工程施工合同纠纷和解协议书(最新)
工程施工合同纠纷和解协议书范文5篇
工程施工合同纠纷和解协议书范文5篇篇1甲方(发包方):[甲方公司名称]地址:[甲方公司地址]法定代表人:[甲方法人姓名]乙方(承包方):[乙方公司名称]地址:[乙方公司地址]法定代表人:[乙方法人姓名]鉴于甲、乙双方于XXXX年XX月XX日签订关于[工程项目名称]的工程施工合同,在合同履行过程中发生纠纷,现经双方友好协商,达成如下和解协议:一、协议背景双方确认,在工程施工过程中产生了一些问题和分歧,这些问题包括但不限于工程进度、工程质量、工程款项支付等。
双方同意通过友好协商的方式解决上述问题,以达成此和解协议。
二、争议事项双方列明具体的争议事项包括但不限于以下内容:____________等。
对于这些争议事项,双方已进行充分沟通和评估,并在此协议中寻求解决方案。
三、解决方案与条款1. 工程进度调整:双方重新确认工程进度表,并对原合同中有关工程进度条款进行修改和补充。
2. 工程质量标准:双方共同制定更为明确的质量标准和控制措施,确保工程质量的达标。
3. 工程款项支付:甲方对未支付的款项进行支付安排,同时双方对后续的款项支付进行协商并作出合理安排。
4. 其他条款:针对其他争议事项,双方进行如下约定:(详细说明其他解决方案)。
四、权利和义务1. 甲方应按照本协议约定的时间和方式支付相关款项。
2. 乙方应按照本协议约定的标准和要求完成工程施工任务。
3. 双方应相互协作,共同解决工程施工过程中的问题和分歧。
4. 双方应保护对方的商业秘密和机密信息,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。
五、违约责任1. 若甲方未按本协议约定的时间和方式支付相关款项,应承担违约责任,包括但不限于滞纳金、赔偿金等。
2. 若乙方未按本协议约定的标准和要求完成工程施工任务,应承担违约责任,并承担由此造成的损失。
3. 若因违约导致本协议无法继续履行,违约方应承担相应的法律责任。
六、法律适用和争议解决本协议适用中华人民共和国法律。
如因本协议产生的任何争议,双方应首先友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
工程施工合同纠纷和解协议书(协议范本)7篇
工程施工合同纠纷和解协议书(协议范本)7篇篇1甲方:[公司名称]乙方:[公司名称]鉴于:1. 甲方与乙方在[具体项目名称] 工程施工过程中存在纠纷,双方同意通过友好协商的方式解决。
2. 双方本着公平、公正、互谅互让的原则,就纠纷事项达成如下协议:一、纠纷事项及原因1. 纠纷事项:[具体纠纷事项]2. 原因:[纠纷产生背景及原因]二、解决方案及内容1. 甲方同意在[具体项目名称] 工程施工过程中,对乙方提出的问题进行认真考虑,并在合理范围内进行改进。
2. 乙方同意在甲方改进后,对改进内容进行认真审核,并在审核通过后继续进行施工。
3. 双方同意在[具体项目名称] 工程施工过程中,加强沟通与协作,共同解决问题,确保施工顺利进行。
三、协议生效时间及有效期1. 本协议自双方签字(或盖章)之日起生效。
2. 本协议有效期为[具体有效期],自生效之日起计算。
四、违约责任及争议解决方式1. 甲方和乙方应本着友好协商的原则,共同履行本协议。
如一方违约,应承担相应的违约责任。
2. 若因本协议引起的争议,双方应首先尝试友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、其他约定事项1. 本协议未尽事宜,双方可另行协商补充。
2. 本协议一式两份,甲、乙双方各执一份。
本协议的附件和补充协议均为本协议不可分割的一部分,具有同等的法律效力。
3. 乙方在本协议签订后,应提交一份关于[具体项目名称] 工程施工的详细计划给甲方,以便甲方更好地安排工作。
4. 甲方在本协议签订后,应尽快安排人员对施工区域进行实地查看,并与乙方共同确认施工区域的实际情况。
5. 双方同意在[具体项目名称] 工程施工过程中,建立定期沟通机制,及时通报施工进展情况和存在的问题,以便共同解决问题。
6. 双方同意在[具体项目名称] 工程施工完成后,进行竣工验收时,按照本协议约定的内容进行验收。
如存在不符合本协议约定的内容,乙方应负责整改并承担相关费用。
工程施工合同纠纷和解协议书5篇
工程施工合同纠纷和解协议书5篇第1篇示例:工程施工合同纠纷和解协议书甲方:(施工单位名称)乙方:(业主单位名称)双方在友好协商的基础上,为了解决因工程施工合同引发的纠纷,特订立本协议,共同遵守并执行,以维护双方合法权益,减少争议,维护双方利益。
第一条甲方在本工程施工中存在以下问题:1. 工程延期2. 施工质量不达标3. 材料使用问题4. 施工方案变更不合理5. 工程款支付问题第三条双方经友好协商达成如下解决方案:1. 工程延期问题:甲方将尽快调整施工进度,努力争取按时完工;乙方将协助提供必要支持和配合。
