电气设备安装工程施工合同(合同示范文本)
2024年电气设备安装工程施工合同范文
2024年电气设备安装工程施工合同范文尊敬的xxxx公司：根据我们双方的协商，我方将承接贵公司____年的电气设备安装工程施工合同。
特此草拟本合同，详细规定双方的权利义务，为确保工程的顺利进行和双方合作的公平公正。
一、项目概况1.1 项目名称：电气设备安装工程1.2 项目地点：xxxx公司所在地1.3 工程内容：根据贵公司提供的设计图纸和要求，我方将负责电气设备的安装、调试、验收等相关工作。
1.4 工程规模：详见设计图纸。
二、合同价格和支付方式2.1 合同价格：合同总价为xxxx元（人民币）。
2.2 付款方式：（1）首付款：双方签订本合同后，贵公司需支付首付款金额的50%作为合同生效的前期费用。
（2）进度款：贵公司需按工程进度支付相应的款项，具体支付比例和时间节点将在施工过程中根据实际进度进行协商并确定。
（3）结算款：在设备安装完成并经过验收合格后，贵公司需支付剩余款项。
2.3 付款方式：贵公司需以银行转账的方式进行支付，我方提供相应的收款账户。
三、工期安排3.1 工期：根据实际施工情况，双方约定工期为xx个月。
3.2 工期计算：工期自合同生效之日起计算，以实际完工时间为准。
3.3 延期和提前完成：如因不可抗力或其他不可预见的情况导致工期延长或提前完成，双方应在第一时间进行协商解决。
四、质量标准4.1 质量要求：电气设备安装工程应符合相关的国家标准和技术规范要求，并保证工程质量。
4.2 质量检验：我方将按照合同约定的标准对安装工程进行质量检验，贵公司有权对检验结果提出异议，并在双方协商一致后进行整改。
4.3 质量保证期：自验收合格之日起，我方提供质量保证期为12个月，期间发生的设备故障由我方负责免费修理或更换。
五、工程变更和索赔5.1 双方变更：如在施工过程中遇到工程变更情况，双方应及时协商解决，并在变更前签订书面变更协议。
5.2 索赔处理：如因我方原因导致工程延误或质量问题，我方应在合理期限内进行赔偿或返工。
电气安装施工合同范文汇集(5篇)
电气安装施工合同范文聚集(5篇)优质合同：电气安装施工合同范文聚集(5篇)。
合同对我们来说，实在是太重要了，我们不能没有它，签订合同后要积极履行合同。
施工合同是保证建立单位与施工方或者承包施工方的合法权益的协议。
签订施工合同的双方当事人在法律地位上是平等的，那么，你平常有理解过施工合同的内容和种类吗？或许你正在查找类似"优质合同：电气安装施工合同范文聚集(5篇)"这样的内容，建议你本页和wtt，以便后续阅读！电气安装施工合同(篇1)甲方工程负责人：水电安装施工班负责人：为了皇甫移民工程平安、质量消费，文明施工。
特定以下责任条款，望自觉遵照执行。
一、工程地点：万荣县皇甫乡二、平安责任条款：1、本工程水电工班组施工人员必须服从甲方现场管理和平安部门的统一指挥，不能盲目施工，违章作业，凡不服从现场管理和平安部门的规章制度，所发生的一切平安事故均由乙方自行负责。
2、乙方必须每周星期一组织工人平安学习，宣传平安责任，进步工人的平安意识，保障职工的平安，质量平安重于泰山，平安就是职工的生命。
3、各班组严格按照消费、平安合同，搭设自己所负责范围的平安防护措施。
三、平安消费责任制班组平安员，在班组长的领导和专职人员的指导下，随时负责本组的平安消费，催促和帮助本组工人遵守平安操作规程和各项平安消费制度，组织好每日班前、班后的平安检查。
四、平安消费制度施工消费现场的情况是复杂的，必须亲密注意防止工伤事故的发生，杜绝不平安因素的苗子。
一般应在以下几方面加以防范：1、在施工前，操作人员必须认真检查场地、道路、工具和设备等平安状况，确认平安后，才能进展操作。
2、工作时要精力集中，不准与别人闲谈、打闹和嬉戏，不准酒后操作。
3、现场施工操作人员，不准赤脚工作，易燃、易爆品附近严禁吸烟、打火，不准在砖垛下或其它危险处休息。
4、工作中制止擅自乱挪乱拆已搭好的脚手架及风缆绳等设施，严禁互相打赌逞强、昌险作业等。
电气安装施工维修合同
电气安装施工维修合同甲方（委托方）：乙方（受托方）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经双方友好协商，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方电气设备安装施工及维修事项达成一致，签订本合同，具体内容如下：一、工程概况1.1 工程名称：__________电气设备安装及维修工程1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：包括但不限于电气设备安装、调试、维修、保养等服务。
二、合同金额2.1 本合同总金额为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
2.2 双方确认，以上金额为含税价格。
三、合同工期3.1 合同工期自双方签订合同之日起至工程验收合格之日止。
3.2 乙方应按照双方约定的工期要求完成工程。
四、质量标准4.1 乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求进行施工，确保工程质量。
4.2 工程验收合格后，乙方应承担不少于一年的质保期。
五、付款方式及进度5.1 本合同的付款分为三个阶段，具体付款比例和付款时间如下：（1）第一阶段：工程进度达到30%时，甲方支付合同金额的30%；（2）第二阶段：工程进度达到60%时，甲方支付合同金额的30%；（3）第三阶段：工程验收合格并办理移交手续后，甲方支付剩余的40%。
5.2 乙方开具正规发票，甲方按照扣除税金后的金额支付。
六、违约责任6.1 乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：合同金额×0.5%×逾期天数。
6.2 甲方未按照约定时间支付合同款项，乙方有权拒绝继续施工，并有权要求甲方支付逾期付款的违约金，违约金计算方式同上。
七、争议解决本合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
八、其他约定8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
