局域网综合布线及机房工程建设合同书
综合布线安装合同模板
综合布线安装合同模板甲方（委托方）：（甲方名称）乙方（承接方）：（乙方名称）经甲乙双方协商一致，就甲方委托乙方进行综合布线安装工程事宜，签订本合同，共同遵守并履行以下条款：一、项目名称：综合布线安装工程二、安装范围：甲方委托乙方负责对（详细地址）进行综合布线安装工程，包括但不限于：1. 光纤、网线等通信线路的铺设和连接；2. 室内布线设备的安装调试；3. 网络设备的安装配置；4. 其他与综合布线安装相关的工作。
三、工程周期：本工程预计工期为（具体工期），如因不可抗力等原因导致工期延误，需经双方协商确定具体延期事宜。
四、费用及支付方式：1. 甲方应向乙方支付本次综合布线安装工程的总费用为（具体金额），支付方式为（支付方式）。
2. 甲方应按照工程进度支付工程款项，具体支付比例及时间节点如下：- 工程启动前支付10%的合同总额；- 工程进行到一定阶段支付30%的合同总额；- 工程完工前支付60%的合同总额。
五、质量保证：1. 乙方承诺本次综合布线安装工程符合相关法律法规及相关标准要求，保证安装设备及线路的安全性和稳定性。
2. 在工程竣工后，乙方提供至少一年（具体时间）的免费质量保修期，如发现质量问题，乙方应及时进行修复和处理。
六、保密条款：1. 双方在履行本合同过程中，如涉及商业秘密或其他保密信息，应予以保密，并不得向第三方泄露。
2. 在综合布线安装工程完工后，乙方不得擅自使用甲方的信息或资料，保证甲方的商业秘密安全。
七、违约责任：1. 若因乙方原因导致工程无法按时完成或安装质量不合格，乙方应承担相应的违约责任，并按照甲方要求进行修复或处理。
2. 若因甲方原因导致工程无法按时进行或工程付款延误，甲方应承担相应的违约责任，并按照乙方要求支付相应违约金。
八、合同解决争议方式：本合同如有任何争议，应先通过友好协商解决，协商不成的，应提交至双方所在地的人民法院解决。
九、其他事宜：双方应本合同约定的各项义务，如需变更或补充，必须经双方书面协商一致，签订书面变更协议。
网络工程布线合同范本
网络工程布线合同范本一、合同基本信息甲方（需方）：___________乙方（供方）：___________本合同编号为___________，签订日期为____年__月__日，地点位于___________。
二、工程项目概述本合同所涉及的网络工程布线项目，包括但不限于光纤电缆、铜缆、配线架、接口设备等的安装与调试工作。
具体工程内容、技术要求及标准按照国家相关规定执行。
三、合同金额与付款方式1. 合同总金额为人民币______元。
2. 付款方式：首期支付30%，工程进度达到50%时支付40%，工程完工验收合格后支付剩余30%。
四、工期与交付1. 工程开工日期为____年__月__日，预计完工日期为____年__月__日。
2. 如遇不可抗力因素导致工期延误，双方应协商确定新的工期。
五、质量保证与售后服务1. 乙方保证提供的布线材料和施工质量符合国家标准及行业规范。
2. 工程竣工后，乙方提供为期__年的免费维护服务。
3. 若在保修期内出现质量问题，乙方应在接到通知后__小时内响应并解决问题。
六、违约责任1. 如甲方未按合同约定支付款项，应向乙方支付违约金，违约金的计算方式为未付款项的__%。
2. 如乙方未能按期完成工程或工程质量不符合约定标准，应向甲方支付违约金，违约金的计算方式为合同金额的__%。
七、争议解决因履行本合同所产生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲乙双方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
3. 本合同未尽事宜，由双方协商补充。
九、附件1. 工程设计图纸及相关技术资料。
2. 产品合格证及检验报告。
3. 其他双方认为必要的文件或证明材料。
网络工程布线合同的制定需要细致考虑各方面的因素，确保合同的公正性、合理性和可操作性。
通过明确的合同条款，可以有效地规避风险，保障双方的合法权益，促进项目的顺利完成。
综合布线工程简单合同
综合布线工程简单合同甲方（业主）：________乙方（承包商）：________鉴于甲乙双方对__________（工程地点）的综合布线工程项目（以下简称“项目”）达成一致，本着平等互利、诚信合作的原则，经友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。
一、项目概述本项目包括设计、施工、测试及维护等一系列服务，旨在为甲方提供满足当前及预期需求的稳定、可靠的综合布线系统。
二、合同范围1. 乙方需按照甲方提供的技术要求和国家相关标准进行综合布线系统的设计与施工。
2. 合同内容包括但不限于水平布线、垂直布线、设备间连接、工作区布局等。
3. 乙方负责提供所有必需的材料、设备以及劳务。
三、工程时间与进度1. 工程开工日期自____年____月____日起，至____年____月____日止。
2. 若遇不可抗力因素影响工程进度，乙方应及时书面通知甲方，并协商确定调整后的完成日期。
四、质量要求1. 乙方应确保工程质量符合《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》等相关国家标准。
2. 所有使用材料必须全新、合格，并符合环保要求。
五、价格条款合同总价为人民币____元。
具体支付方式由双方另行约定。
六、验收标准1. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
2. 验收依据包括但不限于设计图纸、技术规范及合同约定等。
3. 如存在不符合项，乙方应在规定时间内免费整改至合格标准。