2. 施工质量问题:乙方有权对工程进行验收,如发现问题,甲方将承担后续修复责任。
3. 材料使用问题:双方将共同制定材料采购方案,确保材料质量合格。
4. 施工方案变更问题:变更需双方协商一致,明确变更内容和费用。
5. 工程款支付问题:乙方将按合同约定及时支付工程款,甲方应按时提供相关发票及结算材料。
第四条乙方欠款拖欠问题:乙方将尽快结清所有欠款,并支付逾期利息;甲方应保证款项使用真实有效。
5.工程验收不合格问题:双方将重新验收工程,达成一致意见后方可完工交付;乙方应支付尾款。
6.材料提供迟缓问题:乙方将尽快提供所需材料,以保障施工进度。
7.工程监理问题:甲方应全程配合监理工作,确保工程质量。
8.违约行为:当一方发现对方有违约行为时,应立即通知对方,并协商解决方案。
第五条双方同意在解决纠纷过程中保持沟通畅通,积极配合,并尽量减少误解和矛盾的发生。
第六条本协议自双方签字盖章之日起生效,持续有效,直至工程竣工验收结束。
甲方(盖章):乙方(盖章):本协议一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
经双方友好协商,共同达成以上协议并签字盖章。
愿双方合作愉快,共同推动工程施工顺利完成。
第2篇示例:工程施工合同纠纷和解协议书甲方(施工单位):___________乙方(业主单位):___________为解决因工程施工合同引发的纠纷,经双方协商一致,达成以下协议:一、背景和纠纷说明1.1 甲方与乙方签订了___________工程施工合同,合同金额为___________元。
施工合同调解协议书范本(3篇)
第1篇协议编号:_______甲方(施工方):____________________乙方(业主方):____________________鉴于甲方与乙方于____年____月____日签订了《____项目施工合同》(以下简称“合同”),合同编号为_______。
在合同履行过程中,双方因_______(具体纠纷事项)产生争议。
经双方协商,自愿申请_______(调解机构名称)进行调解。
现根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,经调解达成如下协议:一、纠纷事项及事实1. 纠纷事项:_______(详细描述纠纷事项,如工程延期、质量争议、费用结算等)。
2. 事实经过:_______(详细描述纠纷发生的过程,包括双方的主要观点和主张)。
二、调解结果1. 甲方同意:(1)_______(具体履行义务或改正措施,如按期完成工程、整改质量问题、退还多余费用等)。
(2)_______(支付违约金或赔偿金的具体金额及支付方式)。
2. 乙方同意:(1)_______(接受甲方的履行义务或改正措施)。
(2)_______(支付甲方应得的工程款或相关费用)。
三、争议解决方式1. 本协议签订后,双方应严格履行各自的权利和义务。
2. 如一方未按本协议约定履行义务,另一方有权依法向人民法院提起诉讼。
3. 本协议签订后,双方应积极协商解决合同履行过程中可能出现的其他争议。
四、协议生效及终止1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议履行完毕或双方达成新的协议,本协议自动终止。
五、其他约定1. 本协议一式____份,甲乙双方各执____份,具有同等法律效力。
2. 本协议未尽事宜,由双方另行协商解决。
3. 本协议的解释权归调解机构所有。
4. 本协议自签订之日起至双方履行完毕义务之日止,任何一方不得擅自变更或解除。
六、签字盖章甲方(施工方):代表人(签字):____________________日期:____年____月____日乙方(业主方):代表人(签字):____________________日期:____年____月____日调解机构:调解员(签字):____________________日期:____年____月____日附件:1. 《____项目施工合同》2. 争议事项相关证据材料3. 其他相关文件注:以上协议内容仅供参考,具体协议应根据实际情况进行修改和完善。
工程合同纠纷和解协议范文5篇
工程合同纠纷和解协议范文5篇篇1甲方(发包方):_________乙方(承包方):_________鉴于甲、乙双方于_____年_____月_____日签订了工程合同(以下简称“原合同”),因双方在执行原合同过程中发生纠纷,经友好协商,达成以下和解协议:一、纠纷概况1. 纠纷事项:_________2. 纠纷原因:_________3. 纠纷双方:_________二、和解原则1. 双方本着友好协商、互谅互让的原则,共同解决纠纷。
2. 双方同意以和为贵,避免纠纷升级。
3. 双方同意尊重合同条款,按照合同条款解决纠纷。
三、和解方案1. 甲方同意在和解协议签订后_____日内向乙方支付_____元,作为对乙方的补偿。
2. 乙方同意在和解协议签订后_____日内向甲方提供_____,作为对甲方的补偿。