8.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程验收合格之日止。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________ 代表（签名）：__________签订日期：__________ 签订日期：__________请注意，以上合同范本仅供参考，具体合同内容需根据双方实际情况进行调整，并在签订前征求法律人士的意见。
电气设备XX装工程施工合同的范本6篇
电气设备XX装工程施工合同的范本6篇篇1甲方（发包方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行电气设备安装工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：电气设备XX安装工程。
2. 工程地点：________________。
3. 工程内容：包括但不限于配电系统、照明系统、安防系统等的安装与调试。
二、合同工期1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日。
2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。
三、合同价格及支付方式1. 工程总造价：人民币________元（大写：________________）。
2. 支付方式：签订合同后支付工程总造价的XX%作为预付款；工程竣工验收合格后支付余款。
四、工程质量标准与验收1. 乙方应按照国家和地方的相关质量标准进行工程施工。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，并提供完整的验收资料。
3. 甲方应当在接到验收通知后的七日内组织验收，验收合格后，双方签署验收合格证书。
五、工程变更1. 甲方有权根据需要对工程内容进行变更，乙方应当无条件配合。
2. 工程变更涉及的工程费用，由双方另行协商确定。
六、甲乙双方的权利与义务1. 甲方的权利与义务：（1）甲方有权对乙方的工程施工过程进行监督。
（2）甲方应按时支付工程款项。
（3）甲方应向乙方提供必要的施工条件。
2. 乙方的权利与义务：（1）乙方应按照合同约定进行工程施工，保证工程质量。
（2）乙方应按时提交工程进度报告。
（3）乙方应确保施工现场安全，防止事故发生。
七、违约责任1. 甲方如未按约定支付工程款项，每逾期一天，应向乙方支付工程总造价的XX%作为违约金。
2. 乙方如未按约定完成工程施工，每逾期一天，应向甲方支付工程总造价的XX%作为违约金。
3. 若因乙方施工质量问题导致工程验收不合格，乙方应负责整改直至验收合格，并承担由此造成的一切损失。
电气安装工程施工合同5篇
电气安装工程施工合同5篇电气安装工程施工合同1发包方：承包方：根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的规定以及建筑工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。
第一部分工程概况及承包范围1、工程名称：榆林基地二楼别墅工程2、工程地点：榆林段110国道南侧3、电气工程(强、弱电)安装工程内容及承包范围：a)照明系统：管路预留、预埋、穿线，灯具、插座、开关、配电箱、电度表箱安装及调试等施工图纸要求内容。
b)动(电)力系统：管路及套管预留、预埋，电缆桥架安装，线缆敷设，配电设备安装及调试等施工图纸要求内容。
c)弱电系统(电视、电话、宽带网、监控)：管路预留、预埋(含穿墙套管)及管路清扫等弱电专业施工队伍以外的施工图纸要求内容。
d)防雷接地系统乙方完成但不仅限于以上工作，所有与电气工程(强、弱电)有关的工作均由乙方完成。
第二部分工期、承包及付款方式1、合同签订之日起，按甲方要求，保证不耽误总体工期。
因不可抗力及甲乙双方以外的原因，导致工程停建，施工合同不能继续履行，可解除合同。
2、工程质量等级：合格。
第三部分承包方式、合同价款及结算方式1、承包方式：包工不包料采用甲方与乙方协商的价款：养殖区为8000元，二楼别墅为10000元进行竣工结算。
2、结算方式：包工不包料，中途按进度付款到50%，余款竣工验收合格后一次性付清。
第四部分双方一般责任1、甲方驻施工现场代表姓名：黄勇华2、乙方驻施工现场代表姓名：3、甲方工作：⑴委派工作人员为现场管理代表，监督检查工程质量、进度，负责设计图纸的变更、工程质量验收及其他事宜，组织对工程竣工验收，如需变更图纸或变更已施工的工程，甲方应通知乙方。
派专人协助乙方工程技术人员施工，负责与其他配套施工单位协调。
⑵甲方负责提供电源，保证施工需要。
⑶甲方提供与其他工程相关资料，组织与其他施工队协商。
4、乙方工作⑴向甲方代表提供进度表计划，并及时向甲方提交所需材料的量单及附材量单。
机电安装工程施工合同(3篇)
第1篇签订日期：_______甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行机电安装工程施工的相关事宜，经友好协商，达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模：____________________4. 工程内容：主要包括电气安装工程、给排水工程、通风空调工程、消防工程等。
二、工程承包方式和范围1. 承包方式：乙方根据甲方要求，按照工程量清单固定综合单价总价包干的方式进行施工。
2. 承包范围：包括但不限于以下内容：（1）电气安装工程：配电箱、电缆桥架、灯具、插座、开关等设备的安装及调试；（2）给排水工程：给水管道、排水管道、卫生洁具、消防水池等设备的安装及调试；（3）通风空调工程：通风管道、风机、空调机组、新风机组等设备的安装及调试；（4）消防工程：消防报警系统、消防喷淋系统、消防栓系统等设备的安装及调试。
三、工程工期1. 工期：自合同签订之日起，______天内完成全部工程。
2. 乙方应严格按照甲方要求，确保工程质量，按期完成工程。
四、费用及付款1. 工程总造价：人民币______元整（大写：______元整）。
2. 付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的_____%作为预付款；（2）工程完工验收合格后，甲方支付乙方工程总造价的_____%；（3）工程竣工备案合格后，甲方支付乙方工程总造价的_____%。
