商品房买卖合同变更申请书

购房变更合同申请书范文

尊敬的房地产开发公司领导：您好！我是贵公司于[购房日期]购买的位于[楼盘名称]小区的业主，购房合同编号为[合同编号]。

在此，我因个人原因，特向贵公司提出购房合同变更的申请，现将具体情况及变更内容陈述如下：一、变更原因1. 家庭原因：由于家庭结构发生变化，原购房合同中的家庭成员人数有所调整，导致购房需求发生变化。

2. 经济状况：近期我收入有所下降，为减轻家庭负担，考虑降低购房面积。

3. 工作调动：因工作原因，我需迁至[新居住地]，购房地点需相应调整。

二、变更内容1. 房屋面积：原购房合同约定房屋面积为[原面积]，现申请将房屋面积调整为[新面积]。

2. 房屋价格：根据市场行情及购房合同约定，房屋价格将按照以下方式调整：（1）原购房合同约定房屋总价为[原总价]，现申请按照[新单价]重新计算房屋总价。

（2）若新单价低于原单价，则按照新单价计算房屋总价；若新单价高于原单价，则按照原单价计算房屋总价。

3. 房屋位置：原购房合同约定房屋位于[原楼栋/单元/层]，现申请将房屋位置调整至[新楼栋/单元/层]。

4. 付款方式：原购房合同约定付款方式为[原付款方式]，现申请按照以下方式调整：（1）若原付款方式为分期付款，现申请调整为一次性付款。

（2）若原付款方式为一次性付款，现申请调整为分期付款。

三、申请事项1. 请贵公司核实我方提供的变更原因及变更内容，并出具书面回复。

2. 若同意变更，请贵公司协助办理相关手续，包括但不限于：（1）签订变更合同。

（2）办理房屋产权过户手续。

（3）调整贷款事宜（如有）。

3. 请贵公司在收到本申请书之日起[具体时间]内给予答复。

为确保购房合同的顺利变更，我方将积极配合贵公司完成各项手续。

在此，感谢贵公司对我方变更申请的重视与支持。

特此申请！申请人：[姓名]联系电话：[手机号码]电子邮箱：[邮箱地址]申请日期：[年月日]。

商品房合同更改申请书模板

尊敬的开发商：您好！我是某某小区的业主，购房合同编号为：【合同编号】。

在此，我向您提出关于更改商品房合同的申请。

首先，我想对您多年来为我们提供的优质服务表示衷心的感谢。

正是因为您的辛勤付出，我们才能拥有一个温馨的家。

然而，在实际居住过程中，我发现合同中某些条款与实际情况存在一定出入，为了保障双方的权益，特此提出合同更改申请。

一、合同更改事项如下：1. 合同中关于物业管理费的收取标准与实际不符，我希望能够按照实际物业管理费的标准进行调整。

2. 合同中关于公共设施的配套情况与实际情况存在差异，我希望能够对公共设施的配套情况进行明确表述，以保障我的合法权益。

3. 合同中关于房屋交付时间的规定与实际交付时间不符，我希望能够按照实际交付时间进行调整。

4. 合同中关于绿化率的规定与实际绿化情况存在差距，我希望能够对绿化率进行明确表述，以保障我的合法权益。

二、合同更改理由：1. 物业管理费的收取标准应按照实际情况进行调整，以保障双方的权益。

2. 公共设施的配套情况直接关系到我们的生活质量，明确表述有利于双方权益的保障。

3. 房屋交付时间的调整能够更好地满足双方的实际情况，确保合同的履行。

4. 绿化率是小区环境的重要组成部分，明确表述有利于业主权益的保障。

三、合同更改方案：1. 双方协商一致，对合同中涉及的物业管理费标准进行调整，以实际物业管理费的标准为准。

2. 双方协商一致，对合同中涉及的公共设施配套情况进行明确表述，确保双方的权益得到保障。

3. 双方协商一致，对合同中涉及的房屋交付时间进行调整，以实际交付时间为准。

4. 双方协商一致，对合同中涉及的绿化率进行明确表述，确保双方的权益得到保障。

我相信，通过双方的共同努力，我们一定能够顺利完成合同更改，从而保障双方的合法权益。

在此，我真诚地希望您能够给予关注和支持，并与我尽快取得联系，共同协商解决此事。

联系方式：【联系方式】此致！敬礼！申请人：【申请人姓名】申请日期：【申请日期】注：本申请书仅供参考，具体内容请根据实际情况进行修改。

购房合同更替申请书范本

购房合同更替申请书范本尊敬的[卖方名称]：我是[买方全名]，于[原合同签订日期]与您签订了关于购买位于[房屋地址]的房产的购房合同（合同编号：[原合同编号]）。

在此，我谨向您提出申请，请求更替我们之间所签定的购房合同。

我想表达我对此次合同更替给您带来的不便表示诚挚的歉意。

由于[具体原因，例如：我的财务状况发生了变化/我对房屋进行了重新评估/市场环境有所变动等]，我发现原合同中的一些条款已不再符合我们双方的最佳利益。

因此，经过深思熟虑，我认为有必要对原合同进行修改和更新。

在新的合同草案中，我提出了以下主要变更：1. [变更内容1，例如：付款方式从分期付款更改为一次性付款]；2. [变更内容2，例如：交房日期从原定日期推迟至新日期]；3. [变更内容3，例如：增加或减少某些装修标准或配套设施]；4. [其他变更内容]。

