第三部分 专用合同条款
《建设工程施工规定合同(示范文本)》(GF-2017-0201)
（GF—2017—0201）建设工程施工合同（示文本）住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：。
2.工程地点：。
3.工程立项批准文号：。
4.资金来源：。
5.工程容：。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包围：。
二、合同工期计划开工日期：年月日。
计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写） (¥元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写） (¥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写） (¥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写） (¥元)；（4）暂列金额：人民币（大写） (¥元)。
2.合同价格形式：。
五、项目经理承包人项目经理：。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类容的文件，应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及分包，并在缺陷责任期及保修期承担相应的工程维修责任。
专用条款
第三部分专用合同条款1 一般约定1.1 词语定义1.1.2 合同当事人和人员1.1.2.2 发包人：。
1.1.2.3 承包人：。
1.1.2.5 分包人： / 。
1.1.2.6 监理人： / 。
1.1.4 日期 / 。
1.1.4.5 缺陷责任期（工程质量保修期）：壹年。
1.4 合同文件的优先顺序进入合同文件的各项文件及其优先顺序是：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）中标人对投标文件作出的澄清和说明；（4）投标函及投标函附录；（5）专用合同条款；（6）通用合同条款；（7）技术标准和要求；（8）图纸；（9）已标价工程量清单；（10）其他合同文件。
1.7 联络1.7.2 来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达工程现场办公场所。
2 发包人义务2.3 提供施工场地2.3.2 发包人提供的施工场地范围为：/ 。
2.3.3 承包人自行踏勘的施工场地范围为：承包人自行确定。
2.8 其他义务无。
3 监理人3.1 监理人的职责和权力3.1.1 监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：（1）按第4.3款约定，批准工程的分包；（2）按第11.3款约定，确定延长完工期限；（3）15.6款约定，批准暂列金额的使用；（4）12.3款规定，作出暂停施工的指示；（5）15条规定，作出任何变更；（6）15.6款规定，确定暂列金额的使用；（7）23.2款规定，作出索赔的处理；（8）合同范围变更以及重大技术变更；（9）采用新技术、新材料、新工艺。
4 承包人4.1承包人的一般义务4.1.10其它义务/ 。
4.2履约担保本工程履约担保的形式：现金、支票、银行保函的形式均可，担保金额为合同价格的5%，给发包人造成的损失超过履约担保金额时，承包人还应承担赔偿责任。
4.3 分包4.3.2 允许承包人分包的工程项目、工作内容与分包金额限额为：（1）工程项目：无。
（2）工作内容：无。
（3）分包金额限额： / 。
第三部分专用合同条款
第三部分专⽤合同条款第三部分专⽤合同条款1. ⼀般约定1.1 词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同⽂件包括：1.1.2 合同当事⼈及其他相关⽅1.1.2.4监理⼈：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电⼦信箱：；通信地址：。
1.1.2.5 设计⼈：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电⼦信箱：；通信地址：。
1.1.3 ⼯程和设备1.1.3.7 作为施⼯现场组成部分的其他场所包括：。
1.1.3.9 永久占地包括：。
1.1.3.10 临时占地包括：。
1.3法律适⽤于合同的其他规范性⽂件：（1）现⾏《杭州市建设⼯程⼯程量清单计价实施细则》（2）《关于进⼀步加强杭州市建设⼯程市场要素价格动态管理的指导意见》（杭建市发【2018】579号）1.4 标准和规范1.4.1适⽤于⼯程的标准规范包括：（1）按通⽤条款约定；1.4.2 发包⼈提供国外标准、规范的名称：；发包⼈提供国外标准、规范的份数：；发包⼈提供国外标准、规范的名称：。
1.4.3发包⼈对⼯程的技术标准和功能要求的特殊要求：。
1.5 合同⽂件的优先顺序合同⽂件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书（或项⽬发承包基本情况表）；（3）投标函及其附录（如果有）；（4）专⽤合同条款及其附件；（5）通⽤合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价⼯程量清单或预算书；（9）其他合同⽂件：①施⼯组织设计；②其他：1.6 图纸和承包⼈⽂件1.6.1 图纸的提供发包⼈向承包⼈提供图纸的期限：；发包⼈向承包⼈提供图纸的数量：；发包⼈向承包⼈提供图纸的内容：。
1.6.4 承包⼈⽂件需要由承包⼈提供的⽂件，包括：；承包⼈提供的⽂件的期限为：；承包⼈提供的⽂件的数量为：；承包⼈提供的⽂件的形式为：；发包⼈审批承包⼈⽂件的期限：。
