建设工程勘察合同(标准版)
建设工程勘察合同范文（3篇）
建设工程勘察合同范文甲方：（委托人）地址：联系方式：乙方：（承包人）地址：联系方式：鉴于甲方有意进行建设工程勘察，为确保勘察工作的顺利进行，甲、乙双方本着平等、自愿、互利的原则，经友好协商，达成以下合同：第一条项目名称本合同的项目名称为（项目名称）。
第二条勘察内容（项目名称）的勘察包括但不限于以下内容：1. 综合性调研与摸底勘察；2. 土地勘察与地质勘察；3. 工程地质勘察与勘探；4. 水文地质勘察与勘探；5. 室内环境调研与勘察等。
第三条勘察范围（项目名称）的勘察范围包括但不限于以下区域：（详细描述勘察范围）第四条勘察时限1. 甲方委托乙方进行勘察的总工期为（工期），自本合同签订之日起计算；2. 乙方应按照工期安排合理的勘察进度，并按照合同约定的时间节点提交勘察成果。
第五条勘察费用1. 甲方应根据勘察工程的性质、规模和复杂程度，向乙方支付勘察费用，具体费用为（金额）；2. 勘察费用的支付方式为（支付方式），支付时间为（支付时间）。
第六条勘察成果和报告1. 乙方应根据勘察要求提交勘察成果和报告，包括但不限于调查报告、设计图纸等；2. 勘察成果和报告的格式、内容应符合相关法律法规和行业标准。
第七条保密条款1. 甲乙双方应对勘察过程中所见到的甲方的商业、技术等机密信息严格保密；2. 若甲方发现乙方违反保密协议的约定，甲方有权解除合同并要求乙方承担相应的违约责任。
第八条违约责任1. 任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任；2. 甲方违约时，应支付违约金给乙方，违约金金额为本合同总价款的10%；3. 乙方违约时，应按照实际损失支付违约金给甲方，且不得低于合同总价款的10%。
第九条合同终止1. 合同双方一致同意解除合同的，应通过书面方式通知对方；2. 出现以下情况之一，任何一方有权解除合同，并要求违约方承担相应责任：a) 违约严重影响勘察工作的进行；b) 出现无法预测的不可抗力事件。
第十条争议解决本合同履行过程中出现的争议，甲乙双方应友好协商解决，协商不成的，可向所在地人民法院提起诉讼。
建设工程勘察设计合同范本6篇
建设工程勘察设计合同范本6篇篇1建设工程勘察设计合同范本甲方（甲方全称）：（以下简称甲方）法定代表人：（代表人姓名）地址：（地址）电话：（联系电话）传真：（传真）邮编：（邮编）乙方（乙方全称）：（以下简称乙方）法定代表人：（代表人姓名）地址：（地址）电话：（联系电话）传真：（传真）邮编：（邮编）根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察规范》及有关法律、法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就乙方对甲方的建设工程进行勘察设计，达成如下合同：第一条项目名称乙方承担甲方（项目名称）、项目的勘察设计任务。
第二条服务内容乙方应按照甲方的要求，对项目进行勘察设计工作，包括但不限于：勘察、设计、提供相关技术咨询等服务。
第三条服务费用及支付方式1. 乙方应于本合同签订之日起向甲方支付服务费用：人民币（大写）（小写）元整。
2. 服务费用支付方式：甲方应于乙方提供正式发票后7个工作日内转账支付。
第四条服务期限本合同自双方签订之日起生效，至项目竣工为止。
第五条保密条款1. 乙方应对甲方的所有商业秘密进行保密，未经甲方书面同意，不得向第三方透露。
2. 保密期限为本合同终止之日起5年内。
第六条违约责任1. 若甲方未按时支付服务费用，应按拖欠金额的（日利率）计算支付滞纳金。
2. 任何一方未履行合同义务，对造成的损失应负赔偿责任。
第七条纠纷解决本合同一切争议，由双方友好协商解决，协商不成，提交（仲裁机构）仲裁。
第八条其他条款1. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
2. 本合同正本一式两份，甲、乙双方各执一份，共同具有同等法律效力。
甲方：法定代表人（签字）：乙方：法定代表人（签字）：篇2建设工程勘察设计合同范本甲方：________________ （甲方全称、住所地）乙方：________________（乙方全称、住所地）鉴于甲方欲委托乙方进行建设工程勘察设计业务，双方经友好协商，达成如下协议：一、项目名称：甲方委托乙方进行的工程为____________（工程名称），位于____________（工程地址），具体范围为____________（项目范围描述）。
建设工程勘察合同书范本6篇
建设工程勘察合同书范本6篇篇1建设工程勘察合同书范本甲方：（委托方）乙方：（勘察单位）鉴于甲方拟委托乙方进行建设工程勘察，为明确双方的权利和义务，特订立本合同书。
甲、乙双方在尊重对方合法权益和合法利润的基础上，经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守：第一条勘察范围及任务1.甲方委托乙方对下述工程进行勘察：（1）项目名称：_____________。
（2）工程地点：_____________。
（3）工程性质：_____________。
2.勘察任务：（1）依据国家和地方法律法规及相关规范要求进行勘察设计。
（2）勘察工作的具体范围、项目及进度计划等，将根据实际情况另行确定。
第二条勘察费用及支付方式1.本次勘察所需费用为_____________元人民币，甲方应于签署本合同书之日起______日内一次性支付给乙方。
2.若勘察项目范围或任务有变更，须经双方协商确定后，再行调整费用，双方需签订书面变更协议。
第三条服务期限1.乙方须在签署本合同书之日起_________个工作日内完成勘察工作。
2.因不可抗力等特殊原因导致勘察工作延期的，须提前书面通知对方，并经双方协商确定延期期限。
第四条勘察成果1.乙方应按照双方约定的勘察任务范围及标准，保质、保量、保时间完成勘察工作，提交相应的勘察成果文件。
2.勘察成果应符合国家、地方法律法规及相关规范的要求，同时应对勘察过程中发现的重要问题进行详细报告。
第五条保密条款1.在合同履行过程中，乙方需严格遵守保密义务，对甲方提供的有关工程的技术文件和资料等保密信息，未经甲方书面许可不得向第三方透露。
2.违反保密义务所产生的法律后果，由乙方承担。
第六条违约责任1.若一方未能按照本合同约定的时间、地点或方式履行其义务，或未能质量不符合要求的，应承担违约责任。