七、售后服务1. 乙方应对所施工的综合布线系统提供不少于____年的质保期。
2. 在质保期内，如出现非人为损坏或功能故障，乙方应负责无偿修复或更换。
八、违约责任如一方违反合同任何条款，须承担相应的违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
九、争议解决因履行本合同所产生的一切争议，首先应通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
十、其他事项1. 本合同未尽事宜，由双方协商补充。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
网络机房工程合同
网络机房工程合同合同编号：[填写合同编号]甲方（业主）：[填写甲方名称]乙方（承包商）：[填写乙方名称]鉴于甲乙双方就[填写项目名称]网络机房工程项目（以下简称“本工程”）的实施达成一致，特订立本合同，以资信守。
第一条工程内容1.1 本工程包括但不限于网络机房的设计、施工、设备采购安装、调试及后期维护等。
1.2 乙方应根据甲方提供的技术要求和设计标准，完成网络机房的建设工作。
第二条工程质量2.1 乙方保证所建设的工程符合国家相关标准和行业规范，确保工程质量达到甲方的要求。
2.2 工程竣工后，由甲乙双方共同组织验收，验收合格后方可交付使用。
第三条工期与进度3.1 本工程的开工日期为[填写日期]，竣工日期为[填写日期]。
3.2 乙方应按照约定的工期完成工程建设，如遇不可抗力因素导致工期延误，应及时通知甲方并协商解决。
第四条合同价款4.1 本工程的总价款为[填写金额]元人民币。
4.2 价款支付方式：[详细描述支付方式，如分期支付的比例和时间节点]。
第五条违约责任5.1 如乙方未能按合同约定时间完成工程建设，应按日支付违约金，违约金的计算方式为[具体计算方法]。
5.2 如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应负责无偿修复或更换，直至满足质量要求。
第六条保密条款6.1 双方应对在合同履行过程中获知的对方商业秘密和技术信息予以保密。
6.2 未经对方书面同意，任何一方不得向第三方泄露或使用上述信息。
第七条争议解决7.1 本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交[填写仲裁机构名称]进行仲裁。
第八条其他事项8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
8.2 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
甲方代表（签字）：_____________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：_____________ 日期：____年__月__日。
机房布线合同协议书
机房布线合同协议书甲方（委托方或业主或需求方）：__________乙方（承接方或施工方）：__________为明确甲、乙双方在机房布线项目中的权利与义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经双方协商一致，达成如下协议：一、项目概况1. 项目名称：__________2. 项目位置：__________3. 项目内容：该项目主要包括机房的布线设计、施工调试和验收等工作。
4. 项目工期：双方约定工期为__________ 天/月，具体工期为__________ 年__ 月__ 日至__________ 年__ 月__ 日。
二、权利与义务1. 甲方的权利与义务1.1 提供项目的相关资料和信息，包括机房的平面图、布局图等。
1.2 在项目实施期间，配合乙方的工作，并提供必要的协助。
1.3支付工程款项。
支付方式：__________。
1.4 对乙方提出的设计、施工方案进行审查，并在必要时提出修改或补充意见。
2. 乙方的权利与义务2.1 根据甲方提供的资料和要求，设计机房布线方案，并报甲方审核。
2.2 参与机房布线的实施工作，保证项目按时、按质完成。
2.3 对机房布线实施中发现的问题及时进行调整和处理，确保项目顺利进行。
2.4 在项目完成后，协助甲方进行验收，并提供相关技术支持和维护服务。
三、合同价款及付款方式1. 甲方应按以下付款方式向乙方支付款项：1.1 预付款：__________ 元，于合同签订之日起__________ 天内支付。
1.2 进度款：按照工程进度比例支付。
1.3 最终结算款：工程竣工验收合格后支付。
2. 付款方式：__________。
3. 如逾期未支付款项，甲方应按照合同约定的利息支付给乙方。
四、违约责任1. 若甲方未按时支付款项，应承担逾期付款的利息费用和违约责任。
2. 若乙方未按合同约定时间完成工程，造成延误，应承担违约责任。
3. 双方应尽力避免合同履行过程中的纠纷，如有争议应友好协商解决。
网线组网施工合同模板
网线组网施工合同模板甲方（建设单位）：乙方（施工单位）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方网线组网施工项目（以下简称“本项目”）达成一致，签订本合同。
第一条工程概况1.1 本项目位于____________，主要包括____________栋建筑的网线组网施工。
1.2 工程内容：包括但不限于网线布线、信息点插座安装、网络设备安装等。
1.3 工程规模：____________。
第二条工程质量2.1 乙方应严格按照国家及行业相关标准、规范进行施工，确保工程质量。
