履约保证金承诺书【可编辑版】
工程履约保证金承诺书范文
工程履约保证金承诺书范文
尊敬的[甲方名称]：
您好！
咱就像两个即将携手闯荡工程世界的伙伴，为了让您心里踏实，我（[公司名称]或者个人姓名）特别给您写下这份工程履约保证金承诺书。
我知道，对于这个工程，您就像把宝贝交给我照顾一样，心里多少会有点不放心。
这工程履约保证金呢，就像是我给您的一个“定心丸”，表示我对这个工程那可是超级认真的，绝对不会当儿戏。
我承诺，我会按照咱们之前商量好的合同条款，一点儿不打折扣地履行我的责任。
从工程开始的每一个小细节，像打地基的时候保证稳稳当当，盖楼的时候砖头都码得整整齐齐，到最后的工程验收，保证让这个工程就像一件精心打造的艺术品一样，让您挑不出毛病。
要是我不小心犯了迷糊，没有按照合同办事，这履约保证金您可就尽管扣。
就像做错事要接受惩罚一样，我不会有半句怨言。
这保证金我会按照规定的方式和时间交给您。
咱可不能在这事儿上拖拖拉拉，该多少就是多少，什么时候交就什么时候交，保证痛痛快快的。
我相信，在这个工程里，我们肯定能合作得顺顺利利，就像齿轮和链条一样紧密配合。
最后工程完美收官的时候，咱们都能开开心心地庆祝。
再次向您承诺，我一定会重视这个工程，把这履约保证金背后的责任都扛起来。
承诺人：[承诺人姓名或者公司名称]
日期：[具体日期]。
工程履约保证金承诺书范文
工程履约保证金承诺书范文甲方（建设单位）：公司名称：________________________________________________________________法定代表人：______________________________________________________________地址：____________________________________________________________________联系方式：________________________________________________________________乙方（施工单位）：公司名称：________________________________________________________________法定代表人：______________________________________________________________地址：____________________________________________________________________联系方式：________________________________________________________________鉴于甲乙双方就[工程名称]签订了建设工程施工合同（合同编号：[合同编号]），为确保乙方全面履行合同义务，乙方自愿向甲方提交工程履约保证金，并作出如下承诺：一、保证金金额及提交方式乙方承诺向甲方提交的工程履约保证金金额为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。
此保证金金额为合同总价的[X]%，具体比例依据双方签订的施工合同确定。
乙方应在本承诺书签订后的[X]个工作日内，将履约保证金以[银行转账/银行保函/现金支票等具体方式]的形式提交至甲方指定的账户或机构。
履约保证金承诺书
履约保证金承诺书尊敬的合作伙伴：本人，（填写个人或公司名称），特此向你方保证，为了确保履行合同义务并维护交易双方的权益，愿意提供履约保证金，以示本人对本次合作的诚信和承诺。
一、保证金金额及支付方式本人保证金金额为（填写具体金额），支付方式为（填写支付方式，如银行转账、支票等）。
二、保证金用途本人提供的保证金将用于以下用途：1. 保证本人按照合同约定履行相应的义务；2. 保证本人遵守所属行业的相关法规和规定；3. 保证本人履行任何其他约定的义务，如延期付款或违约金支付等。
三、保证金的处理1. 若本人能够完全履行合同义务且未发生违约行为，保证金将在合同履行完毕后的（填写具体时间）内无息返还给本人。
2. 若本人发生违约行为，你方有权决定是否使用保证金进行违约金的支付，违约金的金额由你方决定。
3. 若本次交易中发生纠纷或争议，保证金将按照双方协商或法律裁决的结果进行处理。
四、其他注意事项1. 本人保证提供的保证金来源合法，不存在违法犯罪行为。
2. 本人保证提供的保证金不涉及第三方利益，不存在任何因第三方债务导致的限制。
3. 若本人需要退还保证金或变更保证金金额，应提前（填写具体时间）以书面形式通知你方，经你方同意后方可执行变更。
4. 本人应保管好相应的保证金凭证，不得私自转让、处分或作其他非法用途。
五、生效与解除1. 本承诺书自双方签字（盖章）之日起生效，至合同履行完毕且保证金返还完毕之日止。
2. 若双方之间因其他原因解除合同，则保证金将按照本合同规定的处理方式进行处理。
六、其他补充条款（此处可根据实际情况增加任何双方认为需要补充的条款，如保密协议等）本承诺书为确保交易双方共同的利益和诚信原则，对双方具有法律约束力。
请你方于收到本承诺书后（填写具体期限，一般为签约之日起3个工作日内）签字并加盖公章作为确认。
如有违约，本人愿意承担相应的法律责任。
特此承诺。
申请人（或公司名称）：签字（盖章）：日期：受益人（或公司名称）：签字（盖章）：日期：。
银行履约保证金承诺书
银行履约保证金承诺书
致：[银行名称]
本函件由[公司名称]（以下简称“承诺人”）发出，承诺人在此向贵
行作出如下承诺：
1. 承诺人已充分理解并同意按照与贵行签订的合同或协议（以下简称“主合同”）的条款和条件，向贵行支付履约保证金。
2. 承诺人承诺，将按照主合同规定的时间、金额向贵行支付履约保证金，金额为人民币[具体金额]元。
3. 承诺人保证，所支付的履约保证金将用于保证主合同的履行，未经
