施工合同练习题
建设工程合同练习题
建设工程合同练习题一、选择题1. 下列哪项不属于建设工程合同的基本内容？A. 工程范围. 工程质量C. 工程保险D. 工程价款2. 在建设工程合同中，关于工期的规定通常包括哪些内容？A. 开工日期. 竣工日期C. 延期处理D. 所有以上3. 若发包人未按合同约定支付工程款，承包人可以采取的措施不包括：A. 停止施工. 解除合同C. 要求支付违约金D. 强制拆除已建部分二、判断题1. 建设工程合同中的质量保证期限，是指工程交付使用后，承包人对工程质量承担责任的时间限制。
（对/错）2. 发包人有权随时变更工程设计，且不需要承担任何责任。
（对/错）3. 如果双方在合同中没有明确约定工程价款的支付方式和时间，那么承包人可以随时要求发包人支付工程款。
（对/错）三、简答题1. 请简述建设工程合同中常见的风险分担原则。
2. 建设工程合同中，如何处理因不可抗力导致的工程损失？3. 承包人在施工过程中发现设计图纸存在明显错误，应该如何处理？四、案例分析题某建筑工程项目，发包人与承包人签订了建设工程合同。
合同约定工程总价款为1000万元，工期为一年。
在施工过程中，由于连续降雨导致工程延期两个月。
承包人要求延长工期并增加相应的工程款。
发包人认为延期是由于承包人管理不善造成的，不同意延长工期和增加工程款。
双方发生争议，诉至法院。
请问：1. 根据本案情况，法院应如何判断工期延误的责任？2. 如果法院判定延期是因不可抗力造成的，那么合同的工期和工程款应如何调整？。
[工程类试卷]施工合同纠纷的处理和防范措施练习试卷1及答案与解析
![[工程类试卷]施工合同纠纷的处理和防范措施练习试卷1及答案与解析](https://img.taocdn.com/s3/m/daf19a43fbd6195f312b3169a45177232f60e436.png)
施工合同纠纷的处理和防范措施练习试卷1及答案与解析一、单项选择题共60题, 每题1分。
每题的备选项中只有一个最符合题意。
1 下列建设工程纠纷处理的几种形式中,以国家强制力为基础的形式是( )。
（A）和解（B）调解（C）仲裁（D）诉讼2 下列建设工程纠纷处理的几种形式中,无需第三方介入的形式是( )。
（A）和解（B）调解（C）仲裁（D）诉讼3 现有A.B两公司因合同纠纷向某仲裁委员会申请仲裁,裁决作出后,双方都不满意,在此情况下,下列表述中正确的是( )。
（A）仲裁裁决发生法律效力（B）乙公司可以就该纠纷向人民法院起诉（C）甲公司或乙公司可以要求人民法院通过审判程序对仲裁裁决进行审查（D）甲公司可以就同一纠纷再申请仲裁4 当事人提起上诉的,第二审人民法院对上诉请求应当着重审查( )。
（A）有关事实和适用法律（B）证据的可靠性（C）鉴定结论的真伪（D）判决的适度性5 施工中费用索赔出现的原因是( )。
（A）只限定事件引起的补偿（B）只限定因当事人违约而提出的赔偿（C）不包括因第三者过错造成的损失的补偿或赔偿（D）非自身的原因,且造成了实际损失,应由对方承担责任的补偿或赔偿6 在工程建设常见的各类纠纷中,因“挂靠”问题而产生的纠纷属于:( )。
（A）主体纠纷（B）工程款纠纷（C）工程质量纠纷（D）以上答案都不对7 下列建设工程纠纷处理的几种形式中,两者之间相互排斥的是( )。
（A）和解与调解（B）调解与仲裁（C）仲裁与诉讼（D）诉讼与和解8 和解与调解作为解决建设工程纠纷的重要形式,两者之间最主要的区别是( )。
（A）解决纠纷是否经济、及时（B）是否有利于维护纠纷双方的合作关系（C）是否需要第三方的介入（D）达成的最终协议是否具有强制执行的效力9 甲、乙两公司因合同纠纷向某地仲裁委员会申请仲裁,仲裁机关根据事实依法作出裁决,但甲公司对裁决表示不服,其能够作出的选择是( )。
（A）既不能上诉,也不能另行起诉,仲裁裁决发生法律效力（B）可以在15日内向人民法院起诉,但不能向上级仲裁机关上诉（C）可以在15日内向上级仲裁机关上诉,但不能向人民法院起诉（D）可以向原仲裁机关或其上级仲裁机关申请复议~次10 仲裁委员会在收到仲裁申请书后,作出受理与否答复的期限是( )日。
合同管理习题第三章 建设工程施工合同示范文本
第三章建设工程施工合同示范文本一、单项选择题（每题的备选项中，只有 个最符合题意）．依据施工合同示范文本规定，因承包人的原因不能按期开工， 后推迟开工日期。
．需承包人书面通知工程师 ．应经建设行政主管部门批准 ．应经工程师批准 ．需承包人书面通知发包人．施工中需要使用专利技术及特殊工艺时，按照施工合同示范文本的规定，如果是（ 。
．发包人要求使用，由发包人办理相应手续，发包人承担相应费用．发包人要求使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用．承包人提出使用，由发包人办理相应手续，承包人承担相应费用．承包人提出使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用．施工过程中因承包人原因导致工程实际进度滞后于计划进度，承包人按工程师要求采取赶工措施后仍未按合同规定的工期完成施工任务，则此延误的责任应由 承担。
．工程师 ．承包人 ．工程师和承包人．发包人．依据施工合同示范文本规定，投料试车工作应在工程竣工 。
．验收后由发包人负责 ．验收前由发包人负责．验收后由工程师负责 ．验收前由工程师负责．由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要求进行了重新采购，最后达到了标准要求。
处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是 。
．费用由发包人承担，工期给予顺延 ．费用由承包人承担，工期不予顺延 ．费用由发包人承担，工期不予顺延 ．费用由承包人承担，工期给予顺延 ．按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括 。
．协调处理施工现场周围地下管线保护工作．按工程需要提供非夜间施工使用的照明．办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续．组织设计交底．按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按 顺序解释。
