复杂程度和管理难度进行计算。
3. 设计变更费用计算:设计变更费用的计算包括材料费用、工时费用和管理费用。
具体计算公式如下:设计费用 = 材料费用 + 工时费用 + 管理费用其中,材料费用可以根据实际材料价格进行计算,工时费用可以根据施工单位的工时费率和实际工作量进行计算,管理费用可以根据设计变更的复杂程度和管理难度进行计算。
建设工程施工索赔规定

建设工程施工索赔是指在建设工程施工合同履行过程中,当事人一方由于另一方未履行合同所规定的义务而遭受损失时,向另一方提出赔偿要求的行为。
建设工程施工索赔是工程建设领域中常见的一种经济纠纷,也是项目管理中的一项重要工作。
根据我国相关法律法规和行业惯例,建设工程施工索赔的规定主要包括以下几个方面:1. 索赔的成立条件建设工程施工索赔的成立,应当同时具备以下三个条件:(1)与合同相对照,事件已造成了承包人施工成本的额外支出,或总工期延误;(2)造成费用增加或工期延误的原因,按合同约定不属于承包人应承担的责任,包括行为责任或风险责任;(3)承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。
2. 索赔程序建设工程施工索赔的程序如下:(1)承包人提出索赔申请。
索赔事件发生28天内,向工程师发出索赔意向通知。
发出索赔意向通知后28天内,向工程师提出补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。
(2)工程师审核承包人的索赔申请。
工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于28天内给予答复,或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。
工程师在28天内未予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可。
(3)发包人审批工程师的索赔处理证明。
发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内,由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。
发包人逾期答复的,则视为认可承包人的索赔要求。
(4)承包人接受索赔处理结果的,索赔款项在当期进度款中进行支付;承包人不接受索赔处理结果的,按照争议解决约定处理。
3. 索赔证据建设工程施工索赔的证据主要包括:(1)合同文件:包括合同协议书、中标通知书、投标文件、专用条款、通用条款等;(2)工程图纸、设计变更通知、工程量清单等;(3)施工记录:包括施工日志、施工进度计划、施工组织设计等;(4)现场照片、视频等;(5)其他有关证据。
4. 索赔费用和工期延误建设工程施工索赔的费用和工期延误计算方法如下:(1)费用计算:根据合同约定和实际损失情况,计算承包人因索赔事件而产生的额外费用。
工程安装施工降效补偿费(3篇)

第1篇在工程安装施工过程中,由于各种原因可能导致施工进度减缓、施工质量下降,从而影响工程的整体效益。
为了保障工程顺利进行,维护各方利益,根据《建设工程施工合同》及相关法律法规,特制定本工程安装施工降效补偿费规定。
一、补偿范围1. 由于设计变更、施工图纸错误等原因导致施工进度延误;2. 由于施工方原因(如施工组织不合理、施工工艺不成熟、施工人员素质不高等)导致施工进度延误;3. 由于非施工方原因(如自然灾害、政策调整、交通管制等)导致施工进度延误;4. 由于施工质量问题导致的返工、停工等;5. 其他原因导致的施工降效。
二、补偿标准1. 施工进度延误:根据延误的天数,按照合同约定的日降效补偿标准计算,如合同未约定,则按以下标准执行:- 延误1-10天,按工程合同价的1%进行补偿;- 延误11-20天,按工程合同价的2%进行补偿;- 延误21-30天,按工程合同价的3%进行补偿;- 延误超过30天,按工程合同价的5%进行补偿。
2. 施工质量问题导致的返工、停工:根据返工、停工的工程量和影响的时间,按照合同约定的返工、停工补偿标准计算,如合同未约定,则按以下标准执行:- 返工、停工时间在1天以内的,按工程合同价的0.5%进行补偿;- 返工、停工时间在1-3天的,按工程合同价的1%进行补偿;- 返工、停工时间在3-5天的,按工程合同价的1.5%进行补偿;- 返工、停工时间超过5天的,按工程合同价的2%进行补偿。
3. 其他原因导致的施工降效:根据实际情况,由双方协商确定补偿标准。
三、补偿程序1. 施工方在发现施工降效情况后,应及时向业主方报告,并提交相关证明材料;2. 业主方在收到报告和证明材料后,应组织相关部门进行调查核实;3. 经核实后,双方协商确定补偿金额,并签订补偿协议;4. 施工方按照补偿协议进行补偿。
四、其他规定1. 本规定未尽事宜,按照《建设工程施工合同》及相关法律法规执行;2. 本规定自发布之日起实施,如与相关政策法规冲突,以政策法规为准。
2020最新国家工程设计收费标准

