工程款结算还款协议书
工程款结算还款协议范本通用版3篇
工程款结算还款协议范本通用版3篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________鉴于甲方与乙方已经签订了关于_____________工程的建设施工合同，且该工程已经竣工验收合格，现就工程款结算与还款事宜，双方根据平等、自愿、公平的原则，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程内容：_________________________4. 工程总价：本协议涉及的工程总价款为人民币（大写）_________________________元整（￥_________元）。
二、工程款结算1. 结算依据：本工程按照双方签订的建设施工合同及国家相关法规进行结算。
2. 结算方式：双方按照工程进度进行结算，具体结算方式如下：（1）工程竣工验收合格后，乙方提交结算报告及资料；（2）甲方收到结算报告及资料后，进行核对和审计；（3）双方就结算款项达成一致后，签署本协议。
3. 结算款项：本协议结算款项包括工程合同价款、变更增减款项、索赔款项等，具体金额以双方确认的结算报告为准。
三、还款计划1. 还款金额：本协议项下甲方应支付乙方的工程款项共计人民币（大写）_________________________元整（￥_________元）。
2. 还款期限：自本协议签署之日起计算，甲方应于以下期限将款项还清：（1）_____________年_____________月前支付人民币（大写）_____________元整；（2）_____________年_____________月前支付人民币（大写）_____________元整；（3）_____________年_____________月前支付余款。
3. 还款方式：通过银行转账或其他双方认可的方式进行支付。
工程款结算还款协议范本6篇
工程款结算还款协议范本6篇篇1工程款结算还款协议范本甲方(出借方)：__________地址：__________联系方式：__________乙方(借入方)：__________地址：__________联系方式：__________为明确双方在工程款结算还款事宜上的权利和义务，经双方协商一致，就有关事项订立如下协议：一、借款基本信息1.借款金额：__________ 元整。
2.借款日期：__________ 年__________ 月__________ 日。
3.还款方式：一次性还清本息。
4.还款日期：__________ 年__________ 月__________ 日。
二、借款用途本次借款用于_____________工程款结算。
三、借款利率借款利率为__________，自借款日期起计算。
四、还款方式1. 乙方应在还款日期前将借款本金和利息一次性归还给甲方。
2. 若乙方不能按约定还款，应当支付逾期利息，逾期利率为借款利率的__________，自还款日次日起计算。
3. 若发生还款逾期，甲方有权要求乙方立即偿还全部本息。
五、债权转让1. 乙方不得擅自将本协议项下的债权转让给任何第三方。
2. 乙方若需转让债权，应提前获得甲方书面同意，并按双方约定的程序进行。
六、违约责任1.若乙方违约未按时支付本息，甲方有权要求乙方支付违约金。
2.若乙方严重违约，甲方有权解除本协议，并要求乙方支付全部债务。
七、协议变更本协议任一方如需变更，应在书面形式下获得对方同意。
八、争议解决因履行本协议发生的任何争议，应友好协商解决。
协商不成时，任何一方均可向有管辖权的法院提起诉讼。
九、其他条款1.本协议自双方签署之日起生效，至还款完毕止。
2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方(出借方)：__________乙方(借入方)：__________日期：__________ 年__________ 月__________ 日以上为工程款结算还款协议范本，若有需要可根据具体情况进行调整和修改，请双方各自保留一份并妥善保管。
工程款结算还款协议7篇
工程款结算还款协议7篇第1篇示例：工程款结算还款协议甲方(借款人)：______________乙方(出借人)：______________就甲方欠乙方的工程款结算事宜，甲乙双方经过友好协商，达成如下协议：一、借款金额：甲方欠乙方工程款________元。
借款期限为______天/月。
二、还款方式：甲方应按照以下方式偿还上述工程款：1. 在借款合同签订之日起______天/月内，一次性偿还全部工程款。
2. 分期偿还：首次还款日为______，之后每______期偿还______元/期，直至全部还清。
三、利息及罚息：甲方应按照以下利率支付利息：1. 借款本金的______%/天/月。
逾期还款的，甲方应支付逾期本金______%/天/月的罚息。
四、还款时间及方式：甲方每期应在规定的还款日前将应还款项存入乙方指定的银行账户中。
五、提前还款：甲方有权提前偿还全部或部分工程款，提前偿还不减少甲方应支付的利息。
六、逾期还款：如甲方未能按期偿还工程款或利息，应按照协议约定支付罚息，乙方有权采取合法手段追究甲方的法律责任。
七、保证：甲方保证借款用途合法，如因甲方违反协议规定而引起的一切法律纠纷，甲方须自行承担责任。
八、争议解决：本协议一切争议应友好协商解决，若协商不成，应提交有管辖权的人民法院裁决。
九、其他约定：本协议未尽事宜，由双方友好协商解决。
协议自签订之日起生效。
签订日期：______________第2篇示例：工程款结算还款协议甲方：（单位名称）乙方：（单位名称）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就甲方向乙方支付的工程款做出如下协议，以兹共同遵守：一、工程款支付方式1. 甲方应按照双方签订的工程合同的约定，将工程款支付至乙方指定的账户。
2. 工程款支付方式为（银行转账/支票支付/现金支付），具体支付方式以双方协商一致为准。
二、工程款结算1. 乙方确认收到甲方支付的工程款，并保证在承诺的工期内按工程合同的约定完成工程项目。
工程款结算还款协议范本6篇
工程款结算还款协议范本6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲乙双方就____________工程项目签订承包合同，现就工程款结算及还款事宜，经双方友好协商，达成如下协议：一、协议背景甲乙双方共同确认，乙方已经按照合同约定完成了工程项目的大部分工作，现进入工程款的结算阶段。
