施工用电箱变变压器设备安装合同精编版
变压器安装施工合同范本
变压器安装施工合同范本
甲方（需方）：
地址：
联系电话：
乙方（承包方）：
地址：
联系电话：
鉴于甲方拟安装变压器，现委托乙方进行变压器安装施工，双方经友好协商达成以下合同：
一、项目概况
1.1 项目名称：变压器安装施工项目
1.2 项目地点：（具体地址）
1.3 项目内容：安装调试变压器及相关设备
1.4 质量要求：确保设备安装合理牢固，运行稳定可靠
二、合同金额及支付方式
2.1 合同金额：（具体金额）
2.2 支付方式：工程完工验收合格后，甲方一次性支付合同金额
三、工程进度及验收
3.1 工程进度：乙方按照合同约定时间节点，实施变压器安装施工
3.2 工程验收：工程完工后，甲方有权组织验收，验收合格后支付合同金额
四、违约责任
4.1 若乙方未按时交付工程，每延迟一天甲方可向乙方索赔合同总金额的5%作为违约金
4.2 若乙方在工程质量、进度、安全等方面存在严重违约情况，甲方有权解除合同，并要
求乙方承担相应责任
五、其他约定
5.1 双方在履行本合同过程中如有争议，应友好协商解决；协商不成的，提交至合同签订地法院解决
5.2 本合同自双方签字盖章之日起生效
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签订日期：签订日期：。
变压器安装工程施工合同协议书范本
合同编号：_______甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______根据《合同法》、《建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行变压器安装工程施工事宜，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程内容：变压器安装工程，包括但不限于变压器的运输、卸货、安装、调试、验收等相关工作。
第二条工程期限2.1本工程自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
2.2乙方应按照约定的工程期限完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担违约责任。
第三条工程质量3.1乙方应按照国家相关标准和行业标准进行施工，确保工程质量。
3.2乙方应提供施工所需的技术资料、施工图纸等，并按照甲方的要求进行修改。
3.3工程验收合格后，乙方应向甲方提供完整的工程验收资料。
第四条工程费用4.1工程费用为人民币_______元（大写：_______元整）。
4.2甲方应在合同签订后_______日内支付乙方工程预付款，金额为工程费用的_______%。
4.3乙方完成工程并通过验收后，甲方应在_______日内支付乙方剩余工程款项。
第五条违约责任5.1乙方未能按照约定的工程期限完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为工程费用的_______%。
5.2乙方未能按照约定的质量标准进行施工，甲方有权要求乙方进行整改，直至达到质量标准。
由此产生的费用由乙方承担。
5.3甲方未能按照约定的付款期限支付工程款项，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的_______%。
第六条争议解决6.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用法律。
6.2双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
变压器箱变施工合同范本
变压器箱变施工合同范本《变压器箱变施工合同》甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________一、工程概况1. 工程名称：______________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：变压器箱变的采购、安装、调试及相关配套设施的施工二、工程期限1. 开工日期：______年____月____日2. 竣工日期：______年____月____日3. 总工期：______日历天三、工程质量和标准1. 工程质量应符合国家及行业现行的相关标准和规范，确保变压器箱变的安全、稳定运行。
2. 乙方应严格按照施工图纸和甲方的要求进行施工，施工过程中接受甲方的监督和检查。
四、工程造价及付款方式1. 工程总造价为人民币：__________元（大写：______________________），此价格包括设备采购、运输、安装、调试、税费等一切费用。
2. 付款方式：（1）合同签订后______个工作日内，甲方向乙方支付工程总造价的______%作为预付款，即人民币：__________元（大写：______________________）；（2）设备到货并经甲方验收合格后______个工作日内，甲方向乙方支付工程总造价的______%，即人民币：__________元（大写：______________________）；（3）工程竣工验收合格后______个工作日内，甲方向乙方支付工程总造价的______%，即人民币：__________元（大写：______________________）；（4）剩余工程总造价的______%作为质保金，在质保期满后无质量问题的情况下，甲方一次性无息支付给乙方。
变压器箱变施工合同范本
