集中供暖工程施工合同
市政供暖安装工程合同模板
市政供暖安装工程合同模板甲方（委托方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方负责本区域内的市政供暖工作，现需对________区域进行供暖设施的安装与改造。
乙方作为专业的供暖系统安装公司，具有相应的资质和经验，双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经友好协商，就本次供暖安装工程达成如下合同：一、工程内容1. 乙方负责甲方指定区域的供暖管道铺设、热力站建设、供暖设备安装及调试等工程。
2. 工程具体包括：管道材料采购、施工图纸设计、工程施工、系统测试、维护保养等。
二、工程质量1. 乙方必须按照国家相关标准和行业规范执行工程，确保工程质量满足甲方要求。
2. 工程竣工后，由甲方组织验收，乙方应提供必要的技术支持和配合。
三、工程期限1. 工程开工日期为____年__月__日，竣工日期为____年__月__日。
2. 如遇不可抗力因素影响工程进度，双方应协商确定新的工期。
四、工程费用1. 工程总造价为人民币______元，具体支付方式由双方另行约定。
2. 工程款支付分阶段进行，每阶段完成后，乙方提交相应证明材料，甲方审核无误后支付相应款项。
五、违约责任1. 如乙方未能按合同约定完成工程任务，应按未完成部分的造价支付违约金给甲方。
2. 如甲方未按约定时间支付工程款，应向乙方支付滞纳金。
六、争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事宜1. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方（盖章）：_________________ 日期：____年__月__日乙方（盖章）：_________________ 日期：____年__月__日。
采暖施工合同模板
采暖施工合同模板甲方：____________乙方：____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行采暖工程施工的事宜，经充分协商，达成以下合同条款：一、工程内容1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________1.4 工程内容：包括但不限于采暖系统的安装、调试、验收等。
二、合同价格2.1 本工程合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
2.2 乙方应按照约定的工程内容、工程量和质量要求完成施工，实际发生的费用超出合同总价的部分，由甲方承担。
三、合同工期3.1 合同约定的工期为__________天。
3.2 乙方应当按照约定的工期完成施工，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
四、质量标准4.1 乙方应按照国家和行业的相关标准、规范进行施工，保证工程质量。
4.2 工程验收合格后，乙方应承担一定的质保期责任，质保期为__________年。
五、甲方的权利和义务5.1 甲方应按照约定的时间和要求提供施工场地、水、电、通讯等基础设施。
5.2 甲方应按照约定的时间和要求支付合同价款。
5.3 甲方有权对乙方的施工过程进行监督，要求乙方按照约定的质量标准、工艺要求进行施工。
六、乙方的权利和义务6.1 乙方应按照约定的工程内容、工程量和质量要求完成施工。
6.2 乙方应按照约定的工期完成施工，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
6.3 乙方应对施工过程中发生的安全事故及经济损失承担责任。
七、安全责任7.1 乙方应严格遵守施工现场的安全规定，加强安全教育，采取有效防护措施，确保施工安全。
7.2 乙方应对施工过程中发生的一切安全事故及所造成的一切经济损失及法律责任承担责任。
供暖工程施工技术协议(3篇)
第1篇一、协议双方甲方：[甲方名称]乙方：[乙方名称]二、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程规模：[工程规模]4. 工程内容：[工程内容]5. 工程工期：[工程工期]三、施工技术要求1. 施工材料：乙方应严格按照甲方提供的材料清单，选用符合国家相关标准的优质材料。
施工过程中，乙方应对所有材料进行严格检验，确保材料质量符合设计要求。
2. 施工工艺：乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
施工过程中，乙方应采取有效措施，确保施工安全、文明、环保。
3. 施工进度：乙方应按照施工进度计划，确保工程按时、按质、按量完成。
施工过程中，如遇特殊情况，乙方应及时与甲方沟通，调整施工进度计划。
4. 施工质量：乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
施工过程中，乙方应加强质量检查，确保工程质量达到设计要求。
5. 施工安全：乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保施工安全。
施工过程中，乙方应加强安全教育，提高施工人员的安全意识，确保施工安全。
四、技术支持与沟通1. 甲方应提供施工所需的技术资料，包括设计图纸、施工规范、技术标准等，乙方应认真查阅、学习和掌握。
2. 乙方在施工过程中遇到技术问题，应及时与甲方沟通，甲方应给予技术支持。
3. 双方应定期召开施工技术会议，总结施工经验，解决施工过程中出现的问题。
五、工程验收与保修1. 工程完工后，乙方应按照甲方要求进行自检，确保工程质量达到设计要求。
2. 甲方应在接到乙方通知后，按照合同约定的时间对工程进行验收。
3. 工程验收合格后，乙方应按照甲方要求提供保修服务，保修期为[保修期]。
六、违约责任1. 乙方未按合同约定的时间完成工程，每延迟一天，应向甲方支付[违约金比例]的违约金。
2. 乙方在施工过程中，如因自身原因导致工程质量不合格，应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。
3. 双方如因施工技术问题发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
采暖安装施工合同模板范本
采暖安装施工合同模板范本甲方（委托方）：（以下简称甲方）住所地：联系电话：乙方（承包方）：（以下简称乙方）统一社会信用代码：住所地：联系电话：鉴于甲方拟委托乙方进行采暖设备的安装工程，为明确双方的权利和义务，甲乙双方遵循自愿、平等、诚实信用的原则，双方签订本合同，共同遵守。
