《法规及相关知识》真题及参考答案
二级建造师考试之《建设工程法规及相关知识》历年真题及答案
二级建造师考试之《建设工程法规及相关知识》历年真题及答案单选题（共60题）1.【2023真题】关于建筑工程一切险的说法，正确的是（）。
过期考点A.被保险人包括对工程承担一定风险的有关各方B.保险责任范围仅限于自然灾害，如地震、海啸、雷等C.保险期限的起始日在特殊情况下可以超出保险单明细表中列明的保险生效日D.建筑工程一切险不得加保第三者责任险正确答案：A2.【2024真题】下列纠纷中，可以申请仲裁的是（）。
A.收养协议纠纷B.工程合同纠纷C.遗产继承纠纷D.监护资格纠纷正确答案：B3.【2018真题】根据《招标投标法》，可以确定中标人的主体是（）。
A.经招标人授权的招标代理机构B.建设行政主管部门C.经招标人授权的评标委员会D.招标投标有形市场正确答案：C4.【2021真题】关于施工合同违约赔偿损失范围的说法，正确的是（）。
A.损失赔偿额可以明显高于违约所造成的损失B.订立合同时对因违法造成的损害不可预见，违约方也应承担赔偿责任C.守约方采取的措施不适当致使损失扩大的，仍可以就扩大的损失部分请求赔偿D.合同履行后可以获得的利益应当在损失赔偿范围之内正确答案：D5.【2023真题】某施工合同没有约定工程价付款时间。
根据法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，该工程的欠付工程款计息开始日应为（）。
A.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日B.建设工程价款结算之日C.建设工程已竣工验收的，为竣工验收合格之日D.建设工程未交付的，为竣工结算完成之日正确答案：A6.【2022真题】根据《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，关于承包人工程价款优先受偿权的说法，正确的是（）。
A.装饰装修工程的承包人无权就该装饰装修工程折价或者拍卖的价款优先受偿B.承包人工程价款优先受偿权自发包人应付建设工程价款之日起算C.承包人工程价款优先受偿权的范围包括逾期支付建设工程价款的利息和违约金D.发包人与承包人关于放弃或限制建设工程价款优先受偿权的约定无效正确答案：B7.【2022真题】根据《关于进一步加强建设工程施工现场消防安全工作的通知》规定，国家、省级等重点工程的施工现场进行防火巡查的频率为（）A.每周B.每季度C.每月D.每日正确答案：D8.【2024真题】关于自然人民事权利能力的说法，正确的是（）。
2024年二级建造师《法规及相关知识》真题及答案
2024年二级建造师《法规及相关知识》真题及答案2024年二级建造师《法规及相关知识》真题及答案一、单项选择题1、根据《合同法》，下列关于要约和承诺的说法中，正确的是（）。
A. 要约邀请是合同成立过程中的必经过程B. 承诺生效时合同成立C. 要约到达受要约人时生效D. 要约人依法撤销要约，未经承诺的，该要约即失去法律效力正确答案是：C. 要约到达受要约人时生效。
2、根据《招标投标法》，下列关于投标文件的说法中，错误的是（）。
A. 投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应B. 投标截止日期后投标人不能补充、修改、替代或者撤回投标文件C. 投标截止日期前投标人书面要求撤回投标文件的，招标人应允许其撤回D. 投标文件缺少投标保证金的，招标人应当否决其投标正确答案是：C. 投标截止日期前投标人书面要求撤回投标文件的，招标人应允许其撤回。
3、根据《建设工程质量管理条例》，下列工程中，需要在验收前由建设单位委托专门机构进行检测的是（）。
A. 隐蔽工程 B. 竣工工程 C. 分部工程 D. 主体工程正确答案是：A. 隐蔽工程。
二、多项选择题1、根据《物权法》，下列财产中，可以作为抵押权标的物的有（）。
A. 生产设备B. 原材料C. 交通运输工具D. 正在建造的船舶E.建设用地使用权正确答案是：ABCE. 生产设备、原材料、交通运输工具、建设用地使用权。
D. 正在建造的船舶。
正确答案是：ABCE。
2、根据《劳动合同法》，下列关于劳动合同解除的说法中，正确的有（）。
A. 用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的，劳动者可以解除劳动合同 B. 用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的，劳动者可以立即解除劳动合同 C. 劳动者在试用期内的，用人单位可以不经通知直接解除劳动合同 D. 用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的，劳动者可以立即解除劳动合同 E. 用人单位决定提前解散的，劳动者可以要求支付经济补偿金正确答案是：ABDE。
建设工程法规及相关知识试题及答案答案附后
答案：C
解析：最高20万,应该是50+20=70
33.合同生效后,当事人就质量没有约定或者约定不明确(de),可以采用(de)确定相关内容方式有：①按照交易习惯确定 ②签订补充协议 ③按合同法其他相关规定执行,三种方式正确(de)先后顺序是（ ）