变压器箱变施工合同范本合同编号：__________甲方（委托方）：单位名称：___________________法定代表人：_________________注册地址：___________________联系电话：___________________乙方（承包方）：单位名称：___________________法定代表人：_________________注册地址：___________________联系电话：___________________一、工程概况1. 工程名称：____________________变压器箱变施工工程2. 工程地点：____________________3. 工程内容：包括但不限于变压器箱变的设计、采购、安装、调试及验收等。
二、工期1. 本工程开工日期为：__________年______月______日2. 本工程竣工日期为：__________年______月______日3. 总工期为______日历天。
三、合同价款1. 本合同总价款为人民币（大写）：____________________元（¥：__________元）。
2. 该价款为固定总价，除非发生设计变更或双方另行约定，否则不因任何因素而调整。
四、工程质量1. 乙方应确保所施工工程的质量符合国家标准、行业标准及甲方的具体要求。
2. 乙方应对施工质量负责，如因乙方施工质量问题导致的一切损失，由乙方承担。
五、付款方式1. 甲方应在合同签订后______日内向乙方支付合同总价款的______%作为预付款。
2. 工程进度款：乙方按合同约定的工程进度，向甲方提交进度款申请，甲方应在收到申请后______日内支付相应款项。
3. 工程竣工并通过验收后，甲方应在______日内支付合同总价款的______%。
4. 剩余______%作为质保金，待质保期满后无质量问题无息退还。
六、材料供应1. 本工程所需材料由乙方负责采购和供应，乙方应确保所采购材料的质量符合合同要求。
变压器安装施工合同样本_变压器安装施工合同模板(合同版本)5篇
变压器安装施工合同样本_变压器安装施工合同模板(合同版本)5篇篇1变压器安装施工合同合同编号：[合同编号]甲方（发包方）：[甲方名称]乙方（承包方）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方变压器安装施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：变压器安装施工2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：变压器安装及施工相关配套服务4. 工程质量：符合国家及行业标准要求二、合同价款及支付方式1. 合同价款：人民币[合同价款]元整（大写：[合同价款汉字大写]）2. 支付方式：银行转账3. 支付节点：签订合同后支付合同价款的XX%，工程竣工验收合格后支付剩余的XX%。
三、工期及进度要求1. 工期：自合同签订之日起XX个工作日内完成。
2. 进度要求：乙方需按照甲方要求的施工进度进行，确保工程按时完成。
四、双方权利义务1. 甲方权利：对工程质量、进度进行监督，确保工程符合合同约定。
在合同约定的期限内享有使用变电器权利。
2. 甲方义务：按照合同约定支付合同价款，提供必要的水电等施工条件。
3. 乙方权利：按照合同约定进行变压器安装施工，确保工程质量符合国家标准和合同约定。
在合同约定的期限内享有收取合同价款权利。
4. 乙方义务：严格遵守安全生产规定，确保施工过程中的安全。
按照合同约定完成施工任务，确保工期按时完成。
五、违约责任及赔偿标准1. 甲方违约：甲方未按照合同约定支付合同价款或提供必要施工条件，应承担违约责任，并赔偿因此给乙方造成的实际损失。
具体赔偿标准为合同价款的XX%。
2. 乙方违约：乙方未按照合同约定完成施工任务或施工质量不符合国家标准和合同约定，应承担违约责任，并赔偿因此给甲方造成的实际损失。
具体赔偿标准为合同价款的XX%。
六、争议解决方式及管辖法院1. 争议解决方式：协商解决；协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。
具体选择哪种方式，由双方协商确定。
箱变变压器安装合同范本
箱变变压器安装合同范本合同编号：__________甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________第二条承包方式2.1乙方按本合同约定的工程内容、质量、进度、安全等要求，包工、包料、包工期、包质量、包安全。
2.2乙方应自行负责办理与工程相关的所有审批手续，并承担相应的费用。
第三条工程质量3.1乙方应严格按照国家、行业及地方相关标准、规范进行施工，确保工程质量达到甲方要求。
3.2工程质量标准：__________3.3工程验收：工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，甲方应在收到竣工资料后日内组织验收。
如甲方无故拖延验收，乙方可要求甲方支付相应的保管费用。
第四条工程进度4.1乙方应根据甲方的要求，制定合理的工程进度计划，并严格按照进度计划进行施工。
4.2乙方应按甲方的要求提交工程进度报告，甲方有权对工程进度进行监督。
4.3如乙方未按进度计划完成工程，应向甲方支付违约金，具体金额双方另行约定。
第五条工程安全5.1乙方应严格遵守国家、行业及地方有关安全生产的法律、法规和标准，采取有效措施，确保工程安全。
5.2乙方应负责办理工程现场的安全防护措施，并承担相应的费用。
5.3如发生安全事故，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。
第六条工程价款及支付6.1工程价款：__________6.2付款方式：__________6.3工程验收合格后，甲方应在日内支付乙方全部工程价款。
第七条违约责任7.1甲方未按约定支付工程价款的，应向乙方支付逾期付款的违约金，具体金额双方另行约定。
7.2乙方未按约定完成工程，或工程质量不符合约定的，应向甲方支付违约金，具体金额双方另行约定。
