山西省建设工程施工合同
山西省工商行政管理局、山西省建设厅关于推行使用《山西省家庭居室装饰装修工程施工合同》的通知
山西省工商行政管理局、山西省建设厅关于推行使用《山西省家庭居室装饰装修工程施工合同》的通知文章属性•【制定机关】山西省工商行政管理局,山西省建设厅•【公布日期】2007.03.12•【字号】晋工商合字[2007]55号•【施行日期】2007.03.12•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】工商管理综合规定正文山西省工商行政管理局、山西省建设厅关于推行使用《山西省家庭居室装饰装修工程施工合同》的通知（晋工商合字［2007］55号）各市工商行政管理局、建设局（建委）、房地局，各有关单位：为规范我省建筑装饰市场健康有序发展，明确家庭居室装饰装修施工领域中承发包双方的经济、技术、法律责任，保护各方当事人合法权益，山西省工商行政管理局、山西省建设厅根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《山西省合同监督管理条例》、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》、《建设工程价款结算暂行办法》等法律、法规、文件，制定了《山西省家庭居室装饰装修工程施工合同》示范文本。
现就有关事项通知如下：一、自2007年3月15日起，在本省家庭居室装饰装修活动中，当事人应当使用《山西省家庭居室装饰装修工程施工合同》示范文本。
二、各级工商行政管理机关、建设部门要在各自的职责范围内做好《山西省家庭居室装饰装修工程施工合同》示范文本使用的监督、检查工作，依法查处建筑装饰施工领域中的各种违法行为。
三、《山西省家庭居室装饰装修工程施工合同》示范文本通过信用山西网站（www. ）、山西省建设厅网站（.）和山西建筑装饰网站（）予以公布。
四、《山西省家庭居室装饰装修工程施工合同》示范文本由山西省工商行政管理局、山西省建设厅共同制定和解释。
委托省建筑装饰协会负责印制和发放工作。
任何单位和个人不得擅自翻印和出售。
二00七年三月十二日山西省家庭居室装饰装修工程施工合同（2007版）发包方（甲方）：承包方（乙方）：合同编号：山西省工商行政管理局制定山西省建设厅使用说明1、本合同文本为示范文本，也可作为签约使用文本。
药品批准文号注销后再申请的流程
药品批准文号注销后再申请的流程山西省建设工程施工合同合同编号：____________________________签署日期：____________________________甲方（发包方）：乙方（承包方）：工程名称：____________________________工程地点：____________________________工程范围：____________________________合同工期：____________________________合同总价：____________________________付款方式：____________________________工程质量标准：____________________________施工许可证编号：____________________________项目经理：____________________________保险及担保要求：____________________________违约责任条款：____________________________争议解决方式：____________________________合同背景1.1 本合同是基于甲方与乙方的协议，旨在规范建设工程施工过程中的权利和义务。
1.2 本合同依据山西省相关建设工程施工管理规定及双方协商结果签订，确保双方在工程施工中的行为规范与权利保障。
合同内容2.1 工程名称：____________________________2.2 工程地点：____________________________2.3 工程范围：包括但不限于：____________________________2.4 合同工期：自____________________________起至____________________________止初期支付金额：____________________________中期支付金额：____________________________完工支付金额：____________________________2.6 工程质量标准：工程施工应符合____________________________标准，确保达到国家或行业相关标准。
山西省第五建筑工程公司
高平市人民武装部基础设施建设项目办公楼、附属楼工程施工组织设计山西省第五建筑工程公司二O一二年十二月目录第一章编制说明 (4)1.1编制依据 (4)1.2编制思想 (5)1.3 编制原则 (6)第二章工程概况 (7)2.1工程建设概况 (7)2.2工程设计概况 (7)2.3 结构设计概况 (7)第三章施工部署 (8)3.1施工管理组织 (8)3.2项目管理目标 (9)3.3 总分包与分包关系 (9)3.4 总体施工部署 (9)3.5 施工准备 (11)第四章确保工程施工进度计划的技术组织措施 (13)4.1从组织措施上保证 (14)4.2机械配置及材料物质供应上确保 (14)4.3 合理的工序安排及工期奖惩措施 (16)4.4 从技术措施上保证 (17)4.5 从配合措施上保证 (18)4.6 从经济措施上保证 (18)4.7 从信息管理措施上保证 (18)4.8 工期延误和赶工措施 (19)第五章主要施工方法及技术措施 (20)5.1地基基础部分施工顺序 (20)5.2测量工程技术方案 (20)5.3 土方工程 (22)5.4 基础施工方案 (23)5.5 后浇带施工 (25)第六章季节性施工措施 (25)6.1 雨季施工措施 (25)6.2 夏季施工措施 (26)第七章质量保证体系及保证措施 (27)7.1 质量保证体系 (27)7.2 加强公司质量部门对项目部的服务工作 (27)7.3 建立质检保证制度 (28)7.4 四个工序的管路 (29)7.5 采购物资质量保证 (30)7.6 加强成品保护 (32)7.7细化施工节点设计 (33)7.8深化施工技术交底 (33)7.9先进的施工措施 (33)7.10重点部位及关键工序质量控制 (33)7.11模板工程 (34)7.12钢筋工程 (38)7.13混凝土工程 (41)第八章安全文明施工保证措施 (48)8.1 安全生产管理目标 (48)8.2 建立项目安全生产责任制 (48)8.3 项目安全教育 (48)8.4项目安全技术管理 (49)8.5模板工程安全技术措施 (49)8.6 施工现场安全防护措施 (50)8.7文明施工措施 (50)8.8 创标准化工地措施 (51)第九章新技术、新工艺的应用 (54)第十章施工总平面图 (55)第十一章衡重式毛石混凝土挡土墙施工方案 (55)第十二章施工进度计划 (72)12.1施工进度计划横道图 (73)第一章编制说明1.1 编制依据1.1.1本工程施工合同，施工图纸（建筑施工图、结构施工图、电气施工图、给排水施工图）；1.1.2工程地质报告及高平地区气象统计资料；1.1.3统一建筑工程基础定额、工期定额及材料价格信息表；1.1.4现行建筑安装工程施工及验收规范（含安装部分）；1.1.5《建筑法》、《建筑质量管理条例》等国家相关法律、法规及高平市地方有关规定及要求。
