电力工程勘察设计合同(示范文本)
供电公司电力工程勘察合同
《供电公司电力工程勘察合同》甲方（委托方）：名称：[供电公司名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[公司地址]联系电话：[联系电话]乙方（受托方）：名称：[勘察单位名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[单位地址]联系电话：[联系电话]鉴于甲方计划开展电力工程建设项目，需要乙方提供专业的工程勘察服务，依据《中华人民共和国民法典》《建设工程勘察设计管理条例》等相关法律法规规定，双方经友好协商，达成如下合同：一、工程概况1. 工程名称：[电力工程具体名称]2. 工程地点：[工程所在详细地址]3. 工程规模：[简要描述工程规模，如电压等级、线路长度、变电站容量等]二、勘察范围与内容1. 乙方应按照国家现行的工程勘察规范、标准以及甲方的要求，对电力工程建设场地进行详细勘察，包括但不限于以下内容：- 地形地貌测量：运用专业测量仪器和技术手段，绘制工程场地的地形图，标注各类地形特征、地物分布等信息，为工程设计和施工提供基础数据。
- 岩土工程勘察：通过钻探、原位测试、室内试验等方法，查明工程场地的地层结构、岩土性质、地下水水位及水质等情况，分析评价场地的稳定性和适宜性，提供各土层的物理力学参数，为基础设计提供依据。
- 工程物探：采用电法勘探、地震勘探等物探方法，探测地下障碍物、地质构造、地下管线等隐蔽物体的分布情况，避免在工程施工过程中对其造成破坏。
- 其他专项勘察：根据电力工程的特殊要求，如对变电站场地的电磁环境勘察、对输电线路走廊的气象条件勘察等，提供相应的专项勘察成果。
三、勘察依据与标准1. 勘察依据：- 甲方提供的本工程可行性研究报告、设计任务书及相关技术文件。
- 工程所在地的地形地貌图、地质资料等基础信息。
- 国家及地方现行的有关工程勘察的规范、标准，如《岩土工程勘察规范》（GB 50021）、《电力工程地质钻探技术规程》（DL/T 5096）等。
2. 勘察标准：乙方提交的勘察成果应符合上述规范、标准以及甲方要求的深度和精度，确保能够满足电力工程设计、施工和安全运营的需要。
电力勘察设计合同范本
电力勘察设计合同合同编号：_________签订地点：_________签订日期：_________年______月______日甲方（委托方）：________________法定代表人（或负责人）：________________地址：________________________电话：________________________邮箱：________________________乙方（勘察设计方）：________________法定代表人（或负责人）：________________地址：________________________电话：________________________邮箱：________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方本着平等自愿、公平诚信的原则，就电力项目勘察设计事宜达成如下协议：第一条合同背景甲方委托乙方为其提供电力项目的勘察设计服务。
乙方接受甲方委托，并按合同约定的要求、标准及时间完成相关服务。
第二条勘察设计项目内容项目名称：_________（电力项目名称）项目地点：_________（项目具体地址或地区）设计内容：乙方负责为甲方提供电力项目的勘察与设计服务，包括但不限于电力系统规划、线路设计、变电站设计、电气设备选型、土建结构设计等工作。
设计应涵盖项目的可行性研究报告、初步设计、施工图设计等各阶段的内容。
服务范围：现场勘察与数据收集；初步设计、详细设计、施工图设计等；提供与电力项目相关的技术咨询与建议。
第三条服务期限项目勘察与设计期限：乙方应根据甲方要求，按照以下时间表完成各阶段工作：项目勘察报告提交：_________年______月______日初步设计提交：_________年______月______日施工图设计提交：_________年______月______日最终交付及验收：_________年______月______日延期与调整：如因不可抗力或甲方原因导致项目延期，乙方应及时书面通知甲方，并协商确定新的交付时间。
电力勘察设计合同范本
电力勘察设计合同范本甲方（委托方）：________________乙方（勘察设计方）：________________鉴于甲方需要开展电力项目，特委托乙方进行电力勘察设计工作，为确保双方合法权益，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，具体条款如下：一、工程名称及内容1. 工程名称：________________电力勘察设计项目2. 工程内容：包括但不限于电力线路、变电站、配电室等设施的勘察、设计、编制设计文件和施工图等。
二、合同工期1. 勘察设计周期：自合同签订之日起，____个月内完成。
2. 施工图设计周期：自勘察设计成果提交之日起，____个月内完成。
三、合同价款1. 勘察设计费用：人民币（大写）：____元整（小写）：____元。
2. 乙方完成施工图设计后，甲方支付剩余合同价款的____%。
四、双方权利和义务1. 甲方权利和义务：a. 提供项目所需的相关资料，包括但不限于地形、地貌、地质、水文等；b. 按合同约定支付勘察设计费用；c. 对乙方提交的勘察设计成果进行审查，并提出修改意见；d. 负责项目实施过程中的协调工作。
2. 乙方权利和义务：a. 按照甲方要求，进行电力勘察设计工作，确保勘察设计成果质量；b. 提供完整的勘察设计文件和施工图，并对成果负责；c. 乙方应保守甲方商业秘密，未经甲方同意，不得向第三方透露；d. 接受甲方对勘察设计成果的审查，并根据审查意见进行修改。
五、质量标准1. 乙方应按照国家相关法律法规、行业标准和技术规范进行勘察设计，确保设计质量；2. 乙方应确保勘察设计成果符合甲方要求，满足项目实施条件。
六、违约责任1. 乙方未能按照合同约定完成勘察设计工作，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任；2. 乙方勘察设计成果存在质量问题，甲方有权要求乙方免费修改，直至满足质量要求；3. 甲方未能按照合同约定支付勘察设计费用，乙方有权暂停勘察设计工作，并要求甲方承担违约责任。
电力工程勘察设计合同