2020最新国家工程设计收费标准一、前言近年来,我国工程建设领域蓬勃发展,工程设计水平不断提升。
为了规范工程设计市场秩序,保护设计单位和设计人员权益,国家工程设计收费标准也随之调整。
本文将介绍2020年最新国家工程设计收费标准的相关内容。
二、费用计算基础1. 人工费根据设计师级别和设计部门规模,工程设计人员人工费的计算可采用以下公式:人工费 = 设计人员平均工资 ×设计人员的技能系数 ×计件工作量2. 设备费工程设计所需要的计算机、软件等设备费用,按照实际购置或租用费用计算。
3. 材料费工程设计所需的各类纸张、绘图仪、墨水、打印耗材等材料费用,按照实际使用量计算。
4. 差旅费工程设计过程中,设计人员可能需要进行出差,差旅费根据出差地点、天数和出差人员等因素计算。
5. 其他费用包括办公室租金、通信费、水电费等与工程设计直接相关的费用。
三、收费标准1. 结算方式工程设计收费可以采用计件费、定额费或比例费的结算方式。
具体选择哪种方式,需要根据项目的性质和规模进行确定。
2. 计费依据工程设计收费的计费依据主要包括设计任务书、设计方案、施工图纸、设计变更等相关文件。
设计单位应按照规定提交相关文件,并在设计合同中明确计费依据。
3. 执行标准根据工程设计的不同阶段和不同类型,执行标准也有所区别。
一般来说,工程设计收费标准按照平方米、立方米、公里等工程量单位进行计算,并结合项目的复杂性、设计技术含量等因素确定具体收费数额。
四、收费依据1. 工程类型不同类型的工程,其设计收费标准也有所不同。
例如,建筑工程、交通工程、水利工程等各自有独立的收费标准。
2. 工程规模工程设计收费还与工程规模大小有关。
一般而言,大型工程设计相对复杂,设计师需要投入更多的时间和精力,因此收费标准较高。
3. 设计阶段工程设计通常分为前期咨询阶段、初步设计阶段、施工设计阶段等不同阶段。
每个阶段的设计收费标准也有所不同。
五、补偿机制如果设计单位在设计过程中发现工程条件和方案存在重大变化,导致设计难度增加,设计单位有权要求增加设计补偿费。
施工的工程变更费用计算

施工的工程变更费用计算工程变更是指在施工过程中由于各种原因所引起的合同动因外的设计变更、施工变更、技术变更和范围变更等情况。
工程变更的发生可能会导致项目成本的增加或减少,因此对变更后的费用进行合理计算十分重要。
本文将介绍工程变更费用计算的基本原则和方法。
一、工程变更费用计算的基本原则在进行工程变更费用计算时,需要遵循以下基本原则:1. 变更责任原则:即变更责任由引发变更的一方承担,变更责任一般分为发包人责任和承包人责任。
2. 成本收入原则:即变更费用应包括直接变更费用和间接变更费用,同时应考虑到变更后可能产生的成本收入。
3. 合理价值评估原则:即变更费用应根据变更工作的实际价值进行评估,避免出现过高或过低的费用计算。
4. 确定计价依据原则:即变更费用计算应基于合同约定的计价依据进行,避免产生争议和误解。
二、工程变更费用计算的方法工程变更费用计算通常采用单价计算法或总价计算法,具体选择哪种方法取决于工程变更的性质和情况。
1. 单价计算法单价计算法是按照单位工程量的变更进行费用计算的方法,适用于工程变更较多的情况。
具体步骤如下:(1)确定变更工作的工程量和计量单位;(2)根据合同约定或施工图纸,确定变更工作的计价依据和单价;(3)计算变更工作的费用,即费用 = 工程量 ×单价;(4)考虑到间接变更费用和成本收入,进行综合计算;(5)最终得出变更费用的计算结果。
2. 总价计算法总价计算法是按照整个工程项目的变更进行费用计算的方法,适用于工程变更较少的情况。
具体步骤如下:(1)根据合同约定或施工图纸,确定原工程总价;(2)根据变更工作的实际情况,进行调整和修正;(3)计算变更工作的费用,即变更费用 = 变更后工程总价 - 原工程总价;(4)考虑到间接变更费用和成本收入,进行综合计算;(5)最终得出变更费用的计算结果。
三、工程变更费用计算的注意事项在进行工程变更费用计算时,需要注意以下几个关键点:1. 准确记录变更工作的相关信息,包括变更原因、变更前后的工程量和计量单位等;2. 对于成本收入的计算,应综合考虑工程变更后可能带来的经济效益;3. 变更费用的计算结果应明确、合理、可靠,避免产生误解和争议;4. 计算过程中应考虑现行的工程造价管理规定和标准,以确保计算结果的合法性和准确性;5. 如遇到复杂的工程变更情况,可以寻求专业咨询机构的帮助,以确保计算结果的科学性和可靠性。
工程施工合同补偿

