变压器箱变施工合同范本
变压器箱变施工合同范本
变压器箱变施工合同范本箱变安装施工合同甲方（全称）：____________________乙方（全称）：____________________一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：（1）乙方负责按照国家相关标准和规范进行箱变的安装工作，包括但不限于基础施工、设备安装、调试等。
（2）乙方负责提供并安装符合国家相关标准的箱变设备，包括但不限于变压器、高低压开关柜、保护装置等。
（3）乙方负责办理工程所需的相关手续，并承担相应的费用。
4. 工程承包方式：包工包料二、工程期限1. 开工日期：______年______月______日2. 竣工日期：______年______月______日3. 总工期：______日历天三、工程质量及验收1. 乙方应按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应及时向甲方提交竣工验收申请，甲方应在收到申请后______个工作日内组织验收。
3. 验收标准：按照国家相关标准和规范进行验收。
4. 验收合格后，甲乙双方应在验收报告上签字确认。
四、工程造价及付款方式1. 工程造价：本工程总造价为人民币______元整（大写：______元整）。
2. 付款方式：（1）本合同签订后______个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的______%作为预付款；（2）工程进度达到______%后，甲方向乙方支付合同总价款的______%；（3）工程竣工并验收合格后，甲方向乙方支付合同总价款的______%；（4）剩余合同总价款的______%作为质保金，在质保期满后无质量问题的情况下，甲方一次性无息支付给乙方。
五、双方权利义务1. 甲方权利义务（1）提供施工所需的场地、水、电等基础设施。
（2）按合同约定支付工程价款。
（3）组织工程竣工验收。
2. 乙方权利义务（1）按照合同约定的时间、质量要求完成箱变安装工程。
箱变施工工程合同(3篇)
第1篇合同编号： XM-2023-00001甲方（采购方）： [甲方全称]地址： [甲方地址]联系人： [甲方联系人]联系电话： [甲方联系电话]乙方（承包方）： [乙方全称]地址： [乙方地址]联系人： [乙方联系人]联系电话： [乙方联系电话]鉴于：1. 甲方因建设需要，需在[项目地点]进行箱变施工工程。
2. 乙方具备完成该工程所需的资质、技术能力和施工经验，愿意接受甲方的委托，按照甲方的要求进行施工。
双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称： [具体工程名称]2. 工程地点： [具体工程地址]3. 工程内容：箱变基础施工、箱变安装、电气接线、调试等。
4. 工程规模： [具体工程规模]5. 工程期限：自[开工日期]起至[竣工日期]止，共计[工期天数]天。
二、工程承包1. 乙方负责本工程的全部施工，包括但不限于材料采购、施工组织、人员安排、施工设备、施工管理等。
2. 乙方应严格按照甲方提供的施工图纸、技术规范和设计要求进行施工。
三、工程价款1. 本工程总价款为人民币[工程总价款]元，大写：[大写工程总价款]。
2. 付款方式：[付款方式，如分期付款、按工程进度付款等]。
3. 甲方在收到乙方提交的工程验收报告和结算资料后，[具体付款时间]内支付工程款。
四、工程质量1. 乙方应确保工程质量符合国家有关质量标准和设计要求。
2. 乙方应建立完善的质量保证体系，对施工过程中的质量问题进行及时处理。
五、安全生产1. 乙方应严格执行国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工现场的安全生产。
2. 乙方应定期对施工现场进行安全检查，及时消除安全隐患。
六、违约责任1. 任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。
2. 甲方未按时支付工程款，应向乙方支付违约金。
3. 乙方未按时完成工程，应向甲方支付违约金。
七、争议解决1. 双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。
2. 协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
箱变改造合同5篇
箱变改造合同5篇篇1箱变改造合同一、甲方：单位名称：XXXX电力有限公司地址：XXXX法定代表人：XXX联系电话：XXX二、乙方：单位名称：XXXX变压器有限公司地址：XXXX法定代表人：XXX联系电话：XXX鉴于甲方拟对所属变电站进行箱变改造工程，现甲方委托乙方负责此次箱变改造工程的设计、采购、施工等工作，双方经友好协商，达成如下合同：一、工程名称：XXXX电力有限公司箱变改造工程二、工程内容：1.设计：乙方负责对变电站现有箱变进行评估和设计，提出改造方案并报批。
2.采购：乙方负责对改造所需设备进行选型、购置。
3.施工：乙方负责对变电站进行箱变改造施工，包括设备安装、线路连接等。
4.检验：乙方负责对改造后的箱变进行检验、调试，确保其正常运行。
5.移交：乙方负责将箱变改造工程移交甲方并对改造过程进行记录及交底。
三、工程进度及支付方式：1.设计阶段：甲方支付设计费用的50%作为设计定金。
2.采购阶段：甲方根据实际采购成本支付采购款项。
3.施工阶段：甲方按工程进度进行支付，最后一次支付前，乙方需提供工程施工质量保证书。
4.竣工验收：乙方完成工程后，甲方进行验收并支付尾款。
四、工程价格：总价：XXXX万元（大写：人民币XXXX元整）五、履行期限：本合同自双方盖章之日生效，至工程竣工验收之日止。
六、违约责任：任何一方未按时、按合同约定履行义务的，应承担相应的违约责任。
七、争议解决：因履行本合同发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成时，提交XXXX仲裁委员会，按其仲裁规则进行仲裁。
