配合费协议书
配合费协议书
配合费协议书配合费协议书1. 协议的目的与背景本协议（以下简称“协议”）由甲方（以下简称“供应商”）和乙方（以下简称“合作方”）共同签订，双方根据合作需要，就配合费问题达成如下协议：2. 协议内容2.1 配合费支付方式供应商应按照合作方要求，通过银行转账的方式支付配合费。
配合费应在每月的月初前支付至合作方指定的账户。
2.2 配合费支付周期配合费的支付周期为一个月，即每月一次。
2.3 配合费计算方式配合费的计算方式应在双方协商后确定，并在本协议中确认。
3. 配合费的权益3.1 供应商的权益供应商应根据合作方的需求，提供相关的配合工作，并按照双方协商确定的配合费标准，获得相应的配合费。
3.2 合作方的权益合作方应按照协议约定接受供应商提供的配合工作，并按时收取相应的配合费。
4. 协议变更与解除4.1 协议变更对于协议的任何变更或修订，应由双方共同协商，并以书面形式确认后生效。
4.2 协议解除双方一致同意解除协议的，应在解除协议前提前30天书面通知对方。
5. 争议解决5.1 合作方与供应商之间因履行本协议发生的争议，双方应友好协商解决。
如协商不成，应提交所在地法院解决。
6. 生效与终止6.1 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为自签订之日起的一年。
6.2 协议期满前，若没有书面通知解除协议，本协议将自动续期一年。
6.3 协议终止后，双方仍应善意履行协议解除前的义务。
7. 其他约定7.1 本协议的补充、修改或解释事项，由双方共同签署的补充协议或书面文件进行。
7.2 本协议正本一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
7.3 本协议未尽事宜，双方可通过协商后签订的补充协议约定。
此为格式的配合费协议书的草稿，供参考使用。
具体协议内容和条款应根据双方实际情况进行具体调整和协商，最终仍以正式协议文本为准。
2024版精选配合费协议书
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024版精选配合费协议书本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 合同双方1.2 合同标的1.3 合同签订日期第二条配合费支付标准2.1 配合费计算基数2.2 配合费计算比例2.3 配合费支付方式第三条配合费支付时间3.1 支付起始时间3.2 支付截止时间3.3 支付周期第四条配合费支付条件4.1 满足支付条件4.2 不满足支付条件的情况第五条合同的有效期5.1 合同开始日期5.2 合同结束日期第六条合同的变更6.1 合同变更条件6.2 合同变更程序第七条合同的解除7.1 合同解除条件7.2 合同解除程序第八条违约责任8.1 违约行为8.2 违约责任承担第九条争议解决9.1 争议解决方式9.2 争议解决地点9.3 争议解决机构第十条保密条款10.1 保密内容10.2 保密期限10.3 保密义务第十一条法律适用及争议解决11.1 法律适用11.2 争议解决第十二条其他条款12.1 合同的转让12.2 合同的附件12.3 合同的生效第十三条双方签字盖章13.1 甲方签字盖章13.2 乙方签字盖章第十四条合同附件14.1 附件一：配合费计算公式14.2 附件二：支付凭证模板14.3 附件三：合同变更申请表14.4 附件四：合同解除申请表第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 合同双方1.2 合同标的本合同标的为甲方根据乙方要求，提供相应的配合服务，并按照本合同约定的标准和条件向乙方支付配合费。
1.3 合同签订日期本合同签订日期为2024年某月某日。
第二条配合费支付标准2.1 配合费计算基数甲方应按照实际完成的配合服务项目数量和质量，作为配合费的计算基数。
2.2 配合费计算比例甲方应按照本合同约定的配合费率计算配合费。
具体配合费率如下：（1）项目A的配合费率为3%；（2）项目B的配合费率为5%；（3）项目C的配合费率为7%。
配合费协议书
配合费协议书甲方（需方）：________________乙方（供方）：________________鉴于甲方需要乙方提供特定的服务或产品，双方本着平等互利的原则，就配合费用的支付及相关事宜达成以下协议：1. 服务或产品描述乙方同意根据甲方的要求，提供以下服务或产品（详细描述应包括服务或产品的规格、数量、质量标准等）。
2. 配合费用甲方同意支付乙方的配合费用，总金额为________元。
该费用包括但不限于人工成本、材料费、运输费等与提供服务或产品相关的所有费用。
3. 支付方式甲方将在合同签订后的____天内支付____%的预付款，剩余款项将在服务或产品交付并通过甲方验收后的____天内支付完毕。
4. 服务或产品交付乙方应在合同签订后的____天内完成服务或产品的提供，并确保其符合甲方的要求。
交付的具体时间、地点及其他相关事宜由双方另行协商确定。
5. 质量保证乙方保证所提供的服务或产品符合约定的标准。
若存在质量问题，甲方有权要求乙方在规定时间内无偿修复或更换。
6. 违约责任如任何一方未能履行本协议书中的条款，违约方应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
7. 争议解决双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决。
协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
