配电工程合同范本 (1)
配电房改造施工合同范本
配电房改造施工合同范本
甲方：（委托方）
地址：
法定代表人（委托方签字）：
联系电话：
乙方：（承包方）
地址：
法定代表人（承包方签字）：
联系电话：
鉴于甲方拟对配电房进行改造工程，经双方协商一致，就相关事宜订立如下合同：
一、工程范围：
1. 项目名称：配电房改造工程
2. 工程内容：包括但不限于电气设备更新、线路改造、安全防护设施更新等工作。
二、工程款及支付方式：
1. 工程总价为（具体金额），乙方应在签订合同时收取甲方工程款的（比例）作为预付款，剩余款项按照工程进度进行支付。
2. 工程款支付方式：甲方应按照工程进度及验收情况及时支付相应款项。
三、工程期限及交付：
1. 工程期限为（具体时间），工期延长需双方协商一致。
2. 工程完工后，乙方应向甲方出具《工程竣工验收报告》，经双方确认后交付使用。
四、违约责任：
1. 若乙方未按时完成工程，每延期一天，乙方应向甲方支付违约金（具体金额）。
2. 若甲方未按时支付工程款，每延期一天，应向乙方支付违约金（具体金额）。
五、其他约定：
（双方自行添加其他约定）
六、合同解决争议的方式：
本合同一旦发生争执，双方应通过友好协商解决。
协商不成的，提交甲方所在地人民法院处理。
七、本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
签订日期：年月日。
动力配电安装合同范本最新
动力配电安装合同范本甲方：（以下简称“业主”）地址：联系方式：乙方：（以下简称“承包商”）地址：联系方式：鉴于业主需要对其项目进行动力配电安装，乙方愿意承担该安装工作，经双方友好协商，特订立本合同，以共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：________动力配电安装工程1.2 工程地点：____________________1.3 工程内容：根据业主的要求，承包商负责进行动力配电系统的安装，包括配电柜、电缆线路、动力设备等。
第二条合同价格2.1 本合同总价款为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。
2.2 乙方应按照约定的工程量和质量要求完成施工，如因工程量增减或其他原因导致合同价格变动，双方应协商确定新的合同价格。
第三条合同的履行3.1 乙方应按照约定的工期完成施工。
如因乙方原因导致工程延期，乙方应支付违约金，违约金为合同总价款的千分之五。
3.2 乙方应按照约定的质量要求完成施工，如工程质量不符合约定，乙方应负责修复或重新施工，并承担由此产生的费用。
第四条付款方式4.1 业主应在合同签订后七个工作日内，向乙方支付合同总价款的百分之三十作为预付款。
4.2 工程完工后，经业主验收合格，业主应在验收合格后七个工作日内支付合同总价款的百分之六十。
4.3 剩余的百分之十作为质保金，质保期为一年。
质保期内，如工程出现质量问题，乙方应负责修复或重新施工，并承担由此产生的费用。
质保期满后，业主应在七个工作日内支付质保金。
第五条违约责任5.1 任何一方违反合同的约定，应承担相应的违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
5.2 如因不可抗力因素导致合同无法履行，双方应协商解决。
第六条争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应首先协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条其他约定7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程完工并验收合格之日止。
高压配电工程合同范本3篇
高压配电工程合同范本3篇篇一甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________一、工程概况1. 工程名称：____________________高压配电工程2. 工程地点：____________________3. 工程内容：包括但不限于高压开关柜、变压器、电缆敷设等设备的采购、安装、调试及相关配套工程（具体工程内容详见施工图纸及工程清单）二、工程期限1. 开工日期：______年____月____日2. 竣工日期：______年____月____日3. 总工期：______天（日历日）三、工程质量和标准1. 工程质量应符合国家及行业现行的有关标准、规范和设计要求，确保工程安全可靠运行。
2. 乙方应按照经甲方确认的施工图纸和技术要求进行施工，施工过程中如发现设计存在问题或需要变更，应及时通知甲方，经甲方同意并出具书面变更通知后方可进行变更。
四、工程价款及支付方式1. 工程总价为人民币（大写）：____________________元（小写：￥______元），此价款为固定总价，不因任何因素而调整。
2. 付款方式：（1）合同签订后______个工作日内，甲方向乙方支付工程总价的______%作为预付款；（2）设备进场并经甲方验收合格后______个工作日内，甲方向乙方支付工程总价的______%；（3）工程竣工验收合格后______个工作日内，甲方向乙方支付工程总价的______%；（4）剩余工程总价的______%作为质量保证金，在质保期满后无质量问题的情况下，甲方一次性无息支付给乙方。
配电工程安装合同书模板
配电工程安装合同书模板甲方（委托方）：_________地址：_______________代表人：_________联系电话：_________乙方（承包方）：_________地址：_______________代表人：_________联系电话：_________鉴于甲方需要进行配电工程安装，乙方具备相关资质并愿意承担该项工程，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方本着平等自愿、公平诚信的原则，经友好协商一致，订立本合同如下：一、工程概况1. 工程名称：___________2. 工程地点：___________3. 工程内容：包括但不限于___________（详细描述工程内容）4. 工程标准：按国家现行相关标准和规范执行，确保工程质量符合要求。
二、合同价款1. 合同总价为人民币（大写）_____________元整（￥_______）。
2. 价款包含所有材料费、人工费、机械使用费及合理的利润与税金。
