工程招投标试题2及答案
建设工程招投标与合同管理综合检测卷试题2套及答案
《建设工程招投标与合同管理》（试卷一）一、单项选择题（每道题2分，共10道题，共20分）1、可以不采用．．．法定招标方式确定承包人的项目是（）A、涉及国家安全或者抢险救灾的项目B、大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目C、使用国际组织或外国政府资金的项目D、全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目2、投标人根据招标文件内容在约定的期限内向招标人提交投标文件，此为（）A、要约B、要约邀请C、承诺D、承诺生效3、甲、乙、丙三家施工单位组成投标联合体进行投标，甲施工单位在A地，乙施工单位在B地，丙施工单位在C地，招标项目在D地，则该招投标项目必须在（）的建设工程交易中心进行交易行为A、A地B、B地C、C地D、D地4、除专用条款另有约定外，合同文件的优先解释顺序是（）A、协议书，中标通知书，本合同通用条款，本合同专用条款B、本合同专用条款，本合同通用条款，标准、规范及有关技术文件，图纸C、工程量清单，图纸，标准、规范及有关技术文件，中标通知书D、图纸、标准、规范及有关技术文件，工程量清单，投标书及其附件5、投标单位取得投标资格，获得投标文件之后的首要工作是（）A、审核工程量清单B、编制施工方案或施工组织设计C、进行各项调查D、研究招标文件6、发包人供应的材料设备使用前，由（）负责检验或试验A、发包人B、承包人C、工程师D、政府有关机构7、国际工程承包合同的争议解决应该首选（）方式A、和解B、调解C、仲裁D、诉讼8、采用工程总承包模式的建设项目，发包人可以将（）等一系列工作全部发包给一家承包单位A、勘察、设计、施工和监理B、设计、施工、材料和设备采购C、资金筹措、设计、监理D、可行性研究、资金筹措、勘察设计9、关于招标信息发布的说法，错误．．的是（）A、招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前发出B、自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于5个工作日C、招标人或其委托的招标代理机构应至少在2家指定的媒介发布招标公告D、招标人或其委托的招标代理机构在2个以上媒介发布的同一招标项目的招标公告的内容应当相同10、索赔是指在合同的实施过程中，合同一方因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而（），向对方提出的补偿要求A、拖延工期后B、遭受损失后C、产生分歧后D、提起公诉后二、多项选择题（每道题2分，共5道题，共10分）1、建设工程的招标方式包括（）A、公开招标B、邀请招标C、议标D、联合招标E、国际招标2、投标有效期，实质上包括了招投标活动的（）环节A、招标B、投标C、开标D、评标E、中标3、招投标的主体，包括（）A、自然人B、事业单位法人C、社会团体法人D、合伙企业E、不具备法人资格的联营体4、建设工程施工合同争议的解决方式包括（）A、和解B、诉讼C、提交争端裁决委员会D、提交工程师裁决E、调解5、关于索赔，下列说法正确的有（）A、索赔是双方行为B、索赔是单方行为C、索赔是对立行为D、索赔是惩罚行为E、索赔是补偿行为三、判断题（每道题2分，共5道题，共10分）1、1892年在上海的江海关大楼工程招投标中中标，是我国招投标制度发展史上具有里程碑意义的事件。
招标投标法考试试题及答案
招标投标法考试试题姓名一、单选题（本题４０小题. 每小题2分, 共８０分。
请从以下每一道考题下面备选答案中选择一个最佳答案。
）1.根据《工程建设项目施工招标投标办法》, 下列关于投标人参与工程建设项目投标应当具备的条件的说法中, 错误的是（ D ）。
A. 具有独立订立合同的权利B. 具有履行合同的能力C. 投标资格没有被取消D. 最近两年内没有重大工程质量和安全事故问题2.潜在投标人在购买招标文件时就提交了投标保证金，但在投标文件提交截止时间前没有提交投标文件，投标人将承担的后果是..）。
A. 投标保证金被没收B. 被记入违约黑名单C. 不承担法律责任D. 造成本次招标失败的, 应当赔偿招标人损失3.根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》, 负责受理投诉的行政监督部门应当自受理投诉之日起（ D ）个工作日内, 对投诉事项做出处理决定, 并以书面形式通知投诉人、被投诉人和其他与投诉处理结果有关的当事人。
A.５B.10C.20D.３０4.根据《评标委员会和评标方法暂行规定》, 可以担任评标委员会成员的是..）。
A.投标人的近亲.B.项目主管部门的人员C.与招标人有经济利益关系的.D.曾因招标受过行政处罚的5.某工程施工项目招标文件发售后，招标人的下列做法中，符合法律规定的是..）。
A．由于潜在投标人众多, 分两批组织进行现场踏勘B. 选择其中3家国有大型施工单位进程考察C. 电话通知购买招标文件的潜在投标人修改开标时间D. 统一组织购买了招标文件的潜在投标人召开投标预备会6.根据国家相关法律规定, 下列关于投标保证金的说法正确的是（ B ）。
A. 投标保证金只能以保函形式提交B. 投标保证金的保证范围可以由招标人在招标文件中规定C. 投标保证金在中标通知书到达中标人之日生效D. 投标保证金即定金7.根据《招标投标法》，关于评标专家身份是否应公开，下列说法符合法律规定的是（D）。
A. 抽取评标专家名单后进行公示, 充分体现了“公开原则”, 有利于对评标专家的监督B. 抽取评标专家名单后不能立即进行公示, 只能在开标时进行公示C. 评标专家作为评委, 其身份特殊, 应一直对评标专家的名单进行保密D．在中标结果确定之前, 必须对评标专家进行保密8.根据《招标投标法》规定, 下列对于投标文件的送达表述中不正确的是（ C ）。
工程招投标及合同管理试题库与答案
工程招投标及合同管理试题库与答案一、单选题1. 工程成本实报实销，但酬金是事先商量好的一个固定数目，此种承包方式称为(B)。
A. 成本加固定百分数酬金B. 成本加固定酬金C. 成本加浮动酬金D. 目标成本加奖罚2. 工程监理企业资质分为______个等级。