建设工程施工合同备案表
太原市建设工程交易中心表册二〇一三年三月使用说明为了进一步提高工作效率，为办事单位和人员提供优质、高效、便捷的服务，我们将建设工程交易中心办理施工手续的表格及征求意见卡装订成册，一次性发放。
现将使用事宜说明如下：一、请认真阅读本册，按照“表注”要求填写，签章。
二、填表字迹清楚、工整，单位名称一律填写全称。
三、按照办理程序，将表格依装订线撕下，报中心业务窗口。
四、请在办理完毕后，认真填写“太原市建设工程交易的中心征求意见卡”，此卡不记名，将作为监督中心工作人员的依据。
五、“太原市建设工程交易中心征求意见卡”不需撕下，连同表册封面一同投入“意见箱”。
六、咨询服务电话：3586011 3586534（北） 3586604（南）七、投诉电话：3586011基本建设联合审批平台办事须知施工手续办理窗口需提供的资料项目报建（4个工作日）建设单位：1、填报项目报建表2、立项文件3、规划许可证4、土地手续5、资金证明监理单位：1、填报《监理申请表》图纸审查备案建设单位：1、施工图设计文件审查报告送达书2、审查合格书3、审查意见表4、审查合同招标投标（22个工作日）1、招标文件2、招标公告3、报名单4、图审回执5、施工图纸6、代理合同7、代理机构营业执照8、代理机构资质证合同备案（1个工作日）建设单位：1、填报《合同备案表》（一式四份）2、施工单位规费证复印件（盖章）3、施工合同原件4、建设单位及施工单位法人营业执照复印件（盖章）质量监督（1个工作日）1、填报《质量监督申报表》2、监理合同原件一份（留存）3、建设工程监理合同备案意见表安全监督（1个工作日）1、填报《安全监督申报表》2、填报《安全生产备案登记册》（建设、施工、监理单位提供）3、《安全生产许可证》（存复印件）4、项目安全措施（安全技术方案）（留存）5、意外伤害保险单（留存）6、安全生产风险抵押金财政收款收据收取规费（即来即办）建设单位：1、劳保费、交易费凭进帐单领取发票，印花税需到帐后领取发票2、一费制核定单及一费制收据复印件（或配套费收据复印件）批后管理受理窗口需提供的资料节能备案（1个工作日）1、填报《建筑节能设计备案表》（一式四份）施工分包（1个工作日）施工发包单位：1、填报《太原市建设工程项目劳务分包交易备案登记表》2、确定劳务企业后签订劳务分包示范文本合同劳务企业：1、企业法人营业执照、有效资质证书、安全生产许可证、外地企业入并登记证书2、施工现场项目班子成员名单劳保统筹1、施工企业规费证2、施工许可证3、施工合同4、劳保费统一收据第四联工程项目收费表山西省有形建筑市场交易服务费标准劳动保险收费标准印花税税率表代征依据:中华人民共和国印花税暂行条例太原市建筑工程交易中心服务卡注:1、此表记名有效，手续办理完毕后交资料汇总（出场）窗口。
山西建设工程施工合同
山西建设工程施工合同甲方（发包方）： [甲方全称]乙方（承包方）： [乙方全称]鉴于甲方拟在山西省[具体地点]进行[工程名称]建设工程施工，乙方具有相应的施工资质和能力，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本工程的施工事宜达成如下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：[工程名称]1.2 工程地点：[具体地点]1.3 工程内容：[具体施工内容]1.4 工程规模：[工程规模描述]1.5 工程质量标准：[具体质量标准]1.6 工程期限：自[开工日期]至[竣工日期]第二条合同价款2.1 本工程合同总价为人民币[总价]元，大写[大写金额]。
2.2 合同价款的支付方式、时间节点及比例如下：2.2.1 预付款：合同签订后[具体时间]内支付合同总价的[百分比]%；2.2.2 进度款：按工程进度分[具体次数]次支付，每次支付合同总价的[百分比]%；2.2.3 竣工款：工程竣工验收合格后[具体时间]内支付至合同总价的[百分比]%；2.2.4 质保金：剩余[百分比]%作为质保金，质保期满后[具体时间]内无息支付。
第三条工程质量与验收3.1 乙方应按照国家及地方相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
3.2 工程验收分为隐蔽工程验收、中间验收和竣工验收三个阶段。
3.3 乙方应在每个阶段验收前[具体时间]内通知甲方，甲方应在接到通知后[具体时间]内组织验收。
第四条工程变更4.1 工程变更应由甲方提出，并以书面形式通知乙方。
4.2 乙方应在接到变更通知后[具体时间]内提出变更方案和预算，经甲方确认后实施。
4.3 因变更导致的工程量增减，按照实际发生量调整合同价款。
第五条违约责任5.1 如乙方未按合同约定完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为未完成工程部分合同价款的[百分比]%。
5.2 如甲方未按合同约定支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金为逾期支付金额的[百分比]%。
第六条争议解决6.1 本合同在履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过协商解决。
山西省建筑工程合同模板
山西省建筑工程合同模板
---
山西省建筑工程合同
甲方（建设单位）：_________
乙方（施工单位）：_________
鉴于甲方拟在山西省进行一项建筑工程，现委托乙方负责该工程的建设工作。
为明确双方
的权利和义务，特订立本合同。
一、工程概况
1. 工程名称：_________
