施工合同样本：电力安装施工合同样本电子版

合集下载

电力安装施工合同5篇

电力安装施工合同5篇篇1甲方（委托方）：XXXX有限公司乙方（施工方）：XXXX电力安装有限公司根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行电力安装施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：电力安装施工2. 工程地点：XXXX3. 施工内容：包括但不限于电力线路的铺设、电力设备的安装与调试等4. 施工方式：包工包料二、合同工期1. 开工日期：本合同签订之日起2. 竣工日期：XXXX年XX月XX日3. 合同工期：XX天三、甲方权利和义务1. 甲方应提供施工所需的全部资料，并对所提供资料的准确性和完整性负责。

2. 甲方应协助乙方办理相关手续，确保施工顺利进行。

3. 甲方应按照合同约定支付乙方施工费用。

4. 甲方有权对乙方的施工质量进行监督，并提出合理意见。

5. 甲方应确保施工现场的安全，提供必要的安全防护措施。

四、乙方权利和义务1. 乙方应严格按照合同约定进行施工，确保施工质量。

2. 乙方应按照合同约定完成施工任务，确保施工进度。

3. 乙方应提供施工所需的全部设备和材料，并对设备和材料的合格性和安全性负责。

4. 乙方应遵守国家和地方的相关法律法规，确保施工合法合规。

5. 乙方应确保施工现场的安全，采取必要的安全措施，防止事故发生。

五、合同价款与支付方式1. 本合同总价为人民币XXXX元整（￥XXXX）。

2. 甲方应按照以下方式支付乙方施工费用：（1）本合同签订之日起XX日内，甲方支付乙方合同总价的XX%作为预付款。

（2）乙方按照合同约定完成施工任务并经甲方验收合格后，甲方支付乙方合同总价的XX%。

（3）剩余合同总价的XX%作为质量保证金，自竣工验收之日起满XX年后支付。

3. 乙方应提供合法的收款账户信息，确保甲方能够按时足额支付施工费用。

4. 如甲方未能按照约定支付施工费用，乙方有权要求甲方支付逾期利息，具体利率按照中国人民银行同期贷款利率计算。

电力工程施工合同范本5篇

电力工程施工合同范本5篇篇1甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方电力工程施工事宜，达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：_____________________2. 工程地点：_____________________3. 工程内容：_____________________4. 工程规模：_____________________1. 开工日期：本工程定于______年______月______日开工。

2. 竣工日期：本工程定于______年______月______日竣工。

3. 工期顺延：如遇不可抗力因素导致工期延误，双方可协商顺延工期。

三、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币______元（大写：_____________________元整）。

具体金额根据工程实际结算。

2. 支付方式：甲方按照工程进度支付乙方工程款。

具体支付细节双方另行协商确定。

四、工程质量和检查验收1. 乙方应按照国家标准、行业规范及甲方要求进行施工，确保工程质量。

2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。

甲方应当在接到通知后的七日内组织验收。

3. 如工程验收不合格，乙方应负责返修。

返修后仍达不到合格标准，乙方应继续无偿返修，并赔偿甲方相应损失。

1. 乙方应遵守工程建设安全生产有关规定，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

2. 因乙方安全措施不当造成事故的责任和发生的费用，由乙方承担。

六、工程保修1. 保修范围：本工程涉及的电力设备、设施及安装工程。

2. 保修期限：自工程竣工验收之日起______年。

3. 保修责任：在保修期内，因乙方施工质量原因导致的设备损坏或故障，乙方应无偿维修。

七、违约责任1. 若甲方未能按合同约定支付工程款，甲方应按逾期付款额每日万分之____向乙方支付违约金。

电力施工合同电子版(六篇)

电力施工合同电子版甲方：乙方：为确保电力线路安装工程的顺利实施，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》、《电力供应与作用条例》的规定，经双方协商，签订本合同，共同信守，严格履行。

一、工程概况：工程名称：工程内容：工程地点：工程期限：工程总造价：工程总造价(大写：_____)二、工程质量标准：安装_____kV及以下架空电力线路施工及验收规范》施工。

三、甲方的权利和义务：按期开工。

四、乙方的权利和义务：不得随意变更经双方认可的安装施工方案如必须变更，需经甲方同意，否则造成的损失由乙方自负。

施工安全由乙方自行负责。

五、违约责任：六、争议的解决方式：甲乙双方因履行本合同发生争议时，应依本合同之原则通过协商解决，协商不成时，双方共同提请电力管理部门行政调解，调解不成时双方选择申请仲裁或提起诉讼其中一种方式解决。