第一条工程内容1. 乙方应按照甲方要求，对指定地点进行采暖设备的安装工程，并保证工程质量、施工进度。
2. 乙方应按照甲方要求，使用符合国家标准的材料和设备进行施工，确保安装过程安全可靠。
第二条施工周期1. 乙方应按照本合同约定的工程内容和要求，按时按质完成工程。
2. 工程期间不得擅自延长施工时间，如有特殊情况需延长施工时间的，应提前书面通知甲方并经甲方同意。
第三条工程标准乙方应严格按照国家相关标准进行施工，并保证采暖设备的使用寿命达到规定标准，保证施工质量符合相关规定。
第四条施工价款及支付方式1. 本工程总造价为人民币（大写）万元整。
2. 施工款项按照工程进度分期支付，分期支付比例如下：（1）工程验收合格前，甲方支付总金额的30%作为预付款。
（2）工程进度达到30%时，甲方支付总金额的40%。
（3）工程全部完成并验收合格后，甲方支付剩余30%的尾款。
3. 甲方在支付款项时，应出具合法有效的支付凭证，以便乙方进行财务记账。
第五条交付与验收1. 乙方应在工程完工后通知甲方进行验收，甲方有权对工程质量进行检查，发现问题及时提出整改要求。
2. 工程验收合格后，乙方应提供相应的维护保养手册、证明文件等资料，并对工程施工质量提供一年的质量保修期。
第六条违约责任1. 乙方未按时完工或工程质量不符合标准的，应按照合同约定承担违约责任。
2. 甲方未按时支付款项的，应按照合同约定承担违约责任。
3. 协商解决任何一方发现对方存在违约行为，应当及时通知对方并协商解决，如不能达成一致意见，应当依法向有管辖权的仲裁机构提起仲裁。
第七条其他条款1. 若因不可抗力导致工程无法按时完工，双方应互相谅解并协商解决办法。
集中供暖工程合同范文模板
集中供暖工程合同范文模板甲方（供暖单位）：_________乙方（承包方）：_________鉴于甲乙双方就__________（地址）的集中供暖工程达成一致意见，现依法签订本合同，共同遵守以下条款：一、工程概况1. 工程名称：_____________________2. 工程地点：_____________________3. 工程规模：_____________________4. 工程质量要求：符合国家及行业相关标准。
二、合同期限1. 本工程计划开工日期为____年____月____日。
2. 本工程计划竣工日期为____年____月____日。
3. 工程总工期为____天，除非遇到不可抗力因素，否则应按期完成。
三、工程造价与支付方式1. 工程总造价为人民币____元。
2. 付款方式按照以下流程进行：- 预付款：签订合同后10日内支付总造价的____%。
- 进度款：根据工程进度分阶段支付，具体比例由双方协商确定。
- 竣工款：工程验收合格后7日内支付剩余款项。
四、权利与义务1. 甲方负责提供必要的施工条件，及时支付工程款项。
2. 乙方负责确保工程质量，按期完成工程建设任务。
3. 双方应严格遵守合同约定，履行各自职责。
五、违约责任若一方违反合同约定，需承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
六、争议解决因执行本合同所发生的一切争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事项本合同未尽事宜，由双方另行协商补充，所作补充均须以书面形式确认，并作为本合同不可分割的一部分。
八、合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（签字）：_________ 乙方（签字）：_________法定代表人或授权代表：_________ 法定代表人或授权代表：_________签署日期：____年____月____日签署日期：____年____月____日。
暖气安装施工合同书5篇
暖气安装施工合同书5篇篇1甲方（发包方）：__________________乙方（承包方）：__________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，为保证双方权益，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方的暖气安装施工工程达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：暖气安装施工工程2. 工程地点：__________________3. 工程内容：暖气设备的安装、调试及售后服务二、工程期限1. 工程开工日期：______年______月______日2. 工程竣工日期：______年______月______日三、工程价款及支付方式1. 工程总价款：人民币______元（大写：______元整）。
该价款包含设备的采购、安装、调试及售后服务等费用。
2. 支付方式：合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的______%作为预付款；工程竣工并经甲方验收合格后，支付剩余款项。
四、工程质量及验收1. 乙方应按照国家和地方相关标准及规范进行工程施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应当在接到通知后的七日内组织验收，并出具验收报告。
3. 如工程验收不合格，乙方应负责返工或整改，并承担相应费用。
五、工程保修及售后服务1. 工程保修期：工程竣工验收之日起，乙方提供为期______年的免费保修服务。
2. 保修范围：因乙方施工质量原因导致的设备损坏，乙方应负责免费维修。
3. 售后服务：工程竣工后，乙方应提供必要的售后服务支持，确保设备的正常运行。
六、违约责任1. 甲方如未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款违约金。
2. 乙方如未按合同约定完成工程施工，每逾期一日，应向甲方支付逾期交付违约金。
3. 若因一方违约导致合同无法继续履行，另一方有权解除合同，并要求违约方承担损失赔偿责任。
七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
供暖维修施工合同范本3篇
