建设工程农民工工资支付协议书

合集下载

三方建设工程农民工工资支付协议范本8篇

三方建设工程农民工工资支付协议范本8篇篇1协议编号：_________甲方（发包人）：_________乙方（承包人）：_________丙方（农民工）：_________鉴于甲方与乙方签订了建设工程施工合同，丙方在乙方处从事建筑工作，为明确责任，保障权益，经三方协商，达成以下协议：一、协议背景1. 甲方与乙方签订了建设工程施工合同，合同编号为_________。

2. 丙方在乙方处从事建筑工作，具体工种为_________。

3. 乙方应按约定向丙方支付工资，但截至目前，乙方尚欠丙方工资款。

二、协议目的本协议旨在明确甲方、乙方和丙方的权利义务关系，确保丙方能够及时、足额地获得工资，保障其合法权益。

三、协议内容1. 乙方承诺在协议签订后_________日内向丙方支付所欠工资款。

具体支付金额为_________元。

2. 甲方同意在乙方支付工资款后，将本协议约定的款项支付给乙方。

具体支付金额为_________元。

3. 如乙方未在规定期限内支付工资款，甲方有权拒绝向乙方支付本协议约定的款项。

4. 甲方、乙方和丙方应共同遵守本协议，确保协议的顺利实施。

5. 本协议自三方签字或盖章之日起生效。

协议一式三份，甲、乙、丙三方各执一份。

四、违约责任1. 乙方如未在规定期限内支付工资款，应承担违约责任，向丙方支付违约金。

违约金金额为未支付工资的______%。

2. 甲方如未在规定期限内支付本协议约定的款项，应承担违约责任，向乙方支付违约金。

违约金金额为未支付金额的______%。

3. 丙方如未在规定期限内收到工资款，应承担违约责任，向乙方支付违约金。

违约金金额为未收到工资的______%。

五、争议解决1. 本协议的生效、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

2. 如本协议履行过程中发生争议，甲、乙、丙三方应首先通过友好协商解决。

协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

3. 在争议解决期间，除涉及争议部分外，其他条款仍应继续履行。

[合同借鉴]农民工工资支付协议书精选5篇

[合同借鉴]农民工工资支付协议书精选5篇篇1甲方（用工单位）：____________________有限公司地址：_______________________________联系方式：___________________________法定代表人（负责人）：________________乙方（农民工）：______________________住址：_______________________________联系方式：___________________________身份证号码：________________________鉴于甲方雇佣乙方从事___________________工作，为明确双方权益，保障农民工工资的按时足额支付，经双方友好协商，达成以下协议：一、协议目的本协议书旨在明确农民工工资的支付事项，确保乙方工资权益得到合法保护，维护社会和谐稳定。

二、工资支付原则1. 甲方应按照国家和地方有关法律法规的规定，按时足额支付乙方的工资。

2. 工资支付应遵循公平、公正、及时、足额的原则。

3. 乙方有权要求甲方按时足额支付工资，不得拖欠或克扣。

三、工资支付标准与方式1. 工资支付标准按照甲方所在地的最低工资标准以及乙方的岗位和职务确定。

具体标准详见劳动合同。

2. 工资支付方式采用月薪制，每月定期通过银行转账或现金方式支付。

如遇节假日或特殊情况，支付时间可相应顺延。

3. 乙方在完成额外工作或加班时，甲方应按照国家和地方相关规定支付加班工资。

四、工资支付保障措施1. 甲方设立工资支付专用账户，确保工资资金的专款专用。

2. 甲方应建立完善的工资支付监控机制，定期对工资支付情况进行自查。

3. 若甲方因生产经营困难等原因需延期支付工资，应与乙方协商一致，并明确支付期限。

4. 乙方有权向甲方所在地的劳动保障部门投诉甲方的工资支付情况。

五、违约责任与争议解决方式1. 若甲方未按本协议约定支付工资，乙方有权要求甲方限期支付，并追究违约责任。

农民工工资支付协议书

农民工工资支付协议书农民工工资发放保障协议书甲方：XXX乙方：为规范劳务承包工程项目用工管理，保障农民工合法权益，防止非法用工和拖欠农民工工资等不良事件发生，根据《合同法》和《建设领域农民工工资支付管理暂行规定》，经甲、乙双方平等协商一致，就街巷硬化项目中分项、分部承包工程或劳务承包工程保证农民工工资支付达成如下协议，以资共同遵守。

一、甲方承诺按照分项、分部承包合同或劳务承包工程合同按约定支付乙方工程款，并监督结清乙方全部农民工工资。

二、乙方应如实为农民工考勤并计算工资，并严格执行农民工工资“月结季清”制度，每季度结清农民工剩余工资；每月至少向农民工支付一次工资或在终止或解除劳动合同时一次性结清农民工工资，支付的部分不得低于本市最低工资收入标准。

