建设工程施工合同范本(电力)

合集下载

电力工程施工合同书详细版(4篇)

2023年度：电力工程施工合同书详细版第一篇：电力工程总则第一章：合同的签订1.1 甲方与乙方确定了各自的权利和义务，经过友好协商，在平等、自愿、公正、诚实信用原则的基础上，达成如下合同。

1.2 本合同的附件包括但不限于（1）工程图纸设计文件；（2）工程量清单；（3）设计变更单；（4）工期计划表；（5）施工组织设计文件。

第二章：合同的履行2.1 本合同的各项工作必须按照《建设工程质量管理条例》和相关法律法规的规定进行；乙方必须按照本合同及相应施工图纸、设计文件和技术标准、规范和规程规定，保证工程质量。

2.2 乙方应依据本合同约定完成工程，并且必须按照规定的工期完成验收。

第三章：合同价款3.1 甲乙双方在协商中确定了本合同的总价款为______________（大写）人民币。

3.2 工程进度款的支付方式为______________（填写支付方式），具体支付比例为：（1）第一进度款：______________，支付时间：______________。

（2）第二进度款：______________，支付时间：______________。

（3）第三进度款：______________，支付时间：______________。

（4）第四进度款：______________，支付时间：______________。

第四章：保证责任和违约责任4.1 甲方保证已取得本工程建设所需的有关行政许可文件，并且承担因未能取得有关文件而造成的全部损失和责任。

4.2 乙方承诺按照合同要求完成工程，如有不履行或不完善等问题，由乙方承担所有费用，并赔偿甲方因此遭受到的直接或间接经济损失及影响。

第五章：变更、终止和解释5.1 本合同的任何修改、补充或变更，须经双方书面协商一致，并签署补充协议，适用于本合同之上。

5.2 本合同的解释以及引起争议的一切问题均应由甲乙双方协商解决。

第二篇：施工期限、质量、安全和交付第一章：工期1.1 本工程的工期自______________起，至______________止。

电力建设工程施工合同样式

电力建设工程施工合同样式甲方：（单位名称）地址：法定代表人：电话：乙方：（单位名称）：地址：法定代表人：电话：在平等、自愿、互利的基础上，甲、乙双方按照《中华人民共和国合同法》的有关规定，就甲方委托乙方进行电力建设工程施工事宜达成如下合同：第一条工程概况1.1 工程名称：（填写工程名称）1.2 工程地点：（填写工程地点）1.3 工程范围：（填写工程范围）1.4 工程计划开始日期：（填写工程计划开始日期）1.5 工程计划完成日期：（填写工程计划完成日期）1.6 工程总投资额：（填写工程总投资额）第二条合同价款和支付方式2.1 本合同价款为人民币（大写）（小写）元整。

2.2 支付方式及进度：（1）合同签订后，甲方支付合同价款20%作为工程动员款。

（2）工程完成后，甲方支付合同价款的60%作为工程竣工验收款。

（3）工程竣工验收后，甲方支付合同价款的20%作为工程结算款。

第三条工程质量3.1 乙方应遵守有关法规、标准和技术规范，按照设计文件和施工方案进行施工。

3.2 乙方应按照甲方要求，配合有关部门进行工程质量检查和验收工作。

第四条工期和延期4.1 乙方应按照工程计划开始日期和工程计划完成日期进行施工，确保按时完成工程。

4.2 如因不可抗力等原因导致工程延期的，甲方和乙方应协商解决，并办理相关手续。

第五条合同变更5.1 双方在施工过程中，如需要变更合同内容，应通过书面形式进行变更协议。

5.2 未经甲方书面同意，乙方不得擅自变更工程设计或施工方案。

第六条保险责任6.1 乙方应按照有关规定，购买工程施工一切险和承包人责任险。

6.2 若发生损失或事故，乙方应及时采取措施进行抢险和修复，并协助甲方办理保险索赔手续。

第七条违约责任7.1 若乙方未按照本合同规定的工程质量、工程进度进行施工，甲方有权要求乙方立即改正，并扣除相应款项。

7.2 若乙方严重违约，导致工程无法正常进行或发生重大损失，甲方有权解除合同，并追究乙方的法律责任。

电力建设工程施工合同

电力建设工程施工合同合同编号：____________甲方（发包方）：____________乙方（承包方）：____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方电力建设工程施工事项，经协商一致，订立本合同。