2.一方违约导致另一方损失的，应赔偿损失并承担双方协商确定的其他法律责任。
第七条争议解决1.本合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有关主管部门或仲裁机构申请仲裁解决。
建设工程勘察合同范文通用版5篇
建设工程勘察合同范文通用版5篇篇1甲方（发包人）：____________________乙方（勘察人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察一事，达成如下协议：一、工程概况工程名称：____________________工程地点：____________________工程规模：____________________二、勘察工作内容及要求乙方需按照甲方的要求，进行本建设工程的勘察工作，包括但不限于地质勘察、地形测量等。
具体工作内容和要求详见附件《勘察任务书》。
三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币________元整（￥________）。
2. 甲方在合同签订后10个工作日内支付乙方总金额的____%作为预付款。
3. 乙方完成勘察工作并提交勘察报告后，甲方应在验收合格后支付剩余款项。
4. 支付方式：____________________（如银行转账等）。
四、勘察周期1. 乙方应于本合同签订后____日内完成勘察工作。
2. 如因甲方原因造成乙方无法按时完成勘察工作的，双方可协商顺延勘察周期。
五、知识产权归属1. 乙方在完成本工程勘察过程中形成的所有知识产权归甲方所有。
2. 乙方不得将本工程勘察成果用于其他工程或进行转让、出售等商业用途。
六、质量保证与验收1. 乙方应确保勘察工作符合国家的有关规范、标准。
2. 乙方完成勘察工作后，应提交勘察报告。
甲方在收到勘察报告后____日内组织验收。
3. 如因乙方原因导致勘察成果不合格的，乙方应负责无偿重新勘察。
七、违约责任1. 甲方未按约定支付合同款项的，应按日向乙方支付____%的违约金。
2. 乙方未按约定完成勘察工作或勘察成果不合格的，应向甲方支付违约金，并承担由此造成的损失。
3. 双方其他违约行为，应根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定承担违约责任。
建设工程勘察设计合同(1) 范文范本8篇
建设工程勘察设计合同（1）范文范本8篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（发包人）：____________________乙方（承包人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就建设工程勘察设计事宜达成如下协议：一、工程概况工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]工程规模：[工程规模描述]（具体数据、规模和范围详见附件）。
二、合同目的和任务本合同旨在明确甲、乙双方在建设工程勘察设计中的权利与义务，保证勘察设计工作的顺利进行，确保工程质量、安全和进度。
主要任务包括但不限于地形勘察、工程测量、工程设计等。
乙方应按照相关法律法规、技术规范以及甲方的要求进行勘察设计。
三、服务范围与内容1. 勘察服务范围：包括地质勘察、环境评估等。
乙方需提供详细的勘察报告，为工程设计提供准确依据。
2. 设计服务内容：根据勘察结果和甲方要求，乙方负责完成工程设计方案、施工图纸等。
设计应满足安全、经济、合理的要求。
四、合同金额及支付方式1. 合同总金额：人民币________元整（大写：_________________________元整）。
具体金额根据实际勘察工作量及设计难度进行协商确定。
2. 支付方式：甲方应按照以下比例支付乙方费用：（比例明细）合同签订后支付预付款，勘察设计工作完成后支付尾款。
具体支付时间和金额详见附件。
五、工期与进度安排乙方应根据甲方要求的工期进行勘察设计，确保按时完成。
具体进度安排如下：（详细进度安排）。
如遇特殊情况，双方应协商解决。
六、质量要求和技术标准乙方应按照国家和地方的相关法律法规、技术规范进行勘察设计，确保工程质量和安全。
甲方有权对乙方的勘察设计工作进行监督与检查。
如因乙方原因导致工程存在质量问题，乙方应承担相应责任。
七、保密条款双方应对在合同履行过程中涉及的商业秘密、技术秘密等信息予以保密，未经对方同意，不得泄露给第三方。
建设工程勘察设计合同通用版范文5篇
建设工程勘察设计合同通用版范文5篇篇1合同编号：XXX-XXXX-XXXX委托方（甲方）：XXXXXXXX公司设计方（乙方）：XXXXXXXX设计院根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计事宜达成如下协议：一、合同目的与背景甲方委托乙方对位于XXXXXXXX区（具体地址）的建设工程进行勘察设计，乙方接受委托并按照合同约定完成勘察设计工作。
本合同旨在明确双方的权利义务，确保工程勘察设计的顺利进行。
二、工作内容及要求1. 乙方负责完成工程的地质勘察工作，包括但不限于地质勘探、地质报告编制等。
2. 乙方负责完成工程的初步设计工作，包括但不限于方案设计、施工图设计等。
3. 乙方需按照国家和地方有关工程勘察设计法规、规范和技术标准进行设计，确保设计质量。
4. 乙方应充分考虑甲方的需求及意见，对设计进行优化调整。
三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币XXXXXXXX元整（大写：XXXXXXXX元整）。
2. 甲方在合同签订后XX个工作日内向乙方支付合同总金额的XX%作为预付款。
3. 乙方完成地质勘察和初步设计工作后，提交相关成果，并经甲方确认后XX个工作日内支付合同余款。
4. 支付方式：银行转账或其他双方约定的支付方式。
四、时间与进度安排1. 乙方应在合同签订后XX个工作日内完成地质勘察工作。
2. 乙方应在地质勘察工作完成后XX个工作日内完成初步设计工作。
3. 若因乙方原因未能按时完成工作，乙方应承担违约责任。
五、知识产权及保密条款1. 乙方对完成的勘察设计成果享有著作权，但相关成果需经甲方审查确认后方可对外发布或使用。
2. 甲乙双方应对涉及本合同项目的商业秘密、技术资料等承担保密义务，未经对方许可，不得向第三方泄露。
