2020版深圳市房地产认购书
深圳房产证认购协议书模板
甲方（出卖人）：[公司名称或自然人姓名]地址：[甲方详细地址]法定代表人：[甲方法定代表人姓名]联系电话：[甲方联系电话]乙方（买受人）：[公司名称或自然人姓名]地址：[乙方详细地址]法定代表人：[乙方法定代表人姓名]联系电话：[乙方联系电话]鉴于甲方拥有位于深圳市[具体位置]的商品房，建筑面积为[具体建筑面积]平方米，乙方有意向购买该商品房，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经友好协商，达成如下认购协议：第一条商品房信息1.1 甲方同意出售位于深圳市[具体位置]的商品房，该商品房建筑面积为[具体建筑面积]平方米，房屋结构为[具体结构]，房屋用途为[具体用途]。
1.2 该商品房的预售许可证号为[预售许可证号]，具体规划用途、配套设施、面积、户型等信息以预售许可证及相关部门的批准文件为准。
第二条认购条件2.1 乙方确认已充分了解并同意购买甲方上述商品房。
2.2 乙方承诺具备购房资格，并有能力支付购房款。
第三条认购金及付款方式3.1 乙方在签订本协议之日起[具体天数]内，向甲方支付人民币[认购金金额]元作为认购金，该认购金不计利息。
3.2 乙方应按照以下付款方式支付购房款：（1）首付款：在签订《商品房买卖合同》时，支付总房价款的[具体比例]%作为首付款。
（2）分期付款：首付款以外的房款，按照约定的分期付款计划支付。
3.3 乙方如需贷款购买，应自行办理贷款手续，并承担相应的贷款责任。
第四条甲方责任4.1 甲方保证出售的商品房合法合规，并承诺在规定的时间内取得房屋所有权证。
4.2 甲方在签订本协议后，不得将该商品房另行出售给第三方。
第五条乙方责任5.1 乙方应按照约定的时间支付认购金及购房款，否则甲方有权解除本协议，并没收认购金。
5.2 乙方应自行承担购房过程中的相关税费及手续费。
第六条违约责任6.1 如甲方违约，应向乙方支付相当于认购金两倍的违约金。
6.2 如乙方违约，应向甲方支付相当于认购金两倍的违约金。
深圳市房地产认购书样本一
深圳市房地产认购书样本一一、认购人信息认购人姓名：身份证号码：联系电话：通讯地址：二、认购房源信息楼盘名称：楼盘地址：建筑面积：户型：楼层：总价：认购房号：三、认购条件1. 认购价格：认购人同意以协商一致的价格购买上述房源。
2. 认购方式：认购人选择全款/分期付款（请在下方划勾）。
3. 认购定金：认购人同意在签署本认购书后三个工作日内支付定金，定金金额为人民币（以下简称“元”）。
4. 分期付款方式：认购人同意按照开发商提供的分期付款方案进行支付，具体支付时间和金额详见附件。
5. 其他约定事项：（请在下方详细描述）四、认购流程1. 认购人填写并签署本认购书，并在三个工作日内支付定金。
2. 开发商收到认购书和定金后，确认认购人的认购意向，并向认购人提供认购确认函。
3. 认购确认函签署后，认购人根据约定的付款方式支付首期款项。
4. 开发商在收到首期款项后，办理房屋预售合同签订手续。
5. 认购人按照预售合同约定的时间和方式支付剩余款项。
6. 开发商办理房屋交付手续，并将房屋交付给认购人。
五、风险提示1. 认购人在签署本认购书前应仔细阅读楼盘相关文件和合同条款，了解相关政策和规定。
2. 认购人应自行核实楼盘信息的真实性和准确性，如有疑问可咨询开发商或相关部门。
3. 认购人应自行承担因信息不准确或不完整而导致的风险。
4. 如认购人违约或不能按时支付款项，开发商有权解除认购合同并扣除相应违约金。
六、其他约定事项（在此处详细描述认购人与开发商之间的其他约定事项，如特殊要求、补充条款等）七、附件1. 分期付款方案2. 其他相关文件（如楼盘宣传册、预售合同等）八、法律适用和争议解决1. 本认购书的签署、效力、解释和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 如双方在履行本认购书过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、生效与签署本认购书一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
深圳市房地产认购书范本
深圳市房地产认购书范本一、认购双方信息1.1 买方信息•姓名：[买方姓名]•性别：[买方性别]•身份证号码：[买方身份证号码]•手机号码：[买方手机号码]•通讯地址：[买方通讯地址]1.2 卖方信息•公司名称：[卖方公司名称]•法定代表人：[卖方法定代表人]•注册资本：[卖方注册资本]•经营地址：[卖方经营地址]•电话号码：[卖方电话号码]二、房屋信息2.1 房屋基本情况•房屋所在地址：[房屋所在地址]•规划用途：[房屋规划用途]•建筑面积：[房屋建筑面积]•户型：[房屋户型]•产权证号：[房屋产权证号]•使用权证号：[房屋使用权证号]2.2 房屋交付标准•房屋装修标准：[房屋装修标准]•交付日期：[房屋交付日期]三、认购条款3.1 认购价格•房屋总价：[房屋总价]•付款方式：[付款方式]•认购定金：[认购定金]•首付款：[首付款]•贷款比例：[贷款比例]•贷款方式：[贷款方式]•贷款期限：[贷款期限]3.2 退款条款•若买方在签署认购书之后解除合同，卖方有权扣除买方已支付的认购定金作为违约金。
3.3 签约方式•买方需在签署认购书后的7个工作日内与卖方签订正式的合同。