一、工程概况1.1 工程名称：____________电力建设工程1.2 工程地点：____________1.3 工程内容：____________1.4 工程立项批准文号：____________1.5 资金来源：____________二、工程承包范围2.1 承包范围：____________三、合同工期3.1 开工日期：____________3.2 竣工日期：____________3.3 合同工期总日历天数：____________天四、质量标准4.1 工程质量标准：____________五、合同价款5.1 金额（大写）：____________元（人民币）5.2 元六、组成合同的文件6.1 组成本合同的文件包括：1) 本合同协议书2) 中标通知书3) 投标书及其附件4) 本合同专用条款5) 本合同通用条款6) 标准、规范及有关技术文件7) 图纸8) 工程量清单9) 工程报价单或预算书6.2 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、合同的履行7.1 乙方应当按照合同约定的施工范围、质量标准、工期要求完成工程。

7.2 甲方应当按照合同约定的付款方式、时间支付合同价款。

7.3 双方应当共同履行合同，确保工程顺利进行。

八、违约责任8.1 乙方未按照合同约定完成工程的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。

8.2 甲方未按照合同约定支付价款的，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。

8.3 双方其他违约行为按照合同约定承担违约责任。

九、争议解决9.1 双方在履行合同过程中发生的争议，首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

电力总承包施工合同范本(精选8篇)

电力总承包施工合同范本(精选8篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、合同协议、条据书信、讲话致辞、规章制度、策划方案、句子大全、教学资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample texts for everyone, such as work summaries, work plans, contract agreements, document letters, speeches, rules and regulations, planning plans, sentence summaries, teaching materials, other sample texts, etc. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!电力总承包施工合同范本(精选8篇)电力总承包施工合同范本第一篇发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称甲方)甲方为了充分利用水资源，开发电力事业，根据《中国合同·法》和《水利水电建设工程规范》及《建筑安装工程承包合同条例有关规·定》，结合本工程实际，双方互利为原则，经双方友好充分协商，达成条款如下：一、工程承包施工地点及范围：庆元县牛颈溪、江根水电站项目工程，大坝、引水隧道、厂房、压力管道等土建部份。

电力施工合同范本(4篇)

电力施工合同范本发包人：承包人：依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。

一、工程概况1、工程名称：；2、工程地点：；3、工程范围：；（详见施工图纸内容）；4、承包方式：＿.5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容）二、合同工期及工期延误1、开工日期：_____年_____月_____日，竣工日期_____年_____月_____日，合同工期总天数天（以实际进场施工之日算起）；2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之＿＿的违约金，算至验收合格之日；3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：a发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸及开工条件；b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款；c发包人代表（或监理工程师）未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行；d设计变更或工程量增加；e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过小时；f不可抗力；g其他非因承包人原因造成停工累计超过小时。

4、承包人在以上情况发生后日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表（或监理工程师）提出报告；发包人代表（或监理工程师）在收到报告后日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。

三、质量标准工程质量标准：合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。

四、合同价款总计合同金额（大写）（人民币），小写￥.五、工程款结算及支付1、主钢构进场之日起_____日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；2、纲结构主体完工之日起_____日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；3、工程全部完工之日起_____日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；承包人向发包人开具工程合同总价款的银行保函作为保修金，发包人于壹年内返还承包人；六、施工准备1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。

标准版电力施工合同范本(通用3篇)