贵行书面同意，不得以任何形式动用或转移。
4. 若承诺人未能履行主合同中的任何义务，贵行有权直接从履约保证
金中扣除相应金额，以弥补贵行因此遭受的损失。
5. 承诺人承诺，一旦主合同履行完毕，或根据主合同的条款提前终止，承诺人将按照贵行的要求，及时办理履约保证金的退还手续。
6. 本承诺书自承诺人签字盖章之日起生效，直至履约保证金退还完毕
或贵行书面通知终止本承诺书之日止。
7. 本承诺书的解释、适用及争议解决均适用中华人民共和国法律。
承诺人保证上述承诺内容的真实性、合法性，并愿意承担因违反上述
承诺所产生的一切法律责任。
此致
敬礼！
承诺人（签字）：____________
公司名称（盖章）：____________
法定代表人或授权代表签字：____________
日期：___________
[注：本模板仅供参考，具体条款需根据实际情况调整。
]。
履约保证金协议书范本通用(最新版)
履约保证金协议书范本通用(最新版)合同编号：__________履约保证金协议书范本通用（最新版）鉴于甲方与乙方之间存在合同关系，为确保乙方履行合同义务，甲乙双方经协商一致，特订立本保证金协议书。
一、保证金的金额1. 乙方应向甲方支付履约保证金，保证金金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
2. 乙方应按照甲方要求的方式，将保证金支付至甲方指定的银行账户。
二、保证金的用途1. 保证金用于保证乙方按照合同约定履行各项义务。
2. 如乙方违反合同约定，甲方有权扣除部分或全部保证金作为违约金。
三、保证金的退还1. 乙方按照合同约定履行完毕各项义务后，甲方应在合同到期后十五日内退还乙方保证金。
2. 如乙方部分或全部违约，甲方有权扣除相应金额的保证金，剩余保证金应在合同到期后十五日内退还乙方。
四、保证金的处理1. 保证金应存入甲方指定的银行账户，专款专用。
2. 除本协议约定的用途外，甲方不得挪用保证金。
五、合同的解除和终止1. 如甲乙双方协商一致解除或终止合同，本保证金协议书相应解除或终止。
2. 合同解除或终止后，甲方应在十五日内退还乙方保证金。
六、争议解决1. 本保证金协议书签订后，甲乙双方应严格遵守本协议的约定。
2. 如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
七、其他约定1. 本保证金协议书一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本保证金协议书自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________ 代表（签名）：__________签订日期：__________ 签订日期：__________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1 甲方有权根据合同履行情况，要求乙方增加或减少保证金金额。
说明：甲方根据乙方合同履行情况，如认为乙方存在违约风险，可以要求乙方增加保证金金额，以保障甲方利益。
履约保证金承诺书
履约保证金承诺书
本人：[你的姓名]
身份证号码：[你的身份证号码]
住址：[你的住址]
特此承诺：
1. 本人是以[职务/身份]的身份，与[甲方]就[合同名称]（以下
简称为“合同”）达成了一致意见，并决定履行该合同的全部义务。
2. 为确保本人按照合同约定履行义务，本人同意在签署本承诺
书后的[天数]内，向[甲方]支付作为履约保证金的金额为人民币[金额]元（大写：[金额大写]元）。
3. 本人保证该履约保证金属于本人自愿提供，不来自非法途径。
4. 如本人按照合同约定履行义务完毕并经[甲方]确认无误后，[甲方]应及时无条件退还本人支付的履约保证金。
5. 如本人未按照合同约定履行义务或违反了合同约定的其他条款，[甲方]有权扣除本人支付的履约保证金，并有权追究本人的法律责任。
6. 本承诺书自双方签字盖章之日起生效，在合同履行完毕并退还履约保证金后自动失效。
甲方（盖章）：日期：年月日
乙方（盖章）：日期：年月日。
履约保证金承诺书
履约保证金承诺书尊敬的合作伙伴：本承诺书由我方（以下简称“承诺方”）向贵方（以下简称“接受方”）发出，旨在明确我方在履行合同义务过程中的履约保证金事项，确保双方合作的顺利进行。
一、履约保证金的定义履约保证金是指承诺方为保证其在合同约定的期限内，按照合同条款履行义务，而向接受方支付的一定金额的保证金。
该保证金在合同履行完毕后，或在双方协商一致的情况下，由接受方无息退还给承诺方。
二、履约保证金的金额根据双方签订的合同编号[合同编号]，承诺方同意支付履约保证金金额为人民币[金额]元（大写：[金额大写]元整）。
三、履约保证金的支付方式承诺方应在合同签订之日起[支付期限]个工作日内，将履约保证金汇入接受方指定的银行账户。
具体账户信息如下：- 账户名称：[接受方名称]- 银行账号：[接受方银行账号]- 开户银行：[接受方开户银行名称]- 银行地址：[接受方开户银行地址]四、履约保证金的用途履约保证金专用于保障合同的履行。
在接受方发现承诺方未能按合同约定履行义务时，接受方有权使用履约保证金来弥补因承诺方违约而造成的损失。
五、履约保证金的退还1. 在合同履行完毕，且承诺方已完全履行合同义务后，接受方应在[退还期限]个工作日内将履约保证金无息退还给承诺方。
2. 若双方协商一致提前终止合同，接受方应在双方达成一致后的[退还期限]个工作日内，将履约保证金无息退还给承诺方。
六、履约保证金的扣罚1. 若承诺方未能在合同约定的期限内履行义务，或履行义务不符合合同要求，接受方有权根据违约情况，部分或全部扣罚履约保证金。
2. 扣罚履约保证金的决定应由接受方书面通知承诺方，并说明扣罚的原因和金额。
七、履约保证金的利息履约保证金在存放期间不产生任何利息。