(B)A. 1B. 2C. 3D. 43. 建设工程招标投标总的特点是(D)。
A. 交易公开B. 优胜劣汰C. 公平公正D. 以上三种都是4. 甲级、乙级工程招标代理机构资格证书的有效期为______年。
(C)A. 2B. 3C. 4D. 55. 招标人应按规定的时间和地点向经审查合格的______发售招标文件及有关资料，并收取一定数量的投标保证金。
(A)A. 投标人B. 代理人C. 银行D. 中标人6. 中标人应当由______确定。
(D)A. 投标人B. 项目主管部门C. 行政监督部门D. 招标人7. 投标人在______可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。
(B)A. 招标文件要求提交投标文件截止时间后B. 招标文件要求提交投标文件截止时间前C. 提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前D. 招标文件规定的投标有效终止之前8. 根据法律规定，定金的数额不得超过合同标的额的(C)。
A. 5B. 10C. 20D. 259. 中标单位确定后，招标单位应在定标之日后的(B)天内发出中标通知书。
A. 5B. 7C. 10D. 1510. 关于评标委员会成员的义务，下列说法中错误的是(B)。
A. 评标委员会成员应当客观、公正地履行职务B. 评标委员会成员可以私下接触投标人，但不得收受投标人的财物或者其他好处C. 评标委员会成员不得透露对投标文件的评审和比较的情况D. 评标委员会成员不得透露对中标候选人的推荐情况11. 由于承包商执行了监理工程师发布的超过其权限指令，导致施工费用增加，则(A)。
A. 业主承担相应的费用B. 业主从监理费中支付给承包商C. 监理工程师承担相关费用D. 承包商执行的是无效指令，不能得到相应的费用补尝12. 需要对施工图设计进行修改时，应经(D)批准。
《工程招投标与合同管理》期末试题有答案 (2)
《工程招投标与合同管理》期中检测题一一、填空题（每空1分，共20分）1.按照承包人所处的地位，可以将建设工程招标发包承包方式分为__________、_______、__________、____________和_____________。
2.按照工程建设程序，可以将建设工程招标投标__________________________、_____________________、_______________________、__________________。
3.一个招标项目只编制____个标底。
4.承包商的投标班子应该由如下三种类型的人才组成: 一是________________；二是__________________；三是______________________。
5. 工程投标报价的编制方法有__________和__________。
6. 评标就是指评标委员会对投标人递交的投标文件进行_______、________、_______和_________，以确定中标候选人或直接确定中标人的过程。
7. 确定评标委员会的专家成员一般应当采取______________的方式。
二、单选题（每题1分，共10分）1.承包人仅提供劳务而不承担供应任何材料的义务，此种承包方式称为（）。
A.包工不包料B.统包C.包工部分包料D.包工包料2.（）承包方式的基本做法是按工程实际发生的直接成本(直接费)，加上商定的企业管理费(间接费)、利润和税金来确定工程总造价。
它主要适用于签约时对工程的情况和内容尚不清楚、工程量不详(如采用设计一施工连贯式的承包方式，签约时尚无施工图纸及详细设计文件)的情形，如紧急工程、抢险救灾工程、国防工程等。
A.固定总价合同B.计量估价合同C.单价合同D.成本加酬金合同3.承包人只负责提供施工所需的全部人工和一部分材料，其余部分则由建设单位或总包单位负责供应，此种承包方式称为（）A.包工包料B.包工部分包料C.包工不包料D.包清工4.施工单项合同估算价在( )万元人民币以上的工程项目，必须进行招标。
工程招标相关试题及答案
工程招标相关试题及答案一、单项选择题1. 工程招标的基本原则不包括以下哪一项？A. 公开B. 公平C. 公正D. 保密答案：D2. 根据《中华人民共和国招标投标法》，以下哪项不是招标方式？A. 公开招标B. 邀请招标C. 议标D. 竞争性谈判答案：C3. 工程招标过程中，投标人需要提交的文件不包括以下哪一项？A. 投标函B. 投标保证金C. 施工方案D. 施工许可证答案：D二、多项选择题4. 以下哪些属于工程招标的准备工作？A. 编制招标文件B. 确定招标方式C. 发布招标公告D. 收取投标保证金答案：A, B, C5. 投标人在提交投标文件时，通常需要提供以下哪些资料？A. 营业执照复印件B. 法人授权书C. 项目经理简历D. 施工进度计划答案：A, B, C, D三、判断题6. 投标人在中标后可以无理由拒绝签订合同。
答案：错误7. 工程招标过程中，评标委员会成员可以是招标单位的代表。
答案：正确四、简答题8. 简述工程招标的一般流程。
答案：工程招标的一般流程包括：招标前的准备工作，如编制招标文件、确定招标方式等；发布招标公告或邀请招标；接受投标人报名并进行资格预审；发售招标文件；组织投标预备会；投标人编制并提交投标文件；开标、评标；确定中标人；发出中标通知书；签订合同。
9. 说明投标人在工程招标中的权利和义务。
答案：投标人在工程招标中的权利包括：平等获取招标信息、参与竞标、要求对投标文件中的疑问进行澄清、对评标结果提出异议或投诉。
投标人的义务包括：按照招标文件的要求编制和提交投标文件、提供必要的证明材料、遵守招标投标法律法规和招标文件的规定、在中标后按照投标文件和中标通知书的要求签订合同。
五、案例分析题10. 某工程项目业主采用公开招标方式选择承包商。
在评标过程中，评标委员会发现A公司提交的投标文件中包含了一项未经业主同意的技术方案变更。
请问，A公司的行为是否合规？评标委员会应如何处理？答案：A公司的行为不合规，因为其提交的投标文件应严格响应招标文件的要求，未经业主同意的技术方案变更不符合投标的基本规则。
工程招投标试题2及答案