五、甲乙双方责任1. 甲方责任：（1）提供施工图纸、技术资料、施工场地等；（2）按时支付工程款；（3）协调施工过程中与相关部门的关系；（4）监督工程质量。
2. 乙方责任：（1）按照合同约定完成工程；（2）保证工程质量；（3）按时提交工程进度报告；（4）配合甲方进行工程验收。
电气工程施工合同
电气工程施工合同随着人们法律意识的加强，合同起到的作用越来越大，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。
那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，以下是作者帮大家整理的电气工程施工合同，仅供参考，希望能够帮助到大家。
电气工程施工合同1经双方协商，____电气工程承包给____电气作业班组，包价为____元，订立以下协议：一、合同双方：甲方：乙方：二、承包内容：电气工程，包括电照、电视、电话、配管、穿线、照明器具安装、配电箱安装、避雷接地等施工图纸所包含的内容。
单位工程施工现场电气设备的维护及临时线路架设和维护。
三、合同双方的权力和义务：1、甲方负责材料供应，协调各种工序施工。
2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、安全交底要求施工，在施工中发现材料质量问题及时汇报。
乙方要提前一周提出材料计划，按时完成甲方安排的施工进度计划，并配合其他专业施工。
3、乙方必须保证安全施工，杜绝重大伤亡事故，避免轻伤事故发生。
如乙方不按操作规程和安全技术交底施工，不正确使用劳动保护用品，发生事故的责任依安全生产合同承担责任。
4、乙方在施工中领取材料必须经过保管员准许，不准发生浪费和偷工减料现象，如发生浪费和不按设计施工，发生质量问题甲方有权视情节给予经济处罚。
5、乙方领用电动工具等小型工具要保管好，对于正常损坏（如炭刷用完，轴承损坏等）甲方负责维修，对于人为损坏（如摔坏外壳、摔弯轴承，因轴承损坏而烧坏转子、定子等），乙方负责一切维修费。
6、如乙方在施工中发生超出质量验评标准的一律不给计算工资，不合格的返工重作，并扣罚返工所用的材料费。
7、乙方施工完的每道工序必须履行签字手续，方可进行下道工序施工。
每月报工必须经项目经理、施工员、技术员和质量检查员签字后才能生效。
8、乙方有权拒绝甲方违章指挥，有权对不合理的进度安排提出异议，但经双方协商确认后，必须按时完成。
甲方有义务向乙方提供劳动保护用品。
安装工程合同施工范围(3篇)
第1篇一、合同双方1. 发包方（甲方）：[甲方名称]2. 承包方（乙方）：[乙方名称]二、合同签订依据本合同签订依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他相关法律法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则。
三、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程规模：[工程规模]4. 工程建设内容：[工程建设内容]四、施工范围1. 乙方负责本工程的安装工程施工，包括但不限于以下内容：（1）电气安装工程：包括电力线路、配电柜、变压器、电缆桥架、接地装置、照明灯具、插座、开关等电气设备的安装和调试。
（2）给排水安装工程：包括给水管、排水管、消防水管、阀门、水表、卫生洁具、喷淋系统、雨水排放系统等给排水设备的安装和调试。
（3）通风空调安装工程：包括通风管道、风阀、风机盘管、新风机组、空调机组、保温材料、制冷设备等通风空调设备的安装和调试。
（4）消防安装工程：包括消防报警系统、消防喷淋系统、消防供水系统、消防疏散指示系统等消防设备的安装和调试。
（5）智能化安装工程：包括计算机网络、综合布线、电话通信、监控、门禁、报警等智能化设备的安装和调试。
（6）防腐保温工程：包括设备防腐、管道保温、屋面防水等防腐保温施工。
（7）建筑智能化系统集成：包括建筑智能化系统的设计、施工、调试、验收等。
2. 乙方在施工过程中，应按照施工图纸、设计文件、施工规范、验收标准以及甲方要求进行施工。
3. 乙方应确保工程质量，按照合同约定的时间节点完成施工任务。
4. 乙方应按照甲方要求，做好施工现场的安全文明施工，确保施工安全。
五、施工组织与进度1. 乙方应制定详细的施工组织设计，包括施工方案、施工工艺、施工进度计划、质量保证措施、安全文明施工措施等。
2. 乙方应按照施工组织设计的要求，合理组织施工，确保施工进度。
3. 乙方应定期向甲方报告施工进度，及时解决施工过程中出现的问题。
六、质量要求1. 乙方应严格按照施工规范、设计文件、验收标准进行施工，确保工程质量。
电气设备安装工程施工合同范本
电气设备安装工程施工合同范本合同时效力本合同具有双方当事人的法律效力，双方当事人应本着平等、自愿、公平原则缔结本合同。
合同双方遵守有关法律、法规，按照合同约定履行各自的义务。
甲方：（以下简称甲方）法定代表人：地址：联系电话：乙方：（以下简称乙方）法定代表人：地址：联系电话：一、工程概况甲方委托乙方负责电气设备安装工程的设计、供货、施工和调试等全过程。
二、工程内容1. 乙方应按照甲方的要求进行电气设备安装工程的设计，并向甲方提供设计方案及相关图纸。
2. 乙方负责电气设备的采购、供货，应按照甲方的要求选购合格的设备，并提供售后服务保证。
3. 乙方负责电气设备的安装、调试及验收工作，应按照国家和行业相关标准进行施工，确保工程质量。
4. 乙方应按照甲方的要求进行工程验收，并提供相关验收报告和相关资料。
5. 在工程施工过程中，如发现工程设计存在问题或需要调整，乙方应及时与甲方进行沟通并提出解决方案，确保工程顺利进行。
三、工期及进度1. 工程起止时间：2. 工程总工期：3. 工程进度安排：（1）阶段性工期安排：（2）关键节点时间安排：（3）其他特殊要求：四、工程质量1. 乙方应按照国家和行业相关标准进行施工，确保工程质量符合要求。
2. 乙方应保证供货的设备符合国家和行业相关的质量标准，并提供相关的质量保证文件。
3. 如发现工程存在质量问题，甲方有权要求乙方进行整改，并承担相应的费用。
五、工程费用1. 工程预算总费用：2. 合同价款支付方式：（1）预付款：（2）进度款：（3）质保金：六、合同变更1. 在工程进行过程中，如有需要变更合同约定的内容，甲乙双方应书面协商并达成一致意见，并签订变更合同。