8. 其他条款本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期至____年____月____日。
9. 附加条款（如有其他特别约定或附加条款，应在此列明）甲方代表（签字）：________________乙方代表（签字）：________________签订日期：________________（注：以上内容仅为模板示例，具体条款应根据实际情况调整。
）。
配合费的协议书-(含多款)
配合费的协议书目录一、协议书首部二、合同主体三、合同正文四、合同条款五、合同附件六、合同签署七、合同生效与终止八、合同解除九、争议解决十、其他约定十一、附件一、协议书首部协议编号：_______协议日期：_______甲方（支付配合费方）：_______乙方（收取配合费方）：_______鉴于甲方需要乙方提供相关服务，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方支付配合费给乙方一事，达成如下协议：二、合同主体1.1 甲方：指本协议中支付配合费的一方，即：_______。
1.2 乙方：指本协议中收取配合费的一方，即：_______。
三、合同正文2.1 甲方同意按照本协议的约定向乙方支付配合费，金额为人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。
2.2 乙方同意按照本协议的约定收取甲方支付的配合费，并按照甲方的要求提供相关服务。
四、合同条款3.1 配合费支付时间：甲方应在本协议签订之日起_______个工作日内，将配合费支付给乙方。
3.2 配合费支付方式：甲方应以转账方式将配合费支付至乙方指定的银行账户，账户信息如下：账户名称：_______账号：_______开户行：_______3.3 配合费用途：乙方收取的配合费将用于为甲方提供相关服务，具体服务内容见附件一。
3.4 配合费发票：乙方应在收到甲方支付的配合费后_______个工作日内，向甲方开具等额的增值税普通发票。
五、合同附件本协议附件包括：附件一：服务内容详细说明附件二：其他相关文件六、合同签署本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：_______乙方（盖章）：_______甲方代表（签名）：_______乙方代表（签名）：_______签署日期：_______七、合同生效与终止7.1 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。
7.2 本协议在以下情况下终止：（1）本协议约定的服务期限届满；（2）甲乙双方协商一致解除本协议；（3）本协议约定的其他终止条件成就。
配合费的协议书
配合费的协议书配合费协议书篇一：配合费协议书甲方（即总包单位）：乙方（即分包单位）：经甲乙双方协商一致，建设单位及监理单位审核同意，达成以下协议：第一条配合费标准：1、经甲乙双方协商一致，建设单位及监理单位审核同意，由分包单位即乙方一次性支付甲方施工配合费元（大写：），在乙方施工的全过程中，除该项配合费外，乙方无须再给甲方支付其他任何形式的费用，否则，本协议自动失效。
第二条总包单位义务：一、提供正规财务收据。
二、总包单位在各分项工程施工前须与分包单位联系,与分包单位核对清楚各分包工程图纸与总包图纸间相关联的尺寸、标高等数据，否则由此造成的损失由总包单位负责；三、总包单位负责向分包单位提供以下所有必要的施工条件和设施：1、生活、施工用水用电供应，水电费用由甲方即总包单位负责。
甲方需提供给乙方符合施工安全要求的施工用电一级箱或二级箱内单独的380V接线端子一组。
2、提供工地的塔吊、垂直运输电梯、脚手架供分包单位无偿使用；3、总包单位应对本工程（包括指定分包工程）的安全及文明施工、成品保护、现场安全保卫负责。
4、在交叉施工过程中，采取措施保护分包工程成品，分包工程的成品遭到破坏（除当场抓住破坏者外），由分包单位与总包单位对所造成的损失承担连带责任；5、总包单位负责与分包单位施工的弱电工程有关的堵补、配合工作。
如：A、墙面二次管路预埋后留下的槽缝、孔洞。
B、为相关设备利于日后检修在周围预留必要的检查口。
C、相关设备安装需要在特殊装修材料上开孔、洞的工作。
6、提供通道与场地（如现场已铺设的脚手架等），负责安排作业面。
及作业时间；负责分配分包单位的施工、办公、仓储等用途的场地。
7、分包单位负责将自己施工范围内的垃圾运到总包单位在现场指定的垃圾堆放点，总包单位负责清运工作及相关费用。
第三条分包单位义务：1、及时缴纳配合费，服从总包单位关于安全文明施工的统一安排；2、遵守总包单位规章制度；3、配合总包单位做好工地防火、防盗等工作。
总包配合费 合同6篇
总包配合费合同6篇篇1甲方（发包方）：______________________乙方（承包方）：______________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的基础上，就甲方委托乙方提供总包配合服务事宜，达成如下协议：一、合同背景及目的鉴于甲方需要进行工程建设，并希望乙方提供总包配合服务，以协调工程建设过程中的各项工作，确保工程顺利进行。
乙方同意提供此项服务，并依据本合同约定履行相关义务。
二、服务内容乙方提供的总包配合服务包括但不限于以下内容：1. 协调甲方与各个分包商之间的关系，确保各方工作顺利进行。
2. 提供技术支持，解决工程建设过程中的技术问题。
3. 参与工程建设过程中的进度安排和质量管理。
4. 协助甲方进行工程量确认和材料采购工作。