《工程招投标与合同管理》试题2一、单项选择题1．甲、乙两个工程承包单位组成施工联合体投标，参与竞标某房地产开发商的住宅工程，则下列说法错误的有（C）。
C．如果中标，甲、乙两个单位应就各自承担部分与该房地产开发商签订合同2．投标人对已发出的投标文件进行补充、修改或者撤回的，应当在（B）前，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。
B．投标截止时间3．招标程序有：①成立招标组织。
②发布招标公告或发出招标邀请书。
③编制招标文件和标底。
④组织投标单位踏勘现场，并对招标文件答疑。
⑤对投标单位进行资格审查，并将审查结果通知各申请投标者。
⑥发售招标文件。
则下列招标程序排序正确的是（B）。
B．①③②⑥⑤④4．工程量清单是招标单位按国家颁布的统一工程项目划分、统一计量单位和统一工程量计算规则，根据施工图纸计算工程量，提供给投标单位作为投标报价的基础。
结算拨付工程款时以（B）为依据。
B．实际工程量5．以下不属于投标文件的内容是（D）D．技术规范6．开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的（C）进行。
C．同一时间公开7．招标信息公开是相对的，对于一些需要保密的事项是不可以公开的。
例如，（A）在确定中标结果之前就不可以公开。
A．评标委员会成员名单8．投标文件中总价金额与单价金额不一致的，应（A）。
A．以单价金额为准9．依据《招标投标法》某建设单位就一个办公楼群项目的项目招标，则该项目的评标工作由（D）来完成。
D．该建设单位依法组建的评标委员会10．评标委员会为（A）人以上的单数，评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的（）。
A．5，2/311．某工程项目在估算时算得成本是900万元人民币，概算时算得成本是850万元人民币，预算时算得成本是800万元人民币，投标时某承包商根据自己企业定额算得成本是700万元人民币，则根据《招标投标法》中规定“投标人不得以低于成本的报价竞标”。
该承包商投标时报价不得低于（D）。
招投标试卷及答案试题库
招投标试卷及答案试题库一、选择题（每题2分，共20分）1. 以下哪项不属于招投标的基本原则？A. 公开、公平、公正B. 诚实信用C. 价格优先D. 反对不正当竞争答案：C2. 招投标活动中，招标人应当在招标文件中明确以下哪项内容？A. 招标项目的性质、规模和标准B. 投标人资质要求C. 投标保证金金额D. 所有以上内容答案：D3. 招标文件应当包括以下哪些内容？A. 招标项目的技术要求、投标资格要求、投标截止时间B. 投标保证金金额、投标有效期、投标文件的递交方式C. 招标项目的预算、评标方法、中标条件D. 所有以上内容答案：D4. 以下哪种情况下，招标人可以拒绝所有投标？A. 投标人少于3家B. 所有投标均未满足招标文件要求C. 投标人存在串标行为D. 所有以上情况答案：D5. 以下哪项不属于投标人的不正当竞争行为？A. 串标B. 报低价C. 虚假宣传D. 恶意投诉答案：B二、判断题（每题2分，共20分）6. 招投标活动中，招标人可以对投标人的资质进行审查。
（）答案：正确7. 招标人应当在招标文件中明确投标保证金金额，但不得拒绝未缴纳投标保证金的投标。
（）答案：错误8. 招标人应当在投标截止时间前收到投标文件，否则视为无效投标。
（）答案：正确9. 投标人可以对招标文件中的技术要求提出异议，但不得要求招标人修改招标文件。
（）答案：正确10. 招标人可以对中标人的履约情况进行监督，但不得干预中标人的正常经营活动。
（）答案：正确三、简答题（每题10分，共30分）11. 简述招投标活动的程序。
答案：招投标活动的程序主要包括以下几个步骤：（1）编制招标文件；（2）发布招标公告；（3）购买招标文件；（4）投标；（5）开标；（6）评标；（7）中标；（8）签订合同。
12. 简述招标文件的组成。
答案：招标文件一般包括以下内容：（1）招标公告；（2）招标邀请书；（3）招标文件正文；（4）招标文件附件；（5）投标须知；（6）投标保证金收据。
《工程招投标与合同管理》模拟试题 (二)
《工程招投标与合同管理》模拟试题(二)一、选择题（1 至20 题为单项选择题；21 至25 题为多项选择题）（共 50 分）1、合同订立过程中，承诺自（）时生效。
A、发出B、要约人了解其内容C、合同生效D、达到要约人2、一般由一个或几个大承包商或开发商牵头联合金融界组成财团，，就某个工程项目向政府提出建议和申请，取得建设和经营该项目的许可。
这些项目一般都是大型公共工程和基础设施，如隧道、港口、高速公路、电厂等。
政府若同意建议和申请，则将建设和经营该项目的特许权授予财团。
财团负责资金筹集、工程设计和施工的全部工作；竣工后，在特许期内经营该项目，通过向用户收取费用回收投资、偿还贷款并获取利润；特许期满将该项目无偿地移交给政府经营管理，此种方式称为（）A、建设全过程承包B、阶段承包C、建造—经营—转让承包D、分包3、在法律上，工程施工合同的成立可分为要约和（）两个阶段。
A、履约B、承诺C、要约邀请D、违约4、法人是指具有权利能力和民事行为能力独立享有民事权力和承担，民事义务的（）。
A、自然人B、公民C、领导者D、组织5、在合同订立过程中有（）行为的，给对方造成损失的，行为人应当承担损害赔偿责任。
A、故意抬高价格的B、合同订立过程中因情况变化而退出谈判的C、合同谈判缺乏诚意D、故意隐瞒与合同有关的重要事实6、在下列合同中，（）合同是可撤销的合同A、当事人的意思表示。
不真实B、恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的C、一方以欺诈、胁迫手段订立合同，损害国家利益D、违反法律强制规定的7、仲裁委员会的仲裁做出以后，当事人应当履行。
当一方当事人不履行仲裁决议时，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向（）申请执行。
A、当地人民政府B、人民法院C、仲裁委员会D、调解委员会8、（）是合同当事人双方权利义务公同指向的对象，即合同法律关系的客体。
A、标的B、货物C、质量D、数量9、在建设工程施工中，施工许可证的申请者是（）。