A.①②③ B.③②① C.②①③ D.②③①
4.行政处罚案例中,组织听证(de)费用是由（ ）承担
A.行政机关B.当事人C.受益人D.行业协会
答案：A
解析：当事人要求听证(de),行政机关应当组织听证.当事人不承担行政机关组织听证(de)费用.由此可以判断费用为行政机关承担.教材p146
5.下列情形中,属于要约不发生法律效力(de)是（ ）
A．拒绝要约(de)通知到达要约人B.承诺期满,受要约人未作出承诺
25.禁止投标人低于成本竞价,其中“成本”是指（ ）
A.直接费B.项目施工成本C.企业个别成本D.社会平均成本
答案：C
解析：投标人不得以低于成本(de)报价竞争,这里(de)“成本”应指投标人(de)个别成本.P46
26.人民法院2月1日作出第一审民事裁决,判决书2月5日 送达原告,2月10日送达被告,当事人双方均未提出上诉,该判决书生效之日是2月（ ）日
A.1B0.9C.0.95D.1.1
答案：A
解析：合同(de)权利义务终止,不影响合同中结算和清理条款(de)效力.P174
15.关于合同成立地点(de)说法,正确(de)是（ ）
A.当事人不得约定合同成立地点
B.要约发出地点为合同成立地点
C.数据电文合同中,收件人任一营业地为合同成立地点
D.承诺生效地点为合同成立地点
法规及相关知识真题及参考答案
法规及相关知识真题及参考答案一、概述法规及相关知识是学习法律专业必不可少的内容。
本文旨在分享一些关于法规及相关知识方面的真题及参考答案，供读者参考。
二、真题及参考答案1. 题目：下列关于我国人民法院的组织和职责说法中，正确的是（）。
A. 最高人民法院是国家最高审判机关B. 基层人民法院是人民法院的主要组成部分C. 中级人民法院负责对一审判决和裁定进行二审审理D. 最高人民法院是全国唯一的高级人民法院参考答案：A2. 题目：下列关于我国基本法律制度说法中，错误的是（）。
A. 中华人民共和国宪法是我国基本法律B. 行政法规是行政机关制定的具有普遍约束力的法规C. 地方性法规是地方人民代表大会及其常委会制定的法规D. 法律是国家最高行政机关制定的法规参考答案：D3. 题目：以下关于刑法与刑事诉讼法的关系分析，正确的是（）。
A. 刑法和刑事诉讼法是两个完全独立的法律体系，不存在联系B. 刑法规定了犯罪行为和应当负的刑事责任，刑事诉讼法规定了如何行使刑事审判活动C. 刑法和刑事诉讼法都是刑事法律，分别规定了犯罪行为和应当负的刑事责任以及刑事诉讼程序和法律关系D. 刑法只规定了犯罪行为和应当负的刑事责任，刑事诉讼法没有规定与之有关的法律程序参考答案：C4. 题目：以下属于刑法中主观方面问题的是（）。
A. 犯罪是否犯意B. 犯罪事实是否存在C. 犯罪是否违反法律规定D. 犯罪的后果有多严重参考答案：A三、总结以上是本文为大家整理的关于法规及相关知识真题及参考答案，希望能够对读者学习法律专业提供帮助。
在学习法律知识过程中，还需要注意不断积累施法实践经验，才能更好地掌握法律知识。
2024年一级建造师-建设工程法规及相关知识考试历年真题摘选附带答案版
2024年一级建造师-建设工程法规及相关知识考试历年真题摘选附带答案第1卷一.全考点押密题库(共100题)1.(单项选择题)(每题 1.00 分) 关于建设工程施工合同一般条款的说法，不正确的是（）。
A. 建设单位的名称应以营业执照上名称为准B. 合同标的是财产C. 履行地点为施工行为地D. 应当采用书面形式2.(多项选择题)(每题 2.00 分)关于劳动合同订立的说法，正确的有（）。
A. 试用期包含在劳动合同期限内B. 固定期限劳动合同不能超过10年C. 商业保险是劳动合同的必备条款D. 劳动关系自劳动合同订立之日起建立E. 建立全日制劳动关系，应当订立书面劳动合同3.(多项选择题)(每题 2.00 分)根据《节约能源法》，属于企业加强用能管理义务的有（）。
A. 制定并实施节能计划和节能技术措施，降低能源消耗B. 建立节能目标责任制，对节能工作取得成绩的集体、个人给予奖励C. 按照规定配备和使用经依法检定合格的能源计量器具D. 建立能源消费统计和能源利用状况分析制度E. 积极实行能源消费包费制4.(单项选择题)(每题 1.00 分) 关于劳动合同履行的说法，正确的是()A. 用人单位可以根据单位实际情况，不执行劳动定额标准B. 用人单位不得强迫或者变相强迫劳动者加班C. 因为单位拖欠或者未足额支付劳动报酬的，劳动者可以向当地劳动仲裁机构申请支付令D. 因为单位发生合并或者分立等情况，原劳动合同自行终止5.(多项选择题)(每题 2.00 分)根据《建设工程安全生产管理条例》的有关规定，专职安全生产管理人员在发现安全事故隐患时，应当及时向()报告。
A. 项目负责人B. 安全生产管理机构C. 主要负责人D. 监理单位E. 施工单位6.(单项选择题)(每题 1.00 分)下列进项税额不得从销项税额中抵扣的是（）。
A. 非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进交通运输服务B. 自境外单位购进无形资产,从税务机关或者扣缴义务人取得的代扣代缴税款的完税凭证上注明的增值税额C. 从海关取得的海关进口增值税专用缴款书上注明的增值税额D. 从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额7.(单项选择题)(每题 1.00 分)根据《合同法》,债权人将合同中的权利转让给第三人的,()。