八、履约保证金的法律效力本承诺书作为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。
承诺方和接受方均应遵守本承诺书的规定。
九、争议解决双方在履行本承诺书过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决。
履约保证金 履约保证金承诺函9篇
履约保证金履约保证金承诺函9篇在人们越来越相信法律的社会中，合同的类型越来越多，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。
相信大家又在为写合同犯愁了吧，下面是作者给大家整理的9篇履约保证金承诺函，希望可以启发您对于履约保证金的写作思路。
履约保证金承诺函篇一甲方：乙方：本履约保证金合同由双方于年月日在市订立。
为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。
一条鉴于甲方与乙方于签署了施工合同，乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下，为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。
第二条保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务，包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。
第三条保证金额乙方应当按照中标合同总金额的%，金额：大写人民币元（￥）作为履约保证金交付给甲方，此笔履约保证金乙方委托甲方从支付给乙方的合同预付工程款中扣除。
第四条保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因建设工程施工合同应向甲方支付的违约金或损失赔偿额。
第五条保证期间自本合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后7日内。
保证期满乙方如约履行建设工程施工合同的，由甲方通知银行直接将履约保证金（无息）划回乙方账户。
第六条乙方向甲方提供履约保证金后，甲方也应向乙方提供有利于建设工程施工合同支付的资金证明。
第七条争议的解决本合同适用中华人民共和国有关法律，在本合同履行中，如发生争议、纠纷，有关各方首先应协商解决；协商无法解决时，双方同意在项目建设工程所在地人民法院提起诉讼。
第八条生效条件本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。
第九条其他本合同一式贰份，具有相同法律效力。
甲方执壹份，乙方执壹份。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人或授权代理人（签字）：法定代表人或授权代理人（签字）：履约保证金承诺函篇二履约保证金承诺书本保证金作为河南泰汇建筑工程有限公司(投标人名称)就平舆县阳城等四个乡镇土地整治项目（二期）工程施工项目(招标编号：20xx-gc-g-026）所签定合同的`履约保证金。
履约保证金协议书（精选4篇）
履约保证金协议书（精选4篇）履约保证金篇1甲方：__________乙方：__________为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。
第一条、鉴于甲方与乙方于年月日签署了合同编号为____________的《销售合同》，乙方在对销售合同相关条款已做明确了解的情况下，为保证其销售合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。
第二条、保证范围为乙方未按销售合同约定履行按时付款义务，包括但不限于因乙方原因未按约定时间支付货款;甲方履行送货义务后，且乙方已经出具《收货确认函》后，但乙方却因货物质量、数量等情况提出异议，导致退货或影响货款支付;以及因违反《销售合同》的其他相关约定应向甲方支付的违约金、滞纳金或赔偿的损失。
第三条、保证金额乙方应当按照拟向甲方采购执行峰值额度万元为基数，保证金比例为%/年，金额为人民币大写(￥)作为履约保证金，并在本合同签署后三个工作日内一次性交付给甲方，此款项不计利息或资金占用费。
第四条、保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因违反甲乙双方签订的《销售合同》的相关约定应向甲方支付的违约金、滞纳金或损失赔偿金额。
抵销完成后，乙方应补足保证金，乙方拒不补足保证金的，甲方有权中止销售合同的履行，并要求乙方承担相关违约责任。
第五条、保证期限自甲乙双方签订合同生效之日起至销售合同付款时间到期日后30日内。
保证期后甲方根据乙方的合同履行情况，按照合同相关约定退还保证金给乙方。
第六条、本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。
第七条、本合同发生争议或纠纷时，甲乙双方当事人可以通过协商解决，协商不成的，可向合同签署地人民法院提起诉讼。
第八条、本合同壹式贰份，甲乙方各执壹份。
甲方(盖章)：__________乙方(盖章)：__________时间：__________履约保证金协议书篇2甲方：乙方：_______________ (身份证号：__________________)经乙方申请，甲方决定派遣乙方赴日本某公司(以下简称日本公司)进行劳务输出，双方在平等自愿协商基础上，签订本协议：第一条：到日本工作期限1.1 乙方到日本公司工作的期限为从年月日到年月日，期限届满乙方应立即回国并回甲方工作;甲方有权自行决定缩短、调整或结束工作期限的权利。
履约保证金承诺书2024年