三、乙方在发放农民工工资时，应在甲方的监督下实施，由农民工本人签字确认，并将考勤表、工资发放表报甲方项目部备案，禁止乙方代领签字。

四、为保证乙方农民工支付合同履行情况，确保农民工工资能够及时足额发放，甲方拨付进度款时按当期进度款2%收取农民工工资履约保证金，保证金待工程竣工验收全部合格后视乙方履约情况无息退还。

五、违约责任施工期间若发生农民工工资拖欠现象，按下列方式处理：1、若甲方按合同约定按期支付工程款，而乙方未要求按期发放农民工工资，甲方核实后，先从乙方剩余承包费用（工程款）中直接向农民工支付工资，然后从乙方剩余承包费用（工程款）中扣除已发工资总额2倍的垫付费用。

2、分部、分项承包工程完工后，甲方先按乙方据实提供的农民工工资表结算工程劳务费用，并监督乙方将农民工资全部发放到位后，再结算剩余工程费用。

未付清农民工资的不予结算剩余工程费。

若因乙方原因恶意拖欠农民工工资导致聚众闹事、上访事件发生，甲方视情节对乙方处以5000～元罚款。

六、本协议一式三份，甲乙双方各执一份，存档一份。

协议自甲乙双方盖章、签字之日起生效；自乙方所分包项目完工并结清所有农民工工资后自行终止。

甲方代付农民工工资合同6篇

甲方代付农民工工资合同6篇篇1甲方（用人单位）：_________________________地址：_________________________法定代表人：_________________________联系方式：_________________________乙方（农民工）：_________________________住址：_________________________联系方式：_________________________鉴于甲方需向乙方支付工资，且为了明确双方的权利义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，达成如下协议：第一条合同目的本合同旨在明确甲方为乙方代付工资的相关事宜，保障乙方的合法权益，维护农民工工资的按时足额支付。

第二条工资支付内容1. 甲方同意按照约定时间和金额代为支付乙方的工资。

2. 工资支付标准按照国家和地方规定的标准以及甲乙双方约定的标准执行。

3. 工资支付周期及时间按照甲方的相关规定执行。

第三条甲方代付义务1. 甲方应按照合同约定按时足额支付乙方的工资。

2. 甲方应确保乙方工资的支付安全，防止乙方工资被拖欠或损失。

3. 甲方应对乙方工资支付情况履行保密义务。

第四条乙方权益保障1. 乙方有权要求甲方按时足额支付工资。

2. 乙方有权要求甲方提供工资支付明细。

3. 乙方有权对甲方工资支付情况进行监督。

第五条违约责任1. 若甲方未按照合同约定支付乙方工资，应按未支付金额的一定比例向乙方支付违约金。

2. 若因甲方原因导致乙方工资被拖欠或损失，甲方应承担相应的赔偿责任。

3. 若乙方提供虚假信息或存在其他违约行为，甲方有权解除合同并要求乙方承担相应的违约责任。

第六条合同变更与解除1. 本合同的变更需经甲乙双方协商一致，书面变更合同。

2. 本合同在以下情况下可以解除：（1）甲乙双方协商一致解除合同；（2）发生不可抗力致使合同目的无法实现；（3）一方存在严重违约行为，经催告后仍未改正。

建设工程农民工工资支付协议书

建设工程农民工工资支付协议书甲方：建设工程承包方/雇主（以下简称甲方）乙方：农民工/劳动者（以下简称乙方）鉴于甲方在建设工程中需要聘用农民工，为了保障乙方的合法权益，甲、乙双方达成如下协议：一、工资标准1. 根据国家相关法律法规和政策规定，甲方承诺乙方在项目进展期间享受与正常工人同等的工资待遇。

2. 甲方支付的工资不低于乙方所在地的最低工资标准或行业内的最低工资标准，以较高者为准。

二、工资支付方式1. 甲方承诺按时足额支付乙方工资，不得以任何理由拖欠或少发工资。

2. 工资支付以月为单位，每月的工资支付日为每月的（具体日期）。

3. 工资应当通过银行转账方式支付至乙方指定的银行账户，确保支付的及时性和安全性。

三、加班工资1. 如有需要，乙方应在甲方的安排下按时加班。

甲方承诺按照国家的相关法律法规和政策规定支付加班工资。

2. 加班工资计算方式为：平时加班按照工资的（具体比例）倍支付，休息日加班按照工资的（具体比例）倍支付，法定节假日加班按照工资的（具体比例）倍支付。

四、社会保险和福利待遇1. 甲方应按照国家的相关规定为乙方缴纳社会保险费用，包括养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险和生育保险。