2. 变更合同的有效，需经合同双方签字盖章同意后生效。
七、保密条款1. 甲乙双方应对双方在合同履行过程中所涉及的技术、商业机密等保密信息承担保密责任。
2. 除本合同双方书面同意外，任何一方不得向第三方透露或使用对方的保密信息。
2024年电气设备安装工程施工合同的
2024年电气设备安装工程施工合同的合同编号：甲方（需方）：地址：联系人：电话：乙方（供方）：地址：联系人：电话：鉴于甲方有意进行电气设备安装工程施工，并委托乙方进行施工，双方经平等协商，特此立下本合同。
第一条工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 工程内容：电气设备安装工程施工及相应配套设施的建设。
第二条工程进度2.1 施工开始日期：2.2 完工日期：2.3 工期计算：施工开始日期至工程完工日期之间的自然日数。
第三条施工范围3.1 设备安装：乙方负责按照甲方提供的相关设计及施工图纸要求，对电气设备进行安装、调试、运行及验收工作。
3.2 配套设施建设：乙方负责对工程所需的电气设备配套设施进行建设，确保设备的正常运行。
第四条施工质量要求4.1 施工工艺：乙方应按照国家相关标准及甲方的要求进行施工，保证工程质量符合相关规范。
4.2 材料选择：乙方应选择符合国家标准并经甲方同意的合格材料进行施工。
第五条付款方式5.1 合同总价款为：5.2 付款方式：（1）工程开工前，甲方向乙方支付合同总价款的30%作为首期款；（2）工程完成后，甲方经验收合格后向乙方支付合同总价款的50%作为质保期款；（3）质保期届满后，甲方向乙方支付合同总价款的20%作为最终付款。
第六条违约责任6.1 如甲方未按时支付款项或不按合同约定提供配合，甲方应按每延迟一天支付合同总价款金额的0.1%作为违约金。
6.2 如乙方未按时完成工程或质量不达标，乙方应按每延迟一天支付合同总价款金额的0.1%作为违约金。
第七条保密责任7.1 甲方应对乙方所提供的技术和商业资料进行保密，不得擅自透露或转移给任何第三方。
7.2 乙方应对甲方提供的相关资料进行保密，不得将其用于其他用途或透露给其他第三方。
第八条争议解决8.1 本合同的解释和执行应遵守中华人民共和国相关法律法规。
8.2 如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提请有管辖权的人民法院解决。
医疗检测设备电气安装工程施工合同范本
医疗检测设备电气安装工程施工合同范本1. 合同背景和目的本合同是由甲方（业主/委托单位）与乙方（承包商/施工单位）签订的医疗检测设备电气安装工程施工合同。
双方根据合同条款的约定，就工程的电气安装工作进行合作和协调，确保工程的按期顺利实施，并达到预期的技术标准和质量要求。
2. 工程概况2.1 工程名称：医疗检测设备电气安装工程2.2 工程地址：根据实际情况确定2.3 工程内容：3. 施工要求和标准3.1 施工期限：工程开始日期：YYYY年MM月DD日工程完成日期：YYYY年MM月DD日3.2 技术要求：1.乙方应具备相关资质和经验，熟悉医疗设备电气安装工程施工的技术要求和标准。
2.乙方应根据工程实际情况，制定详细的施工方案和工艺流程，保证工程的质量和安全。
3.乙方应按照相关规定和标准，进行电气设备的安装和接线，确保设备运行的稳定性和安全性。
4.乙方应按照施工图纸和设计要求，进行电缆的敷设和布线，确保布线合理、整齐，并符合电气安全要求。
3.3 安全要求：1.乙方应制定并实施安全生产措施，确保施工期间的安全。
2.乙方应培训施工人员，提高其安全意识和操作技能。
3.施工期间，乙方应积极配合甲方组织的安全检查和监督，共同维护工地的安全和秩序。
3.4 质量要求：1.乙方应按照设计要求，正确安装电气设备，确保其性能和功能符合预期。
2.乙方应负责设备的调试工作，并确保设备的运行健康和稳定。
3.施工完成后，乙方应对工程进行自检和质量验收，确保工程质量符合要求。
4. 付款方式和进度4.1 付款方式：根据工程进度和合同约定，甲方向乙方支付工程款。
4.2 付款进度：根据具体工程的情况，双方协商确定工程款的付款进度和节点。
5. 合同变更和终止5.1 合同变更：1.合同生效后，如需发生任何合同变更，应由双方协商一致，并签署变更协议。
2.变更后的协议应具备相同的法律效力。
5.2 合同终止：1.合同终止应根据合同约定或法律规定来进行。
电力安装施工合同范本(8篇)
电力安装施工合同范本（8篇）电力安装施工合同范本（精选8篇）电力安装施工合同范本篇1建设单位：(简称甲方)地址：施工单位：(简称乙方)地址：兹有工程，经过投标、议标、决定由乙方施工。
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合本工程的实际情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则。
经过甲乙双方协商签定本合同。
第一条：工程地点第二条：工程内容第三条：承包方式第四条：工程价款及调整1. 工程价款2.发生以下情况之一经双方协商同意后可做调整：(1)甲方代表确认的工程量增减;(2)甲方代表确认的设计变更或工程洽商;(3)工程造价管理部门公布的价格调整;(4)甲方原因造成的乙方窝工损失或其他得有关损失;(5)合同条款以外得其他增减或调整;第五条：付款方式第六条：合同工期1.双方商定总工期为天。
开工日期：年月日竣工日期：年月日2. 如遇下列情况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。
(1)甲方不能按合同约定提供开工条件，(2)工程量变化和设计变更;(3)非乙方原因得气超过4个小时以上时;停水停电停(4)工程款未按时支付;(5)不可抗力(如地震台风火灾等)3.由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。
4.乙方如无正当理由拖延工期，每超过一天罚款元，反之每提前一天奖励元。
但奖罚累计不超过总造价得2%。
第七条：工程质量要求：第八条：材料设备：第九条：工程施工前后双方的工作和有关责任1. 甲方：(1)进场前天内，甲方必须将施工现场清理干净。
