电缆工程承包合同
电缆工程承包合同协议范本
电缆工程承包合同协议范本电缆工程承包合同协议范本7篇电缆是一种电能或信号传输装置，通常是由几根或几组导线组成。
是将电力或信息从一处传输到另一处的导线。
以下是小编准备的电缆工程承包合同协议范本，欢迎借鉴参考。
电缆工程承包合同协议范本篇1发包方：_____________承包方：_____________根据《中华人民共和国合同法》和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，结合工程的具体情况，为明确双方的权利义务，签订本合同。
第一条工程项目(一)工程名称：_________________(二)工程地点：_________________(三)工程内容：_________________(四)承包范围：_________________第二条工程造价(预算或概算)人民币：_________________支付方式：_________________第三条工期第四条工程质量标准和保修期第五条双方责任(一)发包方责任：_________________(二)承包方责任：_________________第六条本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效。
甲方(盖章)：_________________乙方(盖章)：_________________住所：_________________住所：_________________甲方代表(签字)：_________________乙方代表(签字)：_________________电话：_________________电话：_________________传真：_________________传真：________________邮政编码：_________________邮政编码：_________________签订地点：_________________签订地点：_____________________________年__________月__________日_____________年__________月__________日电缆工程承包合同协议范本篇2发包方：_____________承包方：_____________签约时间：_________________签约地点：_________________为了保证_____________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。
电缆铺设分包合同范本三篇
电缆铺设分包合同范本三篇篇一甲方（发包方）：公司名称：______________________法定代表人：______________________地址：______________________联系方式：______________________乙方（分包方）：公司名称：______________________法定代表人：______________________地址：______________________联系方式：______________________一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[详细描述电缆铺设的范围、规格、型号等]二、工程期限1. 开工日期：[预计开工日期]2. 竣工日期：[预计竣工日期]3. 总工期：[工期天数]天三、工程价款及支付方式1. 工程价款：本工程总价款为人民币[具体金额]元（大写：[大写金额]），此价款为固定总价，不因任何因素而调整。
2. 支付方式：（1）合同签订后[具体百分比]%作为预付款，计人民币[具体金额]元；（2）工程进度达到[具体节点]时，支付工程价款的[具体百分比]%，计人民币[具体金额]元；（3）工程竣工验收合格后，支付工程价款的[具体百分比]%，计人民币[具体金额]元；（4）剩余工程价款的[具体百分比]%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题时一次性无息支付。
四、工程质量及验收1. 乙方应严格按照国家及行业标准、规范和设计要求进行施工，确保工程质量符合相关标准。
2. 工程竣工后，乙方应提交书面验收申请，甲方应在接到申请后的[具体天数]日内组织验收。
3. 如工程验收不合格，乙方应在规定的时间内整改直至合格，整改费用由乙方承担。
五、双方责任1. 甲方责任（1）提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件；（2）按时支付工程价款；（3）协助乙方协调与其他施工方的关系。
2. 乙方责任（1）编制施工组织设计和施工方案，并报甲方审批；（2）按照合同要求和施工规范进行施工，确保施工安全和工程质量；（3）遵守施工现场的管理规定，文明施工；（4）负责施工过程中的成品保护，如有损坏，负责修复或赔偿。
电缆工程施工承包合同模板
电缆工程施工承包合同模板甲方（业主）：_________乙方（承包商）：_________鉴于甲方需要进行电缆工程的施工，并愿意委托有资质的承包商进行施工；乙方具备相应的施工能力和合法资质，愿意接受甲方的委托，双方本着平等自愿、诚信互利的原则，经过友好协商，达成如下合同条款：一、工程概况：1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 工程内容：包括但不限于电缆敷设、电缆头制作安装、电缆试验等。
4. 工程规模：_________米电缆线路及相关设施。
5. 工期要求：自____年____月____日起至____年____月____日止。
二、工程质量：1. 乙方必须按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量达到国家规定的合格标准。
2. 对于隐蔽工程，乙方应在覆盖前通知甲方验收，未经验收或验收不合格的，不得进行后续工序。
三、合同价格：1. 合同总价为人民币（大写）_________元整（￥_________）。
2. 价格构成包括材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润和税金等。
3. 如遇设计变更或工程量增减，双方应根据实际情况协商调整合同价格。
四、付款方式：1. 甲方应按合同约定支付预付款、进度款和竣工结算款。
2. 预付款为合同总价的___%，在合同签订后____天内支付。