第八条争议解决8.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用法律。
变压器箱变施工合同范本
变压器箱变施工合同范本
甲方（委托方）：（公司名称）
乙方（施工方）：（公司名称）
根据《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规，经甲乙双方友好协商，就甲方委托乙方
进行变压器箱变施工事宜达成如下合同：
一、项目名称：变压器箱变施工
二、工程地点：（具体地址）
三、工程内容：根据甲方要求，乙方负责进行变压器箱的变施工，包括但不限于搬运设备、安装设备、接线调试等工作。
四、工程进度：双方约定工程开始时间为（具体日期），完工时间为（具体日期），如因不可抗力等原因导致工期延误，双方应友好协商解决。
五、工程费用及支付方式：工程总费用为（具体金额），甲方将在工程开始时支付工程总费用的50%，工程竣工验收后支付剩余50%。
六、施工质量：乙方应按照国家相关标准和甲方要求进行施工，保证工程质量合格，若出现质量问题，乙方应负责进行整改。
七、竣工验收：乙方完成工程后，双方进行竣工验收，确认工程达到要求后进行结算。
八、违约责任：若一方未能履行合同义务，应承担相应的违约责任。
九、法律适用及争议解决：本合同适用中华人民共和国法律，双方如有争议应友好协商解决，协商不成的，应提交有管辖权的人民法院处理。
十、其他事项：本合同未尽事宜，双方另行协商解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
法定代表人签字：法定代表人签字：
日期：日期：。
变压器安装施工合同完整版.doc
变压器安装施工合同完整版甲方：____________________乙方：____________________鉴于甲方需要安装变压器，乙方具备安装变压器的能力和资质，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行变压器安装施工事宜，经充分协商，达成如下合同：第一条项目概况1.1 项目名称：____________________1.2 项目地点：____________________1.3 项目内容：甲方委托乙方进行变压器的安装施工，包括但不限于变压器及其附属设备的安装、调试、验收等。
第二条合同金额2.1 合同总价为人民币（大写）：____________________元整（小写）：￥____________________元。
第三条工期3.1 工期为______天，自合同签订之日起计算。
3.2 如因不可抗力等因素导致工期延误，甲乙双方应协商解决，并签订书面补充协议。
第四条甲方责任与义务4.1 提供变压器安装所需的场地、水、电等基础设施。
4.2 提供变压器及其附属设备的采购、运输、保险等相关手续。
4.3 配合乙方进行施工，确保施工顺利进行。
4.4 按合同约定支付合同款项。
第五条乙方责任与义务5.1 严格按照国家有关标准和规范进行变压器安装施工，确保施工质量。
5.2 提供必要的施工设备、工具和材料。
5.3 负责施工过程中的安全管理和环境保护。
5.4 完成施工后，及时向甲方提交相关验收资料。
第六条合同款项支付6.1 合同签订后，甲方支付乙方合同总价的30%作为预付款。
6.2 施工进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价的30%。
6.3 施工进度达到100%，验收合格后，甲方支付乙方合同总价的40%。
第七条违约责任7.1 任何一方违反合同约定，导致合同无法履行，应承担违约责任，向守约方支付合同总价的10%作为违约金。
7.2 乙方未按约定完成施工，甲方有权要求乙方支付逾期完工违约金，每日按合同总价的1%计算。
变压器箱变施工合同范本
变压器箱变施工合同范本甲方：（委托方）__________公司乙方：（承包方）__________公司鉴于甲方拟对__________项目进行变压器箱变施工，为明确双方权利和义务，经双方友好协商，就有关事项达成如下合同：一、工程内容1.1 变压器箱变施工的具体内容包括__________。
1.2 施工地点位于__________。
1.3 工程开始日期为__________，完工日期为__________。
二、工程标准2.1 变压器箱变施工应符合国家相关规定和标准，达到__________标准要求。
2.2 施工过程中应严格按照设计图纸和施工方案进行施工，确保施工质量。
三、工程费用3.1 变压器箱变施工的总造价为__________元人民币，具体费用包括__________。
3.2 甲方应按照约定的进度和标准及时支付工程款项。
四、质量保证4.1 乙方承诺施工质量符合相关标准和规定，保证工程达到验收标准。
4.2 工程竣工后，乙方应提供一定期限的质量保修期，保修期内对工程质量负责。
五、安全保障5.1 施工过程中，乙方应严格遵守安全生产规定，确保施工现场安全。
5.2 如发生施工安全事故，乙方应承担相应责任，并及时采取措施进行处理。
六、违约责任6.1 如因乙方原因导致工程质量不符合要求，乙方应承担相应违约责任。
6.2 如因甲方原因导致施工进度延误或工程质量受影响，甲方应承担相应违约责任。
七、争议解决7.1 双方如发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交__________仲裁解决。
八、其他事项8.1 本合同自双方盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。
8.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________ 公司乙方（盖章）：__________ 公司签订日期：__________ 年月日。