履约保证金承诺书2024年合同目录第一章：承诺书引言1.1 承诺书目的1.2 承诺书的法律效力1.3 承诺书的适用范围第二章：承诺方信息2.1 承诺方（甲方）基本信息2.2 被承诺方（乙方）基本信息2.3 第三方（受益方）基本信息第三章：履约保证金概述3.1 履约保证金的定义3.2 履约保证金的目的3.3 履约保证金的设立条件第四章：履约保证金的缴纳4.1 缴纳金额4.2 缴纳方式4.3 缴纳期限第五章：履约保证金的管理5.1 管理责任5.2 管理方式5.3 管理期限第六章：履约保证金的退还6.1 退还条件6.2 退还流程6.3 退还期限第七章：违约责任7.1 违约情形7.2 违约责任7.3 违约处理第八章：不可抗力8.1 不可抗力的定义8.2 不可抗力的处理第九章：承诺书的变更与解除9.1 变更条件9.2 解除条件9.3 变更与解除的程序第十章：争议解决10.1 争议解决方式10.2 适用法律10.3 争议解决地点第十一章：附则11.1 承诺书的生效条件11.2 承诺书的解释权11.3 其他补充条款第十二章：签字盖章12.1 签字栏12.2 签订时间12.3 签订地点合同编号_______第一章：承诺书引言1.1 承诺书目的本承诺书旨在明确甲方对乙方履行合同义务的保证，确保乙方能够按照约定履行其在合同中的责任。
1.2 承诺书的法律效力本承诺书一经双方签署，即具有法律效力，双方均应严格遵守。
1.3 承诺书的适用范围本承诺书适用于甲方为乙方提供的履约保证金相关事宜。
第二章：承诺方信息2.1 承诺方（甲方）基本信息甲方名称：，地址：，法定代表人：______。
2.2 被承诺方（乙方）基本信息乙方名称：，地址：，法定代表人：______。
2.3 第三方（受益方）基本信息第三方名称：，地址：，法定代表人：______。
第三章：履约保证金概述3.1 履约保证金的定义履约保证金是指乙方为保证其履行合同义务而向甲方支付的一定金额的保证金。
工程履约保证金承诺书范文
工程履约保证金承诺书范文尊敬的[甲方名称]：你们好呀！我是[乙方名称]，今天我满心欢喜又无比郑重地给你们写下这份工程履约保证金承诺书呢。
咱们这工程就像一场大冒险，大家都朝着一个超棒的目标前进。
为了让你们放心，我可是准备了这笔履约保证金，就像我拿出了自己最心爱的宝贝，向你们保证我会在这个工程里好好表现，绝不含糊。
一、保证金金额。
二、保证金缴纳方式与时间。
我会在[具体日期]之前，通过[具体的缴纳方式，如银行转账之类的]把这笔保证金送到指定的账户。
就像按时交作业一样，不会拖拖拉拉的。
转账的时候，我会仔仔细细地核对每一个信息，确保钱能稳稳当当地到达你们那儿。
三、履约保证。
1. 在整个工程期间，我就像一个忠诚的卫士，会严格按照咱们签订的工程合同去执行每一项任务。
不管是工程的质量，还是工程的进度，我都会紧紧盯着，绝不让它出岔子。
2. 如果工程过程中遇到了什么问题，我不会像个鸵鸟一样把头埋起来，而是会勇敢地站出来，积极地和你们沟通，想办法解决。
就像咱们是一个大家庭，有问题大家一起扛。
3. 我保证工程质量那必须得是杠杠的，达到甚至超过合同里规定的标准。
这就好比我要做一个超级美味的蛋糕，每一种材料的用量、每一个烘焙的步骤都得精准无误，让大家都能满意这个“蛋糕”——也就是这个工程。
四、保证金退还。
我知道，当我顺利完成这个工程，就像跑完一场马拉松到达终点的时候，这笔保证金就该乖乖地回到我身边啦。
我会按照合同里规定的流程，准备好所有需要的文件和材料，不搞那些复杂的手续，简单明了地让你们把保证金退给我。
我也相信，你们肯定也是很公正的，不会故意为难我这个努力完成工程的小伙伴。
要是我在这个工程里有什么做得不好的地方，违反了合同的规定，那我也知道这笔保证金会按照规定受到相应的处理。
我绝对不会耍赖，会接受这个结果，因为这是我对自己的要求，也是对咱们合作的尊重。
最后呢，我再次郑重地向你们承诺，我会全身心地投入到这个工程中，把它当成自己的孩子一样精心呵护，用我的行动来证明这笔履约保证金交得值！希望咱们能一起顺顺利利地完成这个伟大的工程，以后还有机会继续合作呢！[乙方名称][日期]。
2024版履约保证金承诺书
2024版履约保证金承诺书合同编号：__________甲方（承诺方）：__________乙方（受益方）：__________一、甲方向乙方承诺，在主合同履行期间，将按照主合同的约定全面履行各项义务。
如甲方违反主合同的约定，乙方有权依据本承诺要求甲方支付履约保证金，作为对乙方损失的赔偿。
二、甲方在本承诺项下支付的履约保证金为人民币__________元整（大写：____________________________元整）。
甲方应在主合同签订后__________个工作日内，将履约保证金支付至乙方指定的银行账户，账户信息如下：户名：__________账号：__________开户银行：__________三、甲方应确保履约保证金的支付符合国家法律法规及双方约定的相关规定。
如因甲方未按时足额支付履约保证金，导致乙方遭受损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。
四、在甲方全面履行主合同约定的义务后，乙方应在主合同履行期限届满后__________个工作日内，将履约保证金无息退还甲方。
如乙方未按约定退还履约保证金，应向甲方支付同期银行存款利息作为违约金。
五、本承诺自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至主合同约定的履行期限届满之日止。
本承诺一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
六、本承诺未尽事宜，甲乙双方可另行协商补充。
如本承诺与国家法律法规及双方约定的相关规定不一致的，以国家法律法规及双方约定的相关规定为准。
甲方（承诺方）：__________乙方（受益方）：__________签订日期：__________年__________月__________日。