2024年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识能力测试试卷A卷附答案
2024年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识能力测试试卷A卷附答案单选题（共40题）1、关于建设工程分包的说法，正确的有（）。
A.总承包单位可以按照合同约定将建设工程部分非主体、非关键性工作分包给其他企业B.总承包单位可以将全部建设工程拆分成若干部分后全部分包给其他施工企业C.总承包单位经建设单位同意后，可以将建设工程主体结构中技术较为复杂的部分分包给其他企业D.总承包单位经建设单位同意后，可以将建设工程的关键性工作分包给其他企业【答案】 A2、某施工单位与采石场签定了石料供应合同，在合同中约定了违约责任。
为确保合同履行，施工单位交付了3万元定金。
由于采石场未能按时交货，根据合同约定应支付违约金4万元。
则本案中采石场最多应支付给施工单位（）A.10万元B.7万元C.6万元D.4万元【答案】 C3、关于建筑市场诚信行为及招投标违法行为公告修正、变更或撤销，说法正确的是（）。
A.原行政处理决定被依法变更撤销，公告部门应及时对公告记录予以变更删除，并在公告平台上予以声明B.被公告单位的整改经审核确有实效，应及时变更或删除该不良记录C.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门依法停止对违法行为记录的公告D.公告部门收到更正申请后在5个工作日内核对，认为公告记录与行政处理决定相符的，不必告知申请人【答案】 A4、建设用地使用权自（）时设立。
A.土地交付B.支付出让金C.转让D.登记【答案】 D5、关于借款合同的说法，正确的是（）。
A.借款合同为有偿合同B.借款合同必须采用书面形式C.自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时生效D.借款合同自双方当事人签字盖章之日起生效【答案】 C6、某工程发包方准备进行招标，编制了工程量清单及招标控制价，依据工程所在地工程造价管理机构测定费率计算，该工程安全文明施工措施费用为 100 万，2 个月后合同签订，约定工程工期 340 天，但合同中未约定安全文明施工措施费用的预付比例，下列说法正确的是（）。
1Z308050一建《法规及相关知识》行政复议和行政诉讼制度13道(带答案解析)
一建法规及相关知识第 1题：多选题(本题2分)对限制人身自由的行政强制措施不服提起的诉讼，由（ ）人民法院管辖。
A、原告住所地B、被告住所地C、限制人身自由地D、财产所在地E、中级人民法院【正确答案】：AB第 2题：单选题(本题1分)根据《行政诉讼法》规定，相对人对具体行政行为不服直接向人民法院提起诉讼，应当在知道作出具体行政行为之日起（ ）内提起，法律另有规定的除外。
A、15 日B、30 日C、2 个月D、6 个月【正确答案】：D【答案解析】：新教材6个月第 3题：单选题(本题1分)工程项目建设过程中发生下列情形时，不能申请行政复议的是（ ）。
A、建设单位压缩合同约定工期被处以罚款B、施工单位因偷工减料被责令停业整顿C、监理单位转让工程监理业务被吊销资质证书D、建设行政管理部门对工作人员的惩罚决定【正确答案】：D【答案解析】：本题考查行政复议的适用范围。
行政机关作出的警告、罚款、没收违法所得、没收非法财物、责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照、行政拘留等行政处罚决定属于行政复议范围， A、B、C 选项不正确。
建设行政管理部门对工作人员的惩罚决定属于行政处分范畴，适用申诉的救济程序，不可申请行政复议，故D 选项为正确选项。
第 4题：多选题(本题2分)公民、法人或者其他组织不服（ ），不可以申请行政复议。
A、行政法规、规章或具有普遍约束力的决定、命令B、国防、外交等国家行为C、行政机关有终局裁决权的具体行政行为D、某行政执法人员李某个人行为E、行业协会的惩戒【正确答案】：ABC第 5题：多选题(本题2分)公民、法人或者其他组织对行政机关的（ ）不服，可以申请行政复议。
A、行政处罚B、行政强制措施C、行政处分D、行政许可E、行政指导【正确答案】：ABD【答案解析】：本题考查行政复议的范围。
下列事项应按规定的纠纷处理方式解决，不能提起行政复议：（1）不服行政机关作出的行政处分或者其他人事处理决定的，应当依照有关法律、行政法规的规定提起申诉；（2）不服行政机关对民事纠纷作出的调解或者其他处理，应当依法申请仲裁或者向法院提起诉讼。
2024年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识能力检测试卷A卷附答案
2024年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识能力检测试卷A卷附答案单选题（共45题）1、关于施工企业违法行为应承担法律责任的说法，正确的是（）。
