电力管安装工程施工合同协议书范本
电力管道施工合同范本
电力管道施工合同范本甲方（委托方）：单位名称：____________地址：____________法定代表人：____________联系电话：____________乙方（承包方）：单位名称：____________地址：____________法定代表人：____________联系电话：____________鉴于甲方拟委托乙方进行电力管道施工项目，双方经友好协商，达成如下合同：一、项目名称：电力管道施工项目二、项目内容：1. 电力管道的设计、布置与施工；2. 电缆的敷设、连接和接地处理；3. 环境保护和安全措施；4. 竣工验收等相关工作。
三、合同期限：合同自双方签署之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。
四、合同费用：1. 甲方向乙方支付工程总造价为__________元人民币；2. 工程款支付方式：工程款按进度支付，分为预付款、工程进度款和工程竣工尾款。
五、工期安排：1. 工程工期为__________个月；2. 工期延误件的责任承担；3. 工程验收标准及验收标准未达到的处理办法。
六、保证条款：1. 乙方应保证按照相关法规和标准进行施工，确保工程质量；2. 工程期间乙方应加强安全管理，确保工程安全；3. 出现质量问题或安全事故，乙方需承担相应的责任。
七、违约责任：1. 任何一方未能履行合同规定的义务，应承担违约责任；2. 违约方需赔偿对方因此造成的损失。
八、争议解决：双方如发生争议，应友好协商解决；若协商不成，可向相关主管部门申请调解或通过法院解决。
九、其他事项：1. 本合同未尽事宜，双方另行协商确定；2. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________签字：__________ 签字：__________日期：__________ 日期：__________以上为电力管道施工合同，双方认真阅读并理解合同内容后签署。
电力工程安装施工协议(3篇)
第1篇甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：鉴于甲方拟对（以下称“项目”）进行电力工程安装施工，乙方具备相应的资质和能力，双方经友好协商，就电力工程安装施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：（具体工程名称）2. 工程地点：（具体工程地址）3. 工程内容：电力线路架设、变压器安装、配电柜安装、电缆敷设、电力设施调试等。
4. 设计单位：（具体设计单位名称）5. 工期：（具体工期）6. 质量标准：按照国家相关标准和规范执行，确保工程质量达到优良水平。
二、合同价款及支付方式1. 合同价款：本工程合同总价为人民币（大写：_______元整，小写：_______元），含税。
2. 支付方式：（1）开工前，乙方需提交相关资质、施工方案、进度计划等资料，甲方审核通过后，支付合同价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到60%时，甲方支付合同价款的30%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付合同价款的20%；（4）质保期满后，甲方支付合同价款的10%。
三、双方责任与义务1. 甲方责任与义务：（1）负责提供施工场地，确保施工环境安全、整洁；（2）负责办理相关施工手续，确保工程合法合规；（3）按照约定支付工程款项；（4）配合乙方进行施工，提供必要的协助；（5）对乙方在施工过程中发生的安全事故、质量事故承担相应责任。
2. 乙方责任与义务：（1）按照甲方要求，编制详细的施工方案、进度计划，并报甲方审核；（2）确保施工人员具备相应的资质和能力，按照国家相关标准和规范进行施工；（3）严格按照合同约定的时间节点完成工程；（4）确保工程质量，对施工过程中出现的问题及时整改；（5）对施工过程中发生的安全事故、质量事故承担相应责任。
四、工程进度与验收1. 工程进度：乙方按照合同约定的工期进行施工，确保工程按时完成。
2. 工程验收：（1）工程竣工验收合格后，甲方应在15日内组织验收；（2）验收合格后，甲方应出具验收报告，并支付合同价款；（3）验收不合格的，乙方应按照甲方要求进行整改，直至合格。
电力管道施工合同范本
电力管道施工合同范本甲方（委托方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行电力管道施工事宜，达成如下协议：第一条项目概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程内容：电力管道的铺设、安装、调试等相关工作。
第二条施工范围及要求2.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范及工程量清单进行施工。
2.2 乙方应确保施工质量符合国家相关标准和行业标准。
2.3 乙方应按照甲方的要求提供施工所需的材料、设备，并对其质量负责。
第三条合同价款3.1 合同总价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