供暖维修施工合同范本3篇篇一甲方（发包方）：姓名/公司名称：______________________地址：______________________联系电话：______________________乙方（承包方）：姓名/公司名称：______________________地址：______________________联系电话：______________________一、工程概况1. 工程名称：供暖维修工程2. 工程地点：甲方指定地点3. 工程内容：对甲方供暖系统的[具体维修内容，如管道更换、设备维修等]进行维修和保养二、工期1. 开工日期：______年____月____日2. 竣工日期：______年____月____日3. 总工期：______天三、工程价款及支付方式1. 工程总价为人民币：______元（大写：______________________），此价格为含税价。
2. 支付方式：（1）合同签订后，甲方向乙方支付工程总价的______%作为预付款，即人民币：______元（大写：______________________）；（2）工程进度达到______%时，甲方向乙方支付工程总价的______%，即人民币：______元（大写：______________________）；（3）工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付工程总价的______%，即人民币：______元（大写：______________________）；（4）剩余工程总价的______%作为质保金，在质保期满后无质量问题的情况下，甲方一次性无息支付给乙方。
四、质量标准1. 乙方应按照国家及行业相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合要求。
2. 工程竣工后，乙方应提交工程竣工验收报告，甲方应在______日内组织验收。
如验收不合格，乙方应在规定的时间内整改直至合格，整改费用由乙方承担。
五、双方责任1. 甲方责任（1）提供施工所需的场地、水电等基础条件；（2）按时支付工程款项；（3）协助乙方协调与其他相关方的关系。
集中供暖工程合同
集中供暖工程合同一、引言在冬季，供暖是人们生活中最为重要的需求之一。
而集中供暖工程合同则是确保供暖系统建设和运营的重要法律文件。
本文将从合同的定义、合同的主要内容、合同履行的注意事项等方面进行探讨。
二、集中供暖工程合同的定义集中供暖工程合同是指供暖公司与用户之间签订的，约定供暖工程建设、运营和维护等相关事宜的合同。
该合同旨在确保供暖系统的正常运行，保障用户的供暖需求。
三、集中供暖工程合同的主要内容1. 合同的基本信息：包括合同的名称、签订日期、合同双方的基本信息等。
2. 工程建设内容：明确供暖系统的建设范围、工期、工程质量要求等。
3. 供暖费用和支付方式：约定供暖费用的计算方式、支付周期和支付方式等。
4. 运营和维护责任：明确供暖公司的运营和维护责任，包括设备维护、故障处理等。
5. 合同的履行和变更：约定合同的履行方式、违约责任和变更程序等。
6. 合同的解除和终止：明确合同解除和终止的条件和程序。
四、集中供暖工程合同的履行注意事项1. 工程建设过程中，供暖公司应按照合同约定的工期和质量要求进行施工，保证供暖系统的正常运行。
2. 供暖公司应按照合同约定的支付方式和周期收取供暖费用，同时提供相应的发票和缴费证明。
3. 用户在使用过程中，应按照合同约定的使用规定进行供暖设备的维护和保养，避免人为损坏。
4. 如出现供暖设备故障或其他问题，供暖公司应及时处理并提供相应的维修服务。
5. 如有合同变更的情况，双方应按照合同约定的程序进行协商和签订变更协议。
五、结论集中供暖工程合同是确保供暖系统建设和运营的重要法律文件。
合同的主要内容包括基本信息、工程建设内容、供暖费用和支付方式、运营和维护责任等。
在履行合同过程中，供暖公司和用户都有相应的责任和义务。
通过合同的规范和履行，可以保障供暖系统的正常运行，满足用户的供暖需求。
六、参考文献无七、附录无。
集中供暖工程施工合同
供热设施工程施工合同发包方:xxxxxx有限公司承包方:XX市XX热力有限公司工程施工合同甲方: xxxxxx有限公司乙方: xx市xx热力有限公司根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本安装工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况：1.工程名称： xxxxxxxx 集中供暖。
工程地点： xxxxxxxx。
工程规模：高层x 栋，建筑面积约 xxxxx ㎡， xxxxx户。
2.工程范围：整体规划换热站（不包括机房土建部分施工）设施的采购、安装、调试。
庭院一级网、二级网、楼内采暖设施采购、安装及调试。
户内采暖方式：地面辐射式、分户计量（不含户内填充层回填）。
二、承包方式：包工包料。
三、工程价款和付款、结算方式：1.工程价款：本工程共计 x 栋楼，总住宅建筑面积约为 xxxxxxxxxxxx ㎡，工程价款高层为120元/㎡。
工程价款： xxxxx ㎡×120元/㎡＝ xxxxxxx 元，热量表： xxx 户×1700元/户＝ xxxxx 元，工程总价款: xxxxxxx 元（含税价，增值税税率11％计）。
大写人民币： xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 。
2.付款方式：（1）合同签订后十五日内，甲方向乙方支付工程总价款的30%。
（2）施工进场前三十日，以甲方书面进场通知为准，甲方向乙方支付工程总价款的30%。
（3）室内辐射地暖管施工过半，甲方向乙方支付工程总价款的40%。
3.结算方式：工程最终造价按各楼房产部门实际界定的住宅建筑面积和户数据实结算（多退少补）,但甲方有义务提供真实有效的面积界定书。
四、增值税发票：1.乙方向甲方提供合规的增值税专用发票。
2.乙方需要开具红字发票或重新开票时，甲方有义务退回乙方开具的发票或向税局递交需乙方开具红字专用发票的有效证明。
3.甲方开户行：银行账号：税号：电话：地址：五、工期与施工、质量要求:1.根据甲方对项目各栋楼竣工期限的要求，按时竣工。
工程施工供暖合同模板
工程施工供暖合同模板甲方（发包方）：（具体信息填写）乙方（承包方）：（具体信息填写）为全面实施《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规，特签订本合同，依据双方自愿，诚信合作的原则约定如下：一、合同目的为保障工程施工期间的供暖设备正常运行，保障工程质量和进度，保证工程顺利交付使用，甲乙双方签订本合同。
二、合同范围1. 乙方承诺为甲方提供工程施工过程中所需的暖气设备、材料和人力资源。
2. 乙方应按照国家相关规定进行供暖设备的安装和调试工作。
3. 乙方应对施工期间的暖气设备进行维护、保养和维修，确保设备运行正常。
4. 若设备发生故障，乙方应积极配合解决问题，确保工程施工的正常进行。
5. 乙方应按照双方约定的施工进度及质量要求，完成所承担的工程施工任务。