七、本合同效力及未尽事宜。

条例》等有关法律、规章的规定办理，如遇国家法律、政策调整时，本合同作相应调整。

面协议签订前，本合同继续有效。

甲方(签字)：_____ 乙方(签字)：_____电力施工合同电子版（二）发包人：(简称甲方)承包人：(简称乙方)一、工程内容1、工程名称：怀化市第二(河西)污水处理厂配电工作2、工程内容：2.1、本工程款壹万玖仟捌佰元整，本工程完成后一次性付清。

2.2、新敷设ZR-YJLV22-8.7/15KV-3*120电95m，ZR-YJLV22-8.7/15KV-3*70电缆30m，新架设JKLYJ-10/120型绝缘线路125m;2.3、本次工程受电容量为500KVA，配电房内新装SCB-500KVA 干式变电器1台，新装10KV进线柜1面、出线柜1面;2.4、搭火杆新装带隔离开关1台、避雷器2组，#D07-2杆新装计量箱1台、避雷器2组;2.5、新立YB190-15杆2组，新设GJ-70拉线2组;2.6、配套敷设电缆保护管(CPVCφ167*7)75m;2.7、制作高压部分;2.8、所有设备需可靠接地;2.9、变压器与低压开关柜的母排连接由乙方预留接口，现场协助安装。

电力建设工程施工合同正规版范文5篇

电力建设工程施工合同正规版范文5篇篇1合同编号：_________甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就电力建设工程施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 工程内容：_________4. 工程规模：_________二、承包范围及方式1. 承包范围：_________2. 承包方式：_________三、合同工期1. 开工日期：_________2. 竣工日期：_________3. 合同工期：_________天四、合同价款及支付方式1. 合同价款：_________元（大写：_________元整）2. 支付方式：_________3. 支付时间：_________五、工程质量及验收标准1. 工程质量：_________2. 验收标准：_________六、双方权利义务1. 甲方权利义务：（1）甲方需按时支付工程进度款，确保工程的顺利进行。

（2）甲方应提供必要的技术支持和施工条件。

（3）甲方有权对乙方的施工过程进行监督和管理。

2. 乙方权利义务：（1）乙方应按时开工，确保工程按时完成。

（2）乙方应保证施工质量，达到验收标准。

（3）乙方有权获得合同约定的支付和报酬。

七、违约责任及赔偿标准1. 甲方违约责任：如甲方未按时支付工程进度款或提供必要的技术支持和施工条件，导致工程无法顺利进行，甲方应承担违约责任，并赔偿因此给乙方造成的经济损失。

2. 乙方违约责任：如乙方未按时完成施工任务或施工质量未达到验收标准，乙方应承担违约责任，并赔偿因此给甲方造成的经济损失。

3. 赔偿标准：根据双方实际损失情况，可协商确定赔偿金额。

如协商不成，可依法向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

八、不可抗力及风险分配原则1. 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会异常事件等。

电力施工合同范本3篇

电力施工合同范本3篇篇1电力施工合同范本甲方（甲方名称）：______________，法定代表人：______________，地址：______________，电话：______________，传真：______________。

乙方（承包商名称）：______________，法定代表人：______________，地址：______________，电话：______________，传真：______________。