3. 进度款根据实际完成工程量按月支付，具体支付比例由双方协商确定。
4. 竣工结算款在工程验收合格后的____天内支付。
五、违约责任：1. 若乙方未能按期完成工程，应按每延误一日支付合同总价___%的违约金。
2. 若甲方未能按期支付款项，应按每逾期一日支付应付款项___%的滞纳金。
六、争议解决：1. 本合同在履行过程中，如有争议，双方应首先通过友好协商解决。
2. 协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事项：1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
电缆沟工程承包合同书3篇
电缆沟工程承包合同书3篇篇1电缆沟工程承包合同书甲方：________________________ （以下简称乙方）联系地址：________________________统一社会信用代码：________________________法定代表人：________________________电话号码：________________________传真号码：________________________乙方：________________________（以下简称甲方）联系地址：________________________统一社会信用代码：________________________法定代表人：________________________电话号码：________________________传真号码：________________________鉴于，甲方有意承接乙方的电缆沟工程，双方经友好协商并达成一致意见，特向甲方提出以下条款，作为本合同的内容：一、工程内容1.1 乙方承包给甲方的电缆沟工程包括但不限于电缆沟的设计、挖掘、施工、检测等。
1.2 乙方应按照国家相关规定对电缆沟工程进行验收，并出具合格证明。
二、工程进度2.1 乙方应按照合同约定的工程进度安排，保证项目按时完成。
2.2 若因甲方原因发生工程延误，应由甲方承担相应责任，并赔偿乙方的损失。
三、质量标准3.1 乙方应按照国家相关标准和乙方规定的质量标准进行电缆沟工程施工。
3.2 若发生施工质量问题，乙方应按照甲方要求及时进行整改，确保工程质量。
四、费用支付4.1 乙方应按照合同约定的进度和标准支付工程款。
4.2 如因乙方原因导致工程暂停或延误，甲方有权暂停支付工程款。
4.3 工程结束后，乙方应向甲方提供工程结算清单，并签署确认无异议后方可结清尾款。
五、合同变更5.1 若因不可抗力等原因导致工程无法继续进行，双方应根据实际情况协商解决。
电缆工程施工承包合同范本
电缆工程施工承包合同范本一、工程概况1.1 工程名称：____电缆工程施工项目1.2 工程地点：____1.3 工程内容：包括但不限于电缆铺设、电缆附件安装、电缆线路调试等。
1.4 工程规模：____1.5 工程施工期限：____1.6 工程质量标准：按照国家及行业相关标准执行。
二、合同条款2.1 工程承包范围（1）电缆铺设：包括直埋、架空、隧道等电缆敷设方式。
（2）电缆附件安装：包括电缆终端、电缆接头、电缆支架等。
（3）电缆线路调试：包括电缆线路的测试、调试及验收。
2.1.2 承包方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范及工程量清单进行施工。
2.2 工程进度2.2.1 承包方应按照甲方提供的施工计划及工程进度要求进行施工。
2.2.2 承包方应在合同约定的施工期限内完成本工程。
2.3 工程质量2.3.1 承包方应确保工程质量达到国家及行业相关标准。
2.3.2 承包方应按照甲方的要求，对施工过程中出现的质量问题及时进行整改。
2.4 工程验收2.4.1 工程验收分为分部工程验收和整体工程验收。
2.4.2 分部工程验收：在施工过程中，每完成一个分部工程，由甲方组织验收，验收合格后进行下一阶段施工。
2.4.3 整体工程验收：工程全部完成后，由甲方组织进行整体工程验收。
2.5 工程结算2.5.1 工程结算按照实际完成工程量及合同约定的单价进行。
2.5.2 乙方按照甲方提供的工程量清单及单价进行报价。
2.5.3 工程结算在工程验收合格后进行。
2.6 付款方式2.6.1 甲方在合同签订后支付预付款，预付款金额为合同总价的10%。
2.6.2 甲方在分部工程验收合格后支付进度款，进度款金额为已完成工程量的70%。
2.6.3 甲方在整体工程验收合格后支付尾款，尾款金额为合同总价的20%。
2.7 违约责任2.7.1 乙方未按照合同约定的施工期限完成工程，每逾期一日，应向甲方支付合同总价1%的违约金。
2.7.2 乙方未按照合同约定的质量标准完成工程，应承担相应的法律责任。
电缆工程施工承包合同范本
电缆工程施工承包合同范本合同编号：[填写合同编号]甲方（发包方）：[填写甲方名称]乙方（承包方）：[填写乙方名称]鉴于甲乙双方就[具体项目名称]项目的电缆工程施工事宜达成一致，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，经友好协商，特订立以下合同条款：第一条工程概述甲方委托乙方进行[具体项目名称]的电缆工程施工，包括但不限于电缆敷设、测试以及相关辅助工程的完成。
工程地点位于[具体地址]，预计施工周期为[具体时间]。
第二条工程质量乙方必须按照国家有关标准和规范进行施工，确保工程质量满足甲方要求。
电缆敷设应符合设计图纸和技术规范，保证施工安全和电缆运行的稳定性。
第三条施工进度乙方应根据合同约定的时间安排施工进度，并定期向甲方报告工程进展情况。
如遇特殊情况需调整施工计划，应及时与甲方沟通并取得一致意见。
第四条合同价款合同总价为[具体金额]元，包含所有材料费、人工费、机械使用费及其他相关费用。
付款方式按照合同约定执行，原则上分阶段支付，具体比例和时间由双方协商确定。
第五条违约责任如一方违反合同条款，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
具体违约情形及责任承担应详细列明于合同之中。
第六条争议解决因履行本合同所产生的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至[具体仲裁机构]进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。
第七条其他事项合同中未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