3. 价款支付方式：___________（明确付款时间点和比例）三、工期要求1. 开工日期：自____年____月____日起2. 竣工日期：至____年____月____日止3. 如遇不可抗力因素影响工程进度，双方应协商确定新的工期。
四、质量要求1. 乙方必须按照合同约定的标准和要求施工，确保工程质量。
2. 对于不符合质量要求的工程，乙方应负责无偿修复直至达到合格标准。
五、违约责任1. 如甲方未按时支付工程款，应按未付款金额的千分之五每日向乙方支付违约金。
2. 如乙方未按期完成工程或工程质量不符合约定，应按合同总价的千分之五每日向甲方支付违约金。
六、争议解决因履行本合同所发生的任何争议，首先应通过友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方代表签字盖章之日起生效。
3. 未尽事宜，由双方另行协商补充条款。
配电工程合同协议书模板范本
配电工程合同协议书模板范本甲方（委托方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方为满足其配电工程的需要，拟委托乙方进行配电工程的施工，乙方愿意接受甲方的委托，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：___________________；1.2 工程地点：___________________；1.3 工程内容：___________________；1.4 工程规模：___________________；1.5 工程期限：自___年___月___日起至___年___月___日止。
第二条工程价款及支付方式2.1 工程总价款为人民币（大写）___________________元整（￥___________________元）；2.2 支付方式：甲方应按照以下方式向乙方支付工程价款：2.2.1 合同签订后___个工作日内，支付合同总价款的___%作为预付款；2.2.2 工程进度达到___%时，支付合同总价款的___%；2.2.3 工程竣工验收合格后___个工作日内，支付合同总价款的___%；2.2.4 工程质保期满后___个工作日内，支付合同总价款的___%。
第三条工程质量及验收3.1 乙方应按照国家及行业标准和甲方的要求进行施工，确保工程质量；3.2 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，甲方应在接到通知后___个工作日内组织验收；3.3 验收合格后，双方应签署验收合格证明文件。
第四条工程变更4.1 合同履行过程中，如甲方需要变更工程内容、规模、标准或期限，应提前___个工作日书面通知乙方，并经双方协商一致后方可变更；4.2 因变更产生的费用增减，双方应按照实际发生的费用进行结算。
第五条工程保修5.1 乙方对工程质量实行保修，保修期为工程竣工验收合格之日起___年；5.2 保修期内，如工程出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后___个工作日内进行修复。
配电工程施工合同
配电工程施工合同甲方（发包方）：统一社会信用代码：乙方（承包方）：统一社会信用代码：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就配电工程施工事宜协商一致，订立本合同。
第一条工程概况1.1 工程名称：配电工程1.2 工程地点：1.3 承包范围：包括但不限于设计、采购、施工、调试、验收、质保等全过程。
1.4 承包方式：包工、包料、包质量、包安全、包工期、包移交、包送电。
1.5 合同价款：合同暂定价款人民币（大写）（元）。
1.6 工程款支付方式：本工程无预付款。
进度款每月支付一次，支付额为每月（上月日至本月日）已完工程量的 %；工程施工全部完成经验收合格后付至已完工程量的 %，整体工程竣工验收合格送电后个月内办完结算并付至结算总价的 %，余款局管部分移交后一个月内无息付清，自管部分质保期满后一个月内付清。
甲方向乙方支付工程款时，乙方须向甲方出具正规等额有效发票。
1.7 合同工期：1.7.1 开工日期：年月日（具体开工日期以甲方开工指令日期为准）1.7.2 竣工日期：竣工日期为年月日。
1.8 工程质量：合格第二条甲方工作2.1 给乙方提供施工用的水、电接口点，施工水电费由乙方自理。
2.2 指派为甲方驻工地代表，负责协调、管理施工现场，确保施工顺利进行。
2.3 负责办理工程所需的相关审批手续，包括但不限于规划、建设、环保、消防等。
2.4 负责提供施工图纸、技术要求、施工标准等资料，并确保资料的准确、完整。
2.5 负责提供施工场地，确保施工场地符合国家有关法律法规及施工要求。
第三条乙方工作3.1 严格按照国家法律法规、施工图纸、技术要求、施工标准等进行施工，确保工程质量。
3.2 严格按照合同约定的工期完成工程施工，确保工程进度。
3.3 确保工程施工安全，防止安全事故的发生。
3.4 负责施工现场的卫生、环保等工作，确保施工环境符合相关要求。
配电工程合同范本
配电工程合同范本（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、演讲致辞、策划方案、合同协议、规章制度、条据文书、诗词鉴赏、教学资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work summaries, work plans, speeches, planning plans, contract agreements, rules and regulations, doctrinal documents, poetry appreciation, teaching materials, other sample essays, etc. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!配电工程合同范本配电工程合同范本（精选3篇）配电工程合同范本篇1委托方（甲方）：有限公司承包方（乙方）：依照《中华人·民共·和国合同法》、《中华人·民共·和国电力法》等有关规定，并结合甲方配电建设工程的实际情况，乙方接受甲方委托承接配电工程设计，确保设计图纸通过供电部门的审查。
电路施工合同6篇
电路施工合同6篇篇1电路施工合同一、合同双方甲方：（委托方）名称：地址：联系人：电话：乙方：（承包方）名称：地址：联系人：电话：二、合同内容1. 项目名称：本合同为电路施工项目，项目名称为______________。