六、质量保证及验收标准1. 乙方应保证勘察设计成果的质量符合国家和地方相关法规、规范和技术标准的要求。
建设工程勘察合同(2)6篇
建设工程勘察合同（２）6篇篇1合同编号：XXXXXX甲方（发包人）：XXXXXXXXXX公司地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX法定代表人：XXXXXXXXXXXXXXX电话：XXXXXXXXXXX 传真：XXXXXXXXXXX电子邮箱：XXXXXXXXXXXXXXX营业执照注册号：XXXXXXXXXXXXXXX资质证书编号：XXXXXXXXXXXXXXX其他必要信息：XXXXXXXXXXXXXXX等。
乙方（承包人）：XXXXXXXXXX设计院有限公司地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX法定代表人：XXXXXXXXXXXXXXX电话：XXXXXXXXXXX 传真：XXXXXXXXXXX电子邮箱：XXXXXXXXXXXXXXX营业执照注册号：XXXXXXXXXXXXXXX资质证书编号：工程设计综合甲级资质证书等。
其他必要信息：XXXXXXXXXXXXXXX等。
鉴于甲方需要就某建设工程进行勘察工作，乙方具备从事建设工程勘察的专业资质和能力，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，按照有关法律、法规的规定，就本次勘察事项协商一致，特订立本合同。
一、工程概况与工作内容第一条工程名称：[工程名称]。
本项目是为完成特定建筑项目而进行的地质勘察和环境评估等工作。
乙方负责进行该项目的勘察工作。
工程地点：[工程所在地]。
工作内容包括但不限于地形测量、地质勘探、地下管线探测等。
项目周期包括设计周期和履约周期，总计不超过约定时间。
项目的资金筹措方式包括政府补助和企业自筹等。
本合同约定的工程勘察费总额为人民币大写：[具体金额汉字大写形式]。
最终勘察费用根据勘察工作量结算。
支付方式及期限将在后续条款中详细约定。
双方应遵守国家法律法规和行业标准，确保工程质量和安全。
本合同签订后，双方应共同遵守合同条款，履行合同义务。
本合同为甲乙双方之间的有效协议，具有法律约束力。
合同订立后，任何一方不得擅自变更或解除。
建设工程合同范本建设工程勘察合同8篇
建设工程合同范本建设工程勘察合同8篇篇1合同编号：[编号]甲方（发包人）：[名称]地址：[地址]法定代表人：[法人姓名]联系电话：[联系电话]乙方（承包人）：[名称]地址：[地址]法定代表人：[法人姓名]联系电话：[联系电话]鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察服务，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就本次建设工程勘察事宜达成如下协议：第一条工程概况1. 工程名称：[工程名称]。
2. 工程地点：[工程地点]。
3. 工程规模：[工程规模描述]。
第二条勘察范围及内容1. 乙方应按照甲方的要求，进行工程勘察工作，包括但不限于地质勘察、工程测量等。
2. 乙方应根据勘察结果，编制并提交勘察报告及相关技术资料。
第三条合同总价及支付方式1. 本工程勘察合同总价为人民币大写[金额汉字大写]，小写[金额数字小写]元。
合同总价包括勘察费用、报告编制费用等所有费用。
2. 甲方应按以下方式支付合同款项：（1）合同签订后，甲方支付合同总价的XX%作为预付款；（2）乙方提交勘察报告并经甲方确认后，甲方支付合同剩余款项。
第四条勘察周期及进度安排1. 乙方应在合同签订后XX天内完成现场勘察工作。
2. 乙方应根据工程进展情况和甲方要求，及时调整勘察进度，确保工程顺利进行。
第五条质量要求及验收标准1. 乙方应确保勘察结果真实、准确、完整，符合国家和地方有关工程勘察规范和要求。
2. 甲方应在收到勘察报告后XX天内组织验收，并提出验收意见。
如验收不合格，乙方应按照甲方要求进行整改。
第六条保密条款1. 甲乙双方应对本合同内容、履行过程中涉及的商业秘密、技术秘密等信息予以保密。
未经对方许可，任何一方不得向第三方泄露。
2. 乙方应妥善保管甲方提供的资料，未经甲方同意，不得擅自泄露、使用或向第三方提供。
第七条违约责任1. 若甲方未按合同约定支付合同款项，乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金。
若甲方逾期付款超过XX天，乙方有权解除合同。
建设工程勘察合同(GF--2000--0203)6篇
建设工程勘察合同(GF--2000--0203)6篇篇1建设工程勘察合同合同编号：GF-XXXX-XXXX甲方（发包人）：______________________地址：___________________________________法定代表人：_______________________联系电话：_______________________电子邮箱：_______________________乙方（承包人）：______________________勘察有限公司地址：___________________________________法定代表人：_______________________联系电话：_______________________电子邮箱：_______________________鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察服务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就本次建设工程勘察事宜达成如下协议：一、工程概况及勘察范围（一）工程名称：_______________________。
（二）工程地点：_______________________。
（三）勘察范围和内容：包括但不限于地质勘察、地形测量等。
具体详见本合同附件《勘察任务书》。
二、勘察周期和进度安排（一）乙方应根据甲方的要求，按时完成勘察任务。
勘察周期按照《勘察任务书》中的约定执行。
（二）乙方应制定详细的勘察计划，并按计划执行。
如遇特殊情况，应及时向甲方报告，共同协商解决方案。
三、费用及支付方式（一）本次勘察服务的费用为人民币________元整（大写：______________________元整）。