我相信，这些变更将更好地反映当前的市场状况和我们双方的实际需求。

我已经准备好与您详细讨论这些变更，并希望能够尽快达成一致，以便我们可以继续推进交易过程。

为了确保整个过程的顺利进行，我已经咨询了法律专家，并确保所有的变更都符合相关法律法规的要求。

我也理解，合同的更替需要您的同意和配合，因此我愿意提供所有必要的信息和支持，以便您能够做出明智的决定。

我希望强调的是，尽管我们需要对原合同进行更替，但我对购买上述房产的决心并未改变。

我期待着与您合作，完成这次购房交易，并在未来成为您的邻居。

感谢您对此事的关注和处理。

我期待着您的积极回应，并希望我们能够尽快就此事项达成协议。

如果您有任何疑问或需要进一步的信息，请随时与我联系。

此致敬礼！[买方全名][联系电话][电子邮箱][申请日期]。

商品房合同更改申请书模板

商品房合同更改申请书模板
我是您公司在XXXX小区购买的一套商品房的业主，我的姓名是XXX。

我在此向您提交一
份商品房合同更改申请书，希望能够对合同中的某些条款进行修改。

以下是我希望更改的
内容：
1. 房屋交付日期：原合同约定的交房日期为XXXX年XX月XX日，由于一些不可抗力因素，导致工程延期，我请求将交房日期延后至XXXX年XX月XX日。

2. 房屋交付标准：原合同中约定的交付标准为XXXX，但实际验房后发现部分房屋存在质
量问题，我请求将交付标准提高至XXXX，确保房屋质量符合国家相关标准。

3. 产权证办理时间：原合同中约定的产权证办理时间为XXX个工作日，但实际操作中存在较长的办理周期，我请求将产权证办理时间延长至XXX个工作日，以确保顺利办理产权证手续。

4. 装修规范要求：原合同中未具体规定装修规范，导致后期装修存在不确定性，我请求在
合同中明确规定装修标准和要求，并对装修行为进行监督，保障房屋质量。

5. 其他：如有其他需要更改的内容，希望能够在双方协商一致的基础上进行修改，并签订
新的合同。

在此，我郑重提出以上更改请求，希望贵公司能够认真考虑并尽快回复。

如果需要进一步
协商与沟通，我十分愿意配合，共同达成有利于双方的解决方案。

感谢您的耐心阅读与回复。

祝好！
此致
XX建筑公司：
XXX
日期：XXXX年XX月XX日。

商品房合同更改申请书模板

商品房合同更改申请书模板尊敬的合同管理部门：您好！我是xxx小区xx号楼xxx房间的购房者，本函是向贵部门申请更改商品房合同的事宜。

首先，我非常感谢贵部门对于我购房事宜的关注和支持。

我在xxxx年x月x日与开发商签订了一份商品房购买合同，但在实际居住中，我发现合同中存在一些与实际情况不相符的地方，因此，我希望能够向贵部门申请对合同进行更改。

主要有以下几点需要更改：第一点，关于房屋交付的时间。

根据合同约定，开发商应在xxxx年x月x日将房屋交付给购房者，然而，实际上，由于各种原因，开发商在该日期之后仍未交付房屋，导致我无法按时入住。

因此，我希望能够将合同中的交付日期更改为实际交付日期，以便保障我的权益。

第二点，关于产权证办理。

合同约定，在房屋交付后的xx月内，开发商应负责为购房者办理相关的产权证手续，然而至今尚未办理完毕。

我希望能够更改合同中的办理期限，并要求开发商尽快办理产权证手续，以便我能够正常使用该房产。

第三点，关于装修标准。

合同中明确约定了房屋的装修标准，然而实际交付的房屋装修与合同中约定的不符合。

例如，墙壁颜色、地板材质等均与合同约定不符。

我希望能够更改合同中的装修标准，并要求开发商进行相应的装修更改，以确保我能够获得与合同相符的房屋。

第四点，关于房屋面积。

合同中约定了购买房屋的面积，然而实际测量发现，房屋的实际面积与合同中的约定存在差异。

我希望能够更改合同中的面积，确保面积数据的准确性，避免因面积差异而引发的纠纷。

最后，我特此附上购房合同的复印件和相关证明材料，希望贵部门能够认真审核我的申请，并尽快给予答复。

我相信贵部门会维护购房者的合法权益，确保合同的真实性和合法性，为购房者提供一个公平、公正的交易环境。

再次感谢贵部门的关心和支持！期待您的早日答复！此致敬礼购房者：XXX日期：xxxx年x月x日。

商品房买卖合同变更申请模板

商品房买卖合同变更申请模板如下：甲方（卖方）：【甲方姓名】乙方（买方）：【乙方姓名】根据双方于【合同签订日期】签订的《商品房买卖合同》（合同编号：【合同编号】），双方就【房屋名称】的买卖事宜达成一致。