2.2 工程质量保修期为____________年，自工程验收合格之日起计算。
保修期内，因施工原因造成的质量问题，乙方负责及时修复并承担相应费用。
第三条工程进度3.1 工程计划开工日期为____________，计划竣工日期为____________。
3.2 乙方应按照甲方要求的时间节点完成施工，如因乙方原因导致工期延误，每延期一天，乙方应支付甲方违约金人民币____________元。
第四条工程价款及支付4.1 本工程采用固定总价合同，工程总价款为人民币____________元（大写：____________________________元整）。
4.2 甲方支付工程价款的方式如下：（1）合同签订后____________天内，甲方支付乙方工程总价款的____________%；（2）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的____________%；（3）剩余的____________%作为质量保证金，待保修期满后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。
4.3 乙方开具正规发票，甲方按照税务规定进行支付。
第五条施工材料及设备5.1 乙方应按照甲方要求及设计图纸提供合格的施工材料及设备。
5.2 乙方应提供材料及设备的合格证明、质保书等相关资料，并保证材料及设备质量。
机房工程合同模板
机房工程合同模板一、甲方，（委托方）。
地址：联系人：联系电话：二、乙方，（承包方）。
地址：联系人：联系电话：鉴于甲方拟在（地址）进行机房工程建设，经双方友好协商，就机房工程建设事宜达成如下协议：一、工程内容。
1. 甲方委托乙方进行机房工程建设，包括但不限于机房设计、施工、设备采购安装等工作。
2. 机房建设内容详细描述如下：（详细描述）。
二、工程期限。
1. 本合同工程期限为（具体时间），自双方签署合同之日起计算。
2. 若因不可抗力等原因导致工程延期，双方应友好协商解决，并签订书面延期协议。
三、工程费用。
1. 甲方应向乙方支付机房工程建设总费用为（具体金额），支付方式为（具体支付方式）。
2. 工程费用包括但不限于设计费、施工费、材料费、设备费等，具体费用详见附件《机房工程费用清单》。
3. 工程费用支付方式为（具体支付方式），具体分期支付计划详见附件《工程款支付计划》。
四、质量保证。
1. 乙方应按照国家相关标准和甲方要求，保证机房工程建设质量符合相关要求。
2. 乙方应对机房工程建设提供一定期限的质量保修，具体保修期限为（具体时间），在此期限内如发现质量问题，乙方应及时无偿修复。
五、违约责任。
1. 若任何一方未能履行本合同规定的义务，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 若因甲方原因导致工程延期或者工程费用未能按时支付，甲方应承担由此产生的一切责任和费用。
3. 若因乙方原因导致工程质量不符合要求，乙方应承担修复责任，并承担相关费用。
六、保密条款。
双方应对合作过程中涉及的商业机密、技术机密等信息进行保密，未经对方书面同意，不得向第三方透露相关信息。
七、争议解决。
本合同如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
八、其他事项。
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
工程网络布线合同模板
工程网络布线合同模板甲方（委托人）：_____________ 公司乙方（承包人）：_____________ 公司为了明确双方在网络布线项目中的责任和义务，依据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，经双方协商一致，签订如下合同：第一条项目概况1.1 甲方委托乙方进行网络布线项目，具体内容包括但不限于：设计、施工、调试等工作。
1.2 项目地址：____________________。
1.3 项目预算：_____________元人民币。
第二条工程内容2.1 乙方承诺按照约定的时间和质量要求，完成网络布线项目相关工作。
2.2 网络布线项目的具体内容和标准由甲方提供，乙方按照甲方的要求进行施工。
第三条施工期限3.1 本合同签订后，双方约定的工期为_____________天/月，从签订合同之日起计算。
3.2 如果因不可抗力等原因导致项目无法按时完成，应当及时通知对方，并经双方协商确定新的施工期限。
第四条付款方式4.1 甲方按照约定的进度和质量验收标准，及时支付工程款项。
4.2 工程款项支付方式：___________。
第五条质量保证5.1 乙方保证网络布线项目符合国家相关标准，并承担相应的质量保修责任。
5.2 在质保期内，如项目出现质量问题，乙方应当承担修复和维护责任。
第六条违约责任6.1 如任一方未履行本合同所规定的义务，应当承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
6.2 如果因不可抗力等不可抗力因素导致项目无法按时完成，双方互不承担责任，但应当尽力避免损失扩大。
第七条合同变更7.1 本合同的任何变更必须经双方协商一致，并以书面形式确认。
7.2 变更协议一经签署，即为本合同的有效组成部分。
第八条争议解决8.1 双方对本合同执行过程中发生的争议应当友好协商解决。
8.2 如果协商不成，任何一方均有权向有关仲裁机构提起仲裁。
第九条合同生效9.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程项目竣工验收结束。
机房布线工程合同