A.超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为并降低资质等级B.将承包的工程转包的，责令改正并没收违法所得C.未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，并处罚款；有违法所得的，予以没收D.允许他人以本企业名义承揽工程的，没收违法所得并处罚款和吊销资质证书【答案】 C2、（2017年真题）关于建设工程合同一方违约后、另一方采取措施防止损失扩大的说法，正确的是（）。
A.接到违约方的通知后，守约方应当及时采取措施防止损失扩大B.守约方没有采取适当措施致使损失扩大的，可以就扩大的损失要求赔偿C.当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由自己承担D.未接到违约方的通知，守约方无需采取措施防止损失扩大【答案】 A3、行政机关做出的下列决定中，当事人不能申请行政复议的是（）。
A.行政处分或者其他人事处理决定B.限制人身自由的行政强制措施决定C.罚款、没收非法财物等行政处罚决定D.有关许可证、执照等证书变更、中止、撤销的决定【答案】 A4、关于招标公告的说法，正确的是()。
A.招标人无论采用何种招标方式，均应当发布招标公告B.招标公告应当载明的事项包括招标人的名称和地址C.依法必须进行招标的项目的招标公告，可以在任一报刊、信息网络或者其他媒介发布D.招标公告无须载明招标项目的性质、实施地点和时间【答案】 B5、（2020年真题）关于劳动合同试用期的说法，正确的是( )。
A.同一用人单位与同一劳动者只能约定1次试用期B.初次订立劳动合同的，可以仅约定试用期，而不约定劳动合同期限C.试用期不包含在劳动合同期限之内D.劳动合同期限不满1年的，不得约定试用期【答案】 A6、安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况，每级上报的时间最长不得超过（）小时。
2024年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识真题精选附答案
2024年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识真题精选附答案单选题（共45题）1、关于无效施工合同工程款的结算，正确的是（）A.建设工程经验收合格的，发包人应当按照合同约定进行工程款结算B.建设工程验收不合格，修复后的建设工程经验收仍不合格的，发包人可以在结算中大幅度减少结算金额C.建设工程验收不合格，修复后的建设工程经验收合格的，维修费用应当由发包人与承包人共同承担D.建设工程经验收合格的，发包人可以参照合同关于工程价款的约定折价承包人【答案】 D2、下列关于确定中标人的说法，错误的是（）。
A.对采用常规通用技术标准的政府投资工程，原则上最低价中标B.中标候选人的经营，财务状况发生较大变化，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认C.中标人应该能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准D.在确定中标人前，招标人可以与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进一步协商谈判再最终确定合同内容【答案】 D3、根据《建设工程质量检测管理办法》，关于建设工程质量检测的说法，正确的是（）。
A.检测机构可以监制建筑材料、构配件和设备B.检测报告经建设工程质量监督机构确认后，由施工企业归档C.检测结果利害关系人对检测结果发生争议的，由双方共同认可的检测机构复检D.检测机构应当将检测过程中发现的施工企业违反工程建设强制性标准的情况，及时报告建设单位【答案】 C4、根据《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》,当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，关于人民法院认定竣工日期的说法，正确的是（）。
A.建设工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期B.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以竣工验收合格之日为竣工日期C.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期D.建设工程未竣工验收，发包人擅自使用的，以承包人实际完工之日为竣工日期【答案】 C5、照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的()A.15%B.20%C.25%D.30%【答案】 B6、招标人下列行为中，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的是（）A.拒收未通过资格预审的投标人提交的投标文件好B.设定与合同履行有关的资格条件C.依法必须进行招标的项目以特定行业的业绩、奖项作为加分条件D.对不同的投标人采取相同的资格审查标准【答案】 C7、下列款项中，属于承包人行使建设工程价款优先受偿权应当包含的内容是（）。