第八条生效条件本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
电缆包工合同范本(必备3篇)
电缆包工合同范本(必备3篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、合同协议、条据书信、讲话致辞、规章制度、策划方案、句子大全、教学资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample texts for everyone, such as work summaries, work plans, contract agreements, document letters, speeches, rules and regulations, planning plans, sentence summaries, teaching materials, other sample texts, etc. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!电缆包工合同范本(必备3篇)电缆包工合同范本第1篇发包人：承包人：依照《中国合同·法》、《XXXXXXX建设·法》、《建设工程质量管理条·例》、《建设工程安全管理条·例》等有关法律法规及集团公司颁发的《项目管理办·法》和公司有关规定，遵循平等、自愿、公开和诚实信用原则，双方就本工程各事项协商一致签订本合同。
承包电缆敷设施工合同范本免费
承包电缆敷设施工合同范本免费甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________鉴于甲方需要进行电缆敷设工程施工，乙方具备相应的施工资质和能力，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：电缆敷设施工工程。
1.2 工程地点：_____________________。
1.3 工程内容：包括但不限于电缆敷设、电缆接头制作、电缆测试等。
1.4 工程期限：自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
第二条工程价款及支付方式2.1 工程总价款为人民币（大写）：______________________元整（￥__________元）。
2.2 支付方式：2.2.1 合同签订后_____日内，甲方支付工程总价款的_____%作为预付款。
2.2.2 工程进度达到_____%时，甲方支付工程总价款的_____%。
2.2.3 工程竣工验收合格后_____日内，甲方支付工程总价款的_____%。
2.2.4 剩余_____%作为质保金，在工程质保期满后_____日内支付。
第三条双方的权利和义务3.1 甲方的权利和义务：3.1.1 甲方有权对乙方的施工进度和质量进行监督和检查。
3.1.2 甲方应按合同约定支付工程款项。
3.1.3 甲方应提供施工所需的场地和必要的施工条件。
3.1.4 甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的非乙方责任范围内的问题。
3.2 乙方的权利和义务：3.2.1 乙方应按照合同约定和施工图纸的要求进行施工。
3.2.2 乙方应保证施工质量，按时完成工程任务。
3.2.3 乙方应遵守甲方的安全管理规定，确保施工安全。
3.2.4 乙方应对施工过程中造成的任何损失承担责任。
第四条工程验收4.1 工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工报告和相关技术资料。
电缆施工承包合同协议书
甲方（发包方）：[甲方全称]地址：[甲方地址]联系人：[甲方联系人]联系电话：[甲方联系电话]乙方（承包方）：[乙方全称]地址：[乙方地址]联系人：[乙方联系人]联系电话：[乙方联系电话]鉴于甲方拟在[工程地点]进行电缆施工项目，乙方愿意承包该项目的施工任务。
双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：[工程名称]1.2 工程地点：[工程地点]1.3 工程内容：[工程内容，包括电缆敷设、电缆沟开挖、电缆头制作、电缆保护等]1.4 工程规模：[工程规模，如电缆长度、电缆数量等]二、工程承包范围2.1 乙方负责完成本工程的电缆施工，包括但不限于电缆敷设、电缆沟开挖、电缆头制作、电缆保护等工作。
2.2 乙方负责按照甲方要求和国家相关规范、标准进行施工，确保工程质量符合要求。
2.3 乙方负责在施工过程中提供必要的施工图纸、技术资料等。
三、合同工期3.1 本工程开工日期：[开工日期]3.2 本工程竣工日期：[竣工日期]3.3 合同工期总日历天数：[总日历天数]四、质量标准4.1 工程质量标准：符合国家相关规范、标准及甲方要求。
4.2 乙方应严格按照设计图纸、施工规范和技术要求进行施工，确保工程质量。
五、合同价款5.1 合同总价：[合同总价，大写：人民币____元整]5.2 付款方式：[付款方式，如分期付款、按工程进度付款等]5.3 付款时间：[付款时间，如每月支付一定比例的工程款等]六、工程款结算6.1 乙方应按照甲方要求提供工程进度报告、工程量清单、施工图纸变更等资料。
6.2 甲方在收到乙方提供的上述资料后，应在[付款时间]内支付相应比例的工程款。
6.3 工程验收合格后，甲方应在[付款时间]内支付剩余工程款。
七、安全与环保7.1 乙方应遵守国家和地方有关安全生产、环境保护的法律、法规和标准。
7.2 乙方应采取有效措施，确保施工过程中的安全和环保。
八、违约责任8.1 任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。
电缆沟工程承包合同7篇
电缆沟工程承包合同7篇第1篇示例：电缆沟工程承包合同甲方：（委托方名称）根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方承包电缆沟工程事宜达成如下合同：一、工程内容及范围1.1 甲方委托乙方负责承包电缆沟工程项目，具体包括但不限于：电缆沟的设计、施工、材料采购、验收、调试等全过程的工程管理。
1.2 电缆沟工程的位置及规模：（具体填写电缆沟工程的位置、长度、宽度等相关信息）二、工程价格及支付方式2.1 乙方承包电缆沟工程的总价格为（具体填写金额），不含税。