现因【变更原因】，甲乙双方同意对合同内容进行变更，并特此申请。

一、合同变更事项1.【变更内容1】：原合同中【原条款内容】变更为【新条款内容】。

2.【变更内容2】：原合同中【原条款内容】变更为【新条款内容】。

3.【变更内容3】：原合同中【原条款内容】变更为【新条款内容】。

（注：以上变更事项仅为示例，具体变更内容请根据实际情况填写。

）二、合同变更原因【详细说明变更原因，如：】1.【变更原因1】：因乙方工作调动，需将购房地点变更至【新地点】。

2.【变更原因2】：乙方因家庭需求，需将购房面积由【原面积】变更为【新面积】。

3.【变更原因3】：甲方因工程进度调整，需将交房时间延期至【新交房时间】。

（注：以上变更原因仅为示例，具体变更原因请根据实际情况填写。

）三、合同变更后的内容1.【变更后的内容1】：根据双方协商，甲方同意将【房屋名称】的买卖事宜按照新条款进行约定。

2.【变更后的内容2】：双方同意按照新条款履行合同义务，并承担相应的法律责任。

3.【变更后的内容3】：其他相关事项，甲乙双方同意按照补充协议或附加条款执行。

四、合同变更的生效1.本合同变更申请经甲乙双方签字盖章后生效。

2.甲乙双方应按照变更后的合同内容履行各自的义务。

3.本合同变更事项不得违反国家法律法规，否则无效。

五、其他约定1.本合同变更申请一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本合同变更申请与原合同具有同等法律效力。

3.本合同变更后的内容如有未尽事宜，甲乙双方同意另行商定，并签订补充协议。

甲方（卖方）：【甲方姓名】乙方（买方）：【乙方姓名】签订日期：【签字日期】（注：以上内容仅供参考，具体合同变更申请请根据实际情况进行修改和完善。

）。

购房合同变更申请书范文

尊敬的XX房地产开发有限公司：您好！我是于XX年XX月XX日与贵公司签订《商品房买卖合同》的购房者，合同编号为[合同编号]，购房地址为[具体地址]，购房面积为[具体面积]，购房总价为[购房总价]。

在合同履行过程中，由于[变更原因]，现申请对购房合同进行变更，具体如下：一、变更事项：1. 买受人名称变更：原合同约定的买受人为[原买受人姓名]，现申请将其变更为[新买受人姓名]。

2. 付款方式变更：原合同约定的付款方式为[原付款方式]，现申请变更为[新付款方式]。

3. 房屋交付时间变更：原合同约定的房屋交付时间为[原交付时间]，现申请变更为[新交付时间]。

4. 其他相关事项变更：[如有其他变更事项，请在此处列出]二、变更原因：[在此详细说明变更原因，例如：由于家庭成员变动，原买受人无法继续履行合同；或因资金周转问题，需要调整付款方式等。

]三、变更后的合同内容：1. 买受人：[新买受人姓名]2. 付款方式：[新付款方式]3. 房屋交付时间：[新交付时间]4. 其他相关事项：[变更后的其他相关事项]四、申请事项：1. 请贵公司同意上述变更事项，并出具书面变更确认书。

2. 请贵公司按照变更后的合同内容重新签订《商品房买卖合同》。

3. 请贵公司协助办理相关手续，确保合同变更后的合法权益得到保障。

为确保合同变更的顺利进行，特此提交此申请书，并随附以下材料：1. 原购房合同原件2. 新买受人的身份证复印件3. [如有其他相关证明材料，请在此处列出]敬请贵公司予以审核，并给予回复。

如有需要，本人愿意配合贵公司进行相关调查。

此致敬礼！申请人：[申请人姓名]联系电话：[申请人电话]电子邮箱：[申请人邮箱]申请日期：[申请日期]。

房子合同更名申请模板

房子合同更名申请模板尊敬的房产管理部门负责人：我是XXX，现住址为XXX，持有您单位出具的房屋买卖合同编号为XXX的房产合同。

由于个人原因，我需要将合同上的购房人信息更改为新的购房人信息，现向贵单位申请办理房屋合同更名手续，特此提交申请。

一、申请人基本信息姓名：XXX户口地址：XXX联系电话：XXX原购房人信息：姓名：XXX身份证号码：XXX新购房人信息：姓名：XXX身份证号码：XXX二、房屋基本信息房屋坐落地址：XXX房屋产权证号：XXX房屋面积：XXX平方米建成年份：XXX年房屋登记类型：商品房/经济适用房/公租房等三、更名原因根据我个人情况的变化，我需要将购房人信息更改为新的购房人信息。

新购房人与原购房人有密切的亲属关系，且同意接受本次房屋合同更名申请。

四、申请材料1. 申请表格2. 原购房人身份证原件及复印件3. 新购房人身份证原件及复印件4. 房屋产权证原件及复印件5. 亲属关系证明文件（如户口本等）五、申请流程1. 申请人准备好申请材料，并前往房产管理部门办理申请。