工程招投标(含答案)
工程招投标考核题(答题纸附在第二页，所有答案必须写在答题纸上,标清题号)）一、单选题(共20题,每题2分,共40分)1．招标投标法规定，应由（B ）监督招标活动是否依法进行。
A、招标人的董事会B、建设行政主管部门C、仲裁机构D、招标代理机构2．“评标价”是指（D)。
A、标底价格B、中标的合同价格C、投标书中标明的报价D、以价格为单位对各投标书优劣进行比较的量化值3．根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，属于工程建设项目招标范围的工程建设项目，施工单项合同估算价在( D）人民币以上的，必须进行招标。
A．50万元B．100万元C．150万元D．200万元4．甲、乙两个工程承包单位组成施工联合体投标，甲单位为施工总承包一级资质,乙单位为施工总承包二级资质，则该施工联合体应按( B ）资质确定等级。
A．一级B．二级C．三级D．特级5．甲、乙两个工程承包单位组成施工联合体投标，参与竞标某房地产开发商的住宅工程，则下列说法错误的有( B )。
A．甲、乙两个单位以一个投标人的身份参与投标B．如果中标，甲、乙两个单位应就各自承担的部分与房地产开发商签订合同C．如果中标，甲、乙两个单位应就中标项目向该房地产开发商承担连带责任D．如果在履行合同中乙单位破产，则甲单位应当承担原由乙单位承担的工程任务6．甲、乙工程承包单位组成施工联合体参与某项目的投标，中标后联合体与招标人签订合同并提交了l0万元履约保证金。
履行过程中两家单位认为该项目盈利太少，于是放弃该项目，对此，招标投标法的相关规定是（ A )。
A．10万元履约保证金不予退还B．10万元履约保证金可以退还一半C．若未给招标人造成损失,履约保证金可退还D．若未给招标人造成损失,履约保证金可以退还一半7．甲、乙、丙三家单位组成联合体投标，约定权利义务的承担比例为3：3:4，履行过程中乙破产，招标人要求甲承担原本由乙承担的价值700万元的债务。
则( D ).A．因为有内部关系的约定，甲可以不承担这部分债务B．甲不得拒绝招标人的要求，只能自己承担这部分债务C．甲可以只承担300万元的债务，另外400万元可以建议招标人要求丙承担D．甲不得拒绝招标人的要求，但在履行后可向丙追偿400万元8．某省高速公路扩建工程，有甲、乙、丙、丁、戊五家单位参与投标,根据招标投标法的有关规定,下列说法正确的是（ C )。
工程招投标第二次作业题及答案.doc
第2次作业一、单项选择题（本大题共40分，共20小题，每小题2分）1.《招标投标法》明确规定，投标人应当按照（）的要求编制投标文件。
A. 资格预审文件B.合同文件C.招标文件D.实质性条款2.《招标投标法》规定，投标人递送投标文件的方式是（）。
A.可以直接送达也可以通过邮寄方式送达B.只可以直接送达C.只可以通过邮寄方式送达D.只可以通过电文的方式送达3.业主为防止投标者随意撤标或拒签正式合同而设置的保证金为（）。
A. 投标保证金B.履约保证金C.担保保证金D.支付担保4.采购的货物规格和标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，经设区的市、自治州以上人民政府财政部门同意后，可以采用（）的方式采购。
A.竞争性谈判B.询价C.邀请招标D.公开招标5.邀请招标的邀请对象的数目以（）家为宜。
A. 3 B. 5 C. 7 D. 5〜76.依据《招标投标法》，项目公开招标的资格预审阶段，在“资格预审须知” 文件中，可以（）。
A.要求投标人必须组成联合体投标B.要求严格的专业资质等级C.要求必须使用某种品牌的建筑材料D.对本行业外的投标人提出特别要求7.编制建设工程方案设计文件，应当满足（）。
A.建设工程规划、选址、设计、岩土治理和施工的需要B.编制初步设计文件和控制概算的需要C.编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要D.设备材料采购、非标准设备制作和施工需要8.根据《招标投标法》的规定，下列选项中不属于招标代理机构的职责是（）。
A.审查投标人资格B.编制标底C.组织开标、评标以及确定中标人D. 组织投标人踏勘现场9.标底编制程序应收集的资料不包括（）。
A.编制标底B.全套施.工图纸与现场地质、水文、地上情况的有关资料C.招标文件D.领取标底价格计算书，报审的有关表格10.投标书中分别存在以下各项中对应的问题，你认为（）投标书不应当被作为废标处理。
A.只有单位盖章而没有法定代表人或法定代表人授权的代理人盖章的B.未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的C.未按招标文件要求提交投标保证金的D.以联合体进行投标，未附有联合体各方共同投标协议的11.关于联合体的变更，以下说法正确的是（）。
招投标与合同管理试卷二及答案
一、单选题（共20小题，每小题2分，共计40分，请将答案填在选择题答题卡上）1、国际上把建设监理单位所提供的服务归为（A）服务。
A.工程咨询B.工程管理C.工程监督D.工程策划2、建筑市场的进入，是指各类项目的（B）进入建设工程交易市场，并展开建设工程交易活动的过程。
A.业主、承包商、供应商B.业主、承包商、中介机构C.承包商、供应商、交易机构D.承包商、供应商、中介机构3、一项工程采用邀请招标时，参加投标的单位不得少于（B）家。
A.2B.3C.4D.54、应当招标的工程建设项目在（B）后，已满足招标条件的，均应成立招标组织，组织招标，办理招标事宜。
A.进行可行性研究B.办理报建登记手续C.选择招标代理机构D.发布招标信息5、下列不属于《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的关系社会公共利益、公共安全的公用事业项目的是（A）。
A.邮政、电信枢纽、通信、信息网络等邮电通信项目B.供水、供电、供气、供热等市政工程项目C.商品住宅，包括经济适用住房D.科技、教育、文化等项目6、甲、乙两个工程承包单位组成施工联合体投标，甲单位为施工总承包一级资质，乙单位为二级资质，则该施工联合体应按（B）资质确定等级。