2. 工程地点：_________
3. 工程规模：_________
4. 工程内容：_________
5. 工程预算：_________
6. 工程期限：_________
二、工程质量标准
乙方应按照国家和山西省的相关建筑工程质量标准进行施工，确保工程质量达到设计要求。
三、工程造价
1. 工程总价为_________元。
2. 付款方式：_________。
四、工程进度
乙方应按照合同约定的工程期限完成工程建设，并定期向甲方报告工程进度。
五、违约责任
如一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
六、争议解决
如双方在执行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他条款
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。
甲方（盖章）：_________
乙方（盖章）：_________
日期：_________
---。
山西省标准建设工程施工竣工报告
山西省标准建设工程施工竣工报告山西省标准建设工程施工竣工报告1. 项目基本信息本项目为山西省标准建设工程，位于山西省XX市XX区，项目建设单位为XX公司，建设规模为XX平方米。
2. 工程概况2.1 施工单位施工单位为XX建筑工程有限公司，施工单位注册资金XXXX万元，具备相应的施工资质和经验。
2.2 工程范围本工程范围包括土建工程和设备安装工程，土建工程包括地基处理、桩基工程、主体结构等，设备安装工程包括电力设备、照明设备、空调设备等。
2.3 工程进度工程开始时间为XXXX年XX月XX日，计划工期为XX个月，目前已完成工程的XX%。
3. 工程施工情况3.1 地基处理地基处理采用了XXX的方法，在XXX期间完成，地基处理前后进行了相应的检测和监测，结果符合相关规定要求。
3.2 桩基工程桩基工程采用了XXX的桩基类型，共计XXX根桩，桩身符合相关规范要求，桩基质量合格。
3.3 主体结构主体结构包括地下室、地上楼层等，主要采用了XXX材料和工艺，符合相关结构设计要求，结构安全可靠。
3.4 安装工程安装工程主要包括电力设备、照明设备、空调设备等，安装过程中严格按照相关标准和规范进行操作，设备性能符合要求。
4. 质量控制4.1 材料选择在施工过程中，严格按照相关标准要求选择和采购材料，确保材料的质量符合设计要求。
4.2 施工工艺施工过程中采用了科学、安全的施工工艺，保证了施工质量和施工进度。
4.3 质量检测工程施工过程中进行了多项质量检测，包括材料检测、工程部位检测等。
检测结果符合相关规定和要求。
5. 安全生产在施工过程中，严格遵守相关安全生产法律法规和规范要求，采取了一系列安全防护措施，保障了工人和现场人员的安全。
6. 竣工验收目前，本工程已进行竣工验收，取得了竣工验收合格证书，各项工程质量符合相关标准和规范要求。
7. 附件本所涉及附件如下：附件1：工程施工图纸附件2：工程设计文件附件3：施工合同及补充协议附件4：施工单位资质证书附件5：施工进度计划8. 法律名词及注释本所涉及的法律名词及注释如下：1. 建设单位：指承担工程建设的法人单位或其他组织。
山西省建设工程代理合同5篇
山西省建设工程代理合同5篇篇1甲方（委托人）：_________________________乙方（代理人）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方代理建设工程事宜达成如下协议：一、代理事项1. 乙方接受甲方的委托，就甲方指定的建设工程进行代理。
2. 代理内容包括但不限于：工程招标、投标、合同签订、施工管理、竣工验收等全过程或其中部分环节。
二、代理区域1. 代理工程地点：山西省范围内。
2. 具体工程地点和范围以甲方提供的资料为准。
三、代理期限1. 本合同代理期限为_____年，自合同签订之日起计算。
2. 若工程周期超过代理期限，双方可协商续签本合同。
四、代理费用1. 代理费用计算方式：根据代理事项的具体情况和工程规模，双方协商确定代理费用总额及支付方式。
2. 支付方式：按工程进度分期支付，具体支付时间和金额详见附件。
3. 甲方应按时支付代理费用，若因甲方原因导致逾期支付，乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金。
五、双方权利义务1. 甲方有权要求乙方按照本合同约定履行代理职责，确保工程质量、进度和安全。
2. 乙方应按照本合同约定完成代理事项，遵守法律法规和行业标准，确保工程质量、进度和安全。
3. 乙方在代理过程中应保守甲方的商业秘密，不得泄露或擅自使用。
4. 双方应相互协作，共同解决代理过程中出现的问题。
六、违约责任1. 若甲方未按本合同约定支付代理费用，乙方有权解除本合同并要求甲方支付逾期付款违约金。
2. 若乙方未按照本合同约定履行代理职责，甲方有权要求乙方承担违约责任，并支付违约金。
3. 若因乙方原因导致工程出现质量问题或安全事故，乙方应承担相应的法律责任。
七、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若双方在合同履行过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
山西省建设工程施工合同范本
山西省建设工程施工合同范本附件：一、工程概况1.1 工程名称：山西省建设工程施工项目1.2 工程地点：山西省1.3 工程范围：本项目包括但不限于土建、装饰、安装、绿化等工程内容，具体以甲方提供的施工图纸及工程量清单为准。
1.4 工程质量：按照国家相关质量标准及甲方要求进行施工，确保工程质量达到优良等级。
二、合同工期2.1 工程开工日期：______年______月______日2.2 工程竣工日期：______年______月______日2.3 工程总工期：______天三、合同价款3.1 工程总价款：人民币（大写）：______元整（小写）：￥______3.2 付款方式：（1）预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的______%，即人民币（大写）：______元整（小写）：￥______。
（2）进度款：乙方按照工程进度完成情况，向甲方提出支付申请，甲方审核同意后支付相应进度款。
（3）结算款：工程竣工验收合格后，乙方提交完整的结算资料，甲方审核同意后支付至合同总价款的______%，即人民币（大写）：______元整（小写）：￥______。