为保证工程款的顺利结算及还款，双方经过充分沟通，特订立本协议。
二、工程款项结算1. 双方同意依据承包合同的约定及实际情况，对已完成工程进行结算。
结算金额经双方确认后，以书面形式记录并签字盖章。
2. 结算过程中，双方应严格按照国家相关法律法规、政策及承包合同约定的计价标准、支付方式等进行核算。
3. 甲方在结算完成后，将按照约定支付乙方应得的工程款。
三、还款计划1. 乙方同意甲方分期支付工程款，具体还款计划如下：（1）首次还款金额：____________________元，支付时间为工程竣工验收合格后的______天内；（2）剩余款项：自首次还款之日起，按照每月/季度/年支付______元，直至全部款项还清。
具体支付时间、金额由双方另行约定。
2. 甲方应按照约定的时间和金额进行还款，如因甲方原因导致未能按时支付，甲方应承担违约责任。
3. 若乙方同意甲方延期还款，双方应签订书面补充协议，明确延期还款的具体事宜。
四、担保措施1. 甲方应提供有效的担保措施，确保工程款的按时支付。
担保措施包括但不限于第三方担保、抵押、质押等。
2. 担保措施的具体内容、形式由双方协商确定，并签订书面协议。
五、违约责任1. 甲方未按约定时间和金额支付工程款的，视为违约，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿乙方实际损失等。
2. 乙方未按约定完成工程或存在其他违约行为的，亦应承担相应的违约责任。
3. 双方同意，违约金的计算方式为未支付金额的______%（百分比可根据实际情况调整）。
工程款结算还款协议范本通用版6篇
工程款结算还款协议范本通用版6篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________鉴于甲乙双方就____________工程项目达成施工合同，现就工程款的结算与还款事宜，经双方友好协商，达成如下协议：一、协议目的为明确双方权益，确保工程款项的有序结算与还款，双方根据相关法律法规，签订本协议。
二、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程内容：_________________________4. 工程价款：经双方确认，工程总造价为人民币________元。
三、工程款结算1. 结算方式：双方按照施工进度进行工程款结算。
2. 结算时间：每完成一个施工阶段，双方进行结算一次。
3. 结算凭证：双方签署的《工程结算确认书》为本协议的附件，具有同等法律效力。
四、还款计划1. 还款期限：自本协议签订之日起至工程竣工验收合格后的______个月内。
2. 还款方式：分期还款。
具体分期还款计划如下：（1）自本协议签订之日起______个月内，还款总金额的______%；（2）自第一次还款日起______个月内，还款总金额的______%；（3）自第二次还款日起______个月内，还清剩余款项。
3. 逾期还款责任：如乙方未按本协议约定的期限还款，应自逾期之日起按日向甲方支付逾期违约金，违约金为应还款总额的______%。
五、保证事项1. 甲方保证在工程竣工验收合格后，按照本协议约定及时与乙方进行工程结算。
2. 乙方保证按照本协议约定的期限和方式还款，如发生逾期还款，应承担相应的违约责任。
3. 双方保证在工程建设过程中，遵守国家相关法律法规，确保工程质量与安全。
六、争议解决1. 如双方在履行本协议过程中发生争议，应首先友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
工程款结算还款协议范本一6篇
工程款结算还款协议范本一6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1工程款结算还款协议范本一甲方（借款人）：单位名称：_____________________法定代表人：___________________联系地址：_____________________联系电话：_____________________开户银行：_____________________银行账号：_____________________乙方（出借人）：单位名称：_____________________法定代表人：___________________联系地址：_____________________联系电话：_____________________开户银行：_____________________银行账号：_____________________鉴于甲方需要向乙方借款用于工程款结算，经双方友好协商达成以下协议：一、借款金额及用途1.1 乙方同意向甲方出借人民币（大写）____________________元整，用于工程款结算。
1.2 甲方应按照约定的用途使用借款资金，不得挪作他用。
二、还款方式及期限2.1 甲方应按照以下方式还款给乙方：（1）还款方式：_______________（分期/一次性）；（2）还款期限：自甲方收到借款之日起，共计_________个月/年还清。
2.2 甲方应按照约定的还款方式和期限按时足额偿还借款本金及利息。
逾期还款的，每日按照未还部分的_________%计收罚息。
三、债权转让3.1 乙方有权将本协议项下的债权转让第三方，但转让需提前通知甲方并征得其同意。
四、违约责任4.1 甲方违约未按时足额还款的，除按照约定支付罚息外，乙方有权要求提前清偿全部借款本金及利息。
五、争议解决5.1 本协议如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
六、附则6.1 本协议一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
工程款还款协议书8篇
工程款还款协议书8篇篇1甲方（债权人）：____________________乙方（债务人）：____________________鉴于：甲方与乙方在工程项目上的合作过程中，乙方欠甲方工程款；经过双方友好协商，乙方同意按照本协议约定的方式和时间偿还欠款。
为明确双方权益，特签订本协议。
一、还款事项1. 欠款金额：人民币______元（大写：____________________元整）。