专用履约保证金承诺书2024版范例
编号：__________专用履约保证金承诺书2024版甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日专用履约保证金承诺书2024版合同编号_________一、合同主体名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________二、合同前言2.1 背景和目的2.2 合同依据本承诺书依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》等相关法律法规的规定，经双方协商一致，签订如下条款。
三、定义与解释3.1 专业术语（1）本项目：指甲方与第三方签订的________________项目合同。
（2）履约保证金：指乙方按照本承诺书规定，向甲方提供的用以保证其在本项目中忠实履行合同义务的款项。
3.2 关键词解释（1）承诺方：指本承诺书的乙方，即提供履约保证金的主体。
（2）委托方：指本承诺书的甲方，即接受履约保证金的主体。
四、权利与义务4.1 甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照本承诺书的规定，提供履约保证金。
（2）甲方在收到乙方提供的履约保证金后，应向乙方出具履约保证金收据。
（3）如乙方在本项目中出现违约行为，甲方有权从履约保证金中直接扣除相应的赔偿款项。
（4）甲方在项目结束后，如乙方无违约行为，应在扣除相应费用后，无息退还履约保证金。
4.2 乙方的权利和义务（1）乙方应在签订本承诺书之日起__个工作日内，向甲方提供履约保证金。
（2）乙方应确保其在本项目中的合同义务得到忠实履行。
（3）如乙方在本项目中出现违约行为，应承担相应的违约责任。
工程履约保证金承诺书范文
工程履约保证金承诺书范文尊敬的[甲方公司名称]：您好！我是[乙方公司名称]的[你的名字]，咱们这工程马上就要开工啦，就像一场精彩的大戏即将上演，我今天呢，怀着十二分的诚意给您送上这份工程履约保证金承诺书。
首先呢，我想让您知道，我们对这个工程那可是相当重视，就像猫盯着鱼一样专注。
我们愿意按照合同要求，缴纳工程履约保证金，金额为[具体金额]元。
这钱就像是我们对您的一个保证，保证我们一定会规规矩矩、认认真真地把这个工程做好。
我们保证在[约定日期]之前，把这笔保证金妥妥地交到您指定的账户里。
这就好比是我们和您之间达成了一个超级有诚意的约定，我们绝对不会爽约的。
如果因为我们的原因，比如说我们公司内部闹了个乌龙，或者是哪个环节掉链子了，导致保证金没有按时足额缴纳，我们愿意接受您按照合同规定给我们的惩罚，绝无二话。
在工程进行的过程中，我们会像守护自己的宝贝一样遵守合同的每一个条款。
不管是工程质量、工期，还是其他任何您关心的方面，我们都会做到最好。
要是我们违反了合同里的任何规定，您可以毫不犹豫地扣下这笔保证金，用来弥补您可能遭受的损失。
而且啊，如果在工程期间，因为一些不可预见的原因，比如说外星人入侵工地（开个玩笑啦，就是那些特别意外的情况），导致工程出现了问题，我们也不会逃避责任。
我们会积极主动地和您商量解决办法，要是保证金不够赔偿损失，我们也会补上不足的部分。
我们知道，这个工程对您来说就像您精心培育的一棵大树，而我们就是负责浇水施肥的园丁。
我们一定会用心呵护，确保这棵“工程大树”茁壮成长。
我们希望通过这份承诺书，让您看到我们的决心和诚信。
再次郑重承诺，我们会严格履行上述所有内容，期待我们合作愉快，一起打造一个超级棒的工程！[乙方公司名称] [承诺日期]。
履约保证金承诺书范本(2023范文免修改)
履约保证金承诺书范本一、背景介绍在商业交易中，履约保证金承诺书是一种常见的保证金形式。
它是指交易中一方以书面形式向对方承诺，当自己无法按照合同约定履行义务时，愿意按照约定支付一定金额的保证金作为赔偿。
履约保证金承诺书被广泛应用于各类商业合同中，旨在增加交易的可靠性，减少不履约风险。
本文将提供一份履约保证金承诺书的范本，以供参考使用。
二、履约保证金承诺书范本履约保证金承诺书甲方（名称）：____________乙方（名称）：____________履约保证金金额：____________保证金支付方式：____________承诺书日期：____________为了保障本合同的履行，甲、乙双方达成协议：1. 保证金金额甲方承诺向乙方支付履约保证金，金额为____________（具体金额），以确保甲方能够按照本合同的约定履行相关义务。
2. 保证金支付方式甲方应在签订本承诺书后的三个工作日内，将履约保证金支付至乙方指定的账户。
乙方应在收到保证金后的两个工作日内，向甲方确认收款。
3. 保证金的使用3.1 若甲方能够完全履行合同义务，乙方应在本合同终止后的三个工作日内，将保证金原额无息退还给甲方，除非甲方存在其他任何形式的应付款项。
3.2 若甲方存在违约行为导致合同解除，乙方有权扣留履约保证金作为违约金和损失赔偿。
4. 履约保证金的追加在交易进程中，如需要甲方追加履约保证金，应由甲方与乙方协商确定追加金额和支付方式，并以补充协议形式确认。
5. 保证金的转让与承继在本合同履行过程中，甲方不得转让或以任何方式变更履约保证金的支付义务，除非乙方同意并签署相应的书面协议。
本合同对乙方的权利和义务均具有可转让性。
6. 合同解除与履行若本合同因任一方违约而解除，双方应依据合同约定支付违约金或赔偿金，并履行其他相关约定。
7. 争议解决对于因本承诺书引起的任何争议，双方应友好协商解决。
如协商不成，争议应提交至双方协议的仲裁机构或所在地法院解决。
履约保证金承诺书
履约保证金承诺书履约保证金承诺书1申请人：有限公司请求事项：请求贵院退还申请人预交的几审案件受理费元（大写为人民币元）。