2. 工程地址：工程地址为____________________，具体位置详见附图。
3. 工程内容：甲方委托乙方负责完成电路施工项目，包括但不限于电线敷设、插座安装、开关开路、灯具安装等。
4. 工程质量：乙方保证施工过程中遵守相关的施工标准和规范，保证施工质量符合国家标准，达到甲方要求。
5. 工程周期：本工程起止日期为_______________，工期为______________，如有延期需提前向甲方报备并得到书面确认。
6. 工程费用：本工程总造价为_____________，乙方应按照合同约定的进度进行工程款支付，工程款支付细则详见附件。
7. 材料采购：乙方负责采购施工所需的材料，应保证材料符合国家标准，如有不符合要求的材料应及时更换。
8. 变更条款：在工程进行中如有需要对合同内容进行变更，需双方协商一致并签订书面变更协议。
9. 安全保障：乙方在施工过程中应保证施工现场的安全，遵守相关的安全生产法律法规，对施工人员进行安全教育和培训。
10. 竣工验收：乙方在完工后应主动邀请甲方进行竣工验收，甲方对工程质量不符合要求的可要求乙方进行整改直至达到要求。
11. 纠纷解决：双方在履行合同过程中如出现纠纷应友好协商解决，协商不成可向有关部门申请调解或仲裁。
12. 法律适用：本合同适用中华人民共和国的相关法律法规。
13. 其他事项：双方未尽事宜由双方协商解决并签订补充协议。
三、合同签署甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____ 年____ 月____ 日合同附件：1. 工程款支付细则2. 工程图纸及技术规范3. 其他必要资料以上为电路施工合同的内容，双方在签订合同时应仔细阅读合同内容，确保双方权利和义务明确，达到合作愉快的目的。
建筑配电工程承包合同范本
建筑配电工程承包合同范本合同编号：__________甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方建筑配电工程的施工事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________1.4 工程内容：建筑配电系统的设计、设备材料采购、安装、调试、验收、保修等。
二、合同金额2.1 本工程合同总金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
2.2 甲方支付乙方工程进度款的比例为：__________%。
2.3 乙方完成工程后，按照合同约定的质量、进度等条件，甲方支付乙方剩余工程款。
三、工程质量3.1 乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求，保证工程质量。
3.2 工程验收合格标准：__________。
3.3 乙方对工程质量负责期内出现的质量问题，负责及时修复，并承担相应费用。
四、工程进度4.1 乙方应按照合同约定的工期完成工程。
4.2 乙方若因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。
五、材料设备5.1 乙方负责采购工程所需的材料、设备，并保证材料、设备的质量。
5.2 乙方应提供材料、设备的产品合格证、质保书等相关资料。
六、安全生产6.1 乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方的要求，做好施工现场的安全生产管理工作。
6.2 乙方应对施工人员进行安全教育培训，提高施工人员的安全意识。
6.3 乙方在施工过程中发生安全事故，应立即报告甲方，并承担相应责任。
七、合同的解除和终止7.1 在合同履行过程中，甲乙双方经协商一致，可以解除或终止合同。
7.2 乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权解除合同。
7.3 甲方未按照合同约定支付工程款，乙方有权解除合同。
配电工程合同协议书范本
配电工程合同协议书范本一、合同编号与参与方信息合同编号：[填写]甲方（业主）：[填写]乙方（承包商）：[填写]二、项目概述本合同旨在规范甲乙双方在[详细描述工程项目名称和地点]的配电工程建设过程中的权利、义务和责任。
该工程包括[具体说明主要工作内容及技术要求]。
三、合同金额与付款方式合同总金额为[明确金额]元人民币。
付款方式按照以下流程进行：[详细说明预付款、进度款、竣工款等支付条件和时间节点]。
四、工期与交付工程开工日期定为[具体日期]，竣工日期为[具体日期]。
乙方应保证工程质量符合国家标准及行业规范，并按约定时间完成交付。
五、质量保证与验收乙方须对所施工的配电工程提供[约定年限]年的质保期。
工程完成后，由甲乙双方共同组织验收，验收合格后方可视为工程交付完成。
六、违约责任若任何一方未能履行合同约定，需承担相应的违约责任。
具体违约赔偿标准及处理办法详见合同。
七、争议解决合同执行过程中出现争议，双方应首先通过协商解决；协商不成时，可提交至[指定的仲裁机构或法院]进行裁决。
八、其他条款本合同未尽事宜，双方可根据实际情况协商补充。
所有补充协议均为本合同不可分割的一部分。
九、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
十、附件随本合同附上相关技术图纸、设备清单及其他辅助文件，作为合同执行的依据。
本配电工程合同协议书范本提供了一套标准化的合同框架，以帮助甲乙双方明确各自的权利和义务，降低法律风险，确保项目的顺利进行。
在实际操作中，各方应根据具体情况调整和完善合同内容，以适应不同的工程项目需求。
需要注意的是，本文所提供的范本仅供参考，具体合同内容应结合实际情况和法律法规进行调整。
在签订合同前，建议双方咨询专业法律顾问，以确保合同的合法性和有效性。
配电工程建设施工合同模板
配电工程建设施工合同模板甲方（委托方）：（委托方名称）乙方（承包方）：（承包方名称）鉴于甲方拟对（项目名称）工程进行配电工程建设，经双方友好协商，达成如下合同：第一条工程基本情况甲方委托乙方负责对（项目名称）工程进行配电工程建设，工程地点位于（地点），总工程量约为（具体数量），工程预算为人民币（具体金额）元。
第二条项目内容1. 乙方按照双方最终确定的施工图纸和技术要求，对（项目名称）工程进行配电工程建设，确保工程质量符合国家相关标准和规定。
2. 乙方负责提供施工所需的设备、材料和劳动力，并按照约定的工期完成工程建设任务。
3. 乙方需保证施工过程中的安全和环保工作，确保工地秩序良好，防止发生事故和环境污染。