2. 欠款原因：因工程项目合作过程中产生的工程款项。
3. 还款期限：自本协议签订之日起计算，乙方应于______年______月______日前还清全部欠款。
二、还款方式1. 乙方应按照本协议约定的期限和金额偿还欠款。
2. 还款方式如下：（选择适用方式填写）（1）一次性偿还：在还款期限内一次性偿还全部欠款。
（2）分期偿还：每月偿还______元，自本协议签订之日起计算，至______年______月______日还清。
三、保证事项1. 乙方保证所提供的资料真实、完整、合法、有效，且不存在任何虚假陈述或重大遗漏。
2. 乙方保证按照本协议约定的期限和方式偿还欠款，不得擅自变更还款计划。
如需变更，应提前与甲方协商并征得甲方同意。
3. 乙方应妥善保管与本协议相关的所有文件和资料，确保甲方能够随时查阅。
四、违约责任1. 若乙方未按照本协议约定的期限和方式偿还欠款，应按照逾期未还款金额的______%向甲方支付违约金。
2. 若因乙方违约导致甲方采取法律手段追讨欠款，乙方应承担甲方因此产生的所有费用，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费等。
3. 若乙方存在其他违约行为，甲方有权要求乙方承担因此产生的所有损失。
五、法律适用和争议解决1. 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若因本协议产生的争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交有管辖权的人民法院诉讼解决。
六、其他条款1. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效。
工程款结算还款协议范本通用版6篇
工程款结算还款协议范本通用版6篇篇1甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲乙双方在本工程项目中存在工程款结算问题，为明确双方权益，达成以下结算还款协议：一、协议目的为解决甲乙双方在本工程项目中的工程款结算问题，确保工程款项的支付和收回，维护双方的合法权益。
二、工程概况1. 工程名称：_____________________2. 工程地点：_____________________3. 工程内容：_____________________4. 工程价款：经双方确认，工程总价为人民币______元。
三、结算方式1. 甲方应按照合同约定向乙方支付工程款项。
2. 工程款项支付方式：____________（如：现金、银行转账等）。
3. 工程款项支付期限：自本协议签订之日起______天内完成支付。
4. 乙方应按照甲方要求提供正规的发票、收据等财务凭证。
四、还款计划1. 甲方应按照以下还款计划向乙方支付工程款项：（1）首期款项：人民币______元，于本协议签订后______天内支付；（2）第二期款项：人民币______元，于______年______月______日前支付；（3）尾款：人民币______元，于工程竣工验收合格后______天内支付。
2. 若甲方未能按照约定时间支付款项，乙方有权要求甲方支付逾期违约金，违约金按未付款项的千分之______计算。
3. 乙方应在每个还款期限到达前向甲方提供收款账户信息，确保款项支付无误。
五、保证条款1. 甲方保证所支付的工程款项符合合同约定，不得无故拖欠或克扣。
2. 乙方保证提供的服务和工程成果符合合同约定，如因乙方原因导致工程延期或质量问题，乙方应承担违约责任。
3. 双方应保守本协议涉及的商业秘密，不得泄露给第三方。
六、违约责任1. 若甲方未按约定时间支付款项，应承担违约责任，并向乙方支付违约金。
工程款还款协议书7篇
工程款还款协议书7篇篇1本协议于XXXX年XX月XX日在___________(地点)由以下双方签订：甲方（欠款方）：_________________________法人代表：_________________________地址：_________________________联系方式：_________________________电子邮箱：_________________________乙方（债权人）：_________________________法人代表：_________________________地址：_________________________联系方式：_________________________电子邮箱：_________________________鉴于甲方因工程项目需要，向乙方借款，现就工程款的还款事宜达成如下协议：一、协议背景及目的双方本着公平、公正、诚实信用的原则，为确保工程款项的及时支付与结算，明确双方权益关系，共同签订本协议。
二、工程款概述及明细情况说明本工程款主要用于工程项目的开展和建设，总金额为人民币________元整（大写：_________________________元整）。
具体明细包括但不限于人工费用、材料费用、设备租赁费用等。
详细明细见附件一。
三、还款计划与期限甲方应当按照以下约定时间偿还欠款给乙方：自本协议签订之日起至XXXX年XX月XX日止还清全部款项。
具体还款计划如下：（按照时间顺序详细列出每期还款金额、时间等）四、保证措施与条款为保证本协议的执行和还款计划的履行，甲方需采取以下保证措施：1. 提供相应的担保物作为本协议履行的担保；2. 保证在协议期间不再发生任何可能影响本协议履行的重大事项；3. 保证所借款项仅用于协议约定的工程项目，不得挪作他用；4. 遵守相关法律法规的规定，不得进行违法违规行为。
否则，乙方有权提前收回款项并要求甲方承担违约责任。
工程款结算还款协议书范本7篇
工程款结算还款协议书范本7篇篇1甲方（发包方）：__________________乙方（承包方）：__________________鉴于甲方与乙方在_____________工程项目上，存在工程款结算事宜，现双方根据平等、自愿、互利的原则，达成如下还款协议：一、协议背景双方确认，在_____________工程项目的施工过程中，乙方已经按照合同约定完成了相应的工程任务。
现工程已竣工验收合格并交付使用，但甲方尚未支付全部工程款给乙方。
为明确双方权益，确保工程款的顺利结算与还款，特签订本协议。