为了更好地明确双方的权利和义务，在平等自愿的基础上，经双方友好协商，特订立本合同如下：第一条项目简介甲方同意委托乙方进行电力施工项目，任务及工作范围详见附件A。

第二条合同金额本项目合同总金额为人民币______________元整（大写：______________元整）。

第三条工期本项目工期为自________年__月__日起，至________年__月__日止，共计_______个工作日。

第四条付款方式1. 甲方需按照具体工作进度和完成情况向乙方支付工程款，具体金额详见附件B。

2. 甲方支付工程款的时间为自本合同签订之日起______天内支付完成。

第五条质量保证1. 乙方承诺在本项目施工过程中，严格遵守国家有关标准和规定，保证施工质量。

2. 如甲方对乙方所完成的施工质量存有异议，乙方应及时进行整改，保证项目顺利进行。

第六条安全保障1. 乙方需确保施工现场的安全，按照相关法规和标准进行安全生产，防止事故发生。

2. 如因乙方原因造成的施工安全事故，乙方需承担相应责任。

第七条变更和解约1. 如需变更本合同任何条款，需经双方协商一致，并签订书面变更协议。

2. 若因不可抗力等原因导致无法继续履行合同，任何一方均有权提前书面通知对方解除合同，解除合同后双方互不承担法律责任。

第八条违约责任1. 如任何一方未能按照本合同规定履行合同义务，应承担相应的违约责任。

2. 违约方需向守约方支付违约金，金额为合同总金额的______%。

电力施工合同范本4篇

电力施工合同范本4篇全文共4篇示例，供读者参考篇1电力施工合同范本一、甲方：（甲方名称）、法定代表人：（法定代表人姓名）、住所：（住所地址）。

乙方：（乙方名称）、法定代表人：（法定代表人姓名）、住所：（住所地址）、注册资本：（注册资本）元；双方经友好协商，就甲方委托乙方进行电力施工项目业务，达成如下协议：二、合同项目名称：（项目名称）。

三、合同性质：本合同系甲、乙双方根据国家有关法律规定以及电力施工需求，经友好协商，达成的业务合作协议。

四、合同价格：甲方支付给乙方的合同价款为（合同价款）元整。

五、合同约定时间：本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效，工期为（工期）个自然日，自（工期开始日期）至（工期结束日期）止。

六、付款方式：甲方根据工程进展情况，在接到乙方开具的发票后（发票开具时间）内，将合同价款支付至乙方指定账户。

七、质量要求：乙方承诺施工的设备、材料等均符合国家相关标准，并对施工过程进行全程跟踪与检测。

八、违约责任：任何一方未按合同约定的时间、方式履行义务，应承担违约责任；若因乙方的原因导致工程无法按时竣工，乙方应按照合同总价每延期一天支付给甲方违约金（违约金比例）的违约金。

九、争议解决：甲、乙双方对于本合同的履行如有争议，应协商解决，如协商不成，应向（争议解决方式）申请解决。

十、本合同一式二份，甲、乙双方各持一份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方：（盖章）（签字）乙方：（盖章）（签字）签订日期：年月日以上为《电力施工合同范本》内容，希望对您有所帮助。

篇2电力施工合同范本甲方：【甲方名称】地址：【甲方地址】联系电话：【甲方联系电话】乙方：【乙方名称】地址：【乙方地址】联系电话：【乙方联系电话】鉴于甲方拟在【工程地点】进行【工程名称】项目的建设工作，现欲就该工程的电力施工事宜，与乙方签订如下合同。

经甲、乙双方友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1 乙方应按照合同约定要求，为甲方提供电力施工服务。

电力施工合同范本5篇

电力施工合同范本5篇第1篇示例：电力施工合同范本甲方：（委托方全称）根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方经平等协商，就甲方拟对某某项目进行电力施工合作事宜，达成如下协议，共同遵守并履行：一、项目概况1. 项目名称：（填写具体项目名称）2. 项目地点：（填写具体项目地点）3. 项目规模：（填写具体项目规模）4. 项目内容：（填写具体项目内容）二、工程范围1. 甲方委托乙方进行项目工程范围包括但不限于：（1）电力系统设计与规划；（2）电力设备采购与安装；（3）电力线路布设与接入；（4）电力系统调试与运行维护。

2. 具体工程范围详见附件《工程范围及合同报价清单》。

三、合同价款1. 甲方应向乙方支付的合同价款为人民币（￥）（大写）万元整。

2. 付款方式：合同总价款分期支付，具体支付时间及比例详见附件《付款方式及进度安排》。

四、工期安排1. 工程开始日期：（填写具体工程开始日期）2. 工程结束日期：（填写具体工程结束日期）3. 工期延误责任：对于因乙方原因导致的工期延误，乙方应按照合同约定承担违约责任。

五、质量要求1. 乙方承诺工程质量符合国家相关标准及甲方要求，并承担工程质量的保修责任。

2. 工程质量监督：甲方有权对乙方施工过程进行监督，乙方应积极配合并提供相关工程质量检测报告。

六、施工安全与环保1. 乙方施工过程中应严格遵守国家相关安全生产法律法规，确保工程施工安全。

2. 施工现场保洁：乙方应保证施工现场清洁整齐，确保不对周边环境造成污染。

七、变更和索赔1. 如因工程变更等原因，导致工程合同发生变更，应经双方协商一致并签订书面变更协议。

2. 对于因双方一方的原因导致的索赔，应经双方协商一致，有无争议均应书面确认。

八、合同解除1. 如因不可抗力等特殊情况而导致无法履行本合同，应经双方协商一致解除合同，并书面通知对方。

2. 如因乙方违约行为导致合同解除，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。

电力工程施工合同6篇

电力工程施工合同6篇篇1合同编号：XXXXXXXX甲方（发包方）：XXXXXXXXX公司乙方（承包方）：XXXXXXXXX公司根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方电力工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：XXXXXXXXX电力工程。