2. 甲方应按照国家的相关规定为乙方提供必要的劳动保护用品和设施，确保乙方的人身安全。

3. 如乙方因工作所致发生工伤或职业病，甲方承担由此产生的医疗费用和抚恤金等相关费用。

五、违约责任1. 如甲方未按照本协议约定支付工资，乙方有权要求甲方立即支付欠薪，并有权要求甲方支付相应的违约金（违约金金额为欠薪金额的（具体比例））。

2. 若乙方未按照本协议约定履行劳动职责，甲方有权根据相关法律法规依法解除劳动合同，并有权追究乙方的违约责任。

六、其他约定1. 本协议自甲、乙双方签字盖章之日起生效，有效期为乙方参加该建设工程的整个劳动期限。

2. 本协议未尽事项，由甲乙双方另行协商解决。

3. 本协议一式（具体份数），甲、乙双方各执（具体份数），具有同等法律效力。

建设工程农民工工资支付协议书

建设工程农民工工资支付协议书发包人（全称）：承包人（全称）：劳务分包人（全称）：项目工程农民工工资。

根据《中华人民共和国劳动合同法》之规定，经三方协议，现就农民工工资支付事宜协议如下：一、发包人承诺按合同约定向承包人支付工程款。

二、承包人承诺按劳务分包合同按时付清全部农民工工资。

三、劳务分包人承诺在每月30号按出勤工日和工资标准如数发到农民工本人。

四、农民工工资发放和考勤办法：1、劳务工人进入施工现场，劳务公司要把进驻人员档案上报项目部（包括劳务公司与工人签订的劳务合同、工人身份证复印件），没有上报工人档案的视为没有工人进入施工现场。

2、项目部要对进入施工现场的工人档案进行登记造册，注明工资标准、工种并进行安全教育。

3、项目部要有专人每天进行劳务人员出勤统计，并会同劳务负责人签字认可，本项目确定、为劳务施工现场负责人代表劳务公司签字。

如劳务公司施工现场负责人不能和项目部共同会签出勤统计单即视为当日没有劳务人员出勤。

五、违约责任：施工期间如发生拖欠农民工工资现象，按以下方式处理：1、发包人按合同约定支付工程款的：（1）、当承包人拖欠农民工工资时，由发包人垫付农民工工资，垫付费用由发包人按垫付总额乘以系数3向承包人收回，从剩余工程款中直接扣除；2、发包人未按合同约定支付工程款的，由发包人无条件支付农民工工资。

3、承包人所支付的农民工工资必须直接发到农民工本人和劳务分包人，并由其签收。

每月要上报农民工工资发放清单到发包人。

如承包人按合同约定支付劳务分包工资，劳务公司不能如数发到农民工本人而拖欠，承包人要垫付农民工工资，垫付费用由承包人按垫付总额乘以系数3向劳务分包人收回，从剩余劳务款中直接扣除；4、承包人未按合同约定支付劳务款的，由承包人无条件支付农民工工资。

六、任何一方未履行承诺，其他两方有权按每月对其进行一万元的罚款。

本合同自各方签字后生效发包人（公章）：承包人（公章）：劳务分包人（公章）：法人代表（签字）：法人代表（签字）：法人代表（签字）：年月日年月日年月日。

建筑工程项目农民工工资代发委托协议书

项目名称：_______________
甲方（施工总承包企业）：
乙方（分包单位）：
经双方友好协商，现就本项目农民工工资委托支付事宜协议如下：
一、甲方承诺按合同约定，按月足额发放农民工工资，不得以建设单位工程款未到位为由拒付农民工工资。

二、乙方委托甲方代发农民工工资，承诺每月按时将农民工本人和施工班组长签字确认的农民工工资支付表报送甲方，并对其真实性负责。

三、甲方负责审核确认乙方报送的农民工工资支付表，按月足额将工资通过其设立的专用账户直接划入农民工个人工资银行卡。

四、每月支付的工资是甲方拨付的工程进度款的组成部分。

五、乙方对招用的农民工进出施工现场进行登记，甲方应为其提供便利，实施信息化考勤管理，并进行有效监督。

六、甲方委派为劳资管理员，乙方委派为劳资管理员，负
责农民工现场考勤、工作计量、工资表编制等工作。

七、违约责任
施工期间，若发生农民工工资拖欠问题，按下列方式处理：1甲方落实对农民工工资支付负总责的相关规定，无条件支付和解决拖欠的农民工工资，并承担相应的违约责任。