标准版电力施工合同范本（通用3篇）1.标准版电力施工合同范本第1篇甲方：__________________(以下简称甲方)乙方：__________________(以下简称乙方)因甲方在工程施工中自有劳动力不足，需聘请乙方提供劳动力支持与服务。

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经甲乙双方平等协商达成一致，同意签订本协议。

一、劳务协作性质：短期临时用工。

二、劳务协作用途：仅限于__________________电力工程施工。

三、工作地点：________________________________________________________________________ (甲方指定的工作区域)。

四、工作内容：土石方开挖、变台安装、配电线路架设、材料转运劳务协作以及其他辅助性工作。

五、协议有效期：1、本协议有效期为______日历天，自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。

2、如遇下列情况之一的，协议有效期可相应顺延：a、因甲方原因导致工程工期顺延的;b、因不可抗力导致工程工期延误的;六、现场代表1、甲方委派的现场代表人为供电营业所(职务)。

2、乙方委派的现场代表人为_______________(姓名)，身份证号：_____________________________________________。

七、甲方的权利和义务1、对违反甲方管理制度与纪律或不服从甲方工作安排的人员，甲方有权及时将其请离工作现场并中止其劳务协作关系。

2、甲方负责工作现场的停送电、安全监管和协调工作。

3、及时向乙方提交有关图纸、资料文件，并在工作前进行必要的交底。

4、对乙方工作完成情况进行签证和验收。

5、按本合同约定的时间向乙方支付合同价款。

八、乙方的权利和义务1、乙方必须为参加劳务协作的全体人员购买人身意外伤害保险。

电力工程施工合同范本5篇

电力工程施工合同范本5篇电力工程施工合同范本(1)甲方：_________乙方：_________依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

第一条工程概况一、工程名称1.工程地点：_________。

2.工程内容：_________。

3.工程性质：_________。

4.承包范围：_________。

二、批准单位1.批准文号：_________。

2.业主或主管单位：_________。

三、开工日期1.竣工日期：_________。

2.总日历工期：_________。

四、质量等级：_________。

五、承包方式：_________。

六、合同价款：_________。

第二条合同文件及解释顺序一、合同文件的组成和解释顺序1.本协议条款;2.本合同条件;3.洽商：变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议等文书。

4._________。

二、当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决。

第三条合同文件使用的语言、文字、标准和适用法律一、合同文件使用汉语普通话书写，以汉字普通话解释、说明。

二、适用合同文件的法律是国家的法律、法规，以及电力工业规章。

三、施工使用国家标准、规范和电力行业标准、规范。

第四条图纸一、甲方在开工日期前，于_________年_________月_________日向乙方提供完整的施工图纸_________份，其中包括竣工图_________份、现场存放的_________份，保证图纸准确且具有满足施工要求的设计深度，对乙方做好图纸保密工作的要求：二、甲方不能按第四条第一款约定提供的图纸名称、提供期限，保证满足实施“施工综合进度计划”的需要。

三、甲方对图纸的特殊保密要求，乙方采取保密措施，由甲方承担的费用。

四、乙方要求增加图纸份数，甲方应按_________予以复制、交付，费用由乙方承担。

五、乙方在开工前未如约收到甲方提供的图纸，应在_________天内将所需图纸或指示的内容、理由、时间及迟误后果通知甲方代表。

电力工程施工合同(共5篇)

电力工程施工合同〔共5篇〕电力工程施工合同范本1合同编号：124917甲方：〔发包方〕乙方：〔承包方〕甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的根底上，本着互相信任的原那么，就甲方的电力工程达成以下协议。

第一条：工程概况1、工程地点：2、工程承包方式：承包人包清工。

3、工期________年____月____日至________年____月____日4、合同价款：本合同工程预算造价人民币___________元〔大写〕，假设要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。

第二条：关于材料供给的约定1、本工程甲方负责供给的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供给到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承当。