2. 工程地点：XXXXXXXXX地点。

3. 工程内容：包括电力线路建设、设备安装、调试及试运行等。

4. 工程规模：具体规模详见施工图纸及工程量清单。

二、合同工期1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日。

2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。

3. 工期顺延情形：因不可抗力因素导致的工期延误，经甲乙双方协商可相应顺延工期。

三、合同价款及支付方式1. 工程总价：人民币XXXXXXXXX元（大写：XXXXXXXXX元整）。

具体金额根据施工图纸及工程量清单确定。

2. 支付方式：甲方应按合同约定支付乙方工程进度款，待工程竣工验收合格后支付余款。

四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家标准、行业标准及合同约定进行施工，确保工程质量。

2. 验收标准：按照国家标准、行业标准及本合同约定的相关标准进行验收。

3. 验收程序：工程竣工后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方组织相关部门进行验收。

4. 质量保修：工程竣工验收合格后，乙方应提供一定期限的质量保修服务。

五、安全施工及文明施工要求1. 乙方应严格遵守安全施工规范，确保施工现场安全。

2. 乙方应做好文明施工管理，保持施工现场整洁有序。

3. 如因乙方原因导致安全事故发生，乙方应承担相应责任。

六、双方权利义务（一）甲方权利义务：1. 甲方有权监督乙方施工过程中的质量、进度和安全。

2. 甲方应按时支付乙方工程进度款。

（二）乙方权利义务：1. 乙方应按照合同约定进行施工，确保工程质量和工期。

2. 乙方应接受甲方的监督，遵守相关规定和制度。

七、违约责任及赔偿损失范围合同编号：XXXXXXXX甲方（发包方）：XXXXXXXX公司篇2合同编号：XXXXXXXXXXXX甲方（发包方）：XXXXXXX电力有限公司乙方（承包方）：XXXXXXX工程有限公司根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方电力工程项目的施工事宜，达成如下协议：一、工程概况工程名称：电力工程施工项目工程地点：XXXXXXXXXXXX工程内容：电力设备的安装、调试及维修等工程规模：具体详见合同附件的工程量表技术标准：按照国家相关标准及规范进行施工二、合同工期开工日期：XXXX年XX月XX日（具体以甲方书面通知为准）竣工日期：XXXX年XX月XX日合同工期总日历天数：XX天（因不可抗力因素导致工期延误的除外）三、合同价格及支付方式合同总价：人民币XXXXXXXX元（大写：XXXXXX元整）。

电力建设工程施工合同书7篇

电力建设工程施工合同书7篇篇1合同编号：XXXXXXXXX甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，本着公平、公正、诚实信用的原则，甲乙双方就本电力建设工程施工事项，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________电力建设工程。