．施工合同协议书、工程量清单、中标通知书．中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议．合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单．施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书．在签订施工合同时，要同时约定保修条款。
[工程类试卷]建设工程施工合同管理练习试卷7及答案与解析
![[工程类试卷]建设工程施工合同管理练习试卷7及答案与解析](https://img.taocdn.com/s3/m/1f4c7f003169a4517723a33b.png)
建设工程施工合同管理练习试卷7及答案与解析一、单项选择题共50题，每题1分。
每题的备选项中只有一个最符合题意。
1 当( )时,总承包商可提出终止合同。
（A）出现恶劣的天气（B）发生严重的工伤事故（C）业主严重拖欠承包商应得的工程款（D）承包商与工程师关系紧张2 下列行为中,( )不符合暂停施工的规定。
（A）工程师在确定有必要时,可要求乙方暂停施工（B）工程师未能在规定时间内提出处理意见,乙方可自行复工（C）乙方交送复工要求后,可自行复工（D）施工过程中发现有价值的文物,乙方应暂停施工3 发包人按照合同约定采购的门窗,现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点,单方与供货人检验接收后,口头指令承包人的仓库保管员负责保管,施工使用时发现部分门窗损坏,则应由( )。
（A）发包人承担损失责任（B）保管员负责赔偿损失（C）承包人负责赔偿损失（D）发包人和承包人各承担损失的50%4 发包人供应的材料设备使用前,由( )负责检验,费用由( )负责。
（A）工程师,承包人（B）发包人,承包人（C）工程师,发包人（D）承包人,发包人5 承包人采购的材料设备与设计要求或者标准要求不符时,工程师可以拒绝验收,由( )重新采购符合要求的产品。
（A）工程师（B）发包人（C）承包人（D）分包人6 承包人采购的材料设备到货,工程师不能按时到场验收,事后发现不符合设计要求时,( )。
（A）承包人承担发生的费用,工期顺延（B）发包人承担发生的费用,工期顺延（C）发包人承担发生的费用,工期不予顺延（D）承包人承担发生的费用,工期不予顺延7 下列事件中,由于( )导致的损失不属于不可抗力范畴。
（A）地震（B）洪水（C）施工爆破作业（D）现场毗邻建筑物的火灾8 ( )属于不可抗力事件。
（A）战争、动乱（B）乙方责任造成的爆炸（C）正常的阴雨天气（D）雨天积水9 在工程施工过程中,由于不可抗力事件的发生导致的费用中,( )需要由承包人承担。
[工程类试卷]建设工程施工合同管理练习试卷4及答案与解析
![[工程类试卷]建设工程施工合同管理练习试卷4及答案与解析](https://img.taocdn.com/s3/m/8c989ef933d4b14e8524683e.png)
建设工程施工合同管理练习试卷4及答案与解析一、单项选择题共50题，每题1分。
每题的备选项中只有一个最符合题意。
1 下列行为中不符合暂停施工规定的是( )。
（A）工程师在确有必要时,应以书面形式下达停工指令（B）工程师应在提出暂停施工要求后48小时内提出书面处理意见（C）承包人实施工程师处理意见,提出复工要求后可复工（D）工程师应在承包人提出复工要求后48小时内给予答复2 在施工过程中,工程师发现曾检验合格的工程部位仍存在施工质量问题,则修复该部位工程质量缺陷时应由( )。
（A）发包人承担费用和工期损失（B）承包人承担费用和工期损失（C）承包人承担费用,工期给予顺延（D）发包人承担费用,工期给予顺延3 依据施工合同示范文本的规定,某设备安装工程试车时发现,由于设计原因试车达不到验收要求,则应由( )。
（A）发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款,工期相应顺延（B）承包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用,工期相应顺延（C）设计人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用,工期不予顺延（D）设计人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用,工期相应顺延4 施工中承包人要求使用特殊工艺,经工程师认可后实施,应由( )。
（A）发包人办理申报手续,发包人承担相关费用（B）发包人办理申报手续,承包人承担相关费用（C）承包人办理申报手续,承包人承担相关费用（D）承担人办理申报手续,发包人承担相关费用5 施工合同示范文本规定,因发包人原因不能按协议书约定的开工日期开工,( )后推迟开工日期。
（A）承包人以书面形式通知工程师（B）发包人以书面形式通知承包人（C）工程师以书面形式通知承包人（D）工程师征得承包人同意6 施工合同示范文本规定,工程竣工验收时,验收委员会提出了修改意见,承包人修复后达到验收要求的,其竣工日期为( )。
（A）送达竣工验收报告日（B）修改后提请发包人验收日（C）修改后验收合格日（D）办理竣工移交手续日7 施工合同示范文本规定,工程实际进度与计划进度不符时,承包人按工程师的要求提出改进措施,经工程师认可后执行,事后发现改进措施有缺陷,应由( )承担责任。
施工合同计价方式练习题
施工合同计价方式一、单项选择题1、对于单价合同计价方式，确定结算工程款的依据是（）。
A、实际工程量和实际单价B、合同工程量和合同单价C、实际工程量和合同单价D、合同工程量和实际单价2、某土方工程采用单价合同方式，土方单价为50元/m3。
清单工程量为6000m3，现场实际完成并经监理工程师确认的工程量为5000m3，则结算工程款应为（）万元。
A、25B、20C、30D、353、某已标价工程量清单中钢筋混凝土工程的工程量是1000m3，综合单价是600元/m3，该分部工程招标控制价为70万元。
实际施工完成合格工程量为1500m3。
则固定单价合同下钢筋混凝土工程价款为（）万元。
A、60.0B、90.0C、65.0D、70.04、在固定总价合同形式下，承包人一般应承担的风险是（）。
A、设计风险和技术风险B、工程变更的风险，不包括工程量和不可预见风险C、价格风险和工作量风险D、不可预见风险费的风险，不包括价格的风险5、对于固定总价合同的计价方式，承包商为了降低自己在工程量和价格上承担的风险，通常会在合同报价中报较高的（）。