电力工程勘察设计合同甲方（委托方）：______________乙方（勘察设计方）：______________签订日期：____年____月____日签订地点：______________鉴于甲方需要进行电力工程勘察设计服务，乙方具有相应的勘察设计资质和能力，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行电力工程勘察设计服务的相关事宜，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条合同目的乙方根据甲方的要求，对甲方指定的电力工程进行勘察设计，并提供相应的技术服务。
第二条工程概况1. 工程名称：________________2. 工程地点：________________3. 工程规模：________________4. 设计阶段：________________5. 工程内容：________________6. 设计依据：________________7. 设计标准：________________8. 设计深度：________________第三条乙方的工作范围1. 完成工程的初步勘察设计；2. 提供施工图设计；3. 提供施工过程中的设计咨询服务；4. 参与工程验收。
第四条甲方的责任和义务1. 提供工程勘察设计所需的相关资料和数据；2. 按合同约定支付设计费用；3. 提供必要的现场配合；4. 保证工程勘察设计的顺利进行。
第五条乙方的责任和义务1. 按照合同约定的时间完成勘察设计工作；2. 保证勘察设计质量，满足甲方的要求；3. 按照甲方的要求提供设计文件和图纸；4. 负责设计文件的解释和修改。
第六条设计费用及支付方式1. 设计费用总额为：________________2. 支付方式：________________3. 支付时间节点：________________4. 其他费用：________________第七条合同变更和解除1. 因甲方原因需要变更设计内容的，甲方应提前通知乙方，并承担相应的变更费用；2. 因不可抗力导致合同无法履行的，双方可协商解除合同；3. 任何一方违反合同条款，另一方有权要求解除合同，并要求赔偿损失。
电力勘察设计合同范本
电力勘察设计合同范本甲方（委托方）：________乙方（勘察设计方）：________鉴于甲方委托乙方进行电力勘察设计工作，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。
一、合同术语解释1. 电力勘察设计：指对电力工程项目的地形、地质、环境、资源等条件进行实地调查、测量、分析、评估，并依据相关法律法规、技术规范和甲方要求，编制电力工程项目的设计文件。
2. 勘察设计成果：指乙方按照本合同约定，完成的电力勘察设计文件、图纸、报告等成果。
3. 委托方：指甲方作为电力勘察设计项目的委托方。
4. 勘察设计方：指乙方作为电力勘察设计项目的承担方。
二、合同第一条项目概况1.1 项目名称：________1.2 项目地点：________1.3 项目规模：________1.4 项目投资：________第二条乙方职责2.1 乙方负责对甲方提供的项目资料进行审核，确保项目资料的真实性、完整性。
2.2 乙方按照国家相关法律法规、技术规范和甲方要求，进行电力勘察设计工作。
2.3 乙方应确保勘察设计成果的质量，并对勘察设计成果的准确性、可靠性负责。
2.4 乙方在勘察设计过程中，如涉及第三方权益，应提前告知甲方，并协助甲方与第三方协商解决。
第三条甲方职责3.1 甲方应提供项目所需的资料，并确保资料的真实性、完整性。
3.2 甲方应及时支付乙方勘察设计费用。
3.3 甲方应对乙方勘察设计成果进行审查，并提出修改意见。
3.4 甲方负责协调项目实施过程中涉及的外部关系。
第四条费用及支付4.1 勘察设计费用：人民币（大写）：________（小写）：________元。
4.2 乙方完成勘察设计成果后，甲方应在收到成果后______日内支付勘察设计费用。
4.3 甲方支付勘察设计费用后，乙方应开具正规发票。
第五条工期及质量5.1 乙方应在合同签订后______日内完成勘察设计工作。
5.2 乙方应确保勘察设计成果符合国家相关法律法规、技术规范和甲方要求。
电力勘察设计服务合同5篇
电力勘察设计服务合同5篇篇1合同编号：XXXXXXXXXX甲方（委托人）：XXXXXXXXX公司地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX电话：XXXXXXXXXXX传真：XXXXXXXXXXX法定代表人：XXXXXXXXXX乙方（受托人）：XXXXXXXXX设计院地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX电话：XXXXXXXXXXX传真：XXXXXXXXXXX法定代表人：XXXXXXXXXX鉴于甲方需要乙方提供电力勘察及设计服务，双方在平等、自愿、公平的基础上，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，经友好协商，达成如下协议：一、服务内容乙方为甲方提供电力勘察、设计服务，包括但不限于以下内容：电力规划、选址评估、工程设计、预算编制等。
服务涵盖的范围和深度应按照电力行业的规范和要求进行。
双方对服务的具体内容应在合同附件中进一步详细说明。
二、合同期限与进度安排本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为XXXX年。
合同期限内，乙方应按照甲方的需求及时开展电力勘察设计工作，按时完成各个阶段的任务。
双方应对项目进度进行详细的时间表安排，明确各项工作的起止时间，以确保项目按时交付。
具体时间表详见合同附件。
三、费用及支付方式甲方应按照约定的费用标准向乙方支付电力勘察设计服务费。
费用标准应根据项目的实际情况和双方协商确定，包括勘察费、设计费、预算编制费等。
甲方应按阶段支付费用，确保乙方工作顺利进行。
支付方式可以是现金转账或其他双方认可的方式。
具体费用标准和支付方式详见合同附件。
四、保密条款双方应对涉及本合同的所有商业机密、技术秘密等信息予以保密，未经对方许可，不得向第三方泄露或用于其他用途。
本合同保密条款的效力不受合同期限的限制。
任何一方违反保密义务，应承担相应的法律责任。
五、知识产权条款本合同项下产生的知识产权归属问题，双方应事先明确约定。
通常情况下，知识产权归甲方所有，但乙方在履行合同过程中独立创作的成果，包括但不限于设计方案等，应归乙方所有。
国家电网输变电工程勘察设计合同8篇
国家电网输变电工程勘察设计合同8篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：国家电网公司乙方（承包方）：[勘察设计单位名称]根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方本着公平、公正、诚实守信的原则，就甲方委托乙方进行国家电网输变电工程勘察设计事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]2. 工程地点：[具体地点]3. 工程规模：[具体规模描述]二、合同范围本合同涵盖本输变电工程的勘察、设计及相关服务工作。