变压器安装合同范本(七篇)
变压器安装合同范本建设单位(甲方)：施工单位(乙方)：根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、法规之规定，甲方同意将工程交由乙方承包，为明确双方权利义务，经双方协商一致，现签订本合同，共同遵守。
第一条工程概况一、工程名称：二、工程地点：三、工程内容：一、二、第三条工期本工程期限自合同签定、预付款支付、甲方土建完成，场地交给乙方施工后至个工作日止。
由于甲方的原因或不可抗力所延误的工期，经甲乙双方签证认可后，可对工期进行调整。
第四条工程合同价款：本工程合同价款为可变价。
工程预算总造价为：____元;大写金额：_____。
工程发生设计变更，因此而增加的工程量按本合同第十一条规定的计价办法确定增加工程量的结算价款。
第五条材料、设备供应一、由乙方提供的材料、设备均须具备出厂合格证明并满足工程施工的要求，经甲方项目负责人或监理公司检查签证后方可进场。
已进场的物资，若发现有不合格者，乙方应迅速将其运出场外。
二、具有合格证的材料，如一方对材料有异议，提出对材料进行检验，另一方应积极配合，如检验属合格产品，其检验费用全部由持有异议一方负责，否则由采购方承担。
三、没有合格证书，且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格的材料、构配件等，均不得用于本工程。
四、施工中，由于工程设计变更造成乙方采购的材料或设备不能使用，甲方需按承包方式：承包范围：第二条工程承包范围及承包方式材料或设备的实际采购价格，回收全部不适用的材料和设备，或经乙方同意，由甲方给予乙方相应的补偿后，不适用的材料设备由乙方自行处理。
第六条工程质量和检查验收一、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方项目负责人和监理工程师的监督检查，工程质量应达到国家规定的质量标准。
二、甲方确定的项目负责人和监理工程师，应以书面形式将其姓名、身份及所分担的工作通知乙方。
三、乙方确定的施工现场负责人、技术人员和管理人员，应以书面形式将其姓名、身份及所分担的工作通知甲方和监理公司。
施工用电箱变 变压器设备安装合同
XXX安装250kVA箱变、10kV线路以及相关配电设施工程施工总承包合同甲方：XXX建设开发有限公司乙方：XXX电力有限公司签订地点：福建省南平市签订日期：年月日XXX安装250kVA箱变、10kV线路以及相关配电设施工程施工总承包合同建设单位：XXX建设开发有限公司（以下简称甲方）施工单位：XXX电力有限公司（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就XXX建设开发有限公司XXX安装250kVA箱变、10kV线路以及相关配电设施有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况（一）工程名称：XXX安装250kVA箱变、10kV线路以及相关配电设施。
（二）工程地点：村XXX。
（三）工程内容：乙方按设计图在指定的地点进行XXX250kVA箱变、10kV线路以及相关配电设施工程施工，直至送电合格，满足国家规范、电网公司及甲方验收要求。
泵站配电房由甲方完成，乙方应配合。
甲供材料为：0.4kV计量屏1面、0.4kV 无功补偿屏1面、0.4kV出线屏3面。
除我司提供设备之外其余设计图及预算书中规定的设备、材料等均由投标方提供,费用由投标方承担，具体内容详见《XXX 建设开发有限公司装设250kVA配变工程预算书》及《XXX建设开发有限公司装设250kVA配变工程图纸》。
由乙方到指定地点提货，装卸、运输、保管费用均已包含在合同总价中。
除甲供材料之外其余设计图及预算书中规定的材料均由乙方提供,费用由乙方承担。
二、合同工期本工程合同工期为30个日历天（合同签订次日起至送电验收合格止），每延误一天，罚款500元，如雨天或甲方原因造成无法施工，费用不予以补偿，工期顺延。
三、双方职责甲、乙双方应按以下要求行使合同约定的权利，履行合同约定的职责。
（一）乙方开工前，应熟悉施工现场，编制施工方案及有关记录资料。
（二）乙方应按相关标准施工，不得擅自修改变更，若需要变更应经甲方同意方可施工。
变压器施工安装合同范本
变压器施工安装合同范本甲方（施工单位）：名称：_______________法定代表人：_______________联系地址：_______________电话：_______________乙方（需方）：名称：_______________法定代表人：_______________联系地址：_______________电话：_______________经双方友好协商，就甲方为乙方提供变压器施工安装服务，达成如下协议：一、工程内容：1.1 甲方将按照乙方提供的变压器设备要求，在指定地点进行施工安装工作，包括但不限于设置变压器、接线调试等。
1.2 乙方将为甲方提供必要的施工条件和协助，并保证变压器施工安装现场的安全和整洁。
二、工程进度：2.1 甲方将按照双方协商的工期要求，按时完成变压器施工安装工作。
2.2 若因乙方原因导致工程进度延误，甲方将有权要求相应补偿。
三、质量保证：3.1 甲方将按照国家标准和相关规定进行变压器施工安装工作，保证工程质量符合要求。
3.2 在工程验收合格后，甲方将提供一定期限的免费质量保修服务，保证设备正常运转。
四、费用支付：4.1 乙方将按照双方协商的支付方式和进度，按时支付变压器施工安装工程款项。
4.2 若因特殊情况或工程变更等原因，需调整费用支付方式，双方应协商一致确定。
五、违约责任：5.1 若一方违反本合同约定，给对方造成损失的，应承担相应违约责任。
5.2 如因不可抗力等特殊原因导致工程无法进行或延误，造成损失的一方应及时通知对方，并尽力减少损失。