2 .乙方伪造农民工考勤信息、提供虚假农民工身份信息套取工资等高估冒算超出的费用，甲方向乙方追偿，并从剩余工资性工程款中直接扣除。

3 .任何一方未履行协议，对方有权追究其法律责任。

本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。

甲方（盖章）：
法定代表（签字）：年月日乙方（盖章）：
法定代表（签字）：年月日。

农民工资承诺协议书6篇

农民工资承诺协议书6篇篇1甲方（用人单位）：[公司名称]乙方（农民工）：[农民工姓名]根据《中华人民共和国劳动法》和相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，签订本农民工资承诺协议书，以明确双方的权利和义务，保障乙方的合法权益。

一、协议期限本协议自[协议起始日期]起至[协议结束日期]止。

二、工作内容和地点1. 乙方同意在甲方指定的地点从事[工作内容]工作。

2. 甲方保证乙方的工作地点符合国家的安全生产和劳动保护要求。

三、工作时间和休息休假1. 甲方实行每周工作[工作时间]小时的工作制度。

2. 甲方保证乙方享有法定节假日、带薪年休假等休息休假的权利。

四、劳动报酬1. 甲方每月向乙方支付工资，工资标准为[工资标准]元/月。

2. 甲方承诺在协议期限内，按照国家的最低工资标准调整乙方的工资。

3. 甲方应在每月的[支付日期]前将工资存入乙方的银行账户。

五、社会保险和福利1. 甲方应按照国家的规定为乙方缴纳社会保险费。

2. 甲方应提供必要的劳动保护和福利待遇。

六、劳动纪律和规章制度1. 乙方应遵守甲方的劳动纪律和规章制度，服从甲方的管理。

2. 甲方有权对乙方进行管理和教育，但不得对乙方实施体罚、搜身、扣押财物等侵犯乙方合法权益的行为。

七、协议解除和终止1. 甲乙双方经协商一致，可以解除本协议。

2. 甲方有下列情形之一的，乙方可以解除本协议：（1）未按照协议约定支付劳动报酬的；（2）未按照协议约定提供劳动保护和福利待遇的；（3）以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的。

3. 乙方有下列情形之一的，甲方可以解除本协议：（1）在试用期间被证明不符合录用条件的；（2）严重违反劳动纪律或者规章制度的；（3）严重失职、营私舞弊，对甲方造成重大损害的。

4. 协议解除后，双方应办理相关手续，甲方应支付乙方的工资报酬和其他福利待遇。

八、违约责任1. 甲乙双方违反本协议约定的，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

委托总包代发协议和不欠薪承诺书

建设工程农民工工资委托支付协议甲方：（总包单位）乙方：（分包单位）工程名称：根据《中华人民共和国劳动合同法》之规定和《企业工资支付管理办法》的相关要求，专业分包企业农民工工资由总包方代为支付，经双方友好协商，现就农民工工资委托支付事宜协议如下：一、甲方承诺按分包合同约定按时支付分包工程农民工工资。

二、乙方委托甲方代发农民工工资同时开具相应金额发票，乙方承诺每月按时将施工班组签字确认的农民工工资清单审核表上报甲方，由甲方报监理单位审核并经建设单位确认，农民工实名登记、工资金额、农民工个人银行卡申请资料等信息真实性由乙方负责。

三、农民工工资应按月支付，按月支付的农民工工资作为甲方每月分包工程进度款的依据,并从中扣除。

农民工工资甲方只负责代发，工资产生的个人所得税由乙方负责申报并缴纳，产生的税务和法律风险由乙方承担。

工人出勤日统计原则上以甲方设置的实名制考勤系统为依据。

四、农民工工资发放及考勤1、农民工进入施工现场，乙方应将进驻人员信息（包括分包企业与工人签订的劳动合同、工人身份证复印件等）上报甲方，甲方应及时核对并留存备查，没有上报的视为未进入施工现场。

2、乙方要对进入工程施工现场的农民工进行登记造册，注明工种、所在班组、工资标准等，并及时报甲方审核，甲方应留行备查。

乙方劳务责人签字认可，乙方授权为施工现场负责人代表其签字。

出勤统计单未经甲、乙双方会签的，视为当日无农民工出勤。

五、乙方伪造出勤信息、提供虚假身份信息套取、高估冒算农民工资的，经核实，高估冒算超出费用，甲方按 2倍向乙方收回，从剩余分包工程款中直接扣除。

六、任何一方未履行承诺，对方有权追究其法律责任。

本协议一式四份，双方签字盖章后生效。

甲方：（总包单位）乙方：（分包单位）单位名称（盖章）：单位名称（盖章）：法人代表（委托代理人)签字: 法人代表（委托代理人)签字:签约日期：年月日附：身份证正反面不欠薪承诺书本单位向政府和有关部门郑重作如下不欠薪承诺：一、本单位承诺严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《浙江省企业工资支付管理办法》等相关法律法规规定。