为乙方提供施工人员生活住宿场地，并在乙方进场前办妥本工程报建和消防以及施工许可证等有关手续;(2)负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求;(3)按时支付工程款项;(4)协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序，保证乙方顺利施工;(5)组织有关单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底;(6)组织施工现场的隐蔽工程变更工程的验收和签证工作;(7)负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作;(8)组织工程竣工验收工作。
电气安装工程施工协议书(范本文)
电气安装工程施工协议书
1. 项目背景
根据双方共同的需求和利益，甲方与乙方达成协议，乙方将负责执行电气安装工程施工。
2. 协议内容
2.1 项目概况项目名称：项目地点：项目规模：项目周期：
2.4 付款方式工程款项总额为X元；付款方式为方式；
甲方应在工程验收合格后X天内支付乙方全部工程款项。
2.5 违约责任
如乙方未按照约定时间完成工程施工，每延迟一天甲方有权要求扣减X 元；
如甲方未按照约定时间支付工程款项，每延迟一天甲方需要支付违约金X元。
2.6 保密条款
双方同意对涉及到的商业机密和技术资料保密，未经对方同意不得向第三方透露。
3. 协议生效与终止
3.1 协议生效本协议经双方签字盖章后生效。
3.2 协议终止本协议的履行终止后，双方无其他约束义务；
在协议履行过程中，若一方违约，对方有权提前终止本协议。
4. 其他条款
4.1 争议解决如发生争议，双方应友好协商解决；
协商不成的，提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。
4.2 协议修改与补充
对本协议内容的任何修改或补充，需经双方协商一致后，以书面形式进行。
5. 附件
•附件一：电气安装工程施工方案
•附件二：工程验收文件清单
本协议一式两份，甲方与乙方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：____________________
乙方（盖章）：____________________ 日期：____________________。
电气施工合同模板
电气施工合同模板甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 工程内容：电气工程，包括电照、电视、电话、配管、穿线、照明器具安装、配电箱安装、避雷接地等施工图纸所包含的内容。
单位工程施工现场电气设备的维护及临时线路架设和维护。
二、工程承包范围2.1 乙方承包范围：包工包料、包安全。
2.2 乙方应按照甲方的要求，完成所有电气工程的施工，并保证施工质量、安全、进度等方面的要求。
三、合同工期3.1 工程施工日期：____年__月__日至____年__月__日。
3.2 乙方应按照约定的工期完成施工，如有特殊情况需要延期，应提前向甲方提出申请，经甲方同意后方可延期。
四、工程质量标准4.1 工程质量应符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-02)的要求。
4.2 乙方应按照设计文件、施工图纸、施工及验收规范等进行施工，保证工程质量。
五、合同价款5.1 双方经协商一致，确定本工程的合同价为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。
5.2 甲方应按照约定的付款方式支付合同价款，具体支付方式如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的30%；（3）工程进度达到100%时，甲方支付乙方合同总价款的20%。
六、双方一般权利和义务6.1 甲方权利和义务：（1）提供必要的施工场地和施工便利；（2）应配合乙方做好安全文明施工工作；（3）配合乙方协调处理施工现场管理、突发事件等工作；（4）负责工程质量的验收工作；（5）工程竣工验收结束后，及时办理支付，通过银行转账或现金支付方式一次性支付工程款。
6.2 乙方权利和义务：（1）提供建筑材料合格证书、工程结算书和有关工程联系单等；（2）根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫及其施工人员的安全施工；（3）按照约定的工期完成施工，保证工程质量、安全、进度等方面的要求；（4）遵守国家有关法律法规，严格执行施工现场的安全操作规程；（5）负责工程现场的环境保护工作，保证施工过程中的环境保护措施得到落实；（6）工程竣工后，按照约定提供完整的工程资料和保修服务。
机电安装总承包合同(完整版)
合同编号：_______甲方（委托方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方为建设项目的业主，并拟对建设项目进行机电安装工程，乙方具备机电安装工程的资质和能力，甲乙双方经友好协商，就机电安装工程承包事宜达成如下合同：一、工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程内容：机电安装工程，包括但不限于电气、给排水、通风、空调、消防等系统的安装。
二、合同范围2.1 乙方应根据甲方提供的设计文件、施工图纸及相关规范要求，完成机电安装工程的施工。
2.2 乙方负责提供机电安装工程所需的全部材料、设备、工具和劳动力。
2.3 乙方负责机电安装工程的施工组织、协调和管理工作。
2.4 乙方负责机电安装工程的施工质量、安全、环保等工作。
2.5 乙方负责机电安装工程的验收、移交和保修。
三、合同工期3.1 合同工期为____天，自合同签订之日起计算。
3.2 如因甲方原因导致工期延误，乙方有权要求甲方支付相应的延期费用。
3.3 如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
四、合同价款4.1 合同价款为人民币____元（大写：____________________）。
4.2 付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同价款的30%；（3）工程进度达到80%时，甲方支付乙方合同价款的30%；（4）工程验收合格并移交后，甲方支付乙方合同价款的10%。