三、合同期限本合同自双方签署之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。
四、合同价格及结算方式1. 本合同工程总价为（具体金额填写），乙方应按照双方约定的分期付款方式付款。
2. 工程完工后，双方进行结算，乙方应提交相关资料，甲方确认后进行结算。
3. 若因乙方原因导致工程质量问题或进度延误，甲方有权要求乙方对此进行赔偿。
五、合同违约责任1. 乙方不按照合同约定履行工程施工服务，导致工程质量问题或进度延误的，应承担相应的责任。
2. 任何一方未能按照本合同的约定履行义务，应按照相关法律法规承担违约责任。
3. 若乙方违约情况严重，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担违约责任。
六、保密条款双方承诺在合同有效期内以及合同解除后对双方所涉及的商业秘密和技术资料等保密。
七、争议解决双方发生争议时，应协商解决。
如协商不成，应向有关行政部门申请调解；若调解不成，可以向人民法院提起诉讼。
八、其他约定1. 本合同的补充、修订必须经双方书面确认。
2. 本合同未尽事宜，由双方协商解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为工程施工供暖合同内容，经双方确认无误后签署生效。
合同履行过程中如有疑问或争议，双方应积极沟通解决，共同维护合同的有效性和双方的合法权益。
2024年供暖施工合同（二篇）
2024年供暖施工合同发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》及国家的有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，甲方就本合同，以此共守。
第一条、合同期限、供暖面积、供暖价格及付款方式和供暖标准及时间：(一)合同期限：合同承包年限为期年，承包时间：自____年____月____日至____年____月____日止，合同期满，如无特殊原因，乙方可优先续签本合同，否则，乙方需向甲方移交完整的可正常运行的设备及相关技术资料和经验报告。
(二)供暖面积：甲方的供暖面积为平方米。
(三)供暖承包价格：经甲乙双方友好议定，总承包价为人民币____元即大写：人民币____元整。
(四)付款方式：由甲乙双方议定，填写在下面空白处：(五)供暖标准及时间：供暖标准根据市政府的有关规定，首层16℃，供暖时间根据市政府有关规定，供暖时间保障____天，甲方如需延长供暖时间，所支付给乙方的供暖费用按承包金额除以承包期的总天数的基数计算。
第二条、双方责任：乙方责任：1、乙方所供煤炭为符合北京市政府标准的低硫煤，如国家权威质检机构检测含硫量超标，罚款将由乙方负责。
2、在供暖期内，不能及时供煤而导致停炉，或因煤质差而导致温度上不去，一切责任由乙方承担，每停炉一天甲方扣除乙方总承包费的____%。
3、司炉工必须持证上岗，供暖期间锅炉工所出现的一切安全责任、人损坏都由乙方负责。
4、乙方应自觉遵守甲方的管理制度，遵守甲方的有关规定，承担在合同过程中的防火、防盗等安全责任。
5、乙方建立锅炉房各项管理制度，认真做好锅炉运行各项参数的记录。
甲方责任：1、甲方如不能按合同支付给乙方承包款，导致停炉，由甲方负责。
2、由于甲方供暖设施出现故障而导致停炉或者影响温度(如：外线管道安装不合理;供暖面积过大，锅炉太小;)由甲方负责。
3、乙方运送到甲方现场的煤仅供本合同议定的甲方使用范围，若有增加面积，另行协商解决，甲方应妥善保管，不能丢失。
采暖施工合同
采暖施工合同合同范本。
标题，采暖施工合同。
合同编号，【编号】。
甲方（施工方），【公司名称/个人姓名】。
地址，【地址】。
联系电话，【电话号码】。
法定代表人（个人委托代理人），【姓名】。
身份证号码（个人委托代理人提供），【身份证号码】。
乙方（委托方），【公司名称/个人姓名】。
地址，【地址】。
联系电话，【电话号码】。
法定代表人（个人委托代理人），【姓名】。
身份证号码（个人委托代理人提供），【身份证号码】。
鉴于甲方具有从事采暖施工的资质和能力，乙方希望委托甲方进行采暖施工，双方经协商一致，达成如下合同：第一条项目内容。
1.1 甲方应按照乙方的要求，对【具体项目名称】进行采暖施工，包括但不限于供暖设备安装、管道铺设、系统调试等工作。
1.2 乙方应提供施工所需的相关资料和权限，保证施工现场的安全和顺利进行。
第二条施工期限。
2.1 本合同签订后，双方约定的施工期限为【具体时间段】。
2.2 若因不可抗力等原因导致施工延期，甲方应当及时通知乙方，并经双方协商确定延期施工的时间和方式。
第三条施工标准。
3.1 甲方应按照国家相关标准和乙方的要求进行施工，保证施工质量符合相关标准和规定。
3.2 施工过程中如发现存在质量问题，甲方应当及时进行整改，保证施工质量。
第四条价格和支付方式。
4.1 乙方应根据施工项目的具体情况向甲方支付【具体金额】作为施工费用。
4.2 施工费用支付方式为【一次性付清/分期付款】，具体支付时间和方式双方协商确定。
第五条违约责任。
5.1 若一方未能按照本合同约定履行义务，应当承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
5.2 若因不可抗力等原因导致无法履行合同的一方，应当及时通知对方，并提供相应的证明文件。
第六条合同变更。
6.1 若双方在履行合同过程中需要变更合同内容，应当经过双方协商一致，并签订书面变更协议。
6.2 变更协议经双方签字盖章后生效，具有法律效力。
第七条争议解决。
7.1 本合同在履行过程中如发生争议，双方应当通过友好协商解决。
供热工程施工协议(3篇)
第1篇甲方：（供热需求方名称）乙方：（供热工程承建方名称）鉴于甲方需新建或改造供热系统，以保障供暖需求，乙方愿意承接该供热工程施工项目。
为明确双方的权利、义务和责任，经友好协商，特订立本协议如下：一、工程概况1. 工程名称：甲方供热系统新建/改造工程。
2. 工程地点：甲方指定地点。
3. 工程内容：包括但不限于供热管道的敷设、设备安装、调试等。
4. 工程规模：根据甲方实际需求确定。
5. 工程工期：自合同签订之日起，预计工期为XX个月。
二、工程费用1. 工程总价：经双方协商，工程总价为人民币XX万元整。
2. 付款方式：- 合同签订后，甲方支付合同总价的XX%作为预付款；- 工程开工后，每月支付合同总价的XX%；- 工程竣工验收合格后，支付合同总价的XX%；- 工程保修期满，甲方无异议后，支付剩余的XX%。
三、工程进度1. 施工计划：乙方应按照甲方要求，制定详细的施工进度计划，并报甲方审核。
2. 进度要求：乙方应确保工程按期完成，如有延误，应向甲方支付违约金。