2024年二级建造师-建设工程法规及相关知识考试历年真题摘选附带答案版
2024年二级建造师-建设工程法规及相关知识考试历年真题摘选附带答案第1卷一.全考点押密题库(共100题)1.(单项选择题)(每题1.00 分)下列情形中，建设工程代理行为终止的是（) 。
A. 代理事务完成B. 被代理人暂停委托C. 作为代理人的自然人病重D. 作为被代理人的法人进入破产重整程序2.(多项选择题)(每题2.00 分)下列选项中，符合《招标投标法》关于评标规定的有（）。
A. 评标应按照招标文件确定的评标标准和方法进行B. 招标文件设有标底的，应作为评标依据C. 评标委员会可以否决全部投标D. 如招标人授权，评标委员会可直接确定中标人E. 评标委员会不能要求投标人澄清问题3.(多项选择题)(每题2.00 分) 当事人可以对债权请求权提出诉讼时效抗辩，但对下列（）等债权请求权提出诉讼时效抗辩的，法院不予支持。
A. 支付存款本金及利息请求权B. 基于投资关系产生的缴付出资请求权C. 兑付国债的请求权D. 向特定对象发行的企业债券本息请求权E. 金融债券的请求权4.(单项选择题)(每题1.00 分) 下列不属于建设单位的质量责任的是()。
A. 领取施工许可证或者开工前，应办理工程质量监督手续B. 涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，要有设计方案C. 国家重点建设工程依法必须实行监理D. 对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料应当取样并送检5.(单项选择题)(每题1.00 分)根据《劳动法》和《劳动合同法》的规定，用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自（）起建立。
A. 劳动合同实际签订之日B. 实际用工之日C. 应当签订劳动合同之日起D. 实际用工之日后一个月6.(单项选择题)(每题1.00 分)同一专业的两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照（）单位的业务许可范围承揽工程。
A. 资质等级较高的B. 承担主要任务的C. 资质等级较低的D.联合体牵头7.(单项选择题)(每题1.00 分)工伤保险基金可用于（）。
2024年一级建造师-建设工程法规及相关知识考试历年真题摘选附带答案
2024年一级建造师-建设工程法规及相关知识考试历年真题摘选附带答案第1卷一.全考点押密题库(共100题)1.(单项选择题)(每题 1.00 分)甲施工企业从乙公司购进一批水泥，乙公司为甲施工企业代办托运。
在运输过程中，甲施工企业与丙公司订立合同将这批水泥转让丙公司，水泥在运输途中因山洪暴发火车出轨受到损失。
该案中水泥的损失应由（）。
A. 丙公司承担B. 甲施工企业承担C. 乙公司承担D. 甲施工企业和丙公司分担2.(单项选择题)(每题 1.00 分) 甲施工企业从乙公司购进一批水泥，乙公司为甲施工企业代办托运。
在运输过程中，甲施工企业与丙公司订立合同将这批水泥转让给丙公司，水泥在运输途中因山洪暴发火车出轨受到损失。
该案中水泥的损失应由（）。
A. 甲施工企业承担B. 乙公司承担C. 丙公司承担D. 甲施工企业与丙公司分担3.(单项选择题)(每题 1.00 分)关于建设工程承包制度，下列说法中正确的是（）。
A. 按照合同约定，建筑材料、建筑构配件和设备由工程承包单位采购的，发包单位不得指定承包单位购入用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备或者指定生产厂、供应商B. 加强对政府投资工程项目的管理，对建设资金来源不落实的政府投资工程项目可以批准，但必须公开招标C. 政府投资项目推荐以施工企业带资承包的方式进行建设D. 政府投资项目必须满足一定条件才可以施工企业带资承包的方式进行建设4.(单项选择题)(每题 1.00 分)李某借用甲公司的资质承揽了乙公司的装修工程，因为偷工减料不符合规定的质量标准，所造成的损失（）承担赔偿责任。
A. 仅由甲公司B. 由甲公司和李某共同C. 仅由乙公司D. 仅由李某5.(多项选择题)(每题 2.00 分)下列施工合同中,属于可撤销合同的有().A. 施工合同订立时,工程款支付条款显失公平B. 另行签订的与备案中标合同的实质性内容不一致C. 承包人对合同的价款有重大误解的D. 发包人胁迫民营企业承包人签订的E. 承包人将部分工程违法分包的6.(单项选择题)(每题 1.00 分)我国一级建造师执业资格的注册管理机构是（）。
《建设工程法规及相关知识》真题及答案
2007年二级建造师考试《建设工程法规及相关知识》真题及答案一、单项选择题（共60题，每题1分。
每个备选项中，只有1个最符合题意。
）L （）是建筑生产中最基本的安全管理制度，是所有安全规章制度的核心。
a、质量事故处理制度b、质量事故统计报告制度c、安全生产责任制度d、安全生产监督制度2、建设工程安全生产管理基本制度中，不包括（）。