本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（单位盖章）：XXX电力有限公司乙方（单位盖章）：XXX变压器有限公司签订日期：XXXX年XX月XX日以上为《箱变改造合同》，双方共同遵守合同内容，确保箱变改造工程顺利进行，并取得良好的工程效果。
篇2箱变改造合同一、甲方（委托方）：______________（以下简称甲方）地址：_________________法定代表人：_____________电话：_________________二、乙方（承办方）：_____________（以下简称乙方）地址：_________________法定代表人：_____________电话：_________________鉴于甲方拟将所属项目的箱变进行改造，为确保改造工作的质量和进度，双方经友好协商，于____年____月____日签订本合同，共同遵守合同条款，共同完成箱变改造工作。
变压器箱变施工合同范本
变压器箱变施工合同范本合同编号：[合同编号]合同订立方：[承包方公司名称]甲方：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址] 联系人：[甲方联系人] 电话：[甲方联系电话] 传真：[甲方传真]乙方：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址] 联系人：[乙方联系人] 电话：[乙方联系电话] 传真：[乙方传真]合同项目概述本合同内容是为了合作进行变压器箱变施工而订立的合同，约定双方各自的权利和义务。
一、项目要求1.乙方应按照甲方的要求，对变压器箱变进行施工，并确保在规定的时间内完成工程。
2.乙方应按照相关法律法规、标准和技术要求进行施工，确保施工质量符合行业标准，并按照甲方的要求提供相应的验收报告和技术文件。
3.乙方应配备具备相应资质和经验的施工人员，并确保施工人员按照工程计划进行施工。
二、合同期限本合同自双方签字之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。
三、合同价款1.甲方应向乙方支付工程总价款[合同总价款]。
2.工程总价款支付方式：[分批支付方式及具体时间节点]。
3.如工程遇到不可抗力因素导致工程暂停或延期，甲方有权根据实际情况调整支付计划。
4.乙方应在甲方支付工程进度款后7个工作日内提供相应的财务报表、发票等相关文件。
四、质量保证1.乙方对工程施工质量承担质量保证责任，保证工程质量符合相关法律法规、标准和技术要求。
2.在工程竣工验收合格之日起，质保期为[质保期限]。
在质保期内，如出现由乙方施工不符合要求导致的质量问题，乙方应及时进行修复或更换，修复或更换所需费用由乙方承担。
3.甲方在质保期内发现乙方施工不符合要求导致的质量问题，应及时向乙方书面反馈，乙方应在收到反馈后7个工作日内进行处理。
五、违约责任1.如乙方延期完成工程，每延期1天，甲方有权向乙方追加索赔[违约金金额]。
2.如乙方未按照合同约定提供财务报表、发票等相关文件，甲方有权暂停支付工程进度款。
3.如一方违约，造成对方损失的，违约方应赔偿受损方的全部损失。
箱变维修合同4篇
箱变维修合同4篇篇1箱变维修合同一、甲方：_____(以下简称甲方)。
二、乙方：_____(以下简称乙方)。
经甲、乙双方友好协商，就下列箱变维修项目达成如下协议：一、项目名称：箱变维修二、项目地点：_____三、项目内容：对_____(具体箱变型号)进行维修，包括但不限于绝缘检测、温度检测、油样检验、绝缘电阻检测等。
四、项目要求：乙方需为箱变提供高质量的维修服务，确保维修工作的有效性和安全性。
五、项目期限：自____年____月____日起至____年____月____日止。
六、维修费用及支付方式：1. 甲方应支付乙方为箱变维修所需的合理费用。
2. 维修费用支付方式：_____(具体支付方式)。
3. 如因甲方违约需要终止合同，已支付的维修费用不予退还。
七、其他约定：1. 甲方应提供维修所需的必要条件，如电源、场地等。
2. 乙方应遵守有关法律法规，确保维修过程中的安全和环保。
3. 如因不可抗力，致使维修工作无法完成，双方共同商定终止合同。
八、合同生效：本合同一式两份，自双方签字盖章之日起生效，甲、乙双方均不得擅自变更或解除合同。
任何争议应友好协商解决，若协商不成，双方可向有关仲裁机构申请仲裁。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：签订日期：____年____月____日篇2箱变维修合同甲方：（委托方）地址：联系人：电话：乙方：（维修方）地址：联系人：电话：鉴于甲方拥有一台箱变设备需要进行维修保养，为确保设备正常运行和延长设备寿命，甲乙双方进行以下约定，签订本维修合同：第一条维修范围1. 乙方将对甲方提供的箱变设备进行检测、维修、保养工作，确保设备正常运行。
2. 维修范围包括但不限于设备检测、故障排除、零部件更换、清洗保养等工作。
第二条维修费用1. 维修费用为（具体金额），由甲方支付给乙方。
2. 维修费用不包括零部件更换的费用，如需更换零部件，则费用另计。
第三条维修期限1. 维修期限为（具体时间段），乙方需在规定时间内完成维修工作。
箱变改造合同4篇
箱变改造合同4篇篇1箱变改造合同一、甲方：甲方为_____________________（下称甲方）联系地址：__________________________法定代表人（负责人）：______________________联系电话：__________________________二、乙方：乙方为_____________________（下称乙方）联系地址：__________________________法定代表人（负责人）：______________________联系电话：__________________________鉴于甲方拥有____________________（以下简称“变电设备”）的所有权并有权进行改造、维护等操作，乙方拥有相关技术、设备和设备改造能力，双方本着平等、互利、自愿的原则，经友好协商，就变电设备的改造事宜达成如下协议：一、项目名称：箱变改造项目二、项目内容：乙方根据甲方的要求对甲方拥有的变电设备进行改造，包括但不限于：1. 变电设备的检测与评估；2. 设备零部件的更换；3. 设备技术参数的调整；4. 设备性能测试；5. 设备使用培训等。