3.4 违约责任•买方若未按时支付首付款或违约解除合同，卖方有权解除合同，并扣除买方已支付的认购定金作为违约金。
四、其他条款4.1 不可抗力•若因不可抗力因素导致本合同无法履行，双方互不承担违约责任。
4.2 争议解决•双方因本合同发生争议，应协商解决；协商不成的，可向有管辖权的法院提起诉讼。
4.3 合同变更•双方如需变更本合同内容，应以书面形式达成一致意见并签署补充协议。
4.4 合同生效•本合同自双方签字盖章之日起生效。
4.5 其他•本认购书所列事项为双方共同商定的内容，具有合同效力。
以上内容为《深圳市房地产认购书范本》，请买卖双方仔细阅读并确认签字。
深圳市房地产认购书
深圳市房地产认购书深圳市房地产认购书1. 引言本文档为一份深圳市房地产认购书的样板，用于明确买方与卖方之间的交易细节和责任。
通过认购书，买方表明了对房地产项目的购买意愿，而卖方则将在接受认购后根据约定的条件进行交易。
2. 买方信息姓名： [买方姓名][买方][买方]3. 卖方信息公司名称： [卖方公司名称]地址： [卖方地址]联系人： [卖方联系人][卖方]4. 房地产项目信息项目名称： [项目名称]项目地址： [项目地址]开发商： [开发商名称]设计单位： [设计单位名称]5. 房产信息房产类型： [房产类型]面积： [房产面积]楼层： [房产楼层]单价： [房产单价]总价： [房产总价]6. 交易条款1. 买方认购房产项目：买方确认自愿认购上述房产项目，并向卖方支付认购金。
认购金金额为 [认购金金额]，支付方式为 [支付方式]。
2. 认购金支付确认：卖方在收到买方认购金后 [确认时间] 内进行确认并出具收款凭证。
3. 支付尾款：买方在房产交付之前，按照双方约定的支付方式和时间表支付尾款。
4. 房产交付：卖方应在 [交付房产时间] 之前将房产正式交付给买方。
5. 买方违约责任：买方如在约定时间内未支付尾款或违反其他交易条款，买方将承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金等。
6. 卖方违约责任：卖方如在约定时间内未交付房产或违反其他交易条款，卖方将承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金等。
7. 合同变更：双方协商一致可以对本认购书进行变更，变更需以书面形式进行，并由双方签署确认。
8. 争议解决：双方如发生争议，应友好协商解决；协商不成的，应提交至有管辖权的法院处理。
7. 生效条件本认购书自双方签署之日起生效。
双方应尽快完成相关手续和文件的办理，并按本认购书约定的时间和方式履行各自的义务。
8. 签名买方（签字）： ____________________ 日期：__________________卖方（签字）： ____________________ 日期：__________________请注意：本认购书仅为样板，具体内容需根据实际情况进行修改和调整。
深圳市房地产认购书范本
正文：深圳市房地产认购书深圳市房地产认购书特别提示一、购买房地产存在一定风险，请消费者结合自身经济状况，谨慎选择，慎重落定。
二、签署认购书前，买方应认真查阅并理解以下文件，卖方应提供查阅便利并解答：1．土地使用权出让合同书及其补充协议或《房地产证》；2．《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《施工许可证》；3．《房地产预售许可证》；4．主管部门批准的总平面图、立面图、楼层平面图、分户平面图；5．卖方与物业管理企业签订的《前期物业管理服务合同》；6．《临时业主公约》；7．正式的房地产买卖合同文本及其补充协议；8．一手楼购房指引。
认购书正文卖方：_________________________资质证书编号：_________________联系人：_______________________联系电话：_____________________委托代理机构：_________________备案证书编号：_________________联系人：_____________________联系电话：_____________________买方：_________________________□身份证/□护照号码：__________联系电话：______________________公司或机构名称：_______________联系人：_______________________联系电话：_____________________委托代理人：___________________□身份证/□护照号码：__________电话：_________________________第一条买方自愿认购卖方_____________________项目的第_______栋_______单元_______ 层_______号房（以下称“本房地产”），用途为□公寓/□住宅/□别墅/□办公/□商业/□厂房/□_______；套内建筑面积_______平方米，以上面积为□预售测绘面积/□竣工测绘面积。
深圳市房地产认购书