二、结算款项经双方核对确认，甲方应支付乙方的工程款总额为人民币_____________元（大写：__________________元整）。
截至本协议签订之日，甲方已支付乙方工程款人民币_____________元（大写：__________________元整），剩余未支付工程款为人民币_____________元（大写：__________________元整）。
三、还款计划1. 甲方承诺按照以下时间节点支付剩余工程款：（1）_____________年______月______日前支付人民币_____________元；（2）_____________年______月______日前支付人民币_____________元；（3）_____________年______月______日前支付完毕剩余款项。
2. 如甲方未按上述时间节点支付款项，自逾期之日起，甲方应向乙方支付逾期违约金，违约金按照每日未支付款项的万分之_____计算。
四、保证条款1. 甲方在本协议中承诺的还款计划为无条件履行，不受任何外部因素影响。
2. 甲方提供的所有资料、文件、信息等均真实、准确、合法、有效。
3. 乙方应保证所提供的服务符合国家标准及合同要求，如出现质量问题，应承担相应责任。
五、违约责任1. 若甲方未按本协议约定的时间节点支付款项，乙方有权要求甲方立即支付全部剩余款项，并有权要求甲方承担违约责任。
工程款结算还款协议6篇
工程款结算还款协议6篇篇1本协议由以下双方签订：甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称]鉴于：甲方和乙方经过友好协商，就乙方承建甲方的[项目名称]项目的工程款结算与还款事宜达成如下协议。
为确保双方权益，明确各方责任，特制定此协议。
一、工程概况本协议涉及的工程为[项目名称]，工程地点位于[具体地址]，工程内容包括但不限于[具体工程内容]。
乙方已按照合同约定完成相应的工程施工任务。
1. 工程款总额：经双方确认，[项目名称]项目工程款总额为人民币[大写金额]（￥[数字金额]元）。
2. 结算方式：双方同意按照以下方式进行结算：（1）进度款结算：按照工程进度分阶段结算；（2）竣工验收结算：工程竣工验收合格后，进行最终结算；（3）质保金结算：扣留工程款的XX%作为质保金，待工程保修期满后支付。
3. 发票开具：乙方应按照结算金额向甲方提供合法有效的发票。
三、还款计划1. 还款期限：自本协议签订之日起计算，还款期限为XX个月。
2. 还款方式：分期还款，具体还款计划如下：（1）第一期：自协议签订之日起XX个月内偿还XX%；（2）第二期：自第一期还款完成之日起XX个月内偿还XX%；（3）第三期：剩余款项在最后一次还款期限前一次性还清。
3. 利率：自逾期之日起，未还款项将按照XX%的年利率计算利息。
4. 违约责任：如乙方未按本协议约定的期限和方式还款，应支付违约金，并承担甲方因追索欠款而产生的一切费用。
四、保修义务乙方应按照国家和地方相关规定以及施工合同的约定，承担工程保修责任。
保修期限为工程竣工验收合格之日起XX年。
保修期间，乙方应确保工程的正常使用，对出现的问题应及时无偿修复。
五、保证条款1. 双方应遵守国家法律法规和相关政策，确保协议的合法性和有效性。
2. 本协议中的任何变更或修改，必须经双方协商一致并书面确认。
3. 本协议未尽事宜，由双方另行协商补充。
经过双方协商一致达成的补充协议，与本协议具有同等法律效力。
工程款结算还款协议书范本8篇
工程款结算还款协议书范本8篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲乙双方就____________工程项目已达成合作意向，并已完成工程实施，现就工程款的结算与还款事宜达成以下协议：一、协议背景根据双方签署的《建设工程施工合同》，乙方已按照合同要求完成了工程任务，现进入工程结算阶段。
为明确双方权益，确保工程款结算及还款工作的顺利进行，特签订本协议。
二、工程款结算原则1. 甲乙双方应按照《建设工程施工合同》及相关法律法规的规定进行工程款的结算。
2. 工程款结算依据为双方确认的工程量、计价标准、变更签证等文件。
3. 乙方应按照甲方要求提交完整的结算资料，并确保资料的真实性和准确性。
三、还款计划1. 甲方应在收到乙方提交的结算资料后，进行核实并确认工程总价款。
2. 双方确认工程总价款后，甲方按照以下还款计划支付工程款：（1）本协议签署后____日内支付工程总价款的____%；（2）工程竣工验收合格后____日内支付工程总价款的____%；（3）剩余款项作为质量保证金，自竣工验收合格之日起____年后无质量问题一次性支付。
3. 乙方应按照约定完成工程进度，并提交相应的验收申请。
甲方在收到验收申请后，应及时组织验收。
四、保证与承诺1. 甲乙双方应严格遵守本协议，确保协议条款的履行。
2. 乙方承诺按照合同约定承担工程质量、安全、工期等责任。
3. 甲方承诺按照本协议约定的还款计划及时支付工程款，确保不拖欠乙方工程款。
4. 若因甲方原因导致工程无法按期支付工程款，甲方应承担违约责任，并按照合同约定支付违约金。
五、违约责任1. 若乙方未能按照合同约定完成工程进度或工程质量不符合要求，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
2. 若甲方未能按照本协议约定的还款计划支付工程款，甲方应承担违约责任，并按照以下方式之一承担违约责任：（1）按照拖欠工程款的____%支付违约金；（2）按照同期银行贷款利率支付逾期利息。
工程款还款协议书5篇
工程款还款协议书5篇工程款还款协议书1工程合约编号：__________工程地点：____________项目名称：____________工程名称：____________工程建设单位(甲方)：____________承包单位(乙方)：____________根据甲方与乙方签订的《工程合同》及补充协议、相关竣工资料，经甲方审核，并经双方友好协商，达成竣工结算协议如下：一、双方一致同意乙方施工的上述合同范围内以及甲方交由乙方施工的本工程合同范围外新增项目的最终结算总造价合计为:人民币______________整(￥______________元)，此结算金额为双方认可的最终结算金额，该金额已包括但不限于上述工程范围内的人工费、材料设备费、机械费、管理费、临时设施费、安全文明施工措施费、其他施工措施费、各项规费、利润、税金等甲方应付乙方的所有本工程款项及费用。