事实与理由：申请人与被申请人财产损害赔偿纠纷一案，申请人预交几审案件受理费元（大写为人民币元）。
现贵院已作出（20__）__民终___号民事裁定书，裁定退回上述人预交的几审案件受理费元（大写为人民币元）。
故申请人申请贵院退还申请人预交几审案件受理费元（大写为人民币元）。
申请人收取退回案件受理费的账户如下：开户行：中国__银行__支行账号_________________户名：_______________电话：__________此致__市__人民法院申请人：___________________ 履约保证金承诺书2___公司：本保证金作为承包人就____工程施工项目所签定合同的履约保证金。
履约保证金额为合同价格的10%。
1、承包人未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后可能作出的并同意的修改、补充和变动，包括更换或修补发包人认为有缺陷的货物或工程缺陷（以下简称“违约”），只要发包人确定，无论承包人有何反对，发包人将从上述金额中扣除；2、履约保证金项下的任何支付应为免税和净值，无论任何人以何种理由提出扣减现有或未来的税金、费用或扣款，均不能从履约保证金中扣除；3、履约保证金构成承包人无条件的，不可撤消的直接义务；4、履约保证金的有效期在工程竣工并经有关单位验收合格后三十（30）天内，其保证金余额由辽宁人民广播电台退回给承包人，不计利息；但如果此时存在合同争端并且未能解决，那么履约保证金有效期应延长到上述争端最终解决且理赔完毕后终止。
5、我公司保证在收到中标通知书的3日内向发包人提交履约保证金。
6、我公司如未按招标文件的规定交纳履约保证金，将自愿放弃中标项目及投标保证金。
___20__年__月__日履约保证金承诺书3清理建设领域工程款和农民工工资工作，事关人民群众切身利益，事关社会公平正义，事关社会和谐稳定，事关经济和社会发展全局。
专用履约保证金承诺书2024版
专用履约保证金承诺书2024版本合同目录一览1. 专用履约保证金承诺书1.1 承诺事项1.2 保证金金额1.3 保证金缴纳时间1.4 保证金退还条件1.5 保证金的使用1.6 违约处理1.7 合同解除1.8 法律适用1.9 争议解决1.10 合同的生效、变更和终止1.11 双方的权利和义务1.12 保密条款1.13 合同的修改和补充1.14 其他条款第一部分：合同如下：1. 专用履约保证金承诺书1.1 承诺事项甲方承诺在合同履行期间，按照合同约定全面履行自己的义务，确保合同的正常进行。
1.2 保证金金额甲方向乙方缴纳专用履约保证金，保证金金额为人民币【】元整（大写：【】元整）。
1.3 保证金缴纳时间甲方应在合同签订之日起【】日内，将保证金缴纳至乙方指定的账户。
1.4 保证金退还条件合同履行完毕且甲方未违反合同约定时，乙方应在合同到期后【】日内退还甲方全部保证金。
1.5 保证金的使用保证金专用于补偿乙方因甲方违约而遭受的损失，不得用于其他用途。
1.6 违约处理甲方若违反合同约定，乙方有权扣除部分或全部保证金作为违约金，并有权要求甲方承担相应的赔偿责任。
1.7 合同解除合同提前解除的，乙方应在解除合同后【】日内退还甲方剩余的保证金。
1.8 法律适用本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。
1.9 争议解决双方因履行本合同发生的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。
1.10 合同的生效、变更和终止本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
合同的变更或终止，应经双方协商一致，并以书面形式作出。
1.11 双方的权利和义务甲方应按照合同约定履行自己的义务，并有权按照合同约定享受自己的权利。
乙方应按照合同约定履行自己的义务，并有权按照合同约定行使自己的权利。
1.12 保密条款双方应对在合同履行过程中获得的对方的商业秘密和机密信息予以保密，未经对方同意，不得向任何第三方披露。
精品范文-履约保证金退还时间-履约保证金承诺书三篇
精品范文-履约保证金退还时间|履约保证金承诺书三篇履约保证金承诺书(1)甲方：乙方：本履约保证金合同由双方于年月日在市订立。
为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。
第一条鉴于甲方与乙方于签署了施工合同，乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下，为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。
第二条保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务，包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。
第三条保证金额乙方应当按照中标合同总金额的%，金额：大写人民币元(￥)作为履约保证金交付给甲方，此笔履约保证金乙方委托甲方从支付给乙方的合同预付工程款中扣除。
第四条保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因建设工程施工合同应向甲方支付的违约金或损失赔偿额。
第五条保证期间自本合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后7日内。
保证期满乙方如约履行建设工程施工合同的，由甲方通知银行直接将履约保证金(无息)划回乙方账户。
第六条乙方向甲方提供履约保证金后，甲方也应向乙方提供有利于建设工程施工合同支付的资金证明。
第七条争议的解决本合同适用中华人民共和国有关法律，在本合同履行中，如发生争议、纠纷，有关各方首先应协商解决;协商无法解决时，双方同意在项目建设工程所在地人民法院提起诉讼。