机房布线工程合同甲方（需求方）与乙方（服务提供方）本着平等自愿、诚信互利的原则，就甲方机房布线工程项目经友好协商，达成如下合同条款：一、项目概述甲方委托乙方负责其机房内的布线设计、施工及后续维护工作。
乙方应根据甲方提供的技术要求和现场情况，制定合理的布线方案，并保证布线质量符合国家相关标准。
二、工程范围详细列出本次布线工程的具体范围，包括但不限于水平布线、垂直布线、电源布线、接地系统等，以及所有必须完成的附属工作。
三、工程质量与标准明确布线工程需遵守的国家或行业标准，如ISO/IEC 11801、TIA/EIA-568等，并注明乙方应采取的质量保障措施。
四、工期要求规定工程开始日期及预计完成日期，以及因不可抗力或其他原因导致工程延期的处理办法。
五、费用支付包括总工程费用、付款方式、付款时间点及相关财务处理细节。
通常情况下，费用会根据工程进度分阶段支付。
六、违约责任双方应严格履行合同义务，如有一方违约，应按照合同约定承担相应的违约责任。
七、保修条款明确保修期限，通常不少于一年。
在保修期内，对于因施工质量引起的问题，乙方应负责免费维修或更换。
八、争议解决如合同执行过程中出现争议，首选通过友好协商解决；协商不成时，可提交至仲裁机构进行裁决，或依法向人民法院起诉。
九、其他事项根据实际情况约定其他需要双方遵守的事项，例如保密协议、知识产权归属等。
十、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：_________________授权代表签字：_________________日期：___________________________乙方（盖章）：_________________授权代表签字：_________________日期：___________________________。
网络机房工程合同
网络机房工程合同合同编号：[填写编号]甲方（业主）：[填写名称]乙方（承包商）：[填写名称]鉴于甲方拟建设网络机房工程项目，经双方友好协商，特订立本合同，以资信守。
第一条工程概述1.1 工程名称：[填写工程名称]1.2 工程地点：[填写工程地点]1.3 工程规模：[填写工程规模]1.4 工程内容：包括但不限于网络布线、机柜安装、空调系统、电源系统、安全监控系统等。
第二条工程标准与要求2.1 乙方应按照国家相关标准及行业规范执行工程建设，确保工程质量符合甲方要求。
2.2 所有设备和材料应为全新合格产品，并附有相应的质量证明文件。
第三条工程造价与支付方式3.1 工程总造价为人民币[填写金额]元，包含所有设备、材料费用及人工费。
3.2 付款方式：甲方应在合同签订后支付预付款[填写比例]%，工程完工并通过验收后支付剩余款项。
第四条工程期限4.1 工程开工日期为[填写日期]，竣工日期为[填写日期]。
4.2 如遇不可抗力因素影响工程进度，双方应协商确定新的工期。
第五条质量保证与售后服务5.1 乙方应对所建设的工程提供[填写年限]年的质量保证期。
5.2 在质保期内，如发现质量问题，乙方应在接到通知后[填写时间]小时内响应，并在合理时间内修复。
第六条违约责任6.1 双方均应严格履行合同义务，如有违约，应承担相应的违约责任。
6.2 因一方原因导致工程延期或质量问题，该方应赔偿对方因此造成的损失。
第七条争议解决7.1 本合同在履行过程中，如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
第八条其他事项8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
8.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
8.3 未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方代表（签字）：_____________________乙方代表（签字）：_____________________签订日期：[填写日期]。
机房建设工程合同模板
机房建设工程合同模板甲方：（甲方名称）地址：（甲方地址）电话：（甲方联系电话）统一社会信用代码：（甲方统一社会信用代码）乙方：（乙方名称）地址：（乙方地址）电话：（乙方联系电话）统一社会信用代码：（乙方统一社会信用代码）鉴于双方本着诚实守信，协商一致的原则，经友好协商，就甲方委托乙方承担机房建设工程项目事宜达成以下合同：一、合同项目名称本合同的项目名称为机房建设工程项目。
二、工程内容1. 机房建设工程的具体内容包括但不限于：（1）机房设计方案的编制（2）机房内部装修及设备安装（3）机房环境监测系统的建设（4）机房安全设施的完善2. 工程材料及设备的采购、运输及安装等事项均由乙方负责。
三、工程期限1. 本工程的开工日期为（具体日期），竣工日期为（具体日期）。
2. 如因不可抗力等原因延误工程进度，应提前通知甲方并按照双方约定的方式补偿。
四、工程价款及支付方式1. 机房建设工程的工程价款为（具体数额）。
2. 工程价款按照进度支付方式进行，具体分期支付比例及时间如下：（1）开工前支付（具体比例）（2）工程中期支付（具体比例）（3）竣工后支付（具体比例）3. 工程价款支付方式为（具体支付方式），支付到指定账户。
五、工程质量及保修1. 乙方承诺在工程期限内高质量完成机房建设工程，并保证工程质量符合国家相关标准。
2. 乙方承诺对工程实行一定期限的质量保修，具体保修期限为（具体期限）。
3. 若工程出现质量问题，乙方应在甲方通知后及时进行整改处理。
六、违约责任1. 若因乙方责任导致工程延误或工程质量出现问题，乙方应承担由此引起的一切后果。