2.2 工程价格支付方式：甲方应在合同签订后的5个工作日内支付合同总额的30%作为预付款；工程完工验收合格后，甲方应在3个工作日内支付合同总额的70%作为工程竣工款。
2.3 工程价格调整：若工程实际发生变更，乙方应提前向甲方提出书面变更申请。
甲方经审核同意后，双方可协商调整工程价格，并签订书面补充协议。
三、工程进度及验收标准3.1 工程开工日期及竣工日期：乙方应按照合同约定的开工日期开始工程，并保证在约定的竣工日期前完成所有工程内容。
3.2 工程进度款支付：甲方在验收合格后，应按照工程完成情况及时支付乙方工程进度款。
3.3 工程验收标准：电缆沟工程的验收标准应符合国家相关标准及甲方的具体要求。
乙方应保证工程质量达到验收标准，并接受甲方的验收。
四、保修及售后服务4.1 保修期：工程验收合格后，乙方应提供一定期限的售后保修服务，具体保修期限为（具体填写保修期限）。
在保修期内，如工程出现质量问题，乙方应及时进行整改和维修。
4.2 增值税发票：乙方应在工程竣工后提供完整的增值税发票，并在发票加盖公章。
五、违约责任和争议解决5.1 若甲、乙任何一方未能按照合同约定履行义务，构成违约，应向对方承担违约责任。
违约责任包括但不限于赔偿对方因此遭受的一切损失。
5.2 本合同的签订、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2024年电线电缆安装工程承揽合同范文
2024年电线电缆安装工程承揽合同范文
甲方：（委托方名称）
乙方：（承包方名称）
鉴于甲方拟开展电线电缆安装工程，现甲乙双方经友好协商，达成如下合同：
一、工程内容和要求：
1. 乙方应按照甲方的要求对电线电缆进行安装，并确保工程质量符合国家相关标准和规定。
2. 安装过程中，乙方应严格遵守安全操作规范，确保工程过程中没有发生任何安全事故。
3. 乙方应按照甲方提供的施工图纸和要求进行施工，必须保证安装准确无误。
二、工程周期和交付：
1. 双方约定的工程周期为（具体时间），乙方应在约定时间内完成工程，并按时交付给甲方。
2. 如因不可抗力等原因导致工程无法按时完成，乙方应提前通知甲方并延长工期，另行商定具体的延期时间。
三、工程价款及支付方式：
1. 工程总价款为（具体金额），甲方应按照工程进度适时支付给乙方。
2. 工程完工后，甲方应对工程质量进行验收，并确认合格后支付尾款给乙方。
四、保修期和售后服务：
1. 工程完成后，乙方应提供一定期限的免费维护保修服务，具体保修期为（具体时间）。
2. 保修期内，如出现质量问题或故障，乙方应立即进行维修，并保证准确高效解决问题。
五、合同解决纠纷的方式：
1. 若在履行本合同过程中发生纠纷，双方应友好协商解决，如协商不成，可向有关部门申请调解或仲裁。
六、其他事项：
1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：
法定代表人（签字）：
乙方（盖章）：
法定代表人（签字）：
日期：年月日。
电缆安装施工合同_电缆安装施工合同（精选3篇）
电缆安装施工合同_电缆安装施工合同（精选3篇）电缆安装_电缆安装施工合同篇1发包方： (以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)第一条工程概况1.1工程名称：_ 。
1.2工程地点：。
1.3工程范围及面积：工程范围为_________，总面积为平方米(结算以本楼实际建筑面积为准)。
1.4承包方式：按施工图纸和工程内容实行包工、包料、包质量的方式。
1.5工程服务内容：1.5.1本分部工程采用MANPAI发热电缆地面辐射供暖系统，施工范围包括智能温控器的安装;保温层、反射层、钢丝网和发热电缆的施工调试。
1.5.2对本分部工程进行安装设计的技术支持、设备的采购供应、施工、安装及调试运行等。
1.5.3本工程不包括温控器前端配电部分的设计、材料采购及施工。
不包括细石混凝土覆盖层的施工。
第二条履行期限2.1 技术服务期限说明: 自本合同签定生效之日起，乙方开始在甲方配合下履行发热电缆地面辐射供暖系统的技术服务与支持的工作。
2.2施工期限说明：发热电缆供暖系统发热电缆铺设工程连续施工工期总天数为天。
开工日期：乙方材料和施工人员进场之日。
电缆铺设完工日期：进场之日后连续施工____天。
2.2.1开工日期：甲方书面通知后，乙方安排MANPAI发热电缆等原材料的准备工作。
按照甲方要求7日内进场，乙方工人进场之日为开工日期。
2.2.2竣工日期：系统调试完毕为竣工日期。
为了避免温控器人为的污损，温控器的安装根据甲方和乙方的协商日期安装, 不包括在竣工日期内。
2.2.3本供暖工程系统的调试日期：当现场具备同时供电条件时，由甲方通知乙方对发热电缆供暖系统进行调试，乙方在10日内必须完成调试。
2.3如遇下列情况，经甲方代表签字后，工期可相应顺延：2.31不可抗力造成停工(如战乱、自然灾害等);2.3.2连续停水或停电8小时以上;2.3.3甲方要求临时停工的;2.3.4修改设计方案或增加工程量。
2.3.5因甲方进场条件不具备造成的。
承包电缆工程合同范本
承包电缆工程合同范本甲方（发包方）：_______________________地址：_________________________________法定代表人（或授权代表）：_____________联系电话：_____________________________乙方（承包方）：_______________________地址：_________________________________法定代表人（或授权代表）：_____________联系电话：_____________________________鉴于甲方需进行电缆工程的施工，乙方具备相应的资质和能力，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，就乙方承包甲方的电缆工程事宜，达成如下合同：第一条工程概况1.1 工程名称：_______________________1.2 工程地点：_______________________1.3 工程内容：_______________________1.4 工程规模：_______________________1.5 工程质量标准：_______________________1.6 工程期限：自本合同签订之日起至______年______月______日止。
第二条承包范围及方式2.1 乙方承包的工程范围包括但不限于：电缆敷设、接驳、测试等。
2.2 承包方式：乙方负责工程的施工、材料采购、设备租赁等，确保工程按期、按质完成。