1.6.5 现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：。
1.7 联络1.7.1发包⼈和承包⼈应当在天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指⽰、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书⾯函件送达对⽅当事⼈。
道路工程监理专用合同条款
道路工程监理专用合同条款第一部分总则1. 本合同由甲方（业主）与乙方（监理单位）根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，基于平等、自愿、公平和诚信的原则签订。
2. 本合同的目的是为了规范双方在道路工程项目中的权利、义务和责任，确保工程按照预定的质量、进度和成本完成。
第二部分监理范围及内容1. 乙方应根据甲方的委托，对道路工程的设计、施工、验收等全过程进行监督、检查和指导。
2. 监理内容包括但不限于工程质量、工程进度、工程成本、安全生产、环保等方面。
第三部分监理期限和费用1. 监理期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
2. 监理费用由甲乙双方根据实际工作量和市场行情协商确定，并在合同中明确。
第四部分双方权利和义务1. 甲方应提供必要的工程资料，及时支付监理费用，并对乙方的监理工作给予支持和配合。
2. 乙方应按照合同约定履行监理职责，保证监理工作的独立性、公正性和专业性。
第五部分违约责任1. 如甲方未按合同约定支付监理费用，乙方有权要求甲方支付违约金。
2. 如乙方未能履行监理职责导致工程质量问题或延误，应承担相应的违约责任。
第六部分争议解决1. 合同执行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。
2. 如果协商不成，可依法申请调解、仲裁或向人民法院提起诉讼。
第七部分其他约定1. 本合同的任何修改和补充均需以书面形式经双方确认后方有效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
第八部分附则1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方代表签字盖章之日起生效。
以上合同条款范本仅供参考，具体合同内容应根据实际情况和项目需求进行调整。
在签订合同前，建议双方咨询法律专业人士，确保合同的合法性和有效性。
皖价服86号文
第三节专用合同条款第三部分专用条款一、词语定义及合同文件2、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：3、语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同除使用汉语外，还使用/ 语言文字。
3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：3.3适用标准、规范适用标准、规范的名称：发包人提供标准、规范的时间：国内没有相应标准、规范时原约定：4.图纸4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：4.2发包人对图纸的保密要求：/使用国外图纸的要求及费用承担：/二、双方一般权利和义务5、工程师5.2监理单位委派的工程师姓名：职务：发包人委托的职权：需要取得发包人批准才能行使的职权：5.3发包人派驻的工程师姓名：职务：职权：5.6不实行监理的，工程师的职权：/7、项目经理姓名：职务：8、发包人工作（1）施工场地具备施工条件要求及完成的时间：（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：（6）水准点与坐标控制点交验要求：（7）图纸会审和设计交底时间：（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）古树名木的保护工作：（9）双方约定发包人应做的其他工作：8.2发包人委托承包人办理的工作：9、承包人工作9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：（8）施工场地清洁卫生的要求：（9）双方约定承包人应做的其他工作：/三、施工组织设计和工期10、进度计划10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：工程师确认的时间：10.2群体工程中有关进度计划的要求：13、工期延误13.1双方约定工期顺延的其他情况：四、质量与验收17、隐蔽工程和中间验收17.1双方约定中间验收部位：19、工程试车19.5试车费用的承担：五、安全施工六、合同价款及调整23.2本合同价款采用方式确定。
(合同知识)第三部分合同文本—通用条款
（三）通用条款目录1. 定义和解释 (2)2. 适用性 (2)3. 来源地 (2)4. 标准 (3)5. 使用合同文件和资料 (3)6. 知识产权 (3)7. 履约保证金 (3)8. 检验和测试 (3)9. 包装和装运标记 (4)10. 保险 (4)11. 运输 (4)12. 服务 (4)13. 技术文件 (4)14. 培训 (4)15. 备品备件 (4)16. 保证 (5)17. 变更指令 (5)18. 合同修改 (5)19. 转让. (5)20. 双方合同义务履行完成终止合同 (5)21. 双方同意终止合同 (6)22. 违约终止合同 (6)23. 因破产而终止合同 (6)24. 因买方的便利而终止合同 (6)25. 因不可抗力终止合同 (6)26. 工程暂停 (7)27. 争端的解决 (7)28. 主导语言 (7)29. 适用法律 (7)30. 合同生效 (7)31. 通知 (7)32. 税和关税 (7)33. 其它 (7)1.定义和解释1.1.本合同下列术语应解释为：(1)“合同”是指为实施工程买方和卖方之间达成的协议，包括合同协议书、合同条款、技术规格书、买方的图纸和卖方的图纸、价格表以及协议书中明确编入的其它文件。