3.2 付款方式：合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的_______%作为预付款；工程进度达到_______%时，甲方支付乙方合同总价款的_______%；工程完工验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的_______%；余款作为质保金，质保期为_______个月，质保期满无质量问题后支付。
第四条工期4.1 工程开工日期：_______年_______月_______日，竣工日期：_______年_______月_______日。
4.2 乙方应按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任。
第五条双方权利和义务5.1 甲方权利和义务5.1.1 甲方有权对乙方的施工进行监督、检查。
5.1.2 甲方应按照约定及时支付合同价款。
5.1.3 甲方应提供施工所需的场地、水电等条件。
5.2 乙方权利和义务5.2.1 乙方应按照约定完成施工任务，保证施工质量。
5.2.2 乙方应遵守施工现场的安全生产规定，确保施工安全。
5.2.3 乙方应按照约定及时向甲方报告工程进度。
电力管道施工合同模板5篇
电力管道施工合同模板5篇篇1甲方（发包方）：___________________乙方（承包方）：___________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方电力管道施工工程达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：___________________电力管道施工工程。
2. 工程地点：___________________。
3. 工程内容：电力管道的铺设、安装、调试及维修等。
二、合同工期1. 工程开工日期：_______年____月____日。
2. 工程竣工日期：_______年____月____日。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款：人民币______元（大写：______元整）。
该价款包括材料费、人工费、运输费等一切费用。
2. 支付方式：甲方应按照合同约定，按时支付乙方工程款项。
具体支付节点为：工程开工前支付总价款的____%，工程进度过半支付总价款的____%，工程竣工并验收合格后支付剩余款项。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家标准及甲方要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应当在收到通知后的七日内组织验收。
3. 甲方验收合格后，应当出具验收报告并签字确认。
五、工程安全及文明施工1. 乙方应严格遵守安全生产规定，采取必要的安全防护措施，确保施工过程中的安全。
2. 乙方应遵守文明施工规范，保持施工现场整洁、有序。
3. 如因乙方原因造成安全事故，乙方应当承担全部责任。
六、违约责任1. 甲方若未按合同约定支付工程款项，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款违约金。
2. 乙方若未按合同约定完成工程，每逾期一日，应向甲方支付工程逾期违约金。
3. 若因乙方施工质量问题导致工程返工或损失，乙方应承担全部责任。
七、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
电力工程安装施工合同模版5篇
电力工程安装施工合同模版5篇篇1甲方（发包方）：XXXX电力公司乙方（承包方）：XXXX电力安装公司根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方电力工程安装施工项目达成以下合同协议：一、工程概况1. 工程名称：XXXX电力工程安装施工2. 工程地点：XXXX3. 承包范围：本次电力工程安装施工范围包括变电站、输电线路、配电线路等电力设施的安装施工。
4. 合同工期：本合同工期为XX天，自甲方下达开工令之日起计算。
二、双方权利义务1. 甲方权利义务（1）甲方应向乙方提供施工所需的设计图纸、技术要求及相关资料，确保乙方充分了解工程需求。
（2）甲方应负责协调现场施工事宜，确保施工顺利进行。
（3）甲方应按照合同约定及时支付乙方工程款项。
2. 乙方权利义务（1）乙方应严格按照设计图纸和技术要求进行施工，确保工程质量符合国家标准和行业标准。
（2）乙方应制定详细的施工方案，并按照方案有序施工。
（3）乙方应加强现场管理，确保施工安全。
（4）乙方应按照合同约定完成工程，并及时向甲方提交竣工验收申请。
三、合同价款及支付方式1. 合同价款：本合同价款为人民币XXXX元（大写：XXXX）。
2. 支付方式：甲方应按照以下节点向乙方支付工程款项。
（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的XX%作为预付款。
（2）乙方完成主体工程施工后，甲方支付乙方合同总价款的XX%。
（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的剩余部分。
3. 付款时间：甲方应在每个支付节点后的XX个工作日内完成支付。
四、违约责任1. 甲方违约责任（1）甲方未按照合同约定支付乙方工程款项的，自逾期之日起，甲方应向乙方支付逾期付款违约金，违约金按未付款金额的日万分之五计算。