三、项目期限：本项目的改造期限为______________________，具体工作安排由双方协商确定并签订相应的补充协议。
四、双方责任：1. 甲方责任：提供变电设备的相关资料和基础设施条件，负责运输变电设备及提供项目所需的其他辅助设备和材料；2. 乙方责任：负责改造项目的具体实施，保证改造设备的质量和性能，并承担改造期间的相关风险；五、报酬方式：本合同的报酬方式为____________（具体金额）。
六、合同变更：本合同任何未尽事宜，经双方协商一致，可签订书面补充协议。
七、争议解决：因本合同引起的任何争议，双方应友好协商解决，协商不成的，可向_________________人民法院提起诉讼。
八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
变压器安装施工合同协议书范本模板8篇
变压器安装施工合同协议书范本模板8篇篇1甲方（委托方）：XXX公司乙方（施工方）：XXX变压器安装公司根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行变压器安装施工事宜，达成如下协议：一、工程概况工程名称：变压器安装施工工程地点：XXX施工内容：变压器的拆卸、运输、安装、调试及验收二、工程期限本工程自XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日，共XX天。
三、合同价款及支付方式本合同总价款为人民币XX元（大写：XXX）。
甲方应按以下方式向乙方支付合同价款：1. 合同签订之日起XX日内，甲方支付乙方合同总价款的XX%，即人民币XX元（大写：XXX）；2. 乙方完成变压器安装并经甲方验收合格后XX日内，甲方支付乙方合同总价款的XX%，即人民币XX元（大写：XXX）。
四、权利和义务1. 甲方应确保施工现场具备安装条件，如因现场条件不具备导致乙方无法按时完成安装，责任由甲方承担；2. 乙方应按照合同约定的质量标准和工期完成变压器安装工作；3. 乙方应在安装过程中采取必要的安全措施，确保施工安全；4. 甲方应按照合同约定的时间和金额支付合同价款。
五、违约责任1. 甲方如未按照合同约定的时间和金额支付合同价款，应承担违约责任，并支付违约金，违约金按未支付部分的XX%计算；2. 乙方如未按照合同约定的质量标准和工期完成安装工作，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
六、争议解决甲乙双方在履行本合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。
协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效；2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）：XXX公司法定代表人（签字）：XXX乙方（盖章）：XXX变压器安装公司法定代表人（签字）：XXX日期：XXXX年XX月XX日篇2发包方（简称甲方）：_________承包方（简称乙方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，签订本合同，共同遵守。
变压器箱变施工合同范本
变压器箱变施工合同范本合同编号：__________甲方（委托方）：单位名称：___________________法定代表人：_________________注册地址：___________________联系电话：___________________乙方（承包方）：单位名称：___________________法定代表人：_________________注册地址：___________________联系电话：___________________一、工程概况1. 工程名称：____________________变压器箱变施工工程2. 工程地点：____________________3. 工程内容：包括但不限于变压器箱变的设计、采购、安装、调试及验收等。
二、工期1. 本工程开工日期为：__________年______月______日2. 本工程竣工日期为：__________年______月______日3. 总工期为______日历天。
三、合同价款1. 本合同总价款为人民币（大写）：____________________元（¥：__________元）。
2. 该价款为固定总价，除非发生设计变更或双方另行约定，否则不因任何因素而调整。
四、工程质量1. 乙方应确保所施工工程的质量符合国家标准、行业标准及甲方的具体要求。
2. 乙方应对施工质量负责，如因乙方施工质量问题导致的一切损失，由乙方承担。
五、付款方式1. 甲方应在合同签订后______日内向乙方支付合同总价款的______%作为预付款。
2. 工程进度款：乙方按合同约定的工程进度，向甲方提交进度款申请，甲方应在收到申请后______日内支付相应款项。
3. 工程竣工并通过验收后，甲方应在______日内支付合同总价款的______%。
4. 剩余______%作为质保金，待质保期满后无质量问题无息退还。
六、材料供应1. 本工程所需材料由乙方负责采购和供应，乙方应确保所采购材料的质量符合合同要求。
变压器安装施工合同样本_变压器安装施工合同模板(合同版本)5篇