(2)“合同价格”系指根据合同规定卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的金额。
(3)“货物”系指根据合同规定需向买方提供的一切设备材料、备品备件。
(4)“服务”系指根据合同规定卖方承担与供货相关的服务，比如运输、保险、设计、安装、提供技术帮助、培训和合同中规定卖方应承担的其它义务。
(5)“工程”系指卖方根据合同规定为提供所有货物和服务而进行的全部工作，除非上下文另有说明。
(6)“技术文件”系指卖方根据合同“专用条款”规定提交的所有的图纸、样品、维修手册，还包括标准、记录卡和验收报告等。
(7)“设备材料”系指符合“合同附件”要求的货物。
(8)“买方的图纸”是指买方根据合同向卖方提供的所有图纸和资料。
合同条款及格式
第四章合同条款及格式第一部分合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：。
2.工程地点：。
3.资金来源：上级补助及自筹。
4.工程内容：工程量清单所示全部内容。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
5.工程承包范围：工程量清单所示全部内容。
二、合同工期计划开工日期：2014年9月10日。
计划竣工日期：2015年5月9日。
工期总日历天数：240天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）贰佰玖拾陆万壹仟贰佰零捌元(¥ 2961208 元)五、项目经理承包人项目经理：。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
建设工程施工合同范本(完整版)
GF-2000-0202合同号：建设工程委托施工合同（本）中华人民共和国建设部制定中华人民共和国国家工商行政管理局目录第一部分合同协议书第二部分通用合同条款第三部分专用合同条款附件1 工程保修书第一部分协议书发包人（全称）：莆田市凯欧世家服饰有限公司承包人（全称）：莆田市涵江区第二建筑工程有限公司依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：莆田市凯欧世家服饰有限公司1#、2#、4#厂房、3#仓库及5#研发楼工程工程地点：涵江区石庭工程内容：按《招标文件》规定群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：资金来源：自筹二、工程承包范围承包范围：土建、水电、消防、包工包料三、合同工期：开工日期：按开工报告为准竣工日期：以竣工验收合格报告为准合同工期总日历天数天四、质量标准工程质量标准：合格五、合同价款金额（大写）：贰仟捌佰柒拾柒万壹仟贰佰元（人民币）￥： 28771200 元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：１、本合同协议书２、中标通知书３、投标书及其附件４、本合同专用条款５、本合同通用条款６、标准、规范及有关技术文件７、图纸８、工程量清单９、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间：合同订立地点：本合同双方约定双方签字盖章后生效。
发包人：（公章）________________ 承包人：（公章）_________________住所：_______________________ 住所：_______________________法定代表人：___________________ 法定代表人：______________________电话：_____________ 电话：__________________________传真：_______________________ 传真：___________________________开户银行：_____________________ 开户银行：___________________________ 账号：______________________ _ 账号：______________________________ 邮政编码：_____________________ 邮政编码：__________________________第二部分通用条款一、词语定义及合同文件１、词语定义下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：1.1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。
试填新版《建设工程施工合同》第三部分专用合同条款
试填新版《建设工程施工合同》第三部分专用合同条款1. 一般约定1.1 词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：①本合同协议书；②施工招标文件；③投标文件及其附件④会议纪要及变更联系单1.1.2 合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：；资质类别和等级：联系电话：；电子信箱：；通信地址：。
1.1.2.5 设计人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。