3. 双方同意在和解协议签订后_____日内共同签署一份补充协议,对原合同中的相关条款进行修改和完善。
4. 双方同意在和解协议签订后_____日内共同委托一家第三方机构对原合同的履行情况进行审计和评估,以确保双方的权利和利益得到保障。
四、违约责任1. 双方同意在和解协议签订后,应严格遵守协议中的各项约定,不得有任何违约行为。
2. 如果一方违约,违约方应赔偿因此给守约方造成的一切损失,包括但不限于直接损失和间接损失。
3. 如果一方违约,违约方应支付违约金_____元给守约方。
五、争议解决1. 如果双方在和解协议执行过程中发生争议,应首先通过友好协商解决。
2. 如果协商无果,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
3. 在争议解决期间,双方应继续履行和解协议中的其他约定。
六、其他约定1. 本协议自双方签字或盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份,甲、乙双方各执一份。
3. 本协议未尽事宜,可由双方另行协商补充。
甲方(发包方):_________(签字或盖章)乙方(承包方):_________(签字或盖章)日期:_____年_____月_____日篇2甲方:XXX,男,汉族,住址:XXXX,身份证号码:XXXX。
工程施工合同纠纷和解协议书2023年版5篇
工程施工合同纠纷和解协议书2023年版5篇篇1工程施工合同纠纷和解协议书甲方:(委托方)乙方:(承包方)鉴于甲、乙双方在工程施工合同过程中出现争议,为维护双方的合法权益,经甲、乙双方友好协商,就有关事宜达成如下协议:一、争议的事实和主张甲方与乙方于(具体日期)签署了《工程施工合同》(合同编号或名称),因(争议原因),双方出现了分歧。
二、协商解决为了尽快解决争议,双方同意通过友好协商的方式达成以下解决方案:1. 甲方同意支付乙方尚未收到的工程款项(具体金额),并在(具体时间)内支付完成;2. 乙方同意在接到工程款项后,按照合同规定的标准和要求,继续完成工程施工;3. 双方同意不再追究对方的责任,放弃进一步的诉讼和索赔权利;4. 双方同意友好合作,共同推进工程施工,确保合同按期完工。
三、履行方式1. 甲方在(具体时间)内将尚未支付的款项支付给乙方,并提供相应的支付凭证;2. 乙方在收到款项后,立即恢复工程施工,并按照合同规定加快工程进度;3. 双方需签署书面协议,确认本协议的有效性,并保留相关证据备查。
四、争议解决的法律适用1. 本协议的签署地点为(具体地点),受中国法律管辖;2. 如因履行本协议发生争议,甲、乙双方应友好协商解决,若无法达成一致意见,可以向有管辖权的法院起诉。
五、其他事项1. 本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力;2. 本协议自双方签署之日起生效,至合同完工并经双方确认验收结束之日止。
甲方(盖章):_____________ 乙方(盖章):_____________签署日期:_______________ 签署日期:_______________篇2工程施工合同纠纷和解协议书甲方:(委托方)乙方:(承包方)鉴于甲、乙双方因工程施工合同发生分歧和纠纷,经双方友好协商,就解决纠纷事宜达成如下协议:一、纠纷的处理1. 甲、乙双方在履行合同过程中,因合同约定未能达成一致意见以及其他原因,发生了纠纷。
工程施工合同纠纷和解协议书模板8篇
工程施工合同纠纷和解协议书模板8篇篇1甲方:[甲方公司名称]法定代表人:[法定代表人姓名]联系方式:[联系方式]地址:[公司地址]乙方:[乙方公司名称]法定代表人:[法定代表人姓名]联系方式:[联系方式]地址:[公司地址]鉴于甲乙双方因某工程施工合同产生的纠纷,双方在平等、自愿的基础上,经过友好协商,决定就该纠纷达成和解协议。
为明确双方的权利与义务,特订立此协议。
一、纠纷概况双方确认,本协议所涉及纠纷系关于[具体工程项目名称]工程施工合同的履行问题。
双方就工程进度、质量、造价等方面存在分歧,经友好协商,决定通过本协议解决纠纷。
二、协议内容1. 工程款支付与结算(1)甲方确认欠付乙方工程款总额为人民币[金额汉字大写及数字小写]元(大写:[金额汉字大写])。
(2)甲方同意于本协议签署之日起XX日内支付人民币[金额汉字大写及数字小写]元(大写:[部分支付金额汉字大写]),剩余款项按照附件的还款计划表进行支付。
(3)双方同意对工程项目进行最终结算审计,确定最终结算金额,并签署结算协议。
2. 工程交付与验收(1)乙方确认工程已按要求完成,并同意按照本协议约定的条件进行交付。
(2)双方共同组织验收小组,对工程项目进行验收,并签署验收报告。
如存在质量问题,由乙方负责整改至合格。
3. 违约责任与赔偿(1)如甲方未按本协议约定的时间和条件支付工程款,应按逾期支付的金额计算违约金。