具体费用明细详见本合同附件《勘察费用明细表》。
（二）甲方应按照以下方式支付勘察费用：合同签订后______日内支付总费用的______%作为预付款；勘察任务完成后______日内支付剩余款项。
建设工程勘察合同范本6篇
建设工程勘察合同范本6篇篇1建设工程勘察合同范本甲方：（委托方）地址：联系人：联系电话：乙方：（工程勘察单位）地址：联系人：联系电话：鉴于甲方拟在（建设工程位置）进行（建设工程名称）的工程，为保证工程的设计、施工与使用的合理性和安全性，经双方协商一致，签订本合同。
第一条服务内容1.1 乙方应当按照国家有关技术标准、规范及甲方的要求，进行（建设工程名称）的勘察工作，提供勘察成果报告给甲方。
1.2 勘察范围包括但不限于地质勘察、地形测量、土质测定、水文水动力勘察等。
第二条勘察成果的使用2.1 乙方应当根据勘察成果报告的内容，为甲方提供相应的设计资料，确保设计方案的可行性。
2.2 乙方提供的勘察成果报告仅供甲方在建设过程中参考，不得用于未经乙方同意的其他用途。
第三条合同价款及支付方式3.1 本合同的总价款为（具体金额）。
3.2 价款支付方式：甲方应在本合同签订后的（天数）内支付合同总价款的（具体金额）作为预付款，剩余价款在乙方完成勘察成果报告并经甲方验收合格后一次性支付。
第四条调整和变更4.1 在勘察过程中，如有需要调整勘察范围或变更勘察方案，应当经双方协商一致，并签订书面变更协议。
4.2 调整或变更后的勘察费用须根据实际情况重新评定，并作出相应的补偿或退还。
第五条保密条款5.1 双方应当对在勘察工作中获取的所有相关信息和资料进行保密，并不得向第三方透露。
5.2 乙方不得将勘察工作中获取的信息用于其他用途，包括但不限于参与其他工程勘察或向第三方提供。
第六条质量保证6.1 乙方应当保证其在勘察工作中所提供的成果报告真实、可靠、准确。
6.2 如甲方在使用勘察成果报告过程中发现严重错误或疏漏，乙方应当立即进行整改，不得以任何理由拒绝。
第七条违约责任7.1 若乙方违反本合同的约定，导致甲方损失的，乙方应当承担相应的经济赔偿责任。
7.2 若甲方未按时支付合同价款或违反其他合同约定，应当承担相应的违约责任。
第八条法律适用及争议解决8.1 本合同适用中华人民共和国法律。
建设工程勘察合同范本8篇
建设工程勘察合同范本8篇篇1甲方（发包人）：__________乙方（承包人）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________2. 工程地点：__________3. 工程规模：__________二、服务范围与内容乙方应按照甲方的要求，提供以下服务：1. 勘察区域的现场踏勘。
2. 编制勘察纲要及勘察工作计划。
3. 提交勘察成果报告及相应的电子文档资料。
4. 提供施工阶段的必要技术支持。
三、合同工期与进度安排1. 合同签订后，乙方应在约定时间内完成勘察工作并交付勘察成果。
2. 乙方应严格按照甲方提供的工期要求执行，确保勘察进度与质量。
3. 若因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
四、技术标准与规范双方应按照国家和地方现行相关的工程勘察规范、标准、规程等进行勘察工作。
如合同中有特殊要求，双方应明确约定并执行。
五、合同价格与支付方式1. 本工程勘察费用为人民币__________元（大写：__________元整）。
该费用包括勘察费、报告编制费及其他相关费用。
2. 甲方应按以下方式支付费用：合同签订后支付预付款，勘察成果提交并验收合格后支付尾款。
具体支付时间、金额和方式应在合同附件中明确。
若因甲方原因未按约定支付费用，乙方有权顺延工期并要求甲方承担违约责任。
六、成果交付与验收标准（本栏以下空白）此为建筑工程勘察合同范本供您参考实际合同应根据具体情况进行适当调整和完善）篇2甲方（发包人）：_________________________乙方（承包人）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程规模：_________________________二、勘察范围和要求1. 乙方应按照甲方的要求进行工程测量、地质勘察等工作。
建设工程勘察设计合同通用版模板5篇
建设工程勘察设计合同通用版模板5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系电话：[甲方联系电话]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系电话：[乙方联系电话]鉴于甲方需要就[具体工程名称]工程进行勘察设计，乙方具备相应的勘察设计资质和能力，经双方友好协商，达成如下合同协议：一、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]工程。
2. 工程地点：[具体地点]。
3. 工程规模：[具体规模描述]。
二、服务范围与内容1. 乙方应按照甲方的要求，进行本工程的勘察设计工作，包括但不限于地质勘察、工程测量、方案设计、施工图设计等内容。
2. 乙方应根据国家相关法规、规范、标准以及甲方的需求，提供合理的勘察设计方案，确保设计成果质量符合规定。
3. 乙方应按照合同约定的时间和进度完成勘察设计任务，并提交相应的勘察设计成果。
三、合同总价及支付方式1. 本工程勘察设计合同总价为人民币[具体金额]（大写：[金额汉字大写]）。
2. 甲方在合同签订后[具体支付时间]，向乙方支付合同总价的XX%作为预付款。
3. 乙方完成勘察设计工作并提交相应的勘察设计成果后，经甲方确认无误后支付合同余款。
4. 若因乙方原因造成勘察设计成果质量不符合约定，甲方有权拒绝支付相应款项，并有权要求乙方承担相应的违约责任。
四、工期及进度安排1. 乙方应在合同生效后开始勘察设计工作，并于约定时间内完成。
2. 乙方应按照甲方制定的工程进度计划进行勘察设计，确保工程进度与甲方计划相符。
如因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的违约责任。
3. 甲方应根据实际情况为乙方提供必要的现场工作条件和支持。
如因甲方原因导致工程进度延误，甲方应承担相应的责任。
五、质量要求与验收标准1. 乙方应按照国家和地方有关建设工程勘察设计的法律、法规、规范、标准以及甲方的要求进行勘察设计。