五、质量保证5.1 乙方应按照甲方提供的设计文件、施工图纸及相关规范要求进行施工，确保工程质量。
5.2 乙方应提供机电安装工程所需的全部材料、设备、工具和劳动力，并保证其质量。
5.3 乙方应按照甲方的要求进行施工质量检查和验收，并承担相应的质量责任。
六、违约责任6.1 如乙方未能按照合同约定的工期、质量要求完成工程，应承担相应的违约责任。
电力设备施工合同范本
电力设备施工合同范本甲方（委托方）：公司名称：法定代表人（负责人）：地址：电话：统一社会信用代码（营业执照注册号）：乙方（承包方）：公司名称：法定代表人（负责人）：地址：电话：统一社会信用代码（营业执照注册号）：鉴于甲方拟委托乙方承包电力设备施工项目，经双方充分协商，达成以下合同：第一条项目概述1.1 项目名称：1.2 项目地点：1.3 项目范围：1.4 项目工期：1.5 项目费用：第二条施工周期2.1 施工开始日期：2.2 施工完成日期：第三条费用支付方式3.1 甲方应在合同签订后的3个工作日内支付给乙方预付款，预付款金额为合同总价款的30%。
3.2 甲方应根据工程进度支付给乙方相应的进度款，进度款支付方式为按进度款比例支付。
3.3 所有款项支付应当以银行转账的方式进行，乙方提供真实有效的开票资料。
第四条质量保证4.1 乙方承诺按照国家有关法律法规和质量标准进行施工，并保证工程质量符合相关标准和设计要求。
4.2 项目完工后，乙方提供质保期为12个月。
第五条违约责任5.1 若甲方未按合同约定支付款项，迟延支付的，乙方有权要求甲方支付迟延支付款项的利息。
5.2 若乙方未按合同约定完成施工，甲方有权要求乙方承担违约责任，并索要相应的经济损失赔偿。
第六条知识产权6.1 乙方在承包项目过程中所使用的任何技术、图纸、方案等，均为甲方的知识产权，乙方不得向任何第三方泄露或使用于其他项目。
第七条争议解决7.1 本合同如发生争议，双方应友好协商解决；如协商不成，则提交甲方所在地的人民法院诉讼解决。
7.2 本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：委托代理人签字：日期：乙方（盖章）：负责人签字：日期：。
车间安装电气工程施工合同 (4)
车间安装电气工程施工合同车间安装电气工程施工合同甲方（发包人）：公司名称：营业执照号码：法定代表人或负责人：联系人：联系电话：地址：乙方（承包人）：公司名称：营业执照号码：法定代表人或负责人：联系人：联系电话：地址：根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方达成以下协议：一、工程内容甲方委托乙方进行车间电气设备安装工程，工程范围包括但不限于：安装主配电柜、控制柜、电线管道等设备及配套设施。
二、工程期限1. 工程期限自双方签署合同之日起生效，并约定为（×××）日。
2. 如因甲方原因导致工程延误，工期顺延。
三、价格及付款方式1. 工程总价为人民币（×××）元，由甲方负责支付。
2. 乙方应在工程完成验收合格后，向甲方开具相应的增值税专用发票并寄送至甲方。
四、质量标准1. 乙方应按照相关技术规范、标准进行设备安装，保证工程质量符合国家有关标准及甲方要求的规范。
2. 乙方应在工程验收前进行必要的工程质量检测，未经甲方同意不得将工程交付使用。
五、违约责任1. 如乙方未按时完成工程或者工程质量不达标，甲方有权要求乙方纠正并赔偿相应的损失。
2. 如甲方未按时给付工程款而导致工程延误，甲方应按照合同约定支付违约金。
六、争议解决本合同如发生争议，甲乙双方应友好协商解决。
协商不成的，提交仲裁委员会仲裁，仲裁裁决为终局裁决。
七、其他约定1. 本合同自双方签署之时起生效，至工程验收合格后终止。
2. 本合同如有未尽事宜，由甲乙双方协商决定。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：。
光伏电气安装承包合同模板
合同编号：________________甲方（发包人）：________________乙方（承包人）：________________签订日期：________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方光伏发电项目电气安装工程的相关事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：________________1.2 工程地点：________________1.3 工程内容：光伏发电项目电气安装工程，包括但不限于电缆敷设、电气设备安装、调试、试运行等。
1.4 工程规模：________________1.5 工程承包范围：本合同约定的光伏发电项目电气安装工程，包括设计、采购、施工、调试、试运行等全过程。
二、承包方式2.1 乙方负责光伏发电项目电气安装工程的施工、调试、试运行等工作。
2.2 甲方负责提供电气安装工程所需的设备、材料、场地等条件。
2.3 乙方按照甲方提供的设备、材料和技术要求，确保工程质量、安全、进度。
三、工程工期3.1 本工程总工期为______天，自合同签订之日起计算。
3.2 乙方应按照合同约定的时间节点完成工程进度，确保工程按期完工。
四、工程质量4.1 乙方应严格按照国家有关电气安装工程的规范、标准和设计要求进行施工。
4.2 工程质量应符合国家规定的合格标准，如出现质量问题，乙方应承担全部责任，并负责返工、修复。
4.3 甲方有权对工程质量进行监督检查，如发现质量问题，乙方应立即整改。
五、工程款支付5.1 甲方应按照合同约定的时间和比例支付工程款。
5.2 乙方在工程完成后，向甲方提交竣工报告，甲方验收合格后，支付工程款。
5.3 工程款支付方式：________________六、违约责任6.1 任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。
6.2 甲方未按约定支付工程款，应向乙方支付_____%的违约金。
工程电器施工合同