四、甲方权利与义务4.1 提供施工图纸及工程量清单，并确保其准确性和完整性。
4.2 按照合同约定的付款方式进行付款。
4.3 对乙方施工过程进行监督、检查，并提出合理建议。
4.4 配合乙方办理相关手续，确保工程顺利进行。
五、乙方权利与义务5.1 严格按照施工图纸及工程量清单进行施工，确保工程质量。
5.2 严格按照合同约定的工期完成施工任务。
5.3 严格按照合同约定的付款方式进行收款。
5.4 配合甲方办理相关手续，确保工程顺利进行。
六、违约责任6.1 任何一方违反合同约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。
6.2 甲方未按合同约定支付款项的，每逾期一天，应向乙方支付合同总价款______%的违约金。
锅炉炉墙砌筑工程施工合同
施工合同甲方：*******电力安装工程处乙方：依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《建设工程施工合同管理办法》、《建设工程质量管理条例》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本工程施工合同。
一、工程概况工程名称：****集团有限公司自备发电厂工程地点：****************工程内容：自备发电厂4台套６ＭＷ汽轮发电机组建设工程二、工程承包范围：自备发电厂内的#4锅炉炉墙砌筑工程，包括烘煮炉等配合调试、运行、整套启动直至整体移交。
三、合同工期：开、竣工日期：2002年10月20日至2002年11月20日合同工期总日历天数46天。
双方约定工期顺延的情况：①甲方不能按照综合进度计划的要求提供由甲方供应的材料；②施工完毕项目又发生设计变更；③不可抗力的自然灾害。
四、工程质量标准：优良（不计优良奖）。
五、合同价款：一次性包死9万元整（人民币玖万元整）。
六、承包方式：清包工。
七、双方的权利和义务1、甲方工作1)甲方负责采购供应施工材料，乙方超计划用料加收7%的采购保管费;2)甲方负责组织图纸会审和设计交底；3)甲方协助乙方施工现场的保安、保卫工作；4)甲方负责将施工所需水、电保证施工期间的需要；5)甲方开工前向乙方提供1套施工图纸。
施工图收到后五天，乙方向甲方提供施工方案，并需经甲方有关人员批准。
6）乙方工人进场后，甲方提供住房、床铺。
甲方收取乙方每人管理费100元，竣工结算时扣除。
乙方人员可自购饭票，在甲方食堂就餐,分摊管理费。
也可另起炉灶自办食堂，费用自负；7）如乙方在施工中不能保证施工质量、安全和进度的要求，甲方有权更换施工队伍，因此而给甲方造成的损失由乙方承担。
2、乙方工作1)乙方严格执行业主与甲方的合同工期及甲方编制的施工进度计划。
2)乙方每月20日前向甲方提供“月份施工动态完成情况表”一式三份；每月25日前向甲方提供下月度施工计划及当月度工程完成情况报表各一份。
2023年关于建筑工程施工合同范文六篇
2023年关于建筑工程施工合同范文六篇建筑工程施工合同篇1建设单位（以下简称甲方）：承包单位（以下简称乙方）：工程名称：工程为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-88）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99），双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。
甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务，确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。
一、甲方的权利、责任和义务：1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对施工现场进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。
2、对乙方施工区域进行安全生产和文明施工检查；及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。
对乙方施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。
3、要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。
4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。
5、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。
6、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。
7、向乙方提供电源时，应与乙方办理交接验收手续。
8、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。
发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改。
并监督整改落实情况。
9、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。
二、乙方的权利、责任和义务：1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。
严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。
2、服从甲方安全生产管理。
3、乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。
山西省住房和城乡建设厅等六部门关于印发《建设工程担保实施办法》的通知