2. 房产管理部门受理申请后，进行审核核实申请材料。

3. 如审核通过，签署《房屋合同更名协议》，办理相关手续。

4. 更新房屋买卖合同，办理更名手续。

以上是本人向贵单位提交的房屋合同更名申请材料和流程，请尽快处理，谢谢！如有需要，请随时与我联系。

申请人签名：XXX日期：XXXX 年 X 月 X 日以上为房子合同更名申请模板，可根据实际情况进行调整修改。

祝您办理顺利！。

商品房合同变更申请书范本

商品房合同变更申请书范本尊敬的开发商：您好！我是贵公司开发的XXXX项目的业主，购房合同编号为_______。

在此，我向您提出关于合同变更的申请。

首先，我要感谢贵公司为我国房地产事业作出的贡献，以及为我提供的优质购房服务。

然而，在购房过程中，我遇到了一些实际情况，导致原合同中的一些条款已无法满足我的需求。

为了使合同更好地体现双方的权利和义务，我希望对合同的部分内容进行变更。

以下是我提出的合同变更申请：一、关于房屋面积的变更原合同中约定的房屋面积为_______平方米，实际测量面积为_______平方米。

鉴于实际测量面积与合同约定面积存在差异，我希望按照实际测量面积重新计算房价，并对房价进行相应的调整。

二、关于装修标准的变更原合同中约定的装修标准为_______，但根据我对市场装修材料的了解，该装修标准已无法满足我对生活品质的追求。

因此，我希望将装修标准调整为_______，以使房屋装修更加符合现代居住需求。

三、关于交房时间的变更原合同中约定的交房时间为_______年_______月_______日，但由于贵公司在履行合同过程中遇到了一些不可抗力的因素，导致交房时间不得不推迟。

为了使双方都能更好地安排时间，我希望将交房时间调整为_______年_______月_______日。

四、关于付款方式的变更原合同中约定的付款方式为_______，但鉴于我目前的财务状况，我希望将付款方式调整为_______，以减轻我的经济压力。

五、关于物业管理的变更原合同中约定的物业管理费为_______元/月，但我认为该费用与市场行情存在一定的差距。

为了使物业管理费更加合理，我希望将物业管理费调整为_______元/月。

以上是我提出的关于合同变更的申请，希望贵公司能够认真考虑并给予答复。

我相信，通过双方的共同努力，我们一定能够达成共识，使合同更加完善。

在此，我期待贵公司尽快回复，谢谢。

购房合同变更申请书模板

尊敬的[开发商名称]：我是[申请人姓名]，于[购房合同签订日期]签订了位于[具体地址]的[房产类型]购房合同，合同编号为[合同编号]。

现因[变更原因]，特向贵公司提出购房合同变更申请，具体内容如下：一、变更事项1. [原合同中需变更的条款]，现申请变更如下：原条款内容：[原条款内容]更改后条款内容：[更改后条款内容]2. [如有其他变更事项]，请在此列出。

二、变更原因[详细说明变更原因，例如：由于家庭情况变动、工作调动、法律政策调整等，需要变更购房合同的相关条款。

]三、变更要求1. 请贵公司对上述变更事项进行审核，并给予书面答复。

2. 如同意变更，请按照以下要求办理：（1）提供变更后的购房合同文本；（2）变更后的合同应重新进行备案；（3）变更后的合同双方当事人应签字或盖章确认。

四、相关证明材料1. [申请人身份证复印件]2. [户口本复印件]3. [婚姻状况证明复印件]4. [变更原因的相关证明材料，如工作调动证明、法律政策调整文件等]5. [其他相关证明材料]五、其他事项1. 如变更过程中涉及费用，请明确告知收费标准及支付方式。

2. 请在收到本申请之日起[具体期限]内给予答复，逾期未答复，申请人将保留依法追究法律责任的权利。

特此申请，请予审批。

申请人：[申请人姓名]身份证号码：[申请人身份证号码]联系电话：[申请人联系电话]联系地址：[申请人联系地址]申请日期：[申请日期]附件：1. 购房合同原件2. 申请人身份证复印件3. 户口本复印件4. 婚姻状况证明复印件5. 变更原因的相关证明材料6. 其他相关证明材料[开发商名称][接收部门名称][接收人姓名][接收人联系电话][接收人邮箱]注：本申请书仅供参考，具体变更事宜请以双方协商一致为准。

购房合同修改申请书

尊敬的[开发商名称]：您好！我是贵公司于[购房日期]购买的位于[楼盘名称]的第[楼号]栋[单元号]室业主，购房合同编号为[合同编号]。

在签订购房合同的过程中，由于我们对合同条款的理解存在一些疑问，且在实际履行合同过程中发现部分条款与我们的预期存在一定差异，为了维护双方的合法权益，确保合同的顺利履行，现就购房合同中部分条款提出修改申请，具体如下：一、关于房屋交付时间的修改原合同约定房屋交付时间为[原约定交付时间]，但由于[具体原因，如：施工进度延误、政策调整等]，现无法按照原约定时间交付房屋。