第三条合同价款及支付方式3.1 本工程的合同总价款为人民币（大写）：______________________元整（￥______________________）。
3.2 支付方式：甲方应按照以下节点向乙方支付工程款项：3.2.1 合同签订后______个工作日内支付合同总价款的______%作为预付款；3.2.2 工程进度达到______%时，支付合同总价款的______%；3.2.3 工程竣工验收合格后，支付合同总价款的______%；3.2.4 工程质保期满后______个工作日内支付剩余的______%。
电缆施工通用合同（精选3篇）
电缆施工通用合同（精选3篇）电缆施工通用篇1出租方（以下简称甲方）：_______________承租方（以下简称乙方）：_______________按照平等互利的原则，为明确出租方与承租方的权利和义务，甲、乙双方经协商一致，签订本合同。
一、甲方愿意向乙方提供电力电缆施工所用配套工具设备，配合乙方于租赁期间的使用技术和操作指导。
二、租用设备及明细清单如下序号：_______________名称：_______________规格：_______________单位：_______________数量：_______________备注：_______________1.电缆输送机_____套，含__________。
2.牵引机_____套，含______________。
3.直滑车_____个。
4.环型滑车_____个。
5.转弯滑车_____个。
6.电缆托架_____套，含_______________。
7.总控箱____个，含_______________。
三、租用计划时间_____年_____月_____日～_____年_____月_____日，共订_____天。
承租方因工程需要延长租期，应在合同届满前_____日内，重新签合同。
四、租用费用：总计金额：￥_____元（人民币：___万元正）。
五、权利与义务甲方保证向乙方提供如上所示的机具设备，并且保证所有机具设备运行良好。
在租用的使用过程中，乙方务必爱护机具设备，妥善保管，小心使用，切勿野蛮操作，不可私自折卸，如有严重损坏机具设备的按维修价格所需费用收取赔偿费。
如果在租赁期间由于甲方工程需要，乙方必须按甲方要求无条件返还所租设备。
六、结算方式：在租赁期满后，乙方一次性付清协议确定的租赁费用。
如需续租，费用由双方协商另计。
七、未尽事宜，双方协商解决。
八、本合同一式肆份，承租方、出租方各持贰份，本合同由双方代表签字盖章后即可生效。
承租方：__________________ 出租方：____________________经办人：__________________ 经办人：____________________电话：____________________ 电话：______________________单位地址：________________ 单位地址：___________________________年_______月______ 日_______年_______月______日电缆施工通用合同篇2甲方：乙方：经甲乙双方协商达成如下协议：一、在施工过程中所有的水电路三通，由甲方负责二、在施工中安全质量第一，现场工伤事故由乙方负责，甲方不承担任何责任。
穿电缆施工劳务合同5篇
穿电缆施工劳务合同5篇篇1穿电缆施工劳务合同甲方：(委托方)统一社会信用代码：___________法定代表人：___________联系地址：___________电话：___________乙方：(承包方)统一社会信用代码：___________法定代表人：___________联系地址：___________电话：___________鉴于甲方需对某工程项目进行穿电缆施工，为确保工程质量和安全并按期完成工程进度，甲乙双方经友好协商，特签订本合同，共同遵守合同约定并积极配合，确保工程顺利完成，维护双方合法权益，现就相关事宜约定如下：第一条工程项目信息1.1 工程名称：____________1.2 工程地点：____________1.3 工程内容：穿电缆施工1.4 工程开始日期：____________1.5 工程结束日期：____________第二条工作内容及要求2.1 乙方应按照甲方提供的施工方案进行穿电缆工程，确保施工质量和安全。
2.2 乙方应配备符合国家安全要求的施工人员及相应的工器具和设备，并进行现场施工指挥和监督。
2.3 乙方应保障工程施工期限，按时完成施工任务。
2.4 乙方应安全使用现场设备，并保证施工过程中不发生任何意外事故。
第三条服务费用及结算方式3.1 乙方应按照双方约定的服务费用标准向甲方提供劳务服务，并按照约定的结算方式进行结算。
3.2 甲方应按照合同约定的时间及方式支付服务费用，并开具发票。
第四条违约责任4.1 若因乙方原因造成工程质量不符合要求或施工延期，乙方应承担违约责任，赔偿甲方造成的损失。
4.2 若因甲方原因造成工程施工受阻，影响工程进度，甲方应承担违约责任。
第五条合同变更5.1 在工程进行过程中，如有必要修改合同内容，须经双方协商一致后，签订书面变更协议。
第六条法律适用及争议解决6.1 本合同的签订、解释、履行和争议解决，适用中华人民共和国法律。
6.2 本合同争议如无法通过友好协商解决，应提交至双方协商指定的仲裁机构进行解决。
电缆承包合同6篇
电缆承包合同6篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公正和诚实信用的原则，就甲方的电缆承包事项达成如下协议：一、承包工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程内容：电缆的铺设、安装、维护及更换等。
二、承包范围及方式1. 乙方应按照甲方的要求，承包电缆工程的设计、施工、验收及维护等工作。
2. 承包方式：本工程采用包工包料方式，乙方负责提供所需材料，并按照甲方要求进行施工。
三、工程期限1. 本工程自签订合同之日起开始，工期为______天。
2. 如有特殊情况需延长工期，应事先征得甲方同意。
四、合同价格及付款方式1. 工程总价：人民币________元（大写：_________元整）。
该价格为固定价格，包括但不限于材料费、人工费、税费等一切费用。
2. 付款方式：合同签订后，甲方支付乙方工程总价的______%作为预付款；工程验收合格后，支付剩余款项。
五、质量要求及验收标准1. 乙方应按照国家相关标准和规范进行施工，保证工程质量。