5. 其他总包配合相关工作。
三、费用及支付方式1. 总包配合费总额为人民币________元整（大写：________元整）。
该费用包括乙方提供总包配合服务所需的所有成本、税费等费用。
2. 支付方式：甲方应按照以下约定支付总包配合费：（1）合同签订后，甲方应在______日内向乙方支付总包配合费总额的______%作为预付款。
（2）工程竣工并经甲方验收合格后，甲方应在______日内支付剩余款项。
（3）如甲方未按照约定支付款项，乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金。
四、合同期限及工程进度安排1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工并完成总包配合工作之日止。
2. 乙方应按照甲方的工程进度安排进行总包配合工作，并确保工作质量和进度符合甲方要求。
3. 如因不可抗力因素导致工程进度延误，双方应及时沟通并协商解决方案。
五、保密条款及知识产权归属1. 双方应在本合同履行过程中保守对方的商业秘密和机密信息。
未经对方书面同意，任何一方不得向第三方泄露相关信息。
篇2合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（配合方）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲方作为工程项目的总承包方，需要与乙方就本次工程项目的配合事宜达成相关协议，以明确双方的权利与义务。
配合费协议书
配合费协议书引言概述：配合费协议书是一种合同文件，用于规定双方在合作中的配合费用以及相关条款。
本文将详细介绍配合费协议书的定义、重要性、主要内容以及签署流程，以匡助读者更好地理解和运用该协议。
一、定义1.1 配合费协议书的概念配合费协议书是指合作双方在合作过程中，为了保证双方合作顺利进行，明确配合费用的支付方式、金额以及支付时间等相关事项的协议文件。
1.2 配合费协议书的重要性配合费协议书的签署对于合作双方都具有重要意义。
它能够明确双方的权益和责任，避免因配合费用问题引起的纠纷。
同时，该协议书也有助于提高合作效率，促进双方的良好合作关系。
1.3 配合费协议书的适合范围配合费协议书适合于各类合作项目，包括但不限于商业合作、科研合作、文化交流等。
不同项目的配合费用可能有所不同，因此协议书需要根据具体情况进行调整。
二、主要内容2.1 配合费用的支付方式在配合费协议书中，应明确配合费用的支付方式，如一次性支付、分期支付或者按工作进度支付等。
双方可以根据实际情况选择合适的支付方式。
2.2 配合费用的金额协议书中应明确配合费用的具体金额，确保双方对费用的预期一致。
金额的确定可能受到多种因素的影响，如项目的复杂程度、合作双方的实力等。
2.3 配合费用的支付时间协议书中应规定配合费用的支付时间，以确保费用按时支付。
支付时间可以根据项目发展情况进行调整，但需要双方商议一致并在协议书中明确规定。
三、签署流程3.1 商议讨论在起草配合费协议书之前，双方应进行充分的商议讨论，明确双方的配合费用要求，并达成一致意见。
3.2 起草协议书根据商议结果，由一方或者双方起草配合费协议书。
协议书应包括前述的主要内容，并确保表达准确、清晰。
3.3 签署和生效双方在协议书上签字并加盖公章，确保协议书的合法性和有效性。
签署后，协议书即生效，双方应按照协议书的约定履行义务。
四、协议履行和变更4.1 协议履行双方应按照协议书的约定履行义务，及时支付配合费用，并确保配合工作的顺利进行。
2024版配合总包配合费的协议书
合同编号：__________甲方（发包方）：地址：联系人：联系电话：乙方（承包方）：地址：联系人：联系电话：一、协议范围1.1 本协议适用于项目施工过程中，甲方对乙方提出的配合需求，乙方应按本协议约定提供相应的配合服务，并收取相应的配合费用。
二、配合服务内容（1）为甲方提供施工图纸、技术说明、施工方案等文件；（2）为甲方提供施工现场、施工设备、施工人员等资源；（3）协助甲方办理相关施工手续；（4）按照甲方的要求，对施工过程进行监督、检查和整改；（5）协助甲方解决施工过程中的问题，确保施工进度和质量；（6）其他双方约定的配合服务内容。
2.2 乙方应在收到甲方配合需求后，根据实际情况制定详细的配合方案，并于____个工作日内报甲方审批。
三、配合费用及支付3.1 乙方向甲方提供的配合服务，甲方应支付乙方配合费用，配合费用包括但不限于人工费、材料费、设备费、管理费等。
3.2 乙方向甲方提供的配合服务，甲方应自收到乙方提供的配合服务之日起____个工作日内支付配合费用。
3.3 甲方支付配合费用时，应向乙方支付税金，税金按照乙方所在地税务部门的规定执行。
四、违约责任4.1 甲乙双方应严格按照本协议约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
4.2 甲方未按约定支付配合费用的，乙方有权拒绝提供配合服务，并有权要求甲方支付逾期付款的违约金。
4.3 乙方未按约定提供配合服务或违反配合方案的，甲方有权要求乙方改正，并有权要求乙方支付违约金。
五、争议解决5.1 甲乙双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
六、其他约定6.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