2. 工程地点：_________________________。

3. 工程内容：具体包括电力线路的铺设、变压器的安装、配电设备的配置与安装等。

4. 工程规模：_____________。

1. 开工日期：XXXX年XX月XX日（具体以甲方书面开工令为准）。

2. 竣工日期：XXXX年XX月XX日。

3. 合同工期总日历天数：XX天。

三、工程价格及付款方式1. 工程总价：人民币大写__________元整（￥______元）。

该价格为固定价格，包括工程材料费、人工费、运输费等一切相关费用，不因市场变化而调整。

2. 付款方式：合同签订后，甲方支付乙方工程总价的XX%作为预付款；工程竣工并通过验收后支付剩余款项。

四、工程质量及验收标准1. 乙方必须严格按照国家相关施工规范和安全标准进行施工，确保工程质量。

2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。

甲方应当在接到通知后的七日内组织验收。

3. 验收标准：按照国家标准及本合同约定的内容进行验收。

1. 乙方必须严格遵守施工现场的安全生产规定，采取必要的安全防护措施，确保施工过程中的安全。

2. 若因乙方原因造成安全事故，由乙方承担全部责任。

六、违约责任1. 若因甲方原因未按合同约定支付工程款，甲方应按日向乙方支付应付未付金额的XX%作为违约金。

2. 若因乙方原因未按合同约定工期完成工程，乙方应按日向甲方支付合同总金额的XX%作为违约金。

若逾期超过XX天，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。

电力工程施工合同范本4篇

电力工程施工合同范本4篇篇1电力工程施工合同范本甲方：_______________________（委托方名称）法定代表人（负责人）：_______________________联系地址：_______________________联系电话：_______________________邮政编码：_______________________电子邮箱：_______________________开户银行：_______________________帐号：_______________________乙方：_______________________（承包方名称）法定代表人（负责人）：_______________________联系地址：_______________________联系电话：_______________________邮政编码：_______________________电子邮箱：_______________________开户银行：_______________________帐号：_______________________鉴于甲方拟委托乙方对其电力工程进行施工，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，经双方友好协商，一致达成如下协议：第一条项目名称甲方委托乙方承担的工程项目名称为_______________________。

第二条工程内容1. 工程范围包括但不限于_______________________。

2. 工程质量符合国家相关标准及甲方的要求。

3. 工程进度要求如下：_______________________。

第三条合同价款1. 本工程总价款为_______________________（大写：_______________________），其中工程进度款比例为_______________________%。

电力工程安装施工合同模版7篇

电力工程安装施工合同模版7篇篇1甲方（委托方）：XXXX电力工程有限公司乙方（施工方）：XXXX电力安装工程有限公司根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行电力工程安装施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：XXXX电力工程安装施工2. 工程地点：XXXX3. 工程内容：包括但不限于电力设备安装、线路敷设、配电房建设等4. 施工方式：包工包料5. 施工工期：自本合同签订之日起至XXXX年XX月XX日止二、双方权利与义务1. 甲方权利与义务（1）甲方应向乙方提供必要的施工图纸和技术资料，确保乙方能够准确了解施工要求和标准。

（2）甲方应负责协调现场施工人员的住宿和用餐问题，确保乙方的施工顺利进行。

（3）甲方应按照合同约定及时支付乙方的施工款项。

2. 乙方权利与义务（1）乙方应严格按照施工图纸和技术资料进行施工，确保施工质量符合甲方要求。

（2）乙方应合理安排施工进度，确保施工工期按时完成。

（3）乙方应负责施工现场的安全管理，确保施工过程中不发生任何安全事故。

（4）乙方应按照合同约定提供相应的保修服务。

三、合同价款与支付方式1. 合同价款：本合同总价为人民币XXXX元整（￥XXXX），具体价格已包括但不限于材料费、人工费、机械费等。

2. 支付方式：甲方应按照以下节点向乙方支付施工款项（1）本合同签订后，甲方应向乙方支付合同总价的XX%作为预付款。

（2）乙方完成全部施工内容并经甲方验收合格后，甲方应向乙方支付合同总价的XX%。

（3）剩余合同总价的XX%作为质保金，自工程竣工验收之日起计算，满一年后甲方应向乙方支付。

四、违约责任1. 甲方违约责任（1）甲方未按照合同约定支付乙方的施工款项，乙方有权停止施工并要求甲方支付滞纳金。

（2）甲方未能按照合同约定提供必要的施工图纸和技术资料，导致乙方无法正常进行施工的，甲方应承担相应的违约责任。

标准电力施工合同电子版（6篇）

标准电力施工合同电子版甲方：乙方：受甲方委托，确定该工程由乙方施工，按照《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，特签订如下合同条款，以资双方共同遵守：一、工程概况：1、工程名称：文化街萝卜会2、工程地点：昌乐路文化街二、施工范围及工程量1、安装VV224×35mm电缆线160米，砌电缆井6座，电缆沟开挖回填。

2、安装一块（10_40A）三相四线电能表及其相关调试。

3、电力部门所有报装手续的办理。

三、工程价款及付款方式：1、本工程价款附清单壹份，总价款为壹万贰仟元整。

2、付款方式：合同签订后，甲方一次性将全额工程款付给乙方。

四、甲方职责1、负责现场技术交底，办理好本工程红线走廊手续。

2、委派施工管理人员负责与城市有关管理部门联系协同解2决施工中的有关问题，进行施工质量监督检查。

3、根据国家现行规范组织工程验收。

4、协助施工单位抓好安全文明生产。

五、乙方职责1、按批准的施工设计图纸施工。

2、由于乙方责任，施工时设置必要的安全措施，施工期间所发生的一切生产，交通（车辆、人身）事故由乙方负责。

3、由于乙方责任在施工过程中造成其它设施损坏，由乙方负全责。

六、其它1、未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。

2、本合同一式两份，双方各执一份，双方签字盖章后生效，至本工程通电正式使用后失效。

甲方：_____ 乙方：_____代表签字：_____ 代表签字：_____ 签订日期：____年____月____日标准电力施工合同电子版（二）甲方：乙方：为了配合上饶市凤凰大道工程，甲方将凤凰大道管道新建工程委托给乙方承建，为明确双方权利与义务，共同完成该项工程任务。

