2020年山东省建设监理协会监理员继续教育题库完整
2020年山东省建设监理协会监理员继续教育题库
2013版施工合同示文本的实施日期是（A）。
A.2013年7月1日承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后（28）天，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。
争议评审小组作出的书面决定（B）对双方具有约束力，双方应遵照执行。
A.自然B.经合同当事人签字确认后C.任何情况下都D.必须经法院判决才除专用合同条款另有约定外，发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当向承包人提供支付担保。
有关支付担保说确的是（ABCD）。
A.支付担保可以采用银行保函的形式B.支付担保可以采用担保公司担保的形式C.支付担保具体的形式由合同当事人在专用合同条款中约定D.合同可以不约定支付担保。
E.采用2013版施工合同示文本签订合同必须约定支付担保应依照法律规定参加工伤保险的单位有（ABCDE）。
A.发包人B.监理人C.发包人为履行合同聘请的第三方D.承包人E.分包人99版施工合同示文本的修订原则之一是注重保护发包人权利的原则。
BA.正确B.不正确99版施工合同示文本的修订原则之一是与我国项目管理造价改革相协调的原则。
AA.正确B.不正确2013版施工合同示文本通用条款规定的违约双倍赔偿制度指建设单位拖欠工程款超过一定时间须向施工单位支付两倍的拖欠工程款。
BA.正确B.不正确因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担。
AA.正确B.不正确下列关于法的效力高低的表述不正确的是(D )。
A.法律的效力低于宪法，但高于其他的法B.行政法规的效力低于宪法和法律C.地方性法规的效力低于宪法、法律和行政法规D.行政规章的效力低于宪法、法律、行政法规和地方性法规关于法的形式，下列表述不正确的是(B )。
A.—切法律、行政法规和地方性法规都不得与宪法相抵触B.广义上的法律，泛指《宪法》调整的各类法的规性文件C.狭义上的法律，仅指全国人大及其常委会制定的规性文件D.自治条例和单行条例、特别行政区法律等，属于我国法的形式下列属于行政法规的是（D）。
最新版精编2020年监理从业人员继续教育完整题库388题(含参考答案)
2020年监理从业人员继续教育考试388题【含答
案】
一、单选题
1．信息化将（）管理实现信息化.网络化.个性化.知识与柔性管理。
A.监理单位
B.建设单位
C.施工单位
D.检测单位
正确答案：[A]
2．根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合（）。
A.合同约定；
B.投标文件的方案；
C.设计图纸;
D.工程建设强制性标准
正确答案：[D]
3．建筑起重机械使用单位在建筑起重机械安装验收合格之日起（）日内，向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理使用登记。
A.7；
B.10；
C.15；
D.30；
正确答案：[D]
4．根据《建筑施工承插型盘扣件钢管支架安全技术规程》(JGJ231)，模板支撑架可调底座调节丝杆外露长度不宜大于（）mm，最底层水平杆离地高度不应大于500mm。
A.200；
B.300；
C.400；
D.500；
正确答案：[A]
5．重大事故由（）负责调查。
A.国务院；。
监理从业人员继续教育考试题库388题(含参考答案)
监理从业人员继续教育考试题库388题(含参考答案)2020年监理从业人员继续教育考试388题【含答案】一、单选题1．监理息的整理.立卷和归档，是在总监（总监代表）领导下，由（）执行。
建设单位有要求的还应接受其管理。
A.监理人员B.监理员C.专业监理员D.安全监理员正确答案：[A]2．采用装运港船上交货价（FOB）进口设备时，卖方的责任是（）。
A.承担货物装船后的一切费用和风险B.承担国际运费C.负责提供有关装运单据D.负责办理保险及支付保险费正确答案：[C]3．开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过（）m。
A.3；B.5；C.7；D.10；正确答案：[A]4．住建部《房屋市政工程生产安全事故报告和查处工作规程》（建质[2013]4号）内容，（），是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；A.一般；B.较大；c.意义重大；D.特别重大正确答案：[c]5.根据《房屋市政工程生产安全事故报告和查处工作规程》，工程监理单位应审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合()。