1.1.3 工程和设备1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：∕。
1.1.3.9 永久占地包括：1.1.3.10 临时占地包括：∕。
1.3法律适用于合同的其他规范性文件：国家现行的《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》等有关规定及市建筑市场执行的有关法律、法规和政策文件。
1.4 标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行《建筑安装工程检验评定统一标准》、《建筑安装工程施工及规范》等。
相关标准、规范由承包人根据工程施工要求自备。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：∕发包人提供国外标准、规范的份数：无；发包人提供国外标准、规范的名称：无。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。
（对于本条，承发包人可以自行约定新标准、具体化和规范要求）1.5 合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：①本合同协议书；②中标通知书；③本合同专用条款；④本合同通用条款；⑤施工招标文件；⑥投标文件及其附件；⑦标准、规范及有关技术文件；⑧施工图纸；⑨工程量清单⑩会议纪要及变更联系单。
1.6 图纸和承包人文件1.6.1 图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：工程开工前14天；发包人向承包人提供图纸的数量：8份；发包人向承包人提供图纸的内容：施工合同范围内。
1.6.4 承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计，施工总进度计划、专项施工方案；承包人提供的文件的期限为：施工组织设计及施工总进度计划在开工前7天；专项施工方案在方案论证前7天；承包人提供的文件的数量为：6份；承包人提供的文件的形式为：书面；发包人审批承包人文件的期限：7天。
建设工程专用合同条款填写
建设工程专用合同条款填写第一部分：合同基本信息甲方（建设单位）信息：- 名称：_________（全称）- 地址：_________（详细地址）- 法定代表人：_________（姓名）- 联系电话：_________（电话号码）乙方（承包单位）信息：- 名称：_________（全称）- 地址：_________（详细地址）- 法定代表人：_________（姓名）- 资质等级：_________（资质证书编号）- 联系电话：_________（电话号码）第二部分：工程概况- 工程名称：_________- 工程地点：_________- 工程规模：_________（总建筑面积/主要结构等）- 工程内容：_________（具体施工内容）- 工程质量标准：_________（按照国家或行业标准）第三部分：合同金额与支付方式- 合同总价：_________（大写和小写）- 付款方式：_________（分期付款比例、时间节点）- 预付款：_________（金额及支付时间）- 进度款：_________（根据工程进度支付）- 竣工款：_________（工程竣工后的支付条件）第四部分：工期与竣工时间- 开工日期：_________（年/月/日）- 竣工日期：_________（年/月/日）- 施工周期：_________（天数）- 延期责任：_________（如遇不可抗力因素导致延期的责任分配）第五部分：质量保证与验收- 质保期限：_________（起始时间及期限长度）- 验收标准：_________（按照国家或行业标准）- 验收程序：_________（验收的具体步骤和要求）第六部分：违约责任与争议解决- 违约责任：_________（甲乙双方违约时的责任承担）- 争议解决：_________（协商、调解、仲裁或诉讼等方式）第七部分：其他约定事项- 保险责任：_________（工程保险的种类及责任分担）- 变更处理：_________（工程变更的程序和费用处理）- 附加条款：_________（根据实际情况添加的其他必要条款）第八部分：签字盖章本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
专用合同条款
专用合同条款第二条工作范围2.1 具体工作范围及工作要求详见附件【A】。
第三条乙方的权利和义务3.5.1 乙方的项目负责人应具备履行其职责所需的资格、经验和能力，并为乙方正式聘用的员工，乙方应向甲方提交项目负责人与乙方之间的劳动合同，以及乙方为项目负责人缴纳社会保险的有效证明。
乙方不提交上述文件的，项目负责人无权履行职责，甲方有权要求乙方更换项目负责人，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。
项目负责人不得同时担任其他工程项目负责人。
3.5.2 乙方的项目负责人或项目主要管理人员（包括技术、质量、商务及安全负责人等）应在开工后立即到岗，并保证每月驻现场.不少于【22】日，否则每天应向甲方支付【3】万元违约金。
3.5.3 甲方有权书面通知乙方要求更换其认为不称职的项目负责人或项目主要管理人员，通知中应当载明要求更换的理由。
乙方应在接到更换通知后【5】日内向甲方提出书面的改进报告。
如乙方没有提出改进报告，应在收到更换通知后【14】日内更换。
甲方收到改进报告后仍要求更换的，乙方应在接到第二次更换通知的【5】日内进行更换，并将新任命的工程总承包项目负责人或项目主要管理人员的注册执业资格、管理经验等资料书面通知甲方。
继任人员应继续履行本合同约定的职责。
乙方无正当理由拒绝更换，或未经甲方同意擅自更换工程总承包项目负责人或项目主要管理人员，应向甲方支付【30】万元违约金。