四、工程质量1. 质量标准：乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量达到设计要求。
2. 质量验收：工程完工后，双方应共同组织验收，如验收不合格，乙方应承担返工、整改等费用。
五、安全生产1. 安全生产责任：乙方应严格按照国家有关安全生产的规定，落实安全生产措施，确保施工安全。
2. 事故处理：如发生安全事故，乙方应立即采取措施，并承担相应的责任。
六、知识产权1. 知识产权归属：工程完工后，所有设备的所有权归甲方所有。
2. 技术保密：乙方应遵守国家有关技术保密的规定，不得泄露甲方技术秘密。
七、违约责任1. 甲方违约：甲方未按时支付工程款，应向乙方支付违约金。
2. 乙方违约：乙方未按期完成工程或工程质量不合格，应向甲方支付违约金。
八、争议解决1. 双方应友好协商解决争议。
2. 如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
九、其他1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
暖气施工合同范本(必备9篇)
暖气施工合同范本（必备9篇）(实用版)序言下载提示：该文档是本店铺用心编制而成的，可提供大家参考,解决工作生活中的实际问题。
文档下载后可直接使用，也可以根据实际需要进行调整和使用。
本店铺精选了各类型的范文，有文秘写作，工作总结范文，工作计划范文,合同范本，党团范文，心得体会范文，演讲稿范文，礼仪范文，哲学范文，书信范文和简历范文等。
Download Tip: This document is compiled by our store with great care, which can provide you with reference and solve practical problems in your work and life. Documents can be used directly after downloading, and can also be adjusted and used according to actual needs.Our shop has carefully selected various types of model essays, including secretarial writing, work summary model essay, work plan model essay, contract model essay, experience model essay, speech model essay, etiquette model essay, philosophy model essay, letter model essay and resume model essay.暖气施工合同范本（必备9篇）暖气施工合同范本第1篇发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。
供暖施工协议书范本大全
供暖施工协议书范本大全甲方（业主）：乙方（施工方）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行供暖工程施工事宜，经友好协商，达成以下协议：一、工程内容1.1 工程名称：____________________供暖工程1.2 工程地点：____________________1.3 工程规模：____________________1.4 工程内容：包括但不限于供暖管道铺设、设备安装、调试等。
二、工程期限2.1 施工期限：自协议签订之日起至____年__月__日结束。
2.2 乙方应按照约定的工期完成施工，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
三、工程质量3.1 乙方应按照国家和行业的相关标准进行施工，确保工程质量。
3.2 工程验收：工程完成后，甲方应组织验收，乙方应按照约定时间提供相关资料，配合验收。
3.3 工程保修：乙方应承担工程的保修责任，保修期自工程验收合格之日起计算，保修期一般为两年，但具体保修期限应按照双方签订的保修条款执行。
四、工程费用4.1 工程总价：人民币（大写）：____________________元整（小写）：_____________________元。
4.2 付款方式：1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价的30%作为预付款。
2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价的30%。
3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价的20%。
4）剩余的20%作为质保金，质保期满后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。
五、违约责任5.1 乙方未按照约定的工期完成施工，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=工程总价×0.5%×逾期天数。
5.2 乙方未按照约定标准进行施工，导致工程质量不符合要求的，乙方应负责返工、维修，并承担相应费用。
六、争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
集中供暖施工合同模板
集中供暖施工合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！集中供暖施工合同模板甲方（供暖公司）：地址：联系方式：乙方（业主）：地址：联系方式：鉴于甲方具备集中供暖施工的专业能力和经验，乙方希望在其物业内进行集中供暖系统的施工和安装，经双方友好协商，特订立本合同，共同遵照执行。
一、工程内容1.1 本工程为集中供暖系统施工，包括供暖管道的铺设、供暖设备的安装、供暖系统的调试等。
二、工程范围2.1 甲方负责本工程的施工、安装、调试等工作。
2.2 乙方负责提供施工场地、协调相关事宜，并按照合同约定支付工程款项。
三、工程进度3.1 甲方应按照双方约定的时间表完成工程的施工和安装。
3.2 乙方应按照约定的进度支付工程款项。
四、工程质量4.1 甲方应按照国家和行业的相关标准进行施工，保证工程质量。
4.2 甲方应提供合格的设备、材料，并保证供暖系统的正常运行。
五、工程款项5.1 本工程的工程款为XXX元整（大写：人民币XXX元整）。