A.合同约定；b.投标文件方案；C.设计图纸;D.工程建设强制性标准正确答案：[D]6.在蜀明浩123中，工程监理单位存在以下行为(未对施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案进行审查；发现安全事故隐患，未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的；施工单位拒不整改或者停止施工，且未及时向有关主管部门报告的；未按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的。
)，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处()罚款。
a.1-5万元之间；b.5万元至10万元；c.1010万元至30万元；D.30万元以上100万元以下；正确答案：[c]7．人工挖孔桩开挖深度超过（）m时，应有专门向井孔下送风的设备，工人入井前和施工过程中要坚持送风，同时应配备有毒气检验测仪器。
新版精选监理从业人员继续教育考核题库完整版388题(含参考答案)
2020年监理从业人员继续教育考试388题【含答案】一、单选题1．信息的收集工作必须把握信息（），做到收集及时.准确。
A.系统B.流程C.渠道D.来源正确答案：[D]2．项目监理机构工程信息资料管理实行（）负责制，主持制定监理信息管理工作制度。
A.总代B.总监C.监理员D.监理人员正确答案：[B]3．电梯井口应设置防护门，其高度不应小于（）m，防护门底端距地面高度不应大于50㎜，并应设置挡脚板。
A.1；B.1.2；C.1.5；D.1.8；正确答案：[C]4．开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过（）m。
A.3；B.5；C.7；D.10；正确答案：[A]5．住建部《房屋市政工程生产安全事故报告和查处工作规程》（建质[2013]4号）内容，（），是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；A.一般；B.较大；C.重大；D.特别重大正确答案：[C]6．根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合（）。
A.合同约定；B.投标文件的方案；C.设计图纸;D.工程建设强制性标准正确答案：[D]7．《建设工程安全生产管理条例》中，工程监理单位有下列行为（未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的；发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的；施工单位拒不整改或者不停止施工，未及时向有关主管部门报告的；未依照法律.法规和工程建设强制性标准实施监理的。
）之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处（）的罚款。
A.1万元以上5万元以下；B.5万元以上10万元以下；C.10万元以上30万元以下；D.30万元以上100万元以下；正确答案：[C]8．人工挖孔桩开挖深度超过（）m时，应有专门向井孔下送风的设备，工人入井前和施工过程中要坚持送风，同时应配备有毒气检验测仪器。
2020监理员继续教育考试题库
2013版监理规范解读11、下列关于监理的工作内容，表述完整准确的是（）。
A.四控制，两管理，一协调B.三控制，三管理，一协调C.三控制，两管理，一协调，并履行安全管理工作D.三控制，两管理，一协调，履行安全生产管理的法定职责2、工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合（）。
A.合同约定B.工程建设强制性标准C.设计要求E.工程建设推荐性标准3、总监理工程师不得将下列工作委托给总监理工程师代表，其中不正确的是（）。
A.组织编制监理规划，审批监理实施细则B.根据工程进展及监理工作情况调配监理人员C.组织审查施工组织设计、(专项)施工方案D.进行隐蔽工程验收4、施工组织设计审查应包括下列基本内容，其中不正确的是（）。
A.编审程序应符合相关规定B.施工进度、施工方案及工程质量保证措施应符合施工合同要求C.安全技术措施应符合工程建设强制性标准E.施工图纸符合工程建设强制性标准5、相关服务是指工程监理单位受建设单位委托，按照建设工程监理合同约定，在建设工程（）等阶段提供的服务活动。
A.勘察B.设计C.施工D.保修E.使用6、项目监理机构批准施工单位费用索赔应同时满足下列条件（）。
A.施工单位在施工合同约定的期限内提出费用索赔B.索赔事件是因非施工单位原因造成，且符合施工合同约定C.索赔事件造成施工单位经济损失D.索赔费用有施工单位注册造价师签章F.索赔事项属于合同的承包范围7、总监理工程师是由工程监理单位法定代表人书面任命，负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师或具有工程类注册执业资格的人员。