具体包括但不限于以下内容：1. 勘察：对工程建设地点进行地质勘察、环境勘察等。
2. 设计：根据勘察结果，完成输变电工程的设计，包括初步设计、施工图设计等。
3. 相关服务：提供技术支持、设计优化、现场指导等。
三、合同金额及支付方式1. 合同总金额：[具体金额]。
2. 支付方式：甲方按照工程进度支付乙方勘察设计费用。
具体支付节点和比例双方另行约定。
四、勘察设计要求及质量标准1. 乙方应根据国家相关法规、规范及甲方要求进行勘察设计。
2. 乙方应确保勘察数据的真实性和准确性。
3. 乙方应确保设计成果的质量，满足工程建设的需要。
4. 双方对勘察设计的成果应严格保密，未经对方同意，不得泄露。
五、合同期限及进度安排1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程勘察设计任务完成并验收合格为止。
2. 进度安排：乙方应按照甲方的要求及工程建设的实际情况，合理安排勘察设计工作进度。
如遇特殊情况，双方可协商调整。
六、违约责任及赔偿损失1. 若甲方未按合同约定支付勘察设计费用，乙方有权暂停工作，并有权要求甲方承担违约责任。
2. 若乙方未按合同约定完成勘察设计任务，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
3. 若因不可抗力因素导致合同无法履行，双方均不承担违约责任。
七、争议解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决。
协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他约定事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
电力工程勘察设计合同
电力工程勘察设计合同甲方（委托方）和乙方（勘察设计方）在电力工程勘察设计过程中的权利、义务和责任。
第一条项目概述本合同涉及的电力工程位于[具体地点]，旨在[简要描述工程目的]。
工程规模包括[具体规模描述]，预计总装机容量为[具体数值]兆瓦。
第二条勘察设计范围乙方负责的勘察设计工作包括但不限于：1. 现场勘察，包括地形地貌、地质条件、环境影响等；2. 初步设计，涵盖电力系统的总体布局、主要设备选型等；3. 施工图设计，确保设计图纸满足施工要求；4. 设计文件的编制，包括技术规范书、施工组织设计等；5. 设计交底，确保施工单位准确理解设计意图；6. 设计变更的配合，根据工程实际情况进行必要的设计调整。
第三条质量要求乙方应保证勘察设计成果符合国家及行业相关标准，满足甲方的技术要求，并在合同约定的时间内完成。
设计成果应通过甲方及相关部门的审查。
第四条合同价格及支付方式本合同总价为[具体金额]元人民币，包含勘察设计的全部费用。
支付方式如下：1. 合同签订后[具体时间]日内，甲方支付合同总价的[百分比]作为预付款；2. 初步设计完成后[具体时间]日内，甲方支付合同总价的[百分比]；3. 施工图设计完成后[具体时间]日内，甲方支付至合同总价的[百分比]；4. 工程竣工验收合格后[具体时间]日内，甲方支付剩余款项。
第五条双方责任甲方责任：- 提供必要的现场条件和相关资料；- 按合同约定支付勘察设计费用；- 协助乙方进行现场勘察和设计交底。
乙方责任：- 按照合同约定的时间和质量要求完成勘察设计工作；- 保证设计成果的准确性和可靠性；- 配合甲方进行设计变更和后续服务。
第六条违约责任如一方未能履行合同约定的义务，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
第七条争议解决双方在合同执行过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至[约定的仲裁机构或法院]进行仲裁或诉讼。
第八条合同生效与终止本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并结清所有款项后终止。
电力勘察设计合同范本
电力勘察设计合同范本甲方（委托方）：____________________乙方（受托方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行电力勘察设计事宜，达成如下协议：第一条项目概况1.1 项目名称：____________________1.2 项目地点：____________________1.3 项目性质：____________________1.4 项目规模：____________________第二条勘察设计范围及内容2.1 勘察设计范围：____________________2.2 勘察设计内容：____________________第三条勘察设计费用3.1 勘察设计费用总额为人民币（大写）：____________________元整（小写）：____________________元。
3.2 付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方勘察设计费用的_____%，即人民币（大写）：____________________元整（小写）：____________________元；（2）乙方提交初步设计文件后，甲方支付乙方勘察设计费用的_____%，即人民币（大写）：____________________元整（小写）：____________________元；（3）乙方提交施工图设计文件后，甲方支付乙方勘察设计费用的_____%，即人民币（大写）：____________________元整（小写）：____________________元；（4）剩余_____%的勘察设计费用，即人民币（大写）：____________________元整（小写）：____________________元，待乙方完成全部设计工作并经甲方验收合格后支付。
第四条勘察设计周期4.1 乙方应在合同签订后______日内向甲方提交初步设计文件；4.2 乙方应在甲方对初步设计文件审核同意后______日内向甲方提交施工图设计文件；4.3 乙方应在甲方对施工图设计文件审核同意后______日内完成全部设计工作。
电力勘察设计合同范本
电力勘察设计合同范本甲方（委托方）：____________________乙方（勘察设计方）：____________________鉴于甲方因___________________项目需要，委托乙方进行电力勘察设计工作，经双方协商一致，特订立本合同，以资共同遵守。
第一条合同目的本合同旨在明确甲乙双方在电力勘察设计过程中的权利、义务和责任，确保勘察设计工作的顺利进行。