深圳市房地产认购书一、认购人信息：姓名：_________________________身份证号码：___________________联系电话：_____________________联系地址：_____________________二、项目信息：项目名称：_____________________开发商：_______________________项目地址：_____________________预售许可证号：_________________预售面积：_____________________预售价格：_____________________三、认购房源：房号：_________________________建筑面积：_____________________套内面积：_____________________朝向：_________________________楼层：_________________________装修标准：_____________________四、认购条件：1. 认购价格：根据开发商公布的价格，认购人同意以预售价格认购上述房源。
2. 认购款项：认购人同意按照以下方式支付认购款项：a. 认购定金：认购人在签署认购书后，需支付认购定金，金额为预售价格的百分之十。
认购定金将在签署正式购房合同时抵作首付款。
b. 首付款：认购人同意在签署正式购房合同后的指定日期内支付首付款，金额为预售价格的百分之三十。
c. 尾款：认购人同意在开发商通知的交房日期前支付剩余款项，金额为预售价格减去认购定金和首付款的差额。
3. 购房合同：认购人同意在开发商通知的时间内与开发商签署正式购房合同，合同内容以预售合同为准。
4. 房屋交付：认购人同意在开发商通知的时间内接受房屋交付，并按照合同约定支付剩余款项。
五、其他约定事项：1. 违约责任：认购人同意如违约，认购定金将不予退还，并承担相应的违约责任。
深圳市房地产认购书
深圳市房地产认购书尊敬的购房人：您好！为了确保您作为购房人的权益，特向您发出认购书，请您仔细阅读并按照指示进行操作。
一、购房人信息1. 姓名：（填写购房人姓名）2. 身份证号码：（填写购房人身份证号码）3. 手机号码：（填写购房人手机号码）二、购房信息1. 房地产项目名称：（填写项目名称）2. 房屋类型：（填写房屋类型，如住宅、商铺等）3. 房屋面积：（填写房屋建筑面积，单位为平方米）4. 房屋单价：（填写房屋单价，单位为人民币元/平方米）5. 认购单价：（填写购房人认购房屋的单价，单位为人民币元/平方米）6. 认购总价：（填写购房人认购房屋的总价款，单位为人民币元）三、认购款支付方式1. 认购金支付方式：（填写支付方式，如银行转账、支付宝、微信等）2. 认购金金额：（填写购房人支付认购金的金额，单位为人民币元）3. 支付时间：（填写认购金支付的时间）4. 支付账户：（填写购房人支付认购金的账户信息）四、权益保护1. 开发商承诺购房人享有合法权益，保证所售房屋信息真实、准确。
2. 购房人在签订正式购房合同前，享有在合同约定期限内签订合同的优先权。
3. 开发商保证购房人的购房权益，若因开发商原因导致购房合同无法成立，开发商将退还购房人全额认购款。
五、其他注意事项1. 购房人需按时支付认购金，否则开发商有权取消购房人的认购资格。
2. 购房人需在合同约定期限内与开发商签订正式购房合同，双方共同履行合同约定。
3. 购房人在购房过程中如有疑问，可随时与开发商联系，双方共同解决。
请您务必仔细阅读以上内容，并在认可后签署并回传此认购书以示确认。
如有其他需要补充的事项，请与开发商协商解决。
购房人（签名）：____________________日期：____________________开发商（盖章）：____________________日期：____________________以上为深圳市房地产认购书内容，感谢您的关注和支持！如有疑问，请及时与我们联系。
深圳市房地产认购书范本
深圳市房地产认购书范本深圳市房地产认购书范本一、认购双方信息认购方（甲方）：____________________联系号：____________________________________________________销售方（乙方）：____________________ __________________________开发商：___________________________二、认购房屋信息房屋地址：__________________________房屋户型：__________________________建筑面积：__________________________总拟购买面积：______________________房屋总价：__________________________首付金额：__________________________贷款金额：__________________________三、认购条款1. 甲方同意购买房屋所示房屋，并支付定金作为认购房款的证明。
2. 乙方同意出售该房屋给甲方，并保证房屋的合法所有权归乙方所有。
3. 甲方需在_________日内支付首付款，并签署正式的购房合同。
4. 若甲方违约，支付的定金将不予返还；乙方违约，需支付双倍定金作为违约金。
5. 购房合同一经签署生效，双方均须按照合同约定履行各自义务，不得随意变更或解除合同。
四、其他约定1. 本认购书仅作为双方签署正式购房合同的依据之一，不具备法律效力。
2. 甲乙双方同意将纠纷提交深圳市X仲裁委员会裁决。
以上是深圳市房地产认购书的范本，仅供参考使用。
具体认购书的内容及条款应根据实际情况进行调整和修改。
在签署任何合同之前，建议双方详细阅读合同内容，并在有需要的情况下，咨询相关专业人士的意见。
深圳市房地产认购书样板