6.2 本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至项目竣工验收合格之日止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：2024年。
施工配合费完整协议书(2024版)
合同编号：__________施工配合费完整协议书（2024版）甲方：1. 名称：__________2. 地址：__________3. 联系人：__________4. 联系电话：__________乙方：1. 名称：__________2. 地址：__________3. 联系人：__________4. 联系电话：__________鉴于甲方为施工方，乙方为配合方，双方为明确双方在施工过程中的权利和义务，经友好协商，达成如下协议：一、定义1. 施工项目：指甲方根据合同约定进行的建设项目，具体项目内容如下：（1）工程名称：__________（2）工程地点：__________（3）工程规模：__________（4）工程预算：__________2. 施工配合费：指乙方为协助甲方完成施工项目，按照本协议约定向甲方提供的各项配合服务所收取的费用。
二、施工配合费的计算和支付1. 乙方应按照甲方的施工进度和施工要求，提供必要的配合服务。
配合服务的范围和内容如下：（1）施工现场的管理和协调；（2）施工现场的安全保障；（3）施工现场的清洁和卫生；（4）施工现场的设施和设备的维护；（5）其他与施工相关的配合服务。
2. 乙方向甲方提供的配合服务，甲方应按照本协议约定的费率和支付方式向乙方支付施工配合费。
施工配合费的费率如下：（1）配合服务费率：__________%；（2）其他费用：根据实际情况另行协商确定。
3. 甲方应在本协议签订后的______天内，向乙方支付预付款，预付款的比例为施工配合费的______%。
预付款支付后，乙方开始提供配合服务。
4. 甲方应按照乙方提供的配合服务实际情况，按月向乙方支付施工配合费。
支付时间为每月的______日前。
5. 甲方未按约定时间支付施工配合费的，应按照逾期付款金额的______%支付违约金。
三、施工配合费的调整1. 施工过程中，如因甲方原因导致施工进度延误，乙方应根据实际情况合理调整施工配合费。
工程施工配合费协议(3篇)
第1篇协议编号：_______甲方（总包单位）：_________________乙方（分包单位）：_________________鉴于甲方作为施工总包单位，负责整个工程项目的统筹管理和施工组织；乙方作为分包单位，负责部分分项工程的施工，双方本着平等互利、诚实守信的原则，就工程配合费事宜达成如下协议：一、协议内容1. 配合费标准：甲方应向乙方支付配合费，具体金额根据工程规模、施工难度、工期等因素协商确定。
配合费总额为人民币______元。
2. 配合费支付方式：配合费按月支付，乙方在每月末提交配合费结算单，甲方在收到结算单后____个工作日内支付当月配合费。
3. 配合费使用范围：配合费主要用于乙方在施工过程中所需的各项配合工作，包括但不限于：- 日常协调与沟通；- 图纸会审、设计变更的处理；- 预留预埋、土建项目施工；- 施工场地清理；- 施工用水用电供应；- 办公和生活、加工用场地等；- 垂直运输、脚手架使用等。
4. 配合费结算：乙方在工程完成后，向甲方提交配合费结算报告，包括但不限于：- 配合费使用明细；- 配合工作完成情况；- 甲方提供的各项服务明细。
5. 责任与义务：- 甲方负责协调各分包单位的工作，确保施工进度和质量；- 甲方负责提供乙方施工所需的各项设施和条件；- 乙方负责按照甲方要求完成分项工程施工；- 双方应共同遵守国家相关法律法规，确保施工安全。
二、违约责任1. 甲方未按约定支付配合费的，应向乙方支付_____%的违约金；2. 乙方未按约定完成分项工程施工的，应向甲方支付_____%的违约金；3. 因甲方原因导致乙方施工进度延误的，甲方应承担相应的损失。
三、争议解决本协议在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
四、其他1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效；2. 本协议未尽事宜，由双方另行协商解决。
配合费的协议书-协议书
配合费的协议书-协议书第一篇：一、协议双方甲方：（以下简称“公司”）地址：联系人：电话：乙方：（以下简称“供应商”）地址：联系人：电话：二、协议背景为了更好地配合公司的发展需求，甲方与乙方达成协议，就配合费的支付及相应事宜进行明确规定，以确保双方的权益和协调合作。
三、服务内容1. 供应商应根据公司的需求，提供相关服务并配合公司的日常运营。
具体服务内容包括但不限于：（根据实际情况补充描述）2. 供应商应根据安排，按时提供服务，并积极配合公司的工作安排和要求。
3. 供应商在提供服务过程中，需保证服务内容的质量和效果，确保达到既定的目标和要求。
四、协议期限及费用1. 协议期限自双方签署之日起，持续至约定的结束日期。
2. 供应商根据实际服务情况，向公司提供相应的服务费用。
具体费用标准如下：（根据实际情况进行补充）3. 服务费用应于每月固定日期内支付，并在付款后提供相应的费用发票。
五、保密条款1. 供应商在服务期间可能接触到公司的机密信息，包括但不限于商业计划、营销策略、客户资料等。
供应商应对此类信息严格保密，不得泄露或用于其他任何非授权的目的。
2. 供应商需采取合理的安全措施，保护公司提供的数据、文件等信息资源的安全性。
六、违约责任1. 若供应商未按时提供服务或未能达到公司要求的服务质量，甲方有权要求其补救并承担相应的违约责任。