A、措施费B、不可预见风险费C、单价D、管理费6、在固定总价合同模式下，承包人承担的风险是（）。
A、全部价格的风险，不包括工作量的风险B、全部工作量和价格的风险C、全部工作量的风险，不包括价格的风险D、工程变更的风险，不包括工程量和价格的风险7、下列选项中，关于总价合同对业主的说法错误的是（）。
A、设计花费时间长B、设计花费时间短C、开工时间较晚D、开工后的变更容易带来索赔8、下列关于成本加酬金合同的含义说法错误的是（）。
A、与固定总价合同正好相反B、签订合同时，工程实际成本往往不能确定C、对业主的投资控制很不利D、应尽量多采用这种合同9、下列合计价方式中，对承包商来说风险最小的是（）。
A、单价合同B、成本加酬金合同C、固定总价合同D、变动总价合同10、某工程由于图纸、规范等准备不充分，招标方仅能制定一个估算指标，则在招标时宜采用成本加酬金合同形式中的（）。
工程合同管理：建设工程施工合同管理习题与答案
一、单选题1、施工合同示范文本规定，（）造成竣工日期的延误，致使工程不能按合同工期竣工，承包商必须承担违约责任。
A.经业主代表或总监理工程师确认工程量变化B.经总监理工程师确认，业主批准的工程设计变更C.承包商遇到了合同专用条款约定的等级以上的大风D.分包商负责完成的工程质量不合格正确答案：D2、下列说法不正确的是( )A.程师为了探查地基覆盖层情况，可以要求承包商进行地质钻探或挖探坑B.为了确保工程质量，工程师有权要求对承包商采购的材料进行额外的物理、化学、金相等试验C.缺陷责任期内，只要不属于承包商使用有缺陷材料或设备、施工工艺不合格，调查费用应由业主承担D.在缺陷责任期内．承包商对移交工程承担照管责任正确答案：D3、某工程部位未经监理工程师质量认可，承包商自行隐蔽，监理工程师要求剥露检验，检验后发现工程质量达不到合同要求，则剥露、重新隐蔽费用和工期处理为（）A.费用和工期损失由业主承担B.费用由承包商承担，业主给予工期顺延C.费用由业主承担，工期不予顺延D.费用和工期损失由承包商承担正确答案：D4、.施工合同文本规定，施工中遇到有价值的地下文物后，承包商应立即停止施工并采取有效保护措施，对打乱施工计划的后果责任是（）A.承包商承担保护费用，工期不予顺延B.业主承担保护措施费用，工期不予顺延C.业主承担保护措施费用，工期予以顺延D.承包商承担保护费用，工期予以顺延正确答案：C5、施工合同中， _________ 不是业主应承担的义务。
A.提供真实的地质和地下水文资料B.组织设计单位图纸会审并进行设计交底C.获得进入施工现场通行道路的使用权D.建立施工现场的安全保护设施正确答案：D6、施工合同示范文本规定，（）造成竣工日期的延误，致使工程不能按合同工期竣工，承包商必须承担违约责任。
A.经工程师确认工程量变化B.经工程师确认，业主批准的工程设计变更C.分包商负责完成的工程质量不合格D.承包商遇到了合同专用条款约定的等级以上的大雨正确答案：C7、以包工包料方式承包的施工合同，施工企业的项目经理在建筑材料采购合同履行中有过错而出现违约。
工程合同管理练习题
工程合同管理练习题一、单选题1、质量事前控制包括（）。
A、开工报告审核B、施工安装工艺过程C、施工过程中设计及图纸审查D、中间产品质量控制2、业主供应的材料和设备，施工单位要负责（）。
A、购买B、运输C、付款D、验收3、索赔是指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出（）的要求。
A、费用和（或）利润的补偿B、工期顺延和（或）利润的补偿C、经济补偿和（或）工期顺延D、经济补偿和（或）利润补偿4、索赔意向通知应该在索赔事件发生后（）天发出。
A、7B、14C、28D、305、建立安全例会制度，（）组织全员进行一次安全生产例会。
A、每天B、每周C、每旬D、每月6、下列选项中，最普遍的证据是（）。
A、书证B、物证C、电子数据D、当事人陈述7、索赔成败的关键因素之一是（）。
A、反索赔B、索赔的证据C、索赔的技巧D、索赔的及时性8、下列属于技术控制的是（）。
A、以技术为先导，加强施工工艺管理B、配备具有相应资格证书和足够工程测量经验的测量工程师或测量员C、材料的使用情况应做好记录D、根据工程所需配齐所有计量器具9、下列关于索赔描述正确的是（）。
A、索赔是双向的B、索赔可以是承包人向发包人发起索赔C、索赔只能是承包人向发包人索赔D、索赔可以是发包人向承包人索赔10、下列（）不属于实施策划的主要任务。
A、项目目标的分析和再论证B、项目实施的组织策划C、项目实施的管理策划D、项目实施的资源策划11、下列属于强制性保险的是（）。
A、建筑工程一切险B、安装工程一切险C、农民工工伤保险D、施工人员意外伤害险12、因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由_____承担。
A、发包人B、承包人C、发包人和承包人D、监理人13、发包人在收到承包人的变更报价书后的（）天内，商定或确定变更价格，否则视为该报价书已被确认。
A、7B、14C、28D、3014、下列属于组织保障措施中的四级计划的是（）。
工程合同习题答案
工程合同习题答案【习题一】某建筑工程项目，甲方与乙方签订了施工合同。
合同约定，乙方应按照国家相关标准和规范完成施工任务，并在约定的时间内交付使用。
请问，如果乙方未能按时交付工程，应承担哪些责任？答案：如果乙方未能按时交付工程，根据民法典的相关规定，乙方应承担违约责任。
具体责任可能包括但不限于：支付违约金、赔偿甲方因延期交付造成的损失、承担由此产生的额外成本等。
如果延期交付给甲方造成了严重后果，甲方还有权要求解除合同并要求乙方赔偿因此造成的全部损失。
【习题二】在工程施工过程中，由于甲方提供的材料不符合质量要求，导致乙方无法按期完成施工任务。
乙方应当如何处理？答案：在这种情况下，乙方首先应及时向甲方通报情况，并提出书面索赔。
乙方应在合理时间内提供证明材料，说明甲方材料不符合质量要求的情况及其对工程进度的影响。
乙方有权要求甲方承担由此增加的成本和延误工期的损失。
如果甲方不同意乙方的索赔要求，双方可以通过协商解决；协商不成时，可以依据合同约定的争议解决方式进行处理，如提交仲裁或诉诸法院。
【习题三】假设在工程施工过程中，发生了不可抗力事件，导致工程无法按期完成。