第八条生效条件本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。
第九条其他本合同一式贰份，具有相同法律效力。
甲方执壹份，乙方执壹份。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：法定代表人或授权代理人(签字)：法定代表人或授权代理人(签字)：履约保证金承诺书(2)本保证金作为(投标人名称)(承包人)就项目(招标编号：)所签定合同的履约保证金。
履约保证金额(大写)。
履约保证金扣除承诺书范文
履约保证金扣除承诺书范文甲方（委托方）：______________________乙方（承包方）：______________________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了编号为____的《____合同》，乙方根据合同约定向甲方支付了履约保证金人民币____元整（￥____）。
现因乙方未能履行合同约定的义务，甲方依据合同条款决定扣除履约保证金。
为明确双方权利义务，特制定本承诺书。
一、扣除原因乙方未能按照合同约定履行以下义务：1. 未能按时完成合同规定的工程/服务；2. 工程/服务质量未达到合同约定的标准；3. 其他违反合同约定的行为。
二、扣除金额根据合同约定，甲方将扣除乙方履约保证金的____%，即人民币____元整（￥____）。
三、扣除后的履约保证金余额扣除上述金额后，乙方履约保证金余额为人民币____元整（￥____）。
四、乙方承诺1. 乙方承认甲方扣除履约保证金的决定，并同意甲方从履约保证金中扣除上述金额；2. 乙方承诺将按照合同约定继续履行剩余义务，并保证不再发生违约行为；3. 如乙方在扣除履约保证金后再次违约，甲方有权根据合同条款进一步扣除履约保证金，直至全部扣除完毕；4. 乙方承诺在扣除履约保证金后____天内，向甲方提供相应的违约补救措施，并承担由此产生的所有费用。
五、其他1. 本承诺书一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；2. 本承诺书自双方签字盖章之日起生效；3. 本承诺书未尽事宜，甲乙双方可另行协商解决。
甲方（盖章）：______________________授权代表签字：______________________日期：____年____月____日乙方（盖章）：______________________授权代表签字：______________________日期：____年____月____日。
通用范文(正式版)合同履约保证金承诺书范文
合同履约保证金承诺书范文日期：_________甲方（债权人）：联系号码/社会统一信用代码：_______________乙方（债务人）：联系号码/社会统一信用代码：_______________根据《合同法》和有关法律法规的规定，为确保甲方权益和保证乙方按照约定履行合同义务，双方达成合同履约保证金承诺：1. 保证金金额乙方承诺向甲方支付合同履约保证金人民币_________元整（￥__ _______）。
2. 支付方式（1）乙方应在签署本承诺书后的______日内支付合同履约保证金到指定账户，款项一经支付即不可撤销。
（2）乙方支付的保证金应以银行转账方式进行，转账中应标明乙方的联系号码/社会统一信用代码和合同编号。
3. 保证金用途（1）在合同履行过程中，如乙方违反合同约定或无法履行合同义务，致使甲方遭受经济损失的，甲方有权在通知乙方后，提取合同履约保证金用于弥补其经济损失。
（2）在合同正常履行结束后，乙方无违约行为时，甲方应将保证金全部退还给乙方。
4. 保证金退还（1）在合同解除或终止后，甲乙双方协商一致的，乙方可以提出退还保证金的申请。
（2）甲方应在收到乙方提出的保证金退还申请后，______日内将保证金全额退还给乙方。
5. 违约责任（1）如乙方未按照约定支付合同履约保证金且未提供充分合理的理由，视为乙方违约。
（2）乙方违约的，甲方有权要求乙方按照合同金额的______%支付违约金。
（3）乙方因违约行为给甲方造成损失的，甲方还有权要求乙方承担相应赔偿责任。
6. 其他约定（1）本合同的签订、履行和解释适用的法律。
（2）本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
合同的件和电子件与纸质合同具有同等法律效力。
（3）本合同自双方签字或盖章后生效，并自合同履约保证金交付后终止。
（4）本合同各项条款如因履行需要进行修改或补充的，应经双方协商一致，并做出书面补充协议，作为本合同的组成部分。
甲方（债权人）签字（盖章）：_________________乙方（债务人）签字（盖章）：_________________日期：_________。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
履约保证金承诺书【可编辑版】
履约保证金承诺书
履约保证金承诺书
履约保证金承诺书甲方:乙方:本履约保证金合同由双方于 201X年X月X日在市订立。
为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。
第一条鉴于甲方与乙方于签署了施工合同，乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下，为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。
第二条保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务，包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。