2. 若乙方未按时支付服务费用，甲方有权暂停或终止相应的合作关系，并要求乙方赔偿因此所产生的损失。
七、争议解决双方对于在履行本协议过程中的任何争议应协商解决。
如不能协商解决，则提交所在地法院进行诉讼解决。
八、协议变更与终止1. 本协议任何一方在履行过程中如有需要变更或终止本协议的事项，应提前提出书面通知，经双方协商后达成一致意见。
2. 终止协议后，双方应完成人员或资源的切换，并按照相关约定处理协议终止后的事宜。
九、其他事项1. 本协议一经签署，即具有法律效力。
2. 本协议的附件（如有）与协议正文具有同等法律效力。
总包配合费 合同7篇
总包配合费合同7篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方公司名称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方法人电话]乙方（承包方）：[乙方公司名称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方法人电话]鉴于甲方需要乙方为其提供特定服务，经双方友好协商，达成以下关于总包配合费合同协议，以兹信守。
一、合同背景及目的鉴于甲方作为项目方，需要乙方提供总承包配合服务，包括但不限于项目协调、施工管理、材料采购与配送、劳务分包配合等事项。
乙方同意按照本合同约定，提供相应的服务。
双方经过充分协商，特订立本合同，明确双方的权利和义务。
二、工作内容及要求1. 乙方应按照甲方要求，提供全面的总承包配合服务，包括但不限于以下事项：项目协调管理、施工现场管理、进度款协助申请、资料整理及归档等。
2. 乙方应配合甲方进行项目的竣工验收及后期维护工作。
3. 乙方需确保所派遣人员的专业素质和技能满足项目需求。
4. 其他甲方要求的配合事项，具体事项以甲方书面通知为准。
三、总包配合费及相关费用支付1. 总包配合费金额：人民币[金额]（大写：[金额汉字大写]）。
此费用包含但不限于人工费、管理费、利润及税金等一切费用。
2. 支付方式：合同签订后，甲方按照项目进展分阶段支付总包配合费给乙方。
具体支付节点和金额如下：合同签订后XX日内支付XX%；项目竣工验收合格后XX日内支付XX%；剩余款项在质量保证期结束后XX日内付清。
3. 乙方应在每次收款前提供合法有效的发票。
4. 因乙方原因导致的项目延期等额外工作费用由乙方自行承担。
四、质量要求及验收标准1. 乙方提供的服务必须符合国家相关规范和质量标准。
2. 甲方将根据合同约定和项目实际情况进行验收，验收标准以国家相关规范为准。
3. 如因乙方原因未能达到验收标准，乙方需承担违约责任并承担整改费用。
五、保密条款及知识产权归属1. 双方应对本合同内容及相关信息进行保密，未经对方同意不得泄露给第三方。
配合费的协议书-协议书
配合费的协议书-协议书甲方（支付方）：_____________________乙方（接收方）：_____________________鉴于甲方与乙方就__________________（具体项目或服务）达成合作意向，现就甲方支付乙方配合费事宜，经双方协商一致，签订本协议书。
第一条配合费金额1. 甲方同意向乙方支付配合费，金额为人民币（大写）__________________元整（￥__________________元）。
2. 配合费包含乙方为甲方提供__________________（具体服务或项目内容）所需的人力、物力等成本。
第二条支付方式1. 甲方应在本协议书签订之日起__________________个工作日内，通过银行转账方式一次性支付上述配合费至乙方指定账户。
2. 乙方指定账户信息如下：开户行：__________________；账号：__________________；户名：__________________。
第三条乙方义务1. 乙方应按照甲方的要求，提供相应的配合服务，确保项目或服务的顺利进行。
2. 乙方应保证所提供服务的质量，满足甲方的合理要求。
第四条甲方义务1. 甲方应按时支付配合费。
2. 甲方应提供乙方所需的必要信息和支持，以便乙方履行其义务。
第五条违约责任1. 如甲方未按期支付配合费，每逾期一日，应向乙方支付应付款项千分之五的违约金。
2. 如乙方未能履行本协议书规定的义务，应赔偿甲方因此遭受的损失。
第六条协议的变更和解除1. 本协议一经签订，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除。
2. 如遇不可抗力因素导致本协议无法履行，双方可协商解除本协议。
第七条争议解决本协议在履行过程中如发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
第八条其他1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
总包配合费的协议书(2024版)