第二条勘察设计范围乙方应按照甲方提供的项目需求和相关技术标准，完成以下勘察设计工作：1. 电力系统规划与设计；2. 电力设施布局与选型；3. 电力线路及变电站的勘察设计；4. 电力系统的可靠性分析与评估；5. 其他经双方确认的勘察设计任务。
第三条勘察设计标准乙方应依据国家及行业相关标准和规范进行勘察设计，确保勘察设计成果的科学性、合理性和安全性。
第四条合同价款及支付方式1. 本合同勘察设计费用总额为人民币（大写）___________________元。
2. 甲方应于合同签订之日起___________________个工作日内支付合同总额的___________________%作为预付款。
3. 勘察设计成果经甲方验收合格后，甲方应在___________________个工作日内支付剩余款项。
第五条勘察设计成果提交1. 乙方应在合同生效后___________________个工作日内提交初步勘察设计成果。
2. 乙方应在甲方确认初步勘察设计成果后___________________个工作日内提交最终勘察设计成果。
第六条甲方的权利与义务1. 甲方有权对乙方提交的勘察设计成果进行审核，并提出修改意见。
2. 甲方应按照合同约定及时支付勘察设计费用。
3. 甲方应提供必要的项目资料和信息，以协助乙方完成勘察设计工作。
第七条乙方的权利与义务1. 乙方有权按照合同约定收取勘察设计费用。
2. 乙方应按照甲方要求和相关标准完成勘察设计工作，并保证勘察设计成果的质量。
电力工程勘察设计服务合同3篇
电力工程勘察设计服务合同3篇篇1电力工程勘察设计服务合同甲方：________________（以下简称“甲方”）乙方：________________（以下简称“乙方”）依据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规的规定，经甲乙双方自愿协商，特订立如下电力工程勘察设计服务合同（以下简称“本合同”），共同遵守并履行：第一条服务内容1. 乙方承诺为甲方提供电力工程勘察设计服务，具体包括但不限于规划设计、勘察调查、施工图纸设计等一系列服务。
2. 乙方应根据甲方的要求，在约定的时间内完成相关服务，并保证服务质量符合国家相关标准。
第二条服务开始和结束时间1. 本合同自双方签署之日起生效，至服务完成之日止。
2. 乙方应在合同规定的时间内完成相关服务，达到验收标准后，方可结束本合同。
第三条服务价格及支付方式1. 服务价格为_____________（具体金额），甲方应在签订合同后的5个工作日内支付50%的服务费用作为首付款。
2. 乙方在提供完相关服务后，甲方应在接到乙方提供的服务验收报告后的10个工作日内支付剩余50%的服务费用。
3. 服务费用的支付方式为_____________（具体方式）。
第四条服务质量保证1. 乙方在向甲方提供服务过程中，应严格按照国家相关标准进行规划设计，并保证服务质量达到相关验收标准。
2. 乙方不得擅自修改或变更服务内容，如有必要，应提前征得甲方的同意。
第五条保密条款1. 双方应对因履行本合同而获悉的对方的商业秘密和保密信息予以保密，不得擅自泄露或向他人透露。
2. 在本合同终止后，双方应继续保守商业秘密和保密信息，直至经对方书面同意为止。
第六条违约责任1. 任何一方未按照本合同约定的时间和质量提供相关服务，应承担相应的违约责任。
2. 若一方违反本合同规定，导致对方损失时，应按照违约责任向对方进行赔偿。
第七条其他约定1. 本合同的变更和补充应通过书面形式进行，经双方签字盖章后再生效。
电力工程勘察设计合同
电力工程勘察设计合同甲方（委托方）：_______________地址：_______________________邮编：_______________________法定代表人：_________________承包商（乙方）：_______________地址：_______________________邮编：_______________________法定代表人：_________________鉴于甲乙双方在电力工程勘察设计方面具备一定的技术和经验，在平等互利的基础上，为保证项目的顺利进行，双方达成如下协议：一、项目名称1.1项目名称：____________________________1.2项目位置：____________________________1.3项目规模：____________________________二、任务内容2.1甲方委托乙方进行电力工程的勘察设计工作，包括但不限于工程的布置及各项技术指标的确定等工作。
2.2乙方在接受任务后，应当按照约定的时间和质量要求完成任务，确保勘察设计工作的准确性和有效性。
三、费用及支付方式3.1乙方根据实际工作情况向甲方提供勘察设计费用的报价，并且双方经协商一致后达成书面协议。
3.2勘察设计费用由甲方支付给乙方，支付方式为_______________。
四、合同履行期限4.1合同履行期限为__________年/月/日至__________年/月/日。
4.2如因不可抗力或甲方原因导致项目延期，应当及时通知乙方并且延长合同履行期限。
五、保密条款5.1双方在合同履行期间及终止后应对彼此所了解的商业机密及技术秘密保持保密，不得向第三方透露。
5.2为确保技术信息的安全，乙方应采取合理的措施，避免信息泄露。
六、违约责任6.1如一方违反本合同的义务，应当承担相应的违约责任。
6.2如甲方违约，乙方有权要求甲方支付相应的违约金，并保留追究法律责任的权利。
电力安装工程勘察设计合同5篇
电力安装工程勘察设计合同5篇篇1合同编号：_________甲方（发包人）：_________乙方（承包人）：_________根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律法规的规定，甲乙双方在自愿、平等、公正、诚信的基础上，就电力安装工程勘察设计事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 工程规模：_________4. 工程内容：_________二、勘察设计范围和要求1. 乙方负责对本电力安装工程的下列部位进行勘察设计：_________2. 乙方需在勘察设计时，严格遵守国家及地方的相关法律法规，确保勘察设计质量符合标准要求。
三、勘察设计费用及支付方式1. 乙方需向甲方提供勘察设计图纸及相关技术资料，甲方需支付相应的勘察设计费用。
具体费用及支付方式如下：_________2. 甲方需在签订合同后，按照合同约定的支付节点，及时向乙方支付勘察设计费用。
四、勘察设计周期和进度1. 乙方需在签订合同后，尽快组织人员进场进行勘察设计，确保工程顺利进行。
2. 甲方需合理安排工期，确保乙方有足够的勘察时间。