甲方供给的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

2、甲方供给的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。

如乙方违犯本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。

第三条：关于工程质量及验收的约定1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工标准》G和《建筑装饰装修工程质量验收标准》G并参照其它地方标准、质量评定验收标准。

2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承当。

3、工程开工：乙方应提早通知甲方验收，并办理验收手续。

4、本工程由_______方设计施工方案。

第四条：关于平安消费各防火的现场治理的约定1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。

2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物构造及各种设备管线。

3、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，制止闲杂人员进入现场。

4、未经甲方答应，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现盗窃现象按材料价格加倍赔偿。

第五条：工程付款方式、承包内容、结算的约定1、布局开槽完工后，支付工程款的50%给乙方，水电完工后支付工程款的30%，整体开工验收合格后支付20%。

电力施工协议书范本4篇

电力施工协议书范本4篇篇1电力施工协议书范本甲方：（委托方）______(单位名称)_____地址：_____(单位地址)_____联系人：_____(联系人姓名)_____联系电话：_____(联系人电话)_____乙方：（承包方）_____(单位名称)_____地址：_____(单位地址)_____联系人：_____(联系人姓名)_____联系电话：_____(联系人电话)_____根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就_____(项目名称)______的电力施工工程事宜达成如下协议：一、工程范围：_____(项目名称)______电力施工工程范围包括_____(具体工程范围)_____二、工程内容：1. 甲方要求乙方按照规划要求，按时完成工程建设；2. 乙方要负责施工的质量、进度，保证工程的安全；3. 工程各项费用由甲乙双方商议决定；4. 工程款支付方式：_____(具体支付方式)_____三、施工期限：1. 工程开始日期：_____(具体日期)_____2. 工程竣工日期：_____(具体日期)_____3. 若因不可抗力等特殊原因需要延期竣工，须提前书面告知甲方，并经甲方同意后方可延期。

四、合同价款：1. 工程总价款为_____(具体总价款)_____2. 支付方式：（1）总价款_____%作为预付款，于合同签订之日起七日内支付；（2）工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付工程款的_____%；（3）工程竣工后临时设备、材料、机械等的清算价款由双方及时协商确定。

五、质量及验收：1. 乙方应确保工程质量，符合国家规定的标准；2. 工程竣工后，乙方应邀请甲方进行验收，如发现问题应及时进行整改；3. 甲方验收合格后，支付相应工程款。

六、违约责任：1. 若任何一方违反本合同规定，给对方造成损失，应承担相应的违约责任；2. 若乙方逾期未完成工程，每迟延一天，应支付甲方_____(逾期费用)_____七、其他事项：1. 本合同自双方签字盖章之日起生效；2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

电力建设工程施工合同书7篇

电力建设工程施工合同书7篇篇1合同编号：XXXXXXXXX甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，本着公平、公正、诚实信用的原则，甲乙双方就本电力建设工程施工事项，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________电力建设工程。