a、群防群治制度b、伤亡事故处理报告制度e事故预防制度d、安全责任追究制度3、《建设工程安全生产管理条例》第10条规定，依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起（）内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
a、30 日b、60Bc、15 日d、90 B4、工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。
施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向（）报告。
a、建设单位b、有关主管部门c、建设行政部门d、当地人民政府5、《建设工程安全生产管理条例》规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的,分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。
总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担（）。
a、各自相应的责任b、连带责任c、按份责任d、补充责任6、总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的,分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担（）。
a、全部责任b、次要责任c、主要责任d、同等责任7、施工现场暂时停止施工的,施工单位应当做好现场防护，所需费用由（）承担，或者按照合同约定执行。
a、施工单位b、责任方c、建设单位d、暂停决定方8、施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离；办公、生活区的选址应当符合（）。
职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合（）。
2024年二级建造师《建设工程法规及相关知识》真题及答案解析B卷6月1日
2024年二级建造师《建设工程法规及相关知识》真题及答案解析B卷6月1日一、单项选择题（共60题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最正确或最符合题意。
选对每题得1分，没选或错选均不得分）。
1．根据《关于加强和改进消防工作的意见》施工企业的消防安全第一责任人是其（）。
A．法定代表人B．专职安全员C．专职消防安全员D．施工项目负责人【参考答案】A【参考解析】国务院《关于加强和改进消防工作的意见》（国发〔2011〕46号）规定，机关、团体、企业事业单位法定代表人是本单位消防安全第一责任人。
【考点来源】6.4.3施工现场消防安全责任2．下列权利中属于物权的是（）。
A．荣誉权B．商标权C．工程价款优先受偿权D．建设用地使用权【参考答案】D【参考解析】物权包括所有权、用益物权和担保物权。
用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权、居住权和地役权。
【考点来源】1.2.2所有权、用益物权、担保物权和占有3．根据《民法典》，动产质权的设立时间是（）。
A．质权合同签订时B．质权合同登记时C．交付质押财产对D．质权合同生效时【参考答案】C【参考解析】动产质权是指为担保债务的履行，债务人或者第三人将其动产出质给债权人占有的，债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现质权的情形，债权人有权就该动产优先受偿。
质权自出质人交付质押财产时设立。
【考点来源】1.2.2所有权、用益物权、担保物权和占有4．根据《专利法》，实用新型专利权的期限是（）。
A．5年B．10年C．15年D．20年【参考答案】B【参考解析】发明专利权的期限为20年，实用新型专利权的期限为10年，外观设计专利权的期限为15年，均自申请日起计算。
【考点来源】1.3.2专利权制度5．根据《消防法》，受理建设单位消防验收申请的主管部门是（）。
A．城乡规划主管部门B．应急管理部门C．生态环境主管部门D．住房和城乡建设主管部门【参考答案】D【参考解析】《消防法》规定，国务院住房和城乡建设主管部门规定应当申请消防验收的建设工程竣工，建设单位应当向住房和城乡建设主管部门申请消防验收。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2009年二级建造师《法规及相关知识》真题及参考答案1.在我国法律体系中，《建筑法》属于( )部门。
A.民法B.商法C.经济法D.诉讼法2.关于民事法律行为分类，以下说法错误的是( )A.民事法律行为可以分为要式法律行为和不要试法律行为B.订立建设工程合同应当采取要式法律行为C.建设单位向商业银行的贷款行为属于不要式法律行为D.自然人之间的借款行为属于不要式法律行为3.引起债权务关系发生的最主要、最普遍的根据是( )。
A.合同B.扶养C.不当得利D.无因管理4.根据《物权法》规定，下列关于抵押权的表述中错误的是( )。
A.在建工程可以作抵押物B.即使抵押财产出租早于抵押，该租赁关系也不得对抗已经登记的抵押权C.建设用地使用权抵押后，该土地上新增的建筑物不属于抵押财产D.坻押权人应当在主债权诉讼时效期间行使抵押权5.根据《物权法》规定，一般情况不动产物权的转让，自( )起发生效力。