深圳市房地产认购书样板一、认购人基本信息认购人：（填写认购人姓名）身份证号码：（填写认购人身份证号码）联系电话：（填写认购人联系电话）通讯地址：（填写认购人通讯地址）二、项目基本信息项目名称：（填写项目名称）开发商：（填写开发商名称）项目地址：（填写项目地址）预售许可证号：（填写预售许可证号）认购房号：（填写认购房号）三、认购房屋信息房屋类型：（填写房屋类型，如住宅、商铺等）建筑面积：（填写建筑面积，单位：平方米）套内面积：（填写套内面积，单位：平方米）总价款：（填写总价款，单位：人民币元）四、认购条款1. 认购人确认已经充分了解项目的相关信息，包括但不限于项目规划、建筑设计、销售政策等，并同意按照相关规定支付认购定金。
2. 认购人同意按照约定的付款方式和时间支付房屋总价款。
3. 认购人确认，在签署本认购书之前已经详细阅读并理解了相关合同、协议及公告的内容，并同意遵守其中的条款和规定。
4. 认购人同意，如发生不可抗力等无法履行合同的情况，双方可以协商解除合同，并按照相关规定处理已支付的款项。
5. 认购人同意，在签署正式的购房合同之前，不得转让或转售认购的房屋。
6. 认购人同意，在签署正式的购房合同之前，不得将认购权利转让给他人。
五、其他条款1. 本认购书的效力以及与认购人之间的权利义务关系，受中华人民共和国法律的管辖。
2. 本认购书一式两份，认购人与开发商各持一份，具有同等法律效力。
3. 本认购书自双方签署之日起生效。
4. 本认购书的任何修改、补充或终止，应经双方书面协商一致，并由双方签署的补充协议或终止协议生效。
六、签署人确认认购人确认，已经充分了解并同意以上条款，并愿意按照约定履行义务。
认购人签名：（认购人签名）日期：（填写签署日期）开发商签名：（开发商签名）日期：（填写签署日期）以上是深圳市房地产认购书的样板，具体内容可以根据实际情况进行调整和修改。
认购书是购房过程中的重要文件，双方在签署之前应当仔细阅读并理解其中的条款和规定，确保自身权益得到保护。
深圳市房地产认购书
深圳市房地产认购书尊敬的购房者：您好！感谢您对深圳市房地产项目的关注与支持。
为了确保您的权益和顺利完成购房手续，我们特向您提供本《深圳市房地产认购书》。
请您仔细阅读并在确认无误后予以签署。
一、购房者信息1. 乙方(购房人)姓名：2. 身份证号码：3. 联系电话：4. 现居住地址：二、项目信息1. 房地产项目名称：2. 房地产项目地址：3. 权属证明及项目备案情况：（此处描述项目的相关证明文件和备案情况）三、认购房屋信息1. 认购房屋所处楼层及房号：2. 建筑面积：3. 使用用途：4. 总价款：5. 认购款金额及支付方式：（描述认购金额和支付方式，如定金、首付款等）四、其他约定事项1. 因特殊原因导致认购金额退还的，需提供相应书面证明和权限要求；2. 出现限购政策变动或相关政策调整导致无法按时办理产权登记的，按相关部门规定办理退款手续，并且不承担其他违约责任；3. 本认购书一经签署，双方在此确认遵守本认购书的约定，并自愿履行其中的各项义务，并对认购的房屋不再撤单或变更。
五、违约责任1. 若购房人不按时支付认购款项，除支付逾期违约金外，乙方有权解除本合同；2. 若乙方未按时交付房屋，除支付赔偿金外，甲方有权解除本合同。
六、争议解决本认购书如发生任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向当地人民法院提起诉讼。
七、生效及附件本《深圳市房地产认购书》一式两份，甲方和乙方各持一份，自双方签署之日起生效。
特此认购书，供双方共同遵守。
甲方（房地产开发商）：__________________________乙方（购房人）：__________________________日期：__________________________。
深圳市房地产认购书(完整版)
深圳市房地产认购书(完整版)深圳市房地产认购书(完整版)一、出卖方根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，以下为深圳市房地产认购书的出卖方信息：出卖方姓名/名称：[出卖方姓名/公司名称]统一社会信用代码/[统一社会信用代码/]住所/注册地址：[住所/注册地址]方式号码：[方式号码]电子邮箱：[电子邮箱]签订日期：[签订日期]二、购买方以下为深圳市房地产认购书的购买方信息：购买方姓名：[购买方姓名][]住所：[住所]方式号码：[方式号码]电子邮箱：[电子邮箱]鉴于双方在公平、自愿、平等的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，经协商一致，达成以下认购协议：三、认购房屋情况认购方愿购买的房屋信息如下：房屋名称/编号：[房屋名称/编号]楼盘名称：[楼盘名称]楼层：[楼层]建筑面积：[建筑面积]使用用途：[使用用途]房屋总价款：[房屋总价款]四、认购条件1. 买卖条件：双方确认买卖关系，并同意按照签订的《房地产认购协议》的相关条款执行。
2. 购买方式：一次性付款/分期付款（具体金额和时间以《房地产认购协议》为准）。
3. 签约日期：购买方需在认购后的[]个工作日内与出卖方签订《房地产认购协议》。
五、违约处理1. 若购买方在认购后[]个工作日内未与出卖方签订《房地产认购协议》，则认购自动失效。
2. 若购买方在签订《房地产认购协议》后且未按照约定时间和金额付款，则视为购买方违约，出卖方有权解除合同，并没收购买方已支付的认购金（如有）。