A.正确B.不正确8、《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理人员进驻施工现场。
A.正确C.不正确9、工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。
A.正确B.不正确10、工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。
2020监理员继续教育题目及答案一、三
1、工程监理单位应在监理合同签订后，第一次工地会议前将项目监理机构的组织形式、人员构成及对总监理工程师的任命，书面通知（）。
A.建设单位B.施工单位C.质量监督机构D.分包单位正确答案：A2、总监理工程师需要同时担任多项监理合同的总监理工程师时，应经建设单位书面同意，且最多不得超过（）项。
A.2.0B.3.0C.4.0D.1.0正确答案：B3、根据《山东省建设工程监理工作规程》，总监理工程师委托对项目监理机构印章进行保管与使用是（）的职责。
A.总监代表B.专业监理工程师C.监理员D.信息资料员正确答案：D4、施工准备阶段，工程监理单位应组织项目监理机构人员对（）文件进行交底。
A.施工合同B.监理合同C.招标文件D.投标文件正确答案：B5、第一次工地会议由（）主持召开。
A.施工合同B.监理合同C.招标文件D.投标文件正确答案：A1、（）情形项目监理机构可设总监理工程师代表：A.工程规模较大、专业较复杂，总监理工程师难以处理多个专业工程时，可按专业设总监理工程师代表B.一个监理合同中包含多个相对独立的施工合同，可按施工合同段设总监理工程师代表C.工程规模较大、地域比较分散，可按工程地域设总监理工程师代表D.同时担任总监理工程师的项目多于一项的E.监理部人员数量较多时正确答案：ABCD2、监理员应履行下列（ABCE ）职责A.发现施工作业中的问题，及时指出并向专业监理工程师报告B.检查工序施工结果C.复核工程计量有关数据D.负责旁站E.进行见证取样正确答案：ABCE3、监理对开工条件核查应包括下列（）内容A.设计交底和图纸会审已完成B.施工组织设计已由总监理工程师签认C.施工单位现场质量、安全生产管理体系已建立，管理及施工人员已到位，施工机械具备使用条件，主要工程材料已落实D.进场道路、水、电、通信等已满足开工要求E.建设资金已落实正确答案：ABCD1、总监理工程师应在签订监理合同及收到工程设计文件后组织编制监理规划，并在召开第一次工地会议后报送建设单位。
精选新版2020年监理从业人员继续教育考核题库完整版388题(含参考答案)
2020年监理从业人员继续教育考试388题【含答案】一、单选题1．根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合（）。
A.合同约定；B.投标文件的方案；C.设计图纸;D.工程建设强制性标准正确答案：[D]2．下列（）不是执行设备检验程序的。
A.设备进场前，监理工程师审查设备出厂合格证及技术说明书.质量检验证明.图纸和技术资料，经合格签认后方可进场。
B.设备进场监理工程师应及时组织安装.供货或制造单位进行检查，按设备清单.技术说明书和相关质量控制资料检查验收。
C.经检验发现进场设备不符合要求时，监理工程师应拒绝签认，由供货方更换或处理。
D.紧急放行正确答案：[D]3．钢结构安装工程跨度大于等于（）米，属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。
A.16；B.26；C.36；D.40正确答案：[C]4．建筑高度大于（）m 或单体体积超过30000m3的在建工程，应设置临时室内消防给水系统；消防竖管的设置位置应便于消防人员操作，其数量不应少于2 根。
A.15；B.20；C.24；D.30；正确答案：[C]5．高处作业是指凡在坠落高度基准（）m及以上有可能坠落的各类登高.洞口.临边等高处所进行的作业。
A.4；B.3；C.2；D.1；正确答案：[C]6．分配电箱与开关箱的距离不得超过（）m。
A.5；B.10；C.15；D.30；正确答案：[D]7．扣件式单排脚手架搭设高度不应超过24m，双排脚手架搭设高度不应超过（）m。
A.24；B.30；C.50；D.60;正确答案：[C]8．《建筑施工现场环境与卫生标准》规定施工现场应实行封闭管理，并应采用硬质围挡。
市区主要路段的施工现场围挡高度不应低于（）m，围挡应牢固.稳定.整洁。
A.2；B.2.5；C.1.8；D.2.2；正确答案：[B]9．钢管扣件满堂红模板支撑体系应在距地面200mm处沿纵横向设置水平扫地杆，在可调支托底部立杆顶部和每一步距处应设置纵横向水平拉杆，步距按照扫地杆与可调支托底部立杆顶部的水平杆之间平均布设，但步距不得大于（）。