A.买卖合同生效B.转移登记C.交付D.买方占有6.某工程项目建设工期为三年，为保证施工顺利进行，开工前的到位资金原则上不得少于工程合同价的( )。
A.20%B.30%C.50%D.80%7.建筑施工企业确定后，在建筑工程开工前，建设单位应当按照国家规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取( )。
A.建设用地规划证可证B.建设工程规划许可证C.施工许可证D.安全生产许可证8.按照建筑法的规定，以下正确的说法是( )A.建筑企业集团公司可以允许所属法人公司以其名义承揽工程B.建筑企业可以在其资质等级之上承揽工程C.联合体共同承包的，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程D.施工企业不允许将承包的全部建筑工程转包给他人9.关于建筑工程的发包、承包方式，以下说法错误的是( )A.建筑工程的发包方式分为招标发包和直接发包B.未经发包方同意且无合同约定，承包方不得对专业工程进行分包C.联合体各成员对承包合同的履行承包连带责任D.发包方有权将单位工程的地基与基础、主体结构、屋面等工程分别发包给符合资质的施工单位10.甲乙两建筑公司给成一个联合体去投标，在共同投标协议中约定：如果在施工过程中出现质量问题而遭遇建设单位索赔，各自承担索赔额的50%.后来甲建筑公司施工部门出现质量问题，建设单位索赔20万元，则下列说法正确的是( )A.由于是甲公司的原因导致，故而建设单位只能向甲公司主张权利B.因约定各自承担50%，故乙公司只应对建设单位承担10万元的赔偿责任C.如果建设单位向乙公司主张，则乙公司应先对20万元索赔额承担责任D.只有甲公司无力承担，乙公司才应先承担责任责任11.按照《招标投标法》及相关规定，必须进行施工招标的工程项目是( )。
A.施工企业在其施工资质许可范围内自建自用的工程B.属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的工程C.施工主要技术采用特定的专利或者有技术的工程D.经济适用住房工程12.根据《招标投标法》规定，投标联合体( )。
A.可以牵头人的名义提交投标保证金B.必须由相同专业的不同单位组成C.各方应在中标后签订共同投标协议D.是各方合并后组建的观标实体13.按照建筑法及相关规定，投标人之间( )不属于串通投标的行为。
A.相互约定抬高或者降低投标报价B.约定在招标项目中分别以高、中、低价位报价C.相互探听对方投标报价D.先进行内部竞价，内定中标人后再参加投标14.招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者组织来投标，这种招标方式称为( )。
A.公开招标B.邀请招标C.议标D.定向招标15.招标人采取招标公告的方式对某工程进行施工招标，于2007年3月3日开始发售招标文件，3月6日停售;招标文件规定投标保证金为100万元;3月22日招标人对已发出的招标文件作了必要的澄清和修改，投标截止日期为同年3月25日。
上述事实中的错误有( )处。
A.1B.2C.3D.416.根据法律、行政法规的规定，不需要经有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格就可任的岗位是( )。
A.施工企业的总经理B.施工项目负责人C.施工企业的技术责任人D.施工企业的董事17.施工单位违反施工的程序，导致一幢13层在建楼房倒塌，致使一名工人死亡，直接经济损失达7000余万元人民币，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，该事件属于( )事故。
A.特别重大B.重大C.较大D.一般18.某建设工程施工过程中发生较大事故，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，该级事故应由( )负责调查。
A.国务院B.省级人民政府C.设区的市级人民政府D.县级人民政府19.监理工程师发现施工现场料堆偏高，有可能滑塌，存在安全事故隐患，则监理工程师应当( )。
A.要求施工单位整改B.要求施工单位停止施工C.向安全生产监督行政主管部门报告D.向建设工程质量监督机构报告20.甲公司是某项目的总承包单位，乙公司是该项目的建设单位指定的分包单位。
在施工过程中，乙公司拒不服从甲公司的安全生产管理，最终造成安全生产事故，则( )A.甲公司负主要责任B.乙公司负主要责任C.乙公司负全部责任D.监理公司负主要责任21．安全生产许可证的有效期为（）年。
A．2B．3C．4D．522．下列关于建设单位质量责任和义务的表述中，错误的是（）。
A．建设单位不得将建设工程肢解发包B．建设工程发包方不得迫使承包方以低于成本的价格竞标C．建设单位不得任意压缩合同工期D．涉及承重结构变动的装修工程施工期前，只能委托原设计单位提交设计方案23．根据相关司法解释的规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用后的（）工程质量不符合约定为由主张权利的，法院应予以支持。