3. 若出卖方违约，购买方有权解除合同，并要求出卖方按照已支付的认购金退还购买方。
六、其他条款1. 本认购书及后续签订的《房地产认购协议》均受中华人民共和国法律的管辖。
2. 双方一致同意，在认购书和《房地产认购协议》存在争议时，应首先通过友好协商解决；若协商不成，任何一方均有权通过法律途径解决争议。
七、附则本认购书一式两份，出卖方和购买方各执一份，具有同等法律效力。
出卖方（盖章）：购买方（盖章）：签订日期：签订日期：此为深圳市房地产认购书（完整版），请认真阅读并遵守相关条款。
深圳新楼盘认购合同模板
深圳新楼盘认购合同模板甲方（开发商）：___________地址：_____________________联系电话：_________________乙方（购房者）：___________身份证号码：_______________联系电话：_________________鉴于甲方为深圳新楼盘的开发商，乙方有意向购买甲方开发的新楼盘的房产，为明确双方的权利和义务，经双方协商一致，特制定本认购合同。
一、认购房产信息1. 房产名称：_____________________2. 房产地址：_____________________3. 房产面积：_____________________4. 房产用途：_____________________5. 房产总价：_____________________6. 付款方式：一次性付款/分期付款/按揭贷款二、认购定金1. 乙方同意支付认购定金人民币______元（大写：______元整）。
2. 定金支付方式：乙方应于签订本合同之日起______日内支付定金至甲方指定账户。
3. 定金处理：若乙方在规定时间内完成购房手续，则定金转为购房款；若乙方违约，定金不予退还；若甲方违约，则双倍返还定金。
三、购房款支付1. 乙方应按照本合同约定的付款方式支付购房款。
2. 若选择分期付款，乙方应按照约定的分期时间及金额支付购房款。
3. 若选择按揭贷款，乙方应于签订本合同之日起______日内提交贷款申请，并确保贷款在规定时间内到账。
四、房产交付1. 甲方应于______年______月______日前将房产交付乙方使用。
2. 交付时，甲方应提供房产验收合格证明及相关证件。
五、违约责任1. 若甲方未按期交付房产，每逾期一日，应向乙方支付违约金人民币______元。
2. 若乙方未按期支付购房款，每逾期一日，应向甲方支付违约金人民币______元。
六、其他事项1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
深圳新楼盘认购合同模板
深圳新楼盘认购合同模板甲方（开发商）：_________________________地址：_____________________________________联系电话：_________________________________乙方（认购方）：_________________________地址：_____________________________________联系电话：_________________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就乙方认购甲方开发的位于深圳市的楼盘事宜，经协商一致，签订本认购合同，以资共同遵守。
第一条认购物业乙方认购的物业为甲方开发的位于深圳市的楼盘，具体房号为：__________，建筑面积为：________平方米。
第二条认购价格1. 该物业的认购价格为人民币（大写）：__________元整（￥__________元）。
2. 认购价格包括但不限于土地使用权、房屋建筑成本、公共设施建设费等。
第三条付款方式乙方应按照以下方式支付认购款项：1. 定金：乙方在签订本合同时支付定金人民币（大写）：__________元整（￥__________元）。
2. 首付款：乙方应于签订本合同之日起______日内支付首付款，金额为认购价格的______%。
3. 余款：乙方应于甲方通知交房之日起______日内支付余款。
第四条交付条件甲方应保证在约定的时间内，按照国家和地方的建筑标准和质量要求，完成该物业的建设，并具备以下交付条件：1. 取得建筑工程竣工验收备案证明。
2. 取得房屋所有权初始登记证明。
3. 完成物业的装修和设施配备，达到交付使用的标准。
第五条违约责任1. 如甲方未能在约定时间内交付物业，应按日向乙方支付认购价格万分之五的违约金。
2. 如乙方未能在约定时间内支付认购款项，应按日向甲方支付未付款项万分之五的违约金。
深圳市房地产认购书范本
深圳市房地产认购书范本深圳市房地产认购书范本一、甲方（开发商）信息甲方（开发商）：____________（以公司全称填写）统一社会信用代码：____________（非个人填写）注册地址：________________________二、乙方（认购人）信息乙方（认购人）：________________________联系地址：________________________三、认购房源信息1. 房源基本情况项目名称：____________楼栋/幢号：____________单元：____________楼层：____________房号：____________建筑面积：____________（单位：平方米）套内面积：____________（单位：平方米）房屋用途：____________房屋类型：____________2. 房源价格及支付方式总价：____________（单位：万元）认购定金：____________（单位：万元）首付款：____________（单位：万元）贷款金额：____________（单位：万元）贷款期限：____________（单位：年）首次支付时间：____________其他支付方式：____________（如首期款、尾款等） 3. 交付及验收标准交付时间：____________交付标准：____________（如毛坯交付、精装修交付等）交付装修情况：____________（如墙地砖、卫浴洁具等）四、其他要求及注意事项1. 乙方认可以上所述的房源信息、价格及支付方式，并确认购房意向。