第三条保证金额乙方应当按照中标合同总金额的 %，金额:大写人民币元(, )作为履约保证金交付给甲方，此笔履约保证金乙方委托甲方从支付给乙方的合同预付工程款中扣除。
第四条保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因建设工程施工合同应向甲方支付的违约金或损失赔偿额。
第五条保证期间自本合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后7日内。
保证期满乙方如约履行建设工程施工合同的，由甲方通知银行直接将履约保证金(无息)划回乙方账户。
第六条乙方向甲方提供履约保证金后，甲方也应向乙方提供有利于建设工程施工合同支付的资金证明。
第七条争议的解决本合同适用中华人民共和国有关法律，在本合同履行中，如发生争议、纠纷，有关各方首先应协商解决;协商无法解决时，双方同意在项目建设工程所在地人民法院提起诉讼。
第八条生效条件本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。
第九条其他本合同一式贰份，具有相同法律效力。
甲方执壹份，乙方执壹份。
甲方(盖章): 乙方(盖章):法定代表人或授权代
理人(签字): 法定代表人或授权代理人(签字):履约保证金承诺书本保证金作为201X年X月X日履约保证金保函致: 鉴于你方作为买方与法定注册地址，根据该卖方的请求委托，同意按下述条件为该卖方恰当履行本合同做出如下不可撤销的、无条件的保证。
兹就以下事项出具本保函:
1、考虑到本合同的各项约定，我方特此承诺:以此保函保证并受其制约，在收到你方要求支付部分或全部保证金的书面通知时，且索赔通知应由你方法定代表人或授权代理人签字并加盖单位公章，我方将于7日内不可改变地向你方支付累计总额不超过人民币元(大写:)的任何你方要求的金额。
2、我方特此确认并同意，我方受本保函制约的责任是连续的。
3、我方确认本保函将保持充分有效，直至下列情况之一第一次发生:你方将本保函的原件按上文注明的我方法定住址返还我方;按下文规定，本保函到期。
4、本保函自201年月日起生效，并在201年月日前一直有效。
5、我方特此确认并同意，如果你方认为本合同将不可能按期履行完毕，只要收到你方就此发出的要求延长本保函有效期的书面通知，我方将无条件地和不可撤销地按你方的要求延长本保函的有效期至你方书面通知的截止时间为准，但延长期限不超过201年月日。
我行还同意，任何买方和卖方对合同条款所作的修改或补充都不能免除我行按本保函所承诺的担保责任。
”
6、本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。
出具保函银行名称(盖章):银行行长姓名:行长权限说明:法定授权委托授权行长(或授权人)签章:开具日期:年月日备注说明:
1、本备注说明不作为保函内容。
2、法定代表人签章需同时加盖银行公章，非法定代表人签章，需加盖银行公章并附授权委托书。
3、银行保函。
***人提供由我方事先认可的银行出具的、无条件的、不可撤销的、金额为合同条款规定金额的履约保函，其格式应采用我方可接受的格式。
4、如需对上述格式保函条款进行修订，必须经我方财务和风险管控人员认同。
5、原则上我方只接受事先由我方认可的银行:如以下银行的地市级以上(含地市级)分行:中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公
司、交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、广东发展银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司。
6、履约保函的有效期限一般选定为合同签订之日起至对方履行完合同义务后30天，或者至产品交付验收合格后一年。
可要求多开1至3个月。
7、如属工程合同，卖方替换为承包商，买方替换为业主。
其他合同替换为与合同相适应的称呼。
履约承诺书致:中铁十四局集团有限公司张唐铁路项目经理部二工区我方自愿与贵单位(以下简称“甲方”)就中铁十四局集团有限公司张唐铁路项目经理部二工区管区内的工程施工劳务合作事宜进行商谈议定，并作如下承诺。
1、保证所承担的工程不分包或转包，否则按我方违约处理，可将我方所交履约保证金没收作为罚款。
2、保证服从甲方的领导、调度和协调，处理好和相邻施工单位的配合关系，如因施工方案、工期要求等方面的改变或我方的原因，服从甲方对我方任务所做的调整。
3、我方承诺本工程不需支付预付款，在工程款支付过程中，如业主对甲方不能按期拨款，甲方向我方的拨款可以同等顺延。
拨款采取按月验工计价方式，我方
及时提供当月的计价资料，并同意验工计价是对合格并达到优良项目的支付，是经甲方审定且不超过施工图的工程数量来计算。
4、工期每延后一天按合同价的0.1‰进行处罚;超过5天，工期每延后一天按合同价0.5‰进行处罚;超过10天，甲方将有权终止合同并按合同价再下浮5,对已完工工作量进行结算。
5、在合同执行过程中，如我方保证不了质量、安全、进度，甲方有权单方面中止合同，并不负任何经济和法律责任;我方保证在甲方规定的时间内撤离施工现场，并相应赔偿给甲方造成的损失。
6、愿意以双方协商议定的综合单价承包形式签订合同，合同执行期间保证不调价。
7、我方项目负责人与技术负责人、机械设备按约定的时间上场。
项目负责人与技术负责人如推迟进场，将接受主要设备及主要人员推迟进场的处罚，即每人每天罚款500元，机械设备如推迟进场，每台每天罚款500元。
罚款金额在合同履约保证金中扣除，罚款只是一种手段，但不免除我方人员和机械设备继续进场的责任。
8、我方项目负责人保证长期在施工现场，请假须报甲方工地负责人批准，若无故不在现场，每天罚款500元，在人员履约保证金中扣除。
9、我方保证在工程质量方面做到下面几点:承诺人签字:。