（2）甲方未能按照合同约定协调现场施工事宜，导致乙方无法正常施工的，甲方应赔偿乙方因此造成的全部损失。
2. 乙方违约责任（1）乙方未能按照合同约定完成工程施工的，甲方有权要求乙方按照合同约定进行整改，并赔偿甲方因此造成的全部损失。
电力管道施工合同协议书
电力管道施工合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！电力管道施工合同协议书甲方：__________乙方：__________鉴于甲方是一家专业从事电力管道工程的企业，乙方是一家具备相关资质的施工单位，双方为了共同完成电力管道施工项目，经协商达成以下合同协议：一、工程概况1.1 工程名称：__________电力管道施工项目1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：__________1.4 工程量：__________二、合同价格2.1 双方经协商一致，确定本工程的合同价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
2.2 乙方在签订合同时，应向甲方支付合同价的__________%作为预付款，余款在工程验收合格后支付。
三、合同工期3.1 双方约定本工程工期为__________天。
3.2 乙方应按甲方要求，确保工程按期完工。
如乙方原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。
四、施工质量4.1 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
4.2 工程验收不合格的，乙方应负责返工直至验收合格。
五、安全生产5.1 乙方应加强施工现场的安全管理，确保施工过程中的人身安全和设备安全。
5.2 乙方应对施工现场的环境进行保护，遵守环保法规，防止污染。
六、合同的变更和解除6.1 合同一经签订，双方应严格遵守。
如因特殊情况需变更或解除合同，应协商一致并签订补充协议。
七、违约责任7.1 双方应严格履行合同约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付相应的赔偿金。
八、争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
九、其他约定9.1 合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年。
电力管道施工合同范本
电力管道施工合同范本一、工程概况1. 工程名称：__________电力管道施工项目2. 工程地点：__________3. 工程内容：电力管道的铺设、安装及相关配套设施的建设4. 工程面积：__________5. 工程预算：人民币 ________ 元（大写：_________________________元整）二、合同工期1. 工程开工日期：______ 年 __ 月 __ 日2. 工程竣工日期：______ 年 __ 月 __ 日3. 工期延误：如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任，具体违约责任双方另行约定。
三、工程质量1. 乙方应按照国家及行业相关标准、规范进行施工，确保工程质量达到甲方要求。
2. 乙方在施工过程中应严格遵守安全操作规程，确保施工安全。
3. 工程验收合格后，乙方应提供完整的施工资料，包括但不限于施工图纸、施工记录、材料检验报告等。
四、合同价款1. 合同总价：人民币 ________ 元（大写：_________________________元整）2. 付款方式：（1）预付款：合同签订后，甲方支付合同总价款的 30% 作为预付款；（2）进度款：按照工程进度，甲方按照实际完成工程量的 70% 支付进度款；（3）结算款：工程验收合格后，甲方支付合同总价款的剩余款项。
3. 乙方应在收到甲方付款后的 __ 个工作日内向甲方开具正规发票。
五、违约责任1. 甲方违约：（1）甲方未按约定支付款项，乙方有权暂停施工，并要求甲方承担违约责任；（2）甲方提供的资料、图纸等存在错误，导致乙方无法正常施工，甲方应承担相应责任。
2. 乙方违约：（1）乙方未按约定完成施工任务，应承担违约责任；（2）乙方施工质量不符合国家及行业相关标准，应承担修复、返工等责任。
六、争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
七、其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
电力管道施工合同模板6篇
电力管道施工合同模板6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1电力管道施工合同模板本合同由甲方（施工单位）和乙方（需方）双方在平等自愿的基础上，通过友好协商，就乙方委托甲方进行电力管道施工事项达成如下协议：第一条施工内容1.1 甲方接受乙方委托，负责进行电力管道施工，包括但不限于管道的布设、焊接、试压及保温等工作。
1.2 甲方应按照相关法律法规和质量标准，确保施工过程符合要求，保证施工质量达到乙方的要求。
第二条施工期限2.1 甲方应在本合同签订后的5个工作日内开始施工，并按照合同约定的工期完成施工任务。
2.2 若因不可抗力等原因导致施工延期，甲方应及时通知乙方并报备相关部门，延期的天数应另行协商确定。