2. 乙方在签订本认购书前，已详细了解和清楚相应的房地产政策和法规，并自行承担由此产生的相关责任。
3. 乙方在签订本认购书后，应按照合同约定的时间和方式按时足额支付相应的款项。
4. 本认购书生效后，双方应按照合同约定履行相应的义务，不能擅自变更或解除认购书。
深圳买房认购合同范本
深圳买房认购合同范本甲方（出售方）：公司名称：_______________________法定代表人：_____________________地址：_________________________联系电话：_____________________乙方（认购方）：姓名：_________________________身份证号码：___________________地址：_________________________联系电话：_____________________一、商品房基本情况1. 该商品房的具体位置、建筑面积、户型、朝向、装修标准等详细信息以甲方提供的商品房销售资料为准。
2. 该商品房的用途为______（住宅/商业/办公等）。
二、认购价格及付款方式1. 该商品房的认购总价为人民币______元（大写______元整）。
（1）乙方应在签订本认购合同之日起______日内，向甲方支付认购定金人民币______元（大写______元整）。
该定金在签订正式的商品房买卖合同后，将转为购房款的一部分。
（2）乙方应在______年______月______日前，向甲方支付剩余房款人民币______元（大写______元整）。
三、认购期限1. 本认购合同的有效期为自签订之日起______日。
2. 乙方应在有效期内与甲方签订正式的商品房买卖合同。
如乙方未能在有效期内签订正式合同，视为乙方违约，甲方有权没收乙方支付的认购定金，并将该商品房另行出售。
四、双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务（1）甲方有权按照本认购合同的约定收取认购款。
（2）甲方应在乙方按时支付认购款后，为乙方保留该商品房至签订正式合同之日。
（3）甲方应按照法律法规和合同约定，向乙方提供商品房的相关信息和资料，并确保其真实性和合法性。
（4）甲方应在约定的时间内与乙方签订正式的商品房买卖合同，并按照合同约定履行交付房屋等义务。
2. 乙方的权利和义务（1）乙方有权了解该商品房的相关信息和资料，并在签订正式合同前进行实地查看。
深圳市房地产认购书精简版
深圳市房地产认购书甲方（认购人）:住质：方式：乙方（开发商）:住质：方式：鉴于甲方对乙方开发的位于深圳市的房地产项目表现出浓厚的兴趣，双方通过友好协商，达成以下认购协议：1. 认购房产信息项目名称：项目地质：项目面积：房产类型：售价：认购房号：2. 甲方权利与义务2.1 甲方保证提供真实、准确、完整的个人信息，包括但不限于姓名、、居住地质、等。
2.2 甲方保证具备按照约定支付认购款项的能力，并同意按照合同约定的时间和方式支付认购款项。
2.3 甲方承诺不将认购房产转让给第三方，否则应承担相应的违约责任。
3. 乙方权利与义务3.1 乙方应提供真实、准确、完整的项目信息，包括但不限于房地产项目的情况、土地权属情况、商品房预售许可证等。
3.2 乙方应按照合同约定的时间和方式向甲方交付房产。
3.3 如因乙方原因导致无法按时交付房产，乙方应承担相应的违约责任，并按照约定向甲方支付违约金。
4. 认购款项4.1 认购房产的总价款为人民币（大写）；其中，甲方应按照合同约定的时间和方式支付定金，作为认购房产的首付款。
4.2 若甲方因故无法按约定支付款项，甲方应承担相应的违约责任，并按照约定向乙方支付违约金。
5. 合同效力5.1 本认购书自双方签署之日起生效，具有合同效力。
5.2 如有争议或解释歧义，应友好协商解决；如协商不成，可向深圳市仲裁委员会提交仲裁请求。
甲方（认购人）签字：__________________乙方（开发商）签字：__________________以上为双方友好协商达成的《深圳市房地产认购书》，双方共同遵守并履行。
深圳买房认购合同范本
深圳买房认购合同范本甲方（卖方）：________________乙方（买方）：________________一、房产基本情况1.1 该房产的建筑面积为_______平方米，套内面积为_______平方米，分摊面积为_______平方米。
1.2 该房产的性质为_______（住宅/商业/办公等），结构为_______（砖混/框架等），层数为_______层，所在楼栋总层数为_______层。
1.3 该房产的产权证号为_______，土地使用权证号为_______。