农民工工资委托支付协议7篇

农民工工资委托支付协议7篇篇1甲方（委托方）：XXXXXX公司乙方（受托方）：XXXXXX银行鉴于甲方因业务发展需要，委托乙方代为支付农民工工资，以保障农民工合法权益，甲乙双方根据相关法律法规，本着诚信、互利、互信的原则，经友好协商，达成如下协议：一、委托支付事项甲方委托乙方代为支付其聘用的农民工工资，具体支付事项包括：1. 支付对象：甲方的农民工员工；2. 支付金额：根据甲方与农民工签订的劳动合同约定，按月支付工资；3. 支付方式：通过乙方代为发放至农民工指定的银行账户。

二、委托支付时间甲方应于每月的XX日前，将当月农民工工资足额存入乙方指定的账户，乙方收到款项后应于当日代为发放至农民工指定的银行账户。

三、双方权利义务（一）甲方权利义务1. 甲方应确保其聘用的农民工员工信息真实、准确、完整，包括但不限于员工姓名、身份证号码、银行账户信息等；2. 甲方应按时、足额将农民工工资存入乙方指定账户，并确保款项来源合法、合规；3. 甲方应监督农民工工资的使用情况，确保工资用于发放农民工工资，不得挪作他用。

（二）乙方权利义务1. 乙方应确保其代为支付农民工工资的账户信息真实、准确、完整，并保证账户安全；2. 乙方应及时、足额将甲方存入的农民工工资发放至农民工指定的银行账户，不得挪作他用；3. 乙方应监督农民工工资的发放情况，确保工资发放到位，并及时向甲方反馈发放情况。

四、违约责任1. 若甲方未按时、足额将农民工工资存入乙方指定账户，乙方有权暂停代为支付，并要求甲方补足款项后再继续代为支付；2. 若乙方未按时、足额将甲方存入的农民工工资发放至农民工指定的银行账户，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿由此给甲方造成的损失；3. 若甲乙双方在履行本协议过程中存在其他违约行为，应根据相关法律法规承担相应的违约责任。

五、协议生效与终止1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为一年；2. 在协议有效期内，若甲乙双方任何一方需终止本协议，应提前一个月书面通知对方，并说明终止原因；3. 协议终止后，甲乙双方应对已发生的业务进行结算，并确保双方权益得到保障。

建筑农民工工资支付委托保证合同6篇

建筑农民工工资支付委托保证合同6篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（委托方）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（保证人）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲方委托乙方对农民工工资支付提供保证服务，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就建筑农民工工资支付委托保证事宜达成如下协议：第一条保证事项乙方接受甲方委托，对甲方所欠建筑农民工工资支付事宜提供保证服务。

保证范围为甲方所欠农民工工资总额，具体金额根据甲方提供的农民工工资清单确定。

第二条保证责任1. 乙方承诺，当甲方未按时足额支付农民工工资时，乙方将先行代为支付所欠农民工工资。

2. 乙方在代为支付农民工工资后，有权向甲方追索相关款项，并要求甲方支付相应的利息损失。

3. 乙方承担保证责任的期限为本合同生效之日起至甲方全部履行支付农民工工资义务之日止。

第三条委托事项甲方应向乙方提供真实的农民工工资清单，包括但不限于工资数额、发放时间等信息。

甲方委托乙方对农民工工资支付情况进行监督，确保农民工工资按时足额发放。

第四条权利义务1. 甲方应按时足额支付农民工工资，确保农民工的合法权益。

2. 乙方应履行保证义务，确保农民工工资的支付。

3. 甲方应向乙方提供必要的文件和资料，以便乙方对农民工工资支付情况进行监督。

4. 乙方有权对甲方的农民工工资支付情况进行监督和检查。

5. 甲方应按照本合同约定支付乙方的服务费用。

第五条违约责任1. 若甲方未按时足额支付农民工工资，导致乙方承担保证责任的，甲方应向乙方支付违约金，并承担乙方的全部损失。

2. 若乙方未履行保证义务，导致农民工工资未能按时足额支付的，乙方应承担相应的法律责任。

第六条法律适用和争议解决本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

如双方在执行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

工程款优先支付农民工工资的合同3篇

工程款优先支付农民工工资的合同3篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方名称]乙方（承包方）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公正的原则下，经友好协商，就甲方支付给乙方工程款，确保农民工工资支付问题，达成以下合同条款：一、合同背景及目的鉴于乙方作为施工总承包单位，在施工过程中涉及农民工工资的支付问题，甲方充分认识到保障农民工合法权益的重要性。