变压器安装施工合同样本_变压器安装施工合同模板(合同版本)5篇篇1变压器安装施工合同合同编号：[合同编号]甲方（发包方）：[甲方名称]乙方（承包方）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方变压器安装施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：变压器安装施工2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：变压器安装及施工相关配套服务4. 工程质量：符合国家及行业标准要求二、合同价款及支付方式1. 合同价款：人民币[合同价款]元整（大写：[合同价款汉字大写]）2. 支付方式：银行转账3. 支付节点：签订合同后支付合同价款的XX%，工程竣工验收合格后支付剩余的XX%。
三、工期及进度要求1. 工期：自合同签订之日起XX个工作日内完成。
2. 进度要求：乙方需按照甲方要求的施工进度进行，确保工程按时完成。
四、双方权利义务1. 甲方权利：对工程质量、进度进行监督，确保工程符合合同约定。
在合同约定的期限内享有使用变电器权利。
2. 甲方义务：按照合同约定支付合同价款，提供必要的水电等施工条件。
3. 乙方权利：按照合同约定进行变压器安装施工，确保工程质量符合国家标准和合同约定。
在合同约定的期限内享有收取合同价款权利。
4. 乙方义务：严格遵守安全生产规定，确保施工过程中的安全。
按照合同约定完成施工任务，确保工期按时完成。
五、违约责任及赔偿标准1. 甲方违约：甲方未按照合同约定支付合同价款或提供必要施工条件，应承担违约责任，并赔偿因此给乙方造成的实际损失。
具体赔偿标准为合同价款的XX%。
2. 乙方违约：乙方未按照合同约定完成施工任务或施工质量不符合国家标准和合同约定，应承担违约责任，并赔偿因此给甲方造成的实际损失。
具体赔偿标准为合同价款的XX%。
六、争议解决方式及管辖法院1. 争议解决方式：协商解决；协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。
具体选择哪种方式，由双方协商确定。
变压器箱变施工合同
变压器箱变施工合同合同编号：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行变压器箱变施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：乙方按照甲方的要求，负责完成变压器箱变的施工，包括设备安装、接线、调试等工作。
具体内容详见附件一《工程量清单》。
二、合同价格2.1 本工程的合同总价为人民币____元整（大写：_______________________元整），详见附件二《报价单》。
2.2 乙方应按照甲方的要求，按时完成施工，否则应按照逾期完成的天数，向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价×0.5%×逾期天数。
三、合同的履行3.1 乙方应按照甲方的要求，按时完成施工，并保证施工质量符合国家相关法律法规及行业标准。
3.2 甲方应按照约定的时间和方式向乙方支付合同价款。
3.3 乙方在施工过程中应遵守安全生产规定，确保施工安全。
四、合同的变更和解除4.1 任何一方不得单方面变更或解除本合同，除非双方达成书面一致意见。
4.2 甲方如需变更或解除本合同，应提前一个月通知乙方，并经乙方同意。
五、争议解决5.1 对于因履行本合同而产生的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
六、其他6.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。
6.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________法定代表人（或授权代表）：__________ 法定代表人（或授权代表）：__________签订日期：__________ 签订日期：__________附件一：《工程量清单》附件二：《报价单》一、附件列表：1. 附件一：《工程量清单》包含施工项目的详细名称、数量、规格等信息。
箱变安装合同范本
箱变安装合同范本甲方：（乙方名称）乙方：（甲方名称）本合同由甲方和乙方共同订立，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，根据相关法律法规，就箱变安装事宜达成如下合同：一、合同目的本合同旨在明确甲方委托乙方进行箱变安装的具体条件和双方的权利义务。
二、合同内容1.甲方要求乙方为其进行箱变安装，并提供相应的技术支持。
2.箱变安装的具体内容和进度将在双方签订本合同后协商确定，并以书面形式记录。
3.乙方应按照相关标准和规范进行箱变安装，保证安装质量和安全性。
4.箱变安装过程中所需的设备、工具和材料由乙方自行准备。
5.甲方需提供符合安装要求的场地，并协助乙方完成安装工作。
三、验收标准1.箱变安装完成后，乙方应通知甲方进行验收。
2.甲方有权对安装成果进行检查，并根据相关标准和规范进行验收。
3.若发现安装不合格或存在质量问题，甲方有权要求乙方进行整改，乙方应积极配合并尽快完成整改。
四、费用支付及结算方式1.甲方应按照合同约定支付箱变安装的费用。
费用包括乙方的工程费用、设备费用及其他相关费用。
2.双方约定的相关费用应详细列明并在合同签订后三日内支付给乙方。
3.费用结算以现金/支票/银行转账等方式进行。
五、违约责任1.若一方严重违约，给对方造成损失的，违约方应负责赔偿损失，并承担相应责任。
2.若因不可抗力因素导致合同无法履行，双方互不承担责任。
3.除不可抗力情况外，任何一方需提前15天书面通知对方解除合同，否则需支付违约金。
六、保密条款1.双方在合作过程中涉及到的商业秘密、技术资料等应保密，不得外泄或非法使用。
2.甲方和乙方均应对该合同内容及执行过程进行保密。
七、法律适用和争议解决1.本合同适用中国法律。
2.若在履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、合同终止1.合同期限届满或完成合同目的后，本合同自动终止。