为此，我们提出将房屋交付时间修改为[修改后交付时间]，并要求贵公司在修改后的交付时间前至少提前[提前通知天数]天通知我们。

二、关于房屋面积的修改原合同约定房屋面积为[原约定面积]，但在实际测量过程中，我们发现房屋面积存在误差，实际面积为[实际测量面积]。

为此，我们提出将房屋面积修改为[修改后面积]，并要求贵公司按照修改后的面积计算房款及相应的税费。

三、关于房屋配套设施的修改原合同约定房屋配套设施包括[原约定配套设施]，但在实际交房时，我们发现部分配套设施存在缺失或不符合约定标准。

为此，我们提出以下修改：1. [配套设施名称]缺失，要求贵公司在[整改期限]内予以补充；2. [配套设施名称]不符合约定标准，要求贵公司在[整改期限]内进行整改，直至符合约定标准。

四、关于违约责任的修改原合同约定违约责任条款较为简单，为了更好地保障我们的权益，我们提出以下修改：1. 在原合同基础上，增加逾期交付房屋的违约责任，即每逾期一日，贵公司应向业主支付[违约金比例]的违约金；2. 增加逾期整改配套设施的违约责任，即每逾期一日，贵公司应向业主支付[违约金比例]的违约金；3. 增加房屋面积误差的违约责任，即超过约定的面积误差比例，贵公司应按照约定的比例退还房款或赔偿损失。

综上所述，为确保购房合同的公平、合理，维护双方的合法权益，我们恳请贵公司予以考虑并同意以下修改意见：1. 修改房屋交付时间为[修改后交付时间]，并提前[提前通知天数]天通知业主；2. 修改房屋面积为[修改后面积]，并按照修改后的面积计算房款及相应的税费；3. 修改房屋配套设施，确保符合约定标准；4. 修改违约责任条款，增加逾期交付、逾期整改、面积误差等方面的违约责任。

商品房网签变更申请书模板

商品房网签变更申请书模板：尊敬的房地产管理部门：您好！我单位/个人因故需要对已签订的《商品房买卖合同》进行网签变更，特此向贵部门提出申请。

一、合同基本信息1. 合同编号：____________________2. 合同名称：《商品房买卖合同》3. 买卖双方名称：- 出卖人（开发商）：____________________- 买受人（购房人）：____________________4. 房屋基本信息：- 房屋坐落：____________________- 房屋面积：____________________- 房屋用途：____________________- 房屋总价：____________________- 付款方式：____________________二、变更内容1. 变更原因：____________________（请简要说明变更原因，如：购房人工作调动、家庭人口变化等）2. 变更事项：- 房屋面积：____________________（如涉及面积变更，请提供相关证明材料）- 房屋总价：____________________（如涉及价格变更，请提供相关证明材料）- 付款方式：____________________（如涉及付款方式变更，请说明）- 其他事项：____________________（如涉及其他变更，请说明）三、申请材料1. 开发企业书面申请2. 开发企业授权委托书3. 经办人身份证明材料4. 原备案合同（全套）5. 购房人身份证明材料6. 变更相关证明材料（如涉及）四、申请承诺1. 申请人与购房人已充分沟通，取得购房人同意。

2. 变更申请内容真实、合法、有效。

3. 变更后合同内容符合国家法律法规及相关政策规定。

五、其他说明1. 本次网签变更申请仅涉及合同内容的变更，不涉及房屋权属转移。

2. 本次网签变更申请如有任何争议，均适用我国法律法规，并由双方协商解决。

商品房合同更正申请书模板

商品房合同更正申请书模板：尊敬的开发商：我，（申请人姓名），于（购房合同签订日期）与贵公司签订了《商品房买卖合同》（合同编号：[合同编号]），购买了位于（项目名称）的（房屋坐落）房屋。

在合同履行过程中，我发现合同中存在一些错误，为了保障双方的权益，特此向贵公司提出更正申请。

一、合同更正事由：1. 合同中关于房屋的面积存在误差，实际测量面积与合同约定面积不符。

具体误差为：（误差面积）。

2. 合同中关于房屋的户型存在描述不准确的情况，实际交付的房屋户型与合同约定不符。

具体差异为：（差异描述）。

3. 合同中关于配套设施的交付时间存在误导，实际交付时间与合同约定不一致。

具体延迟时间为：（延迟时间）。

4. 合同中关于物业管理的费用存在误解，实际费用与合同约定不符。

具体差异为：（差异费用）。

二、更正请求：1. 更正合同中关于房屋面积的错误，按照实际测量面积进行调整，并重新签订《商品房买卖合同》。

2. 更正合同中关于户型的描述，按照实际交付的房屋户型进行调整，并重新签订《商品房买卖合同》。

3. 更正合同中关于配套设施交付时间的误导，按照实际交付时间进行调整，并在合同中予以明确。

4. 更正合同中关于物业管理费用的误解，按照实际费用进行调整，并在合同中予以明确。

三、申请依据：1. 《中华人民共和国合同法》第九十四条：当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者解除合同，如果合同的内容违反法律、行政法规的规定，或者合同的履行不能实现合同目的。