(2)如因乙方原因导致工程交付延期或工程质量不符合要求,乙方应承担相应的违约责任并赔偿甲方损失。
(3)违约金的计算方式和赔偿标准按照附件的条款执行。
4. 争议解决方式双方在本协议执行过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
5. 其他约定(1)本协议自双方签字盖章之日起生效。
(2)本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
(3)本协议未尽事宜,可由双方另行协商补充。
经过双方协商一致,可以签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
工程施工合同纠纷和解协议书3篇
工程施工合同纠纷和解协议书3篇篇1工程施工合同纠纷和解协议书甲方:(委托方)乙方:(承包方)鉴于甲、乙双方因工程施工合同发生纠纷,为解决双方的分歧和争端,经双方友好协商,特订立本协议如下:第一条背景甲方与乙方于(具体时间)签署《工程施工合同》,合同编号为(具体合同编号),内容约定为(具体合同内容)。
自双方签署合同以来,在具体施工过程中,因(具体原因),出现了各种形式的纠纷和争端。
第二条争议问题1.(具体争议问题);2.(具体争议问题);3.(具体争议问题)。
第三条解决方式双方同意通过友好协商的方式解决上述争议。
双方应当本着相互尊重、坦诚、公正、合理的原则,通过诚恳协商,寻求最终解决方案。
第四条解决步骤1. 双方先于规定时间内进行初步协商,对争议问题进行梳理和明确;2. 双方在七个工作日内进行详细协商,各自提出解决方案,并对方案进行讨论和调整;3. 如无法在规定时间内达成一致,双方可以选择诉讼、仲裁等其他方式解决争议。
第五条解决结果1. 双方经过协商,就争议问题达成一致,双方互相尊重,均认可解决结果;2. 双方同意如下解决措施:(具体措施);3. 解决方案一经签署,具有法律效力,双方均需履行。
第六条争议解决时间双方同意在签署本协议之后的一个月内解决相关争议,并签署相关解决方案。
第七条协议变更如有需要,本协议经双方协商一致可以进行变更,变更后的协议具有同等法律效力。
第八条争议解决地点本协议履行和争议解决地点均为(具体地点)。
第九条附则1. 本协议一式二份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力;2. 本协议未尽事宜由双方协商解决。
甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:年月日以上为《工程施工合同纠纷和解协议书》,由甲方和乙方共同签署,双方达成友好协商,并共同执行。
希望通过此次协议的签署,解决双方之间的争议,共同推动工程施工的顺利进行。
篇2工程施工合同纠纷和解协议书甲方:(委托方名称)乙方:(承包方名称)根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,为解决甲方与乙方在工程施工合同履行过程中发生的纠纷,经双方友好协商,就针对以下事项达成一致如下:一、合同背景甲乙双方于(合同签订日期)签订《工程施工合同》,约定由乙方承办甲方委托的工程项目。
工程施工合同纠纷和解协议书8篇
工程施工合同纠纷和解协议书8篇篇1甲方(施工单位):______________________乙方(发包单位):______________________鉴于甲乙双方就某工程施工过程中存在的纠纷,为妥善解决纠纷并保障双方的合法权益,经双方友好协商,达成如下和解协议:一、协议背景双方确认,本协议所涉及之纠纷为乙方与甲方在某工程施工过程中的合同争议。
双方均认识到友好协商解决争议的重要性,并同意共同遵守本协议内容。
二、争议事项及事实依据双方经过充分沟通和核实,确认纠纷涉及的主要事项如下:1. 工程进度延误问题;2. 工程款项支付问题;3. 工程质量和安全问题;4. 其他与工程施工相关的争议事项。
双方对以上事项的事实依据进行了详细核实,并在本协议中予以明确。
三、解决方案与约定1. 工程进度延误问题:(1)甲方承认工程进度延误的事实,愿意承担相应责任;(2)双方协商确定新的工程进度表,并共同遵守执行。
2. 工程款项支付问题:(1)乙方确认欠付甲方工程款项的事实,并承诺按照约定时间支付欠款;(2)双方就欠款的支付方式、期限等达成如下协议:乙方自本协议签订之日起XX个月内支付欠款及利息共计XX元人民币。
3. 工程质量和安全问题:(1)甲方同意对存在质量和安全问题的部分进行整改,确保符合合同约定及相关法律法规;(2)乙方对整改过程提供必要的支持和协助。
4. 其他与工程施工相关的争议事项,双方友好协商解决。
四、违约责任及赔偿1. 若任一方违反本协议的约定,应承担违约责任;2. 违约方需向守约方支付因违约造成的实际损失。
五、法律适用及争议解决方式本协议适用中华人民共和国法律。