为确保农民工工资及时足额支付，甲方同意在工程款支付上给予特别安排，确保工程款优先用于支付农民工工资。

二、工程款支付原则1. 甲方应按照合同约定及时支付工程进度款。

2. 工程款支付时，乙方应提供真实的农民工工资支付清单。

3. 甲方将优先核实农民工工资支付情况，确保农民工工资足额支付后，再支付其他款项。

三、工程款支付安排1. 每月XX日，乙方应向甲方提交包含农民工工资在内的工程进度款申请报告。

2. 甲方收到申请报告后XX个工作日内进行核实。

核实过程中，乙方需提供农民工工资支付凭证等相关证明材料。

3. 经甲方核实确认后，乙方提交收款账户信息。

甲方在XX个工作日内将工程进度款支付至乙方指定账户。

4. 甲方有权直接对农民工进行工资支付监督，确保农民工工资及时足额支付。

四、违约责任1. 若乙方未按时提交工程进度款申请报告或提交虚假证明材料，甲方有权暂缓支付工程款。

2. 若乙方未足额支付农民工工资，甲方有权暂停支付未结清的工程款，并要求乙方立即整改。

整改完成后，甲方视情况决定是否恢复工程款支付。

3. 若因甲方原因导致未按约定时间支付工程款，甲方应按照未支付金额的XX%向乙方支付违约金。

五、其他约定事项1. 双方应严格遵守本合同条款，履行各自义务。

2. 合同执行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。

3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

本合同自双方签字（盖章）之日起生效。

总包农民工工资代付协议书

总包农民工工资代付协议书甲方（代付方）：_____________________乙方（总包方）：_____________________丙方（农民工代表）：________________鉴于乙方作为工程项目的总承包商，负责该工程的施工与管理，而丙方为该工程提供劳务，甲方愿意代为支付丙方的工资，为明确各方的权利和义务，经协商一致，特订立本协议。

第一条工资支付1.1 甲方同意代为支付丙方在乙方承包的工程项目中提供劳务的工资。

1.2 工资支付的金额、时间及方式由甲乙双方协商确定，并应书面通知丙方。

1.3 甲方支付工资后，有权向乙方追偿。

第二条工资确认2.1 乙方应确保丙方的工资金额准确无误，并提供相应的工资明细。

2.2 丙方应确认收到的工资金额与乙方提供的工资明细相符。

第三条责任与义务3.1 甲方应按约定及时足额支付工资，不得无故拖延或拒付。

3.2 乙方应确保丙方的劳务合法合规，不得有欺诈、拖欠工资等行为。

3.3 丙方应按照约定提供劳务，并确保其工作质量符合工程要求。

第四条违约责任4.1 如甲方未按约定支付工资，应承担违约责任，并赔偿因此给乙方或丙方造成的损失。

4.2 如乙方提供的工资明细不准确或有欺诈行为，应承担相应的法律责任。

4.3 如丙方未按约定提供劳务或工作质量不符合要求，应承担相应的违约责任。

第五条争议解决5.1 本协议在执行过程中，如发生争议，各方应友好协商解决。

5.2 若协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第六条协议的变更与解除6.1 本协议的任何变更或补充，应经甲乙丙三方协商一致，并以书面形式确认。

6.2 本协议在履行过程中，如遇不可抗力或其他不可预见因素，致使协议无法继续履行，经三方协商一致，可解除本协议。

第七条其他7.1 本协议未尽事宜，按照国家有关法律法规执行。

7.2 本协议一式三份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（签字）：_________________ 日期：____年__月__日乙方（签字）：_________________ 日期：____年__月__日丙方（签字）：_________________ 日期：____年__月__日（本协议书模板仅供参考，具体内容应根据实际情况制定。

施工单位农民工工资支付承诺书

施工单位农民工工资支付承诺书第一篇范文：合同编号：_______甲方（施工单位）：__________乙方（农民工）：__________鉴于甲乙双方在施工过程中，乙方为甲方提供劳动力，为确保乙方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》及相关法律法规的规定，甲乙双方经充分协商，达成如下协议：一、工资支付标准及时间1.乙方提供的劳动力工资标准为____元/工日，按实际出勤天数计算。