二、上述工程结算总造价包括甲乙双方于_______年____月______日签订的《工程合同》及补充协议以及所有工程现场签证、设计变更等所有本工程施工费用;乙方承诺：本协议签订后不再以任何理由要求甲方增加支付任何费用。
三、上述工程结算总造价，甲方在扣除本协议签订前已付工程款、应扣其他款项(详下述备注第2条)以及合同约定保修金(结算总造价的________%)的剩余工程款分次支付给乙方，但乙方须于付款前按施工合同及补充协议约定向甲方交清所有合格(包括但不限于符合市档案馆移交要求)的竣工资料(包括但不限于竣工图、电子文档等)，否则甲方有权不予支付此笔剩余工程款。
剩余工程款计算如下：_______________-—(已付工程款___________+保修金_____________)=________________(元)1、上述金额单位均为人民币元。
2、甲方实际支付上笔款项时，除扣除上述计算式中费用外，还应扣除乙方施工用水电费用、建筑工程一切险等所有应扣未扣款项或代缴费用，但乙方开具的工程发票金额应包括所有应扣费用金额。
工程款结算还款协议范本5篇
工程款结算还款协议范本5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲乙双方就________________工程项目（以下简称“本项目”）已经签订了相关工程施工合同，现就工程款的结算与还款事宜，经双方充分协商，达成如下协议：一、工程概况本项目工程位于____________，工程内容包括但不限于____________等。
乙方已按照合同约定完成了全部工程施工任务，现工程已竣工验收合格，并已交付使用。
二、工程款结算1. 工程款总额：经双方确认，本项目工程总造价为人民币________元（大写：____________________元整）。
2. 已付款项：截至本协议签订之日，甲方已向乙方支付工程款人民币________元（大写：____________________元整）。
3. 结算款项：本协议签订后，甲乙双方进行最终结算，甲方应支付乙方剩余工程款人民币________元（大写：____________________元整）。
三、还款计划1. 甲方应于本协议签订之日起______个工作日内向乙方支付人民币________元（大写：____________________元整）。
2. 剩余款项的还款计划如下：自本协议签订之日起______个月内，甲方每月向乙方支付人民币________元（大写：____________________元整），直至全部款项还清。
3. 如甲方连续两个月未能按时足额还款，乙方有权要求甲方一次性支付剩余款项。
四、保证条款1. 甲方保证按照本协议约定的时间和金额支付工程款，如甲方未能按时足额支付，应按照未支付金额的______%向乙方支付违约金。
2. 乙方保证在本协议签订后，按照约定完成本项目的保修义务。
如因乙方原因造成工程质量问题，乙方应承担相应的赔偿责任。
3. 双方应严格遵守本协议的各项约定，如一方违反协议约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
工程款结算还款协议范本6篇
工程款结算还款协议范本6篇篇1工程款结算还款协议范本甲方：（借款人）身份证号码：联系地址：联系电话：乙方：（出借人）身份证号码：联系地址：联系电话：鉴于甲方需向乙方借款，用于工程款结算，现双方经协商一致，特订立本协议，共同遵守各项约定：第一条借款用途1.1 甲方借款的用途为支付工程款结算。
第二条借款金额2.1 乙方同意向甲方出借款项人民币（大写）______________元整，数字为_____________元。
第三条利率及还款方式3.1 本次借款的利率为_____%，自借款发生之日起开始计息，利息计算方式为_______，还款方式为（等额本息/分期还款/到期还本付息等）。
第四条还款期限4.1 本次借款的还款期限为_______，自借款发生之日起至还款日为止。
第五条提前还款5.1 如甲方提前偿还借款，需提前通知乙方，并按照约定支付剩余本金及利息。
第六条违约责任6.1 如甲方未按时足额还款，应支付逾期罚息，逾期罚息按照_____%的标准计算。
第七条法律适用与争议解决7.1 本协议相关事宜，适用中华人民共和国法律。
7.2 本协议如有任何争议，双方应友好协商解决；若协商不成，应提交有管辖权的人民法院诉讼解决。
第八条本协议自双方签字生效，至借款全部偿还完毕止。
甲方（借款人）：乙方（出借人）：签字：签字：日期：日期：篇2工程款结算还款协议范本甲方：（甲方的具体名称）地址：（甲方的详细地址）电话：（甲方的联系电话）乙方：（乙方的具体名称）地址：（乙方的详细地址）电话：（乙方的联系电话）鉴于，甲方委托乙方进行某项工程项目施工，双方就工程款的结算及还款事宜达成如下协议：第一条工程款的结算1.1 甲方与乙方协商确定工程款的结算方式为：每月一次结算，结算单据包括工程实际完成情况、工程验收情况、工程款支付方式等。
1.2 工程款应当在乙方提交有效的发票或其他结算单据后的15个工作日内支付给乙方，支付方式为：（具体填写支付方式，如银行转账、支票等）。
工程款还款协议书模板(5篇)
工程款还款协议书模板原告：_____，性别：_____，____年____月____日生，_____族，住址：_____,电话：_____被告：_____，性别：_____，____年____月____日生，_____族，住址：_____ 电话：_____ 被告：_____，性别：_____，____年____月____日生，_____族，住址：_____ 电话：_____ 诉讼请求：1、请求贵院依法判令二被告向原告支付拖欠的安装费共计_____元。
2、本案全部诉讼费用由被告承担。
事实与理由：被告_____委托被告_____为其寻找进行石膏墙安装的人员。
____年____月____日,原告经被告_____介绍同意为被告_____所负责的_____旅馆进行石膏隔墙的安装。
在进行安装之前,原告通过被告杨_____同被告_____协商先预付一部分款项,待安装完毕之后将剩余款项付清。
被告_____在____年____月____日支付了预付款之后,于____月____日支付_____元,____年____月____日支付_____元,之后就拒绝再支付剩余款项。