请问，这种情况下，乙方是否可以免除责任？答案：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。
如果在工程施工过程中发生了不可抗力事件，导致工程无法按期完成，乙方可以根据《中华人民共和国民法典》的规定，部分或全部免除责任。
但是，乙方必须在事件发生后及时通知甲方，并采取措施减少损失。
如果乙方未能及时通知或未采取合理措施减少损失，乙方仍应对扩大的损失承担责任。
【习题四】甲方与乙方签订的工程合同中约定了质保期为两年。
在质保期内，甲方发现工程质量存在问题，应如何维护自己的权益？答案：在质保期内，如果甲方发现工程质量存在问题，应及时书面通知乙方，并要求乙方在合理期限内进行修复或更换。
乙方有义务根据合同约定进行无偿修复或更换，以确保工程质量符合合同约定的标准。
土木工程施工合同考题答案
土木工程施工合同考题答案
我们需要了解土木工程施工合同的基本框架。
一个标准的施工合同通常包括合同双方信息、工程概况、合同金额、工期要求、质量标准、变更与索赔条款、违约责任以及争议解决机
制等关键部分。
我们通过一道考题来具体分析：
【考题】
某建筑公司与甲方签订了一份土木工程施工合同，合同约定了以下内容：工程总造价为500万元，工期为240天，工程质量必须达到国家相关标准。
在施工过程中，由于地质条件异常，导致工程无法按期完成。
请问，建筑公司是否应承担违约责任？如果需要，应当
如何计算赔偿金额？
【答案范本】
根据合同约定，建筑公司有义务保证工程按期完成。
由于地质条件的不可预见性，这种情
况通常被视为不可抗力。
在不可抗力的情况下，建筑公司不应承担违约责任，但应及时通
知甲方，并采取合理措施减少损失。
如果甲方认为建筑公司未能及时采取措施或者存在其他违约行为，甲方可以要求建筑公司
承担相应的违约责任。
赔偿金额的计算应当基于实际损失，包括但不限于延误工期导致的
额外成本、逾期交付对甲方造成的直接经济损失等。
在实际情况下，双方应根据合同中的变更与索赔条款进行协商，确定是否属于不可抗力以
及是否应当给予工期顺延或经济补偿。
如果双方无法达成一致，可以依据合同中的争议解
决机制，通过仲裁或诉讼等方式解决。
通过上述答案范本的分析，我们可以看到，处理施工合同中的问题需要综合考虑合同条款、实际情况以及相关法律法规。
在考试或实际工作中，正确理解并运用这些知识，对于保护
自身权益和促进工程项目的顺利进行至关重要。
建设工程合同法练习题
建设工程合同法练习题一、单项选择题（每题2分，共20分）1.关于建设工程合同的订立，下列说法正确的是？A. 口头形式也可以订立建设工程合同B. 建设工程合同必须采用书面形式C. 建设工程合同可以采用电子形式D. 建设工程合同必须经过公证才能生效2.在建设工程合同中，发包人的主要义务是？A. 支付合同价款B. 提供设计图纸C. 负责施工现场的安全D. 按时提供施工场地3.下列哪种情况不属于建设工程合同纠纷？A. 工程质量争议B. 工程进度争议C. 工程价款争议D. 施工方法争议4.在建设工程合同履行过程中，承包人未按照合同约定完成工程，应当承担的责任是？A. 继续履行合同B. 支付违约金C. 承担损害赔偿责任D. 以上都对5.根据《建设工程合同法》，建设工程合同的解除条件是？A. 合同当事人协商一致B. 因不可抗力导致合同无法履行C. 合同当事人一方严重违约D. 以上都对6.在建设工程合同中，工程师的职责是？A. 负责施工过程中的技术指导B. 负责施工现场的管理C. 负责工程质量的验收D. 负责工程进度款的支付7.下列哪种情况不属于建设工程合同的法定解除？A. 承包人未按照合同约定完成工程B. 发包人未按照合同约定支付价款C. 因不可抗力导致合同无法履行D. 合同当事人一方严重违约8.在建设工程合同中，竣工验收合格的工程，承包人应当？A. 交付发包人B. 支付合同价款C. 承担保修责任D. 以上都对9.根据《建设工程合同法》，建设工程合同的诉讼时效是？A. 3年B. 5年C. 10年D. 20年10.在建设工程合同中，违约责任的原则是？A. 赔偿实际损失B. 支付违约金C. 承担损害赔偿责任D. 以上都对二、多项选择题（每题3分，共30分）1.在建设工程合同中，发包人的主要义务包括？A. 支付合同价款B. 提供设计图纸C. 负责施工现场的安全D. 按时提供施工场地E. 负责工程质量的验收2.建设工程合同纠纷的主要类型包括？A. 工程质量争议B. 工程进度争议C. 工程价款争议D. 施工方法争议E. 合同当事人一方严重违约3.建设工程合同的法定解除条件包括？A. 承包人未按照合同约定完成工程B. 发包人未按照合同约定支付价款C. 因不可抗力导致合同无法履行D. 合同当事人一方严重违约E. 工程师未按照合同约定提供技术指导4.建设工程合同中，工程师的职责包括？A. 负责施工过程中的技术指导B. 负责施工现场的管理C. 负责工程质量的验收D. 负责工程进度款的支付E. 协调发包人与承包人之间的关系5.建设工程合同的违约责任包括？A. 赔偿实际损失B. 支付违约金C. 承担损害赔偿责任D. 继续履行合同E. 合同当事人一方严重违约三、案例分析题（每题10分，共20分）1.甲公司与乙公司签订了一份建设工程合同，约定乙公司负责施工，甲公司负责支付工程价款。
工程合同有关试题
工程合同有关试题1. 问：工程合同的主要类型有哪些？请列举至少三种。
答：工程合同的主要类型包括但不限于：施工总承包合同、专业分包合同、劳务分包合同、设备租赁合同、材料供应合同等。
2. 问：在工程合同中，通常哪些内容被视为关键条款？答：工程合同中的关键条款通常包括：合同双方的责任与义务、工程的范围与标准、工期要求、合同价格与支付方式、变更与索赔处理、违约责任、争议解决机制等。
3. 问：如果工程项目发生变更，合同双方应如何协商处理？答：一旦工程项目发生变更，合同双方应及时召开会议，明确变更的内容和影响。
然后根据合同约定的变更程序和条件，协商确定变更后的工程量、工期和费用。
变更协议应作为原合同的补充，由双方签字确认后生效。
4. 问：如何处理工程合同中的违约行为？答：工程合同中的违约行为应根据合同中约定的违约责任条款进行处理。
通常情况下，违约方需承担违约金或赔偿损失。
如果违约行为严重影响工程的正常进行，非违约方有权要求解除合同，并要求违约方承担相应的法律责任。
5. 问：合同争议的解决途径有哪些？答：合同争议的解决途径主要有：协商解决、调解、仲裁或诉讼。
合同双方应首先尝试通过友好协商解决问题；如果协商不成，可以选择调解或者提交仲裁机构进行仲裁；最后的手段是通过法院诉讼解决争议。