3.28 由于乙方与其任何相关方（包括但不限于供货商、劳务分包单位等）发生纠纷，导致甲方成为纠纷案件当事人，法院判决或仲裁机构裁决甲方承担责任时的违约责任：每发生一起，乙方应向甲方支付违约金【50】万元，同时，就法院或仲裁机构裁判、财产保全等给甲方造成的损失，乙方应向甲方赔偿。
甲方有权从任何一笔应付乙方的款项中直接扣除违约金或损失赔偿，或兑现履约保函。
3.37 如果因乙方原因，造成本工程停工超过【72】小时，甲方有权解除合同。
3.39 合同通用条款第3.39款仅适用于业主或工程所在地政府要求甲方设立建筑工人工资专用账户的情形，否则，合同通用条款第3.39款不适用。
(完整版)建设工程施工合同示范文本GF-2013-0201)协议书、通用条款、专用条款
建设工程施工合同（示范文本GF-2013-0201）第一部分合同协议书第一部分合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：。
2.工程地点：。
3.工程立项批准文号：。
4.资金来源：。
5.工程内容：。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：。
二、合同工期计划开工日期：年月日。
计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）(￥元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）(￥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(￥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(￥元)；（4）暂列金额：人民币（大写）(￥元)。
2.合同价格形式：。
五、项目经理承包人项目经理：。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
建设工程勘察合同(住建部2016版)
建设工程勘察合同（住建部2016版）政府示范文本要点发包人委托勘察人根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件，可以签订本合同。
合同编号：建设工程勘察合同（示范文本）住房和城乡建设部国家工商行政管理总局制定说明为了指导建设工程勘察合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程勘察合同（一）[岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）、工程测量、工程物探]》（GF-2000-0203）及《建设工程勘察合同（二）[岩土工程设计、治理、监测]》（GF-2000-0204）进行修订，制定了《建设工程勘察合同（示范文本）》（以下简称《示范文本》）。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计12条，主要包括工程概况、勘察范围和阶段、技术要求及工作量、合同工期、质量标准、合同价款、合同文件构成、承诺、词语定义、签订时间、签订地点、合同生效和合同份数等内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，就工程勘察的实施及相关事项对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款具体包括一般约定、发包人、勘察人、工期、成果资料、后期服务、合同价款与支付、变更与调整、知识产权、不可抗力、合同生效与终止、合同解除、责任与保险、违约、索赔、争议解决及补充条款等共计17条。
上述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了工程勘察管理的特殊需要。
试填新版《建设工程施工合同》第三部分专用合同条款
试填新版《建设工程施工合同》第三部分专用合同条款一、引言本合同是以《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规为基础，结合我国建设工程项目、市场、管理和技术的特点制定的。
本合同旨在规范建设工程施工承包双方的权利义务，保护当事人的合法权益，促进建设工程的顺利实施。
为此，双方根据平等自愿的原则，按照诚实信用、风险分摊等原则达成如下合同：二、施工合同的基本条款1. 标的1.1. 标的：本合同所述标的为（填写标的）。
1.2. 工程的位置：工程位于（填写工程位置）。
2. 施工期限2.1. 工期：合同工程总工期（含设计、勘察、施工、调试、交付使用）为（填写工期），自合同生效之日起计算。
2.2. 后期服务期：双方协商后，确定后期服务期为（填写服务期），服务期内由承包方负责修缮工程缺陷，服务期延长不超过一年。
3. 工程款项3.1. 工程款项和付款方式：合同工程的总价款为（填写工程总价款），分（填写分期或一次性）支付。
3.2. 其他款项：如出现设计变更或发生不可抗力等情况，按照变更或协商的方式解决并支付相关费用。
4. 质量、安全和保险4.1. 质量：承包方应对工程质量负责，并按照质量验收标准进行检验和验收。
4.2. 安全：双方应遵守国家有关安全规定，承包方应采取必要措施确保工程安全。
4.3. 保险：承包方应购买工程建设保险，保险费用由承包方自行支付。
5. 违约责任和争议解决5.1. 违约责任：若双方未按照合同约定履行义务，将承担相应的违约责任。
5.2. 争议解决：合同履行过程中，如双方出现争议，应友好协商处理；如协商未果，可向所在地人民法院提起诉讼解决。