建设工程勘察设计合同范本(七篇)
建设工程勘察设计合同范本工程名称：_____委托单位：_____设计单位：_____设计编号：_____合同编号：_____订立合同双方：建设单位：_____，以下简称甲方；设计单位：_____，以下简称乙方。
为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和_____批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。
一、工程名称，规模，投资额，建设地点甲方委托乙方承担_____工程的设计项目，建筑安装面积为____平方米，批准总投资为____万元，建设地点在_____二、甲方的义务1.甲方应在____年____月____日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任务书，工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告），燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料，需要经过科研取得的技术资料。
甲方在____年____月____日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料，施工的条件，以及有关设备的技术资料。
甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。
2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。
3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，与乙方进行设计技术交底；工程俊工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。
4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便。
在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。
5.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改；未经乙方同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。
甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。
三、乙方的义务1.乙方必须在____年____月____日以前，向甲方交付初步设计文件；在____年____月____日以前，向甲方交付技术设计文件；在____年____月____日以前，向甲方交付施工图设计文件。
建设工程勘察合同书标准版
建设工程勘察合同书标准版甲方（发包方）：____________乙方（勘察方）：____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律法规的规定，经双方协商一致，签订本建设工程勘察合同。
第一条工程项目概况1.1 工程名称：____________1.2 工程地点：____________1.3 工程规模：____________1.4 工程投资估算：____________第二条勘察内容2.1 勘察范围：根据工程项目的需要，乙方负责进行____________（具体勘察内容）的勘察工作。
2.2 勘察任务：乙方应按照甲方的要求，完成____________（勘察成果）的编制工作。
第三条合同价格3.1 勘察费用：本工程勘察费用为____________元（大写：____________________________元整）。
3.2 支付方式：（1）本合同签订后3个工作日内，甲方支付乙方勘察费用的50%作为预付款。
（2）勘察成果交付后，甲方应在验收合格后7个工作日内支付剩余的50%勘察费用。
3.3 价格调整：勘察费用如需调整，应由双方协商确定。
第四条勘察工期4.1 合同工期：乙方应在本合同签订后____________个工作日内完成勘察工作。
4.2 工期延误：乙方如因特殊情况不能按期完成勘察工作的，应提前通知甲方，并协商延期。
第五条勘察成果5.1 勘察成果包括：____________（勘察成果内容）。
5.2 勘察成果交付：乙方应在合同工期内将勘察成果交付甲方。
5.3 勘察成果质量：乙方应保证勘察成果的____________（质量要求）。
第六条保密条款6.1 双方应对在合同执行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等予以保密。
6.2 保密期限：自本合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。
第七条违约责任7.1 乙方如未按合同约定完成勘察工作的，应向甲方支付违约金，违约金为勘察费用的10%。
建设工程勘察合同(GF--2000--0203)5篇
建设工程勘察合同(GF--2000--0203)5篇篇1建设工程勘察合同(GF--2000--0203)一、出土工后1、甲方应为乙方提供工作条件，包括施工、扫帚、水、砂、煤、天然气、与废品及其它生产和生活必需的人力和物力。
2、乙方应切实加强对施工现场管理，加强对工程安全、质量和现场订单的管理，严格按建设法规、施工工艺、技术标准进行施工，确保施工质量。
3、甲方应按合同约定时间支付工程款。
4、甲方要求变更施工程序、工程范围、工位置、施工量或施工条件等，应书面通知，然后由双方协商确定。
5、双方应互相配合，解决促进行工的工艺过程中的影响。
6、施工过程中，如出现工程质量问题或安全隐患，应及时通知甲方，不得隐瞒，以保证工程质量和安全。
7、甲方有权要求乙方提供必要的技术支持和文档资料。
8、如发生质量问题或罗生误期拖期等需赔偿的情况，由质施双方协商解决。
9、在施工完毕后，乙方应主动协助甲方审计施工成本，并负责其中自己部分的核对工作。
10、施工完成后，乙方应加强对施工质量保证的责任。
11、质订合同解除或办按规定擅或工程终止报告提休止工。
12、工程完工后，乙方应做好工程档案工作的整理整顿，并交甲方保存。