4. 乙方在施工过程中需与甲方保持密切沟通、互相协助，协商解决工程建设过程中出现的问题。
第三条工程进度1. 工程建设的时间表将由双方共同制定，并在合同签订之日起生效。
2. 若乙方在工程建设过程中发现有可能延误工期的情况，应及时向甲方报告，并在双方协商一致的情况下进行调整工期。
第四条工程款支付1. 工程款的支付方式为分阶段支付，具体支付比例如下：（1）工程开工前，甲方支付工程总金额的30%作为预付款；（2）工程中途，乙方完成工程进度的50%后，甲方支付工程总金额的50%作为第二次进度款；（3）工程完工后经验收合格，甲方支付工程总金额的20%作为尾款。
2. 工程款支付时间以双方书面确认的时间起算。
3. 在工程建设过程中，乙方如有特殊要求或额外工程，需额外支付费用，具体费用双方协商确定。
第五条质量保证1. 乙方在工程建设过程中应遵守国家相关标准和规定，确保工程质量符合标准。
2. 工程完工后，甲方有权对工程质量进行验收，如有问题需乙方立即整改。
第六条违约责任1. 乙方未按合同约定时间完成工程建设任务或工程质量不合格的，应承担相应的违约责任。
2. 甲方未按时支付工程款或者擅自更改工程要求的，应承担相应的违约责任。
配电工程专业设计合同范本
配电工程专业设计合同范本合同编号：[填写具体编号]甲方（委托方）：[填写委托方名称]乙方（设计方）：[填写设计方名称]一、合同目的本合同旨在明确甲乙双方就[具体项目名称]配电工程设计任务的权利义务，确保设计工作的顺利进行，以及设计成果的质量满足甲方需求。
二、设计范围及内容1. 设计范围包括但不限于：变电站布局设计、线路走向规划、设备选型、系统保护与自动化配置等。
2. 设计内容应符合国家现行的相关标准和规范，同时考虑到经济性、先进性和可操作性。
三、设计依据设计工作应依据以下文件和资料进行：1. 国家及地方有关电力设计的标准和规范；2. 甲方提供的技术要求和基础资料；3. 现场实际情况及地形地貌资料；4. 相关法律法规和政策导向。
四、设计周期设计周期自合同签订之日起计算，具体时间根据项目规模和复杂程度确定，一般不超过[填写具体时间]个月。
五、设计费用1. 设计费用根据设计工作量、难度及市场行情合理确定；2. 支付方式分为预付款、进度款和尾款，具体比例和支付时间由双方协商确定。
六、质量保证与验收1. 设计成果应满足合同约定的质量标准和技术要求；2. 设计成果的验收由甲方组织专家进行，验收合格后视为设计工作完成。
七、违约责任如一方违反合同条款，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
八、争议解决合同履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
九、其他事项1. 本合同一经双方签字盖章，即具有法律效力；2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
十、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
甲方代表（签字）：_____________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：_____________ 日期：____年__月__日。
配电房工程报价合同范本
配电房工程报价合同范本甲方（委托方）：____________乙方（承包方）：____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本配电房工程项目的建设施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况1.1 工程名称：____________配电房工程项目1.2 工程地点：____________1.3 工程内容：主要包括高低压配电柜、配电线路、变压器及配套设施的安装、调试、验收等。
二、工程承包范围乙方负责本工程的设计、采购、施工、调试、验收等全部工作，并保证工程质量达到合同约定的标准。
三、合同工期乙方保证按照甲方要求的工期完成本工程，具体工期如下：3.1 设计阶段：自合同签订之日起____个工作日内完成设计方案及施工图纸。
3.2 施工阶段：自设计方案及施工图纸批准之日起____个月内完成施工。
3.3 调试验收阶段：自施工完毕之日起____个工作日内完成调试并验收合格。
四、质量标准4.1 工程质量应符合国家及行业相关标准和规范要求。
4.2 工程质量保修期为____年，自验收合格之日起计算。
五、合同价款5.1 本工程的合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：____元。
5.2 合同价款支付方式：5.2.1 合同签订后，甲方应支付乙方合同总价款的____%作为预付款。
5.2.2 工程进度达到____%时，甲方应支付乙方合同总价款的____%。
5.2.3 工程验收合格后，甲方应支付乙方合同总价款的____%。
六、组成合同的文件6.1 本合同；6.2 工程报价单；6.3 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。
七、违约责任7.1 乙方未按照合同约定的工期完成工程的，应按照逾期部分工程价款的____%向甲方支付违约金。
7.2 甲方未按照合同约定的期限和方式支付合同价款的，应按照逾期部分价款的____%向乙方支付违约金。
配电工程合同范本5篇
配电工程合同范本5篇篇1甲方（委托方）：XXXXXX公司乙方（受托方）：XXXXXX公司根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行配电工程建设事宜，达成如下协议：一、工程概况工程名称：XXXXXX配电工程工程地点：XXXXXX工程内容：配电系统的设计、安装、调试及售后服务二、合同双方的权利和义务（一）甲方权利和义务1. 甲方应向乙方提供必要的设计资料，包括但不限于配电系统的布局、功率需求、设备选型等，以确保乙方能够准确地进行设计。
2. 甲方应确保施工过程中的配合工作，包括施工现场的准备工作、设备材料的进场验收、施工人员的协调等，以确保工程的顺利进行。
3. 甲方应按照合同约定支付相应的工程款项，确保乙方的合法权益得到保障。
（二）乙方权利和义务1. 乙方应按照甲方的需求进行配电系统的设计，确保设计方案的科学性和合理性。
2. 乙方应负责配电系统的安装和调试工作，确保工程质量符合相关标准和要求。
3. 乙方应提供必要的售后服务，包括设备维护、故障排除等，以确保甲方能够正常使用配电系统。