第三条施工费用3.1 本次施工项目的总费用为（具体金额），甲方应按照合同约定的支付方式及时收取费用。
3.2 若在施工过程中出现额外费用，甲乙双方应重新协商确定支付方式及金额。
第四条施工图纸4.1 甲方应按照乙方提供的施工图纸进行施工，不得擅自更改或改动。
4.2 若在施工过程中发现施工图纸存在问题或需要调整时，应及时与乙方沟通协商，确定合理的解决方案。
第五条施工保修5.1 甲方应保证施工质量符合相关标准要求，对于因施工质量问题引发的质量问题，甲方应在合同约定的保修期内免费维修。
5.2 保修期为施工验收合格后的1年，若因甲方施工问题导致的质量问题在保修期内出现，则甲方应承担相应的维修责任。
第六条违约责任6.1 若甲方未按本合同约定的施工期限完成施工任务，应按照每日合同总费用的（具体比例）支付违约金。
6.2 若甲方故意或因过错导致施工质量不符合要求或造成其他损失的，应承担相应的赔偿责任。
第七条合同解除7.1 本合同自双方签字盖章生效，至甲方完成施工任务并经乙方验收合格后终止。
7.2 在施工过程中，若双方因不可抗力等原因无法继续合作，应及时协商解除合同，并书面通知对方。
第八条其他条款8.1 本合同未尽事宜，双方可另行协商确定具体内容，签订补充协议。
电力管道安装合同模板
电力管道安装合同模板甲方：（委托方）地址：联系人：联系电话：乙方：（承包方）地址：联系人：联系电话：鉴于甲方拟安装电力管道，为了确保安装质量，双方经友好协商，达成如下协议：一、管道安装内容1. 乙方应根据甲方要求，按照相关电力管道安装标准和设计要求，进行电力管道的安装工作。
2. 乙方应保证安装质量，保证管道安装工程的安全、稳定、可靠，符合相关标准要求。
二、安装时间及地点1. 安装时间：双方约定安装开始时间为____年____月____日，完成时间为____年____月____日。
2. 安装地点：安装地点为甲方指定的地点。
三、费用支付及结算1. 甲方应按照合同要求支付工程款项。
2. 工程款项支付方式：甲方应在工程开始前支付50%的合同款项，工程结束后结算出尾款。
3. 工程完工后，乙方应在15个工作日内提供工程验收资料，乙方提交验收合格证明后，甲方方可支付尾款。
四、质量保证1. 安装工程完工后，乙方提供一年的质量保证期，保证管道安装工程的质量问题由乙方负责维修和整改。
2. 在质量保证期内，若发现管道安装质量问题，甲方有权要求乙方无条件维修并承担所有费用。
五、违约责任1. 任何一方违反合同规定，需向对方支付违约金。
2. 若由于乙方原因，导致工程质量问题或延期交付，乙方需向甲方支付违约金。
六、争议解决1. 双方如因履行本合同发生争议，应友好协商解决；协商不成的，由双方共同协商决定解决方式。
2. 若诉讼解决，以甲方所在地法院为管辖法院。
七、其他事宜1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等效力。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）签约日期：年月日以上为电力管道安装合同，双方如有异议，可在协商解决后签字确认。
电力管工程施工合同
电力管工程施工合同【电力管工程施工合同】甲方（业主）：_________乙方（承包商）：_________鉴于甲乙双方就_________（工程名称）电力管工程的施工达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 工程内容：包括但不限于电力管道的铺设、连接、测试以及相关的土方工程等。
4. 工程标准：按照国家及行业相关标准执行。
二、合同价格1. 合同总价为人民币（大写）_________元整（￥_________）。
2. 价格构成包括材料费、人工费、机械使用费、管理费等。
3. 价格调整机制：如遇不可抗力或市场显著变化，双方应协商调整合同价格。
三、施工期限1. 开工日期：_________年____月____日2. 竣工日期：_________年____月____日3. 施工进度计划由乙方制定，并经甲方确认。
四、质量要求1. 乙方必须保证工程质量符合国家标准及甲方要求。
2. 施工中如发现质量问题，乙方应立即整改，费用由乙方承担。
五、付款方式1. 预付款：甲方在合同签订后____天内支付合同总价的_____%作为预付款。
2. 进度款：根据工程进度分阶段支付，具体支付比例和时间由双方协商确定。
3. 竣工款：工程竣工验收合格后，甲方支付剩余合同款项。
六、违约责任1. 如乙方未能按合同约定完成工程，应按日支付违约金。
2. 如甲方未能按约定支付工程款，应支付逾期付款的违约金。
七、争议解决合同履行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至合同签订地人民法院诉讼解决。
八、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
电力管道施工合同模板2篇
电力管道施工合同模板电力管道施工合同模板精选2篇（一）【合同编号】：_________电力管道施工合同甲方：（委托人）单位名称：_________________地址：___________________法定代表人：_______________联系电话：_________________传真号码：_________________乙方：（承包人）单位名称：_________________地址：___________________法定代表人：_______________联系电话：_________________传真号码：_________________鉴于甲方具备相应资质，且有意委托乙方承担相关电力管道施工项目，双方在平等、自愿的基础上，经过友好协商，达成以下合作意向：第一条合同目的和范围1.1 本合同的目的是确定甲方委托乙方负责进行电力管道施工项目的工作，并明确各方的权利和义务。