5.2 乙方应按照本合同约定的付款方式及时支付工程款项。
六、保修期限6.1 本工程的保修期限为两个采暖季。
七、违约责任7.1 甲方未按照约定时间完成工程的，应按照逾期天数向乙方支付违约金。
7.2 乙方未按照约定时间支付工程款项的，应按照逾期天数向甲方支付违约金。
八、争议解决8.1 对于因执行本合同而产生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。
8.2 如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
九、其他约定9.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
9.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（供暖公司）：乙方（业主）：签订日期：____年____月____日这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！。
暖气工程改造施工合同(3篇)
第1篇甲方（建设单位）： [甲方全称]地址： [甲方地址]联系人： [甲方联系人]联系电话： [甲方联系电话]乙方（施工单位）： [乙方全称]地址： [乙方地址]联系人： [乙方联系人]联系电话： [乙方联系电话]鉴于甲方需要对现有建筑物进行暖气工程改造，乙方愿意按照甲方要求进行施工，双方经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：[具体工程名称]1.2 工程地点：[具体工程地址]1.3 工程内容：包括但不限于暖气管道的更换、暖气片安装、控制系统改造等。
1.4 工程预算：[工程预算金额]1.5 工程工期：[合同工期]第二条承包方式2.1 乙方按合同价承包，包工包料、包进度、包质量。
2.2 工程量以甲方提供的工程量清单为准。
第三条施工工期3.1 自合同签订之日起，乙方应在[具体工期]内完成工程。
3.2 如遇不可抗力因素或其他特殊原因，导致工期延误，双方应协商解决，并相应顺延工期。
第四条工程质量4.1 乙方应严格按照国家相关施工规范、规程和标准进行施工。
4.2 工程质量应符合国家及行业标准。
4.3 乙方在施工过程中，应接受甲方代表的监理、监督。
第五条付款方式5.1 甲方按以下进度支付工程款：- 预付款：合同签订后5个工作日内，支付合同总额的[预付款比例]%；- 进度款：工程量达到[进度款支付节点]时，支付已完成工程量的[进度款比例]%；- 验收款：工程验收合格后，支付合同总额的[验收款比例]%；- 保修金：工程保修期满后，无质量问题，支付保修金。
5.2 付款方式为银行转账。
第六条工程结算6.1 工程结算依据：合同价、甲方工程管理部门签字认可的设计变更等。
6.2 工程结算时间：工程验收合格后30日内。
第七条违约责任7.1 甲方未按时付款，应向乙方支付[违约金比例]%的违约金。
7.2 乙方未按时完成工程，应向甲方支付[违约金比例]%的违约金。
7.3 双方违反合同约定，造成对方损失的，应承担相应的法律责任。
供暖工程合同
供暖工程合同
合同范本。
合同标题，供暖工程合同。
甲方，（具体信息）。
乙方，（具体信息）。
鉴于甲方拟进行供暖工程，为明确双方权利和义务，经协商一致，就供暖工程的实施达成如下合同：
一、工程内容。
1. 甲方委托乙方进行供暖工程，包括但不限于供暖设备的选购、安装及调试等工作。
二、工程标准。
1. 乙方应按照国家相关标准和甲方的要求进行供暖工程，确保
工程质量符合相关规定。
三、工期要求。
1. 双方约定供暖工程的工期为（具体工期），乙方应按时完成工程，确保供暖设备在指定时间内正常运行。
四、合同价款。
1. 甲方应按照合同约定的进度及质量支付工程款，具体金额为（具体金额）。
五、违约责任。
1. 若乙方未能按照合同约定的工期完成工程，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
六、保修期。
1. 供暖设备安装调试完成后，乙方应提供（具体保修期）的免费保修服务，保证设备在保修期内正常运行。
七、法律适用及争议解决。
1. 本合同的签订、履行、变更、解释均适用中华人民共和国法律。
双方如发生争议，应协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他事项。
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至供暖工程竣工验收合格之日终止。
甲方（盖章），__________ 乙方（盖章），__________。
签订日期，年月日。
供暖工程合同范本
供暖工程合同范本甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________鉴于甲方需要进行供暖工程，乙方具备相应的施工资质和能力，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就乙方承包甲方供暖工程事宜达成如下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：_________________________1.2 工程地点：_________________________1.3 工程内容：乙方负责甲方供暖系统的安装、调试及维护工作。
1.4 工程范围：包括但不限于供暖系统的管道铺设、锅炉安装、控制系统安装及调试等。
第二条工程期限2.1 开工日期：_________________________2.2 竣工日期：_________________________2.3 乙方应严格按照合同约定的工期完成工程，如遇不可抗力因素，工期相应顺延。
第三条工程质量3.1 乙方必须按照国家及行业相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
3.2 乙方应提供完整的施工图纸和施工方案，并经甲方确认后方可施工。
3.3 工程竣工后，乙方应组织验收，并提供相应的验收资料。
第四条合同价款及支付方式4.1 本工程合同总价款为：_________________________元（大写：_________________________）。
4.2 支付方式：甲方按照工程进度分期支付工程款，具体支付节点和比例为：4.2.1 合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款；4.2.2 主要设备到场并经甲方确认后，甲方支付合同总价款的40%；4.2.3 工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价款的25%；4.2.4 剩余5%作为质保金，在工程竣工验收合格后一年内无质量问题，甲方一次性支付。