2. 工程地点：_________________________。

3. 工程内容：具体包括电力线路的铺设、变压器的安装、配电设备的配置与安装等。

4. 工程规模：_____________。

1. 开工日期：XXXX年XX月XX日（具体以甲方书面开工令为准）。

2. 竣工日期：XXXX年XX月XX日。

3. 合同工期总日历天数：XX天。

三、工程价格及付款方式1. 工程总价：人民币大写__________元整（￥______元）。

该价格为固定价格，包括工程材料费、人工费、运输费等一切相关费用，不因市场变化而调整。

2. 付款方式：合同签订后，甲方支付乙方工程总价的XX%作为预付款；工程竣工并通过验收后支付剩余款项。

四、工程质量及验收标准1. 乙方必须严格按照国家相关施工规范和安全标准进行施工，确保工程质量。

2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。

甲方应当在接到通知后的七日内组织验收。

3. 验收标准：按照国家标准及本合同约定的内容进行验收。

1. 乙方必须严格遵守施工现场的安全生产规定，采取必要的安全防护措施，确保施工过程中的安全。

2. 若因乙方原因造成安全事故，由乙方承担全部责任。

六、违约责任1. 若因甲方原因未按合同约定支付工程款，甲方应按日向乙方支付应付未付金额的XX%作为违约金。

2. 若因乙方原因未按合同约定工期完成工程，乙方应按日向甲方支付合同总金额的XX%作为违约金。

若逾期超过XX天，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。

2023年建设工程施工合同范本(电力).doc

2023年建设工程施工合同范本(电力)1. 引言2. 合同主体2.1 签约各方甲方：[甲方名称] 地质：[甲方地质] 方式：[甲方方式] [甲方]乙方：[乙方名称] 地质：[乙方地质] 方式：[乙方方式] [乙方]2.2 项目概述项目名称：[项目名称] 项目地点：[项目地点] 项目描述：[项目描述] 工程价值：[工程价值]3. 施工范围3.1 详细描述乙方将按照甲方的要求，在指定地点进行工程建设和施工。

具体的施工范围包括但不限于：•[施工范围1]•[施工范围2]•[施工范围3]•…3.2 工程图纸与规格甲方将提供所有必要的工程图纸和规格以供乙方参考和使用。

乙方应确保施工符合相关图纸和规格，并保证工程质量。

4. 工期4.1 开工日期本工程的开工日期为合同签署之日起，由甲方和乙方共同商定。

4.2 完工日期乙方应在工程开工后的合理时间内完成所有施工工作，确保工程在约定的完工日期前完成。

5. 付款方式5.1 工程款项划分及支付方式•首付款：工程开始前，甲方应支付工程总价款的%作为首付款；•进度款：根据工程进展情况，甲方将在工程过程中按照约定比例支付工程款项；•完工尾款：在工程完工验收合格后，甲方将支付工程款项的剩余部分。

5.2 付款时间和方式甲方应在收到乙方提供的发票和工程款项申请后的15个工作日内，以电汇/转账方式支付相应款项。

6. 材料供应6.1 材料供应责任乙方负责按时向工地提供所需的施工材料和设备，并确保其质量符合相关标准和要求。

6.2 甲方提供材料如果甲方提供部分或全部施工材料，甲方需保证材料的质量和数量，并按时提供给乙方。

7. 保修责任7.1 保修期限自工程完工验收合格之日起，乙方承诺对所提供的施工材料和设备质保一年。

7.2 保修范围在保修期内，如发现施工材料和设备存在质量问题，甲方有权要求乙方修复或更换，并由乙方承担相应费用。

8. 争议解决对于因合同执行发生的争议，双方应进行友好协商。

如果协商不成，双方同意将争议提交至甲方所在地的相关仲裁机构进行仲裁。

电力工程施工承包合同(4篇)

电力工程施工承包合同甲方：_____乙方：_____工程有限公司一、工程名称：_____项目二、工程地点：_____三、工程内容：_____线路施工及配电箱安装四、工程造价：_____伍万伍仟捌佰玖拾贰元（55892元）五、双方责任1、在施工前，由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审，经会审后工程施工图及工程设计概算书，作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。

2、在工程开工前，甲方应组织有关人员，对乙方编制的工程施工图预算进行会审，会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据。

3、乙方必须严格按图施工，保证施工质量，甲方对施工工地必须提供方便，并有专人负责;做好施工质量监督及隐蔽工程验收。

4、乙方对设计单位的设计图纸应会审，在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。

5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。

六、双方一致同意于工程委托合同签订之日起，乙方应日内完工，工程如缓期，所造成停工窝工以及工等损失，由乙方负责。

1/2页七、乙方需文明施工，在施工过程中发生的一切责任事故由乙方承担。

八、付款方式：_____在工程竣工后经甲方.监理、乙方三方共同验收合格后七天内付到合同价格的95%其余5%待质保期（一年）满后一个月内付清。

九、争议的处理：_____1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

2、本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第种方式解决：_____ （1）提交仲裁委员会仲裁;（2）依法向人民法院起诉。