2. 《中华人民共和国物权法》第二百四十四条：当事人应当遵循诚实信用原则，按照合同的约定履行各自的义务。

四、申请保证：本人保证所提出的更正申请是基于真实、准确的情况，并愿意承担相应的法律责任。

如果因更正申请导致合同的变更或解除，本人愿意承担相应的违约责任。

特此申请，敬请贵公司予以核实并尽快办理更正手续。

如有任何疑问，请随时与本人联系。

申请人：（申请人姓名）联系电话：（申请人电话）申请日期：（申请日期）附件：1. 购房合同副本2. 相关证据材料（如有）以上内容仅供参考，具体合同更正申请应根据实际情况进行调整。

商品房备案合同更名申请书模板

商品房备案合同更名申请书模板编号：_______________________签订日期：_______________________签订地址：_______________________第一条申请背景与目的a. 甲方与乙方于_______________________年签订了商品房买卖合同，并且相关商品房已经完成备案。

① 商品房交易备案作为法律依据，确保双方合法权益。

② 商品房买卖合同经备案后，甲乙双方对房屋交易的各项事项有了明确的法律责任和义务。

③ 随着时间的推移，甲方或乙方根据实际需要或其他原因，要求更改备案合同上的相关信息。

④ 本申请书旨在正式向相关房产管理部门提出申请，要求对备案合同中的相关信息进行更名。

b. 甲方希望在不改变原合同实质内容的情况下，修改备案合同上的部分信息。

① 修改信息的范围包括但不限于甲方或乙方的姓名、联系方式、合同编号等。

② 备案合同更名申请不涉及房屋产权变动。

③ 此次更名的目的是为确保备案信息与实际情况一致，避免因信息不准确产生法律纠纷。

④ 修改后的备案合同应与原合同具有相同的法律效力，且不得改变双方的基本权益。

c. 乙方同意甲方提出的申请，并协助甲方完成相关备案合同更名手续。

① 乙方在甲方提出更名请求后，及时配合相关部门进行信息修改。

② 乙方承诺，在备案合同更名过程中，确保各方合法权益不受影响。

③ 乙方将在甲方提供的相关证明材料基础上，协助提供必要的文件。

④ 双方保证修改后的备案信息无误，并具有法律效力。

第二条更名申请内容与要求a. 更名申请涉及的具体内容包括甲方和乙方的相关信息变更。

① 甲方要求修改的内容包括：姓名、身份证号、联系方式、住址等。

② 乙方要求修改的内容包括：姓名、身份证号、联系方式、住址等。

③ 修改后的信息应确保与双方提供的证明文件一致。

④ 备案合同中其他信息（如房屋地址、房屋面积、价格等）保持不变。

b. 更名申请应提供的材料清单。

① 甲方和乙方需提供有效身份证件复印件及其他相关证明材料。

购房合同更替申请书

尊敬的开发商：
您好！
我是于XX年XX月XX日购买位于XX市XX区XX街道XX小区XX栋XX单元XX号的住宅（住宅性质为商品房）的购房者，购房合同编号为XXXXXX。

因家庭原因，我需要将购房合同中的产权人姓名进行更替。

现将相关情况及申请事项说明如下：
一、更名原因
1. 家庭变故：由于家庭原因，我与原购房合同中的产权人关系发生变化，需要将购房合同中的产权人姓名更改为新的产权人姓名。

2. 法律规定：根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，购房合同中的产权人姓名可以进行更替。

二、更名请求
1. 请贵公司同意将原购房合同中的产权人姓名（姓名：XXXX，身份证号：XXXXXXXXXXXXXXXX）更改为新的产权人姓名（姓名：XXXX，身份证号：XXXXXXXXXXXXXXXX）。

2. 请贵公司协助办理购房合同更名手续，包括但不限于合同备案、产权登记等。

三、相关证明材料
1. 本人身份证原件及复印件。

2. 原购房合同原件及复印件。

3. 新产权人身份证原件及复印件。

4. 家庭变故相关证明材料（如户口簿、婚姻证明等）。

5. 贵公司要求的其他相关证明材料。

四、承诺事项
1. 本人保证所提供的信息真实、准确、完整。

2. 本人在更名过程中积极配合贵公司办理相关手续。

3. 本人对更名过程中产生的所有费用负责。

请贵公司予以审批，并尽快办理购房合同更名手续。

如有需要，本人将随时提供相关证明材料。

此致
敬礼！
申请人：XXXX
联系电话：XXXXXXXXXXX
申请日期：XXXX年XX月XX日。

购房合同备案变更申请

尊敬的房管局相关部门：您好！我是[申请人姓名]，身份证号码[身份证号码]，现持有编号为[合同编号]的购房合同，该合同原买受人为[原买受人姓名]，购买位于[具体地址]的商品房。