2. 如因甲方原因导致工程延误或工程质量问题，甲方应按照双方协商的方式予以赔偿。
七、法律适用及争议解决1. 本合同的履行适用中华人民共和国法律，并在遇到矛盾或争议时由双方友好协商解决。
2. 若协商不成，双方应提交至合同签署地有管辖权的人民法院解决。
八、其他事项1. 本合同自双方盖章之日起生效，有效期至工程竣工并经验收合格。
机房装修及综合布线施工合同
机房装修及综合布线施工合同甲方：XXXXXXXXXXX有限公司（以下简称甲方）乙方：XXXXXXXXXXX（以下简称乙方）根据《中华人民共和国民法典》等有关法规，为确保工程质量、保证工程按时完成。
甲、乙双方经过协商，就乙方负责施工“XXXXXXXXXXX系统”项目中的机房装修工程及“XXXXXXXXXXX相关项目中的综合布线”工程签订本合同，共同遵守。
一、工程概况：1、工程内容：A、“XXXXXXXXXXX系统”项目中的机房装修工程，包含机房内的综合布线施工及相关辅材采购；B、XXXXXXXXXXX协议供货项目中的综合布线施工及相关辅材采购；C、XXXXXXXXXXX网升级改造项目辅材；D、XXXXXXXXXXX公共技术服务平台辅材。
以上内容详见附件—工程量清单。
乙方无故解除合同的，应当甲方支付合同总价款10%的违约金。
2、工程施工费用：本合同为包干价，总计人民币XXXXX元整，包含附件所述工程量、设备材料（辅材）及系统安装调试等。
3、工程工期：合同签订后20个工作日内。
乙方逾期竣工的，每逾期一天向甲方支付施工总费用0.1%的违约金。
工程验收不合格的，从验收之日起每天乙方向甲方支付施工总费用0.1%的违约金直至验收合格为止。
逾期三十天以上的，乙方应当向甲方再行支付合同总价款10%的违约金，同时乙方保留解除合同的权利。
二、付款方式：1、合同签订后三天内，甲方向乙方支付合同总额的60%，共计人民币XXXXX 元整（￥XXXXXX元）；工程竣工验收合格且乙方向甲方提供合同全额的有效发票后，甲方向乙方支付合同余款计人民币XXXXX元整（￥XXXX元）。
2、工程款支付方式：采用银行转帐支票支付的方式。
三、工程施工标准：1、民用建筑电气设计规范JGJ/T 16-92。
2、公布的《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》（中国工程建设标准化协会标准）。
3、按甲方提供的设备和施工图纸完成工程施工（如现场有变动，则以变动后的要求进行施工）。
机房综合布线合同模板
机房综合布线合同模板甲方：（委托方/需方）乙方：（承包方/供方）为规范机房综合布线工程的施工及合作关系，甲乙双方在自愿、平等、诚信的基础上，根据有关法律法规，经友好协商，就机房综合布线工程的相关事宜达成如下协议：一、工程概况1.1 项目名称：机房综合布线工程1.2 工程位置：（具体地址）1.3 工程内容：包括但不限于机房布线设备、线缆敷设、连接测试等相关工程。
二、合同签订2.1 双方经友好协商，确认本合同的有效性，并由双方共同签署。
2.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
三、合同履行3.1 乙方应按照合同约定的工期和质量要求，完成机房综合布线工程。
3.2 甲方应按时支付工程款项，并提供必要的配合，保障工程顺利进行。
3.3 若因不可抗力等原因导致工程延期或中断，双方应协商解决，并及时通知对方。
四、工程款项4.1 工程总价为（具体金额），甲方应分期支付工程款项，详情如下：首期款：合同签订后的15个工作日内支付工程总价的30%。
中期款：工程完成50%进度时支付工程总价的40%。
尾款：工程验收合格后支付工程总价的30%。
4.2 工程款项支付方式：（如银行转账、现金支付等）五、工程质量保证5.1 乙方应按照规范要求进行工程施工，保证工程质量。
5.2 工程验收标准：（具体要求）5.3 若工程质量出现问题，乙方应在收到书面通知后及时进行整改。
六、保密条款6.1 双方应对涉及对方商业秘密的信息进行保密，未经对方允许不得向第三方透露。
6.2 若因保密义务的违反导致损失，违约方应承担相应的法律责任。
七、违约责任7.1 若一方违反合同约定，造成对方损失的，应承担相应的违约责任。
7.2 违约方应补偿对方因其行为而造成的损失，包括但不限于经济损失和名誉损失等。
八、争议解决8.1 若因合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决。
8.2 若协商不成，争议可提交至（仲裁委员会/法院）按相关法律规定处理。
九、其他9.1 本合同自双方签署之日起生效，至工程结束并经双方确认验收后终止。
综合布线机房合同模板
综合布线机房合同模板甲方：（委托方）地址：电话：法定代表人：统一社会信用代码：乙方：（服务方）地址：电话：法定代表人：统一社会信用代码：为确保双方合作顺利，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条服务内容1.1 乙方将根据甲方的需求，进行机房的综合布线设计、施工和调试等相关服务。
1.2 乙方将按照国家相关标准和规范进行布线工作，确保布线质量和稳定性。
1.3 乙方将提供技术支持和售后服务，保障机房布线系统的正常运行。
第二条合同期限本合同自双方盖章生效之日起生效，至服务完成之日止。
第三条合同费用3.1 甲方应按照约定支付乙方的服务费用，具体金额为：（具体金额）3.2 甲方应按照约定支付乙方的差旅费、材料费、施工费等其他相关费用，具体金额视情况而定。
3.3 甲方应在服务完成后的7个工作日内支付费用给乙方，并提供相应的发票。
第四条合同执行4.1 甲方应提供机房的相关资料和要求，确保乙方能够准确理解需求，并进行相应的设计和施工。