山西省住房和城乡建设厅等六部门关于印发《建设工程担保实施办法》的通知文章属性•【制定机关】山西省发展和改革委员会,山西省财政厅,山西省人力资源和社会保障厅,山西省住房和城乡建设厅,中国人民银行山西省分行•【公布日期】2023.11.29•【字号】晋建市规字〔2023〕244号•【施行日期】2023.12.01•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】建筑市场监管正文山西省住房和城乡建设厅等六部门关于印发《建设工程担保实施办法》的通知晋建市规字〔2023〕244号各市住房和城乡建设局、发展和改革委员会、财政局、人力资源和社会保障局，中国人民银行山西各市分行，国家金融监督管理总局山西各监管分局：为进一步完善我省工程担保制度，强化事中事后监管，保障工程建设各方主体合法权益，根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国民法典》《保障农民工工资支付条例》《山西省建筑工程质量和建筑安全生产管理条例》《住房和城乡建设部等部门关于加快推进房屋建筑和市政基础设施工程实行工程担保制度的指导意见》有关精神，结合我省工作实际，山西省住房和城乡建设厅等六部门对《建设工程保证担保实施办法（试行）》进行了修订，现将修订后的《建设工程担保实施办法》印发给你们，请认真贯彻执行。
山西省住房和城乡建设厅山西省发展和改革委员会山西省财政厅山西省人力资源和社会保障厅中国人民银行山西省分行国家金融监督管理总局山西监管局2023年11月29日目录第一章总则第二章保证人第三章担保类型第四章监督管理第五章附则建设工程担保实施办法第一章总则第一条为防范和化解工程风险,切实减轻建筑业企业负担,促进建筑业持续健康发展，根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国民法典》《保障农民工工资支付条例》（国务院令第724号）《山西省建筑工程质量和建筑安全生产管理条例》《住房和城乡建设部等部门关于加快推进房屋建筑和市政基础设施工程实行工程担保制度的指导意见》（建市〔2019〕68号）等法律法规及相关规定，结合本省实际，制定本办法。
山西省建设厅关于印发《山西省建设工程施工分包管理(暂行)办法》的通知
山西省建设厅关于印发《山西省建设工程施工分包管理(暂行)办法》的通知文章属性•【制定机关】山西省建设厅•【公布日期】2002.07.10•【字号】•【施行日期】2002.08.01•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】建筑市场监管正文山西省建设厅关于印发《山西省建设工程施工分包管理(暂行)办法》的通知各市（地）建设局（建委）、省直有关厅、局，省建总公司：现将《山西省建设工程施工分包管理（暂行）办法》印发给你们，请认真贯彻执行。
山西省建设厅二○○二年七月十日山西省建设工程施工分包管理（暂行）办法第一条为进一步加强建筑市场管理，规范建设工程施工分包行为，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《山西省建筑市场管理条例》的有关规定，制定本办法。
第二条凡在本省范围内进行建设工程施工分包活动的，须遵守本办法。
第三条本办法所称施工分包是指一项建设工程中经合法中标的施工总承包企业对工程中的有关专业和劳务分项进行发包的行为。
第四条施工分包的发包方式包括招标和直接发包。
专业承包单项合同额20万元以上，劳务承包10万元以上的须进行招标发包；专业承包单项合同额20万元以下，劳务承包10万元以下的可以直接发包。
第五条参与建设工程施工分包的总承包企业，专业承包企业和劳务分包企业，必须具有独立法人资格并依法取得建筑业企业相应的资质证书。
第六条实施建设工程分包由总承包单位负责，根据建设单位对分包项目的要求，通过招标择优选择相应资质的分包企业。
建设单位不得直接指定分包企业。
分包企业不得将其承包的工程再分包。
第七条建筑工程施工分包坚持公开、公平、公正的原则。
总承包企业和分包企业，应当在平等互利、协商一致的基础上，签定施工合同，禁止欺诈和其它违法行为。
第八条建设单位对发包的建设工程项目不得随意肢解发包，能由一个总承包企业、专业承包企业、劳务企业完成的，不能发包给多个专业承包企业和劳务企业。
第九条建设工程分包活动，应当按照属地管理、就近入市原则，进入建设工程交易中心进行。
室外工程施工合同范本(3篇)
室外工程施工合同范本甲方(发包方)：乙方(承包方)：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国务院建设部有关建设工程管理的相关规定，结合山西省有关规定和本工程的具体情况，经双方协商一致签订本合同。
第一条工程概况1.1工程名称：徐庄新村东____排____号加层1.2工程地点：徐庄新村东____排____号1.3工程内容：加层砖混结构第二条工期计划开工时间：____年____月____日;计划完工时间：____年____月____日第三条工程质量要求期。
本工程按图纸设计及国家现行相关规范施工，工程质量标准：合格。
第四条承包方式及合同价款4.1承包方式：包工包料。
4.2合同价款(大写)：肆万陆仟元整￥：___元第五条甲方项目负责人及甲方义务1、甲方义务：甲方向乙方提供水、电接入第六条乙方义务7.2.3在保证质量的前提下保证工期、保证安全生产，乙方在施工中应采取妥善安全措施，乙方承担由于自身安全措施不力，违反操作规程等造成的安全事故的责任。
第柒条材料和设备工程所需材料和设备，均由乙方采购，产品质量必须合格。
第八条安全施工乙方按有关规定采取严格的安全保护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。
第九条工程分包本项工程合同涉及内容均应由乙方完成，不得分包。
第十条合同的生效与终止本合同自签订之日起生效，在竣工结算甲方付款完毕，乙方将工程交付甲方后，除有关保修条款仍然生效外，其它条款即告终止。
第十一条合同份数本合同一式贰份，甲方持壹份，乙方持贰份。
甲方盖章：__________ 乙方盖章：__________法定代表人：__________ 法定代表人：__________委托代理人：__________ 委托代理人：__________ ____年____月____日 ____年____月____日室外工程施工合同范本（二）发包人：__________(以下简称甲方)承包人：__________(以下简称乙方)甲方将____小区道路、管网工程委托乙方施工，为明确双方在工程施工中的权利和义务，按期保质保量完成施工任务，根据《中华人民共和国合同法》及国家相关的法规条例，经双方协商一致，订立本协议书：一、工程内容：X相关小区道路、自来水、热力、雨污管道、道路铺装及绿化等。
山西省建设工程施工发包与承包管理办法
山西省建设工程施工发包与承包管理办法第一章总则第一条为了规范建设工程施工发包与承包活动，维护建设工程市场秩序，保证建设工程质量和安全，预防施工发包与承包腐败，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国招标投标法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》等法律法规，结合本省实际，制定本办法。