6. 问：在签署工程合同时，应注意哪些法律风险？答：在签署工程合同时，应注意的法律风险包括：合同条款是否明确、是否存在不平等条款、合同的履行能力、第三方权利的影响、法律法规的变化等。
建议在签订合同前，由专业法律顾问进行审查，以降低潜在的法律风险。
7. 问：如何确保工程合同的有效执行？答：确保工程合同有效执行的措施包括：明确合同管理团队的职责、定期召开工程协调会议、及时处理合同变更和索赔、加强现场管理和质量控制、确保资金的合理流动等。
通过这些措施，可以有效地监督和管理合同的执行情况。
施工合同问答题
问答题：施工合同的订立、履行和管理一、施工合同的订立1. 请简述施工合同的订立程序？答：施工合同的订立程序包括以下几个步骤：（1）双方协商确定合同订立的意向；（2）编制合同草案，明确合同双方的权利和义务；（3）双方对合同草案进行谈判，达成一致意见；（4）合同双方签署合同文本，加盖公章；（5）合同双方按照合同约定履行各自的权利和义务。
2. 施工合同中，发包人和承包人的主要权利和义务是什么？答：发包人的主要权利和义务包括：（1）按照合同约定支付工程价款；（2）提供施工场地和施工条件；（3）对承包人的施工过程进行监督和检查；（4）协调解决施工过程中的问题，确保工程顺利进行。
承包人的主要权利和义务包括：（1）按照合同约定完成施工任务，保证工程质量、安全、进度和投资控制；（2）遵守国家法律法规和行业标准，严格按照设计文件和施工规范施工；（3）负责施工场地的环境保护和安全生产；（4）接受发包人的监督和检查，及时解决发包人提出的问题。
3. 施工合同中，如何约定工程价款的支付方式和支付时间？答：施工合同中，工程价款的支付方式和支付时间可以根据双方协商确定。
一般有以下几种方式：（1）按工程进度支付：根据工程实际完成进度，按照合同约定的比例支付工程价款；（2）按阶段支付：将整个工程分为几个阶段，每个阶段完成后支付相应比例的工程价款；（3）一次性支付：工程完成后一次性支付全部工程价款。
支付时间一般在合同中明确规定，如每季度末或工程进度达到一定比例时支付。
同时，合同中还可以约定支付工程价款的前提条件，如工程质量合格、安全无事故等。
4. 施工合同中，如何约定工程质量保修期和保修责任？答：施工合同中，工程质量保修期一般为工程竣工验收合格之日起一定年限，如2年、3年等。
保修责任如下：（1）承包人应对工程质量负责，确保工程达到设计文件和施工规范要求；（2）保修期内，如发生工程质量问题，承包人应立即进行维修或更换，并承担相应费用；（3）保修期内，如因承包人原因导致工程质量问题，承包人应承担维修费用和相关损失；（4）保修期内，如非承包人原因导致工程质量问题，双方可协商确定责任方及维修费用。
(合同知识)合同考试练习题
一、单项选择题(练习题1)1．在建设工程施工合同法律关系中，法律关系的客体是( )。
A．建筑物B．施工工程技术C．施工工程款D．工程施工行为2．按照《担保法》的规定，下列财产中可以作为抵押物的是( )。
A．抵押人依法有权处分的国有土地使用权B．抵押人使用的宅基地C．抵押人拥有的股票D．学校设施3．甲乙双方签订的施工合同，经过了公证机关的公证。
当双方发生合同纠纷，人民法院审理该合同纠纷时，应认定经过公证的合同( )。
A．在任何情况下都可以直接作为认定事实的证据B．直接具有强制执行的效力C．一定是不可撤销的合同D．若有相反证据足以推翻时，不能作为认定事实的依据4．法律关系的实质是法律关系主体之间存在的特定的( )关系。
A．道德B．权利义务C．人际D．民事5．合同法律关系包括( )三要素所构成。
A．主体、客体、内容B．当事人、经济行为、经济利益C．法人、经济合同、经济权利D．经济管理、经济协作、法律责任6．下列各项中，属于法律事实中事件的是( )。
A．开始施工B．签订合同C．发生洪水D．业主违约7．根据代理权的来源不同，下列不属于代理分类的是( )。
A．委托代理B．法定代理C．指定代理D．复代理8．业主委托监理单位进行招标的行为属于( )。
A．委托代理B．委托监理C．指定代理D．复代理9．无权代理行为属于( )。
A．无效行为B．可撤销的行为C．效力待定的行为D．可变更的行为10．对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理行为的后果，对自己有利或者不利的原则，行使( )。
A．追认权或者拒绝权B．催告权或者撤销权C．追认权或者撤销权D．同意权或者拒绝权11．甲与乙订立一买卖合同，甲又与丙订立一保证合同，约定丙对乙履行债务承担连带保证责任，则下列说法正确的是( )。
A．在买卖合同纠纷未经审判或者仲裁，并就乙的财产依法强制执行仍不能履行债务对，丙对甲可拒绝承担保证责任B．买卖合同履行期限届满，乙不履行债务，则甲即可请求丙承担保证责任C．此保证合同属于共同保证D．此保证属于对将来债务的保证12．乙向甲借款一万元并签订了借款合同，丙为保证人，但合同中未约定保证方式。
工程施工合同习题
工程施工合同是规范工程建设过程中发包方（甲方）和承包方（乙方）之间权利义务关系的重要法律文件。
以下是一份工程施工合同习题，供您学习和参考。
一、选择题1. 下列哪项不属于工程施工合同的主要内容？（）A. 工程范围B. 工程质量C. 工程进度D. 工程付款2. 工程施工合同中，发包方的主要义务有哪些？（）A. 按时支付工程款项B. 提供施工场地和基础设施C. 负责工程设计D. 负责工程验收3. 工程施工合同中，承包方的主要义务有哪些？（）A. 按约定完成工程B. 负责工程设计C. 提供施工场地和基础设施D. 按时支付工程款项4. 工程施工合同中，工程进度条款主要包括哪些内容？（）A. 工程开工日期B. 工程竣工日期C. 工程进度计划D. 以上都是5. 工程施工合同中，付款条款主要包括哪些内容？（）A. 工程预付款B. 工程进度款C. 工程竣工款D. 以上都是二、简答题1. 简述工程施工合同中发包方的权利和义务。
2. 简述工程施工合同中承包方的权利和义务。
3. 工程施工合同中，工程质量条款主要包括哪些内容？4. 工程施工合同中，工程进度条款应该如何约定？5. 工程施工合同中，付款条款应该如何约定？三、案例分析题假设您是某工程项目的发包方，拟与乙施工单位签订一份工程施工合同。