4.2 乙方应按照合同约定的时间节点和质量标准，完成机房综合布线工作。
4.3 乙方在工作过程中发现任何问题或变动，应及时向甲方汇报，经双方协商后确定解决方案。
第五条违约责任5.1 若甲方未按时支付费用或提供必要的配合，造成服务延迟或影响施工进度，应承担相应的违约责任。
5.2 若乙方未按照合同约定的标准和质量完成工作，应承担相应的责任，包括免费返工等。
第六条解决争议6.1 合同履行中如发生争议，双方应协商解决；若协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条附则7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
7.2 本合同的任何修正或补充，须经双方书面同意后生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签约日期：签约日期：。
机房建设合同(4篇)
机房建设合同(4篇)机房建设合同1（4447字）发包人(甲方)：_____联系人：_______手机：______承包方(乙方)：______法定代表人：______电话：_______本合同甲方指定乙方作为灾备机房建设工程施工单位，并委托乙方负责灾备机房建设所涉及的相关事宜。
为明确甲乙双方的权利与义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，本着互惠互利的原则，双方就委托建设工程施工有关事宜达成以下协议以共同遵守：第一条工程项目概况：(一)项目名称：灾备机房建设(二)施工(三)双方委派的工程代表：甲方代表：联系电话：乙方代表：联系电话：第二条工程项目的运作方式：(一)甲乙双方协商确定，由甲方将机房建设工程发包给乙方，包括机房设计、施工、与相关单位沟通协调等所有相关事宜均由乙方负责;(二)乙方根据其投标方案确定的机房建设方案(包括机房设计方案、各类设备、材料的品牌、型号、工程预算、施工方案等)进行设备和材料的采购、工程施工、安装调试等，其间乙方涉及到的与施工有关的各项事宜均由乙方自行解决，涉及乙方不能确定的技术的问题或特殊突发情况应和甲方协商解决。
第三条工程项目内容(一)机房装修(吊顶、墙面、地板、隔断等)(二)机房配电系统(三)精密空调及新风换气系统(四)机房静电防雷系统(五)消防没火系统(六)机房监控系统(七)机房综合布线(八)其它与机房建设有关的事宜工程项目具体内容及技术施工要求见《机房建设方案》。
第四条工程价款与费用结算(一)工程预算总价：人民币(小写____)：_____(人民币大写：______);其中包含项目内容所涉及的各项费用及税金。
(特别说明：项目最终价款由项目决算审计确定)(二)付款方式：1.乙方办理完毕开工手续并经甲方认可后，10个工作日内，甲方支付乙方工程预算总额的40%即人民币_____(大写_____)作为工程启动资金。
2.乙方完成机房建设装饰、电源引入、室内布线、电源柜、列头柜、网络机柜、设备接地线、防雷等工程，并由甲方验收合格后10个工作日内，甲方支付工程预算总额的30%即人民币，(大写金额) 。
公司机房建设工程合同范本
公司机房建设工程合同范本甲方：（公司名称）地址：（公司地址）法定代表人：（法定代表人姓名）电话：（联系电话）乙方：（公司名称）地址：（公司地址）法定代表人：（法定代表人姓名）电话：（联系电话）为明确甲乙双方在公司机房建设工程中的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，经双方友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。
本合同内容如下：一、工程内容1.1 乙方承诺按照甲方的要求，负责公司机房的设计、施工和验收工作。
1.2 公司机房建设工程包括但不限于供电系统、UPS系统、空调系统、网络系统等相关设施的建设。
二、工期2.1 公司机房建设工程自本合同签订之日起，工期为（具体工期）。
2.2 若因不可抗力等原因导致工程延期，应当及时通知对方，并经双方协商确定新的工程竣工日期。
三、工程款支付3.1 甲方应按照工程进度及验收情况，分期支付工程款。
具体支付方式如下：（详细说明）3.2 乙方完成工程后，甲方应在接到竣工验收合格通知书后十日内支付尾款。
四、工程质量和保修4.1 乙方应严格按照设计要求和国家相关标准施工，确保工程质量符合验收要求。
4.2 工程验收合格后，乙方负责对公司机房建设工程实施一年内的免费保修。
4.3 若工程在保修期内出现质量问题，乙方应及时进行维修处理。
五、变更和解除5.1 若需要变更本合同的内容，应经双方书面协商一致后签订书面变更协议。
5.2 若因一方违约导致无法继续履行合同，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应责任。
六、违约责任6.1 若一方未按照合同约定履行义务，应承担违约责任。
6.2 违约方应承担因其违约行为给对方造成的全部损失，包括但不限于工程延误、质量问题等。
七、争议解决7.1 凡本合同引起的或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，任何一方均可向有管辖权的法院起诉。
7.2 在解决争议期间，本合同的其他条款仍应执行，不得以争议为由停止履行合同义务。
八、附则8.1 本合同一式两份，自双方代表签字盖章之日起生效，具有法律约束力。
网络机房建设合同范本