1.2 电力管道施工项目具体内容为：________________（以下简称“项目”）。
第二条项目要求和标准2.1 甲方要求乙方在合同期限内，按照相关法律法规和技术标准要求，完成项目的设计、施工、检验等工作。
2.2 甲方要求乙方确保项目施工期间的安全和环保工作，采取必要的措施保护施工现场及周边环境。
第三条价格和支付方式3.1 项目总金额为：_________________（大写：_________________）人民币。
3.2 支付方式：乙方按照项目进度，向甲方提出付款申请，甲方应在收到合格的付款申请后，按合同约定的比例及时支付相应款项。
第四条工期和延期4.1 项目工期为：__________________。
4.2 若因不可抗力或乙方原因导致项目延期，乙方应立即通知甲方，并在延期结束后及时完成项目。
第五条保证和违约责任5.1 乙方保证项目的设计、施工等工作符合相关法律法规和技术标准要求。
5.2 若乙方未能按时完成项目或未完成规定标准，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。
电力管道施工合同范本
电力管道施工合同范本一、合同双方甲方（委托方）： _________乙方（承包方）： _________二、工程概况1. 工程名称： _________2. 工程地点： _________3. 工程范围：包括但不限于电力管道的铺设、连接、测试及验收等。
三、工程期限1. 开工日期： _________2. 竣工日期： _________3. 总工期： _________天四、工程质量1. 质量标准：符合国家电力管道施工相关标准和规范。
2. 质量保证：乙方应确保工程质量和安全，若发生质量问题，乙方需在接到通知后24小时内进行整改。
五、工程费用1. 合同总价： _________元人民币。
2. 支付方式：按照工程进度分期支付。
3. 预付款：签订合同后支付合同总价的_____%作为预付款。
4. 进度款：工程进度达到_____%时支付合同总价的_____%。
5. 尾款：工程验收合格后支付剩余的_____%。
六、工程变更1. 变更程序：任何工程变更需双方书面确认。
2. 变更费用：工程变更导致的费用增减，双方协商确定。
七、违约责任1. 甲方违约：若甲方未能按合同约定支付工程款项，应支付乙方违约金，违约金为未支付款项的_____%。
2. 乙方违约：若乙方未能按合同约定完成工程，应支付甲方违约金，违约金为合同总价的_____%。
八、争议解决1. 友好协商：双方应通过友好协商解决争议。
2. 仲裁：若协商不成，任何一方均可向工程所在地的人民法院提起诉讼。
九、其他条款1. 合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 合同份数：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
十、附加条款1. _________2. _________甲方（盖章）： _________乙方（盖章）： _________签订日期： _________。
电力工程安装协议书范本5篇
电力工程安装协议书范本5篇篇1电力工程安装协议书范本【甲方】（出卖方）：_____________【乙方】（买受方）：_____________鉴于甲方具有从事电力工程安装的技术能力和经验，乙方愿意委托甲方进行电力工程安装，双方经友好协商达成一致，特订立如下协议：一、项目名称及地点1. 本项目名称为_____________，地点位于_____________。
二、工程内容1. 工程内容包括但不限于_____________。
2. 甲方应按照国家有关规定和标准，按照乙方的要求设计、施工，并保证工程的质量和进度。
三、工程期限1. 工程开始日期为_____________，完工日期为_____________。
2. 工程期限届满，若因双方约定或不可抗力等原因需延期完工的，应在约定期限届满前经双方协商一致，并签订书面延期通知书。
四、施工条件1. 乙方将为甲方提供本工程所需的技术资料及施工资金。
2. 甲方应确保施工场地、设备及人员符合国家安全标准，保障施工安全。
五、工程详细价格及支付方式1. 本工程报价为_____________元。
2. 乙方应按照约定的进度支付工程款项，具体支付方式为_____________。
3. 如因乙方原因导致工程停止或延误，乙方应按照约定支付工程尚未支付的款项。
六、工程保修1. 甲方保证工程安装的质量，并提供一年的保修服务，保修期内，如有故障，甲方将及时进行维修。
2. 保修期结束后，若需要维修的，乙方应支付相应维修费用。
七、违约责任1. 若因一方违约造成对方损失的，应承担相应的违约责任。
八、争议解决1. 因履行本协议发生的一切争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的法院解决。
九、其他事项1. 本协议正本一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。
2. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：_____________ 乙方（盖章）：_____________日期：_____________ 日期：_____________篇2电力工程安装协议书范本甲方：________________（以下简称甲方）乙方：________________（以下简称乙方）为明确甲乙双方在电力工程安装过程中的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，经双方协商一致，特订立本协议。
电力管道施工合同模板新5篇
电力管道施工合同模板新5篇第1篇示例：电力管道施工合同模板新一、合同双方甲方：（委托方）：地址：法定代表人：电话：二、项目概况1. 项目名称：电力管道施工工程2. 项目地点：（详细地址）4. 合同价款：合同总价款为（具体金额），包含材料费、人工费、设备费、管理费等。
5. 工期：工程工期为（具体天数），合同自签订之日起生效。
三、合同内容1. 工程标准：工程应按照国家相关标准和规定进行设计、施工，确保工程质量和安全。
2. 施工方式：承包方应采用专业施工队伍和合适设备进行施工，确保工程按时完工。
3. 交付标准：工程竣工后，甲方有权对工程进行验收。
合格后，乙方将工程交付给甲方并提供相关验收文件。
4. 保修义务：工程交付后，乙方对工程提供一定期限的免费保修，具体期限为（具体时间）。
5. 后期服务：保修期满后，乙方可以提供终身维护服务，具体费用和方式另行约定。
6. 违约责任：任何一方违反合同约定将承担相应违约责任，包括经济赔偿和法律追究等。
7. 解决纠纷：双方如有纠纷应及时通过友好协商解决，协商不成可以向相关仲裁机构申请仲裁。
四、其他条款1. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同经双方签字盖章后生效，期限自签订之日起至工程竣工验收之日止。
3. 未尽事宜，双方可以另行协商补充，补充协议具有本合同同等效力。
日期：乙方（签章）：（合同内容仅为模板，具体合同应根据实际情况进行调整和完善。
）第2篇示例：电力管道施工合同模板一、甲方（出租方）：名称：_______________地址：_______________法定代表人：_______________联系方式：_______________鉴于甲方是一家拥有电力管道施工资质和技术能力的企业，乙方希望租用甲方的电力管道施工服务，现双方达成以下合同：第一条服务内容1.1 甲方同意向乙方提供电力管道施工服务，具体包括但不限于电力管道的铺设、安装、维护等工作。
电力管道施工合同模板5篇
电力管道施工合同模板5篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的原则基础上，就甲方电力管道施工工程达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________电力管道施工工程。
2. 工程地点：__________。
3. 工程内容：包括电力管道的挖掘、铺设、连接、试验及回填等。
二、合同工期1. 开工日期：本合同签订生效后______天内开工。
2. 竣工日期：开工之日起______天内完成。
三、合同价款及支付方式1. 工程总造价：人民币______元（大写：______元整）。
此造价为完成本合同工程全部内容的包干造价，包含人工费、材料费、机械使用费等一切费用。
2. 支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的______%作为预付款。
（2）工程进展到一半时，甲方支付乙方工程总造价的______%。
（3）工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方剩余的款项。
（4）质量保证金为工程总造价的______，工程保修期满后无质量问题一次性支付给乙方。
四、工程质量及验收1. 乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。
2. 乙方应按工程进度，及时向甲方提供关于工程质量的技术资料等。
隐蔽工程未经甲方专业人员检查不得隐蔽，否则后果由乙方承担。
甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的原则基础上，就甲方的电力管道施工工程达成如下协议：一、工程概况及工作内容工程名称：电力管道施工工程；工程地点：_____________。
主要内容包括电力管道的挖掘、铺设、连接、试验及回填等全部工作。
乙方应按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，确保工程质量符合约定要求。
电力管道施工合同模板6篇
电力管道施工合同模板6篇篇1电力管道施工合同甲方（委托方）：_____________（以下简称甲方）地址：_____________电话：_____________法定代表人：_____________身份证号：_____________乙方（承包方）：_____________（以下简称乙方）地址：_____________电话：_____________法定代表人：_____________身份证号：_____________鉴于甲方拟对其所在地进行电力管道施工，为确保工程进度和工程质量，经双方友好协商，特订立本合同，共同遵守以下条款：第一条合同项目及工程范围1.1 甲方授权乙方承接电力管道施工项目，具体施工地点为_____________（注明具体地址）。