三、附则1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，合同文本出现歧义的，以《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法规为准。
2. 本合同未尽事宜，双方可协商解决并书面确认，作为本合同的补充条款，具有同等效力。
3. 本合同每份一式两份，承包方和发包方各持一份，具有同等法律效力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1.一般约定
1.1词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：。
1.1.2合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名称：；
资质类别和等级：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：。
1.1.2.5设计人：
名称：；
资质类别和等级：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：。
1.1.3工程和设备
/；
发包人提供国外标准、规范的份数：/；
发包人提供国外标准、规范的名称：/。
1.4.3发包人对工程的技ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ标准和功能要求的特殊要求：
//。
1.5合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：合同协议书及合同补充条款、本合同专用条款、本合同通用条款、国家规范及有关技术文件、图纸、中标通知书、招标文件、投标书及附件[QW1]、工程报价单或预算书、其它合同文件。
1.10.3场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：/。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由如有时双方另行约定由谁[QW2]承担。
1.11知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人所有。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按合同补充条款约定调整。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：按合同补充条款约定。
2.发包人
2.2发包人代表
发包人代表：
姓名[QW3]：；
身份证号：；
职务：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：。
发包人对发包人代表的授权范围如下：负责办理工程签证、工程进度款的支付签证、竣工结算等现场工作。
1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：
。
1.1.3.9永久占地包括：。
1.1.3.10临时占地包括：。
1.3法律
适用于合同的其他规范性文件：国家地方有关法律、法规。
1.4标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行国家、地方、行业的规范规程及标准。
1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：/
[QW1]此处与通用条款第1.5条不一致，通用条款中，中标通知书优先顺序仅次于合同协议书。请确认！
[QW2]如有可能出现该情况，建议提前约定。否则，发包方拒绝承担费用，承包方为赶工期只能自行承担。
[QW3]合同盖章时，此类空白处应当填写完整。
1.6图纸和承包人文件
1.6.1图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：开工前15日内；
发包人向承包人提供图纸的数量：6份（竣工图用图另行提供）。
发包人向承包人提供图纸的内容：该工程全部专业图纸内容。
1.6.4承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计及施工方案。
/；
承包人提供的文件的期限为：工程开工后一周内；
承包人提供的文件的数量为：壹套；
承包人提供的文件的形式为：书面提交；
发包人审批承包人文件的期限：接到承包人提交文件后一周内。
1.6.5现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：除本工程外不得移为他用。
1.7联络
1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：由发包人约定。
1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：
承包人所有。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按工程需要编制使用。
1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人承担。如承包人的专利、专有技术、技术秘密的使用使发包人获利的，获利部分与承包人50%分成。
1.7.2发包人接收文件的地点：发包人现场办公室；
发包人指定的接收人为：。
承包人接收文件的地点：承包人现场办公室；
承包人指定的接收人为：。
监理人接收文件的地点：监理现场办公室；
监理人指定的接收人为：。
1.10交通运输
1.10.1出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：未经发、承包人批准与工程无关的第三方人员不得进入施工现场（监理人员除外）。