鉴于近期家庭情况及个人需求发生变动，特向贵局申请对该购房合同进行备案变更。

现将具体情况及申请事项如下：一、变更原因1. 家庭情况变动：[具体说明家庭情况变动的原因，如婚姻状况变化、子女出生等]。

2. 个人需求变动：[具体说明个人需求变动的原因，如工作调动、投资需求等]。

3. 其他原因：[如有其他原因，请详细说明]。

二、变更内容1. 买受人姓名变更：将原买受人[原买受人姓名]变更为[新买受人姓名]。

2. 买受人信息变更：根据实际情况变更买受人的身份证号码、联系方式等个人信息。

3. 合同其他条款：如需变更合同其他条款，请详细说明变更内容。

三、申请材料1. 本人身份证原件及复印件。

2. 原购房合同原件。

3. 合同备案变更申请书。

4. 家庭情况证明材料（如结婚证、出生证明等）。

5. 个人需求证明材料（如工作调动证明、投资协议等）。

6. 其他相关证明材料。

四、办理流程1. 本人携带以上申请材料至贵局相关部门进行申请。

2. 贵局相关部门对申请材料进行审核。

3. 审核通过后，办理合同备案变更手续。

4. 贵局相关部门出具合同备案变更证明。

五、承诺1. 本人承诺所提交的申请材料真实有效，如有虚假，愿承担相应法律责任。

2. 本人同意贵局对本次合同备案变更申请进行审核，并积极配合贵局工作。

敬请贵局对本次合同备案变更申请予以审批，并给予办理。

在此，感谢贵局在百忙之中审阅本申请，期待您的回复。

申请人：[申请人姓名]联系电话：[联系电话]申请日期：[申请日期]。

购房合同更替申请书

购房合同更替申请书尊敬的开发商：您好！我是XXX，于XX年XX月XX日与贵公司签订了《商品房买卖合同》，购买了位于XX地址（具体到几楼几号）的住宅（住宅性质是商品房or经济适用房）。

由于个人原因，我现申请将合同中的买受人名称更改为XXX。

首先，我想向您说明我之所以提出更名的申请，是因为我计划在房产证上登记为我与我的配偶共同所有。

然而，由于之前在签订合同时未能及时沟通清楚，导致合同上的买受人仅为我个人名字。

为了避免日后在房产证登记时出现不必要的麻烦，我决定申请将购房合同的买受人名称更改为我与我的配偶共同所有。

在提出更名申请之前，我已经与我的配偶充分沟通并取得了其同意。

我们一致认为，通过更改购房合同的买受人名称，可以确保我们在房产证上的权益得到保障。

同时，我们也咨询了相关法律法规，了解到在房产证登记时，买受人名称的更改是符合法律规定的。

为了办理更名手续，我们需要提供以下材料：1. 更名申请书：明确写出购房合同更名的申请人和被申请人，以及更名的理由。

2. 身份证明：提供原买受人和新买受人的身份证复印件。

3. 户口本：提供原买受人和新买受人的户口本复印件。

4. 结婚证：如果新买受人已婚，需提供结婚证复印件。

5. 购房合同原件：提交购房合同的原件。

6. 其他相关证明材料：如法院判决书、公证书等，如果有的话。

请您在收到上述材料后，对更名申请进行审核。

如果贵公司同意更名，我们将按照您的要求办理相关手续。

如果贵公司有其他要求或建议，我们也愿意积极配合并遵守。

在此，我真诚地希望贵公司能够同意我们的更名申请，并协助我们办理相关手续。

我们非常珍惜与贵公司的合作关系，并期待在未来的日子里，能够继续得到您的支持和帮助。

感谢您在百忙之中阅读我的申请，期待您的回复。

此致敬礼！申请人：XXX日期：XX年XX月XX日。

购房合同更改申请书

尊敬的开发商：您好！我是贵公司开发的XX项目的业主，购房合同编号为XXXXXXXXXXX。

在此，我向您提出一份关于更改购房合同的申请。

首先，我想对贵公司为我所提供的购房服务表示衷心的感谢。

在购房过程中，贵公司的专业素养和高效服务给我留下了深刻的印象。

然而，在签订购房合同后，我发现在一些条款上存在一些问题，为了保障双方的权益，我希望能够对合同进行更改。

具体更改内容如下：1. 合同中关于交房日期为2023年6月30日，但由于我国近期疫情形势严峻，考虑到工程进度可能受到影响，我希望能够将交房日期推迟至2023年9月30日。