A.一级B.二级C.三级D.特级7、工程量清单是招标单位按国家颁布的统一工程项目划分、统一计量单位和统一工程量计算规则，根据施工图纸计算工程量，提供给投标单作为投标报价单基础。
结算拨付工程款时以（B）为依据。
A.工程量清单B.实际工程量C.承包方报送的工程量D.合同中的工程量共10页第1页8、根据相关规定，对招标文件或者资格预审文件的收费应当合理，不得以营利为目的。
对于所附的设计文件，招标人可以向投标人酌收(A)。
A.押金B.成本费C.手续费D.租金9、投标文件正本（A），副本份数见投标人须知前附表。
正本和副本的封面上应清楚地记“正本”或“副本”的字样。
当副本和正本不一致时，以正本为准。
A.1份B.2份C.3份D.4份10、《工程建设项目施工招标投标办法》和《工程建设项目货物招标投标办法》关于投标保证金最高限额的规定说法正确的是（B）。
招投标考试试题及答案
招投标考试试题及答案考试题目一：1. 什么是招投标？2. 招投标的基本流程是什么？3. 招投标中，评标的原则有哪些？4. 招投标文件中一般包括哪些内容？5. 投标文件如何编写和提交？6. 招投标过程中可能遇到的常见问题有哪些？7. 请提供一个招投标评标的实例，说明评标过程和结果。
答案：1. 招投标是一种提供服务或执行工程的过程，招标方公开发布需求，供应商根据要求编制投标文件，达成合同并承诺提供服务。
2. 招投标的基本流程包括：（1）招标公告；（2）获取招标文件；（3）制定投标计划；（4）编写投标文件；（5）提交投标文件；（6）评标；（7）确定中标供应商；（8）签订合同。
3. 招投标评标的原则包括：公开透明、公平竞争、最有利原则、合理性、经济适用原则、技术可行原则等。
4. 招投标文件一般包括：招标公告、招标文件、技术规范、合同范本、评标标准、投标表格等。
5. 投标文件的编写和提交：投标文件需按照招标文件的要求编写，包括技术方案、商务方案、投标报价等内容，并通过规定的途径提交给招标方。
6. 招投标过程中可能遇到的常见问题有：资格审查不合格、投标文件不完整、报价不合理、投标文件逾期提交等。
7. 实例：在某市政工程招投标中，招标方通过公开招标发布了招标公告，并提供了招标文件，供应商根据招标文件编写了投标文件。
投标文件包括了技术方案、商务方案和投标报价。
招标方组织了评标委员会，根据事先确定的评标标准对投标文件进行评分和排名。
最终，根据评标委员会的评审结果，确定了中标供应商，并签订了合同。
考试题目二：1. 请简述国际招投标的主要特点。
2. 国际招投标中的贸易壁垒对供应商有何影响？3. 国际招投标的挑战有哪些？4. 国际招投标中常见的争议解决方式有哪些？5. 请分析国际招投标的发展趋势。
答案：1. 国际招投标的主要特点包括：国际竞争、政府采购、供应商多元化、范围广泛、规模大等。
2. 贸易壁垒对供应商的影响主要体现在增加了供应商的准入门槛、提高了供应商参与国际招投标的成本和难度。
招投标考试题库及答案
招投标考试题库及答案一、单项选择题1. 招投标的基本程序包括以下哪一项？A. 项目启动B. 发布招标公告C. 投标截止D. 评标与中标答案：B2. 以下哪个不是招标人应具备的条件？A. 具有法人资格B. 有良好的商业信誉C. 有充足的资金来源D. 可以是个人答案：D3. 投标文件应当包括以下哪些内容？A. 投标函B. 投标报价C. 技术方案D. 所有上述选项答案：D4. 评标委员会的组成人数通常为：A. 3人以上单数B. 5人以上单数C. 7人以上单数D. 9人以上单数答案：B5. 中标通知书发出后，中标人应在多长时间内与招标人签订合同？A. 15天内B. 30天内C. 45天内D. 60天内答案：B二、多项选择题1. 以下哪些因素可能影响评标结果？A. 投标报价B. 技术方案的可行性C. 投标人的资质D. 投标文件的格式答案：ABCD2. 招标过程中，以下哪些行为是禁止的？A. 泄露招标信息B. 与投标人串通C. 向投标人提供不平等条件D. 接受投标人的贿赂答案：ABCD3. 以下哪些属于招标人的权利？A. 选择中标人B. 要求投标人提供保证金C. 修改招标文件D. 拒绝所有投标答案：ABCD三、判断题1. 所有投标人都有权获得招标文件。
（正确）2. 招标人可以在评标过程中更改评标标准。
（错误）3. 中标人可以拒绝与招标人签订合同。
（错误）4. 评标委员会成员可以是招标人的代表。
（错误）5. 投标保证金在投标结束后应退还给投标人。
（正确）四、简答题1. 请简述招投标过程中的保密原则。
答案：招投标过程中的保密原则要求所有参与人员不得泄露与招标、投标相关的任何信息，包括但不限于招标文件、投标文件、评标过程和结果等，以保证招投标的公正性和公平性。
2. 请简述评标委员会的职责。
答案：评标委员会的职责包括对投标文件进行审查，评估投标方案的可行性、合理性和投标报价，确保评标过程的公正性，并根据招标文件的要求推荐中标候选人。
招投标试题及答案 -
招投标试题：一一、单项选择题1. 招标人采用资格预审办法对潜在投标人进行资格审查的，应当发布______。
A. 招标公告B. 资格预审公告C. 招标邀请书D. 投标邀请书答案：B2. 招标人不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的______。
A. 名称B. 数量C. 投标保证金金额D. 以上都是答案：D3. 投标有效期是从______起算。
A. 提交投标文件截止之日B. 开标之日C. 评标结束之日D. 中标通知书发出之日答案：A4. 中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，无正当理由不与招标人签订合同的，______。
A. 招标人可以不退还其递交的投标保证金B. 招标人应当双倍返还其递交的投标保证金C. 招标人应当支付违约金D. 中标人无需承担任何责任答案：A5. 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起______日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