4. 乙方应保守甲方的商业机密和技术秘密，不得擅自泄露或使用。
三、合同价款及支付方式1. 本合同总价为人民币XXXXXX元（大写：XXXXXX），包括设计费、安装费、调试费及售后服务费等。
2. 甲方应按照以下方式支付款项：（1）合同签订后，甲方支付合同总价的XX%作为预付款；（2）工程设计完成后，甲方支付合同总价的XX%作为设计费；（3）设备安装调试完成后，甲方支付合同总价的XX%作为安装调试费；（4）剩余合同总价的XX%作为售后服务费，甲方在正常使用配电系统后支付。
3. 乙方应提供合法的收款凭证，以确保甲方能够顺利完成支付。
四、违约责任1. 甲方如未按照合同约定支付款项，乙方有权要求甲方支付逾期利息，逾期利息自应付未付之日起计算，利率按照中国人民银行同期贷款利率计算。
专电配电工程合同
专电配电工程合同
一、合同双方
甲方：（填写甲方公司名称）
乙方：（填写乙方公司名称）
二、工程内容
甲方委托乙方进行专电配电工程的设计、施工、调试及验收等工作。
三、工程期限
工程开始日期：（填写日期）
工程结束日期：（填写日期）
四、工程质量
乙方必须按照国家有关标准和规定，确保工程质量达到优良等级。
五、工程费用
工程总价：（填写金额）
付款方式：（填写付款方式）
六、违约责任
如甲方未按约定时间支付工程款项，乙方有权停工，并由甲方承担由此产生的一切后果。
如乙方未按约定时间完成工程或工程质量未达到约定标准，乙方应负责修复，并承担由此产生的一切后果。
七、争议解决
如双方在执行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
八、其他条款
（根据具体情况添加其他条款）
九、合同生效
本合同自双方代表签字盖章之日起生效。
十、合同附件
本合同的附件包括工程设计图纸、工程量清单、工程质量标准等，与本合同具有同等法律效力。
甲方代表：（签字）
乙方代表：（签字）
日期：（填写日期）
以上只是一份基本的专电配电工程合同范本，具体内容还需要根据实际情况进行调整。
在签订合同时，双方都应仔细阅读合同内容，确保自己的权益得到保障。
同时，合同的执行也需要严格按照合同约定进行，以保证工程的顺利进行。
高压配电工程合同范本
高压配电工程合同范本甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担高压配电工程的设计、施工及维护等相关事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：________________1.2 工程地点：________________1.3 工程范围：包括高压配电线路、配电室、变压器及配套设施的设计、施工、调试及维护等。
1.4 工程质量：符合国家及行业相关标准，达到优良等级。
1.5 工程期限：_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
二、甲方责任2.1 提供工程所需的场地、电源、水源等基础设施。
2.2 负责办理与工程相关的报建、验收等手续。
2.3 提供工程所需的技术资料、设计图纸等。
2.4 按照约定支付工程款项。
三、乙方责任3.1 根据甲方提供的资料，完成工程的设计、施工、调试及维护等工作。
3.2 确保工程质量达到约定的标准，对工程质量和安全负责。
3.3 按照约定的工程期限完成工程，并接受甲方的监督和检查。
3.4 负责工程完工后的保修服务，保修期为_______年。
四、工程款项4.1 工程总造价为人民币_______元（大写：________________），具体金额以实际工程量为准。
4.2 付款方式：合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的_______%作为预付款；工程进度达到_______%时，甲方支付乙方工程总造价的_______%；工程完工验收合格后，甲方支付乙方工程总造价的_______%；余款在保修期满后无质量问题的情况下支付。
五、违约责任5.1 甲方违约：甲方未按照约定支付工程款项的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付逾期付款的违约金，违约金为逾期付款金额的_______%。
配电工程格式合同
配电工程格式合同在电力系统建设中，配电工程作为连接发电厂和用户的重要环节，它的稳定运行对整个电网的安全性和可靠性至关重要。
为了保障双方权益，确保工程质量与进度，一份详尽而严谨的配电工程合同是必不可少的。
下面将提供一份标准格式的配电工程合同范本，供相关人士参考使用。
【合同名称】配电工程承包合同【甲方（业主）】XX有限公司地址：XX省XX市XX区XX路XX号法定代表人：XX联系电话：XXXXXXXXXX【乙方（承包商）】XX电气工程有限公司地址：XX省XX市XX区XX路XX号法定代表人：XX联系电话：XXXXXXXXXX【合同内容】一、工程概况：1. 工程名称：XX配电工程2. 工程地点：XX省XX市XX区3. 工程范围：包括但不限于XX变电站至XX区域的配电线路建设、电缆敷设、配电设备安装及调试等。
4. 工程标准：按照国家及行业相关标准执行。
5. 工程周期：自XX年XX月XX日起至XX年XX月XX日止。
二、合同价格：总合同价为人民币（大写）XX万元整（¥XX,XXX,XXX.00元），包含所有材料费、人工费、机械使用费及其他相关费用。
三、付款方式：1. 预付款：合同签订后7日内，甲方需支付总合同价的10%作为预付款。
2. 进度款：根据工程进度分阶段支付，具体比例和时间由双方协商确定。
3. 竣工款：工程验收合格后，甲方应支付剩余的合同款项。
四、工程质量：乙方必须保证工程质量符合国家标准及行业规范，确保施工安全，并对所承担的工程提供相应的质保期。
五、违约责任：如一方违反合同约定，需承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
六、争议解决：合同执行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事项：本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
【合同生效】本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。
配电工程施工合同范本
配电工程施工合同范本一、合同背景配电工程是指将电力从输电线路引入建筑物内部，通过配电设备进行分配和控制，供给建筑物内部的用电设备使用。