13、甲方应对乙方施工的结果及材料支付为外部资。
14、双方都应遵守合同约定，积极地配合，共同推动合作方案进程。
15、其他另有约定的加记通注。
二、质合格与否程序1、双方亲在开工后，乙方可向工程监理部门提出许可审查申请。
2、质管理部与质验取冬接收整顿的细节处主管，经双方贴签的《施工主达可能与材料前检收据书(见修“93区》，副与材艺复余收整砂验应、施工的质R如、手税理破结过错、安检验艺与师验、安工场材、料验上复核审收，一属办全过检。
3、如有工程质疑过错问题，施工单位负责整顿。
4、工程监理部出具工程质量验收证书。
明。
5、工程按合同验收批准缴首入备册。
三、施工面临的问题与解决对策1、建筑施工过程中可能会面临的问题包括：施工合同变更、工程质疑过错、工程与材料质量监理数据疑日、工程安全与监理数据疑日、施工进度管控问题等。
有关建设工程勘察合同(一)5篇
有关建设工程勘察合同（一）5篇篇1甲方（委托人）：___________（以下称甲方）乙方（勘察人）：___________（以下称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及国家其他相关法律法规的规定，结合工程实际情况，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实守信的原则下，就本建设工程勘察事项达成如下协议：一、工程概况及勘察任务要求（具体工程概况和勘察任务要求需详细列出，包括但不限于工程名称、地点、规模、目的、任务等。
）二、勘察文件要求及交付标准（一）勘察文件要求：乙方应按照国家和地方现行规定，编制符合甲方要求的勘察文件。
勘察文件应包括地质勘察报告、图表、测试数据等。
（二）交付标准：乙方应按照约定的时间，将勘察文件以书面形式交付甲方，并确保勘察文件的完整性、准确性和真实性。
三、勘察期限及进度安排（一）勘察期限：本合同自签订之日起生效，乙方应在约定时间内完成全部勘察工作。
（二）进度安排：乙方应根据工程实际情况，制定详细的勘察进度计划，并及时向甲方报告工作进展情况。
如遇特殊情况，应及时与甲方协商解决。
四、费用及支付方式（一）费用：甲方应按照约定向乙方支付勘察费用，具体金额根据工程规模和复杂程度等因素确定。
（二）支付方式：甲方应按照约定时间和方式支付勘察费用，确保乙方及时收到款项。
五、质量保证及验收标准（一）质量保证：乙方应保证其提供的勘察文件符合国家和地方现行规定，确保勘察数据的准确性和真实性。
如因乙方提供的勘察文件导致工程出现质量问题，乙方应承担相应责任。
（二）验收标准：勘察文件完成后，甲方应组织验收。
验收标准应依据国家和地方相关规定，以及本合同的约定。
六、违约责任及处理方式（一）违约责任：如甲乙双方中的任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。
（二）处理方式：如发生违约情况，甲乙双方应首先协商解决。
协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他约定事项（在此添加其他需要约定的内容，包括但不限于保密条款、知识产权条款等。
建设工程勘察合同标准版7篇
建设工程勘察合同标准版7篇勘察对建设工程至关重要。
为确保勘察活动准确高效，需准备详细精确的建设工程勘察合同协议。
明确双方在勘察中的责任义务，保障地质地理环境特征和岩土工程条件查明到位。
严格遵守协议，为工程建设提供可靠依据，共同打造优质建设项目，推动行业稳定发展。
下面是本店铺给大家分享的一些有关于建设工程勘察合同的内容，希望能对大家有所帮助。
建设工程勘察合同（篇（1）工程名称：_____工程地点：_____合同编号：_____勘察证书等级：_____发包人：______勘察人：______签订日期：_____发包人：____勘察人：____发包人委托勘察人承担______任务。
根据《中国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、《深圳经济特区建设工程质量管理条例》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条工程概况1.1工程名称：_____1.2工程建设地点：_____1.3工程规模、特征：_____1.4工程勘察任务委托文号、日期：_____1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：_____1.6承接方式：_____1.7预计勘察工作量：____第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范）施工、勘察许可等批件（复印件）。
2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范的地形图、建筑总平面布置图。
2.3提供勘察工作范已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
2.4提供勘察工作范地下己有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体置分布图。
2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。
第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。
勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。
建设工程勘察合同(示范文本)6篇
建设工程勘察合同（示范文本）6篇篇1建设工程勘察合同（示范文本）甲方（委托方）：________（单位名称）________乙方（勘察方）：________（单位名称）________鉴于甲方拟进行建设工程的勘察工作，为保证工程的安全、质量和规范进行，甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则，经友好协商达成以下合同：第一条合同范围1.1 本合同的勘察项目为________（工程名称或地点）、勘察内容为________。
1.2 勘察工作应符合国家及地方法律法规、规范、标准和验收规程的要求，保证勘察数据和成果的真实性、准确性和完整性。