如双方在执行本协议过程中发生争议,应首先友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、保密条款双方同意,本协议内容及在执行过程中的相关信息均属于商业秘密,未经对方许可,任何一方不得向第三方泄露。
七、其他本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
工程施工合同纠纷和解协议书模板4篇
工程施工合同纠纷和解协议书模板4篇篇1工程施工合同纠纷和解协议书甲方:(委托方)地址:__________________________________联系人:_______________________________联系电话:_____________________________乙方:(承包方)地址:__________________________________联系人:_______________________________联系电话:_____________________________鉴于甲、乙双方在工程施工合同执行过程中发生了纠纷,为维护双方的合法权益,经协商一致,特制定本协议如下:一、纠纷背景1.甲方于____年____月____日与乙方签订了《工程施工合同》,合同金额为人民币____元。
2.在合同履行过程中,因______________引发了纠纷。
二、纠纷解决方式1.甲、乙双方在澄清了纠纷的事实经过后,双方应当采取友好协商、调解、仲裁的方式解决问题。
2.乙方承认在本合同履行过程中存在不当行为,愿意承担相应的责任。
3.甲、乙双方同意通过中立的第三方进行调解,快速解决纠纷,并尽快完成合同履行。
三、协议内容1.乙方承诺在____年____月____日前完成合同的剩余工程,确保合同按时完工。
2.甲方同意将尚未支付的款项在乙方完工后及时支付。
3.甲、乙双方同意在本次纠纷解决后不再追究对方责任,友好合作,互相理解。
四、后续处理1.甲、乙双方同意各自承担解决纠纷的费用。
2.如果有其他问题需要协商解决,双方应当友好协商,努力达成一致意见。
五、协议生效本协议自双方签字盖章之日起生效,有效期为_____年。
如果协议期满后仍有纠纷未解决,双方应当再次协商解决。
六、其他事项1.本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2.本协议未尽事宜,双方可根据实际情况另行协商确定。
工程施工合同纠纷和解协议书2023年版5篇
工程施工合同纠纷和解协议书2023年版5篇篇1工程施工合同纠纷和解协议书甲方(委托方):乙方(承包方):根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,经甲、乙双方友好协商,就工程施工合同纠纷达成如下协议:一、背景和基本情况1. 甲方与乙方于(日期)签订了《工程施工合同》,合同号为(合同编号)。
合同约定由乙方承担(工程名称)的施工工作。
2. 在履行合同过程中,双方因(请详细描述引发纠纷的事项)发生争议,导致合同无法按时履行。
二、纠纷解决方式在双方友好协商的基础上,就纠纷解决方式达成一致:1. 先行协商:双方同意先行进行友好协商,就纠纷的具体事项进行详细沟通,尽力达成一致意见。
2. 协商无果:如果经过协商后仍不能解决争议,双方同意寻求第三方独立机构或专家进行调解。
调解结果将作为本协议的有力证据。
三、解决办法1. 甲、乙双方承诺在签订本协议后,继续保持合作关系,积极配合解决纠纷。
2. 双方同意接受第三方机构调解结果,如调解未果,则可协商寻求法律途径解决。
四、协议生效1. 本协议自双方签字盖章后生效,协议期限为(期限),期满后需双方一致同意方可延长。
2. 本协议一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):日期:乙方(盖章):日期:甲方代表签字:乙方代表签字:以上同意生效。
附条件:本协议一式两份,由甲方与乙方各执一份,自各方签字盖章之日起生效。
即时印文传真也可以作为原件。
篇2工程施工合同纠纷和解协议书甲方(委托人):__________乙方(承包人):__________经双方友好协商,就甲方与乙方签订的有关_______工程施工合同(合同编号:_________)发生的纠纷,达成如下协议:一、协议原因由于_______工程施工合同的执行过程中,双方在质量、工期、款项等方面存在分歧,致使双方发生争执,现决定通过友好协商的方式解决纠纷,维护双方的合法权益,保持合作关系。
二、解决方式1.双方同意将目前存在的争议一次性解决完毕,不再提出其他诉求。
工程施工合同纠纷和解协议书范文3篇
工程施工合同纠纷和解协议书范文3篇篇1工程施工合同纠纷和解协议书甲方:____________________乙方:____________________鉴于甲方和乙方就______________工程施工合同的履行发生了纠纷,经双方友好协商,就有关事项达成如下协议:一、甲方和乙方均认识到该工程施工合同是双方共同签订的合同,双方均应当遵守合同约定,共同维护合同的有效性和合法性。