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX总包配合费的协议书(2024版)本合同目录一览1. 总则1.1 定义与解释1.2 法律法规1.3 适用范围2. 总包配合费的计算与支付2.1 计算方式2.2 支付条件2.3 支付时间3. 配合费的调整3.1 调整条件3.2 调整方式3.3 调整时间4. 配合费的结算4.1 结算条件4.2 结算方式4.3 结算时间5. 合同的履行5.1 履行期限5.2 履行地点5.3 履行方式6. 合同的变更与解除6.1 变更条件6.2 解除条件6.3 变更与解除的程序7. 违约责任7.1 违约行为7.2 违约责任7.3 违约赔偿8. 争议解决8.1 争议方式8.2 仲裁机构8.3 仲裁地点9. 合同的生效、变更与终止9.1 生效条件9.2 变更条件9.3 终止条件10. 保密条款10.1 保密内容10.2 保密期限10.3 泄露后果11. 合同的转让11.1 转让条件11.2 转让程序11.3 转让后果12. 合同的附则12.1 合同附件12.2 补充协议12.3 生效日期13. 其他约定13.1 双方的其他权利和义务13.2 第三方权利和义务13.3 不可抗力14. 合同的份数14.1 正本份数14.2 副本份数14.3 份数管理第一部分：合同如下：第一条总则1.1 定义与解释1.1.1 本合同是指甲方（总包单位）与乙方（分包单位）就乙方在分包工程中应提供的总包配合服务，以及甲方应支付给乙方的总包配合费用所达成的协议。
1.1.2 本合同中使用的词语，除非上下文明确另有定义，否则其含义如下：（1）“甲方”指合同甲方，即总包单位。
（2）“乙方”指合同乙方，即分包单位。
（3）“分包工程”指甲方委托乙方施工的工程。
（4）“总包配合服务”指乙方为甲方提供的与分包工程相关的必要配合和支持服务。
（5）“总包配合费用”指甲方根据本合同约定应支付给乙方的费用。
配合费支付确认协议书
配合费支付确认协议书甲方：【甲方名称】乙方：【乙方名称】首部：鉴于，甲方与乙方就【具体事项】展开合作，为明确双方对于配合费支付事项的权益和义务，特拟定本配合费支付确认协议书。
一、背景及目的本协议的签署目的在于明确双方就配合费支付事宜达成一致，确保在合作过程中甲方按时支付乙方应得的配合费，并确保乙方提供有效配合服务。
二、定义2.1 配合费：指由甲方向乙方支付的用于对接合作项目所需的费用，具体金额和支付方式双方根据协商确定。
2.2 有效配合服务：指乙方根据合作项目的需求，协助甲方提供各项合作所必需的支持和服务。
三、配合费支付条件3.1 甲方应按照合作协议约定，在乙方提供有效配合服务的前提下，按照约定的时间和方式支付配合费。
3.2 若乙方未能提供有效配合服务，则相应时间段内对应的配合费将不予支付。
3.3 甲方应确保支付的配合费金额准确无误，且在约定时间内完成付款。
四、支付方式4.1 配合费应以现金、电汇、支付宝或微信支付等线上方式支付，并按照相关法律法规的规定完成相应的支付手续。
4.2 甲方支付配合费的账户信息将以书面形式提供给乙方，确保款项准确到账且能明确核算。
五、支付期限5.1 配合费应在乙方提供有效的配合服务后【支付期限】内支付，具体支付期限由双方协商确定。
5.2 若甲方未能在约定支付期限内支付配合费，乙方有权暂停提供配合服务，直至相关配合费全部支付完成。
六、争议解决本协议的履行、解释及争议的解决应依法进行。
双方应本着友好合作的原则，通过平等协商解决任何争议或纠纷。
若协商解决不成，双方均同意将争议或纠纷提交至【仲裁机构或法院名称】进行仲裁或诉讼解决。
七、保密条款甲方和乙方均对因合作事项而了解到的对方机密信息负有保密义务。
未经对方书面同意，不得向第三方披露机密信息。
八、生效与终止本协议经双方签署后生效，并在合作期届满或提前终止时自动终止。
九、其他条款除本协议约定事项外，双方还应遵守相关法律法规、监管机关的规定，履行各自的合法义务。
配合费的协议书协议书
配合费的协议书协议书一：协议书：配合费的协议书一、背景与目的1.1 背景本协议书旨在明确双方关于配合费的相关事宜，确立双方的权利和义务。
1.2 目的通过签订本协议，双方确认并规范配合费的支付条件、方式以及相关约定事项，以保证协议双方的权益。
二、定义与解释2.1 配合费指由甲方支付给乙方的费用，用于乙方提供配合支持和的服务。
2.2 甲方指需支付配合费的一方，以下简称“甲方”。
2.3 乙方指提供配合支持和的一方，以下简称“乙方”。
三、配合费支付条件3.1 配合费金额根据双方商议确定配合费的具体金额，并在本协议签订之日起生效。
3.2 支付方式配合费的支付方式由甲方决定，可以选择一次性支付或分期支付的方式。
3.3 支付期限甲方应在约定的支付期限内，按约定方式及时支付相应的配合费。
四、甲方的义务4.1 准时支付甲方应按照约定的支付期限和方式，准时支付配合费。
4.2 合法合规甲方支付配合费的来源应合法合规，不得涉及任何非法资金操作。
5、乙方的义务5.1 提供配合支持和乙方应按约定提供相应的配合支持和，确保协议的顺利执行。
5.2 保密乙方应严格保守甲方的商业信息和个人信息，不得泄露给任何第三方。
六、争议解决本协议的解释与适用均适用当地的相关法律法规。
若在执行过程中产生任何争议，双方应友好协商解决。
如协商无效，任何一方均有权向当地仲裁机构提起仲裁。
七、协议的终止本协议在下列情况下终止：7.1 双方签订书面协议终止本协议；7.2 乙方提供的配合支持和未达到协议要求而未及时改正；7.3 甲方未按约定支付配合费。
八、其他事项8.1 本协议一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
8.2 本协议附件包括：（此处罗列附件名称和相关说明）附件：1.配合费支付明细2.配合支持和方案9、附义与法律名词注释（此处罗列法律名词及相关注释）---二：协议书：协议书一、背景与目的1.1 背景本协议书旨在明确双方关于某事项的相关事宜，确立双方的权利和义务。
配合费合同8篇
配合费合同8篇篇1甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称]鉴于甲方需要乙方提供配合服务，双方在平等自愿的基础上，经友好协商，达成如下合同条款，以资共同遵守。