第二条在本省行政区域内进行的建设工程施工发包与承包活动，适用于本办法。
本办法中建设工程是指建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等工程。
第二章建设工程施工发包与承包第三条建设单位应当在发包前完成项目审批、核准或备案程序。
企业投资项目应当在核准或备案后，进行项目发包。
政府投资项目应当在完成投资决策审批后进行项目发包。
第四条建设工程施工发包分为招标发包和直接发包。
—1—依法必须招标的建设工程，应当采用招标发包方式。
招标人依法通过招标将建设工程发包给具备相应资质等级的投标人。
非依法必须招标的建设工程，建设单位可以直接发包给具有相应资质等级和施工能力的承包单位。
第五条承包单位应当具备国家规定的或招标文件要求的资格条件，具备承担项目建设的能力。
承包单位应当按照其资质等级承包对应的建设工程项目。
第六条建设工程施工的承包分为总承包和专业承包。
第七条建设工程施工的分包分为专业工程分包和劳务作业分包。
第八条按照合同约定或者经过建设单位同意，建设工程施工总承包单位可以将项目的部分非主体、非关键性工作依法进行分包。
总承包单位有权自主选择符合资质条件的专业承包单位，其他任何单位和个人不得违规指定分包。
总承包单位和专业承包单位可以将承包范围内的劳务作业部分分包给具有相应资质条件的劳务作业单位。
第九条鼓励建设工程的总承包合同采用相关行业示范文本。
—2—建设工程施工的建设单位与承包单位应当依法订立建设工程施工的书面合同，明确双方的权利和义务。
建设单位应履行办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，为承包单位提供施工现场，按合同约定向承包单位及时支付合同价款等义务。
山西省住房和城乡建设厅关于对建设工程安全文明施工费、临时设施费、环境保护费调整等事项的通知
山西省住房和城乡建设厅关于对建设工程安全文明施工费、临时设施费、环境保护费调整等事项的通知文章属性•【制定机关】山西省住房和城乡建设厅•【公布日期】2018.10.22•【字号】晋建标字〔2018〕295号•【施行日期】2018.10.22•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】建筑市场监管正文山西省住房和城乡建设厅关于对建设工程安全文明施工费、临时设施费、环境保护费调整等事项的通知晋建标字〔2018〕295号各市住房城乡建设局（委），各有关单位：为深入贯彻落实住建部《关于印发建筑工地施工扬尘专项治理工作方案的通知》（建办督函〔2017〕169号）和我省《关于实施绿色施工加快推进转型项目建设的通知》（晋建质字〔2018〕249号）等文件精神,全面落实建筑工地施工扬尘治理“六个百分之百”、施工噪声及施工现场非道路移动机械污染防治要求，倒逼建筑企业转型升级，切实提升我省建筑工地绿色施工和环保治理水平，针对不同类型项目进行实测的结果，制定了我省建设工程绿色文明工地标准，现对2018《山西省建设工程费用定额》中的安全文明施工费、临时设施费、环境保护费用(以下简称“三项费用”，即绿色文明工地标准费率）予以调整，具体规定如下：一、本通知适用于全省范围内新建、改建、扩建的建设工程。
二、参照《建设工程施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-2013)，我省绿色文明工地标准划分为一、二级标准（详见附件1）。
二级标准为基本标准，达到建筑工地施工扬尘治理“六个百分之百”、施工噪声污染控制和施工现场非道路移动机械污染防治要求。
一级标准为提升标准，在二级标准基础上，应用绿色施工的新技术、新设备、新材料、新工艺等，实现无污染、可回收、可重复利用的提升。
三、我省绿色文明工地标准费率，按照等级不同、取费不同的原则，分级取费。
“三项费用”调整后费率详见附件2、附件3。
四、“三项费用”为不可竞争性费用。
编制招标控制价应按照绿色文明工地一级标准费率计算。
陕西建工集团股份有限公司与李生军、胥祖国等民间借贷纠纷二审民事判决书
陕西建工集团股份有限公司与李生军、胥祖国等民间借贷纠纷二审民事判决书【案由】民事合同、无因管理、不当得利纠纷合同纠纷借款合同纠纷民间借贷纠纷【审理法院】山西省太原市中级人民法院【审理法院】山西省太原市中级人民法院【审结日期】2020.07.03【案件字号】(2020)晋01民终429号【审理程序】二审【审理法官】孙爱英张军红赵文林【审理法官】孙爱英张军红赵文林【文书类型】判决书【当事人】陕西建工集团股份有限公司;李生军;胥祖国;王建军【当事人】陕西建工集团股份有限公司李生军胥祖国王建军【当事人-个人】李生军胥祖国王建军【当事人-公司】陕西建工集团股份有限公司【代理律师/律所】柴智博泰和泰（西安）律师事务所;任新宇北京乾上律师事务所【代理律师/律所】柴智博泰和泰（西安）律师事务所任新宇北京乾上律师事务所【代理律师】柴智博任新宇【代理律所】泰和泰（西安）律师事务所北京乾上律师事务所【法院级别】中级人民法院【终审结果】二审维持原判二审改判【字号名称】民终字【原告】陕西建工集团股份有限公司【被告】李生军;胥祖国;王建军【本院观点】本案的争议焦点是上诉人陕建集团是否应该对被上诉人李生军、胥祖国承担借款偿还责任。
【权责关键词】撤销表见代理合同过错第三人质证证明责任（举证责任）高度盖然性诉讼请求维持原判清算【指导案例标记】0【指导案例排序】0【本院查明】本院经审理查明一审法院查明的事实无误。
本院另查明，2016年5月18日陕西建工集团总公司山西分公司(甲方)与山西天百诚建筑工程有限公司(乙方）签订《合作项目经营承包协议书》，山西天百诚建筑工程有限公司法定代表人为被告王建军;该承包协议书约定:工程项目为山西天能科技股份有限公司天能新能源科研中心大楼乙方以自有经济、技术、管理力量独立完成本工程的施工任务。
乙方负责认真全面履行施工合同所有甲方的责任和义务以及对建设单位的一切承诺。
按施工合同和施工图要求精心组织施工确保本协议目标的实现。
山西省建筑工程监理合同3篇