如遇特殊情况，双方需协商解决。
五、质量保证和验收1. 乙方需确保勘察设计图纸的质量符合标准要求，如因勘察设计质量问题导致工程无法顺利进行，乙方需承担相应的违约责任。
2. 甲方需在工程完工后，组织相关人员进行验收，确保工程质量符合标准要求。
如因乙方原因导致验收不合格，乙方需承担相应的违约责任。
六、违约责任及赔偿1. 如因甲方原因导致合同无法按时履行，甲方需承担相应的违约责任，并赔偿因此给乙方造成的实际损失。
2. 如因乙方原因导合同无法按时履行，乙方需承担相应的违约责任，并赔偿因此给甲方造成的实际损失。
七、争议解决及法律适用1. 如双方在执行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。
电力勘察设计合同范本
电力勘察设计合同范本甲方（委托方）：公司名称：[公司名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[公司地址]联系电话：[联系电话]乙方（受托方）：公司名称：[设计公司名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[设计公司地址]联系电话：[联系电话]一、项目名称及内容1. 项目名称：[项目名称]2. 项目内容：对[项目地点]的电力系统进行勘察和设计，包括但不限于电力系统规划、变电站设计、线路路径选择等。
二、合同期限本合同自双方签署之日起生效，有效期为[合同有效期]。
在合同有效期内，双方应履行各自的义务。
三、费用及支付方式1. 费用：根据项目的实际工作量和双方商定的单价，本合同的总费用为人民币[费用金额]。
（1）在合同签订后[支付比例]%作为预付款；（2）在乙方完成勘察设计工作并提交初步设计文件后，支付[支付比例]%；（3）在乙方完成全部设计工作并提交最终设计文件后，支付[支付比例]%；（4）在项目竣工验收后，支付[支付比例]%。
四、双方责任1. 甲方责任：（1）提供项目所需的相关资料和信息；（2）按照合同约定支付费用；（3）派员参加与项目有关的会议和协调工作。
2. 乙方责任：（1）按照国家和行业标准以及甲方的要求进行勘察设计工作；（2）按时提交勘察设计文件，并对其质量负责；（3）负责解决勘察设计过程中出现的技术问题；（4）提供必要的技术培训和技术支持。
五、知识产权本合同涉及的勘察设计成果的知识产权归甲方所有。
未经甲方书面同意，乙方不得将其用于其他项目或向第三方提供。
六、保密条款双方应保守在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密。
未经对方书面同意，任何一方不得向第三方透露。
七、违约责任1. 若一方违反本合同约定，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿对方因此遭受的损失。
2. 如因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致无法履行合同，双方应协商解决。
八、争议解决本合同的解释和执行均适用[法律适用地]法律。
电力工程勘察设计合同
电力工程勘察设计合同前言本合同（以下简称“合同”）由甲方和乙方共同遵守。
甲方为[公司名称]，乙方为[公司名称]。
本合同为双方就[工程名称]的勘察设计项目达成协议所签订，协商一致后生效。
项目概述本项目是[工程名称]的勘察和设计，工程地点在[地点]。
甲方是项目的委托方，乙方是承担本项目的勘察设计总承包商。
乙方必须在规定时间内完成技术规范的勘察设计，交付给甲方使用，并承担勘察设计质量的责任。
服务内容乙方针对本项目的具体情况，提供以下服务内容：1.测量勘察2.立项前的交通、水利、环境等方面的初步勘察3.信息采集、测量成果分析4.勘察报告编制。
5.工程设计6.设计方案编制、审查及修改7.工程量清单编制8.项目经济-前期投资估算9.设计图纸10.施工组织设计方案合同价款1.本项目价款为人民币[金额]元整，合同价款包括设计的全部费用及乙方在该工程中发生的直接费用。
2.工程进度款支付比例为甲方质保金支付30%前乙方申报，甲方审核通过后支付30%；甲方验收通过后支付40%。
3.乙方在该工程中发生的费用，须按《中华人民共和国税法》及有关财务规章制度缴纳各种税及其他合法财务费用。
甲方对乙方向税务、金融部门等有关单位所做通报有义务和责任。
4.合同价款支付期限：自验收及发票提交之日起30天内付清。
5.甲方支付价款时，应按照下面要求支付：（1）乙方据合同中所有服务项目费用提供发票。
（2）甲方将发票支付款项转账给乙方。
服务期限及交付1.乙方承诺在该工程中完成其合同义务并将勘察设计报告及其他相关资料交付甲方2.勘察设计报告的交付时间是从乙方方案确定起，不超过[天数]日内。
若因不可抗力或特殊情况不能兑现，应及时通知甲方并申请延期。
3.如未在约定的时间内完成工作并提交相关资料，则视为本合同未完成，甲方有权终止本合同。
服务质量1.乙方必须以专业水准、诚信、勤勉和维护客户的利益为原则，完成本项目的勘察设计工作。
2.乙方必须按照国家有关法律、法规、规章和有关标准完成本项目勘察设计工作，同时要求所有勘察人员在勘察设计过程中遵守保密以及其他职业道德规范。
电力勘察设计合同范本
电力勘察设计合同范本这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！电力勘察设计合同甲方（委托方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（受托方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________一、项目名称及地点1. 项目名称：____________________2. 项目地点：____________________二、勘察设计范围及内容（1）____________________（2）____________________（3）____________________三、勘察设计成果要求1. 乙方提交的勘察设计成果应包括但不限于：（1）勘察报告（2）设计图纸（3）设计说明书（4）相关计算书（1）符合国家及行业相关标准和规范（2）满足甲方的使用需求（3）通过相关部门的审查四、勘察设计周期1. 乙方应在______个工作日内完成勘察工作，并在勘察工作完成后的______个工作日内提交勘察报告。
2. 乙方应在______个工作日内完成初步设计，并在初步设计通过审查后的______个工作日内完成施工图设计。
五、费用及支付方式1. 本项目的勘察设计费用为人民币______元（大写______元整）。