A. 10B. 15C. 20D. 30答案：D二、多项选择题1. 下列哪些属于招标文件的组成部分？A. 招标公告或投标邀请书B. 投标人须知C. 合同主要条款D. 评标方法、评标标准E. 图纸答案：ABCDE2. 下列哪些情形属于投标人串通投标？A. 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容B. 投标人之间约定中标人C. 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标D. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标E. 招标人在招标文件外另行约定给予未中标的其他投标人利益补偿答案：ABCD3. 下列哪些属于招标人违法违规的行为？A. 招标人未在指定的媒介发布招标公告B. 招标人限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标C. 招标人提前开启投标文件D. 招标人未按照招标文件规定的时间、地点开标E. 招标人与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同答案：ABCDE三、简答题1. 简述招投标的基本流程。
招标投标实施条例试题 (2)
?A: ?B: ?C: ?D: ?A: ?B: ?C: ?D: ?A: ?B: ?C: ?D: ?A: ?B: ?C: ?D:?A: ?B:?C:?D:?A:?B:?C:?D:问题?A:?B:?C:?D:问题?A:?B:?C:?D:问题?A:?B:?C:?D:问题?A:?B:?C:?D:问题?A:5?B:5?C:7?D:7问题?A:5?B:5?C:10?D:10问题?A:?B:?C:?D:问题?A:3?B:4?C:5?D:7问题?A:?B:?C:?D:问题?A:?B:?C:?D:问题?A:3?B:5?C:10?D:15 问题?A:?B:?C:?D:问题?A:?B:?C:?D:问题?A:?B:?C:?D:问题?A:?B:?C:?D:问题?A:?B:?C:?D:问题?A:?B:?C: ?D:?A:3?B:5?C:3?D:5问题?A:?B:?C:?D:问题?A:?B:?C:?D:问题?A:?B:?C:?D:问题?A:?B:?C:?D:问题?A:?B:?C:?D:试卷名称:第四章开标、评标与中标?单项选择题问题1：关于开标程序的说法正确的是（C?）?(5分)??A:开标时唱标的监标人必须由纪检部门担任?B:检查投标文件的密封完好应当由行政监督部门认定?C:投标人对开标有异议应当现场提出?D:对于明显否决投标的文件招标人现场可以宣布否决问题2：关于综合评标专家库的说法错误的是（??B?）?(5分)??A:综合性评标专家库的建立实现了管理、使用和监督的相对分离?B:?C:?D:问题3：?A:?B:?C:?D:问题4：?A:?B:?C:?D:问题5：?A:评标委员会根据项目规模和技术复杂程度确定评标时间?B:为保证评标质量，可以延长评标时间?C:只要评标专家提出评标时间不够即应延长?D:某招标投标场所规定评标委员会必须在规定时间内完成评标问题6：下列行为中不应当更换评标专家的是（?C?）?(5分)??A:评标委员会成员有回避事由继续评标?B:评标委员会成员因健康原因继续评标?C:评标委员会成员和招标人有诉讼历史根源可能影响公正?D:评标委员会成员擅离职守不能继续评标问题7：评标委员会在评标中的权利的说法正确的是（??D?）?(5分)??A:评标专家认为招标文件的评标方法有错误可以更正?B:?C:?D:问题8：?A:?B:?C:?D:问题9：?A:?B:?C:?D:问题10?A:投标函没有投标人公章或法人签字应当否决投标?B:评标委员会是认定投标人串通投标、弄虚作假、行贿等行为的主体?C:评标委员会否决投标的依据只能是招标文件?D:被否决的投标文件可以通过澄清予以改正问题11：关于评标澄清说明的说法错误的是（??C）?(7分)??A:澄清说明的主体是评标委员会?B:澄清说明的形式是书面形式?C:澄清说明的内容可以是投标文件的全部内容?D:澄清说明可以多次进行问题12：关于评标报告的说法正确的是（??）?(7分)??A:评标委员会成员无论是否同意集体意见只要领取报酬就视为同意?B:?C:?D:问题13?A:?B:?C:?D:问题14?A:?B:?C:?D:问题15?A:中标候选人的经营状况发生较大变化?B:招标人对中标候选人不满意?C:中标候选人的财务状况发生较大变化?D:中标候选人的业绩有弄虚作假行为问题16：关于履约保证金的说法正确的是（?B?）?(8分)??A:履约保证金是由招标人和中标人协商确定?B:中标人不按照招标文件的要求缴纳履约保证金，招标人可以拒绝同其签订书面合同?C:招标文件可以约定如投标人的投标报价低于平均报价的40%，可以要求履约保证金为合同价的20%?D:履约保证金只能以现金的方式缴纳问题17：条例中关于完成合同的说法正确的是（?B?）?(7分)??A:依法必须招标的项目中标人经招标人同意可以把合同转让给有履约能力的人试卷名称?A:?B:?C:?D:问题?A:?B:?C:?D:问题?A:?B:?C:?D:?A:?B:?C:?D:问题?A:?B:?C:?D:问题?A:?B:?C:?D:问题?A:法?B:?C:?D:?C:投标人C通过酒店影像搜集区拍摄的投标人A向招标人塞红包的资料?D:投标人D向投标人A打电话要求陪标的电话录音?E:投标人E捏造投诉材料。
招投标工程试题及答案