山西省建筑工程监理合同3篇篇1甲方（业主）：__________注册地：__________地址：__________电话：__________法定代表人：__________乙方（监理单位）：__________注册地：__________省__________市地址：__________区__________路__________号电话：__________法定代表人：__________鉴于甲方委托乙方对位于山西省的建筑工程进行监理，经双方友好协商，达成如下协议：一、合同背景及目的本合同基于甲方对乙方监理能力的信任与认可，为确保建筑工程质量、进度和安全，特委托乙方承担本建筑工程的监理工作。
乙方承诺将尽一切努力履行监理职责，确保工程顺利进行。
二、监理工程概况工程名称：__________省__________市建筑工程项目工程地点：山西省__________市__________区（县）__________路（街）__________号工程规模：建筑面积约为_____平方米，建筑高度约为_____米。
其他详细工程概况附后。
工程质量要求：符合国家相关工程质量标准。
工程计划开工日期：_______年____月____日；计划竣工日期：_______年____月____日。
三、监理范围与内容1. 乙方负责对甲方所委托的建筑工程实施全面的监理工作。
具体内容包括但不限于施工质量控制、施工进度控制、安全生产监管、工程成本控制等。
2. 乙方负责监督承包单位（包括总包单位和分包单位）的施工过程，确保其符合施工图纸、技术要求及国家相关规范标准。
3. 乙方负责协调甲方与承包单位之间的沟通与联系，确保工程信息的及时传递与反馈。
4. 乙方应按照监理规划和合同约定定期向甲方报告工程进度、质量及安全状况，并撰写详细的监理日志。
5. 其他约定内容：（请根据实际情况填写）。
四、监理期限与酬金1. 监理期限自本合同签订之日起至工程竣工验收合格并移交完毕止。
山西省人民政府办公厅关于印发山西省工程建设项目招标范围和规模标准规定的通知
山西省人民政府办公厅关于印发山西省工程建设项目招标范围和规模标准规定的通知文章属性•【制定机关】山西省人民政府•【公布日期】2006.01.26•【字号】晋政办发[2006]6号•【施行日期】2006.01.26•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】基本建设正文山西省人民政府办公厅关于印发山西省工程建设项目招标范围和规模标准规定的通知(晋政办发［2006］6号)各市、县人民政府，省人民政府各委、厅，各直属机构：《山西省工程建设项目招标范围和规模标准规定》已经省人民政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。
山西省人民政府办公厅2006年1月26日山西省工程建设项目招标范围和规模标准规定第一条为了确定必须进行招标的工程建设项目的具体范围和规模标准，规范招标投标活动，根据《中华人民共和国招标投标法》、《山西省工程建设项目招标投标条例》第三条，制定本规定。
第二条关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目的范围包括：（一）煤炭、焦炭、天然气、电力、新能源等能源项目；（二）铁路、公路、管道、水运、航空等交通运输项目；（三）重要矿产资源的开发项目；（四）邮政、电信枢纽、通信、信息网络等邮电通讯项目；（五）防洪、灌溉、排涝、引（供）水、滩涂治理、水土保持、水产、水利枢纽等水利项目；（六）道路、桥梁、隧道、地铁和轻轨交通、污水排放及处理、垃圾处理、地下管道、公共停车场等城市设施项目；（七）生态环境保护项目；（八）消防、人防、噪音监控等其他基础设施项目。
第三条关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目的范围包括：（一）供水、供电、供气、供热、燃气、园林、绿化、路灯照明等市政工程项目；（二）科技、教育、文化、医疗卫生、社会福利、体育、旅游等项目；（三）办公建筑、公共建筑、商品住宅（含经济适用房）；（四）其他公用事业项目。
第四条全部或者部分使用国有资金投资项目的范围包括：（一）使用各级财政预算资金的项目；（二）使用纳入财政管理的各种政府性专项建设基金的项目；（三）使用国有企业、事业单位自有资金，并且国有资产投资者实际拥有控制权的项目。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
篇一:山西省建设工程施工合同范本2012
山西省建设工程施工合同
山西省工商行政管理局
山西省建设厅制定山西省建筑企业家联合会
山西
建设工程施工合同
第一部分协议书
发包人(全称):承包人(全称):
依照《中华人民共与国合同法》、《中华人民共与国建筑法》及其她有关法律、行政法规,遵
循平等、自愿、公平与诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称: 工程地点: 工程内容: 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1) 工程
立项批准文号: 资金来源: 二、工程承包范围
承包范围:三、合同工期
开工日期: 竣工日期:合同工期总日历天数: 四、质量标准
工程质量标准: 五、合同价款:
金额(大写): (人民币) ￥: (预算价) 六、组成合同的文件组成本合同的文件包括: 1、本合同协议书 2、本合同专用条款 3、本合同通用条款
4、标准、规范及有关技术文件
5、图纸
6、工程量清单
7、工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关
词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限与方式支付合同价款及其她应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间: 年月日合同订立地点:
本合同双方约定:后生效。
发包人:(公章) 承包人:(公章)
住所: 法定代表人: 委托代理人: 电话: 传真: 开户银行:帐号:邮政编码: 住所: 法定代表人: 委托代理人: 电话: 传真: 开户银行: 帐号: 邮政编码:第二部分通用
条款
一、词语定义及合同文件 1、词语定义
下列词语除专用条款另有约定外,应具有本条所赋予的定义:
1、1 通用条款:就是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施
工的条款。
1、2 专用条款:就是发包人与承包人根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达
成一致意见的条款,就是对通用条款的具体化、补充或修改。