2.双方协商一致可以解除合同，需提前15天书面通知对方。
箱变改造合同3篇
箱变改造合同3篇篇1甲方（发包方）：[甲方公司名称]乙方（承包方）：[乙方公司名称]鉴于甲方需要对现有的箱式变电站进行改造，乙方具备相关资质和专业技术能力，双方根据平等、自愿、互利的原则，经友好协商，达成以下合同协议：一、改造工程概况1. 工程名称：箱变改造工程2. 工程地点：[具体地址]3. 工程内容：对现有的箱式变电站进行升级和改造，包括但不限于设备更新、系统优化、安全防护提升等。
二、改造工程要求1. 乙方须按照甲方提供的技术规格和要求进行改造。
改造方案需提前提交甲方审核通过后方可实施。
2. 乙方在施工过程中要确保安全，避免因施工造成的安全事故和其他损失。
3. 改造工程必须保证质量，使用材料和设备应符合国家和行业标准。
4. 改造工程完成后，乙方须提供必要的维护和保养服务。
三、工程期限1. 本改造工程自合同签订之日起开始，工期为XX个月。
2. 如因不可抗力因素导致工程延期，乙方应及时通知甲方，并共同协商解决方案。
四、工程费用及支付方式1. 工程总造价：[大写金额]人民币，为包干总价。
包括材料费、人工费、管理费等一切相关费用。
具体金额和明细详见附件。
2. 甲方在合同签订后XX个工作日内支付乙方工程总造价的XX%作为预付款。
3. 工程完工并通过验收后XX个工作日内，甲方支付剩余款项。
4. 乙方需提供正规发票，否则甲方有权延迟付款。
五、验收标准及方式1. 改造工程完成后，乙方需提交验收申请。
2. 甲方组织验收小组进行验收，验收标准按照国家相关标准和本合同约定的技术要求执行。
3. 验收合格后，双方签署验收报告。
六、违约责任1. 若因乙方原因造成工程延期，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方由此造成的损失。
2. 若因甲方原因未按约定支付工程款，甲方应承担违约责任，并支付逾期付款违约金。
3. 若因不可抗力因素导致合同无法履行，双方应协商解决。
七、其他事宜1. 本合同一式XX份，甲乙双方各执XX份。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
箱式变压器安装施工合同
专业合同封面COUNTRACT COVER20XXP ERSONAL甲方：XXX乙方：XXX箱式变压器安装施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 甲方名称及地址1.2 乙方名称及地址1.3 箱式变压器定义第二条工程概况2.1 工程地点2.2 工程内容2.3 工程量第三条合同价格3.1 合同总价3.2 价格调整条款3.3 付款方式及时间第四条施工期限4.1 施工开始日期4.2 施工结束日期4.3 延期条款第五条施工质量标准5.1 质量要求5.2 质量验收5.3 质量保修第六条乙方责任6.1 施工准备6.2 施工安全6.3 材料供应第七条甲方责任7.1 提供施工场地7.2 协调相关部门7.3 支付合同价款第八条违约责任8.1 甲方违约8.2 乙方违约8.3 违约赔偿第九条争议解决9.1 争议解决方式9.2 争议解决机构第十条合同的变更和解除10.1 变更条件10.2 解除条件第十一条合同的转让11.1 转让条件11.2 转让程序第十二条保密条款12.1 保密内容12.2 保密期限第十三条法律适用及争议解决13.1 法律适用13.2 争议解决第十四条其他条款14.1 合同的签订地点和时间14.2 附件14.3 合同的生效条件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 甲方名称：×××公司1.1 甲方地址：×××市×××区×××路×××号1.2 乙方名称：×××安装公司1.2 乙方地址：×××市×××区×××路×××号1.3 箱式变压器：指由箱体、变压器本体、高低压配电装置、冷却装置、控制保护装置等组成的，用于电力系统中进行电压变换和电能传输的成套设备。
箱变变压器安装合同范本
箱变变压器安装合同范本合同编号：__________甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________第二条承包方式2.1乙方按本合同约定的工程内容、质量、进度、安全等要求，包工、包料、包工期、包质量、包安全。
2.2乙方应自行负责办理与工程相关的所有审批手续，并承担相应的费用。
第三条工程质量3.1乙方应严格按照国家、行业及地方相关标准、规范进行施工，确保工程质量达到甲方要求。
3.2工程质量标准：__________3.3工程验收：工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，甲方应在收到竣工资料后日内组织验收。
如甲方无故拖延验收，乙方可要求甲方支付相应的保管费用。
第四条工程进度4.1乙方应根据甲方的要求，制定合理的工程进度计划，并严格按照进度计划进行施工。
4.2乙方应按甲方的要求提交工程进度报告，甲方有权对工程进度进行监督。
4.3如乙方未按进度计划完成工程，应向甲方支付违约金，具体金额双方另行约定。
第五条工程安全5.1乙方应严格遵守国家、行业及地方有关安全生产的法律、法规和标准，采取有效措施，确保工程安全。
5.2乙方应负责办理工程现场的安全防护措施，并承担相应的费用。
5.3如发生安全事故，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。
第六条工程价款及支付6.1工程价款：__________6.2付款方式：__________6.3工程验收合格后，甲方应在日内支付乙方全部工程价款。
第七条违约责任7.1甲方未按约定支付工程价款的，应向乙方支付逾期付款的违约金，具体金额双方另行约定。
7.2乙方未按约定完成工程，或工程质量不符合约定的，应向甲方支付违约金，具体金额双方另行约定。
第八条争议解决8.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用法律。
变压器箱变施工合同范本