为了确保配电工程施工的顺利进行，双方需签订一份合同，明确各自的权利和义务，保障工程的质量和进度。
二、合同主体甲方：（施工方名称）地址：（施工方地址）联系人：（施工方联系人）电话：（施工方联系电话）乙方：（业主方名称）地址：（业主方地址）联系人：（业主方联系人）电话：（业主方联系电话）三、合同内容1. 工程范围描述配电工程的具体范围，包括但不限于：- 电力引入及变压器安装- 配电盘、开关柜、电缆敷设- 照明、插座、开关等设备安装- 接地系统建设- 监控、保护系统安装等2. 工程进度双方约定工程的开始日期和完成日期，并明确各个阶段的工作内容和完成时间节点。
同时，约定如若工程延期的责任和补偿方式。
3. 工程质量- 施工方应按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合要求。
- 乙方有权对施工过程进行监督和检查，如发现质量问题，甲方应及时整改。
4. 施工条件- 乙方应提供施工所需的场地、电力和水源等基本条件。
- 施工方应按照乙方提供的施工条件进行施工，如有特殊要求，双方需协商解决。
5. 施工费用- 工程总造价为：（具体金额）人民币。
- 乙方应按照合同约定的支付方式和进度支付工程款项，甲方应提供相应的发票和报告。
6. 变更和索赔- 如需对合同内容进行变更，双方应书面协商一致，并签订变更协议。
- 如因不可抗力等原因导致工程延期或增加费用，双方应协商解决，并签订补充协议。
7. 违约责任- 如一方违约，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
- 如因不可抗力等特殊情况导致工程无法完成，双方可协商解除合同。
8. 保密条款- 双方应对合同内容及施工过程中涉及的商业秘密和技术资料保密。
- 未经对方同意，任何一方不得将相关信息透露给第三方。
9. 合同解释和争议解决- 合同的解释和执行应遵循中华人民共和国法律法规。
配电设备改造工程合同(范本文)精选全文完整版
配电设备改造工程合同合同背景1. 合同目的甲方授权乙方负责对甲方指定的配电设备进行改造工程，以满足甲方的运营需求。
乙方将按照本合同约定的规定进行改造，并保证改造工程的质量和安全。
2. 项目范围•检查和评估配电设备的现状；•制定配电设备改造方案；•执行配电设备改造工程；•进行安全检查和测试；•提供改造工程的维护和保养服务。
3. 合同条款3.1 工程费用和支付方式甲方应向乙方支付改造工程的全部费用，费用总额为[填写金额]人民币。
支付方式如下：•第一阶段：签订合同后，甲方应在合同签署后的15个工作日内支付工程费用的30%；•第二阶段：乙方完成改造工程并经甲方验收合格后，甲方应在验收合格后的10个工作日内支付工程费用的50%；•第三阶段：乙方提供改造工程的维护和保养服务后，甲方应在服务结束后的10个工作日内支付工程费用的20%。
3.2 工期改造工程总工期为[填写工期]个工作日，具体工期安排如下：•设备检查和评估：工期为[填写工期]个工作日；•方案制定：工期为[填写工期]个工作日；•设备改造：工期为[填写工期]个工作日；•安全检查和测试：工期为[填写工期]个工作日；•维护和保养服务：[填写服务周期]，每[填写周期]次。
双方确认本合同生效后，乙方应立即启动工程，并按照合同规定的工期完成工程。
3.3 变更和解除在工程进行过程中，双方如需变更工程范围、工期、费用等内容，应以书面形式达成协议，并经双方签字确认后生效。
未经双方书面协议，任何一方不得单方面变更合同内容。
若双方协商一致决定解除合同，应提前30个工作日以书面形式通知对方，并在解除合同后的10个工作日内结清尚未付款的费用。
3.4 保密条款双方在本合同履行过程中可能会接触到对方的商业机密，双方承诺在合同履行期间和合同终止后继续保密。
未经对方的书面许可，任何一方不得向第三方透露对方的商业机密。
4. 条款的效力和适用法律本合同自双方签署之日起生效。
本合同的制定、解释和争议解决均适用相关法律法规。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
沃德爱礼食品产业园10KV高低压变配电工程施工合同书发包方：兰州沃德爱礼商贸有限公司承包方：甘肃宏伟电力工程设计咨询有限公司第一部分协议书发包方（全称）：兰州沃德爱礼商贸有限公司承包方（全称）：甘肃宏伟电力工程设计咨询有限公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》《中国电力法》及其他有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就沃德爱礼食品产业园10KV高低压变配电工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下议：一、工程概况1.1、项目名称：沃德爱礼食品产业园10KV高低压变配电工程1.2、项目地点：兰州市九州开发区二、工程承包范围1、高压进线配电工程；2、配电房内的高低压变配电800KVA×2台、400KVA×1台、柴油发电机×1台及高低压设备的供货及安装。
3、设计图纸内容为：包括配电房、发电机房内配套的所有附属设施（包括室内电缆沟及盖板、隔板、绝缘、配电房照明、设备接地等），施工完成后须符合电力部门验收标准，达到电力部门验收要求。
三、合同工期自合同签订之日起，共计60日历天。
四、质量标准1、工程质量必须符合国家现行规定的合格标准，详见专用条款3.2条和3.3条明示的规范和发包方的内控质量检验评定标准，并不低于国家现行质量检验评定的优良标准。
2、质保期二年（自验收合格并交付使用之日起计算）。
五、合同价款、支付1、合同总价款金额（大写）：壹佰陆拾玖万零叁佰叁拾肆元捌角柒分，（小写）：￥：1690334.87元。
本项目为交钥匙工程。
要求承包方完成线路及配电室内所有设备供货、安装、调试、试运行、实验、验收及电力电缆供货、敷设工作，提供所有设备的备品备件、专用工具、技术文件、图纸资料，并对运行人员进行操作、维修、维护技术培训及保修期服务等相关服务。
2、付款：2.1、预付款：合同签订后7天内支付总额15%的预付款。
2.2、进度款：完成施工工程量的50%支付总额40%的进度款。
2.3、结算款：工程竣工验收合格并交齐竣工资料，正式通电并移交后，支付总额的40%；2.5、质保金：质量保证金为总额的5%，质保期满后30天内无质量问题无息付清。
3、其它说明：承包方收取每一期工程款的同时必须递交符合发包方要求的有效工程发票，质保金发票须在支付95%进度款时提交。