2. 工程完工后，乙方应组织自查自检，并提前通知甲方进行验收。
3. 验收标准：按照国家和地方的相关规范、标准以及甲方的要求进行验收。
六、安全施工及保修责任1. 乙方应严格遵守安全施工规范，采取必要的安全防护措施，确保施工现场的安全。
2. 工程验收合格后，乙方应承担保修责任，保修期为______年。
保修期内因乙方施工质量导致的问题，乙方应无偿修复。
七、违约责任1. 若因乙方原因未能按时完成工程，应支付违约金；若因甲方原因未能按时支付款项，亦应支付违约金。
2. 若因乙方施工质量问题导致工程验收不合格，乙方应无偿进行整改，并承担由此造成的一切损失。
电线电缆施工合同5篇
电线电缆施工合同5篇篇1甲方（委托方）：__________乙方（施工方）：__________根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，为明确双方在电线电缆施工过程中的权利和义务，经双方友好协商，达成如下合同协议：一、工程概况1. 工程名称：电线电缆施工2. 工程地点：__________3. 工程内容：电线电缆的敷设、连接、测试及调试4. 施工方式：包工包料二、合同双方的权利和义务（一）甲方权利和义务1. 提供施工图纸及相关技术资料，确保准确无误。
2. 负责协调现场施工事宜，确保施工顺利进行。
3. 按照合同约定支付施工款项。
（二）乙方权利和义务1. 按照施工图纸和技术要求进行施工，确保施工质量。
2. 负责电线电缆的敷设、连接、测试及调试工作。
3. 确保施工过程中的安全，防止事故发生。
4. 提交相关的施工记录和测试报告。
三、合同工期1. 合同工期：自签订合同之日起至工程竣工验收之日止。
2. 延期施工：如因甲方原因导致延期施工，乙方不承担责任；如因乙方原因导致延期施工，乙方需承担相应责任。
四、合同价款及支付方式1. 合同价款：人民币__________元（大写：__________）。
2. 支付方式：甲方需在合同签订后支付乙方预付款__________元，剩余款项在工程竣工验收后一次性付清。
五、验收及保修1. 验收标准：按照施工图纸和技术要求进行验收。
2. 保修条款：乙方对施工的电线电缆工程保修期为一年，保修期内因施工质量原因导致的故障，乙方需免费维修。
六、违约责任1. 甲方违约责任：未按照合同约定支付施工款项，需承担相应的违约责任。
2. 乙方违约责任：未按照施工图纸和技术要求进行施工，需承担相应的违约责任。
七、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
电缆承包合同4篇
电缆承包合同4篇篇1电缆承包合同是指承包商与需方签订的有关电缆安装和铺设工程的合同。
在建筑和基础设施建设领域，电缆承包合同占据着重要的地位。
本文将从电缆承包合同的定义、内容、签订流程、履行方式等方面展开详细讨论。
一、电缆承包合同的定义电缆承包合同是指承包商承诺根据需方的要求，对其提供的电缆进行安装、铺设及接线等工作，并按照合同约定的要求和标准完成工程。
电缆承包合同一般包括合同主体、承包范围、工程价格、施工周期、交货方式、质量保证、履约担保等内容。
二、电缆承包合同的内容1. 合同主体：承包商和需方是电缆承包合同的主体。
双方应明确各自的权利和义务，确保合同的有效履行。
2. 承包范围：电缆承包合同的承包范围包括电缆的安装、铺设、接线等工作。
需方应详细说明工程的具体要求，承包商应按照要求进行施工。
3. 工程价格：工程价格是电缆承包合同的核心内容。
双方应就工程价格、付款方式、款项结算等事项进行充分协商，并在合同中明确约定。
4. 施工周期：电缆承包合同一般包含施工周期的约定，承包商应按照约定的时间完成工程。
若遇到不可抗力因素导致施工延期，双方应协商解决。
5. 质量保证：电缆承包合同一般包含质量保证条款，承包商承诺提供符合要求的电缆安装工程，并保证工程质量符合标准。
6. 履约担保：电缆承包合同中通常包含履约担保条款，承包商应提供相应的担保措施以确保合同的履行。
三、电缆承包合同的签订流程1. 需方招标：需方根据工程需求发布招标公告，邀请合格承包商参与竞标。
2. 承包商投标：承包商根据招标文件提供报价并提交投标文件。
3. 需方评标：需方对各投标文件进行评审，并选择中标承包商。
4. 签订合同：需方与中标承包商签订电缆承包合同，明确双方的权利和义务。
5. 履约监督：需方应对承包商的履约情况进行监督，并确保合同的有效履行。
四、电缆承包合同的履行方式1. 工程管理：承包商应合理安排施工人员和设备，确保工程按时完成。
2. 质量控制：承包商应遵守相关标准和规范，确保电缆安装工程的质量符合要求。
电缆工程承包合同3篇
电缆工程承包合同合同编号：_______甲方（发包方）：_______乙方（承包方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将电缆工程发包给乙方施工的事宜，经充分协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：_______电缆工程1.2 工程地点：_______1.3 工程内容：根据甲方提供的施工图纸及技术要求，乙方负责完成电缆工程的施工，包括电缆的采购、敷设、接头制作、接头测试、系统调试等工作。
二、合同价格2.1 乙方向甲方提交的报价为：人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
2.2 甲方在收到乙方报价后，经审阅、核实，确认乙方的报价符合工程要求，同意以该报价作为本合同的成交价格。
三、合同的履行3.1 乙方向甲方承诺，在合同签订后_______天内完成电缆工程的施工。
3.2 乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，保证施工质量符合相关标准和规范要求。
3.3 乙方应按照合同约定的时间节点向甲方提交工程进度报告，并接受甲方的监督和检查。
3.4 乙方应保证所提供的电缆产品及材料的质量，并承担因质量问题导致的一切责任。
四、付款方式及进度4.1 本合同的付款方式分为三次，具体付款比例和时间如下：（1）合同签订后_______天内，甲方支付乙方合同价的_______%；（2）工程进度达到_______%后，甲方支付乙方合同价的_______%；（3）工程验收合格并交付使用后，甲方支付乙方合同价的剩余_______%。
4.2 乙方向甲方开具等额的正规发票。
五、违约责任5.1 乙方未按照约定时间完成工程的，应当按照合同约定向甲方支付违约金。