十、本协议一式四份，甲方执二份，乙方执一份，监理一份，每份具有同等效用。

甲方（签章）：_____ 乙方（签章）：_____ 委托代表：_____ 委托代表：_____ 签订时间：____年____月____日签订时间：____年____月____日电力工程施工承包合同（二）发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）甲方将架设10KV电力线路工程承包给乙方，经甲乙双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守：一、工程地点二、工程性质包工包料。

电力施工安装合同范本(集合6篇)

电力施工安装合同范本（集合6篇）电力施工安装合同范本第1篇甲方：乙方：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就小区的水电、消防及弱电安装劳务分包事宜协商一致。

制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行。

一、工程名称：二、工程地点：三、工程承包范围工程范围与内容：施工图内所有的水电、 (施工图重大改变后工程量另行计算)(1)室内给水管网预埋及安装，从楼层一户一表后至户内用水地点；(2)室内外排水管网预埋及安装，接至室外第一个检查井；(3)室内电气照明线路、电缆、桥架、盘箱柜预埋及安装；(4)室内照明灯具及开关预埋及安装；(5)防雷接地安装；四、工程承包方式：包人工，按图施工，所有材料，辅材及施工机械，由甲方提供。

五、合同价款本合同价款为人民币：元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。

该总价已包括人工.六、付款和结算方式按月完成工程量的80%结算，于次月5日前付清工程完工后付至总量的95%，三个月后付清另5%保修金。

七、设计变更因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期根据主合同相应顺延。

八、材料设备供应1本合同工程所有用于水电主材，辅材均由甲方采购供应。

2水电安装的所有工器具甲方提供，甲方不提供相应的工器具，另加1元/平方。

九、双方职责1、甲方职责(1)按时甲方提供的给排水、电气、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。

(2)甲方指定现场负责，负责协调配合管理施工现场，负责有关签证，负责材料报验、资料整理。

(3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。

(4)甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况，检查乙方操作人员的上岗情况。

乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修。

(5)按工程进度和合同约定，及时支付乙方的劳务费用。

电力工程施工合同书范本(最新版)

电力工程施工合同书范本(最新版)合同编号：__________甲方（供电方）：__________地址：__________联系电话：__________联系人：__________乙方（施工方）：__________地址：__________联系电话：__________联系人：__________鉴于甲方为电力用户，需要乙方进行电力工程的施工，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条工程内容1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________1.4 工程内容：__________第二条工程质量2.1 乙方应按照电力工程施工规范和设计要求进行施工，保证工程质量。

2.2 工程验收标准：__________2.3 工程保修期：__________第三条工程进度3.1 工程开工日期：__________3.2 工程竣工日期：__________3.3 乙方应保证工程按期完成，如因乙方原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。

第四条工程费用4.1 工程总价款：__________元（大写：__________元整）。

4.2 付款方式：__________4.3 付款进度：__________4.4 乙方应提供正式发票。

第五条施工要求5.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工。

5.2 乙方应保证施工安全，防止事故发生，如因乙方原因造成甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

5.3 乙方应保护甲方的名誉和利益，不得损害甲方的形象。

第六条违约责任6.1 乙方如未按照约定时间完成工程，应按照违约天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=工程总价款×0.1%×违约天数。

6.2 乙方如未按照约定质量完成工程，应承担返工、维修等费用。

6.3 如一方违反合同规定，导致合同无法履行，应承担相应的违约责任。

第七条争议解决7.1 本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。

电力安装施工合同范本(8篇)

电力安装施工合同范本（8篇）电力安装施工合同范本（精选8篇）电力安装施工合同范本篇1建设单位：(简称甲方)地址：施工单位：(简称乙方)地址：兹有工程，经过投标、议标、决定由乙方施工。