变压器箱变施工合同范本
甲方（委托方）：（公司名称）
乙方（施工方）：（公司名称）
根据《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规，经甲乙双方友好协商，就甲方委托乙方
进行变压器箱变施工事宜达成如下合同：
一、项目名称：变压器箱变施工
二、工程地点：（具体地址）
三、工程内容：根据甲方要求，乙方负责进行变压器箱的变施工，包括但不限于搬运设备、安装设备、接线调试等工作。
四、工程进度：双方约定工程开始时间为（具体日期），完工时间为（具体日期），如因不可抗力等原因导致工期延误，双方应友好协商解决。
五、工程费用及支付方式：工程总费用为（具体金额），甲方将在工程开始时支付工程总费用的50%，工程竣工验收后支付剩余50%。
六、施工质量：乙方应按照国家相关标准和甲方要求进行施工，保证工程质量合格，若出现质量问题，乙方应负责进行整改。
七、竣工验收：乙方完成工程后，双方进行竣工验收，确认工程达到要求后进行结算。
八、违约责任：若一方未能履行合同义务，应承担相应的违约责任。
九、法律适用及争议解决：本合同适用中华人民共和国法律，双方如有争议应友好协商解决，协商不成的，应提交有管辖权的人民法院处理。
十、其他事项：本合同未尽事宜，双方另行协商解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
法定代表人签字：法定代表人签字：
日期：日期：。
箱变改造合同8篇
箱变改造合同8篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方箱式变电站（以下简称“箱变”）改造工程达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________箱变改造工程。
2. 工程地点：__________。
3. 工程内容：对现有的箱变进行改造，包括设备更换、系统升级、安全防护加强等。
二、工程期限1. 工程开工日期：本合同签订生效后第___日。
2. 工程竣工日期：开工之日起___个日历日完成。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币___元（大写：___元整）。
2. 支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价的___%作为预付款。
（2）工程完工验收合格后，甲方支付乙方剩余款项。
四、工程要求及规范1. 乙方须按照甲方提供的改造方案进行实施，保证改造工程的安全性和稳定性。
2. 改造过程中，乙方应严格遵守相关电力行业的规范标准，确保工程质量。
3. 乙方须使用正规渠道采购的设备、材料，并提供相应的质量证明文件。
4. 工程验收时，乙方需提供完整的工程资料，包括施工图纸、技术数据等。
五、甲乙双方责任与义务1. 甲方责任：（1）甲方需提供改造方案及技术要求。
（2）甲方负责施工现场的协调配合工作。
（3）按合同约定支付工程款项。
2. 乙方责任：（1）乙方须按照甲方要求及改造方案进行实施，确保改造工程的质量和安全。
（2）乙方须确保施工现场的安全，采取必要的安全防护措施。
（3）乙方在工程完工后，负责工程的调试、验收，并提供必要的技朩支持。
（4）乙方对所承包的工程负责保修，保修期为___个月。
保修期内出现质量问题，乙方负责免费维修。
六、违约责任1. 若因乙方原因造成工程延期，乙方需支付甲方违约金，违约金按每日___%的工程总价计算。
2. 若因甲方原因未按合同约定支付款项，甲方需支付乙方滞纳金，滞纳金按每日___%的未付款项计算。
变压器箱变施工合同及多场景使用说明
变压器箱变施工合同本范文包含合同主体+特殊应用场景说明+多方为主导下的附加条款合同编号：_______合同名称：变压器箱变施工合同甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______根据《合同法》、《建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行变压器箱变施工的事宜，达成如下合同条款：一、施工内容1.1乙方根据甲方的要求，负责变压器箱变的施工工作，包括但不限于变压器安装、箱变制作、线路敷设等。
1.2乙方应按照国家相关标准和行业标准进行施工，确保施工质量符合要求。
二、施工期限2.1双方约定，乙方应在合同签订之日起_______个工作日内完成施工。
2.2如因不可抗力等原因导致施工期限需要延长，乙方应及时通知甲方，并由双方协商确定延期期限。
三、施工费用3.1双方约定，施工费用为人民币_______元（大写：___________ _______________元整）。
3.2甲方应在合同签订后_______个工作日内支付乙方施工费用的_______%作为预付款。
3.3乙方完成施工并经甲方验收合格后，甲方应在_______个工作日内支付乙方剩余的施工费用。
四、验收标准4.1乙方完成施工后，应向甲方提交相关验收资料，包括但不限于施工记录、验收报告等。
4.2甲方应在收到乙方提交的验收资料后_______个工作日内进行验收。
4.3如验收合格，甲方应签署验收合格证明；如验收不合格，乙方应在_______个工作日内进行整改，直至验收合格。
五、违约责任5.1任何一方违反合同的，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给守约方造成的损失。
5.2如乙方未按照约定的时间完成施工，每延迟一日，应向甲方支付违约金人民币_______元。
六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
七、附加条款7.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
变压器箱变施工合同模板