一、服务内容乙方同意为甲方提供配合服务，具体内容包括但不限于：1. 提供必要的劳务服务，协助甲方完成相关工作；2. 提供技术支持，解决甲方在技术方面遇到的问题；3. 提供咨询服务，为甲方提供专业的意见和建议。
二、服务期限本合同自签订之日起生效，有效期为[合同期限]年。
合同期满后，如双方协商一致，可以续签合同。
三、服务费用甲方需支付乙方配合服务费用，具体金额为[服务费用]元人民币。
支付方式如下：1. 甲方需在合同签订之日起[支付时间]内向乙方支付合同总金额的[首付比例]作为首付；2. 甲方需在乙方完成合同约定服务内容后的[尾款支付时间]内向乙方支付剩余款项。
四、保密条款1. 乙方应对甲方提供的所有资料和信息保密，不得泄露给任何第三方；2. 乙方不得以任何形式使用甲方提供的资料和信息，除非是为了履行本合同约定的服务内容；3. 甲方对乙方提供的服务内容和过程享有保密权，乙方不得向任何第三方透露。
五、违约责任1. 甲方如未按照合同约定支付服务费用，乙方有权要求甲方支付逾期利息，逾期利息自应付未付之日起计算，按中国人民银行同期贷款利率计算；2. 乙方如未按照合同约定提供服务，甲方有权要求乙方承担违约责任，并赔偿因此造成的损失。
六、争议解决本合同在履行过程中如发生任何争议，双方应首先通过友好协商的方式解决。
协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为[合同期限]年；3. 未尽事宜，可由双方另行协商补充，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）：[甲方公司公章]法定代表人（签字）：[甲方公司法定代表人手写签名]日期：XXXX年XX月XX日乙方（盖章）：[乙方公司公章]法定代表人（签字）：[乙方公司法定代表人手写签名]日期：XXXX年XX月XX日篇2甲方（支付方）：_________乙方（接收方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方支付乙方配合费事宜，达成如下协议：一、合同标的1. 甲方因项目需要，需乙方提供配合服务。
配合费的协议书
配合费的协议书甲方：＿___________________________乙方：＿___________________________鉴于甲乙双方在平等自愿的基础上，经友好协商达成如下合作协议，以兹共同遵守：11 合作内容111 本协议旨在明确甲乙双方在特定项目中的合作方式及相关权益义务112 乙方同意按照约定提供相应的支持与服务113 甲方同意向乙方支付相应的配合费用作为报酬12 配合费用121 甲方应按照约定的时间节点和金额向乙方支付配合费用122 配合费用总额为双方协商确定的具体数额123 支付方式及时间点由双方另行书面确认13 权利与义务131 甲方权利与义务1311 甲方有权要求乙方按照约定提供相应服务1312 甲方需按时支付配合费用不得无故拖延或拒付1313 甲方应当确保所提供信息资料的真实性合法性有效性132 乙方权利与义务1321 乙方有权获得甲方支付的配合费用1322 乙方需按照约定提供相应服务并确保服务质量1323 未经甲方事先书面同意乙方不得将本协议项下权利义务转让给第三方14 协议期限与终止141 本协议自双方签字盖章之日起生效有效期为双方协商一致的具体时间142 如有特殊情况需要提前终止协议须经双方协商一致并签署书面终止协议143 任一方违反本协议约定导致另一方遭受损失违约方应承担赔偿责任15 保密条款151 双方应对本协议内容以及合作过程中所涉及的商业秘密技术信息等严格保密不得泄露给第三方152 本保密条款在本协议终止后仍然有效16 违约责任161 任一方违反本协议约定均应承担违约责任并向守约方赔偿因此造成的所有损失162 双方应积极沟通解决因履行本协议产生的争议若协商不成可提交至有管辖权的人民法院诉讼解决17 其他事项171 本协议未尽事宜由双方另行协商确定并签订补充协议补充协议与本协议具有同等法律效力172 本协议一式两份甲乙双方各执一份具有同等法律效力甲方代表签字：＿____________________日期：＿____________________________乙方代表签字：＿____________________日期：＿____________________________。
配合总包配合费的协议书2024年通用
配合总包配合费的协议书2024年通用甲方(承包商):_________________乙方(业主):__________________________鉴于甲乙双方在工程建设过程中，为保证工程顺利进行，确保工程质量和安全，经友好协商，就甲方配合乙方支付总包配合费达成如下协议：第一条合同目的本合同旨在明确甲乙双方在工程建设过程中，甲方为配合乙方支付总包配合费的权利和义务。
第二条合同内容1. 甲方应按照乙方的要求，在工程建设过程中积极配合乙方完成相关工作。
2. 甲方应按照约定的时间、质量和标准完成配合工作，确保工程顺利进行。
3. 甲乙双方应根据实际发生的配合工作量，结算总包配合费。
第三条总包配合费的计算方法和支付方式1. 总包配合费的计算方法：总包配合费 = (实际发生的配合工作量×单价)/ 合同规定的完成比例。
2. 总包配合费的支付方式：甲方应在收到乙方支付的总包配合费后，按照约定的时间完成相应的配合工作。
第四条违约责任1. 如甲方未按照本合同约定的时间、质量和标准完成配合工作，造成乙方损失的，甲方应承担赔偿责任，赔偿金额为乙方因此受到的实际损失。
2. 如乙方未按照本合同约定的时间、质量和标准支付总包配合费的，乙方应承担违约责任，赔偿金额为本金加逾期利息。