发包方见发票付款，否则发包方有权拒绝支付工程款，因此而造成工程款的延误及一切损失由承包方负全责与发包方无关。
六、合同生效与终止1、本合同自双方签字并加盖公章之日起生效，至双方合同义务全部履行完毕之日终止。
2、双方约定合同共陆份，发包方持有叁份，承包方持有叁份。
3、本合同未尽事宜，双方可随时协商签订书面补充协议。
七、组织本合同的文件及优先解释顺序如下：6.1、本合同协议书；6.2、本合同专用条款八、其它约定：承包方应积极配合发包方组织的消防验收事项，并按消防验收需求进行临时性供电，以确保发包方消防验收事项的正常进行。
发包人（公章）：承包人（公章）：法定代表人：法定代表人：委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：年月日年月日第二部分售后服务及承诺一、质量保修承诺1、我公司根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期按照国家现行保修规定执行。
2、质量保修期自工程竣工验收合格之日起两年。
3、属于保修范围、内容的项目，我公司在接到保修通知之后起2小时内派人保修。
4、发生紧急抢修事故，我公司在接到事故通知后，将立即到达事故现场抢修。
二、售后服务承诺1、工程竣工交验后，我公司将建立工程质量及功能使用情况后回访制度。
我公司严格执行市建委关于保修维修的规定，自工程竣工后验收交付使用开始，严格按国家规定的保修期限，进行周到的服务。
2、工程交验半年后进行第一次回访，了解工程在质量和功能使用等方面的问题，并备案，如有问题尽快组织有关人员进行维修和处理，直至全部整修完毕。
3、工程交验一年后进行第二次回访，详细了解客户对工程的意见和建议，并短期内予以答复，让客户满意。
每次回访均要做好回访记录，以便考虑新的整修方案，及时解决存在的问题。
4、质量保证期结束后，我公司将继续提供售后服务，负责对所提供的设备进行定期维护和修理，在公司建立用户热线，及时热情解答用户咨询和解决用户困难，随叫随到。
第三部分专用条款一、词语定义及合同文件1.1、词语定义：词语定义见通用条款1.2、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：执行本合同协议书的解释顺序。
1.3、语言文字和适用法律1.3.1 本合同使用汉语标准及规范。
1.3.2 适用法律法规：本合同适用《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》、《建设项目〈工程〉竣工验收办法》及其他有关法律、行政法规和部门规章。
1.3.3 适用标准、规范适用标准、规范的名称：验评标准类建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 工业安装工程检验评定统一标准GB50252-94 工业金属管道工程质量检验评定标准GB50184-93 工业自动化仪表工程施工质量检验评定标准GBJ131-90工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准GB50185-93 钢结构工程质量检验评定标准GB50205-2002 工业炉砌筑工程质量检验评定标准GB50309-92 自动化仪表安装工程质量检验评定标准GBJ131-90建筑防腐蚀工程质量检验评定标准GB50224-95 混凝土强度检验评定标准GBJ107-87工程测量成果检查验收和质量评定标准YB9008-98有色金属工业建设工程机械设备安装质量检验评定标准有色金属工业建筑工程质量评定标2007年1月1日执行材料检验类钢结构焊接材料检验GB5117-85普通碳素结构钢技术条件GB700-88硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥GB175-92普通混凝土用砂质量标准及检验方法JGJ52-92普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法JGJ53-92土工试验方法标准GB/T50123-1999 混凝土质量控制标准GB50164-92混凝土外加剂应用技术规范GB50119-2003 钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级GB3323-87公差与配合未注公差尺寸的极限偏差GB1804-79压力容器无损检测JB4730-94超声法检测混凝土缺陷技术规程CECS21:90 安全规程类建筑施工安全检查标准JGJ59-99施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-88建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-91龙门架及井架物料提升机安全技术规范JGJ88-92建设工程施工现场供电安全规范GB50194-93建筑卷扬机安全规程GB13329-91建筑机械使用安全技术规程JGJ33-2001液压滑动模板施工安全技术规程JGJ65-89施工升降机安全规则GB10055-88高处作业吊蓝安全规则JGJ5027-92施工管理类建设工程监理规范GB50319-2000 建设工程项目管理规范GB/T50326-2001 建设工程文件归档整理规范GB/T50328-2001 质量验收规范土方及地基工程建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 地下防水工程质量验收规范GB50208-2002岩土工程勘察规范GB50021-2001 建筑桩基技术规范JGJ94-94地下工程防水技术规范GB50108-2001 膨胀土地区建筑技术规范GBJ112-87地基与基础工程施工及验收规范GBJ202-83建筑地基处理技术规范JGJ79-2002湿陷性黄土地区建筑规范GBJ50025-2004 砌体、混凝土工程砌体工程施工质量验收规范GB50203-2002 混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 混凝土排水管道工程闭气检验标准CECS19:90钢筋焊接及验收规程JGJ18-2003高层建筑混凝土结构技术规程JGJ3-2002混凝土泵送施工技术规程JGJ/T10-95混凝土及预制混凝土构件质量控制规程CECS40:92水泥混凝土路面施工及验收规范GBJ97-87液压滑动模板施工技术规范GBJ113-87钢结构工程钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001 