二、交易价格及支付方式2.1 乙方向甲方购买该房产的总价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。
（1）本合同签订后_______日内，乙方支付首付款人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元；（2）剩余房款人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元，乙方应于_______年_______月_______日前支付。
三、房产交付及过户3.1 甲方应于_______年_______月_______日前将该房产交付给乙方。
3.2 甲方应在房产交付后_______日内，协助乙方办理房产过户手续，包括但不限于产权转移登记、土地使用权转移登记等。
3.3 乙方应在房产过户手续办理完毕后_______日内，支付剩余房款。
四、税费承担4.1 本合同项下房产交易过程中产生的税费，按照国家及地方的相关规定由甲乙双方各自承担。
五、违约责任5.1 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿对方因此遭受的损失。
5.2 甲方未按约定时间交付房产的，每逾期一日，应向乙方支付违约金人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元；逾期超过_______日的，乙方有权解除合同，甲方应退还乙方已支付的房款，并支付违约金。
5.3 乙方未按约定时间支付房款的，每逾期一日，应向甲方支付违约金人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元；逾期超过_______日的，甲方有权解除合同，乙方已支付的房款不予退还。
深圳新楼盘认购合同模板
深圳新楼盘认购合同模板甲方（开发商）：_____________________地址：_________________________________联系电话：_____________________________法定代表人：___________________________职务：_________________________________乙方（认购方）：_____________________地址：_________________________________联系电话：_____________________________身份证号码：_________________________鉴于甲方为深圳新楼盘的合法开发商，乙方有意向认购甲方开发的楼盘，经双方协商一致，特订立本认购合同，以明确双方的权利和义务。
第一条认购物业乙方认购的物业位于深圳市________区________路________号，楼盘名称为________，楼号为________，房号为________，建筑面积为________平方米。
第二条认购价格乙方认购的物业总价为人民币（大写）________元整（￥________元）。
第三条付款方式1. 乙方应于签订本合同之日起____日内支付定金人民币（大写）________元整（￥________元）。
2. 余款支付方式为：（1）一次性付款：乙方应于签订正式购房合同之日起____日内一次性支付余款。
（2）分期付款：乙方应按照甲方规定的分期付款计划支付余款。
第四条认购条件1. 乙方在签订本合同后，应按甲方要求提供相关购房资格证明。
2. 乙方应在约定时间内完成正式购房合同的签订。
第五条违约责任1. 如乙方未能在约定时间内支付定金或余款，甲方有权解除本合同，并没收定金。
2. 如甲方未能按约定条件交付物业，乙方有权解除本合同，并要求甲方退还已支付款项。
第六条合同变更与解除1. 双方应本着诚实信用的原则，协商一致后方可变更或解除本合同。
深圳房子认购合同范本
深圳房子认购合同范本甲方（出售方）：__________________法定代表人：__________________联系地址：__________________联系电话：__________________乙方（认购方）：__________________身份证号码/统一社会信用代码：__________________联系地址：__________________联系电话：__________________鉴于甲方拥有位于深圳市__________区__________（具体地址）的房产（以下简称“该房产”），乙方有意向认购该房产，双方经友好协商，达成如下协议：一、认购房屋基本情况房屋地址：深圳市__________区__________（具体地址）房屋面积：__________平方米（具体面积）房屋户型：__________（具体户型描述）二、认购价格及付款方式1. 认购价格：人民币__________元（大写：__________元整）。
2. 付款方式：乙方应在签署本合同后______日内，支付认购定金人民币__________元（大写：__________元整）；剩余房款的支付方式及时间双方另行约定。
三、认购期限乙方应在______年______月______日前与甲方签订正式的房屋买卖合同，如乙方未能在规定期限内签订正式合同，视为乙方放弃认购，甲方有权没收乙方已支付的认购定金。
四、双方的权利和义务1. 甲方应保证该房产产权清晰，不存在任何纠纷或瑕疵。
2. 甲方应按照约定的时间与乙方签订正式合同。