六、其他事项：6.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份有效。
6.2 本合同自双方盖章后生效，至工程验收合格并付清工程款项后终止。
甲方（施工单位）签章：日期：乙方（需方）签章：日期：。
变压器安装工程施工合同协议书范本(多条款详尽版)
变压器安装工程施工合同协议书范本一、工程概况1.1工程名称：________1.2工程地点：________1.3工程内容：变压器安装工程，包括但不限于变压器及其附属设备的安装、调试、验收等。
1.4工程期限：自____年__月__日起至____年__月__日止。
二、甲方责任与义务2.1提供工程所需的施工图纸、技术规范、施工方案等相关资料。
2.2提供施工现场，并确保施工现场满足施工要求，包括但不限于水、电、气等供应。
2.3按照约定的时间和方式支付工程款项。
2.4配合乙方办理相关施工手续，包括但不限于施工许可证、验收手续等。
2.5按照约定的时间和质量要求完成工程验收。
三、乙方责任与义务3.1按照甲方提供的施工图纸、技术规范、施工方案等资料进行施工。
3.2严格按照施工进度计划进行施工，确保工程按期完成。
3.3严格按照质量标准进行施工，确保工程质量符合约定要求。
3.4配合甲方办理相关施工手续，包括但不限于施工许可证、验收手续等。
3.5提供必要的施工材料和设备，并确保其质量符合约定要求。
3.6对施工现场进行安全管理，确保施工过程中的人身安全和财产安全。
3.7按照约定的时间和质量要求完成工程验收。
四、工程价款及支付方式4.1工程价款为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。
4.2工程价款支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程价款的30%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程价款的30%；（4）工程验收合格满一年后，甲方支付乙方工程价款的10%。
五、违约责任5.1甲方未按约定支付工程款项的，每逾期一日，应支付逾期付款金额万分之五的违约金。
5.2乙方未按约定完成工程的，每逾期一日，应支付逾期完工金额万分之五的违约金。
5.3因乙方原因导致工程质量不符合约定要求的，乙方应负责无偿返工，直至符合约定要求。
六、争议解决（1）提交________仲裁委员会仲裁；（2）依法向工程所在地人民法院起诉。
变压器安装施工合同范本
合同编号：_______变压器安装施工合同甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______根据《合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行变压器安装施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程内容：变压器安装施工，包括但不限于变压器及其附件的安装、调试、验收等。
二、合同工期2.1本合同工程总工期为_______天，自乙方收到甲方发出的开工通知之日起计算。
2.2如因甲方原因导致工期延误，乙方有权要求甲方延长工期，并支付相应费用。
三、合同价款及支付方式3.1本合同工程总价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。
（1）合同签订后_______个工作日内，支付合同总价款的_______%；（2）工程竣工验收合格后_______个工作日内，支付合同总价款的_______%；（3）工程质保期满后_______个工作日内，支付合同总价款的_______%。
四、质量标准及验收4.1乙方应按照国家相关标准和甲方的要求进行施工，确保工程质量符合规定。
4.2工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，甲方应在_______个工作日内组织验收。
4.3验收合格后，甲乙双方应签订验收证书。
如验收不合格，乙方应在_______个工作日内整改完毕，并重新组织验收。
五、质保期5.1本合同工程质保期为_______年，自工程竣工验收合格之日起计算。
5.2质保期内，乙方应负责对工程进行维修、保养，确保工程正常运行。
六、违约责任6.1如乙方未按合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。
6.2如甲方未按合同约定支付合同价款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付逾期付款违约金。
七、争议解决7.1本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
变压器安装合同
变压器安装合同变压器安装合同范本（通用6篇）在不断进步的社会中，合同的地位越来越不容忽视，它可以保护民事法律关系。
相信大家又在为写合同犯愁了吧，以下是本店铺收集整理的变压器安装合同范本，仅供参考，希望能够帮助到大家。
变压器安装合同 1甲方：乙方：甲乙双方就变压器安装等事宜经协商达成以下协议：一、工程内容：1、安装变压器__台；2、安装落地式配电箱__台；3、__电缆米等。
二、工程造价包含：以上工程量预算价为__元，经双方协商后同意按照__元一次性包死，不做调整。
二、工程工期：协议签定后乙方确保____年____月____日前施工完毕并送电。
三、付款方式：甲方竣工验收合格，甲方一次性支付工程款。
四、双方的权利和义务：1、甲方有权要求乙方按照供电的要求采用符合国标的材料和设备，甲方有权要求乙方在不违背供电局规范的前提下按照甲方的方案施工，甲方有义务协调施工过程中的周边事宜，甲方有义务为乙方提供必要的申请文件；2、乙方必须按照国标和供电局规范施工，必须采用国标材料和设备，不得偷工减料，工程质量按本行业的相关施工、设计规范及标准执行，乙方在实施过程中可根据现场情况对预算方案局部调整但必须按照合肥供电公司现行标准配备设备材料确保验收和送电，必须文明施工和安全施工，乙方对该工程施工期间的人员安全负责。