网络机房建设合同范本甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行网络机房建设的相关事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：________________1.2 工程地点：________________1.3 工程内容：包括但不限于机房装修、供配电系统、UPS系统、精密空调系统、机房环境监控系统、综合布线系统等。
二、工程范围及要求2.1 工程范围：乙方应按照甲方提供的机房设计图纸及工程量清单完成网络机房的建设工作。
2.2 工程要求：乙方应确保工程质量符合国家相关标准和行业标准，满足甲方使用需求。
三、合同价款3.1 合同总价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。
3.2 付款方式：（1）预付款：合同签订后_______日内，甲方支付合同总价款的_______%作为预付款；（2）进度款：乙方完成工程量的_______%时，甲方支付合同总价款的_______%；（3）竣工验收款：工程竣工验收合格后_______日内，甲方支付合同总价款的_______%；（4）质保金：剩余_______%的款项作为质保金，质保期满后无质量问题或质量问题已妥善解决的情况下支付。
四、工程期限4.1 工程期限为_______天，自合同签订之日起计算。
4.2 由于甲方原因导致的工期延误，工期相应顺延；由于乙方原因导致的工期延误，乙方应支付违约金，每日违约金为合同总价款的_______%。
五、质量保证5.1 乙方应按照国家相关标准和行业标准进行施工，确保工程质量。
5.2 工程质保期为_______年，自工程竣工验收合格之日起计算。
质保期内，乙方负责对工程进行免费维修和保养。
六、违约责任6.1 甲方违约责任：（1）甲方未按约定支付款项的，每逾期一日，应支付逾期付款金额的_______%作为违约金；（2）甲方未按约定提供施工场地、资料等导致工期延误的，应承担相应的责任。
综合布线施工工程合同模板
综合布线施工工程合同模板一、甲方（委托方）：地址：联系人：电话：二、乙方（承包方）：地址：联系人：电话：鉴于甲方拟委托乙方进行综合布线施工工程，为明确双方权利和义务，经双方友好协商，特订立本合同。
第一条工程内容。
甲方委托乙方进行综合布线施工工程，具体包括但不限于，网络布线、电话布线、电视布线等相关工程内容。
第二条工程地点。
本工程地点位于（详细地址），具体范围由双方共同确认。
第三条工程期限。
本工程期限为（具体时间），自双方签订合同之日起计算。
第四条工程费用。
1. 甲方应向乙方支付的工程费用为（具体金额），支付方式为（一次性付清/分期付款），具体付款时间及方式由双方协商确定。
2. 如因工程变更、延期等原因导致工程费用发生变化，双方应重新商定工程费用并签订补充协议。
第五条工程质量及保修。
1. 乙方应按照国家相关标准和规定进行施工，确保工程质量符合要求。
2. 乙方承诺对所提供的材料和工程质量负责，保修期为（具体时间），保修期内如发生质量问题，乙方应及时进行维修或更换。
第六条工程安全。
1. 乙方施工期间应严格遵守相关安全规定，确保施工现场安全。
2. 如因乙方施工原因导致的安全事故，乙方应承担相应责任。
第七条违约责任。
1. 如乙方未按合同约定时间完成工程，应按每日（或每周）违约金的方式向甲方支付违约金。
2. 如因乙方原因导致工程质量不符合要求，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
第八条合同变更。
如因工程需要发生变更，双方应重新商定工程费用及工程期限，并签订书面补充协议。
第九条合同解除。
1. 如因不可抗力因素导致工程无法继续进行，双方可协商解除合同，但应提前通知对方并书面确认。
2. 除上述情况外，任何一方不得擅自解除合同，否则应承担违约责任。
第十条争议解决。
本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有关部门申请调解或向人民法院提起诉讼。
第十一条其他。
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工并经双方确认结算完毕后终止。
综合布线施工安装合同模板
综合布线施工安装合同模板第一条合同主体。
甲方（发包方）：乙方（承包方）：第二条工程概况。
工程名称：工程地点：工程规模：工程内容：工程造价：第三条施工期限。
工程开工日期：工程竣工日期：第四条施工内容。
乙方负责以下综合布线施工安装内容：1. 电缆敷设，包括光缆、同轴电缆、双绞线及其他各类电缆的敷设；2. 信息点安装，包括墙面信息插座、地板信息插座及其他类型信息点的安装；3. 配线架安装，包括光纤配线架、同轴配线架、双绞线配线架的安装；4. 后台设备安装，包括交换机、路由器、防火墙等后台设备的安装；5. 线缆测试，对所有敷设的线缆进行性能测试，确保达到规范要求；6. 系统调试，对安装的综合布线系统进行整体调试，确保系统正常运行。
第五条施工材料。
乙方使用的施工材料应满足以下要求：1. 符合国家标准，所用材料均应符合国家现行相关标准；2. 质量保证，材料来源正规，并提供合格证或质保书；3. 适用性，材料应适用于工程环境，满足系统设计要求。
第六条施工工艺。
乙方应严格按照以下施工工艺进行施工：1. 布线规范，遵循国际电信联盟（ITU-T）和美国电气和电子工程师协会（IEEE）相关布线标准；2. 信息点安装，信息点安装应牢固、美观，符合电气安全和通信规范；3. 配线架安装，配线架安装应平稳、整齐，确保线缆连接方便、牢靠；4. 后台设备安装，后台设备安装应遵循设备厂商提供的安装指南，确保设备稳定运行；5. 线缆测试，采用标准测试仪器对线缆进行测试，测试结果应符合设计要求。
第七条工程验收。
工程竣工后，由甲方组织验收。