工程电器施工合同合同编号：________甲方（业主）：________乙方（承包商）：________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就甲方工程项目中的电器施工事宜达成如下协议：一、工程概述1. 工程名称：________2. 工程地点：________3. 工程内容：包括但不限于室内外电力线路铺设、配电箱安装、照明系统安装、开关插座安装等电器施工内容。
4. 工程质量要求：符合国家相关电气安装规范和标准，确保施工质量达到设计要求和甲方的满意度。
二、合同金额合同总金额为人民币（大写）________元整（￥_______）。
三、工期要求1. 开工日期：自____年____月____日起2. 竣工日期：至____年____月____日止3. 乙方应根据工程进度合理安排施工计划，确保按期完成。
四、付款方式1. 预付款：甲方在合同签订后____天内支付合同总金额的____%作为预付款。
2. 进度款：根据工程进度分阶段支付，具体支付比例由双方协商确定。
3. 竣工款：工程竣工验收合格后，甲方支付剩余合同款项。
五、质量保证1. 乙方应保证提供的材料和设备符合国家标准和行业规定。
2. 乙方应对所施工的电器工程提供____年的质量保证期，保证期内出现质量问题，乙方负责无偿修复。
六、违约责任如一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
七、争议解决因履行本合同所发生的任何争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他约定1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，由双方协商补充。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：________乙方（盖章）：________签订日期：____年____月____日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
电气设备安装工程施工合同(合Electrical equipment installation project construction contract(合同范本)姓名：单位：日期：编号：YW-HT-028330电气设备安装工程施工合同(合同示范文本)说明：以下合同书内容主要作用是：合同有效的约定了合同双方的权利和义务,对合同的履行有积极的作用,能够较为有效的约束违约行为,能够最大程度的保障自己的合法权利，可用于电子存档或打印使用（使用时请看清是否适合您使用）。
发包方：xx 有限公司（以下简称甲方）承包方：xx 安装有限公司（以下简称乙方）甲乙双方经友好协商，发包方同意将石英砂加工一线的电气安装任务委托给承包方施工。
为明确双方责任，确保工程质量和进度，双方依据国家电力行业有关技术规范、规程组织施工，双方同意签订本合同，并共同遵守执行。
第一条工程概况1.1工程名称：石英砂加工一线电气安装。
1.2工程地点：1.3工程内容：详见合同附件。
1.4承包内容及方式：包安装、包验收及全部辅助材料。
1.5工程性质：设备材料的安装施工工程。
1.6安装工期：l.6.1 安装工程开工日期：1.6.2 安装工程竣工日期：第二条合同文件施工图纸以及经双方授权工地代表签署的文字性资料为本合同的组成部分。
第三条标准和适用法律3.1使用标准和规范：施工图中合同技术附件中所规定的技术要求及相关的国家行业规范与标准。
3.2适用法律法规：中华人民共和国有关法律和河源市东源县有关法规及规范性文件。
第四条图纸及技术资料4.1图纸保密要求：发包方所提供的图纸资料为发包方享有的技术权益，承包方仅限于本项目施工，不得用于其它项目。
承包方未经发包方认可，不得复印、转借以及以任何形式泄漏给非施工人员或第三方并保证工程完工后及时把全部技术图纸资料归还给发包方，否则，发包方有权要求承包方按合同总金额的 10%承担违约责任。
4.2发包方提供资料：本施工工程所需发包方提供的相关资料和图纸，承包方可根据现场情况适当调整除发包方代表反对以外；其余均由承包方参照发包方技术附件的要求以及行业规范自行设计，经发包方书面同意后方可施工。
4.3承包方应在竣工之日起 20 天内或工程验收前提交 2 套完整的竣工图及施工过程中的原始记录、更改设计单、检验报告等有关竣工资料，竣工资料必须符合发包方档案统一规范，否则发包方有权拒绝结算。
第五条甲、乙双方授权工地代表5.l 发包方授权工地代表：按照合同条款行使合同约定的权力，履行合同约定的职责，其合法性需发包方书面委任。
5.2承包方授权工地代表：按照合同条款行使合同约定的权力，履行合同约定的职责，其合法性需承包方书面委任。
5.3甲、乙双方每周定期召开工程协调例会，参加例会人员应包括双方项目经理、现场代表、监理工程师。
例会上承包方应对上周工作进行总结，并提出下周计划。
发包方、监理对质量、进度作出点评。
第六条双方责任：发包方：1、负责工程线路线行协调工作。
2、负责本工程质量、施工安全、进度的检查监督工作，并协助承包方做好隐蔽工程的签证工作。
3、及时按承包方申请的验收时间进行工程验收。
4、负责开工前对承包方项目负责人的技术交底工作。
承包方：1、按①《国家城乡电网建设与改造工程管理规定》；②《电力建设工程施工技术管理导则》及国家电力行业有关技术规范、规程组织施工，确保工程质量达到国家或行业标准。
2、制订本工程施工组织设计、做好工程计划进度、工程各种施工记录。
3、承包方应严格执行国务院颁发的《建设工程安全生产管理条例》、《农村电网建设与改造工程施工现场安全措施管理办法》及有关安全规程、规定的要求，切实做好施工中的安全工作，加强施工中的安全防范措施。
如承包方在施工中发生一切不安全的事故，应由承包方本身负责。
4、承包方应负责所有材料的保管工作，并有专人负责材料的进出仓记录，如承包方的原因造成材料的丢失或损坏，均由承包方负责。
5、负责提供所供设备材料的合格证明及相关文件资料。
6、负责工程验收不合格部分的一切返修费用。
7、承包方应积极配合发包方组织的施工质量及安全检查，对发包方提出的整改意见必须及时落实、整改。
8、及时提供上级统一规范的竣工资料（一式三份）给发包方。
9、承包方负责安装水、电表，并向发包方支付施工用的水、电费，价格按供水、供电公司的价格执行。
第七条暂停施工、中止施工或重新分包7.1如果因承包方工程质量或工程进度不能满足发包方需求，发包方有权要求承包方暂停施工。