招投标工程试题及答案一、单项选择题（每题1分，共10分）1. 招投标过程中，以下哪项不是投标人应当具备的条件？A. 具有独立承担民事责任的能力B. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度C. 必须是国有企业D. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录2. 按照《中华人民共和国招标投标法》，招标人应当在招标文件中明确哪些内容？A. 招标项目的名称和数量B. 投标人的资质要求C. 投标保证金的数额D. 以上都是3. 投标文件应当在投标截止时间前多少时间内提交？A. 24小时B. 48小时C. 72小时D. 96小时4. 以下哪项不是开标时应当公开的信息？A. 投标单位的名称B. 投标报价C. 投标单位的内部财务状况D. 投标文件的密封情况5. 评标委员会的组成人员不得少于几人？A. 3人B. 5人C. 7人D. 9人6. 评标委员会成员中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的多少？A. 50%B. 60%C. 70%D. 80%7. 以下哪项不是评标委员会应当遵守的原则？A. 公平、公正、客观B. 保密C. 只考虑价格因素D. 独立评审8. 招标人与中标人签订合同的时间应在中标通知书发出后多少天内？A. 15天B. 30天C. 45天D. 60天9. 以下哪项不是招标投标活动中的违法行为？A. 串通投标B. 行贿招标人C. 提供虚假材料D. 按照招标文件要求提交投标文件10. 招标投标活动结束后，招标人应当在多长时间内将招标投标情况报告有关部门？A. 7天B. 15天C. 30天D. 60天二、多项选择题（每题2分，共10分）11. 投标人在提交投标文件时，以下哪些文件是必须提供的？A. 营业执照副本B. 组织机构代码证C. 税务登记证D. 社会保险登记证12. 招标人在开标前应做好哪些准备工作？A. 确定开标地点和时间B. 准备开标所需的设备和工具C. 通知所有投标人参加开标D. 准备开标记录表13. 以下哪些因素可以作为评标委员会评审投标文件的依据？A. 投标报价B. 投标方案的合理性C. 投标人的资质和信誉D. 投标文件的格式14. 中标人拒绝签订合同时，招标人可以采取哪些措施？A. 要求中标人支付违约金B. 重新招标C. 选择其他投标人作为中标人D. 向有关部门投诉15. 招标投标活动中，以下哪些行为属于违法行为？A. 泄露评标委员会成员名单B. 泄露投标文件内容C. 串通投标D. 提供虚假材料三、判断题（每题1分，共10分）16. 投标人可以联合其他投标人共同投标。
《建筑工程项目招投标与合同管理》在线考试-2
《建筑工程项目招投标与合同管理》形成性考核二总共30题共20分一. 判断题（共10题,共6分）3. 编制投标文件的核心工作是计算标价，而标价计算又与施工方案及施工组织计划密切相关，所以在计算4. 中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。
中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，应当依法承5. 资格预审的评分标准必须考虑到评标的标准，一般凡属评标时考虑的因素，资格预审评审时必须考虑。
（0.6分）7. 投标人收到招标单位的授标通知书，即获得工程承建权，称为中标或得标，表示投标人在投标竞争中获9. 邀请招标的特点是能有效地防止腐败，为潜在的投标人提供均等的机会，能最大限度地引起竞争，达到10. 中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书,并将中标结果通知所有未中标的投标人。
（0.6二. 单选题（共15题,共9分）2. 投标报价人员在总价基本不变的情况下可以采用不平衡报价法使中标后企业利益最大化。
在清单工程量5. 某市火电站建设项目进行招标，招标人规定投标人提交的投标文件截止日期为2006年11月20日，投标人在投标文件截止日期已提交投标文件。
2006年11月18日，投标人向招标人提出撤回提交的投标文6. 为了提高中标的可能性和中标后利益，在保证工程质量的前提下，进行合理报价，根据投标报价的原则，7. 投标报价人员在总价基本不变的情况下可以采用不平衡报价法使中标后企业利益最大化，在清单工程量11. 为了提高中标的可能性和中标后利益，在保证工程质量的前提下，进行合理报价，根据投标报价的原14. ( )的适用范围是：具有通用技术、性能标准或者招标人对于其技术、性能没有特要求的普通招标项三. 多选题（共5题,共5分）2. 根据招标投标法的规定，中标通知书发出后的30 日内，中标单位应与发包人依据( )等签订工程施工11。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
《工程招投标与合同管理》试题2
一、单项选择题
1．甲、乙两个工程承包单位组成施工联合体投标，参与竞标某房地产开发商的住宅工程，则下列说法错误的有（C）。
C．如果中标，甲、乙两个单位应就各自承担部分与该房地产开发商签订合同
2．投标人对已发出的投标文件进行补充、修改或者撤回的，应当在（B）前，
补充、修改的内容为投标文件的组成部分。
B．投标截止时间
3．招标程序有：①成立招标组织。
②发布招标公告或发出招标邀请书。
③编制招标文件和标底。
④组织投标单位踏勘现场，并对招标文件答疑。
⑤对投标单位进行资格审查，并将审查结果通知各申请投标者。
⑥发售招标文件。
则下列招标程序排序正确的是（B）。
B．①③②⑥⑤④
4．工程量清单是招标单位按国家颁布的统一工程项目划分、统一计量单位和统一工程量计算规则，根据施工图纸计算工程量，提供给投标单位作为投标报价的基础。
结算拨付工程款时以（B）为依据。
B．实际工程量
5．以下不属于投标文件的内容是（D）
D．技术规范
6．开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的（C）进行。
C．同一时间公开
7．招标信息公开是相对的，对于一些需要保密的事项是不可以公开的。
例如，（A）在确定中标结果之前就不可以公开。
A．评标委员会成员名单
8．投标文件中总价金额与单价金额不一致的，应（A）。
A．以单价金额为准
9．依据《招标投标法》某建设单位就一个办公楼群项目的项目招标，则该项目的评标工作由（D）来完成。
D．该建设单位依法组建的评标委员会
10．评标委员会为（A）人以上的单数，评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的（）。
A．5，2/3
11．某工程项目在估算时算得成本是900万元人民币，概算时算得成本是850万元人民币，预算时算得成本是800万元人民币，投标时某承包商根据自己企业定额算得成本是700万元人民币，则根据《招标投标法》中规定“投标人不得以低于成本的报价竞标”。
该承包商投标时报价不得低于（D）。
D．700万元