第五条双方权利和义务5.1 甲方有权对乙方的施工进度和质量进行监督和检查。
5.2 乙方应保证施工人员具备相应的资质，并遵守甲方现场管理规定。
工程施工供暖合同模板
工程施工供暖合同模板一、合同背景供暖是在寒冷的冬季给建筑物提供适宜的室内温度的基本需求之一。
为确保工程施工供暖过程的顺利进行，双方达成以下合同。
二、合同内容1. 供暖设备及服务双方约定供暖设备为（具体设备名称），供暖范围覆盖（具体范围），并由施工方负责设备的安装、调试、维护和保养。
2. 供暖时间供暖时间为（具体时间段），施工方应在合同生效后的指定时间段内完成供暖设备的安装工作，并确保设备正常运行。
3. 供暖费用3.1 工程款项甲方应在设备安装完毕后的指定时间内向乙方支付合同金额的百分之（具体比例）作为工程款项。
3.2 运行费用运行费用包括设备的能源费用以及设备的日常维护费用等，由甲方承担。
4. 支付方式4.1 工程款项支付方式工程款项应以（具体支付方式）的形式支付给乙方，甲方应在合同签订后的指定时间内完成支付。
4.2 运行费用支付方式运行费用应以（具体支付方式）的形式支付给乙方，甲方应在每个供暖季结束后的指定时间内完成支付。
5. 违约责任5.1 甲方违约责任甲方如未按合同约定时间支付工程款项，应向乙方支付延迟支付费用，并承担由此造成的一切后果和损失。
5.2 乙方违约责任乙方如未在规定时间内完成设备的安装、调试工作，应承担按日计算的违约金，并承担由此造成的一切后果和损失。
6. 保密条款双方应对合同内容及其执行过程中所涉及的商业秘密严格保密，未经对方书面许可，不得向第三方透露。
7. 法律管辖合同的签订、履行、解释及争议的解决均应适用中华人民共和国法律。
如双方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，双方同意将争议提交至具有管辖权的人民法院解决。
三、合同生效与解除1. 合同生效本合同自甲方与乙方签字盖章之日起生效，并具有法律效力。
2. 合同解除2.1 双方协商解除在供暖期间，如双方协商一致，可以解除合同。
2.2 单方解除如一方违反合同约定且经协商不能解决，对方有权解除合同，并要求违约方承担违约责任。
结语：本合同内容充分明确了供暖设备的选择、施工服务、费用支付等重要事项，有利于双方合作的顺利进行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
供热设施工程施工合同发包方:xxxxxx有限公司承包方:XX市XX热力有限公司工程施工合同甲方: xxxxxx有限公司乙方: xx市xx热力有限公司根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本安装工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况：1.工程名称： xxxxxxxx 集中供暖。
工程地点： xxxxxxxx。
工程规模：高层x 栋，建筑面积约 xxxxx ㎡， xxxxx户。
2.工程范围：整体规划换热站（不包括机房土建部分施工）设施的采购、安装、调试。
庭院一级网、二级网、楼内采暖设施采购、安装及调试。
户内采暖方式：地面辐射式、分户计量（不含户内填充层回填）。
二、承包方式：包工包料。
三、工程价款和付款、结算方式：1.工程价款：本工程共计 x 栋楼，总住宅建筑面积约为 xxxxxxxxxxxx ㎡，工程价款高层为120元/㎡。
工程价款： xxxxx ㎡×120元/㎡＝ xxxxxxx 元，热量表： xxx 户×1700元/户＝ xxxxx 元，工程总价款: xxxxxxx 元（含税价，增值税税率11％计）。
大写人民币： xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 。
2.付款方式：（1）合同签订后十五日内，甲方向乙方支付工程总价款的30%。
（2）施工进场前三十日，以甲方书面进场通知为准，甲方向乙方支付工程总价款的30%。
（3）室内辐射地暖管施工过半，甲方向乙方支付工程总价款的40%。
3.结算方式：工程最终造价按各楼房产部门实际界定的住宅建筑面积和户数据实结算（多退少补）,但甲方有义务提供真实有效的面积界定书。
四、增值税发票：1.乙方向甲方提供合规的增值税专用发票。
2.乙方需要开具红字发票或重新开票时，甲方有义务退回乙方开具的发票或向税局递交需乙方开具红字专用发票的有效证明。
3.甲方开户行：银行账号：税号：电话：地址：五、工期与施工、质量要求:1.根据甲方对项目各栋楼竣工期限的要求，按时竣工。
每年一月份、二月份、十二月份因天气寒冷不具备交工条件，此时段不施工、不交工，工期相应顺延。
2.凡具备施工条件每栋楼安装工期多层四十天，一级网、二级网施工随小区基础配套管线同步进行，原则上不影响小区道路、绿化建设。
3.工程质量严格按甲乙双方共同确认的设计图纸、国家施工及验收规范执行。
4.工程质量：合格。
六、甲方的权利义务：1.提前30日书面通知乙方进场施工并按合同约定支付工程款。
2.提供乙方所需机具、材料的存放地点并不得随意要求移动直至施工完毕。
3.提供施工所需电源、水源，所产生的水、电费用由乙方负责。
4.清理非现场施工人员进场阻扰施工。
5.指派专人负责工程监理、协调工作。
6、完成小区换热站以下工作:（1）机房选址根据供暖设计标准及要求，有规划和环评批复手续（如无环评手续今后如有问题由甲方负责协调并承担全部费用）同时向乙方提供换热站规划管网图一份，并加盖公章。
（2）完成小区机房土建工作，完成机房室内独立照明、插座系统。
（3）负责机房专用电源、水源的申请工作。
（电源：开封供电公司热力供暖专用电源，独立使用、独立计量，水源：开封市供水总公司直供水源，小区开始供暖水、电费由乙方直接向开封供电公司、开封市供水总公司交费。
）甲方有义务协助乙方供暖用电的价格依据《河南省城镇新建住宅项目电力设施建设和管理办法》（xxx〔2016〕33号）执行。
机房专用电源入机房内，并设置动力计量盘一面，自来水公司专用水源管道（DN50）至机房建筑物内 (用电负荷由乙方技术部提供)。
（4）机房内设排水地沟（上加篦子），引出机房并排入庭院污水或雨水系统。
（5）机房内须移动信号覆盖，并预留光纤或宽带接口。
（6）机房大门为防盗门、外窗加防盗网。
（7）以上（1）至（6）项所产生的费用均由甲方负责。
（机房平面图、排水沟槽图由乙方技术部提供）如机房设在地下建筑内(须设在带有汽车坡道的地下建筑内)，设排水地沟（上加篦子）、集水坑并配置专用抽水设备(自吸式离心热水泵、口径65mm)，一用一备，引出机房并排入庭院污水或雨水系统并负责机房各种管道的预埋套管施工，设置机房相关排风设施。