请根据以下情况，回答相关问题：1. 工程名称：某住宅小区绿化工程2. 工程地点：某市XX区XX路3. 工程规模：占地面积5000平方米，包括绿化、景观小品等4. 工程预算：人民币100万元5. 工程开工日期：2022年3月1日6. 工程竣工日期：2022年6月30日根据以上情况，请回答以下问题：1. 工程施工合同中，应该如何约定工程质量条款？2. 工程施工合同中，应该如何约定工程进度条款？3. 工程施工合同中，应该如何约定付款条款？4. 工程施工合同中，应该如何约定合同争议解决方式？通过以上习题的学习和练习，相信您对工程施工合同有了更深入的了解。
工程合同风险管理练习题
工程合同风险管理练习题
一、选择题
1. 在工程合同中，下列哪项不属于常见的风险类型？
A. 财务风险
. 法律风险
C. 操作风险
D. 市场风险
2. 以下哪种做法有助于降低合同履行过程中的风险？
A. 增加合同变更的灵活性
. 明确合同中的违约责任条款
C. 忽视合同中的细微条款
D. 推迟签订合同直至项目开始
3. 合同风险评估通常不包括以下哪个步骤？
A. 识别风险
. 分析风险
C. 规避风险
D. 忽视风险
二、判断题
1. 合同风险评估是一个持续的过程，需要在合同执行的各个阶段进行。
（对/错）
2. 在工程合同中，只要价格条款明确，其他细节可以忽略。
（对/错）
3. 合同中的争议解决机制对于预防和处理合同纠纷至关重要。
（对/错）
三、简答题
1. 请简述在合同谈判阶段，如何有效识别和分配风险。
2. 描述在合同执行过程中，监控和管理风险的常用方法。
3. 解释为什么合同中的变更管理条款对于控制项目风险至关重要。
四、案例分析题
某建筑工程公司与甲方签订了一份施工合同。
在合同执行过程中，由于市场材料价格的波动，原定的材料成本上升了15%。
根据合同条款，这种情况下的成本增加应由乙方承担。
乙方认为这种市场变化是不可预见的，因此成本增加应由甲方承担。
双方就此问题产生了争议。
问题：
1. 根据上述情况，你认为应该如何解决这一争议？
2. 为了避免类似争议的发生，合同中应该包含哪些关键条款？
五、论述题
论述在工程合同风险管理中，如何平衡风险分配与合作双方的利益关系。
施工合同执行过程的管理练习题
施工合同执行过程的管理一、单项选择题1、针对承包的工程任务，合同跟踪以（）等方面为对象。
A、工程施工的质量、工程进度、工程数量、成本的增加和减少B、工程施工的质量、工程进度、成本的增加或减少C、工程施工的质量、工程数量、成本的增加或减少D、工程施工的质量、工程进度、工程环境、成本的增加或减少2、合同实施的偏差分析中最终的工程状况的内容不包括（）。
A、总工期的延误B、总成本的超支C、管理标准D、质量标准3、进行施工合同实施偏差的责任分析，必须以（）为依据。
A、施工计划B、合同C、设计图纸D、施工日志4、下列合同实施偏差的调整措施中，属于组织措施的是（）。
A、增加资金投入B、采取索赔手段C、增加人员投入D、变更合同条款5、根据《标准施工招标文件》，下列不属于工程变更范围的是（）。
A、改变合同中任何一项工作的质量或其他特性B、取消合同中任何一项工作，被取消的工作转由其他人实施C、改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸D、为完成工程需要追加的额外工作6、根据《标准施工招标文件》，关于变更权的说法，正确的是（）。
A、没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更B、设计人可根据项目实际情况自行向承包人作出变更指示C、监理人可根据实际情况按合同约定自行向承包人作出变更指示D、总承包人可根据项目实际情况按合同约定自行向承包人作出变更指示7、监理人应在收到承包人书面建议的（）天内作出变更指示。
A、7B、14C、15D、288、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，没有（）的变更指示，承包人不得擅自进行工程变更。
A、发包人B、设计人C、监理人D、政府建设主管部门9、根据《标准施工招标文件》，关于施工合同变更权和变更程序的说法，正确的是（）。
A、发包人可以直接向承包人发出变更意向书B、承包人书面报告发包人后，可根据实际情况对工程进行变更C、承包人根据合同约定，可以向监理人提出书面变更建议D、监理人应在收到承包人书面建议后30天内作出变更指示10、监理人收到承包人变更报价书后的（）天内，根据合同约定的估价原则，商定或确定变更价格。
04231 建设工程合同(含FIDIC)条款练习题及答案
机密★启用前练习题建设工程合同(含FIDIC)条款(课程代码04231)注意事项:1、本试卷分为两部分，第一部分为选择题，第二部分为非选择题。
2、应考者必须按试题顺序在答题卡指定位置上作答，答在试卷上无效。
3、涂写部分、画图部分必须使用2B铅笔，书写部分必须使用黑色字迹签字笔。
一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20 分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1.对某政府办公大楼项目进行施工招标，招标文件中不允许外省的投标人参与投标，此举违背了招投标活动的A.公开原则B.公平原则C.公正原则D.诚实信用源则2.如果业主对工程项目建设管理能力较差,对于中小型工程而言，适合采用的招标方式为A.全过程招标B.单项招标C.专项招标D.联合招标3.建设项目设计评标中,评审的内容-一般不包括A.完成初步设计时间的早晚B.投入产出和经济效益C.设计方案D.设计资历和社会信誉4.对于监理内容比较明确的小型或中等的工程项目，监理费用的计算方法-一般采用A.按时计算法B.工资加一定比例的其他费用计算法C.按工程建设成本的百分比计算法D.固定价格计算法5.依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标截止日期止，最短不得少于A.10天.B.15天C. 20天D.30天6.招标项目评标结束后，对末中标的投标人的投标保证金应当退还的时间为A.发出中标通知书后B.完成评标后C.签署施工合同后5个工作日内D.合同履行完毕后7某施工项目采用评标价法评标，中标候选人中排序靠前的二位投标人甲乙的情况如下:甲报价1000万元，评标价950万元:乙报价980万元，评标价90万元，此时A.中标人为乙，合同价为980万元，B.中标人为乙，合同价为990万元C.中标人为甲，合同价为950元D.中标人为甲，合同价为1000万元8.