五、违约责任：1、乙方确保按照甲方和合肥供电公司要求设计和施工并确保工程工期，如乙方达不到甲方要求或因工期或质量给甲方造成损失甲方有权扣除乙方的工程款作为补偿；2、任何一方故意不履行合同规定条款给另一方造成损失的必须承担对方的所有损失；3、如遇双方均不可抗拒的原因（如自然灾害、国家政策重大变化等）造成一方重大损失的另一方不得追究其责任。
六、本协议未尽事宜双方友好协商解决，本协议一式四份，甲乙双方各执两份，签字盖章后生效，协议履行完后本合同自动失效。
甲方：乙方：签字：签字：盖章：盖章：20__年7月10日变压器安装合同 2甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，双方本着平等自愿、协商一致的原则签定本合同，双方共同遵守。
变压器箱变施工合同范本
变压器箱变施工合同范本甲方（发包方）：________________________乙方（承包方）：________________________签订日期：____年____月____日第一条合同目的甲方委托乙方进行变压器箱变施工工程，乙方同意按照甲方要求完成施工任务。
第二条工程概况1. 工程名称：__________________________2. 工程地点：__________________________3. 工程范围：__________________________4. 工程内容：__________________________5. 工程期限：自____年____月____日至____年____月____日第三条工程价款1. 工程总价款为人民币（大写）：__________________________2. 工程价款支付方式：__________________________3. 工程价款支付时间：__________________________第四条甲方责任1. 甲方负责提供施工所需的场地、水、电等条件。
2. 甲方负责提供施工图纸及相关技术资料。
3. 甲方负责协调施工过程中的相关问题。
第五条乙方责任1. 乙方负责按照甲方要求和施工图纸进行施工。
2. 乙方负责施工过程中的安全管理工作。
3. 乙方负责施工过程中的质量控制。
第六条工程验收1. 工程完成后，乙方应通知甲方进行验收。
2. 甲方应在接到通知后____天内组织验收。
3. 验收合格后，双方签署验收报告。
第七条违约责任1. 如甲方未按合同约定支付工程价款，应向乙方支付违约金，违约金为逾期支付金额的____%。
2. 如乙方未按合同约定完成施工任务，应向甲方支付违约金，违约金为未完成工程价款的____%。
第八条争议解决双方因履行本合同发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
变压器安装施工合同协议书范本模板8篇
变压器安装施工合同协议书范本模板8篇篇1甲方（委托方）：XXX公司乙方（施工方）：XXX变压器安装公司根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行变压器安装施工事宜，达成如下协议：一、工程概况工程名称：变压器安装施工工程地点：XXX施工内容：变压器的拆卸、运输、安装、调试及验收二、工程期限本工程自XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日，共XX天。
三、合同价款及支付方式本合同总价款为人民币XX元（大写：XXX）。
甲方应按以下方式向乙方支付合同价款：1. 合同签订之日起XX日内，甲方支付乙方合同总价款的XX%，即人民币XX元（大写：XXX）；2. 乙方完成变压器安装并经甲方验收合格后XX日内，甲方支付乙方合同总价款的XX%，即人民币XX元（大写：XXX）。
四、权利和义务1. 甲方应确保施工现场具备安装条件，如因现场条件不具备导致乙方无法按时完成安装，责任由甲方承担；2. 乙方应按照合同约定的质量标准和工期完成变压器安装工作；3. 乙方应在安装过程中采取必要的安全措施，确保施工安全；4. 甲方应按照合同约定的时间和金额支付合同价款。
五、违约责任1. 甲方如未按照合同约定的时间和金额支付合同价款，应承担违约责任，并支付违约金，违约金按未支付部分的XX%计算；2. 乙方如未按照合同约定的质量标准和工期完成安装工作，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
六、争议解决甲乙双方在履行本合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。
协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效；2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）：XXX公司法定代表人（签字）：XXX乙方（盖章）：XXX变压器安装公司法定代表人（签字）：XXX日期：XXXX年XX月XX日篇2发包方（简称甲方）：_________承包方（简称乙方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，签订本合同，共同遵守。
施工用电箱变、变压器设备安装合同