根据中华人民共和国合同法，经甲、乙双方协商签订如下合同：第一条、项目名称：1.1、项目名称：上饶市凤凰大道通信管道合建工程。

1.2、项目范围：第二条、工程内容：2.1、按上饶市规划设计要求，开挖道路一侧通信管沟约2100米。

电力安装施工合同范本(8篇)

电力安装施工合同范本（8篇）电力安装施工合同范本（精选8篇）电力安装施工合同范本篇1建设单位：(简称甲方)地址：施工单位：(简称乙方)地址：兹有工程，经过投标、议标、决定由乙方施工。

根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合本工程的实际情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则。

经过甲乙双方协商签定本合同。

第一条：工程地点第二条：工程内容第三条：承包方式第四条：工程价款及调整1. 工程价款2.发生以下情况之一经双方协商同意后可做调整：(1)甲方代表确认的工程量增减;(2)甲方代表确认的设计变更或工程洽商;(3)工程造价管理部门公布的价格调整;(4)甲方原因造成的乙方窝工损失或其他得有关损失;(5)合同条款以外得其他增减或调整;第五条：付款方式第六条：合同工期1.双方商定总工期为天。

开工日期：年月日竣工日期：年月日2. 如遇下列情况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。

(1)甲方不能按合同约定提供开工条件，(2)工程量变化和设计变更;(3)非乙方原因得气超过4个小时以上时;停水停电停(4)工程款未按时支付;(5)不可抗力(如地震台风火灾等)3.由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。

4.乙方如无正当理由拖延工期，每超过一天罚款元，反之每提前一天奖励元。

但奖罚累计不超过总造价得2%。

第七条：工程质量要求：第八条：材料设备：第九条：工程施工前后双方的工作和有关责任1. 甲方：(1)进场前天内，甲方必须将施工现场清理干净。

为乙方提供施工人员生活住宿场地，并在乙方进场前办妥本工程报建和消防以及施工许可证等有关手续;(2)负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求;(3)按时支付工程款项;(4)协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序，保证乙方顺利施工;(5)组织有关单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底;(6)组织施工现场的隐蔽工程变更工程的验收和签证工作;(7)负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作;(8)组织工程竣工验收工作。

电力建设工程施工合同书范本5篇

电力建设工程施工合同书范本5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方电力建设工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________。

2. 工程地点：____________________。

3. 工程规模：具体内容以双方确认的施工图及说明为准。

二、工程承包方式及范围本工程采用总承包方式，由乙方负责电力建设工程的全部施工工作。

具体承包范围包括但不限于：基础工程、设备采购与安装、调试及试运行等。

三、工程期限1. 工程开工日期：自本合同签订之日起开始。

2. 工程竣工日期：按照双方约定的工期完成。

如遇特殊情况，经甲方同意，可相应顺延工期。

四、工程质量标准与保修责任1. 乙方应严格按照国家相关质量标准及规范进行施工，确保工程质量达到优良标准。

2. 工程竣工后，乙方应按照国家规定承担保修责任，保修期限为_____年。

五、工程造价与支付1. 工程总造价：人民币_____元（大写：_____元整）。

具体造价根据双方商定的预算书确定。

2. 支付方式：甲方应按合同约定支付工程进度款，待工程竣工验收合格后支付尾款。

3. 乙方应开具合法有效的发票给甲方。

六、材料设备供应1. 本工程所需的材料设备由乙方负责采购并供应。

2. 乙方应确保所采购的材料设备符合国家标准及设计要求，并提供相应的质量证明文件。

七、工程变更与签证1. 工程施工过程中，如发生工程变更，双方应及时办理变更手续并签订补充协议。

2. 变更涉及工程价款调整的，双方应根据实际情况调整工程价款。

八、安全施工1. 乙方应遵守国家安全生产法律法规，确保安全施工。

2. 乙方应制定安全施工措施，并报甲方备案。

施工过程中发生安全事故的，乙方应承担相应责任。

电力工程安装合同范本6篇

电力工程安装合同范本6篇篇1电力工程安装合同范本甲方（购电单位）：联系地址：____________________联系电话：____________________乙方（供电单位）：联系地址：____________________联系电话：____________________为了明确双方在电力工程安装过程中的权利和义务，保障双方的合法权益，特订立本合同。