1.3 本合同的勘察范围包括项目前期调查、测量、测定地形地貌、地质条件、地下水、地基条件、气候条件、资源环境条件等，并应编制相关技术报告。
第二条服务内容2.1 根据勘察项目的特点和要求，乙方应组织专业人员对工程进行勘察，制定详细的调查方案和工作计划，并报甲方审核确认后开始施工。
2.2 勘察工作的资质认证和技术标准应符合国家相关标准，确保勘察数据的真实性和准确性。
2.3 乙方应及时向甲方提交勘察数据和成果，并配合甲方进行技术交流和验收，保证勘察工作的质量。
第三条协作方式3.1 甲方应向乙方提供必要的勘察场所、设备、设施和安全保障，并协助乙方开展勘察工作。
3.2 乙方应按照约定的时间和进度完成勘察工作，并及时向甲方提交进度报告和勘察成果。
3.3 双方应保持良好的合作关系，解决合作过程中出现的问题和分歧，共同推动勘察工作的顺利进行。
第四条技术报告4.1 乙方应根据勘察项目的需要编制技术报告，报告内容应包括但不限于工程概况、勘察结果、数据分析、技术建议等，确保报告的真实性和准确性。
4.2 技术报告应符合相关标准和规范，经甲方审核合格后提交使用，乙方应负责报告的后续跟踪和解释。
第五条付款及发票5.1 甲方应按约定的进度和标准向乙方支付勘察费用，并应及时开具发票。
5.2 勘察费用的支付方式为________（银行转账/现金支付等），具体金额为________元，发票抬头为________，税号为________。
2024年建设工程勘察设计合同标准范本(5篇)
2024年建设工程勘察设计合同标准范本建设工程勘察设计合同样式通用版甲方（委托人）：单位名称：法定代表人：地址：联系人：联系电话：乙方（承包人）：单位名称：法定代表人：地址：联系人：联系电话：依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》及有关规定，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方开展建设工程勘察设计工作达成如下协议：第一条项目名称、位置和内容1.1 项目名称：____（以下简称“项目”）1.2 项目位置：1.3 勘察设计内容：___1.4 工作范围：____第二条工作期限2.1 开始日期：____年____月____日2.2 完成日期：____年____月____日第三条材料和资料的提供3.1 甲方应向乙方提供的材料和资料包括但不限于：___3.2 如甲方未按照约定提供上述材料和资料，可能影响工作进度和质量，由此造成的后果由甲方承担。
第四条费用支付4.1 乙方应按照双方约定的费用标准和支付方式收取费用。
具体费用包括但不限于：勘察设计费、出差费用等。
4.2 甲方应按时足额支付乙方的费用，并及时提供支付凭证。
第五条质量要求5.1 乙方应严格按照法律法规、技术标准和相关规范要求进行工作，确保勘察设计工作达到规定的质量标准。
5.2 如发现工作中存在质量问题，应及时通知甲方并协商解决方案。
第六条保密责任6.1 乙方应对甲方提供的保密信息进行保密，未经甲方同意不得向第三方透露。
6.2 协议终止后，乙方应归还甲方所有保密信息及复制品。
第七条违约责任7.1 任何一方违反本合同规定，应当承担相应的违约责任。
7.2 未经对方同意，一方不得擅自解除合同，否则应当承担违约责任。
第八条其他约定8.1 本合同自双方盖章之日起生效，至工作完成且经双方确认验收后终止。
8.2 本合同双方如有争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向有关部门申请调解或诉讼解决。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日签订日期：____年____月____日2024年建设工程勘察设计合同标准范本（2）工程名称：合同编号：发包人：设计人：签订日期：发包人：设计人：发包人委托设计人承担工程设计，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目经协商一致，订立本合同。
建设工程勘察合同(示范文本)7篇
建设工程勘察合同（示范文本）7篇第1篇示例：建设工程勘察合同甲方：（委托人）______________乙方：（勘察单位）______________鉴于甲方拟进行建设工程项目，为确保勘察工作的顺利进行、提高勘察质量，甲、乙双方按照《中华人民共和国建设法规》，就甲方项目的工程勘察事宜，经友好协商，订立如下合同：第一条勘察的目的和内容1. 甲方拟建设的工程项目名称为_______，项目地址为_______。
乙方将对项目选址、地质、水文、气象、勘测测量等相关情况进行勘察，为甲方提供详尽完备的勘测报告及相关数据。
2. 勘察的具体范围、内容及工作要求详见附件《建设工程勘察任务书》，是本合同的组成部分。
第二条勘察的基本条件1. 甲方应向乙方提供工程勘察委托书，并协助乙方人员进入工程勘察场地进行勘察工作。
2. 甲方应向乙方提供必要的资料和信息协助乙方对工程勘察工作进行顺利进行。
第三条勘察时间和工期1. 勘察工作自双方签署本合同之日起生效，工期为______天。
2. 如遇不可抗力因素导致勘察工作无法按期完成的，双方应友好协商，并另行签订书面协议。
第四条勘察报告1. 勘察工作结束后，乙方应向甲方提交符合国家有关规定的勘察报告。
2. 勘察报告应包括项目选址、地质、水文、气象、测绘等内容，并提供相应的勘察数据。
第五条合同费用1. 甲方应按照合同约定的时间、条件和标准向乙方支付合同约定的勘察费用。
2. 勘察费用支付方式和账户信息详见附件《付款方式及账号信息》。
第六条违约责任1. 甲方未按照约定时间和条件向乙方支付勘察费用的，应向乙方支付违约金。
2. 乙方未按照合同约定的时间和质量完成勘察工作的，应依法承担相应的责任。
第七条法律适用及争议解决1. 本合同的签订、履行、变更、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 因履行本合同发生的争议，双方应友好协商解决，如协商不成，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁。
第八条附则1. 本合同自双方盖章之日起生效，至勘察任务完成之日止。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程勘察合同
建设单位(甲方)：____________________________