变压器箱变施工合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！合同编号：________甲方（施工方）：________乙方（业主）：________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方为乙方提供变压器箱变施工服务的事宜，达成如下合同：一、施工内容1.1 甲方应按照乙方提供的施工图纸和施工要求，为乙方进行变压器箱变的施工。
1.2 施工范围包括但不限于：变压器箱的安装、接线、调试等工作。
1.3 甲方应保证施工质量，确保变压器箱变施工符合国家相关标准和规范。
二、施工时间2.1 甲方应按照乙方要求的时间表进行施工，确保工程按时完成。
2.2 如因甲方原因导致施工延期，甲方应承担相应的违约责任。
三、施工费用3.1 乙方向甲方支付的施工费用为人民币____元（大写：____________________元整）。
3.2 甲方应按照合同约定的时间向乙方提供正式的施工费用发票。
四、质量保证4.1 甲方应自施工完毕之日起，对施工质量承担____年的质保责任。
4.2 在质保期内，如因施工质量问题导致设备故障，甲方应负责免费维修或更换。
五、保密条款5.1 双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和机密信息，应予以严格保密。
5.2 保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。
六、违约责任6.1 任何一方违反合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。
6.2 违约金的计算方式为：违约方应支付守约方合同金额的____%作为违约金。
七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
7.2 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1 合同的修改和补充，应采用书面形式，经双方签字盖章后生效。
变压器箱变施工合同范本
变压器箱变施工合同范本甲方：（委托方）__________公司乙方：（承包方）__________公司鉴于甲方拟对__________项目进行变压器箱变施工，为明确双方权利和义务，经双方友好协商，就有关事项达成如下合同：一、工程内容1.1 变压器箱变施工的具体内容包括__________。
1.2 施工地点位于__________。
1.3 工程开始日期为__________，完工日期为__________。
二、工程标准2.1 变压器箱变施工应符合国家相关规定和标准，达到__________标准要求。
2.2 施工过程中应严格按照设计图纸和施工方案进行施工，确保施工质量。
三、工程费用3.1 变压器箱变施工的总造价为__________元人民币，具体费用包括__________。
3.2 甲方应按照约定的进度和标准及时支付工程款项。
四、质量保证4.1 乙方承诺施工质量符合相关标准和规定，保证工程达到验收标准。
4.2 工程竣工后，乙方应提供一定期限的质量保修期，保修期内对工程质量负责。
五、安全保障5.1 施工过程中，乙方应严格遵守安全生产规定，确保施工现场安全。
5.2 如发生施工安全事故，乙方应承担相应责任，并及时采取措施进行处理。
六、违约责任6.1 如因乙方原因导致工程质量不符合要求，乙方应承担相应违约责任。
6.2 如因甲方原因导致施工进度延误或工程质量受影响，甲方应承担相应违约责任。
七、争议解决7.1 双方如发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交__________仲裁解决。
八、其他事项8.1 本合同自双方盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。
8.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________ 公司乙方（盖章）：__________ 公司签订日期：__________ 年月日。
变压器箱变施工合同范本
变压器箱变施工合同范本甲方（发包方）：________________________乙方（承包方）：________________________签订日期：____年____月____日第一条合同目的甲方委托乙方进行变压器箱变施工工程，乙方同意按照甲方要求完成施工任务。
第二条工程概况1. 工程名称：__________________________2. 工程地点：__________________________3. 工程范围：__________________________4. 工程内容：__________________________5. 工程期限：自____年____月____日至____年____月____日第三条工程价款1. 工程总价款为人民币（大写）：__________________________2. 工程价款支付方式：__________________________3. 工程价款支付时间：__________________________第四条甲方责任1. 甲方负责提供施工所需的场地、水、电等条件。
2. 甲方负责提供施工图纸及相关技术资料。
3. 甲方负责协调施工过程中的相关问题。
第五条乙方责任1. 乙方负责按照甲方要求和施工图纸进行施工。
2. 乙方负责施工过程中的安全管理工作。
3. 乙方负责施工过程中的质量控制。
第六条工程验收1. 工程完成后，乙方应通知甲方进行验收。
2. 甲方应在接到通知后____天内组织验收。
3. 验收合格后，双方签署验收报告。
第七条违约责任1. 如甲方未按合同约定支付工程价款，应向乙方支付违约金，违约金为逾期支付金额的____%。
2. 如乙方未按合同约定完成施工任务，应向甲方支付违约金，违约金为未完成工程价款的____%。
第八条争议解决双方因履行本合同发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