精编新版2020年监理从业人员继续教育完整题库388题(含参考答案)
2020年监理从业人员继续教育考试388题【含答
案】
一、单选题
1．住建部《房屋市政工程生产安全事故报告和查处工作规程》（建质[2013]4号）内容，（），是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；
A.一般；
B.较大；
C.重大；
D.特别重大
正确答案：[C]
2．下列（）不是执行设备检验程序的。
A.设备进场前，监理工程师审查设备出厂合格证及技术说明书.质量检验证明.图纸和技术资料，经合格签认后方可进场。
B.设备进场监理工程师应及时组织安装.供货或制造单位进行检查，按设备清单.技术说明书和相关质量控制资料检查验收。
C.经检验发现进场设备不符合要求时，监理工程师应拒绝签认，由供货方更换或处理。
D.紧急放行
正确答案：[D]
3．临时用房建筑面积之和大于（）平方或在建工程单体体积大于10000立方时，应设置临时室外消防给水系统。
A.10000；
B.1000；
C.500；
D.300
正确答案：[B]
4．脚手架的首层.顶层和作业层的脚手板必须铺设严密,外侧应采用密目式安全网做可靠全封闭严密，还要设1～1.2m高防护栏杆和180mm高踢脚板，内侧与建筑物之间的空隙大于（）mm时，下部须用安全平网兜底。
A.300；
B.200；
C.150；
D.100。
精选最新监理从业人员继续教育考核题库完整版388题(含参考答案)
2020年监理从业人员继续教育考试388题【含答
案】
一、单选题
1．项目监理机构应建立和完善信息管理制度，设（）管理监理文件资料。
A.兼职人员
B.专人
C.监理员
D.安全监理员
正确答案：[B]
2．电梯井口应设置防护门，其高度不应小于（）m，防护门底端距地面高度不应大于50㎜，并应设置挡脚板。
A.1；
B.1.2；
C.1.5；
D.1.8；
正确答案：[C]
3．开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过（）m。
A.3；
B.5；
C.7；
D.10；
正确答案：[A]
4．住建部《房屋市政工程生产安全事故报告和查处工作规程》（建质[2013]4号）内容，（），是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；
A.一般；
B.较大；
C.重大；
D.特别重大
正确答案：[C]
5．根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合（）。
山东省监理协会监理员继续教育考试题库解析
1．聚氯乙烯（PVC）、热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材机械固定施工技术当固定基层为混凝土结构时，其厚度应不小于()m mA.40.0B.60.0C.80.0D.100.02．无穿孔增强型机械固定系统是轻型、无穿孔的（）防水层机械固定施工技术A.聚氯乙烯材料B.SBS橡胶改性沥青材料C.热塑性聚烯烃（TPO）D.三元乙丙（EPDM）3．（）既可以使卷材在施工时可适当外露，同时提供不粘的表面供工人行走，使得后道工序可以顺利进行A.耐候层B.自粘胶层C.高密度聚乙烯D.都不对4．预备注浆系统是（）建筑工程混凝土结构接缝防水施工技术A.地上B.地下C.楼面D.都可以5．聚氯乙烯（PVC）、热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材机械固定施工技术机械固定包括（）。
A.点式固定方式B.裙边式固定方式C.面式固定方式D.线式固定方式E.辐射式固定方式6．预备注浆系统施工技术的优势（）A.材料性能优异B.安装简便C.节省工期D.节省费用E.不破坏结构7．聚氯乙烯（PVC）或热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材的搭接是由热风焊接形成连续整体的防水层A.正确B.不正确三元乙丙（EPDM）防水层无穿孔机械固定施工技术成败的关键是抗风能力。
A.正确B.不正确地下工程预铺反粘防水技术材料是高分子自粘胶膜防水卷材。
聚乙烯丙纶是由上下两层长丝丙纶无纺布和中间芯层线性低密度聚乙烯一次加工复合而成的防水卷材.A.正确B.不正确8．轻钢结构的缺点有（）。
A.轻钢结构占地面积较小B.造价高C.抗拉抗剪强度低D.使用过程中易于改造9．厚钢板焊接技术适用于高层建筑钢结构、大跨度工业厂房、大型公共建筑、塔桅结构等工程厚度（）mm以上A.20.0B.30.0C.40.0D.60.010．钢结构与大型设备计算机控制整体顶升与提升安装施工技术的原理不包括（）。