二、甲方和乙方就工程施工合同的纠纷事项进行了充分的沟通和协商,并就纠纷的解决达成一致意见。
三、甲方征得乙方同意,双方同意对该工程施工合同的纠纷事项做出如下解决方案:(一)关于______________纠纷事项:甲方应在______日内完成相关设备更换维修工作,乙方应按照合同约定支付相关维修费用,避免损失继续扩大。
(二)关于______________纠纷事项:甲方应在______日内完成相关人员培训工作,乙方应配合提供必要支持,确保培训工作的顺利进行。
(三)关于______________纠纷事项:甲方应在______日内完成相关工程验收工作,乙方应按照合同约定支付尾款并完成交付手续。
四、甲方和乙方同意根据以上解决方案对工程施工合同进行一次终止和解,双方均不得因此事项向对方提出任何形式的索赔和追究责任。
五、甲方和乙方同意在签订本协议后,互不干扰对方正常经营和生产活动,维护双方的合法权益和长期合作关系。
六、本协议一式两份,甲方和乙方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):____________________乙方(盖章):____________________签订日期:______________以上为《工程施工合同纠纷和解协议书范文》,甲方和乙方均应严格遵守本协议的约定,共同维护合同的履行和双方的合法权益。
愿双方能够以诚信和友好的态度解决纠纷,达成合作共赢的局面。
篇2工程施工合同纠纷和解协议书甲方:(委托方)乙方:(施工方)鉴于甲、乙双方就工程施工合同纠纷事项经友好协商达成一致意见,现订立如下协议:一、甲、乙双方同意通过友好协商解决工程施工合同中发生的纠纷,并对解决纠纷事项达成一致意见。
工程施工合同纠纷和解协议书模板5篇
工程施工合同纠纷和解协议书模板5篇篇1甲方(施工单位):___________________乙方(业主单位):___________________鉴于甲乙双方因工程施工存在纠纷,为妥善解决纠纷并避免进一步的冲突与损失,经双方友好协商,达成如下和解协议:一、协议背景双方确认,本和解协议旨在解决因工程施工过程中的合同纠纷问题,双方愿意共同努力,通过友好协商的方式达成和解。
二、纠纷事项及原因双方确认,本次纠纷主要涉及到工程施工过程中的以下事项:1. 工程进度延迟问题;2. 施工质量及安全问题;3. 工程款项支付问题;4. 其他与工程施工相关的争议。
三、解决方案及承诺1. 甲方承诺将加快工程进度,尽力弥补因延迟造成的损失,确保工程按时完成。
2. 乙方承诺对甲方提出的工程质量和安全问题给予关注,并督促施工方进行整改,确保工程质量和安全。
3. 双方确认,对于工程款项支付问题,乙方将按照合同约定及时支付工程款项,确保工程顺利进行。
4. 双方就其他与工程施工相关的争议,经过友好协商,达成如下共识:____________。
(请根据实际情况填写)四、违约责任及法律后果1. 双方同意,如一方违反本协议的任何条款,违约方应承担由此造成的一切损失和法律责任。
2. 若因甲方违约导致工程延误、质量或安全问题,甲方应承担相应的赔偿责任。
3. 若因乙方违约导致工程款项支付问题,乙方除支付应付款项外,还应承担因此产生的利息及违约金。
五、争议解决方式1. 双方在本协议履行过程中发生争议,应首先通过友好协商解决。
2. 若协商不成,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、保密条款1. 双方同意,本协议的内容及履行过程中的相关信息均为保密信息,未经双方书面同意,任何一方不得向第三方透露。
2. 保密信息包括但不限于本协议的具体条款、涉及的技术信息、商业秘密等。
七、其他1. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
2. 本协议自双方签字(盖章)之日起生效,具有法律效力。
工程施工合同纠纷和解协议书7篇
工程施工合同纠纷和解协议书7篇第1篇示例:工程施工合同纠纷和解协议书甲方:(委托方名称)乙方:(承包方名称)鉴于在工程施工合同履行过程中,因双方在合同约定事项上产生分歧,发生纠纷,为维护双方的合法权益,经双方友好协商,就纠纷解决事宜达成如下协议:一、纠纷的事实和处理过程1. 甲、乙双方应以友好协商的方式解决工程施工合同纠纷,共同维护双方的合法权益。
2. 甲、乙双方应就工程施工合同争议项进行充分的沟通和协商,积极寻求解决方案,尽快达成共识。
3. 如果无法就纠纷事项在规定的时间内达成共识,双方愿意接受相关部门的调解或仲裁,以加速纠纷解决的进程。
4. 在解决纠纷期间,甲、乙双方应保持充分的合作和配合,避免因争议影响原合同履行及新的业务合作。
二、纠纷解决的原则和方式1. 纠纷解决的原则:公平、合理、公开、互利原则。
2. 纠纷解决的方式:协商、调解、仲裁。