____年____月____日,原告要求被告_____量面积进行决算,被告_____不但不予理会,还纠集其他人对原告进行殴打,原告拨打110,经过民警的调解,被告_____同意支付一切因原告被殴打受伤所花费的医疗费,并在一周内付清所欠的劳务费。
被告_____于当场支付医疗费_____元后,于____年____月____日同原告丈量了干活的面积,由此得出原告所安装石膏墙的面积为____平方米,安装费为_____元,医药费共计_____元。
双方经过协商后约定剩余的欠款为_____元,由被告人_____支付。
但时至今日,被告一直未支付剩余的欠款_____元。
综上所述,原告为二被告进石膏墙的安装,实质上在原告与被告间已经形成了雇佣关系。
依据《劳动法》等相关法律法规,原告享有法定的权利,被告_____最为雇佣方,被告_____作为直接负责人拖欠安装费的行为,严重侵害了原告的合法权益。
工程款还款协议书5篇
工程款还款协议书5篇篇1工程款还款协议书甲方：（甲方名称）乙方：（乙方名称）根据双方自愿并经友好协商，就甲方向乙方提供的工程款进行还款事宜达成如下协议：一、甲方向乙方提供的工程款总额为（￥），具体款项及支付时间如下：1. 首次预付款：（￥），于（日期）前支付给乙方；2. 工程进度款：根据工程进度及相关协议约定，每月支付（￥），具体支付时间为每月（日期）；3. 工程完工款：工程完成后支付工程完工款（￥），具体支付时间为工程竣工之日；二、乙方保证使用工程款进行工程建设相关用途，并在工程款支付后合理及时地进行工程施工，并保证工程质量和节点按时完工。
三、工程款还款方式：1. 乙方应主动向甲方提供工程进度及相关报告，并在甲方要求的时间内提供相关资料；2. 甲方应在乙方提供的工程进度及相关报告确认后按照协议付款方式进行支付；3. 工程款支付应通过公司转账方式进行，支付凭证为公司转账凭证；四、工程款冻结及违约责任：1. 若乙方未能按照约定时间及金额提供工程进度及报告，甲方有权暂停或冻结所欠工程款支付；2. 若乙方未能按照约定时间及金额建设工程或工程质量出现重大问题，甲方有权终止工程款支付并追回已支付工程款；3. 乙方应对工程款未按时支付产生的利息费用负责；4. 若乙方未按照协议履行还款义务，除应按照法律规定承担违约责任外，甲方有权终止协议并追回全部或部分工程款；五、协议的变更和解除：1. 本协议经双方共同签字盖章后生效，并具有法律效力；2. 除非另有书面协议，本协议不得修改或解除；3. 如因不可抗力导致本协议不能履行或需变更的，双方应及时协商解决方案；六、协议争议的解决：1. 本协议争议均应友好协商解决；2. 如协商无果，可提交所在地仲裁委员会仲裁；3. 本协议自生效日起至（日期）止；甲方：（盖章）乙方：（盖章）日期：年月日以上内容为《工程款还款协议书》的有效内容，双方均应遵守协议内容，如有违约行为，应承担相应的法律责任。
工程款结算还款协议书范本6篇
工程款结算还款协议书范本6篇篇1甲方（发包方）：______________________乙方（承包方）：______________________鉴于甲乙双方就____________工程项目（以下简称“本项目”）的工程款结算与还款事宜，经友好协商，达成如下协议：一、协议目的为明确双方在工程款结算与还款方面的权利和义务，确保工程款的及时支付，保障甲乙双方的合法权益，特订立本协议。
二、工程概况1. 工程名称：______________________2. 工程地点：______________________3. 工程内容：______________________4. 工程价款：经双方确认，本项目工程总价为人民币______元（大写：______元整）。
三、工程款结算1. 结算方式：双方按照国家规定及合同约定进行工程款结算。
2. 结算时间：甲方在竣工验收合格后______个工作日内完成结算工作。
3. 结算凭证：双方结算依据为本项目的合同、变更、签证等相关文件。
四、工程款还款1. 还款计划（1）甲方应于本协议签署之日起______个工作日内支付乙方工程款的______%即人民币______元。
（2）项目竣工验收合格并完成结算后______个工作日内支付工程款的______%即人民币______元。
（3）剩余______%即人民币______元作为质量保证金，自竣工验收之日起满______年后无质量问题一次性支付。
2. 延期付款如甲方未能按约定时间支付工程款，应按照逾期支付金额的______%向乙方支付违约金。
若逾期超过______个月，乙方有权要求甲方承担违约责任并有权解除合同。
五、保证与承诺1. 甲方保证按照本协议约定的时间和方式支付工程款，并承诺在竣工验收合格后及时完成结算工作。
2. 乙方承诺按照合同约定完成本项目工程，并保证工程质量符合国家标准及合同约定。
3. 若因乙方原因导致工程延期或质量不达标，乙方应承担违约责任并赔偿甲方因此造成的损失。
工程款结算还款协议范本一6篇
工程款结算还款协议范本一6篇篇1甲方（发包方）：___________________乙方（承包方）：___________________鉴于甲乙双方就工程项目签订了相关合同，现就工程款的结算与还款事宜，经双方友好协商，达成如下协议：一、协议目的为明确双方在工程款结算与还款过程中的权利和义务，确保工程款的按时支付，保障甲乙双方的合法权益。
二、工程概况1. 工程名称：___________________2. 工程地点：___________________3. 工程内容：___________________4. 工程总价：人民币（大写）___________________元整（￥________元）。
三、结算方式1. 结算周期：按工程进度进行结算，具体周期由双方另行约定。
2. 结算依据：依据甲乙双方签订的合同、工程变更单、验收合格证明等相关文件。
3. 结算流程：乙方提交结算报告及材料，甲方审核后支付工程款。
四、还款安排1. 还款金额：根据结算结果确定的工程款金额。
2. 还款期限：自本协议签订之日起计算，共计______个月。
3. 还款方式：分期付款，具体为每月偿还工程款总额的______%，至全部还清为止。
4. 逾期责任：如乙方逾期未还款，应按逾期金额的______%向甲方支付违约金。
五、保证事项1. 乙方保证工程质量符合合同约定及国家相关标准。
2. 乙方保证按时提交结算报告及相关材料。
3. 甲方保证按时审核结算报告并支付工程款。
4. 如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