1.2 本工程范围包括但不限于材料供应、人工施工、设备租赁及相关服务，具体施工内容详见工程设计说明。
第二条工程期限及工程款2.1 施工工期为_____________（注明天数/月份/年份），自合同签订之日起计算。
2.2 甲方应按约定时间支付工程款，合同金额为人民币_____________元整。
乙方应按规定时间提供相应的发票，并享受应纳税收益。
第三条施工标准3.1 乙方应按照相关法规、规范和工程设计要求，保证施工质量符合国家标准。
3.2 施工过程中，如发现质量问题或有可能影响工程进度的情况，乙方应立即向甲方报告，并采取有效措施进行整改。
第四条安全保障4.1 施工现场应按照相关规定设立安全警示标志，保障施工人员和周围居民的生命财产安全。
4.2 如因施工造成人员伤亡或财产损失，乙方应承担一切责任并赔偿损失。
第五条竣工验收5.1 施工完成后，乙方应按照合同要求和甲方要求完成竣工验收。
5.2 如验收合格，甲方应按照合同规定支付最后一笔工程款。
如验收不合格，乙方应按照约定时间进行整改，并严格按照合同要求完成。
第六条违约责任6.1 若一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。
电力工程安装合同协议书5篇
电力工程安装合同协议书5篇篇1<电力工程安装合同协议书>甲方：（甲方单位名称）地址：（甲方地址）法定代表人：（甲方法定代表人）电话：（甲方联系电话）乙方：（乙方单位名称）地址：（乙方地址）法定代表人：（乙方法定代表人）电话：（乙方联系电话）鉴于甲方为（电力工程安装项目情况），拟委托乙方进行相关安装工程，经双方友好协商，特订立本合同，共同遵守并履行下列条款：一、工程内容及范围（一）乙方接受甲方的委托，负责（电力工程安装项目内容及范围）。
（二）乙方应按照国家相关标准和规范要求，保证工程质量和安全。
二、工程进度（一）双方约定的工程完工时间为（具体日期），如有变动，需经双方协商后确定。
（二）乙方应按照工程进度计划，按时完成工程，并严格按照合同约定保质保量。
三、合同价款及支付方式（一）甲方应支付乙方的工程安装费用为（具体金额），支付方式为（一次性付清或分期付款）。
（二）合同价款不包括其他附加费用，如有额外费用需另行协商确定。
四、工程变更及索赔（一）如需变更工程内容或范围，须经双方协商一致后确定，并签订书面变更协议。
（二）若因乙方原因导致工程质量问题或延期等情况，甲方有权提出索赔要求。
五、保修及售后服务（一）乙方应提供工程的保修期为（具体日期），保修期内出现问题，乙方应免费维修。
（二）保修期结束后，乙方可提供相关售后服务，但费用由甲方承担。
六、违约责任（一）如一方违反本合同约定，应承担相应的法律责任和违约金。
（二）如因不可抗力等因素导致无法履行合同，应及时通知对方并协商解决方案。
七、其他约定（一）合同未尽事宜，双方可另行协商约定，并签订书面补充协议。
（二）本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人签名：法定代表人签名：日期：日期：以上为电力工程安装合同协议书内容，特此协议签署，生效。
篇2电力工程安装合同协议书甲方（公司名称）：法定代表人：联系地址：电话：传真：乙方（公司名称）：法定代表人：联系地址：电话：传真：鉴于甲方为乙方提供电力工程安装服务，为明确双方权利义务，根据《中华人民共和国合同法》相关规定，经双方友好协商，特订立本合同协议书。
电力管道施工合同(4篇)
电力管道施工合同甲方：乙方：本着公平互利的原则，按国家《劳动法》《经济合同法》等相关的法律法规，经甲乙双方共同协商，协议如下：一、工程承包内容：空调、暖气管道预埋施工二、工程地点：济南欧亚大观商都工程部三、安全：在施工过程中，一切安全事故由乙方自行负责。
四、工程技术要求：乙方按设计图纸和现行施工标准规定及公司(甲方)的技术要求施工，安全施工交底，进展组织施工。
五、乙方应认真依据标准标准和要求施工，工程质量达不到商定的标准局部，经甲方觉察，应要求乙方重施工，因乙方缘由达不到商定标准，由乙方担当重施工费用，工期不予顺延。
六、工程量的计算：以施工图纸挖方工程量计算。
施工中发生工程量增减工程时，经公司确认后调整合同价格，签订补充协议。
七、价格：本工程量为综合包干价人民币元。
八、施工中由地方因素影响的由甲方负责协调。
九、文明施工：符合市容市貌，文明施工要求标准，违反相关规定，后果由乙方自行负责。
十、工期：天。
十一、付款方式：工程工程全部完成并验收合格后，一次性支付全部工程款。
十二、结账方式：乙方以机械油料费和工人工资表方式向甲方结算。
十三、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执两份，甲乙双方签字即生效，付清工程款后自动失效。
(以票据为准)甲方：乙方：甲方代表：乙方代表：年月日电力管道施工合同〔二〕甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规的规定，结合本工程实际，甲乙双方在公平、自愿、公正和诚恳信用的根底上，经友好协商，就本工程施工事宜协商全都，达成如下协议。