三、解决纠纷的具体措施1. 协商解决纠纷:双方应以平等和诚信原则进行协商,就纠纷事项进行深入交流和沟通,寻求双方可以接受的解决方案。
2. 调解解决纠纷:如果协商无法达成一致意见,双方愿意接受独立的第三方调解,对争议进行公正的裁决,达成双方都可以接受的解决方案。
3. 仲裁解决纠纷:如果调解无法达成一致意见,双方愿意接受相关部门的仲裁裁决,尊重仲裁裁决的结果,并依法执行。
四、协议的效力和执行本协议经甲、乙双方签字确认后生效,并对双方具有约束力。
若双方有其他约定,参照其他约定执行。
本协议一式两份,甲、乙双方各持一份,自签字之日起生效。
甲方(盖章):乙方(盖章):签字日期:签字日期:第2篇示例:工程施工合同纠纷和解协议书甲方(委托方):__________(单位名称)乙方(承包方):__________(单位名称)鉴于甲、乙双方就__________项目的工程施工合同发生纠纷,经双方友好协商,特签订本协议,达成如下解决纠纷的协议:一、纠纷的确认1. 甲方和乙方确认工程施工合同纠纷的事实和性质,即__________。
工程施工合同纠纷和解协议书范文8篇
工程施工合同纠纷和解协议书范文8篇篇1甲方(发包方):[甲方公司名称]地址:[甲方公司地址]法定代表人:[甲方法人姓名]乙方(承包方):[乙方公司名称]地址:[乙方公司地址]法定代表人:[乙方法人姓名]鉴于甲乙双方在本工程施工过程中产生的纠纷,为妥善解决争议并保障双方合法权益,经友好协商,达成如下和解协议:一、纠纷概述双方确认,本次纠纷主要涉及工程款的支付、工程进度、质量标准、设计变更及违约责任等争议事项。
经过充分沟通和评估,双方同意以本和解协议的方式解决上述问题。
二、协议目的本协议旨在解决甲乙双方之间的施工合同纠纷,确立双方的合作与互信关系,确保工程顺利进行,维护双方的合法权益。
三、协议条款1. 工程款支付:甲方确认欠付乙方的工程款金额,并承诺在XX年XX月XX日前支付完毕。
同时,双方应明确后续工程款的支付时间、方式和金额。
2. 工程进度:双方应重新确认工程进度计划,并明确时间节点和完成标准。
乙方需确保按照新的进度计划执行,甲方将进行监督和检查。
3. 质量标准:双方应严格执行国家及地方的相关施工规范和质量标准。
如因乙方原因造成工程质量问题,乙方应承担相应责任。
4. 设计变更:对于工程中的设计变更,双方应提前沟通并达成一致意见。
任何变更都应书面确认,并作为合同附件保存。
5. 违约责任:双方应明确各自在合同履行过程中的违约责任,包括违约金、赔偿损失等事项。
如发生违约情况,应按照约定承担相应的法律责任。
6. 争议解决:双方在本协议执行过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。
7. 其他约定:双方可在此添加其他与工程施工相关的约定和条款。
四、保证措施1. 为确保本协议的有效履行,甲乙双方应指定专人负责协调工作,并及时沟通工程进展情况。
2. 双方应建立监督检查机制,定期对工程进展和质量进行检查,确保工程按协议要求进行。
3. 双方应共同遵守本协议的各项条款,如一方违约,应承担相应的法律责任。
工程施工合同纠纷和解协议书[推荐范文]7篇
工程施工合同纠纷和解协议书[推荐范文]7篇篇1甲方(建设单位):XXXX有限公司乙方(施工单位):XXXX有限公司鉴于甲乙双方在工程施工过程中发生纠纷,经协商一致,达成以下和解协议,以资共同遵守:一、纠纷概述甲乙双方在工程施工过程中,因工程进度、质量及合同履行等方面产生分歧,导致合同履行受阻,双方权益受到损害。
二、和解意愿甲乙双方均愿意通过友好协商解决合同纠纷,尊重双方权益,达成和解协议,以避免不必要的损失和影响。
三、具体条款1. 工程进度乙方同意加快工程进度,确保在规定时间内完成施工任务。
同时,甲方应积极配合乙方的工作,提供必要的支持和协助。
2. 工程质量甲乙双方共同对工程质量负责。
乙方应严格按照国家相关标准和合同约定进行施工,确保工程质量符合要求。
甲方应加强对施工质量的监督和检查,及时发现并纠正问题。
3. 合同履行甲乙双方应严格履行合同义务,遵守合同约定,确保合同的顺利实施。
对于因一方原因导致的合同履行受阻,应及时采取措施予以解决。
4. 权益保护甲乙双方应尊重彼此的权益,避免因纠纷导致双方权益受到损害。
在和解过程中,应充分协商,达成公平合理的解决方案。
四、违约责任1. 若乙方未能按照约定时间和质量完成施工任务,应承担相应的违约责任,并赔偿甲方因此造成的损失。
2. 若甲方未能按照约定支付工程款项或提供必要的支持和协助,应承担相应的违约责任,并赔偿乙方因此造成的损失。
五、争议解决本和解协议的履行过程中,如双方发生争议或纠纷,应首先通过友好协商解决。
协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他事项1. 本和解协议自双方签字盖章之日起生效,具有法律效力。
2. 本和解协议未尽事宜,可由双方另行协商补充。