（1）合同签订后______个工作日内，支付勘察设计费用的______%作为预付款；（2）勘察报告提交并经甲方确认后______个工作日内，支付勘察设计费用的______%；（3）初步设计通过审查后______个工作日内，支付勘察设计费用的______%；（4）施工图设计完成并经甲方确认后______个工作日内，支付勘察设计费用的______%；（5）剩余勘察设计费用的______%作为质量保证金，在项目竣工验收合格后______个工作日内支付。
电力工程设计勘察合同范本最新
电力工程设计勘察合同范本（最新）甲方（委托方）：乙方（受托方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定，经双方友好协商，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方委托乙方进行电力工程设计勘察事宜，达成如下协议：一、工程概述1.1 工程名称：__________电力工程1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________1.4 工程内容：包括但不限于工程勘察、设计、施工图编制、技术交底、施工配合等。
二、合同金额双方经协商一致，确定本合同的合同金额为人民币____元（大写：__________________________元整），合同金额包含勘察费、设计费、施工图编制费、技术交底费、施工配合费等。
三、合同工期3.1 勘察工期：自合同签订之日起至勘察报告提交之日止。
3.2 设计工期：自勘察报告提交之日起至施工图编制完成之日止。
3.3 施工配合工期：自施工图提交之日起至工程竣工验收之日止。
四、质量标准4.1 勘察质量标准：应符合国家、行业及地方相关标准和规范要求，达到甲方要求的技术质量水平。
4.2 设计质量标准：应符合国家、行业及地方相关标准和规范要求，达到甲方要求的技术质量水平。
4.3 施工图编制质量标准：应符合国家、行业及地方相关标准和规范要求，达到甲方要求的技术质量水平。
五、合同的履行5.1 甲方应向乙方提供以下资料：（1）工程相关批文、规划文件、设计委托书等；（2）工程地质、水文地质、地形地貌等相关资料；（3）工程所需的其它基础资料。
5.2 乙方应根据甲方提供的资料，按照约定的工期完成勘察、设计、施工图编制等工作，并提交相应的成果文件。
5.3 乙方应按照约定的质量标准进行工作，并对提交的成果文件负责。
六、合同的付款与结算6.1 甲方按照双方约定的付款方式进行支付。
6.2 甲方支付的款项，乙方应开具合法的发票。
七、违约责任7.1 双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任。
电力工程勘察设计服务合同8篇
电力工程勘察设计服务合同8篇篇1合同编号：[编号]甲方（发包方）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]电话：[甲方电话]乙方（承包方）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]电话：[乙方电话]鉴于甲方需要就某电力工程项目进行勘察设计，乙方具备相关资质和能力，双方根据平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下电力工程勘察设计服务合同：一、工程概况及勘察范围1. 工程名称：[工程名称]。
2. 工程地点：[工程地点]。
3. 勘察范围：包括但不限于电力线路路径勘察、地质勘察、环境评估等。
4. 设计内容：包括电力工程设计、规划、预算编制等。
二、服务内容乙方应按照甲方的要求，提供以下服务：1. 勘察服务：对电力工程项目进行实地勘察，收集相关资料。
2. 设计服务：根据勘察结果，进行电力工程设计，包括方案设计、施工图设计等。
3. 咨询服务：提供与电力工程相关的技术咨询和指导。
4. 其他服务：根据甲方需要，提供其他与电力工程相关的服务。
三、合同金额及支付方式1. 合同总金额：[大写金额]（￥[金额]）。
2. 支付方式：双方约定以银行转账方式支付。
具体支付时间和金额如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方总金额的XX%作为预付款；（2）乙方完成初步勘察和设计成果后，甲方支付总金额的XX%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付剩余款项。
四、服务期限及进度安排1. 本合同服务期限为自合同签订之日起至工程竣工验收合格止。
2. 进度安排：乙方应根据甲方要求，制定详细的工作计划，并按照计划完成各阶段任务。
3. 延期处理：如因不可抗力因素导致工程延期，双方应协商解决。
五、知识产权及保密条款1. 乙方对在勘察设计中形成的成果享有知识产权。
但涉及甲方商业秘密和技术秘密的部分，乙方应承担保密义务。
2. 未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的服务内容向第三方转让或许可。
3. 双方应妥善保管涉及对方的商业机密和机密信息。
电力工程设计勘察合同范本最新
电力工程设计勘察合同范本最新一、合同双方甲方（业主）：_______________乙方（设计勘察单位）：_______________二、工程概况1. 工程名称：_______________2. 工程地点：_______________3. 工程规模：_______________4. 工程内容：_______________5. 工程总投资：_______________三、合同期限1. 设计勘察周期：自合同签订之日起至______年______月______日止。
2. 施工图审查周期：自设计勘察成果提交之日起至______年______月______日止。
四、合同价款1. 设计勘察费用：根据国家有关规定和行业标准，双方协商确定为人民币______元整。
2. 付款方式：甲方按照以下方式向乙方支付设计勘察费用：（1）预付款：甲方在合同签订后______个工作日内支付乙方设计勘察费用的______%作为预付款。
（2）进度款：甲方在设计勘察成果提交后______个工作日内支付乙方设计勘察费用的______%。
（3）尾款：甲方在施工图审查通过后______个工作日内支付乙方设计勘察费用的______%。
五、双方权利和义务1. 甲方的权利和义务：（1）甲方应按照合同约定向乙方支付设计勘察费用。
（2）甲方有权对乙方的设计勘察成果进行审查，并提出修改意见。
（3）甲方应协助乙方完成设计勘察工作，提供必要的资料和支持。
2. 乙方的权利和义务：（1）乙方应按照合同约定的时间、质量、标准完成设计勘察工作。
（2）乙方有权按照合同约定收取设计勘察费用。
（3）乙方应对其设计勘察成果的质量负责，如因乙方原因导致设计勘察成果不合格，乙方应承担相应的责任。