12．《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中规定勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在（D）万元人民币以上的，必须进行招标。
D．50
13．根据我国《中华人民共和国招标投标法》规定，招标人需要对发出的招标文件进行澄清或修改时，应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少（B）天前，以书面形式通知所有招标文件收受人。
B．15
14．招标文件、图纸和有关技术资料发放给通过资格预审获得投标资格的投标单位。
投标单位应当认真核对，核对无误后以（D）形式予以确认。
D．书面
15．提交投标文件的投标人少于（B）个的，招标人应当依法重新招标。
B．3
二、多项选择题
1．某省地税局办公楼扩建工程项目招标，十多家单位参与竞标，根据《招标投标法》关于联合体投标的规定，下列说法正确的有（BCE）。
B．B、C两单位组成联合体投标，它们应当签订共同投标协议
C．D、E两单位构成联合体，它们签订的共同投标协议应当提交招标人
E．H、I两单位构成联合体，两家单位对投标人承担连带责任
2．依照相关规定：建设项目（CDE），经项目主管部门批准，可以不进行招标。
C．建筑艺术造型有特殊要求的
D．勘察、设计采用特定专利的E．勘察、设计采用专有技术的
3．下列内容是投标文件的，包括（ABE）。
A．施工组织设计B．投标函及投标函附录E．投标保证金或保函
4．我国《招标投标法》规定，开标时由（BE）检查投标文件密封情况，确认无误后当众拆封。
B．投标人或投标人推选的代表
E．公证机构
5．关于细微偏差的说法，正确的选项包括（ABD）。
A．在实质上响应了招标文件的要求，但存在个别漏项
B．在实质上响应了招标文件的要求，但提供了不完整的技术信息和数据
D．细微偏差不影响投标文件的有效性
6．下列评标委员会成员中，符合《招标投标法》规定的是（AC）。
A．某甲，由招标人从省人民政府有关部门提供的专家名册的专家中确定
C．某丙，从事招标工程项目领域工作满10年并具有高级职称
7．工程建设项目公开招标范围包括（ACDE）。
A．全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目
C．关系社会公共利益、公众安全的大型基础设施项目
D．使用国际组织或者外国政府资金的项目
E．关系社会公共利益、公众安全的大型公用事业项目
8．下列（ABC）等特殊情况，不适宜进行招标的项目，按照国家规定可以不进行招标。
A．涉及国家安全、国家秘密项目B．抢险救灾项目
C．利用扶贫资金实行以工代赈，需要使用农民工等特殊情况
三、案例分析题
【案例1】、某工程项目，经有关部门批准采取公开招标的方式确定了中标单位并签定合同。
（1）该工程合同条款中部分规定如下：
1）由于设计未完成，承包范围内待实施的工程虽然性质明确，但工程量还难以确定，双方商定拟采用总价合同形式签定施工合同，以减少双方的风险。
2）向施工单位提供场地的工程地质和地下主要管网线路资料，供施工单位参考使用。
3）施工单位不能将工程转包，但允许分包，也允许分包单位将分包的工程再次分包给其他施工单位。
（2）在工程实际实施过程中，出现了以下情况。
在工程后期，工地遭遇当地百年罕见的台风袭击，工程被迫暂停施工，部分已完工程受损，现场场地遭到破坏，最终使工期拖延2个月。
【问题】：（1）该工程合同条款中约定的总价合同形成是否恰当？并说明原因。
不恰当。
因为工程量难以确定，双方风险大，故不采用总价合同。
（2）．该工程合同条款中除合同价形式的约定外，有哪些条款存在不妥之处？请指出并说明理由。
1）建设单位向施工单位提供场地的工程地质和地下主要管网线路资料，应保证资料真实、准确，作为施工单位现场施工的依据。
2）禁止分包单位将分包工程再次分包。
（3）．在工程实施过程中，台风袭击引起的暂停施工问题应如何处理？
承包人因遭遇不可抗力被迫停工，根据合同规定可以不向发包人承担工期拖延的经济责任，发包人应给与工期顺延。
【案例2】某房地产公司计划在某地开发一住宅项目，采用公开招标的形式，有A、B、C、D、E、F六家施工单位领取了招标文件。
本工程招标文件规定：2008年10月20日下午17：30为投标文件接受终止时间。
在提交投标文件同时，需投标单位提供投标保证金20万元。
在10月20日，A、B、C、D、E五家投标单位在下午17：30前将投标文件送达，F单位于10月20日下午18时送达，所有投标单位按规定提供投标保证金。
在10月20日上午10：25，B单位向招标人递交了一份投标价格下降5%的书面说明。
开标时，由招标人检查投标文件密封情况，确认无误后，由工作人员当众拆封，并宣读了A、B、C、D、E五家投标单位的名称、投标价格、工期和其他重要内容。
在开标过程中，招标人发现C单位的投标函盖有企业及企业法定代表人的印章，但没有加盖项目负责人的印章。
标袋密封处仅有投标单位公章，没有法定代表人印章或签字。
评标委员会由招标人直接确定，共4人组成，其中招标人代表2人，经济专家1人，技术专家1人。
问题：（1）在本项目招投标过程中有何不妥之处？说明理由。
1）开标时由招标人检查投标文件的密封情况。
开标时应有投标人推选的代表或参加会议的公证机构公证人员检查投标文件的密封情况。
2）评标委员会由招标人直接确定。
评标委员会成员不应全部由招标人直接确定。
按规定，评标委员会中技术、经济专家一般招标项目应采取随机抽取方式，特殊招标项目可以由招标人直接确定。
本项目属于一般招标项目。
3）评标委员会共4人组成，其中招标人代表2人，经济专家1人，技术专家1人。
按照规定评标委员会成员应该是5人以上单数，其中经济、技术专家不得少于成员总数2/3。
（2）B单位向招标人递交的书面说明是否有效？说明理由。
B单位递交的书面说明有效。
根据规定，投标人在投标文件递交截止时间前可以补充、修改和撤回投标文件，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。
（3）在开标后，招标人应对C单位的投标书作何处理？为什么？
C单位的投标文件应作有效标，投标函盖有企业及企业法定代表人的印章，不用加盖项目负责人的印章。