3. 本和解协议一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(签字盖章):XXXX有限公司日期:XXXX年XX月XX日乙方(签字盖章):XXXX有限公司日期:XXXX年XX月XX日篇2甲方(发包方):_________,地址:_________,联系电话:_________。
2024年工程施工合同纠纷和解协议范本
2024年工程施工合同纠纷和解协议范本
甲方:(委托方)
身份证号码:
联系地址:
联系电话:
乙方:(承包方)
营业执照号码:
联系地址:
联系电话:
鉴于甲、乙双方就XXX项目工程施工合同发生纠纷,经友好协商达成以下协议:
一、甲、乙双方确认XXX工程项目合同的签订和履行存在争议,并同意自愿通过协商解决纠纷。
二、双方约定对工程施工纠纷给予和解,乙方同意支付给甲方解决工程纠纷的相关费用。
三、甲、乙双方同意采取XXX方式解决争议,具体协商并达成一致意见。
四、本协议经甲、乙双方签字、盖章生效,文本具有同等效力,一式两份,甲、乙双方各执一份。
甲方:(盖章)
乙方:(盖章)
日期:年月日
第 1 页共 1 页。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
工程施工合同纠纷和解协议书
甲方:_________________公司
乙方:_________________公司原甲乙双方的______________工程施工合同纠纷一案,经友好协商,达成如下协议书:
1、甲方同意在本协议书经双方签收之日一次性支付给乙方工程款人民币
________万元(除本协议书第4条约定外的建筑物的保修、维修及后期整理均由甲方承担),该款从法院业已冻结的款项中支付,且甲方同意从冻结款项中另行划款_______万元至法院并按照本协议书的约定支付;同时乙方同意申请法院解除对
________万元外款项的冻结。
2、乙方同意在本协议书签定之日起的2日内将__________全部安装完毕;
3、在乙方完成上条之同日,甲方同意将乙方支付的_____万元保证金及其银行利息由甲方签字后向________市_______银行递交解封凭证。
4、乙方同意按照建筑法律法规的规定对本案工程的主体结构工程、基础工程承担设计合理使用寿命期限内的保修责任,并出具必须的质量保修书。
5、对于_______建设局质监站提出的应由施工单位提供的验收所需的完整合格的资料和手续,乙方同意在协议书签定之日起的30日内提供,并同意负全部提供责任,否则乙方每迟延一天扣付工程款______万元给甲方。
本条义务完成后,乙方向法院提出并征求甲方及______县建筑局监督站书面意见同意后由法院将
______万元予以转付。
6、甲方双方均放弃追究对方的本协议约定以外的其它违约责任和经济损失。
7、在上述条款履行完毕后,双方就施工合同已无其他经济纠葛,双方经济纠纷已经解决。
8、本案诉讼费用由乙方承担。
甲方:____________公司乙方:____________公司
________年_____月_____日
工程承揽合同纠纷和解协议书
甲方:山东省xx大饭店有限公司
法定代表人:戚xx
乙方:北京xx文化传播有限公司
法定代表人:宋xx
甲、乙双方就工程承揽合同纠纷一事,在诚实信用、公平自愿、协商一致的原则下,就该纠纷涉及的款项支付事宜达成以下协议:
第一条甲乙双方共签订三次标识系统合同书,标的额分别为工程款x万元、x万元、x万元(已支付现金x万元整),共计人民币x万元整,其中由于乙方工程的质量问题,现经甲乙双方协商一致,工程总额一次性结算价为人民币x万元整。
第二条甲方将位于xx市xx国际小区5号楼2单元703号房屋(详见置换协议)交付给乙方,房屋总价值为x元。
房屋具体交付时间由乙方书面通知甲方,甲方协助乙方办理相关房屋手续,但费用由乙方自行承担,同时乙方向甲方出具收据。
第三条对于第二条所涉及的房屋,甲方一次性办至乙方北京xx文化传播有限公司名下,签订购房合同后此房不予退换。
如遇特殊情况乙方需变更房屋户主,须经甲方同意,并按规定乙方向甲方交纳相应费用(签定电子合同和已经开具购房发票的不能更名)。
第四条对于置换房屋后剩余款额x元,由甲方负责开发的位于泰山东路北、灵港路西、七号路东的“xx美地双子星商业开发项目”中的房产来支付,价格为项目开盘价来确定相应面积的房产,工程款与房产总价差额处理采用多退少补的方式解决。
第五条甲方完成相关协助事项后,乙方不得再以任何理由和任何方式向甲方主张权利,否则乙方应无条件返还甲方已支付的全部款项。
第六条甲乙双方为达成和解的目的做出妥协所涉及的对案件事实的意见,不得在其后的诉讼中作为对甲方不利的证据。
第七条本协议作为解决双方纠纷的最终解决手段,自本协议达成之日起,双方不得再因该纠纷追究责任。
第八条本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,自双方授权代表签字或盖章之日起生效。
甲方:乙方:
授权代表签字:授权代表签字:。