A．主体结构B．电气C．装饰D．暖通24．根据《建设工程质量管理条例》规定，下列关于监理单位的表述错误的是（）。
A．应当依法取得相应等级的资质证书B．不得转让工程监理业务C．可以是建设单位的子公司D．应与监理分包单位共同向建设承担责任25．施工单位于6月1日提交竣工验收报告，建设单位因故迟迟不予组织竣工验收；同年10月8日建设单位组织竣工验收时因监理单位的过错未能正常进行；10月20日建设单位实际使用该工期。
则施工单位承担的保修期应于（）起计算。
A．6月1日B．8月30日C．10月8日D．10月20日26．《建设工程质量管理条例》中确定的建设工程质量监督管理制度，其主要手段不包括（）。
A．工程质量保修制度B．施工许可制度C．竣工验收备案制度D．工程质量事故报告制度27．建设单位应当自建设竣工验收合格之日起（）日内，将竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A．10B．15C．30D．6028．按照我国《产品质量法》规定，建设工程不适用该法关于产品的规定，以下不属于产品质量法所指的产品是（）。
A．购买的电气材料B．购买的塔吊设备C．现场制作的预制板D．商品混凝土29．根据《产品标识与标注规定》，对所有产品或者包装上的标识均要求（）。
A．必须有产品质量检验合格证明B．必须有中英文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址C．应当在显著位置标明生产日期和安全使用期或失效日期D．应当有警示标志或者中英文警示说明30.某建筑公司实施了以下行为，其中符合我国环境污染防治法律规范的是（）a. 将建筑垃圾倾倒在季节性干枯的河道里b. 对已受污染的潜水和承压水混合开采c. 冬季工地上工人燃烧沥青、油毡取暖d. 直接从事收集、处置危险废物的人员必须接受专业培训31.下列关于民用建筑节能的表述正确的是（）a. 对不符合节能强制性标准的项目，建筑行政主管部门不的颁发建设工程规划许可证b. 对既有建筑实施节能改造，优先采用向阳、改善通风等低成本建筑措施C。
国家要求在新建建筑中必须安装和实用太能阳等可再生资源利用系统D. 企业可以制定高于国家，行业能耗标准的企业节能标准32.某建筑公司在工地采取的下列消防安全措施中，正确的是（）A。
责令安置在仓库里居住的员工尽量不使用明火B。
将施工用剩余炸药存在会议室橱柜里C。
禁止仓库保管员晚上在仓库里居住D。
为防丢失，将消防器材锁在铁柜里33．根据《劳动争议调解仲裁法》的规定，劳动争议申请仲裁的时效期限为（），仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。
A．2个月B．6个月C．1年D．2年34．李某今年51岁，自1995年起就一直在某企业做临时工，担任厂区门卫。
现企业首次与所有员工签订劳动合同。
李某提出自己愿意长久在本单位工作，也应与单位签订合同，但被拒绝并责令其结算工资走人。
根据《劳动合同法》规定，企业（）。
A．应当与其签订固定期限劳动合同B．应当与其签订无固定期限的劳动合同C．应当与其签订以完成一定工作任务为期限的劳动合同D．可以不与之签订劳动合同，因其是临时工35．某施工单位与王先生签订了为期二年的劳动合同，按照劳动合同法的规定，王先生的试用期不得超过（）个月。
A．1B．2C．3D．636．职工李某因参与打架斗殴被判处有期徒刑一年，缓期三年执行，用人单位决定解除与李某的劳动合同。
考虑到李某在单位工作多年，决定向其多支付一个月的额外工资，随后书面通知了李某。
这种劳动合同解除的方式称为（）。
A．随时解除B．预告解除C．经济性裁员D．刑事性裁员37．按照劳动合同的规定，企业的集体合同由（）与企业订立。
'A．企业工会代表企业职工B．企业每一名职工C．企业10名以上职工D．企业绝大部分职工38．重大建设项目档案验收应在竣工验收（）个月前完成。
A．1B．2C．3D．439．根据《税收征管法》规定，纳税人未按期缴纳纳税款的，税务机关除责令限期缴纳外，从之纳税款之日起，按日加收滞纳税款的（）的滞纳金。
A．0.1‰B．0.5‰C．1‰D．5‰40．下列属于行政处罚的是（）。
A．没收财产B．罚金C．撤职D．责令停产停业41．施工单位偷工减料，降低工程质量标准，导致整栋建筑倒塌，12名工人被砸死。
该行为涉嫌触犯（）。
A．重大责任事故罪B．重大劳动安全事故罪C．工程重大安全事故罪D．以其他方式危害公共安全罪42．下列属于我国《合同法》调整的法律关系是（）。
A．收养关系B．劳动合同C．税款代扣合同D．赠与合同43．下列关于《合同法》中格式合同的表述，错误的是（）。
A．合适合同由提供方事先拟定，可以重复使用B．提供格式条款的一方免除对方的责任、加重自己责任的，该条款无效C．对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释D．对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于格式条款提供方的解释44．要约是希望和他人订立合同的意思表示，包括（）。
A．寄送的价目表B．投标书C．拍卖公告D．招股说明书45．甲企业于2月1日向乙企业发出签订合同的信函。