承包方按要求暂停施工，并妥善保护已完工程，实施处理意见后提出复工要求，发包方批准后方可继续施工。
发包方在收到承包方复工要求 48 小时内未予答复，承包方可自行恢复施工。
7.2终止施工或重新分包：如果因承包方工程质量或工程进度不能满足发包方需求，发包方有权要求承包方停止施工，承包方由于自身原因确定无法满足合同进度要求，发包方有权终止合同或者将一部分工程量分包给第三方。
第八条工期延误若合同的任一方由于不可抗力的原因，即双方不能控制的事件发生，如战争、地震及其它的不可抗力等原因影响了工期，则合同延期执行，工程延期时间与事件的持续时间相等。
第九条工期提前根据工程实际情况，如发包方提出要求将工期提前，承包方应尽力确保，并由双方协商后签订提前竣工协议。
第十条安装质量和质量检查10.1工程质量10.1.1承包方应对施工工程质量全面负责，施工必须严格按施工图所提要求和标准进行施工。
10.1.2发包方确定为不合格的工程，承包方必须返工重来，费用由承包方自行承担。
如果因此引起工期延误，承包方应无条件赶工并完成计划。
10.2 质量检查：发包方代表有权按设计要求和有关验收规范标准进行检查。
承包方也应加强自检，并作好必要的检查记录和签证。
第十一条隐蔽工程和中间验收工程具备覆盖、掩盖条件或达到合同条款的约定的中间验收部位，承包方自检合格后，在隐蔽和中间验收 24 小时前通知发包方代表参加，通知内容包括承包方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。
承包方准备验收记录，经验收合格，发包方代表在验收记录上签字后，方可进行覆盖和继续施工。
验收不合格，承包方在限定时间内修改后重新验收。
48 小时内发包方代表不到场，承包方可自行隐蔽并视为发包方认可。
第十二条安装工程具备交接条件时，由承包方提前两天提出申请，发包方组织交接。
第十三条重新检验发包方代表提出对隐蔽工程重新检验要求时，承包方应按要求进行重检，并在检验后重新验收或修复。
检验合格，发包方承担重新检验的工程费用；检验不合格，承包方承担发生的费用并应立即无偿进行修复。
第十四条合同价款及调整14.1本项目工程的合同总价为人民币贰佰捌拾万元整（￥480000.00）。
14.2当有以下情况之一时，可作价款调整。
14.2.1本合同规定之外的工程内容增减。
14.2.2本合同规定之内的工程量，如设计变更后单项工程上下变动在 5%以内的合同总价不作调整，超过 5%以上部分按实际结算。
14.2.3发包方代表确认的重大设计变更和工程洽商。
第十五条工程款支付及工程价格结算15.1该工程完工，经发包方验收评定合格，在收到承包方开具的全额建安发票并办理完结算支付审批后 10 个工作日内付至实际结算总金额的 90%；15.2留结算总金额 10％作为质保金，质保期自调试合格满一年后无发现质量问题到的，在 15 个工作日内将余款一次付清给承包方。
第十六条设计变更16.1发包方或设备供应商提供的设计变更，必须经发包方人员签字方能有效，并要求在施工前通知承包方。
16.2承包方原则上应严格按图施工，不得随意更改设计，但确因需要应由承包方提出具体书面变更资料，经发包方代表同意并签证后，才能做出相应的设计变更。
第十七条竣工验收及工程保修17.1本工程完工后，承包方严格执行发包方的验收标准和考核制度，包括中间验收、竣工验收，所有验收报告均应由承包方提供检测数据，并由发包方进行复检验收。
17.2承包方根据发包方要求，按国家及行业工程竣工有关规定向发包方提供完整竣工资料和竣工验收报告。
17.3发包方代表收到竣工验收报告后，应在 10 日内组织有关部门验收。
17.4.工程交工验收后，工程（包括设备）质保期为１年，自该生产线正常投产之日起计算满一年。
质量保修证书在交工验收后由承包方填写交给发包方。
由施工造成的工程质量问题，发包方应书面通知承包方并约定时间进行修理。
在质保期内承包方拒不修理时，发包方可动用质保金请人修理，超支部分应由承包方负担。
第十八条解决争议的办法18.1甲、乙双方如在合同履行过程中发生争议时，双方先通过友好协商解决，如协商不成时，任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。
18.2发生争议后，除出现下列情况外，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好己完工程：18.2.1合同确己无法履行。
18.2.2双方协议停止施工。
18.2.3调解要求停止施工，且为双方接受。
18.2.4法院要求停止施工。
第十九条违约19.1甲、乙双方约定，违约应承担以下经济责任：19.1.1发包方代表不能及时给出指令、确认、批准、不按合同约定履行自己的各项义务，使合同无法履行的，应承担违约的责任，违约金按实际损失向承包方支付。
19.1.2承包方不能按合同工期竣工、施工质量达不到设计和规范的要求及本合同附件要求，或发生其它使合同无法履行的行为，承包方应承担违约责任，违约金按实际损失金额向发包方支付，且发包方有权单方解除合同因。
除非发包方单方解除合同，承包方承担上述违约责任后，仍应继续履行合同。
19.2在履行合同过程中，非法定事由或约定事由出现，一方擅自中途停止合同执行或中途终止合同，视为违约，违约方应承担违约责任，并支付合同总金额的 15%违约金给守约方。
19.3承包方不得将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人；否则，发包方有权单方解除合同并按合同总金额的15%追究承包方的违约责任。
第二十条索赔当发生索赔时，可按以下规定向责任方索赔：20.1有正当索赔理由，具有索赔事件发生时的有关证据。
20.2索赔事件发生后20 个工作日内，索赔方向责任方发出要求索赔的通知。
20.3责任方在接到索赔通知后20 个工作日内给予确认，或要求提供进一步补充索赔理由和证据，责任方在 20 个工作日内未给予答复，应视为该项索赔已经确认。
第二十一条安全施工21.1承包方按有关规定，采取严格的安全措施，施工人员必须带好安全劳保用品后方可上岗。
发包方责任造成的安全事故由发包方负责，承包方责任造成的安全事故由承包方负责并承担因此发生的一切费用，第三方责任造成的安全事故由发包方协调或由仲裁机构仲裁。
21.2发生重大伤亡事故，承包方应按有关规定立即上报有关部门并通知发包方代表，同时按政府有关部门要求处理。