第一章项目的基本情况1.1 项目名称：_____________1.2 项目地点：_____________1.3 项目规模：_____________1.4 项目内容：_____________1.5 项目报价：_____________（以人民币计算）第二章合同的基本条款2.1 甲方应按照乙方的要求，提供施工现场并配合施工，确保施工环境安全。

2.2 乙方应按照甲方的要求，按时完成电力工程安装，并保证工程质量符合国家标准。

2.3 双方应及时沟通，解决在工程安装过程中出现的问题，确保工程进度顺利进行。

第三章供电设备的保证3.1 乙方保证所提供的电力设备符合国家相关标准，有生产厂家提供的产品合格证。

3.2 如在工程安装过程中发现供电设备存在质量问题，乙方应承担相应责任并及时更换设备。

第四章工程质量的保障4.1 乙方应配备具备相应资质和经验的施工人员，确保工程安装过程中的质量。

4.2 甲方有权对工程安装过程进行检查，并要求乙方及时整改不符合要求的部分。

4.3 工程安装完成后，双方应进行验收，确认工程质量符合合同要求后方可交付使用。

第五章合同的解除与违约责任5.1 如因不可抗力等不可抗因素导致工程无法按时完成，双方应协商解决，可按照实际情况适当调整工程进度。

5.2 如一方违反合同规定导致工程质量问题或工程延期等情况，应承担相应的违约责任。

第六章合同的变更与补充6.1 若有必要变更合同内容，双方应书面协商并签署变更协议，变更协议对双方具有同等效力。

有关电力建设工程施工合同范本5篇

有关电力建设工程施工合同范本5篇篇1电力建设工程施工合同范本甲方（甲方名称、地址、法定代表人）：乙方（乙方名称、地址、法定代表人）：为了加强双方合作，明确责任，按照《中华人民共和国合同法》的相关规定，就乙方承担甲方电力建设工程项目施工合同的具体内容达成如下协议：第一条项目名称及地点甲方委托乙方承担的电力建设工程项目名称为（项目名称），项目地点为（项目地址）。

第二条合同金额该电力建设工程项目的总合同金额为（合同金额），乙方应按照约定的付款方式及时结清款项。

第三条工程内容1. 乙方负责按照甲方的要求完成电力建设工程项目的设计、施工、检验等相关工作；2. 乙方应保证工程质量符合国家相关标准和甲方的要求；3. 乙方应按照合同约定的时间节点完成工程项目，并保证工程工期不超过约定的期限；4. 乙方应按照合同约定提供工程施工保险。

第四条保证及延期责任1. 乙方应向甲方提供履约保证金，作为履约的保障；2. 若因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的责任，并按约定支付延期罚款；3. 若因不可抗力等原因导致工程延期，乙方应及时向甲方提交申请，并提供相关证明文件。

第五条工程变更1. 若因项目需求变更导致工程内容或工程设计方案发生变更，乙方应与甲方协商一致，并签订工程变更协议；2. 工程变更须经双方共同签字确认后生效。

第六条质量保证1. 乙方应按照相关标准和规范进行工程施工，保证工程质量符合相关要求；2. 乙方应负责工程完工后的质量检验，并解决相关质量问题；第七条结算及支付1. 工程竣工后，乙方应向甲方提交工程竣工验收报告；2. 经甲方验收合格后，乙方应提供完整的工程资料，并甲方结算尾款。

第八条违约责任1. 若任何一方违反本合同的约定，应当承担相应的违约责任；2. 若乙方违约，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿相应的损失。

第九条争议解决因履行本合同发生任何争议，双方应友好协商解决。

协商不成时，应提交至甲方所在地人民法院裁决。

电力施工合同范本4篇

电力施工合同范本4篇篇1电力施工合同范本一、甲方：【单位全称、注册地址、法定代表人】二、乙方：【单位全称、注册地址、法定代表人】鉴于甲方拟对【工程名称】进行电力施工，经双方友好协商，达成以下合同：第一条工程名称本合同所称工程名称为【工程名称】。