1、3 发包人:指在协议书中约定,具有工程发包主体资格与支付工程价款能力的当事人以及取
得该当事人资格的合法继承人。
1、4 承包人:指在协议书中约定,被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取
得该当事人资格的合法继承人。
1、5 项目经理:指承包人在专用条款中指定的负责施工管理与合同履行的代表。
1、6 设计单位:指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。
1、7 监理单位:指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。
1、8 工程师:指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表,其具
体身份与职权由发包人承包人在专用条款中约定。
1、9 工程造价管理部门:指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托
的工程造价管理机构。
篇二:山西省建设工程施工合同
山西省建设工程施工合同工程名称:孝义市南辛安村生活污水防治项目发包单位:孝义市南辛安村委
建设工程施工合同
发包人(全称):孝义市振兴街道南辛安村村委
承包人(全称):山西省浩洋建筑工程有限公司
依照《中华人民共与国合同法》、《中华人民共与国建筑法》及其她有关法律、行政法规,遵循平等、公平与诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况: 工程名称:孝义市南辛安村生活污水防治项目工程地点:孝义市振兴街道南辛安村工程内容:小区室外管网工程。
室外污水管道安装、检查井砌筑、井盖安装、化粪池安装等。
资金来源:自筹。
二、工程承包范围:
承包范围:排水管网安装:1661米,检查井砌筑安装:136座,化粪池安装3个。
三、合同工期
开工日期:2015年7月15日
竣工日期:2015年10月20日
合同工期总日历天数95 天
四、质量标准工程质量标准:合格
五、合同价款金额(大写):壹佰伍拾陆万玖仟柒佰元整
(小写):1569700元
六、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工,竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
七、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限与方式支付合同价款及其她应当支付的款项。
八、合同生效
合同订立时间:2015年7月5日合同订立地点:孝义市南辛安村委
本合同双方约定: 签字盖章后生效
发包人(公章):承包人(公章):
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
电话: 电话:篇三:山西省建设工程施工合同
山西省建设工程施工合同
工程名称:交换站
发包单位:襄汾县尧舜道热力有限责任公司
承包单位:
8#、9#火车站改造发包人(全称):
承包人(全称):
依照《中华人民共与国合同法》、《中华人民共与国建筑法》及其她有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平与诚实信用的原则,双方应本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:
工程地点:
资金来源:
二、工程承包范围:
工程承包范围:
三、合同工期:
开工日期:
竣工日期:
由甲方组织人员进行验收,在修理过程中,因甲方配合不到位或其它原因所导致的工期延误,应由乙方书面提出,甲方认可后,工期顺延。
定额执行(2011)年太原市修缮安装工程预算定额(2011)年山西省建设工程计价费用定期及有关定额。
四、质量标准
工程质量标准:符合《工程施工质量验收规范》合格标准
金额(大写):
合总价款:
六、合同文件
1、需要明示的法律、行政法规:《中华人民共与国合同法》、《中华人民共与国建筑法》、《中华人民共与国招投标法》
2、适用标准、规范的名称:按照设计图纸要求的国家相关工程施工及验收规范执行。
3、发包人向承包人提供图纸
发包人对图纸的保密要求:不得将图纸转给第三方。
七、双方一般权利与义务
1、工程师
2、监理单位委派的工程师
姓名:职务:
发包人委托的职权:
3、发包人派驻的工程师:
姓名: 职务:
4、项目经理
姓名: 职务:
发包人可与承包人协商更换其认为不称职的项目经理。
5、发包人工作
(1)开工前现场运输通道应满足承包人运输车辆的通行需要,并确保整个施工期间的道路畅通;如遇影响施工车辆正常通行的情况时,发包人须提前通知承包人。
(2)开工前7日内,向承包方无偿提供满足施工所需的物料存放、制作、安装及生活场地;将施工所需的水源、电源接至施工现场作业的区域内。
6、承包人工作
6、1承包人应按约定时间与要求,完成以下工作:
(1)应提供计划、报表的名称及完成时间;每月前5日向工程师提供下月进度计划与上月进度统计表。
(2)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任与要求:
承包人负责施工现场范围内的施工安全保卫工作,提供与维修夜间及非夜间施工照明。
(3)已完工程成品保护。
工程移交前由承包人负责保护自身施工范围内的成品保护。
(4)施工场地清洁卫生的要求;
按文明施工有关规定办理。
(5)承包人不得转包,经发包人同意后方可分包(包含:分包项目,分包人的资质等)
八、施工组织设计与工明
1、进度计划合同签订后一周内,提供施工组织设计(施工方案)与总进度计划。
2、工期延误:双方约定工期顺延的情况,(1)由于甲方设备供货推迟影响工期与甲方原因造成供电不能按时接入影响调试。
(2)因付款原因导致工期顺延。
出现上述工期延误的情况,双方不承担责任。
九、质量与验收
1、双方约定中间验收部位,按照国家施工及验收规范要求执行。
2、试车费用的承担:单机几负荷试车承包人组织,费用自理(燃料、用油、用电、用水除外);联动试车及试运行发包人负责,承包人配合。
十、安全施工
在施工中所发生的安全事故,发包人概不负责,在施工期间引起的第三方安全责任由责任人负责。
十一、价款支付
工程款:工程竣工验收后付至90%,一个采暖季结束后无质量问题付个采暖期。
锅炉非承包人原因,当年不能试运行或投入运行,锅炉安装完成之日即为竣工日期,作为质保期的起始点。
十七、合同生效
合同订立时间:。