钢结构焊接接头GB985-986-80 涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级GB8923-88钢结构制作安装施工规程YB9254-95建筑钢结构焊接技术规程JGJ81-2002网架结构设计与施工规程JGJ7-91钢结构高强螺栓连接的设计、施工及验收规程JGJ82-91 管道工程建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002 通风与空调工程施工质量验收规范GB50243-2002 工业金属管道施工及验收规范GB50235-97现场设备、工业管道焊接工程施工验收规范GB50236-97供水管井设计、施工及验收规范CJJ10-86室外硬聚氯乙烯给水管道工程施工及验收规范CECS18:90建筑给水硬聚氯乙烯管道设计与施工验收规范CECS41:92压力钢管制造安装及验收规范DL5017-93给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-97给水排水构筑物施工及验收规范GBJ141-90 电气仪表工程电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150-91建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002 电梯工程施工质量验收规范GB50310-2002 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50168-92电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-92电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范GB50170-92电气安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范GB50171-92电气装置安装35KV及以下架空电力线路施工及验收规范GB50174-93电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范GB50182-93电气装置安装工程低电器施工及验收规范GB50254-96电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范GB50255-96电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范GB50256-96电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规GB50257-96范电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范GB50259-96工业自动化仪表工程施工及验收规范GBJ93-86电气装置安装工程高压电器施工及验收规范GBJ147-90电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收GBJ148-90规范电气装置安装工程母线装置施工及验收规范GBJ149-90 110～500KV架空电力线路施工及验收规范GBJ233-90仪表仪器工程安装验收规范工业计算机监控系统抗干扰技术规范CECS81建设领域计算机软件工程技术规范JGJ/T90-92架空绝缘配电线路施工及验收规程DL/T602-1996 架空电力线路内爆压接施工工艺规程SDJ277-1990 起重机滑接输电装置型式和基本参数JB/T6391.1-92 起重机滑接输电装置技术条件JB/T6391.2-92 塑料防护式安全滑触线安装91D401-1吊车供电线路安装选定06D401-1外壳防护等级的分类GB4942.2国际标准IEC439-1 设备制作安装工程GB50231-98机械设备安装工程施工及验收通用规范连续输送设备安装工程施工及验收规范GB50270-98工业锅炉安装工程施工及验收规范GB50273-98锻压设备安装工程施工及验收规范GB50272-98制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范GB50274-98压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范GB50275-98破碎、粉磨设备安装工程施工及验收规范GB50276-98铸造设备安装工程施工及验收规范GB50277-98起重设备安装工程施工及验收规范GB50278-98工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范HGJ229-91工业设备及管道绝热工程施工及验收规范GBJ126-89 钢制压力容器GB150-1998钢制焊接常压容器JB/T4735-1997 轻金属冶炼机械设备安装工程施工及验收规范YSJ412-92筑炉工程工业炉砌筑工程施工及验收规范GBJ211-87装饰装修工程建筑装饰装修工程施工质量验收规范GB50210-2002 建筑瓷板装饰工程技术规程CECS101:98木结构及门窗工程木结构工程施工质量验收规范GBJ50206-2002 塑料门窗安装及验收规程JGJ103-96消防工程火灾自动报警系统施工及验收规范GB50166-92自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261-96气体灭火系统施工及验收规范GB50263-97泡沫灭火系统施工及验收规范GB50281-98 测量工程工程测量规范GB50026-93 屋面工程屋面工程质量验收规范GB50207-2002 地面工程建筑地面工程施工质量验收规范GB50209-2002 其他工程沥青路面施工及验收规范GB50092-96 建筑防腐蚀工程施工及验收规范GB50212-91 烟囱工程施工及验收规范GBJ78-85工程建设施工现场焊接目视检验规范CECS71:94建筑工程冬季施工规程JGJ104-97电力建设施工及验收技术规范 SDJ51管道和设备绝热 08R418-1火力发电厂烟风煤粉管道设计技术规定 DL/T5121-200设计图纸中规定的其它施工和技术质量标准、规范、规程等发包方提供的有关质量要求及标准等上述标准和规范由承包方自备并承担费用，发包方不另行提供。