根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合本工程的实际情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则。

经过甲乙双方协商签定本合同。

第一条：工程地点第二条：工程内容第三条：承包方式第四条：工程价款及调整1. 工程价款2.发生以下情况之一经双方协商同意后可做调整：(1)甲方代表确认的工程量增减;(2)甲方代表确认的设计变更或工程洽商;(3)工程造价管理部门公布的价格调整;(4)甲方原因造成的乙方窝工损失或其他得有关损失;(5)合同条款以外得其他增减或调整;第五条：付款方式第六条：合同工期1.双方商定总工期为天。

开工日期：年月日竣工日期：年月日2. 如遇下列情况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。

(1)甲方不能按合同约定提供开工条件，(2)工程量变化和设计变更;(3)非乙方原因得气超过4个小时以上时;停水停电停(4)工程款未按时支付;(5)不可抗力(如地震台风火灾等)3.由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。

4.乙方如无正当理由拖延工期，每超过一天罚款元，反之每提前一天奖励元。

但奖罚累计不超过总造价得2%。

第七条：工程质量要求：第八条：材料设备：第九条：工程施工前后双方的工作和有关责任1. 甲方：(1)进场前天内，甲方必须将施工现场清理干净。

为乙方提供施工人员生活住宿场地，并在乙方进场前办妥本工程报建和消防以及施工许可证等有关手续;(2)负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求;(3)按时支付工程款项;(4)协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序，保证乙方顺利施工;(5)组织有关单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底;(6)组织施工现场的隐蔽工程变更工程的验收和签证工作;(7)负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作;(8)组织工程竣工验收工作。

电力线路施工合同范本3篇

电力线路施工合同范本3篇篇1电力线路施工合同范本甲方（甲方单位名称）地址：法定代表人：电话：传真：邮编：乙方（乙方单位名称）地址：法定代表人：电话：传真：邮编：根据《中华人民共和国招投标法》以及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方承建电力线路施工项目，达成如下合同：一、项目名称及位置：电力线路施工项目（具体工程名称），位于（具体位置），项目编号：（编号）。

二、项目内容：1. 项目范围：包括但不限于电力线路设计、施工、调试等工作。

2. 工程量与计算方法：详见附件《工程量清单》。

3. 施工周期：计（天/月/年）自（日期）起至（日期）止。

4. 工程款项：总造价为（具体金额），分期支付。

5. 施工注意事项：详细内容见附件《施工注意事项》。

6. 工程变更：如因不可抗力或人为原因需变更工程内容，双方协商解决。

三、合同款项：1. 工程款项：甲方根据实际工程进度，将工程款项支付给乙方。

2. 违约金：当一方违反合同规定导致损失时，另一方有权获得违约金。

四、合同履行：1. 甲方应按照合同约定，提供必要的支持与协助，并支付合同款项。

2. 乙方应按照合同要求，保质保量地完成工程，并确保工程质量符合相关标准。

五、保证事项：1. 甲乙双方保证遵守《中华人民共和国招投标法》及相关法规，确保本合同的有效履行。

2. 甲乙双方负责保管好各自的文件和资料，并配合有关部门的检查与审计。

六、纠纷解决：1. 若因本合同发生的争议，应由双方共同协商解决；协商不成的，提交有关部门或仲裁机构处理。

2. 双方如有解除合同的需要，需提前书面通知对方，并履行相关程序。

七、其他事项：1. 本合同自双方签字盖章后生效，至合同约定工程完成并经验收合格后终止。

2. 本合同正本一式叁份，甲乙双方各执壹份，经办双方共同附印合同章，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：法定代表人：签字日期：乙方（盖章）：法定代表人：签字日期：附件：1. 工程量清单2. 施工注意事项以上为电力线路施工合同范本，各项内容均需双方遵守并执行，如有违反将承担相应的法律责任。