第二条施工范围1. 甲方授权乙方进行【工程名称】的电力施工，具体包括但不限于设计、施工、监理等工作。

2. 乙方应当按照国家相关法律法规和标准要求，保质保量完成施工任务。

第三条工程计划1. 双方应当在签订本合同后十五日内确定施工方案和工程计划，并报相关主管部门备案。

2. 如需变更工程计划，双方应当协商一致，并及时向相关主管部门备案。

第四条施工进度1. 乙方应当按照双方协商确定的工程计划，按时按质完成各项施工任务。

2. 若因不可抗力或其他不可控因素导致施工进度延误，乙方应当及时报告甲方并重新制定施工计划。

第五条施工质量1. 乙方应当保证施工质量符合国家标准和甲方要求，达到设计要求。

2. 如发现施工过程中存在质量问题，乙方须立即采取有效措施加以解决。

第六条竣工验收1. 乙方完成施工后，应当通知甲方及时组织竣工验收，满足验收条件后方可移交使用。

2. 竣工验收过程中，如发现质量问题，乙方应当及时整改，并再次组织验收。

第七条保修期1. 乙方对已完成的工程应当提供一年的保修期，期间内质量问题由乙方负责维修。

2. 如保修期内出现质量问题，乙方应当及时、免费提供维修服务。

第八条施工费用1. 甲方应当按照双方约定的支付方式，按时支付施工款项。

2. 乙方应当严格按照双方协商的费用标准开展施工，不得提高费用要求。

第九条违约责任1. 若一方未履行合同约定导致另一方损失的，应当承担相应的违约责任。

2. 如一方严重违约，对方有权解除合同并追究违约方法律责任。

第十条争议解决本合同的解释和履行均适用中华人民共和国法律。

如在履行过程中发生争议，应当友好协商解决；若协商无果，应向有管辖权的人民法院提起诉讼。

电力建设工程施工合同样本6篇

电力建设工程施工合同样本6篇篇1电力建设工程施工合同甲方（发包方）：________单位（或个人）________地址：________联系电话：________乙方（承包方）：________单位（或个人）________地址：________联系电话：________根据《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规的规定，经双方协商，就甲方委托乙方承揽的______（工程名称）工程的承建事项达成如下合同：第一条工程内容1. 甲方委托乙方实施的工程名称为______，工程地点为______，工程规模为______，工程内容以甲方和乙方签署的《工程设计方案》为准。

2. 工程竣工验收合格后，乙方交付甲方，并按合同约定交付完工照明《安全使用说明书》等相关资料。

第二条工程价款1. 工程总价款为______（大写：人民币______元整），工程竣工后，甲方应及时、足额支付给乙方。

2. 工程价款支付方式：每月支付工程款的______%，竣工后支付余款。

付款方式：______（汇款、现金或支票）。

第三条工程质量1. 乙方应按照国家规定的工程标准和相关技术规范承揽工程，确保工程质量符合合同约定的要求。

2. 工程质量不达标的，乙方应承担相应的返工费用，并按要求进行整改，直至符合合同要求为止。

第四条工程期限1. 工程的开工日期为______，竣工日期为______（工期为______天），如遇不可抗力因素影响工程进度，双方应协商处理。

2. 工程在规定期限内完成，乙方须提前______天通知甲方，以便甲方验收。

第五条材料供应1. 乙方负责为工程所需的材料采购和供应，并保证材料的质量。

2. 材料到货验收后，如有质量问题，应及时联系供应商予以解决，不影响工程的正常进度。

第六条安全、环保1. 乙方应遵守建设工程安全生产和环境保护的相关法律、法规，保障工程施工过程中的安全和环境保护。

2. 如发生安全事故或环境污染，乙方应及时采取措施消除隐患，并承担责任。

1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。

二、甲方驻工地代表（简称甲方代表）：甲方在《协议条款》中指定
的代表。

三、承包方（简称乙方）：《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的
工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。

四、乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在《协议条款》中指定的代表人。

五、社会监理：受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监
理单位或人员对工程进行的监理。

六、总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。

七、设计单位：甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级
的设计单位。

八、工程造价管理部门：各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工
程造价管理机构。

九、工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省（直辖市、自治区）电力局或其根据《
电力基本建设工程质量监督暂行规定》设置的电力建设工程质量监督机构。

十、工程：《协议条款》约定具体内容的电力建设永久工程。

十一、合同价款：以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指
导价格，通过招标投标或
甲乙双方协商确定，用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总额。