A.柔性钢绞线承重B.硬性高强钢绞线承重C.墩式基础D.计算机控制同步提升11．钢与混凝土组合结构技术关键技术是（）问题A.如何合理解决梁柱节点区钢筋的穿筋B.预应力施加C.混凝土与钢筋强度匹配D.裂缝12．轻钢结构通可常用于（）的建造。
新版精选2020年监理从业人员继续教育完整考试题库388题(含参考答案)
2020年监理从业人员继续教育考试388题【含答
案】
一、单选题
1．高度超过（）m及以上的双排脚手架，应在脚手架外侧整个长度和高度上连续设置剪刀撑。
A.24；
B.30；
C.50；
D.60;
正确答案：[A]
2．《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)规定的监理文件资料应包括（）种资料。
A.18
B.24
C.24+1
D.36
正确答案：[A]
3．钢管扣件满堂红模板支撑体系应在距地面200mm处沿纵横向设置水平扫地杆，在可调支托底部立杆顶部和每一步距处应设置纵横向水平拉杆，步距按照扫地杆与可调支托底部立杆顶部的水平杆之间平均布设，但步距不得大于（）。
A.1.8m；
B.1.4m；
C.设计要求；
D.规范要求
正确答案：[C]
4．公司技术负责人对项目监理机构上报的（）.安全生产管理的监理工作方案及时给予批复。
A.监理大纲；
B.监理规划；
C.监理细则；
D.监理安全组织架构
正确答案：[B]
5．电梯井口应设置防护门，其高度不应小于（）m，防护门底端距地面高度不应大于。
最新2020年监理从业人员继续教育考核题库完整版388题(含标准答案)
2020年监理从业人员继续教育考试388题【含答
案】
一、单选题
1．监理信息管理的收集按不同来源可分为：文件.档案.（）及计算机辅助文档等四方面。
A.监理总结
B.监理资料
C.监理报表
D.监理报告
正确答案：[C]
2．项目监理机构各监理人员在过程中应严格工序报审附件材料的审核，对其材料的齐全.完整性和准确有效性以及手续完善性等存在问题时，（），并要求其补充.修正至合格，方可通过。
A.可以签证
B.予以签证
C.视程度签证
D.不予签证
正确答案：[D]
3．公司技术负责人对项目监理机构上报的（）.安全生产管理的监理工作方案及时给予批复。
A.监理大纲；
B.监理规划；
C.监理细则；
D.监理安全组织架构
正确答案：[B]
4．开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过（）m。
A.3；
B.5；
C.7；
D.10；
正确答案：[A]
5．根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2013版施工合同示文本的实施日期是（ A）。
A.2013年7月1日承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后（28）天，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。
争议评审小组作出的书面决定（B）对双方具有约束力，双方应遵照执行。
A.自然B.经合同当事人签字确认后C.任何情况下都D.必须经法院判决才除专用合同条款另有约定外，发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当向承包人提供支付担保。
有关支付担保说确的是（ABCD）。
A.支付担保可以采用银行保函的形式B.支付担保可以采用担保公司担保的形式C.支付担保具体的形式由合同当事人在专用合同条款中约定D.合同可以不约定支付担保。
E.采用2013版施工合同示文本签订合同必须约定支付担保应依照法律规定参加工伤保险的单位有（ABCDE）。
A.发包人B.监理人C.发包人为履行合同聘请的第三方D.承包人E.分包人99版施工合同示文本的修订原则之一是注重保护发包人权利的原则。
BA.正确B.不正确99版施工合同示文本的修订原则之一是与我国项目管理造价改革相协调的原则。
AA.正确B.不正确2013版施工合同示文本通用条款规定的违约双倍赔偿制度指建设单位拖欠工程款超过一定时间须向施工单位支付两倍的拖欠工程款。
BA.正确B.不正确因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担。
AA.正确B.不正确下列关于法的效力高低的表述不正确的是(D )。
A.法律的效力低于宪法，但高于其他的法B.行政法规的效力低于宪法和法律C.地方性法规的效力低于宪法、法律和行政法规D.行政规章的效力低于宪法、法律、行政法规和地方性法规关于法的形式，下列表述不正确的是(B )。
A.—切法律、行政法规和地方性法规都不得与宪法相抵触B.广义上的法律，泛指《宪法》调整的各类法的规性文件C.狭义上的法律，仅指全国人大及其常委会制定的规性文件D.自治条例和单行条例、特别行政区法律等，属于我国法的形式下列属于行政法规的是（D）。