（机房地下条款）7.进入小区一级网（蒸气）、二级网管道，必须留出检修通道，住户不得在管道上搭建建筑物，或将管道圈入住户个人庭院。
8.楼内管井或转向平台必须预留足够的采暖设施安装、检修空间, 由甲方工程部协调管井内其它配套管线，共同商定方案。
9.楼内供暖管道安装，依照其它管道避让供暖管道的原则，由甲方负责协调工作。
10.凡建筑内设有供暖管道井的，管道井内须设排水系统，否则今后如因供暖管道发生漏水事故造成甲方设施损坏，均由甲方负责，乙方不承担责任。
11.因小区供暖采用分户计量，甲方同意乙方在各单元管井内或楼梯间进行远程抄表装置的布线工作，并在每单元一层处预留专用电源接口﹝交流（单相）220V、15W﹞，使用电费由乙方负责。
12.乙方室内进场施工前，甲方必须将室内其他配套管线全部施工完毕，卫生间闭水试验完毕，室内建筑垃圾清除、地面落地灰清理达施工标准，以便乙方进行室内采暖设施施工，未达到标准，乙方有权不进入施工，工期相应顺延。
13.室内其它配套管线需地坪打眼前，甲方须与乙方进行沟通，以防在打眼过程中损坏地暖管。
14.施工过程中，甲、乙双方做好对方成品的保护并遵照如下细则：（1）PE-RT管施工中，不宜与其他工种进行交叉施工作业，施工过程中，严禁进人踩踏PE-RT加热管。
（2）施工完注意保护，应防止油漆、沥青或其它化学溶剂接触污染管线的表面。
（3）已完工地坪上严禁放置高温物体和高温加热设备，严禁高温烘烤地坪，严禁楼内地面生火。
（4）不得有刮、压、碾、折、烫等损坏地暖管材的行为。
（5）地面填充层（混凝土）回填前，根据相关规范及要求，由回填施工方做好伸缩缝材料的安装后，方可地面回填。
（6）地面填充层施工时，须采用泵送回填，回填时甲方通知乙方现场监督，乙方在接到通知后3日内达到回填现场配合回填。
（7）地面填充层施工时，严禁使用机械振捣设备。
（8）浇捣混凝土填充层时，施工人员应穿着软底鞋，采用平头铁锹。
（9）注意管线位置及固定卡钉，不得移动和破坏。
（10）面层施工完，不得剔、凿、割、钉、钻填充层。
（11）若不慎破坏地暖管，必须及时通知乙方，便于采取补救措施。
15.乙方室内敷设地暖管并保压0.6MPa，交与甲方进行填充层回填。
甲、乙双方相关部门进行交接手续，待交接完成后甲方全权负责成品管的保护及相关回填事宜，如有损坏甲方应及时与乙方联系，双方协商补救措施。
16.合同工期内施工全过程甲方及甲方其他承包单位不收取乙方施工配合费。
17.顶层阁楼若按正常房屋安装暖气设施，以阁楼建筑实际面积（甲、乙双方共同认可）作为依据正常结算。
如阁楼不安装暖气，请业主自行装修封闭，否则，不确保室内温度。
18.小区供暖前，如甲方尚未结清全部工程款项，乙方有权不予供暖，由此出现的所有责任由甲方承担。
19.按合同约定的时间及时向乙方支付工程款项。
20.甲方不得干涉乙方在不影响该小区正常供暖情况下，利用本小区换热站向外扩容，发展新用户。
七、乙方的权利义务：1.工程保修期:两个实际采暖期。
2.施工中严格按照甲乙双方共同确认的设计图纸和国家相关建筑安装、验收规范组织施工。
3.施工中有关图纸设计及变更，需报经甲方审核同意后实施。
甲方无正当理由不予确认的，工期相应顺延，给乙方造成损失的应予赔偿。
4.提供小区换热站有关技术要求并经甲方技术确认。
5.施工中所需材料乙方自购，甲方应及时验收，经甲方验收合格后，方可使用。
6.工程施工及验收过程中，乙方提供符合国家验收标准的完整工程资料。
7.指派专人负责工程监理、工程协调工作。
8.乙方应提供热交换站土建（平面图）、给水、供电详细的技术要求。
9.在室外管网施工中任意一方因故把配套工程管线挖断、碰伤，由甲方、乙方及事故各方对损伤管线破损情况现场斟查后，定出损伤结果，并由造成事故的责任方承担相应返工维修费用。
10.甲方未按本合同约定及时向乙方支付工程款项，乙方有权不予施工或停止施工，造成的损失由甲方自行承担。
由此造成乙方损失的，由甲方承担赔偿责任。
八、材料使用、工程验收、移交：1.材料使用：工程材料进场由甲方人员验收，并在“工程材料进场验收单”签字认可，甲方不得以不正当理由拒绝验收，若因此造成误工而拖延工期由甲方负责，如材料不符合国家相应标准，乙方必须更换合格材料，由此造成的损失由乙方承担。
2.工程验收：（1）工程分部验收，隐蔽部分验收，由甲乙双方共同进行，分别在验收报告中签字认可。
（2）工程验收按国家相关标准执行。
（3）工程完工验收合格，甲方应当日在验收报告及移交清单上签字。
工程验收实行逐楼验收移交，工程完成一栋验收移交一栋，甲方不得以不正当理由拒绝验收移交。
甲方无正当理由拒绝验收移交，在乙方施工完成之日起7日内视为合格验收移交。
（4）验收合格后，由乙方提供《供暖用户须知》壹份/每户。
九、其他：1.本合同甲乙双方签章前，甲方需执该项目城市基础配套费缴费发票复印件（加盖公章）并交于乙方。
凡甲方未缴纳城市基础配套费的工程项目，乙方有权不履行本合同。
2.小区供暖前入住率应大于60%，如未达到，甲、乙双方另行协商供暖相关事宜。
十、违约责任：1.由于乙方原因造成的工期延误，由乙方承担由此给甲方造成的实际损失。
2.由于甲方原因（包括但不仅限于未按本合同约定及时支付工程款项、违反本合同约定的甲方义务的情形）造成的工期延误，由甲方承担违约责任。
因甲方原因导致工期延误，乙方发出工期停工通知及索赔通知可发送至本合同甲方的地址或甲方其他项目售楼地址或甲方邮箱；甲方拒绝签收，视为已经送达。
因甲方原因导致工期延误并造成乙方停工的，何时再开工，乙方根据甲方付款情况或根据甲方履行本合同第三条和第六条约定的义务情况决定开工日期。
3.施工过程中，因甲方原因造成乙方停工的，停工在 90日内的，复工时甲方按5000元/日向乙方承担违约责任；停工超过90日的，甲方在向乙方按照前述规定承担违约责任外，乙方有权另行确定合同的履行时间、工程造价等。
4.本合同甲乙双方签订之日起，甲方应按本合同约定的期限向乙方支付款项，如不按合同约定期限支付，甲方按5000元/日向乙方支付违约金。
5.由于不可抗力或其他原因造成的工期延误，双方共同协商解决，互不承担违约责任。
十一、争议解决：甲乙双方在履行合同时发生争议，可以和解或请有关主管部门调解，当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成时，任一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。
十二、合同组成：1.本合同；2.经甲、乙双方认可的本工程设计施工图纸；3.图纸会审记录、设计变更；4.甲、乙双方之间各类往来函件及工作联系单等。