六、争议解决1. 本协议的履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。
2. 若协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本协议未尽事宜，可由双方另行协商补充。
八、签署甲方（盖章）：___________________ 乙方（盖章）：___________________法定代表人（签字）：_______________ 法定代表人（签字）：_______________日期：___________________ 日期：___________________篇2甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称]鉴于甲乙双方本着友好、协作的精神，就甲方所欠乙方的工程款结算及还款事宜，经充分协商，达成如下协议：一、协议背景甲乙双方就[具体工程项目名称]工程进行了合作，现工程已完工并验收合格。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程款结算还款协议书篇一：工程还款协议书文章来源：/documentContent-375.htm 免费发布法律咨询请点击/tiwen.htm 云法律网拥有万名专业律师3-5分钟快速解决您的法律问题工程还款协议书本还款协议书（以下称本协议）由下列各方于XX年XX 月XX日在中国北京市签署： XXX公司（以下简称甲方）住所：XXXXXX ；法定代表人：XXX；（法定代表人的代理人：XXX）；XXX公司（以下简称乙方）住所：XXXXXX ；法定代表人：XXX；（法定代表人的代理人：XXX）鉴于：XX年XX月XX日，甲方与乙方就XXX（工程项目名称）签订了《建设工程施工合同》（合同编号：XXX），建设工程总价款为：XXXXXX万元整人民币。
该项目已于XX年XX月XX日竣工，已经甲方、乙方及XX方验收，并于XX年XX月XX日甲、乙双方进行了工程结算，并签订了《XXX工程结算协议书》。
按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》，乙方应向甲方支付建设工程款共计XXXXXX万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款XXXXXX万元整，尚未支付的建设工程款XXXXXX万元整。
双方在此相互确认：除乙方应按本协议的约定向甲方支付XXXXXX万元外，双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。
双方对以上所述事实均予以确认，并无异议。
基于以上所述，甲方与乙方经友好协商，就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜，达成本协议如下：第一条甲、乙双方在此确认：乙方应向甲方支付建设工程款共计XXXXXX万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款XXXXXX万元整，尚未支付的建设工程款XXXXXX万元整。
（见本协议附件：1、付款凭证；2、付款明细、3、未付款明细）。
第二条甲、乙双方经协商同意按如下方式，自XX年XX 月XX日至XX年XX月XX日止由乙方向甲方支付建设工程款XXXXXX万元整。
（见本协议附件：4、还款计划明细；如系分期支付，请写明分期付款的阶段及数额）。
第三条强制执行条款文章来源：/documentContent-375.htm 免费发布法律咨询请点击/tiwen.htm 云法律网拥有万名专业律师3-5分钟快速解决您的法律问题1、甲、乙双方共同确认：根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解，经慎重考虑，双方同意本协议签订后向北京市公证处申请办理公证并赋予本协议强制执行效力。
2、乙方保证承担举证义务，自每期（如分期付款）款项付清之日起XX个工作日内，向甲方和北京市公证处提供有关证据证明其已经支付了应付款项，并分别由甲方和承办公证员核对签收，否则视为乙方对未支付事实的确认，即乙方未按期履行当期应付款项。
查看更多合同范本3、甲、乙双方同意如自任何一期款项付款期限届满之日起XX个工作日内，乙方未向北京市公证处按期提供付款凭证，且甲方出具文件说明乙方未能按期支付应付款项时，甲方有权单方面依据具有强制执行效力的本协议向北京市公证处申请签发执行证书。
甲方承诺在申请强制执行证书之前，将按照乙方在本协议中确定的联系地址向乙方发出《履行应偿借款通知书》（函寄或送达），同时注明宽限期起止日期。
在宽限日期截止时，如乙方仍未向北京市公证处举证其已按期支付了应付款项，或虽积极举证但不足以对抗甲方的债权，也未与甲方达成任何关于还款的展期协议，则视为乙方不履行或不完全履行的事实确有发生，在此情况下，甲方将向北京市公证处申请出具强制执行证书。
4、甲方有权依据北京市公证处出具的具有强制执行效力的本协议及执行证书直接向有管辖权的人民法院申请强制执行乙方应向甲方支付的全部未付款项。
乙方愿意接受人民法院的强制执行。
5、甲方在申请执行证书时，应承担相应的举证义务并提供以下文件，保证向北京市公证处完全、正确地披露乙方履行债务的情况：（1）经年检合格的《营业执照（副本）》；（2）《授权委托书》；（3）《强制执行申请》；（4）乙方已经履行还款义务的书面证明材料（如：乙方向甲方履行还款义务的情况，包括乙方已偿还/未偿还款项数额等情况）；（5）经公证的具有强制执行效力的本协议；（6）甲方在北京市公证处的监督下向乙方发出的《履行应偿借款通知书》；（7）其他需要提供的材料。
文章来源：/documentContent-375.htm 免费发布法律咨询请点击/tiwen.htm 云法律网拥有万名专业律师3-5分钟快速解决您的法律问题5、乙方承诺愿以其全部资产接受强制执行，其资产中包括但不限于以下所列内容：XXXXXX。
第四条双方各自的承诺和保证1、甲、乙双方在达成签订本协议意向后即向北京市公证处申请办理本协议的公证事宜。
2、乙方应按本协议的约定按期足额支付应付款项；甲方应按本协议约定办理有关收款和债务抵消的财务手续，并有义务在乙方付款当日向乙方出具有关发票凭证。
3、甲、乙双方指定联系地址及北京市公证处指定联系地址：甲方联系地址、电话及传真如下：XXXXXX；受件人：XXX。