XXX安装250kVA箱变、10kV线路以及相关配电设施工程施工总承包合同甲方：XXX建设开发有限公司乙方：XXX电力有限公司签订地点：福建省南平市签订日期：年月日XXX安装250kVA箱变、10kV线路以及相关配电设施工程施工总承包合同建设单位：XXX建设开发有限公司（以下简称甲方）施工单位：XXX电力有限公司（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就XXX建设开发有限公司XXX安装250kVA箱变、10kV线路以及相关配电设施有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况（一）工程名称：XXX安装250kVA箱变、10kV线路以及相关配电设施。
（二）工程地点：村XXX。
（三）工程内容：乙方按设计图在指定的地点进行XXX250kVA箱变、10kV线路以及相关配电设施工程施工，直至送电合格，满足国家规范、电网公司及甲方验收要求。
泵站配电房由甲方完成，乙方应配合。
甲供材料为：0.4kV计量屏1面、0.4kV 无功补偿屏1面、0.4kV出线屏3面。
除我司提供设备之外其余设计图及预算书中规定的设备、材料等均由投标方提供,费用由投标方承担，具体内容详见《XXX 建设开发有限公司装设250kVA配变工程预算书》及《XXX建设开发有限公司装设250kVA配变工程图纸》。
由乙方到指定地点提货，装卸、运输、保管费用均已包含在合同总价中。
除甲供材料之外其余设计图及预算书中规定的材料均由乙方提供,费用由乙方承担。
二、合同工期本工程合同工期为30个日历天（合同签订次日起至送电验收合格止），每延误一天，罚款500元，如雨天或甲方原因造成无法施工，费用不予以补偿，工期顺延。
三、双方职责甲、乙双方应按以下要求行使合同约定的权利，履行合同约定的职责。
（一）乙方开工前，应熟悉施工现场，编制施工方案及有关记录资料。
（二）乙方应按相关标准施工，不得擅自修改变更，若需要变更应经甲方同意方可施工。
变压器箱变施工合同模板
变压器箱变施工合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！标题：变压器箱变施工合同模板甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行变压器箱变施工的相关事项，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：乙方按照甲方的要求，进行变压器箱变的施工，包括设备安装、调试、验收等工作。
二、合同金额2.1 本合同的合同金额为人民币____元整（大写：_______________________元整），该金额包括工程设计费、设备采购费、安装费、调试费、验收费等全部费用。
2.2 乙方在合同签订后____个工作日内向甲方提交正式的发票。
三、合同的履行3.1 乙方应按照甲方的要求，按时完成工程的施工，并保证施工质量符合国家相关法律法规及行业标准。
3.2 甲方应按照合同约定的付款方式及时支付合同价款。
四、付款方式4.1 本合同的付款分为三次，具体付款比例和时间如下：（1）合同签订后____个工作日内，甲方支付合同金额的____%；（2）工程验收合格后，甲方支付合同金额的____%；（3）质保期结束后，甲方支付合同金额的____%。
4.2 乙方在收到付款后，应向甲方提供正式的发票。
五、验收及质保5.1 工程完成后，乙方应按照甲方的要求进行验收，验收合格后方可交付使用。
5.2 工程验收合格后，乙方应提供相应的质保服务，质保期为____年。
六、违约责任6.1 乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：合同金额的____%乘以逾期天数。
6.2 若乙方施工质量不符合约定，乙方应承担相应的修复费用，并向甲方支付合同金额的____%作为违约金。
施工变压器安装合同范本
施工变压器安装合同范本甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，双方本着平等自愿、协商一致的原则签定本合同，双方共同遵守。
一、工程名称：施工变压器安装二、工程地点：__________三、合同价款与付款方式1. 合同总价款：人民币_______元（大写：_________________________元整）。
2. 付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款。
（2）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的60%。
（3）剩余的10%作为质保金，质保期（_______年）结束后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。
四、合同期限：自合同签订之日起至工程验收合格之日止。
五、质量要求：1. 乙方应按照电力行业标准和规范进行施工，确保工程质量符合相关要求。
2. 工程验收合格后，乙方应提供完整的施工资料和验收资料。
六、甲方责任：1. 甲方负责提供施工场地，确保施工顺利进行。
2. 甲方按合同约定支付工程款。
七、乙方责任：1. 乙方负责提供合格的施工人员，保证施工安全、进度和质量。
2. 乙方应严格按照设计图纸和施工规范进行施工。
3. 乙方负责施工过程中的现场管理和安全防护。
八、违约责任：1. 乙方未按合同约定时间完成工程的，每逾期一天，乙方应支付合同总价款的1%作为违约金。
2. 因乙方原因导致工程质量不符合约定的，乙方应承担相应的修复费用，并支付甲方因此造成的损失。
3. 甲方未按合同约定支付工程款的，甲方应支付乙方相应的滞纳金。
九、争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
十、其他约定：1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程验收合格之日止。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________法定代表人（或授权代表）：__________ 法定代表人（或授权代表）：__________签订日期：_______年_______月_______日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