验收内容包括：1. 材料验收，材料是否符合合同要求；2. 工艺验收，施工工艺是否规范、符合标准；3. 系统测试，综合布线系统是否能够正常运行，满足设计指标要求。
第八条工程保修。
工程验收合格后，乙方对所施工的系统提供保修服务。
保修期为自工程竣工验收合格之日起 [ 保修期 ] 年。
保修期内，如因乙方施工质量问题导致系统出现故障，乙方应负责免费维修或更换。
综合布线类合同模板
综合布线类合同模板甲方（发包方）：__________（单位名称）乙方（承包方）：__________（单位名称）为规范双方合作关系，保障工程质量，双方在平等自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方进行综合布线工程的相关事项达成一致，特订立本合同，共同遵守。
一、项目名称综合布线工程二、工程范围1. 工程地点：_______________2. 工程内容：包括但不限于网络布线、电话布线、电力布线等。
三、工程期限本合同自甲乙双方签署之日起生效，至_______________。
四、工程费用1. 总价款：____________元（大写：_____________）。
2. 付款方式：甲方在签署合同后，一次性支付50%的合同总款；工程竣工并经验收合格后，支付余下50%的合同总款。
五、工程质量要求1. 乙方承诺按照国家相关标准和甲方要求，保证工程质量符合合同约定。
2. 工程竣工后，须提供相关质保文件，保修期为__________年。
六、工程变更如工程施工过程中需变更，应经双方协商一致，并签订书面变更合同。
七、工程保险乙方承担工程期间工程施工相关保险费用，并保证合同工作全过程的安全生产。
八、违约责任1. 任何一方未按照本合同约定的履行义务，应视为违约方，需依法承担违约责任。
2. 若由乙方违约，甲方有权要求其返还预付款，并有权要求经济赔偿，赔偿责任不限于实际损失，还包括延误损失等一切损失。
九、争议处理双方因本合同履行发生的争议，应友好协商解决；如无法协商解决，应向____________仲裁。
十、其他事宜1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字盖章后生效。
2. 未尽事宜，双方另行协商解决。
甲方（盖章）：__________（单位名称）乙方（盖章）：__________（单位名称）签订日期：__________ 年__________ 月__________ 日以上为《综合布线合同》，甲乙双方在签署本合同前应仔细阅读并确保无异议，如对合同内容有异议，应在签字盖章前与对方协商修改。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
局域网综合布线及机房工程建设
合
同
书
甲方:
乙方:
按照《中华人民共和国合同法》,结合本项目具体情况，甲乙双方本着互利互惠、友好协商的原则精神签定本合同，具体条款如下：
一、工程概况：
1、工程名称:局域网综合布线
2、工程地点：
3、工程内容：综合布线。
4、承包方式：包人工、包工期、包安全、包安装调试。
5、工期：天
６、合同价款：元；
大写：（元)。
本合同承包金额已包括国家和地方规定缴纳的各种税金，由甲方按照规定交纳。
二、甲方责任：
1、开工前两天向乙方提供施工所需的水、电、场地等条件，并说
明使用注意事项。
办理施工所涉及的相关手续。
2、对工程质量、进度进行监督检查,及办理验收、变更、登记手
续和其他相关事宜。
三、乙方责任：
1、指派工程技术人员进驻工地，负责按甲方要求组织施工,保质保量、按期完成施工任务，并解决由乙方负责的其他各项事宜。
2、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环保规定。
严格按照图纸或说明进行施工，做好各项质量检查记录。
参加竣工验收,编制工程结算。
3、遵守建设单位对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物及设备管线，使其不受损坏。
做好施工现场保卫和卫生清洁等工作，服从甲方管理规定。
4、施工中未经甲方批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
5、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设备和工程成品进行保护。
训。
７、信息点的导通率为10０%。
四、关于工程价款及结算的约定
1、付款方式:材料进场支付1０%工程款，工程完工时付余款
２、综合布线增加点数及其他增项结算为据实结算付款。
3 、合同附件工程预算表中的价格为双方所认定,设备材料单价
不再做变动,决算中只对工程量进行核对。
五、工程要求
1、信息点的导通率为100%千兆。
2、内网速率应达到千兆网络的标准传输20Ｍ／S－
30M/S。
3、机房理线排列必须整齐,外皮无损伤。
4、每根线缆中间不能有接点。
5、缆线应远离高温和强电干扰的场地。
六、违约责任。
1、因一方原因，合同无法继续履行时,应通知对方，办理解除合
同手续，并由责任方赔偿对方的经济损失。
２、若乙方未能按合同规定的日期如期完工,每十日向甲方支付甲方工程总额百分之五的违约金。
工程施工完毕后，乙方书面通知甲方验收，如甲方接到通知15日内不去验收,乙方便视为验收通过。
工程完工后，甲方验收不合格部分,乙方应在十日内做出整改，无法整改等偏离工程设计方案所造成的一切损失由乙方承担全部责任。
七、附件
1、本合同及附件一式两份，甲方一份，乙方一份。
以上文
件具同等法律效力，双方签字盖章之日起生效。
2、本合同履行完成后自动终止。
3、其他事项按合同附件要求执行。
甲方: 乙方：签名: 签名：日期：日期:。