六、违约责任1. 如甲方未按照合同约定向乙方支付设计勘察费用，乙方有权暂停设计勘察工作，直至甲方支付完毕为止。
逾期不支付的，甲方应按照国家有关规定支付违约金。
2. 如乙方未按照合同约定的时间、质量、标准完成设计勘察工作，甲方有权要求乙方承担违约责任，并可以解除合同。
电力工程勘察设计合同范本
电力工程勘察设计合同范本甲方：____________乙方：____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国勘察设计条例》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行电力工程勘察设计的事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、勘察设计项目名称：__________二、勘察设计项目地点：__________三、勘察设计项目规模：__________四、勘察设计项目内容：包括但不限于工程地质勘察、水文地质勘察、工程测量、工程设计、施工图设计、施工配合等。
五、合同金额：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
六、勘察设计周期：自合同签订之日起至__________日止。
七、质量标准：符合国家、行业和地方相关法律法规、规范、标准及甲方的要求。
八、甲方义务：1. 提供勘察设计所需的基础资料，包括但不限于地形图、地质资料、水文资料、交通状况、相邻建筑物资料等。
2. 甲方应确保提供资料的真实性、准确性和完整性，并对资料的可靠性负责。
3. 甲方应协助乙方进行现场勘察，提供必要的工作条件。
4. 按照合同约定支付勘察设计费。
九、乙方义务：1. 根据甲方提供的资料，按照约定的勘察设计内容和标准，完成勘察设计工作。
2. 保证勘察设计的质量，承担因勘察设计质量问题造成的损失。
3. 在勘察设计周期内完成勘察设计工作，并提交勘察设计成果。
4. 参与施工配合，解决施工过程中出现的设计问题。
十、支付方式：1. 甲方在合同签订后____日内向乙方支付合同金额的____%。
2. 乙方在完成勘察设计工作后，向甲方提交勘察设计成果，甲方在确认成果无误后____日内向乙方支付剩余的合同金额。
十一、违约责任：1. 甲方未按照约定支付勘察设计费的，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。
2. 乙方未按照约定完成勘察设计工作的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
电力工程勘察设计合同（合同编号：）工程名称：吕梁新城安置区电力配套工程新增上安站出线间隔、10千伏接续工程工程地点：离石吕梁新区合同编号：设计证书等级：发包人：山西地方电力有限公司离石分公司设计人：吕梁银桥电力勘察设计有限公司使用说明1.本合同范本适用于山西地方电力有限公司及所属各分公司委托设计（包括招标设计和非招标设计）合同的签订。
2.当事人使用本合同范本时无约定的条款，应在该条款处注明“无”。
3.专用条款是对通用条款相应内容的具体阐明、修改和补充，条目应相互对应。
如果在专用条款中无特殊说明，则应按通用条款的规定执行。
4.当事人的其他约定或补充，可由当事人于专用条款中进行约定，不得直接对合同通用条款进行变动。
第一部分协议书发包人（全称）：山西地方电力有限公司离石分公司设计人（全称）：吕梁银桥电力勘察设计有限公司依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、其他有关建设工程设计管理的法律、行政法规、规章以及建设工程批准文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，签订本合同。
鉴于发包人拟建设吕梁新城安置区电力配套工程新增上安站出线间隔、10千伏接续工程（工程名称），并通过2016年4月26日的中标通知书（成交通知书）接受了设计人以人民币5.8万元(合同价款)为本工程施工设计阶段设计所做的投标，双方达成如下协议：一、本协议书中的有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予它们的定义相同。
二、下列文件均为本合同的组成部分：1、本协议书以及双方协商同意的补充或变更协议；2、中标通知书；3、投标书；4、本合同专用条款；5、本合同通用条款；6、发包人在招标文件中提供的工程技术资料。
三、设计人向发包人承诺，保证全面按本合同约定完成本阶段工程设计及工地设计代表服务工作。
四、发包人向设计人承诺，保证按本合同约定的期限、方式和币种，向设计人支付合同价款。
五、合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。
六、合同签订：合同签订时间：年月日合同签订地点：山西地方电力有限公司离石分公司发包人：（公章）设计人：（公章）地址：地址：法人代表：（签名）法人代表：（签名）委托代理人：（签名）委托代理人：（签名）开户银行：开户银行：帐号：帐号：电话：电话：传真：传真：邮政编码：邮政编码：第二部分通用条款词语定义第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：（1）“合同”：指本合同条款（包括协议书、通用条款和专用条款）、中标通知书、投标文件、招标文件等。
（2）“发包人”：本合同约定的、具有发包主体资格和支付工程设计合同价款能力的当事人及其合法继承人。
（3）“设计人”：本合同约定的、具有承包主体资格并被发包人接受的当事人及其合法继承人。
（4）“双方”：“发包人”和“设计人”的合称。
（5）“投标书”：指设计人为工程向发包人提供的，按合同条款规定并为中标通知书所能接受，为工程而作的有报价的建议书。
（6）“中标通知书”：指招标机构正式确认设计人中标的信函。
（7）“工程”：合同约定具体内容的永久工程。
（8）“合同价款”：指发包人根据合同条款，用以支付设计人为完成设计及有关工作应付的总金额。
（9）“不可抗力”：不能预见、不能避免又不能克服的客观情况。
（10）“补充或变更协议”：在本合同签订后，结合具体工程，发包人和设计人另行协商签订的书面协议。
（11）“日”：是指任何一天零时至第二天零时的时间段。
（12）“月”：是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。
合同文件及解释顺序第二条组成本合同的文件包括：（1）本合同协议书以及双方协商同意的补充或变更协议（2）中标通知书；（3）投标书；（4）本合同专用条款；（5）本合同通用条款；（6）发包人在招标文件中提供的工程技术资料。
所有合同文件应能互相解释，互为说明，如有含糊不清或相互矛盾之处，以时间发生在后的文件内容为准。