乙方联系地址、电话及传真如下：XXXXXX；受件人：XXX。
北京市公证处联系地址：地址：北京市朝阳区朝外大街吉祥里206楼邮编：100020电话：-6210承办公证员：李清甲、乙双方在此确定：如任何一方的联系地址、电话及传真发生变化，应及时告知给对方和北京市公证处，如没有及时履行告知的义务而发生的无法联系的状况，将由未履行告知义务的一方承担由此而带来的法律后果。
查看更多合同范本第五条不可抗力1、不可抗力是指本协议双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
包括但不限于下列事件：战争、骚乱、罢工、瘟疫、水灾、洪水、地震、风暴、潮水或其他任何类似事件。
2、任何一方因不可抗力不能履行本协议规定的全部或部分义务，该方应尽快通知其他方，并须在不可抗力发生后XX日内以书面形式向其他方提供详细情况报告及不可抗力对履行本协议的影响程度说明。
文章来源：/documentContent-375.htm 免费发布法律咨询请点击/tiwen.htm 云法律网拥有万名专业律师3-5分钟快速解决您的法律问题3、发生不可抗力，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本协议义务而使其他方蒙受的任何损失承担责任。
但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。
遭受不可抗力影响的一方因未尽本项责任而给其他方造成损失的，应承担赔偿责任。
4、各方应根据不可抗力对本协议履行的影响程度，协商确定是否终止本协议，或是继续履行本协议。
第六条保密除中国有关法律法规、公司章程另有规定或本协议双方另行达成书面协议外，未经另一方同意，本协议任何一方在上述交易完成前，不得将本协议的有关内容向任何第三方透露。
第七条其他1、本协议自北京市公证处公证后生效，并赋予强制执行效力。
2、本协议未尽事宜，由双方通过友好协商方式解决，另行签订补充协议，并经公证处公证。
3、本协议正本一式XX份，每份均具有同等法律效力，双方各持XX份，一份留存于北京市公证处备案。
（以下无正文）。
甲方：XXX公司（印章）法定代表人或授权代表：（签字）乙方：XXX公司（印章）法定代表人或授权代表：（签字）XX年XX月XX日篇二：工程款结算还款协议工程款结算还款协议本还款协议书（以下称本协议）由下列各方于年月日在签署：公司（以下简称甲方）住所：法定代表人：新户乡政府（以下简称乙方）住所：法定代表人：年月日，甲方与乙方就（工程项目名称）签订了《建设工程施工合同》（合同编号：），建设工程总价款为：万元整人民币。
该项目已于年月日竣工，已经甲方、乙方及方验收，并于年月日甲、乙双方进行了工程结算，并签订了《工程结算协议书》。
按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》，乙方应向甲方支付建设工程款共计万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款万元整，尚未支付的建设工程款万元整。
双方在此相互确认：除乙方应按本协议的约定向甲方支付万元外，双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。
双方对以上所述事实均予以确认，并无异议。
基于以上所述，甲方与乙方经友好协商，就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜，达成本协议如下：第一条：甲、乙双方在此确认：乙方应向甲方支付建设工程款共计万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款万元整，尚未支付的建设工程款万元整。
第二条甲、乙双方经协商同意按如下方式，自年月日至年月日止由乙方向甲方支付建设工程款万元整。
（还款计划明细；如系分期支付，请写明分期付款的阶段及数额）。
第三条双方各自的承诺和保证1、乙方应按本协议的约定按期足额支付应付款项；2、甲方应按本协议约定办理有关收款和债务抵消的财务手续，并有义务在乙方付款当日向乙方出具有关发票凭证。
第四条：本协议未尽事宜，由双方通过友好协商方式解决，另行签订补充协议，并经公证处公证。
第五条、本协议正本一式份，每份均具有同等法律效力，双方各持份。
甲方：法定代表人或授权代表：乙方：新户乡政府法定代表人：公司（印章）（签字）（签字）年月日篇三：工程款欠款还款协议书xxx公司(以下简称甲方)住所：xxxxxx法定代表人：xxx(法定代表人的代理人：xxx)xxx公司(以下简称乙方)住所：xxxxxx法定代表人：xxx(法定代表人的代理人：xxx)鉴于：xx年xx月xx日，甲方与乙方就xxx(工程项目名称)签订了《建设工程施工合同》(合同编号：xxx)，建设工程总价款为：xxxxxx万元整人民币。
该项目已于xx年xx月xx 日竣工，已经甲方、乙方及xx方验收，并于xx年xx月xx 日甲、乙双方进行了工程结算，并签订了《xxx工程结算协议书》。
按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》，乙方应向甲方支付建设工程款共计xxxxxx万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款xxxxxx万元整，尚未支付的建设工程款xxxxxx万元整。
双方在此相互确认：除乙方应按本协议的约定向甲方支付xxxxxx万元外，双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。
双方对以上所述事实均予以确认，并无异议。
基于以上所述，甲方与乙方经友好协商，就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜，达成本协议如下：第一条甲、乙双方在此确认：乙方应向甲方支付建设工程款共计xxxxxx万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款xxxxxx万元整，尚未支付的建设工程款xxxxxx万元整。
(见本协议附件：1、付款凭证;2、付款明细、3、未付款明细)。
第二条甲、乙双方经协商同意按如下方式，自xx年xx 月xx日至xx年xx月xx日止由乙方向甲方支付建设工程款xxxxxx万元整。