2.甲方应在每个支付周期结束后的五个工作日内，将乙方工资支付到乙方指定的银行账户。

3.如乙方工作时间不足一个月，甲方仍按整月工资标准支付乙方工资。

二、工资保障及支付方式1.甲方保证乙方工资不低于当地最低工资标准，并根据政策调整及时调整工资水平。

2.甲方不得拖欠、克扣乙方工资，如因特殊情况需延迟支付，需征得乙方同意，并明确支付日期。

3.甲方应按约定时间、金额支付乙方工资，否则应支付乙方迟延支付违约金，违约金标准为应付工资的____%。

三、其他约定1.乙方有权依法享受国家规定的休息日、节假日待遇，甲方不得降低乙方工资。

2.乙方在施工过程中，应遵守国家法律法规及甲方制定的安全生产规章制度。

3.如乙方发生工伤，甲方应按照相关法律法规承担相应责任。

四、争议解决1.双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向当地劳动仲裁机构申请仲裁。

2.如甲方违反本协议，乙方有权向当地劳动监察部门投诉。

3.乙方提供的身份证复印件4.乙方银行卡账户信息5.相关政策文件本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至施工项目完毕。

甲方（施工单位）：__________乙方（农民工）：__________签订日期：____年____月____日请注意，以上范本仅供参考，具体条款请根据实际情况调整，并在签订合同时，请务必咨询专业律师意见。

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导甲方（施工单位）：__________乙方（农民工）：__________丙方（第三方支付平台）：__________鉴于甲乙双方在施工过程中，乙方为甲方提供劳动力，为确保乙方的合法权益，同时引入丙方作为第三方支付平台，以提高工资支付的透明度和安全性，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》及相关法律法规的规定，甲乙双方经充分协商，达成如下协议：一、第三方支付平台的责任与义务1.丙方作为第三方支付平台，负责监管甲方支付给乙方工资的流程，确保工资的按时、足额支付。

农民工工资的合同5篇

农民工工资的合同5篇篇1甲方（用工单位）：_________________________地址：_____________________________________法定代表人：_____________________________联系电话：_______________________________乙方（农民工）：___________________________地址：___________________________________身份证号码：_____________________________联系电话：_______________________________鉴于甲方聘用乙方从事工程建设相关工作，为明确双方权益，保障乙方的合法权益，依据《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿的基础上，经友好协商，就甲方支付乙方工资事宜达成如下协议：一、工作内容及地点乙方在甲方所承接的工程项目中担任________________岗位，工作地点为______________________。

二、工作时间和报酬支付方式乙方的工作时间为标准的日工作时间制度，总工作日根据工程实际需要而定。

薪酬结构为月薪制，每月基本工资为________元人民币，具体金额按照岗位及工作表现调整。

甲方将通过银行转账方式支付工资，每月支付一次。

三、工资支付保障措施1. 甲方必须按照合同约定时间及时足额支付乙方工资，不得拖欠。

2. 甲方设立专门的农民工工资账户，确保工程款项专款专用，不得挪作他用。

3. 甲方在工程款项到账后，优先支付农民工工资，确保乙方工资的及时发放。

4. 若因甲方原因导致工程款项未能及时到账，甲方需自行解决资金问题，确保乙方工资的按时支付。

四、工资标准及调整机制1. 乙方工资按照甲方规定的薪酬标准执行，具体金额根据岗位和工作表现确定。

2. 若遇工程特殊情况或市场薪酬标准变化，经双方协商一致，可对薪酬标准进行调整。

工程建设领域农民工工资委托发放三方协议书

工程建设领域农民工工资委托发放三方协议书工程建设领域农民工工资委托发放三方协议书甲方（项目建设单位全称）：乙方（施工单位全称）：丙方（银行机构全称）：为了全面治理拖欠农民工工资问题，满足甲乙方多层次的银行服务需求，充分发挥丙方在个人金融领域全方位服务的优势，根据相关文件要求，紧紧围绕保护农民工劳动所得，规范农民工工资支付行为、优化市场环境、强化监管责任，健全预防和解决拖欠农民工工资问题的长效机制，切实保障农民工劳动报酬权益，维护社会公平正义，促进社会和谐稳定。

甲乙丙三方本着平等自愿的原则，签订本协议，并严格遵照执行。

第一章委托事项第一条乙方选择丙方作为农民工资专用账户开户行，并委托丙方代发项目农民工工资，甲方作为项目的建设单位按本协议约定配合做好该项目农民工工资的发放工作。

第二条乙方委托丙方承办项目农民工工资的以下款项的代发业务（以划“√”的为准）：工资□奖金□津贴□拆迁款□失地补偿款企业改制安置款□信托资金到期款赔偿或给付保险金□其他。

第三条乙方在征得该项目农民工同意的情况下为该项目农民工办理或个人结算账户用于以上代发业务，并委托丙方将代发款项转入该项目农民工个人代发账户。

第四条丙方按以下渠道为乙方提供代发服务（以划“√”的为准）：柜面代发□XXX代发。

第二章甲方权利义务第五条甲方应按照相关规定，会同乙方在丙方开设农民工工资专用账户，实行人工费用与其他工程款分账管理，将工程款中的人工费用单独拔付到乙方开设的农民工工资专用账户，账户资金专项用于支付人工费用。