地址：____________ 邮码____________ 电话____________
法定代表人：____________ 职务____________
勘察单位(乙方)：____________________________
地址：____________ 邮码____________ 电话____________
法定代表人：____________ 职务____________
为了明确建设单位与勘察单位的经济责任，分工协作，相互促进，多快好省地完成建设项目的勘察任务，根据已被正式批准的建设项目计划，经双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。
第一条工程名称、规模、投资额、建设地点________________________。
第二条勘察的范围、进度和质量________________________。
第三条甲方的义务
1.在签订合同时，甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件，提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。
2.在签订合同时，甲方必须在________年____月____日向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置图各一份，提交由建设
单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图，并对提交的时间、进度、质量负责。
3.甲方必须在________年____月____日以前做好现场勘察工作的水、电供应、平整道路、清理现场、准备材料等工作(所需材料由乙方踏勘后提出明细表)。
4.甲方必须在________年____月____日乙方进入现场前，办好征地、拆迁、砍树、采青苗等项目的赔偿手续。
5.甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。
乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负，如果甲方安排住招待所、饭店，费用由甲方负担。
甲方人员的集体福利设施(如浴室、理发、医疗等)应为乙方人员提供方便。
勘察施工中必须的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设置及煤、木材由甲方供给(费用由乙方负责)；生产现场取暖和机具的看守由甲方负责解决并负担费用。
6.乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输和劳务费均由甲方负担。
7.甲方对乙方的勘察成果文件，不得擅自修改，不得转让给第三者重复使用。
第四条乙方的义务
1.乙方应按照现行的标准、规范和技术条例，进行工程测量、工程地质、水文地质的勘察工作，并按合同规定的进度、质量提交勘察成果。
2.乙方应于________年____月____日进入现场勘察，________年____月____日提交全部勘察资料，提交测量透明图____份，提交工程地质报告书一式____份(如甲方
需要加印、加晒图纸资料，另外收费)。
乙方如因气候或甲方原因影响现场施工3天以上，工期可顺延。
第五条定金及勘察收费标准及拨付办法
1.本工程按国家主管机关颁发的工程勘察收费标准收取勘察费，总价预计为
________元。
自本勘察合同生效后________日内，甲方应向乙方支付相当于勘察费的30%的定金；勘察合同履行后，定金抵作勘察费。
甲方不履行合同的，无权要求偿还定金，乙方不履行合同的，应当双倍返回定金。
勘察工作开工后，甲方应向乙方支付勘察费的30%；全部勘察工程结束后，乙方按合同规定向甲方提交勘察报告书和图纸，并进行工程结算，甲方提取资料后____日内，应按实际勘察工作量清付勘察费。
勘察费用的支付均由建设银行办理托收承付。
2.属于特殊工程(如自然地质条件复杂，技术要求高，勘察手段超过现行规范，特别重大、紧急、有特殊要求的工程，特别小的工程等)的收费办法，原则上按勘测工程总价加收20%～40%的勘察费。
第六条甲方的违约责任
1.如果由于甲方变更计划，或提供的资料不准确，或未按期提供勘察、设计必需的资料或工作条件而造成勘察、设计的返工、停工、窝工或修改设计，甲方应按乙方实际消耗的工作量增付费用，勘察工期顺延，因甲方责任而造成重大返工或重作设计，应另行增费，勘察工期顺延。
2.甲方超过合同规定的时间交付勘察费或定金，应按银行拖延付款的规定向乙方偿付违约金________元。
第七条乙方的违约责任
1.乙方因勘察质量低劣引起返工或造成工程损失，应继续完善勘察，并根据造成的损失情况承担经济和技术责任，甲方可视造成的损失大小，减少或不付勘察设计费。
2.乙方如勘察错误造成工程重大质量事故，除免收受损失部分的勘察设计费外，还应付与直接受损失部分勘察设计费相等的赔偿金。
3.由于乙方的责任延迟提供勘察文件，时间达____天以上的，每延迟一天，应向甲方偿付相当于工程勘察费总价____%的违约金。
第八条纠纷的处理
本合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。
协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或不属于同一部门的，按以下第( )项方式解决：(1)申请________仲裁委员会仲裁；(2)向________人民法院起诉。
第九条其他约定
________________________________________________________________
本合同________年____月____日双方签字后生效，全部勘察工程验收后失效。
本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定。
补充协定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式____份，送计委、建委、建行……各留存一份。
建设单位(甲方)：____________
代表人：____________
____年____月____日
勘察单位(乙方)：____________
代表人：____________
____年____月____日。