第五条争议解决如甲乙双方在本合同履行过程中发生争议，应首先友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
第六条其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。
3. 本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行协商补充。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方(承包商):_________________ 日期：____________________________乙方(业主):_________________ 日期：____________________________。
简易总包配合费协议书范本
简易总包配合费协议书范本甲方（总包方）：____________________乙方（配合方）：____________________鉴于甲方为________________项目（以下简称“项目”）的总承包方，乙方为该项目的配合方，双方就乙方在项目中提供配合服务事宜，经友好协商，达成如下协议：第一条定义1.1 总包配合费：指乙方因提供配合服务而向甲方收取的费用。
1.2 配合服务：指乙方在项目施工过程中，为甲方提供的各项协助、协调、管理等服务。
第二条配合服务内容2.1 乙方应根据甲方的要求，提供以下配合服务：2.1.1 协助甲方进行施工现场的协调与管理；2.1.2 协助甲方处理与项目相关的行政、技术、法律事务；2.1.3 根据甲方的需要，提供必要的技术支持和咨询；2.1.4 其他甲方书面要求的配合服务。
第三条总包配合费3.1 总包配合费的金额为人民币（大写）__________________元（￥___________）。
3.2 甲方应于本协议签订之日起______个工作日内支付总包配合费的______%作为预付款。
3.3 余款在乙方完成配合服务并经甲方验收合格后______个工作日内支付。
第四条服务期限4.1 本协议项下的配合服务期限自______年______月______日起至______年______月______日止。
第五条双方权利与义务5.1 甲方权利与义务：5.1.1 甲方有权要求乙方按照本协议的约定提供配合服务；5.1.2 甲方应按时支付总包配合费；5.1.3 甲方应为乙方提供必要的工作条件和协助。
5.2 乙方权利与义务：5.2.1 乙方有权按照本协议的约定收取总包配合费；5.2.2 乙方应按照甲方的要求提供配合服务；5.2.3 乙方应保证提供服务的质量，并对服务结果负责。
第六条违约责任6.1 如甲方未按本协议约定支付总包配合费，每逾期一日，应向乙方支付逾期金额______%的违约金。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
协议书
甲方（即总包单位）：
乙方（即分包单位）：
经甲乙双方协商一致，建设单位及监理单位审核同意，达成以下协议：
第一条配合费标准：
1、经甲乙双方协商一致，建设单位及监理单位审核同意，由分包单位即乙方一次性支付甲方施工配合费元（大写：），在乙方施工的全过程中，除该项配合费外，乙方无须再给甲方支付其他任何形式的费用，否则，本协议自动失效。
第二条总包单位义务：
一、提供正规财务收据。
二、总包单位在各分项工程施工前须与分包单位联系,与分包单位核对清楚各分包工程图纸与总包图纸间相关联的尺寸、标高等数据，否则由此造成的损失由总包单位负责；
三、总包单位负责向分包单位提供以下所有必要的施工条件和设施：
1、生活、施工用水用电供应，水电费用由甲方即总包单位负责。
甲方需提供给乙方符合施工安全要求的施工用电一级箱或二级箱内单独的380V接线端子一组。
2、提供工地的塔吊、垂直运输电梯、脚手架供分包单位无偿
使用；
3、总包单位应对本工程（包括指定分包工程）的安全及文明施
工、成品保护、现场安全保卫负责。
4、在交叉施工过程中，采取措施保护分包工程成品，分包工程
的成品遭到破坏（除当场抓住破坏者外），由分包单位与总包单位对所造成的损失承担连带责任；
5、总包单位负责与分包单位施工的弱电工程有关的堵补、配合
工作。
如：A、墙面二次管路预埋后留下的槽缝、孔洞。
B、为相关设备利于日后检修在周围预留必要的检查口。
C、相关设备安装需要在特殊装修材料上开孔、洞的工作。
6、提供通道与场地（如现场已铺设的脚手架等），负责安排作
业面。
及作业时间；负责分配分包单位的施工、办公、仓储等用途的场地。
7、分包单位负责将自己施工范围内的垃圾运到总包单位在现场指定的垃圾堆放点，总包单位负责清运工作及相关费用。
第三条分包单位义务：
1、及时缴纳配合费，服从总包单位关于安全文明施工的统一安排；
2、遵守总包单位规章制度；
3、配合总包单位做好工地防火、防盗等工作。
第四条纠纷解决办法：
1、如甲方不按本协议约定的内容向分包单位提供配合或配合不及时、不到位的，分包单位向监理单位及甲方书面提出质疑三次后而且无结果时，分包单位有权根据〈合同法〉的规定单方面解除此协议的效力，并且要求甲方返还全额配合费，甲方拒不返还的，由甲方从其工程款中扣除相关费用后补给乙方。
第五条本协议自甲乙双方签字盖章后生效。
第六条本协议一式四份，甲乙双方各持两份。
（此后无正文，为签字页）
建设单位：负责人：
签约日期：2013年4月日监理单位：负责人：
签约日期：2013年4月日总包单位：负责人：
签约日期：2013年4月日分包单位：负责人：
签约日期：2013年4月日本文档部分内容来源于网络，如有内容侵权请告知删除，感谢您的配合！。