现场考察时间一般安排在A.资格预审前B.购买标书前C. :投标截止前D.签订合同前9.对于机电设备采购的招标，制造厂商在国际上较少时-般采用的招标方式为A.国际竞争性招标B.有限竞争性国际招标C.国内竞争性招标D.国内议标10.依照民法理论，狭义的合同是指A.劳动合同B.物权合同C.债权合同D.身份合同11.下列有关中标通知书的说法正确的是A.中标通知书属于承诺B. .中标通知书属于要约邀请C.中标通知书属于要约D.中标通知书对招标人不具有法律效力12. (合同法》中规定的合同履行抗辩权，是指合同履行过程中当事人任何一方因对方的违约而A.解除合同B.变更合同C.转让合同D.中止履行合同义务13.根据《合同法》的规定，既具有对合同未违约方给予补偿，具有对违约方实行制裁双重性质的是A.罚金B.赔偿金C.利息D.违约金14.《建设工程勘察合同示范文本》有两种格式，按照委托勘察任务的不同分别透用的委托任务包括A.岩土工程勘察、水文地质勘察B民用建设工程勘察、其他专业工程勘察C.为设计提供勘察工作、仅限于岩土工程勘察D.要求简单的勘察、要求复杂的勘察15．建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则是A.按工.程实际损失计算赔偿B.扣除合同约定的全部监理酬金C.赔偿不应超过除去税金的监理酬全总额D.应当双倍返还定金16.按照施.工合同示范文本规定,承包人的义务包括A.协调处理施工现场周围地下管线保护工作B.按.工程需要提供非夜间施工使用的照明C.办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续D.组织设计交底17.依据施工合问示范文本、当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的..设备运到现场准备安装前造成损失，承担该损失的是A.发包人B.承包人C.设备供应人D.发包人和承包人各一半18．执行政府定价的合同，当事人一方逾期提取货物，遇到政府上调价格时，应当执行A.原价格B.新价格C.市场价格D.原价和新价的平均价格19.依据FIDIC《施.工合同条件》:合网文件中具有优先解释和执行的文件为A.专用条件B.通用条件C.投标书D.合同协议书20.某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
FIDIC施工合同条件试题1一、单项选择题：在每小题的备选答案中选出一个正确答案，将正确答案填在括号内。
（每小题1分，共10分）1. 除合同另有规定，承包商应向（）提供一式六套承包商文件。
A. 雇主B.工程师C.分包商D.政府有关部门2. 因进场通路对承包商的使用要求不适应、不能用而发生的费用应由（）承担。
A. 雇主B.工程师C.承包商D.分包商3. 除非专用条件另有规定，FIDIC施工合同条件规定的保险应由（）作为投保方并以合同双方共同的名义投保。
A. 雇主B.工程师C.承包商D.政府有关部门4. 工程师应至少提前（）小时将参加试验的意图通知承包商。
A. 48B.24C.72D.365. 承包商向工程师提交说明现场各类承包商人员的人数和各种承包商设备数量的详细资料。
应按工程师批准的格式，（）填报。
A.每周B.每年C.每月D.每季度6. 除非并直到工程师已颁发任何部分工程的（），雇主不得使用该部分工程A.接受证书B.付款证书C.结清证明D.履约证书7.在雇主收到和认可（）前，不确认或办理付款。
A.付款证书B.履约担保C.合同协议书D.投标函8.合同双方应在（）中规定的日期前，联合任命一个DAB。
A.专用合同条件B.中标协议书C.投标书附录D.通用合同条件9.如果DAB已就争端事项向合同双方提交了他的决定，而任一方在收到DAB决定后（）天内，均未发出不满意的通知、则该决定应成为最终的、对双方均有约束力。
A.21B.28C.56D.4210下列说法不正确的是（）A. 如果工程师在发出变更指示前要求承包商提出一份建议，承包商应尽快作出书面回应B. 承包商可随时向工程师提出书面建议，以提高雇主的竣工工程的效率和价值C. 承包商向工程师提出的提高雇主的竣工工程的效率和价值书面建议所需费用由雇主支付D. 承包商在等待其提交给工程师的有关建议的答复期间，不应延误任何工作二•多项选择题：在每小题的备选答案中选出二个或二个以上正确答案，并将正确答案填在括号内，正确答案未选全或选错，该小题无分。
（每小题2分，共20分）11. 任何事故发生后，承包商应（）（）（）（）（）A..立即将事故详情通报业主B.立即将事故详情通报工程师C. 按工程师可能提出的合理要求，保持记录D. 按工程师可能提出的合理要求，写出有关财产损害情况报告E. 按工程师可能提出的合理要求，写出有关人员健康、安全和福利等情况报告。
12. 按照FIDIC施工合同条件规定，对承包商索赔同时给予工期、费用补偿的情况包括（）（）（）（）（）A..延误移交施工现场B.不可预见的外界条件C.异常不利的气候导致的停工D.业主提前占用工程E. 不可抗力事件造成损失13. 下列说法正确的是（）（）（）（）（）A. 承包商应提前21天将它可以进行每项竣工试验的日期通知工程师B. 工程师可随时指示承包商暂停工程某一部分或全部施工C. 承包商应至少21天前将各分包商承担工作的拟定开工日期通知工程师D. 工程师可以修改图纸E •承包商应派一事故预防员，负责现场人员的人身安全和安全事故预防工作14. 下列说法正确的有（）（）（）（）（）A •承包商应建立质量体系，以证实符合合同要求B. 工程师无权对质量保证体系进行审查C. 遵守质量体系不应解除合同规定的承包商的任何任务、义务或职责D. 质量保证体系应符合合同的详细规定E. 承包商应在每一设计和实施阶段开始前，向工程师提交所有程序和如何贯穿要求的文件的细节，供其参考15. 雇主的人员包括（）（）（）（）（）A.工程师B.工程师代表C.指定的分包商D. 雇主的所有其他职员、工人和其他雇员E.雇主指定的DAB 成员16. 关于指定的分包商下列说法正确的是（）（）（）（）（）A.承包商可以反对指定的分包商B.指定分包商与承包商没有合同关系C.工程师应直接对分包商所完成的工作进行支付D.承包商应为指定分包商的行为或失误负责E. 业主应指定分包商的行为或失误负责17. 关于雇主向承包商的支付，下列说法正确的是（）（）（）（）（）A. 首期预付款，支付时间应在中标函颁发后的42天，或在收到履约担保文件后21天，两者中较晚的日期内B. 各期中付款证书确认的金额，支付时间在工程师收到报表和证明文件后底56天内C. 最终付款证书确认的金额，支付时间在工程师收到该付款证书56天内D. 最终付款证书确认的金额，支付时间在雇住收到该付款证书后56天内E. 工程师不能对以前发生的付款证书做任何修改18. FIDIC施工合同条件中，合同争端解决的方式有（）（）（）（）（）等•A.仲裁B.工程师的决定C.友好解决D.法律诉讼E.DAB决定19. .FIDIC施工合同条件中雇主承担的风险有（）（）（）（）（）A.价格与支付方面的风险B.工程变更的风险C.通货膨胀方面的风险D.工程设备采购方面的风险E.不可抗力风险20. .FIDIC施工合同条件中“不可抗力”系指（）（）（）（）（）等异常事件或情况。