5.2 乙方提供的电缆产品及材料不符合约定或者质量不合格的，乙方应当承担更换、修复或者赔偿责任。
5.3 甲方未按照约定时间支付合同款项的，应当按照合同约定向乙方支付滞纳金。
电缆工程承包合同模板
电缆工程承包合同模板甲方（业主）：_________乙方（承包商）：_________鉴于甲乙双方本着平等自愿、互利互惠的原则就_________电缆工程（以下简称“本工程”）达成如下协议：一、工程概况本工程涉及电缆敷设、测试和维护等一系列工作，包括但不限于电缆路径的规划、土方开挖、管道铺设、电缆拉设、试验及最终交付使用等。
具体工程规模、标准和要求由甲方提供并在合同中详细列明。
二、合同价款合同总价款根据本工程的具体内容和双方协商确定为人民币_______元。
该价款包含了所有必要的材料费、人工费、机械使用费以及预期的管理费用等。
三、工期与进度本工程计划开工日期为____年__月__日，竣工日期为____年__月__日。
乙方应按照合同约定的时间表推进工程进度，并定期向甲方报告当前进度情况。
四、质量要求乙方必须保证工程质量符合国家相关标准和行业规范，并满足甲方提出的特殊要求。
对于发现的任何质量问题，乙方应及时修复并承担相应责任。
五、支付方式付款将根据工程进度分阶段进行。
预付款、进度款及最终款项的比例和时间点将在合同中详细说明。
乙方完成特定阶段工作后，需提交相应证明材料，甲方审核无误后方可支付相应款项。
六、违约责任如一方未能履行合同中的任何条款，应向对方支付违约金，金额及计算方法按合同规定执行。
若因不可抗力导致无法履约，则双方应根据实际情况协商解决。
七、争议解决合同执行过程中出现的任何争议，首先应通过友好协商解决；协商不成时，可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。
八、其他事项双方可根据工程的实际情况协商确定其他需要约定的事项，并以书面形式作为本合同的补充条款。
九、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
十、附件本合同的附件包括工程图纸、技术规范、进度计划表等，是合同不可分割的一部分，与合同具有同等效力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
电缆工程承包合同篇一：电缆工程承包合同电缆工程承包合同甲方：乙方：身份证号码：为了顺利完成的电缆铺设工程施工任务，甲、乙双方在平等、互惠、自愿的前提下协商达成如下协议：一、甲方将的电缆铺设工程任务承包给乙方施工，甲方按合同支付劳务费给乙方。
二、承包内容：施工图电缆管网工程所示全部内容，包含分接箱接线等，直至能够正常通电三、承包方式：乙方清包工形式（包括机械、工具），甲方提供主材料四、工期：乙方必须按照甲方的进度要求进行组织施工，确保合同工期内顺利完工，如乙方未达到甲方的进度要求，甲方有权进行罚款，延期一天罚款200元计价方式：五、工程总价：总工程款40000元，包含图纸范围内所有内容，直至正常通电六、工程款支付：工程款做到专款专用，施工中乙方可预支工程款，工程竣工验收合格后，支付总工程款的95%，扣工程款的5%作为质量保证金，质量保证金在一年内无质量问题后支付给乙方。
七、甲方的责任：1、提供施工图纸和施工总体计划及施工技术交底工作。
2、提供工程所用到的材料。
材料供应及时，确保乙方的顺利施工。
八、乙方责任：1、根据甲方的要求及时组织机械就位、组织班组按图纸施工，施工当中听从施工管理人员的管理安排，直到竣工验收合格。
2、负责场内施工场内电线架设等必要的临时设施建设和守护，3、施工中用到的机械设备及工具均由乙方自带。
4、负责场内材料的装、运、卸和保护。
5、不准粗制烂造，不准偷工减料，也不得浪费材料，如出现浪费，按照建材价款的十倍罚款。
6、严格执行国家有关安全的法律、法规标准，加强对施工人员的安全教育，严格防范和杜绝各类事故的发生。
乙方不落实安全施工措施或工人违规操作出现事故的，乙方自行承担经济责任。
九、工程质量乙方必须严格按照设计图纸和施工规范进行施工，确保工程质量，如因乙方原因造成质量问题，返工到合格为止，由乙方承担材料、工期损失。
本合同一式两份双方各执一份，未尽事宜协商处理，签字起即日生效。
甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：日期：2014年月日日期：2014年月日篇二：电缆沟工程承包合同电缆沟工程承包合同CONTRACT OF CONSTRUCTION ON CABLE TRENCH EXCA V ATION 本合同系中译英，翻译：张云军Translated from Chinese to Englishby Mr. CHANG YUNE-JUNE签约日期：The date of Signature:甲方（发包单位）：Party A乙方（承包单位）：Party B鉴于甲方与建设单位签订了工程建设总包合同，其中包括电缆沟施工项目需要专业施工分包人完成；鉴于乙方系具有施工资质的工程建设单位，愿意依照招标文件所规定的质量要求分包电缆沟施工项目并完成；为了按期完成合同段工程，经双方协商，在遵守总合同的基础上，根据《中华人民共和国合同法》和建设工程法律法规中的有关规定，由乙方承包本工程工程项目。
为明确双方的权利、义务，特签订本合同，以共同遵守。
WHEREAS party A have, with the Owner, concluded the general contract of engineering construction which is inclusive of cable trench project needed professional constructor to complete;WHEREAS party B is the qualified constructor, be willing, in accordance with the quality requirement of bidding documents, to subcontract and complete the project;This Contract: For the purpose of accomplishment of the contracted engineering, parties hereto, through negotiation and on the basis of complying with thegeneral contract, in accordance with LAW OF CONTRACT and relevant regulations of laws and rules onconstruction engineering, agree to award this project to partyB for completion.IN FAITH WHEREOF, to specify parties hereof ‘s rights and liabilities, make and enter into this contract hereby for abidance by parties.一、工程概况及承包内容Project Overview and Contracting Works工程名称及概况：工程名称：电缆沟工程。