施工用电箱变变压器设
备安装合同精编版
MQS system office room 【MQS16H-TTMS2A-MQSS8Q8-MQSH16898】
XXX安装250kVA箱变、10kV线路以
及相关配电设施工程
施工总承包合同
甲方：XXX建设开发有限公司
乙方：XXX电力有限公司
签订地点：福建省南平市
签订日期：年月日
XXX安装250kVA箱变、10kV线路以及相关配电设施
工程施工总承包合同
建设单位：XXX建设开发有限公司（以下简称甲方）
施工单位：XXX电力有限公司（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就XXX建设开发有限公司XXX安装250kVA箱变、10kV线路以及相关配电设施有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
（一）工程名称：XXX安装250kVA箱变、10kV线路以及相关配电设施。
（二）工程地点：村XXX。
（三）工程内容：乙方按设计图在指定的地点进行XXX250kVA箱变、10kV线路以及相关配电设施工程施工，直至送电合格，满足国家规范、电网公司及甲方验收要求。
泵站配电房由甲方完成，乙方应配合。
甲供材料为：计量屏1面、无功补偿屏1面、出线屏3面。
除我司提供设备之外其余设计图及预算书中规定的设备、材料等均由投标方提供,费用由投标方承担，具体内容详见《XXX建设开发有限公司装设250kVA配变工程预算书》及《XXX建设开发有限公司装设250kVA 配变工程图纸》。
由乙方到指定地点提货，装卸、运输、保管费用均已包含在合同总价中。
除甲供材料之外其余设计图及预算书中规定的材料均由乙方提供,费用由乙方承担。
二、合同工期
本工程合同工期为30个日历天（合同签订次日起至送电验收合格止），每延误一天，罚款500元，如雨天或甲方原因造成无法施工，费用不予以补偿，工期顺延。
三、双方职责
甲、乙双方应按以下要求行使合同约定的权利，履行合同约定的职责。
（一）乙方开工前，应熟悉施工现场，编制施工方案及有关记录资料。
（二）乙方应按相关标准施工，不得擅自修改变更，若需要变更应经甲方同意方可施工。
（三）甲方对工程建设过程中的安全和文明施工实行监督、检查，对安全严重失控的施工单位，有权责令其停工整顿。
（四）乙方在施工过程中发生的人生安全、设备安全由乙方负责。
乙方应认真按照《建设工程施工现场供电安全规范》（GB50194-93）施工，工程施工、验收必须符合该规范要求。
完善安全保障体系，保证本工程现场施工安全（包括人身安全）。
由于乙方管理不善，或因乙方职工的过失等原因造成的人身、设备、工程质量事故、其全部责任均由乙方自行负责。
（五）线路走廊、青苗等地面物赔偿由甲方负责，乙方协助办理征地赔偿。
四、工程质量验收办法
工程所用材料及设备按以下原则选用：设备及材料必须满足永久用电的要求。
设备材料必须是大厂入网3C许可生产、质量有保证的，具有出厂合格证及检验报告的产品方可应用于本工程，其中电缆采用太阳牌。
设备及材料的试验合格报告均应报一份给甲方存档，工程试验项目及内容符合《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB50150-2006）及《电力设备预防性试验规程》（DL/T596-1996），满足电网接入申报验收要求，并将竣工报验资料报送一份给甲方存档。
乙方负责组织安装、调试达到满足箱变及线路接入电网要求，全程负责办理入网许可和验收的所有手续，直至工程送电完成，并且经电网验收合格后交付甲方使用。
对不符合质量及电网验收要求的乙方应限期无偿返工，直到符合国家标准要求,满足国家电网及甲方验收合格为止。
工程带电运行3个月期间，由于乙方原因造成的缺陷，乙方应无偿消缺，所需设备及材料费均由乙方承担，要求在1日内恢复送电，每延误一天，罚款500元。
五、合同总价及付款方式
（一）合同总价：玖万叁仟元整（￥93000元）。
本工程为施工总承包项目，不论预算书及设计图纸清单是否提及，凡涉及本工程设备材料采购、建筑安装、试验、检查测试(含计量及负控电流互感器校验等)、调试试运、验收、安全、质量、工艺等相关方面的全部工作内容及费用均属于乙方的工作范围，乙方无论报价高低，费用均由乙承担。
本工程作为交钥匙项目，验收合格移交之前的所产生费用均由乙方承担。
无论设备价格或单项工程价格，乙方报价低于市场价格的，甲方不给于调整价格，合同总价为不变价。
（二）本工程经电网验收合格后，乙方开具合同总价的100%的合法发票，甲方支付乙方合同总价的95%，共计人民币：捌万捌仟叁佰伍拾元整（￥88350元）。
合同总价的5％作为工程保证金，工程经电网验收合格日起带电运行3个月后经甲方验收无缺陷或消缺完毕，甲方支付合同总价的5%,共计人民币：肆仟陆佰伍拾元整（￥4650元）。
六、违约责任
乙方承包的工程项目，在施工过程中经检查验收达不到有关验收规范规定，不能保证工程质量和工程进度，甲方有权提出整改意见，乙方应按甲方要求限期整改，工期每延误一天，罚款500元，因工期、消缺以及延期整改造成的罚款，甲方将直接从本合同工程款中扣除。
七、争议处理
（一）因履行合同发生争议时，双方方应协商解决，协商不成，可以向工程项目所在地仲裁委员会申请仲裁。
（二）因工程质量发生争议时，由双方共同认可的工程质量主管部门进行鉴定，所需费用及因此造成的损失由责任方承担。
八、本合同壹式肆份，甲、乙双方各执贰份，分别收执保存。
九、本合同在双方签订之日起生效，本合同未尽事宜，可由双方协商解决。
建设单位（甲方）：（盖章）施工方（乙方）：（盖章）
有限公司XXX电力有限公司
代表人：代表人：。