第一条工程概况及承包范围1、工程名称：行政中心幼儿园KV 配电工程电力线管非开挖Φ110PE线管顶管工程2、工程地点：行政三路3、承包范围：本次Φ110PE电力穿线管顶管工程所需的全部工作内容4、承包方式：包工包料交钥匙工程。
其次条工期1、本工程工期总天数为：5 天。
即从年月日年月日第三条甲方应担当的工作与责任1、甲方负责向乙方免费供给施工现场材料、机具堆放场地、施工用水用电接驳点。
最新电厂管道施工协议书范文模板
最新电厂管道施工协议书范文模板甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方需进行电厂管道施工工程，乙方具有相应的施工资质和能力，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就电厂管道施工工程达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：电厂管道施工工程。
1.2 工程地点：________________________。
1.3 工程内容：包括但不限于管道安装、焊接、试压、保温、防腐等。
1.4 工程期限：自______年______月______日起至______年______月______日止。
第二条工程质量2.1 乙方应按照国家有关标准、规范和甲方的要求进行施工，确保工程质量。
2.2 乙方应提供完整的施工图纸、施工方案和施工组织设计，并经甲方书面确认。
2.3 工程竣工后，乙方应向甲方提交工程竣工报告，甲方应在收到报告后______日内组织验收。
第三条工程价款及支付方式3.1 本工程总价款为人民币（大写）：__________________元。
3.2 甲方应在合同签订后______日内支付工程预付款，金额为总价款的______%。
3.3 工程进度达到______%时，甲方支付工程进度款，金额为总价款的______%。
3.4 工程竣工验收合格后，甲方支付工程尾款，金额为总价款的______%。
3.5 以上款项支付均以银行转账方式进行，乙方应在收到款项后______日内向甲方开具相应金额的发票。
第四条双方权利与义务4.1 甲方有权对乙方的施工进度、质量进行检查和监督。
4.2 甲方应按合同约定及时支付工程款项。
4.3 乙方应确保施工人员具备相应的资质，并遵守甲方的安全管理规定。
4.4 乙方应妥善保管施工图纸和相关资料，未经甲方书面同意，不得泄露给第三方。
第五条违约责任5.1 如甲方未按合同约定支付工程款项，每逾期一日，应向乙方支付应付款项______%的违约金。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
发包人：（以下简称甲方）
承包人：（以下简称乙方）
为明确双方职责，确保其工程的顺利进行，根据《合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程的具体情况，经双方共同协商，特签订本合同，作为办理工程施工、验收及结算的依据。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程主要内容：道路电力管安装(横向、纵向)。
（强、弱电）
具体内容：电力管卸车、放线、垫层、安装、包封回填夯实。
四、竣工时间及工程质量：
（一）竣工时间
第一条本工程计划开工日期为年月日，具体开工日期以甲方通知为准。
电力埋管工程需在内完成，因甲方原因和不可抗拒的自然因素影响施工，则工期顺延。
（二）工程质量
第一条乙方应按设计标准，施工规范要求以及合同约定条款技术规范进行施工，并接受甲方不定期的检查。
第二条经检查和检验不合格的设施，乙方无条件更换和纠正，并承担相关损失。
第三条按国家有关设计和规定的施工规范及质量验收标准进行设计和施工，工程质量必须符合电力设计施工和质量验收规范标准，满足甲方的使用要求。
第四条因乙方原因造成工程质量未达到合格标准，按有关质量标准规定办理。
所造成的一切损失由乙方负责。
五、工程款支付、承包方式及结算依据：
第一条电力管安装按每米元计价，电力管井按元/块砖计价（包内外粉），横过道PE
管按元/米计价、钢管
按元/米计价、包验收，以上单价均含 %的增值税专用发票。
第二条结算依据为：以现场实际工程量为结算依据。
第三条工程款支付
完成一半工程量结算一次，付完成工程量款项的 %，施工全部完成后结算一次，余款待甲方及监理方验收合格三个月后全部付清。
六、双方责任：
第一条甲方责任
1、甲方在开工前向乙方提供施工图纸（ 1 套）、说明书和其他施工技术资料，作为施工依据。
2、甲方应负责组织图纸会审、技术交底、竣工验收及移交工作。
3、甲方在开工前以书面形式向乙方提供导线点、水准点。
4、甲方应负责做好工程所在地邻近单位及村民关系协调。
5、因施工需要的障碍物拆迁及手续办理事宜由甲方负责，并为乙方提供良好的施工环境。
6、甲方提供水电接口接入点。
施工过程中用水、用电费用由乙方承担。
7、甲方应协调其他各专业部门与乙方配合施工。
第二条乙方责任
1、负责施工现场的平整，临时设施。
2、及时向甲方提供施工进度计划表。
3、乙方应按照国家有关规定做好安全文明施工措施，使施工现场的治安管理应符合环保和公安部门的要求。
由于乙方原因造成的一切安全和损毁事故，其责任及因此而发生的费用由乙方承担。
4、确保工程质量按合同规定的时间竣工和交付。
七、违约责任：
乙方逾期完工，或影响道路建设进度，每逾期或影响一日按2000元人民币向甲方支付违约金。