3. 乙方应按照本合同的约定按时支付认购定金和剩余房款。
4. 乙方有权在签订正式合同前对该房产进行实地查看和了解。
五、违约责任1. 若甲方违反本合同约定，未能按时与乙方签订正式合同，应双倍返还乙方已支付的认购定金。
2. 若乙方违反本合同约定，未能按时支付认购定金或剩余房款，或未能在规定期限内与甲方签订正式合同，甲方有权没收乙方已支付的认购定金。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
( 合同范本 )
甲方：
乙方：
日期：年月日
精品合同 / Word文档 / 文字可改
2020版深圳市房地产认购书
The role of the contract is to protect the legitimate rights of both parties and to ensure that the legitimate rights and interests of the state, collective and individual are not harmed
2020版深圳市房地产认购书
特别提示
一、购买房地产存在一定风险，请消费者结合自身经济状况，谨慎选择，慎重落定。
二、签署认购书前，买方应认真查阅并理解以下文件，卖方应提供查阅便利并解答：
1．土地使用权出让合同书及其补充协议或《房地产证》；
2．《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《施工许可证》；3．《房地产预售许可证》；
4．主管部门批准的总平面图、立面图、楼层平面图、分户平面图；5．卖方与物业管理企业签订的《前期物业管理服务合同》；
6．《临时业主公约》；
7．正式的房地产买卖合同文本及其补充协议；
8．一手楼购房指引。
认购书正文
卖方：_________________________ 资质证书编号：_________________ 联系人：_______________________ 联系电话：_____________________ 委托代理机构：_________________ 备案证书编号：_________________ 联系人：_____________________ 联系电话：_____________________ 买方：_________________________ □身份证/□护照号码：__________ 联系电话：______________________ 公司或机构名称：_______________ 联系人：_______________________ 联系电话：_____________________ 委托代理人：___________________
□身份证/□护照号码：__________
电话：_________________________
第一条
买方自愿认购卖方_____________________项目的第_______栋_______单元_______层_______号房（以下称“本房地产”），用途为□公寓/□住宅/□别墅/□办公/□商业/□厂房/□_______；套内建筑面积_______平方米，以上面积为□预售测绘面积/□竣工测绘面积。
土地使用期限自_______年_______月_______日起至_______ 年_______月_______日止。
第二条
本房地产总价款为□人民币/□港币_______亿_______仟_______ 佰_______ 拾_______万_______仟_______佰_______拾_______元（小写_______元）。
按套内建筑面积计算，单价为每平方米□人民币/□港币_______元。
第三条
买方愿意采取下列第_______ 种方式付款：
（一）一次性付款；
（二）分期付款；
（三）向银行借款方式付款。
第四条
签订本认购书时，买方应向卖方支付定金□人民币/□港币_______ 佰_______ 拾_______万_______仟_______佰（小写_______元）。
签订正式的房地产买卖合同（以下称“买卖合同”）后，买方已付的定金自动转为购房款的一部分。
第五条
自签订本认购书之日起_______日内，买卖双方应签订正式的买卖合同。
买卖合同一旦签订，本认购书的效力即行终止。
若买卖双方未在约定的时间内签订买卖合同，除非买卖双方书面同意本认购书时效延期，否则本认购书的效力即行终止，本房地产可另行出售。
如因买方原因导致买卖合同无法在约定时间内签订，买方已付定金不予退还。
如因卖方原因导致买卖合同无法在约定时间内签订，卖方应双倍返还买方已付定金。
本认购书在履行过程中发生纠纷时，由买卖双方协商解决；协商不成的，循法律途径解决。
第六条
本认购书自买卖双方签订时起生效。
本认购书一式_______份，买方执_______份，卖方执_______份，代理机构执_______份。
卖方（签章）：______________
卖方代理人（签章）：________
_________年______ 月______日
买方（签章）：______________
买方代理人（签章）：________
_________年______ 月______日
代理机构（签章）：__________
经纪人员（签章）：__________
_________年______ 月______日
云博创意设计
MzYunBo Creative Design Co., Ltd.。