Word下载可编辑资源共享—————————设备安装合同
（合同编号：）
甲方：
乙方：四川兴源电力安装有限公司
签订地点：
签订日期： 2012 年 4月 10 日
配电电力工程安装施工合同
甲方：
乙方：
为明确甲乙双方在安装工程中的权利和义务，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方就本工程施工事项协调一致，订立本合同。
第1条工程概况
1.1 工程名称：
1.2 工程地点：
第2条工程安装承包范围
包含但不仅限于包设备、包人工、包工期、包质量、包文明安全施工、包设计图纸、包税金、包验收。
合同范围：1、从大门口电线杆到250KW箱变及从250KW箱变到315KW箱变跟换电缆线（包含开沟槽、回填沟槽）；2、315KW 箱变跟换为500KW箱变并新增4个变电柜；3、变电柜内所有高压与低压线路连接；相关的设计图纸由乙方提供并通过供电局的审核，乙方提供的所有设备必须满足产品的相关国家标准，同时能通过供电局设备验收的要求。
第3条合同工期
3.1 工程工期从开工之日起至竣工正式通电，总工期历时40天。
遇暴雨天气，工期顺延。
第4条承包方式
4.1承包方式按电力行业专业技术归口管理及电力生产安全管理规定，由乙
方实行包安装，设备材料采购供应，包安装质量验收合格的方式承包。
4.2工程价款：经双方协商一致同意合同总价款为：407000.00 元（大写：人民币肆拾万柒仟圆整）由乙方包干使用，除合同另有规定外，该合同总价不做任何调整。
4.3本合同价款不得因人工、材料、机械设备、施工环境等影响价格因素变化而有所调整。
第5条图纸
5.1 甲方应于乙方施工开始前向乙方提供一套完整的工程施工蓝图。
5.2 图纸设计：乙方提供的工程施工设计图纸，其设计采用的技术标准应符合国家设计规程、运行规范和地方供电部门技术规定要求。
5.3 图纸要求：乙方提供的工程施工设计图纸，应具有供电主管部门对该工程施工设计图纸进行会审，有参加图纸会审人员签字的会审纪要。
第6条甲方义务
6.1甲方负责乙方进场后对施工现场的看守工作。
6.2在乙方进入安装现场工作前三日内，甲方应提供设备安装、调试用的电源，并负责施工工地设备运输通道通畅、地面平整、并能承受设备搬运时的压力。
6.3甲方负责乙方在施工现场与其他单位的协调工作。
6.4甲方提供必要的安全保障设施。
6.5按本合同规定支付乙方工程价款。
第7条乙方义务
7.1严格按施工图纸要求，国家现行施工安装规范，技术交底的要求施工，确保工期和质量。
7.2做好工程所需的各种调试、实验工作及原始记录、报告、竣工图等资料工
作（在竣工投运三日内提交甲方一式一份），各种资料符合档案规定。
7.3乙方负责办理供电部门的验收，送电手续。
7.4精心组织施工，若发现设计及施工存在问题应及时向甲方提出，并确保工程衔接及质量。
7.5乙方施工所提供的材料、设备、配件等，应给甲方提供完整的出厂资料，包含单不仅限于产品合格证，生产许可证。
并能通过国家相关法规规定及技术要求。
7.6严格执行安全措施和操作规程，防止事故（特别是人身事故）的发生，做好安全防护工作。
乙方应对其施工人员做好安全交底工作，并对乙方人员的安全负责。
7.7做到清洁文明施工，工完、料尽、场地清。
第8条付款结算方式
8.1 本合同签订后，在乙方组织施工前3日内由甲方支付合同金额的30%，即：122100.00元（大写：人民币壹拾贰万贰仟贰佰圆整）；
8.2 乙方设备进场安装完毕并由甲方验收合格后支付合同款金额的50%，即203500.00元（大写：人民币贰拾万叁仟伍佰圆整）；
8.3 本工程经供电部门验收合格，正式通电投运后，三个月内付清本工程合同尾款的20%，即：81400.00元（大写：人民币捌万壹仟肆佰圆整）。
第9条工程验收质量标准及保修期
9.1工程验收标准：按设计图纸、安装验收规范、成都电业局有关规定为依
据。
9.2 保修期：从投运之日起一年内属于乙方安装质量保修期。
9.3 保修期内若发生事故，甲方应保护好事故现场，待乙方到现场后经双方
进行鉴定确定事故原因后，属乙方安装质量问题由乙方免费修复或更换。
属甲方操作使用不当或不可抗力因素造成的事故，由甲方负责承担设备、材料及更换维修费用。
9.4 工程完工后三日内，由甲方组织人员对该工程进行初步验收，验收不合格的，由乙方负责返工，直至甲方验收合格为至。
由此产生的一切费用由乙方负责。
第10条安全措施及责任
10.1 施工期间甲、乙双方应加强现场工作人员的安全教育，做好安全措施，严格按《安全生产工作规定》开展各项工作，在施工过程中发生安全事故由责任方负责。
10.2 配电室防止小动物事故措施由甲方负责。
第11条违约责任
11.1 甲方不按合同规定内容完成工作（应承担由此造成的经济损失），赔偿乙方损失（经济损失根据具体情况双方协商解决），工期相应顺延，由此造成的各种后果由甲方自负。
11.2 甲方不按本协议约定向乙方支付工程款时，乙方可以在发出催收款通知单三日后停止施工（含送电），由此影响的工期及损失由甲方承担。
11.3 乙方不按本协议工期竣工（不可抗力及甲方因素除外），应承担违约责任。
11.4 乙方提供的设备及安装必须符合国家现行设计安装标准，若由于乙方产品质量和安装不当造成甲方人员或其他人员生命财产的损失，由乙方负责。
11.5 解决合同纠纷的方式：甲、乙双方发生本合同纠纷时，可协商调解。
当协商、调解不成时，可上告合同签订地地方人民法院。
第12条合同份数、有效期及其它
12.1 本合同经双方签字盖章之日起生效，至合同保修期满失效。
12.2本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，正副本具有同等法律效力。
12.3 本合同未尽事宜，双方友好协商另行补充协议执行，且具有同等法律效力。
甲方单位（章）乙方单位（章）：
法定代表人：法定代表人：
（或代理人）（或代理人）
联系人：联系人：
电话：电话：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
合同签订地点：
合同签订日期：。