工程施工合同补偿是指在合同执行过程中,由于各种原因导致合同一方或双方遭受损失,根据合同条款或法律规定,另一方应当给予一定的经济补偿。
本文将从工程施工合同补偿的类型、原因、条件和计算方法等方面进行探讨。
一、工程施工合同补偿类型1. 工期延误补偿:由于施工方原因导致工程进度延误,按照合同约定或法律规定,施工方应向业主支付工期延误补偿。
2. 质量问题补偿:由于施工方原因导致工程质量不符合合同约定或国家标准,施工方应向业主支付质量问题补偿。
3. 成本增加补偿:由于不可抗力或其他客观原因导致工程成本增加,双方可协商确定补偿方式。
4. 合同解除补偿:由于合同一方违约导致合同解除,违约方应向守约方支付合同解除补偿。
5. 损失赔偿补偿:由于施工方原因导致业主或其他方遭受损失,施工方应向损失方支付损失赔偿补偿。
二、工程施工合同补偿原因1. 施工方原因:如施工管理不善、施工方案不当、施工人员素质不高等,导致工期延误、质量问题等。
2. 不可抗力:如自然灾害、社会事件等无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。
3. 业主原因:如变更设计、提供资料不准确、延迟支付工程款等。
4. 第三方原因:如设计单位、监理单位、材料供应商等导致的工程问题。
三、工程施工合同补偿条件1. 合同约定:合同中应当明确约定补偿条款,包括补偿类型、条件、计算方法等。
2. 实际损失:遭受损失的一方应当提供证据证明损失的具体数额。
3. 因果关系:损失的发生与补偿原因之间存在因果关系。
4. 履行合同:双方应当履行合同约定的义务,否则可能影响补偿的支付。
四、工程施工合同补偿计算方法1. 工期延误补偿:按照合同约定或法律规定,根据延误天数和工程总价款计算。
2. 质量问题补偿:根据修复费用或重新施工费用计算。
3. 成本增加补偿:根据实际增加的成本金额计算。
4. 合同解除补偿:根据合同约定或法律规定,根据解除时的工程总价款计算。
5. 损失赔偿补偿:根据实际损失金额计算。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
工程变更,设计变更,补偿事件等费用计算标准
所有工程变更、设计变更、补偿事件等程序和单价计算,以世行的采购原则和合同条件为准。
而具体的单价计算程序如下:
1.对于涉及变更、补偿事件等工程量的细目,若此工程量的细目,与合同工程量清单
中的细目一致,则此工程量细目的费用,根据NCB41条的规定,将以合同工程量清单的单价计算。
2.若此变更、补偿事件工程量细目,与合同工程量清单中的细目不一致,但却可相
比,项目监理将根据NCB41条的规定,要求承包商以合同工程量清单中可相比的细目的单价分析来确定单价。
3.若此变更,索赔工程量的细目,与合同工程量清单中的细目不一致并且无可相比
的,则此工程量细目的费用,可按以下三个原则执行:
-最新山东省建设工程造价管理总站造价手册来进行单价分析,所计算出的单价扣除下浮金额来确定最终单价。
-变更前后细目的市场价或讯息价差价来确定其变更的差额。
-变更中的主材费用,以三家以上市场询价的方式来确定其单价,承包人必须提供发票和帐单或收据。
此单价引起的变更费用,由合同中的暂定金额(不可遇见费)来支付。
如果由于此变更单价无竞争性,而无法得到世行的批准,则此变更费用将由业主的配套资金来支付。
以上所列单价确定程序,若与世行的采购原则或审核不符之处,则以世行的采购原则或审核为准。