A. —方无法控制的B.该方在签订合同前，不能对之进行合理准备的C.发生后该方不能合理避免或克服的D.不能主要归因于它方的E. —方没有考虑到的三、填空题：（每空1分，共10分）21. 除非另有协议，双方应在承包商收到 __________ 后___________ 天内签定合同协议书。
22. 承包商设备运到现场后，应视作准备为工程施工专用。
未经 __________ 同意，承包商不得从现场运走任何主要承包商设备。
但运送货物或承包商人员的车辆，无须经过同意。
23. 工程师应在不少于 __________ 天前向承包商发出开工日期的通知。
除非专用条件中另有说明，开工日期应在承包商受到中标函后__________ 天内。
24•误期损害赔偿费应按投标书附录中所列每天应付的金额，以___________ 注明的日期超过相应__________ 的天数计算，但所有计算的赔偿总额不得超过投标书附录中规定的误期损害赔偿费的最高限额。
25. _________________ 雇主应在前，将其取得的现场地下、水文条件及环境方面的所有有关数据，提交给承包商。
26. 承包商在收到 __________ 后___________ 天内，向工程师提交按照工程师批准的格式编制的最终报表草案并附证明文件。
四、名词解释：（每小题2分，共10分）27. 中标函P1528. 材料p2129. 基础日期P1730. 现场P2331. 不可预见五、问答题：（每小题10分，共20分）32. 试写出FIDIC施工合同条件中规定的构成合同的文件及其优先次序。
P2533. 试说明不可抗力的通知程序。
P125六、分析题：（每小题15分，共30分）34. 某国际工程项目，采用FIDIC 土木施工合同条件。
该项目包括两个阶段移交的两个单位工程。
实施阶段两个单位工程的保留金分别为A工程10万元、B工程20万元，工程师签发工程接收证书的日期分别为：A工程于1999年5月30日签发，B.工程于1999年10月30日签发。
两个单位工程的缺陷通知期均为1年，而且都圆满地通过了缺陷通知期的运行生产。
【问题】（1）请说明保留金的来源。
（2）保留金应分几次归还承包商？归还承包商的时间分别为什么时候？为什么？（3）保留金每次归还多少？35..某外资大型商业中心工程项目业主A与某一级施工企业B和某甲级监理公司C分别签定了工程施工合同（采用FIDIC施工合同条件）和施工阶段监理合同，工程开工后发生了以下的一些事件:（事件一）在修建国际商品展销中心工程的基础施工中，由于班组违章作业，出现使已经过工程师检验合格的基础钢筋位移质量事故，在浇筑钢筋混凝土不久后，被工程师发现及时口头指示后书面通知承包方立即停工处理和整改。
承包方按工程师指令执行，提出质量事故报告及处理方案，经工程师审查批准后实施。
整改完成后，经工程师重新检验确认合格后，指令复工继续基础混凝土施工。
由此造成的经济损失由承包方承担，工期拖期不予延长，工程师还将此事故及处理情况向业主作了报告，而业主书面提出：出现质量事故，工程师也负一定的责任，要求扣除1 %的监理费作为罚金。
问题：你作为工程师是否接受业主的要求？为什么？（事件二）在地下管道施工中，管道铺设完毕后，承包方曾书面通知工程师要求检查管道铺设质量。
但工程师收到质量验收通知单后，在合同约定的时间内并未前来检验，也未提出延期检查的书面要求。
因此，承包方即将管沟予以回镇。
为此，工程师书面指令要求承包将管沟重新挖开，以便检验管道质量。
承包方按工程师的要求对管沟进行剥露，经工程师检查后, 确认管道铺设质量未达到设计图纸和合同要求，也不符合标准和规范要求管道接合部位严重漏水。
因此，工程师要求承包方返工。
承包方按要求进行了管道的返工处理，经工程师检验质量合格予以确认后，将管沟重新回填，为此，承包方提出除管道返工费用是由于承包方原因的质量不合格应自己承担外，要求发包方补偿再度剥露费用（包括重新开挖、回填以及更新由于重挖造成的部分管道损坏的费用）76000元和工期延长8天。
问题：（1 ）承包方在管道未经工程师检查并认可质量的情况下，能否回填和覆盖？为什么？（2）承包方提出的发包方补偿管沟再度剥露费用和工期延长的要求是否合理？为什么？（事件二）在修建商业中心的东方商场和商业大厦工程中，开挖基础坑时，发现大量化石和古人类文明遗址，经有关部门及专家鉴定为远古类人猿活动遗址，有重大考古价值，经国家有关部门和业主协商决定在该处进行发掘工作，并与承包方协商后决定由承包方抽调部分力量参与与文物发掘工作。
经过40天发掘工作基本结束。
为此，承包方向发包方提出要求补偿参与考古发掘工作的直接费用48万元，由于工程暂停和延期造成的劳动力和机械设备闲置等损失32万元、20%管理费和10%利润，以及延长工期40天。
问题：（1）当在施工中发现地下化石及文物后，工程师应该按照什么程序处理？（2）承包方提出的费用补偿和延长工期的要求是否合理？为什么？04 年7 月单选题：1 —5 BCCBC 6—10 ABCBC多选题：11、BCDE 12、ABE 13、ABE 14、ACDE 15、ABD16、AD 17、BD 18、ACE 19、BCE 20、ABCD填空：21、中标函、28 22、工程师23、7、42 24、接收证书、竣工时间25、基准时间26、履约证书、56FIDIC施工合同条件试题2一、单项选择题：在备选答案中选出一个正确答案，将正确答案填在括号内。
（每小题1分，共10分）1. 工程师（）修改合同。
A.有权B.无权C.可局部D.应根据承包商的要求2. 除非专用条件另有规定，承包商应在不少于.（）天前，将任何生产设备或每项其他主要货物将运到现场的日期通知工程师。