A.《合同法》B.《市招标投标条例》C.《建筑法》D.《建设工程质量管理条例》下列属于民法商法的是（B）。
A.土地管理法B.公司法C.建筑法D.劳动法某施工企业中标省人民医院门诊楼工程项目，工程完成后审计机关对其进行审计，作了审计结论。
对此过程中产生的法律关系，下列说法中正确的是（ABDE）。
A.该施工企业与医院之间是民事法律关系B.该施工企业与医院之间法律地位平等C.审计机关与该医院之间是民事法律关系D.审计机关与该施工企业之间是行政法律关系E.审计机关与该施工企业之间法律地位不平等与工程建设相关的法规的表现形式多种多样，以下属于与工程建设相关法规的形式的有（ABC）。
A.某省人大常委会通过的建筑市场管理条例B.建设部发布的注册建造师管理办法C.某省人民政府制定的招标投标管理办法D.某市人民政府办公室下发的关于外来工暂住规定的通知E.某省建设行政主管部门下发的加强安全管理的通知部门规章之间不一致的，适用新规定；同时颁布的，由双方协商。
B不正确同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关裁决。
A正确部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由全国人大法工委裁决。
不正确地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，由国务院裁决。
不正确下列原则中，不属于《合同法》规定的基本原则的是（B）。
A.平等、自愿原则B.等价有偿原则C.诚实信用原则D.不损害社会公益原则依照合同法理论，狭义的合同是指（C）。
A.劳动合同B.物权合同C.债权合同D.身份合同下列协议中，适用《合同法》的是（C）。
A.收养协议B.监护协议C.工程承包协议D.婚姻关系协议依当事人之间是否互负义务，合同可以分为双务合同与单务合同。
下列合同中，属于单务合同的是（B）。
A.买卖合同B.赠与合同C.勘察设计合同D.施工合同建设工程合同的性质是（BDE）。
A.单务合同B.有名合同C.实践合同D.诺诚合同E.要式合同《合同法》中规定的基本原则有（ABCDE）。
A.平等原则B.自愿原则C.公平原则D.诚实信用原则E.不损害社会公益原则合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
A正确合同是一种民事法律行为。
A正确并非任何建设工程合同都是合同法中规定的有名合同。
不正确婚姻、收养、监护等有关身份关系的协议，适用其他法律的规定。
A.正确宪法是由（D）制定和修改的居于最高的、核心的地位的根本大法。
A.最高国家行政机关B.最高国家司法机关C.国务院D.最高国家权力机关狭义的法律，是指（A ）按照法定程序制定的规性文件，是行政法规、地方性法规、行政规章的立法依据或者基础。
A.全国人民代表大会及其常务委员会B.县级以上人民代表大会及其常务委员会C.国务院D.县级以上人民政府行政法规，是指（C）按照法定程序制定的规性文件。
A.全国人民代表大会及其常务委员会B.县级以上人民代表大会及其常务委员会C.国务院D.县级以上人民政府有权利制定地方性法规的主体是（A）。
A.设区的市的权利机关B.设区的市的行政机关C.法院D.检察院法律有广狭两层含义，广义的法律是指包括（ABCD）在的一切规性文件。
A.宪法B.全国人民代表大会及其常委会制定的法律C.国务院制定的行政法规D.地方人大制定的地方性法规E.地方行业主管部门出台的规定部门规章的效力低于（AB）。
A.宪法B.法律C.地方性法规D.地方规章E.司法解释从法律效力上讲，行政法规的效力仅次于宪法而高于法律、地方性法规。
不正确国际条约属于国际法而不属于国法的畴，但是经过法定程序批准生效的国际条例具有同国法同等的约束力，从这个意义上来说国际条约也属于国法的畴，是我国法律的重要渊源。
正确宪法具有最高的效力等级，是其他法律的立法依据和基础，其他法律不能违背它的规定或者精神，否则无效。
正确我国的法，从宪法到普通法，从行政法规到地方性法规，都是分别由各级人民代表大会及其常设机构、国家行政机关制定和通过的，表达了人民的共同意愿。
正确下列（D）不是工程建设法的特征。
A.行政隶属性B.经济性C.政策性D.时代性建设法律关系是指，由工程建设法律规所确认和调整的，在建设管理和建设协作做成中产生的（A ）关系。
A.权利、义务B.权利C.义务D.权利、责任下列（C）不是工程建设法律关系的客体。
A.财B.务C.债D.行为能够引起工程建设法律关系产生、变更、消灭的是（）。
A.法律关系B.法律行为C.法律事实D.法律效力工程建设法律规的调整对象为（）。
A.工程建设管理关系B.工程建设协作关系C.工程建设主体部劳动关系D.民事法律关系E.行政法律关系工程建设法律规的基本原则有（）。