第三条合同文件应能互相解释，互为说明，如有含糊不清或相互矛盾之处，以时间发生在后的文件内容为准。
合同文件使用语言文字、标准及规范和适用法律第四条合同文件使用汉语书写和解释、说明。
第五条适用于合同文件的法律是国家的法律、法规、专用条款约定的部门规章及工程所在地的地方法规。
第六条本工程设计的依据是：1、发包人给设计人的委托书或招标书及中标通知书；2、发包人向设计人提供的基础资料；3、专用条款第七条约定的设计人采用的有关标准和规范。
第七条设计中必须使用专用条款约定的国家标准、规范；国家没有相应标准、规范时，可使用专用条款约定的行业或工程所在地的省级地方标准、规范。
第八条发包人要求使用国外标准、规范的，应无偿提供中文译本或英文本。
发包人责任第九条发包人应尊重设计人根据国家或行业有关标准规定进行设计工作的权力，不应提出与国家或行业标准、规定相抵触的要求。
第十条发包人向设计人提供开展设计工作所需的有关基础资料，并对提供的时间、进度和资料的可靠性负责。
第十一条发包人应按专用条款中约定的时间和金额，分阶段向设计人支付合同价款。
第十二条在发电工程设计中，发包人负责对外协议的联系工作，并签订或取得与工程建设及将来运行有关的土地征用、燃料、运输、灰场、水源、城市规划、环境保护、综合利用出线走廊、设备等（如需要）协议、合同或有关文件。
第十三条在输变电工程可行性阶段设计中，发包人负责签订与设计有关的土地征用、城市规划、环境保护、综合利用出线走廊等方面的协议、合同或有关文件，并在协议、合同或文件的签订前，协助和配合设计人同有关部门之间的联系、协商、谈判工作。
第十四条发包人需保护设计人的设计版权，未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计文件不得向第三方转让或用于本合同外的项目。
第十五条当发包人聘请设计监理时，应明确所赋予设计监理方承担的义务或责任、行使的权利或工作范围，除本合同另有明确约定外，设计监理方无权变更或免除设计人在合同中的任何义务或责任。
设计监理的任何建议、检查、确认、同意、批准或类似行为，不应变更或免除设计人的责任。
设计人责任第十六条设计人按照国家及行业现行的标准、规程、规范、技术条例进行设计工作，严格掌握设计标准，控制工程造价。
第十七条设计人按本合同专用条款第三十二条约定的项目内容、交付方式、交付时间、交付地点及交付份数，向发包人交付设计文件，并对委托范围内设计的完整性、准确性负责。
第十八条设计人应按照合同的约定和投标书中有关质量方面的承诺进行设计的组织和具体实施，保证设计质量。
第十九条设计人应按国家、行业规定和合同要求做好工程建设全过程的设计服务工作。
第二十条设计人应依据合同，接受发包人聘请的设计监理方的监理。
第二十一条若设计人按投标书和专用条款的约定，分包部分工程设计工作时，设计人与分包单位签订分包合同后，应将分包合同的副本送交发包人，分包部分设计工作量不得超过中标合同价的30％。
分包合同与本合同发生抵触时以本合同为准，分包合同不能解除设计人任何义务和责任，分包方的任何违约或疏忽均视为设计人的违约或疏忽。
主体工程不得分包。
第二十二条设计人未经发包人同意不得向第三方扩散、转让发包人提交的产品图纸、技术经济资料等基础资料。
第二十三条本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供应商。
第二十四条在发电工程设计中，当发包人按通用条款第十二条负责有关工作时，设计人应予以协助和配合。
第二十五条在输变电工程设计中，当发包人按通用条款第十三条负责签订之前，与有关单位的联系以及合同或协议的协商、谈判工作，应当由设计人负责。
设计工期第二十六条双方结合本工程具体情况,参照原电力工业部颁布的《电力工程勘测设计工期定额》，协商确定设计工期，具体在专用条款中约定。
审查、确认第二十七条设计人应按国家及行业现行有关规定呈交符合各相应设计阶段内容深度和要求的图纸文件供审查之用，发包人负责审查的安排，审查费用由发包人负责。
第二十八条设计人交付设计文件后，参加有关上级审查，并根据审查结论，负责不超过合同约定范围内的必要修改补充。
若因审定结论对设计原则有重大变更而需对设计进行重作或重大修改时，双方需另签补充或变更协议。
第二十九条发包人对施工用设计图纸可进行确认并组织会审工作，也可单独进行确认或组织会审工作。
第三十条根据确认或会审意见，如属非设计人原因造成设计的返工，其增加的设计费用由发包人负责；如属设计人原因造成设计的返工，则不应增加设计费用。
第三十一条其它服务：设计人可按照发包人的要求或委托，进行专用条款第三十一条明确的其他工作，并另行收费。
设计文件交付、现场服务第三十二条设计人根据双方商定的项目内容、交付方式、交付时间、交付地点及交付份数，向发包人交付设计文件。
设计文件以设计人交付的书面文件为准。
设计人还应向发包人附送载有设计内容的电子文件。
第三十三条设计人应配合所承担设计任务的建设项目的施工，进行技术交底，解决施工过程中有关设计问题，负责设计变更和核算费用，参加试车考核和工程竣工验收，参加有关隐蔽工程验收，并根据工程情况派驻现场设计代表。
第三十四条双方应对土建施工、设备安装和调试阶段的设计人现场服务人数协商确定。
第三十五条发包人另有要求需设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。
第三十六条在设计人员进入现场作业或配合施工时，发包人负责提供必要的工作、交通、通讯和生活条件，费用由设计人承担。
合同价款与支付第三十七条合同价款及调整：合同价款在专用条款内约定后，任何一方不得擅自改变，专用条款另有约定或发生下列情况的应做调整：（1）在合同执行期间，如遇设计收费政策调整，且该收费调整是强制性规定，则应按规定相应调整合同价款，双方应以补充或变更协议予以确认。
（2）当工程建设工期与招标阶段预计的工期不一致且差别较大时，应设计人要求，双方应签订补充协议。
第三十八条合同定金支付：合同生效后，发包人应按专用条款第三十八条规定的金额和时间向设计人支付定金。
合同开始履行后，定金抵作设计费。
第三十九条合同价款支付：发包人应按专用条款第三十九条约定的金额和时间向设计人支付设计费用。
第四十条其他支付：发包人应根据通用条款第三十一条的要求和委托，向设计人另行支付因其他服务发生的费用。
违约责任第四十一条发包人或设计人违反合同约定造成损失的应承担违约责任。
第四十二条根据通用条款第三十九条，发包人每逾期支付一日，按应支付金额的千分之二承担逾期违约金，逾期违约金总额最高为应支付金额的10%。
第四十三条因设计质量低劣引起返工造成损失的，由设计人继续完善设计工作，并免收受损失部分的设计费。
第四十四条由于设计人设计遗漏或错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金。