本工程涉及三个变电站，分别是现有的220/35kV A472变电站、现有的35/10kV B301S变电站以及新建的35/10kV C581变电站。
工作内容为三个变电站之间和从三个变电站接至MV用户的电力电缆、控制电缆、接地电缆敷设所需电缆沟的开挖工程。
Name of Project and Overview: Name of Cable Trench;The project involves three substations, namely the existing 220/35kV A472substation, the existing 35/10kVB301S and a new 35/10kV C581 substation. Work contents are the excavation Works of trenches, between three substations and from the locations of three substations to MV user, which are necessary for laying out power cable, control cable, earth cable.This is the power, control and grounding cable trench excavation project among three substations and for MV users connected to the three substations.合同形式：本合同单价为综合单价，采取固定单价承包方式。
固定单价承包单价为乙方在本合同约定工期内完工的结算依据，不作任何调整。
Contracting form: Unit price hereof is subject to the comprehensive unit price, contracted form is fixed unit price. Fixed price of contracted project is thesettlement basis of party B’s completion within the work period stipulated hereof, without any adjustment.工程范围内全部电缆沟工程，包括：电缆沟施工：沟底整平夯实、垫层（砂砾、碎石垫层夯实），钢筋（包括电缆沟盖板钢筋、墙帽钢筋、电缆沟检查井盖板钢筋、墙身预埋钢筋、吊装预埋钢筋、镀锌钢筋等所有部位）的防锈、除锈、制作、绑扎、钢筋的损耗等；施工支架的安装与拆除、模板（钢模）的安装与拆除、预埋件的制作与安装、外露钢板的防腐处理、角钢支架（包含电缆竖架及电缆横架）的制作与安装，砼的浇筑及养生（包括基础、墙帽、沟盖板等），电缆沟开挖等与此工程范围有关的一切施工项目。
Any and all Works within the scope of cable trench engineering include that trench execution, ditch bottom leveling compaction, cushion , steel ，anti rust, rust removal, making, binding, loss of reinforced steel; installation and removal of formwork support , embedded parts of the fabrication and installation；anti-corrosion treatment, angle bracket production and installation, pouring and curing of concrete , cable trench wall masoy, bottom and the inside and outside surface, cable trench cover, trench excavation and other works associated with this project.合同单价含所有直接费用、间接费用、利润及税金。
包括为实施和完成本合同工程所需的人工费、材料费、机械设备费、试验检测费以及合同明示或暗示的所有责任、义务。
Contract unit price is conclusive of all costs of direct or indirect expenses, interests and taxes in addition to the cost / payment, which are paid for completion and execution of the project herein, of labor, material, machinery / equipment, test / inspection and all responsibilities and liabilities being express or implied herein.工程期限：日开工，工期共计天。
Time limited of Project: Work willcommence from the date of , and the total period of work is days.二、工程标准及技术要求：Project Standard and Technology Requirement 招标文件中的合同通用条款、合同专用条款、技术规范，建设单位、监理和甲方要求以及书面或口头指示、工程师通知等。