A.确保工程建设质量与安全B.工程建设活动应当符合国家工程建设安全标准C.遵守法律法规D.不损害社会公共利益及他人合法权益E.合法权利受法律保护建设法律关系消灭的原因包括自然消灭、协议消灭和违约消灭。
A.正确B.不正确民事法律行为本质上是合法的法律行为。
A.正确B.不正确法律事实包括事件和行为两种类型。
正确建设工程法律关系由主体、客体、容三个要素构成，但并不是任何建设工程法律关系都必须具备该三要素。
不正确表见代理的法律后果由（被代理人）承担。
下列关于代理的表述，不正确的是（C）。
A.代理人应在代理权限围行使代理权B.代理人应亲自进行代理活动C.可以实施双方代理D.不得滥用代理权下列（）不是物权当中所有权的权能。
A.占有B.使用C.收益D.放弃下列（）不属于代理的种类。
A.双方代理B.指定代理C.法定代理D.委托代理法人的成立条件有（）。
A.依法成立B.有必要的财产和经费C.有自己的名称、组织机构和成果D.能够独立承担民事责任E.具备公益属性债消灭的原因有（）。
A.履行B.抵消C.提存D.混同E.免除法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。
正确法定代表人是法人的最高领导人。
不正确表见代理是指无权代理人以被代理人的名义与第三人实施民事法律行为，第三人有理由相信代理人有代理权，因而法律后果直接由被代理人承担的代理方式。
正确法定代表人的变更即法人的变更。
不正确垫资条款的效力为（）。
A.无效B.效力待定C.可变更可撤销D.有效约定的垫资利息超过中国人民银行规定标准的，应（）。
A.减半支付B.按照约定支付C.不应支付利息D.超过部分无效招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）日，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
A.15.0B.30.0C.45.0D.60.0当事人就同设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性容不一致的，应当以（）作为结算工程价款的根据。
A.阴合同B.备案的中标合同C.双方约定为准D.阳合同或阴合同垫资利息的支付方式为（）。
A.有约定时支付B.无约定时不支付C.任何情况下都应支付D.任何情况下都不应支付E.视情况而定工程实践中，建设单位（）规避阴阳合同。
A.进行合法有效的招标投标B.与对方当事人协商C.签补充协议，并备案D.诉讼E.重新进行招标投标，并重新签订合同当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持。
正确当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。
正确拖欠款利息有约定时支付，无约定时不支付。
不正确当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，应予支持。
不正确下列（）不是无效合同的法律后果。
A.恢复原状B.返还财产C.继续履行D.折价补偿下列（）不是无效合同的情形。
A.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益B.恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益C.违反法律、行政法规的强制性规定D.重大误解下列（）不是建设部124号令规定的参照认定挂靠的情形。
A.转让、出借企业资质证书的B.以其他方式允许他人以本企业名义承揽工程的C.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的D.项目负责人、技术负责人、质量管理人员、安全管理人员、项目核算人员不是工程承包人本单位人员的勘察、设计、监理等服务采购，单项合同估算价在（）人民币以上。
A.100万元B.50万元C.200万元D.3000万元非法转包的情形有（）。
A.总承包人将建设工程分包给不具有相应资质条件的单位的B.建设工程总承包合同中未有约定，又未经发包方的同意，承包人将其承包的部分建设工程交由其他单位完成C.施工总承包单位将工程主体结构的施工发包给其他单位的D.分包单位将其承包的建设工程再分包的E.将其承包的全部工程发包给他人建设工程合同无效的情形有（）。
A.承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的B.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的C.非法转包D.建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的E.分包建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。