第六条甲方在工程建设项目开工前，应根据相关规定的标准，每次划拔工程款时按照30%的比例，将资金划拔至该工程项目的农民工工资专用账户，也可采取在农民工工资专用账户储存保持有200万元用于每月发放农民工工资（每月发放后要及时补足）方式予以保障。

第七条规定，甲方在工资发放日前7天核定农民工工资专用账户余额，确保能足额支付工资。

如果余额低于应发工资金额，甲方会按照不低于应发工资金额的标准补足资金。

山东省工程建设领域农民工管理协议书(2篇)

山东省工程建设领域农民工管理协议书甲方（建设单位）：____________________乙方（施工企业）：____________________根据《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《山东省工程建设领域农民工工资支付管理办法》等相关法律法规，甲乙双方为规范工程建设领域农民工的管理，确保农民工合法权益，经双方友好协商，特订立本协议书。

一、协议主体1.1 甲方为该工程建设项目的建设单位，负责该项目的投资、建设和管理。

1.2 乙方为该工程项目的施工企业，负责该项目的施工及农民工管理。

二、协议内容2.1 甲方责任（1）甲方应按照国家及地方有关法律法规，及时足额支付农民工工资，确保农民工合法权益。

（2）甲方应加强对农民工的劳动保护，确保农民工的人身安全和健康。

（3）甲方应协助乙方做好农民工的培训、教育和管理，提高农民工的职业技能和综合素质。

（4）甲方应按照规定为农民工办理工伤保险等相关手续。

2.2 乙方责任（1）乙方应严格按照国家及地方有关法律法规，及时足额支付农民工工资，不得拖欠、克扣农民工工资。

（2）乙方应加强对农民工的劳动保护，确保农民工的人身安全和健康。

（3）乙方应加强对农民工的管理，建立完善的农民工档案，及时掌握农民工的动态信息。

（4）乙方应定期对农民工进行职业技能培训，提高农民工的职业技能和综合素质。

（5）乙方应按照规定为农民工办理工伤保险等相关手续。

三、农民工工资支付3.1甲方应按照工程进度和农民工劳动量，及时足额支付农民工工资。

支付方式为现金或银行转账，不得以实物或其他形式替代货币支付。

3.2乙方应在每月底前将农民工工资支付情况报告甲方，甲方应及时对农民工工资支付情况进行核实。

3.3 甲方应设立农民工工资专用账户，确保农民工工资的专款专用。

四、农民工管理4.1乙方应建立健全农民工管理制度，加强对农民工的管理，确保农民工的合法权益。

4.2 乙方应定期对农民工进行职业技能培训，提高农民工的职业技能和综合素质。

工程农民工工资协议书范本

工程农民工工资协议书范本甲方（用人单位）：____________________乙方（劳动者）：____________________鉴于甲方因工程需要，拟聘请乙方为工程农民工，乙方愿意接受甲方的聘请，为甲方提供劳动服务。

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等自愿、协商一致的原则，就乙方在甲方处工作期间的工资及相关事宜达成如下协议：第一条工作内容1.1 乙方同意根据甲方的安排，在甲方指定的工程地点从事_________工作。

1.2 乙方应按照甲方的要求，保质保量完成工作任务。

第二条工作时间2.1 乙方的工作时间按照国家规定的标准工时制度执行，即每周工作不超过四十小时。

2.2 甲方因工作需要安排乙方加班的，应按照国家规定支付加班工资。

第三条工资支付3.1 甲方应按照本协议约定的工资标准，以货币形式按月支付乙方工资。

3.2 乙方的工资标准为：基本工资___________元/月，绩效工资根据实际工作表现确定。

3.3 甲方应在每月的___________日前支付乙方上月工资，不得无故拖欠。

第四条社会保险4.1 甲方应依法为乙方缴纳社会保险费，包括但不限于养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险和生育保险。

4.2 乙方应配合甲方完成社会保险的登记和缴费手续。

第五条劳动保护5.1 甲方应为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动保护用品。

5.2 甲方应定期对乙方进行劳动安全卫生教育和培训。

第六条合同变更、解除和终止6.1 甲乙双方经协商一致，可以变更本协议的内容。

6.2 甲方或乙方提前三十日以书面形式通知对方，可以解除本协议。

6.3 乙方在合同期内因工作表现不佳或违反甲方规章制度，甲方有权解除本协议。

6.4 乙方在合同期内因个人原因需要解除本协议，应提前三十日书面通知甲方。

第七条违约责任7.1 甲方未按时支付工资的，应按未支付工资的___________%向乙方支付违约金。