如果因为疫情等原因导致工程进度受到影响，我希望贵公司能够及时通知我，并且提供相应的延期交房方案。

2. 合同中关于物业管理费的收费标准为每月每平方米XX元，但近期我发现物业管理费有所上涨。

为了保障我的权益，我希望能够对物业管理费的收费标准进行明确，以免日后产生纠纷。

3. 合同中关于公共设施的配套情况描述较为模糊，我希望能够对公共设施的配套情况进行详细说明，包括设施的种类、数量、开放时间等。

这样既能让我对未来的居住环境有更明确的期待，也能避免日后因为公共设施配套不足而产生的纠纷。

4. 合同中关于购房优惠的描述不够明确，我希望能够对购房优惠的具体内容进行详细说明，包括优惠的金额、使用条件等。

这样既能让我对购房优惠有更清晰的了解，也能避免日后因为优惠描述不明确而产生的纠纷。

为了保障双方的权益，我希望能够就以上更改内容进行协商，并签订补充协议。

我相信贵公司会本着公平、公正、公开的原则处理此事，也希望我们能够继续保持良好的合作关系。

在此，我提前向您表示感谢。

请您在收到申请后尽快与我联系，我们将就更改合同的事宜进行详细沟通。

联系方式：电话XXXXXXXXXXX，邮箱XXXXXXXXXXX。

再次感谢您在购房过程中为我提供的专业服务，期待您的回复。

此致敬礼！业主：（签名）日期：2023年3月20日。

购房备案合同变更申请书

尊敬的[相关部门名称]：我单位/个人[申请人名称]，于[签订日期]与[开发商名称]签订了坐落于[房屋所在地]的《[房屋项目名称]商品房买卖合同》（以下简称“原合同”），合同编号为[合同编号]。

现将有关事项报告如下，并恳请贵部门予以审批。

一、原合同基本情况1. 原合同签订日期：[签订日期]2. 原合同备案日期：[备案日期]3. 原合同备案号：[备案号]4. 原合同内容：[简要概述原合同主要内容，如房屋面积、价格、付款方式等]二、变更原因鉴于以下原因，我单位/个人申请变更原合同：1. [具体原因一，如：买受人姓名变更、房屋用途变更、付款方式变更等]2. [具体原因二，如：房屋配套设施变更、产权转移等]三、变更内容1. [变更内容一，如：原合同中的买受人姓名由[原姓名]变更为[新姓名]；]2. [变更内容二，如：原合同中的房屋用途由[原用途]变更为[新用途]；]3. [变更内容三，如：原合同中的付款方式由[原方式]变更为[新方式]；]4. [变更内容四，如：原合同中的房屋配套设施由[原设施]变更为[新设施]；]5. [变更内容五，如：原合同中的产权转移由[原情况]变更为[新情况]；]四、变更程序1. 我单位/个人已与[开发商名称]就变更事项达成一致意见，并签署了《[房屋项目名称]商品房买卖合同变更协议》（以下简称“变更协议”）。

2. 变更协议已按照原合同约定的备案程序提交贵部门备案。

3. 现申请将原合同的相关内容进行变更，具体如下：（1）[变更内容一的具体变更事项]（2）[变更内容二的具体变更事项]（3）[变更内容三的具体变更事项]（4）[变更内容四的具体变更事项]（5）[变更内容五的具体变更事项]五、承诺1. 我单位/个人保证变更事项真实、合法，并承担由此产生的法律责任。

2. 我单位/个人同意按照贵部门的要求提供相关证明材料。

敬请贵部门予以审批，并尽快办理相关手续。

在此，我单位/个人对贵部门的辛勤工作表示衷心的感谢！特此申请！申请人：[申请人名称]联系电话：[联系电话]申请人（签字）：[申请人签字]日期：[申请日期]。

购房合同变更申请样本

申请单位（购房者姓名）：[购房者全名]申请人联系方式：[联系电话] [电子邮箱]申请日期：[年]年[月]月[日]尊敬的[开发商名称]：我是[购房者全名]，于[签订日期]与贵公司签订了编号为[合同编号]的《商品房买卖合同》（以下简称“原合同”）。

鉴于近期我方实际情况发生变化，特向贵公司提出如下变更申请，恳请予以审批。

一、变更原因1. [具体变更原因]，例如：（1）因家庭原因，原合同约定的购房人需要更换为其他家庭成员；（2）原合同约定的购房人因工作调动等原因，无法继续履行合同；（3）原合同约定的购房人因资金问题，需要调整购房面积或付款方式；（4）其他合理原因。

2. 变更事项涉及以下内容：（1）变更合同约定的购房人姓名；（2）变更合同约定的房屋面积；（3）变更合同约定的付款方式；（4）变更合同约定的交付时间；（5）其他需要变更的内容。

二、变更事项及具体要求1. 变更合同约定的购房人姓名：原合同约定的购房人为[原购房人姓名]，现申请将其变更为[新购房人姓名]。

2. 变更合同约定的房屋面积：原合同约定的房屋面积为[原房屋面积]，现申请将其变更为[新房屋面积]。

3. 变更合同约定的付款方式：原合同约定的付款方式为[原付款方式]，现申请将其变更为[新付款方式]。

4. 变更合同约定的交付时间：原合同约定的交付时间为[原交付时间]，现申请将其变更为[新交付时间]。

5. 其他需要变更的内容：[具体变更内容]，例如：（1）变更合同约定的配套设施；（2）变更合同约定的物业服务费；（3）其他需要变更的内容。

三、相关证明材料为确保变更事项的真实性，特附上以下证明材料：1. [相关证明材料名称]，例如：（1）家庭成员关系证明；（2）工作调动证明；（3）资金证明；（4）其他相关证明材料。

2. [其他相关证明材料]，例如：（1）身份证复印件；（2）户口本复印件；（3）婚姻状况证明；（4）其他相关证明材料。

四、申请要求1. 请贵公司对本次变更申请进行审核，并在[审核期限]内给予答复。