集中供暖工程施工合同
采暖施工合同模板
采暖施工合同模板甲方：____________乙方：____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行采暖工程施工的事宜，经充分协商，达成以下合同条款：一、工程内容1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________1.4 工程内容：包括但不限于采暖系统的安装、调试、验收等。
二、合同价格2.1 本工程合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
2.2 乙方应按照约定的工程内容、工程量和质量要求完成施工，实际发生的费用超出合同总价的部分，由甲方承担。
三、合同工期3.1 合同约定的工期为__________天。
3.2 乙方应当按照约定的工期完成施工，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
四、质量标准4.1 乙方应按照国家和行业的相关标准、规范进行施工，保证工程质量。
4.2 工程验收合格后，乙方应承担一定的质保期责任，质保期为__________年。
五、甲方的权利和义务5.1 甲方应按照约定的时间和要求提供施工场地、水、电、通讯等基础设施。
5.2 甲方应按照约定的时间和要求支付合同价款。
5.3 甲方有权对乙方的施工过程进行监督，要求乙方按照约定的质量标准、工艺要求进行施工。
六、乙方的权利和义务6.1 乙方应按照约定的工程内容、工程量和质量要求完成施工。
6.2 乙方应按照约定的工期完成施工，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
6.3 乙方应对施工过程中发生的安全事故及经济损失承担责任。
七、安全责任7.1 乙方应严格遵守施工现场的安全规定，加强安全教育，采取有效防护措施，确保施工安全。
7.2 乙方应对施工过程中发生的一切安全事故及所造成的一切经济损失及法律责任承担责任。
供暖承包合同范本
供暖承包合同范本供暖承包合同范本（通用7篇）供暖承包合同范本篇1甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就本工程施工事项协商全都，达成如下协议。
一、工程地点：清水四组中心村312国道南北两侧二、工程内容：1、国道南接通到北总管道，架设厚度4.0cm108管180米，砌留水井5个。
2、国道北侧架设厚度4.0cm108管360米，砌留水井8个。
3、架设Φ300PE管下水管道540米，砌下水井9个(注：管线长度依据实际开挖丈量结算)。
三、工程工期开工日期：________年________月________日竣工日期：________年________月________日四、工程价款工程款共计222970元，其中：暖气管道540米，共计16087元;下水管道540米，共计62100元。
五、甲乙双方的责任1、甲、乙双方共同协商管道走向、放线。
2、甲方应供应乙方安装管道时临时水、电供应，费用由乙方担当。
3、甲方负责建设区域的管理协调工作。
4、乙方所购买的材料，必需有合格证和检验报告。
5、乙方负责供暖调试，并达到设计要求，费用由乙方担当。
6、乙方在施工时应充分考虑今后甲方在使用中的维护便利。
7、乙方负责施工中对甲方其他设施的爱护，如有损坏应负责修理或赔偿。
8、乙方应充分考虑甲方提出的分段施工的要求，在施工中合理支配以免造成重复铺张。
9、乙方负责在施工结束后，将工程正式管网图纸一式两份供应给甲方。
六、平安施工在施工过程中，乙方应严格根据施工工程平安要求严格操作规程，若消失担心全事故，责任由乙方全权负责。
七、质量保修乙方应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付甲方使用的工程在质量保修期内担当保修责任。
八、违约责任：乙方应按时保质保量完成工程，如不按时完成工程，每天按总工程价款的5%扣除违约金。
协议经双方签字即可生效，协议一式三份，双方各执一份，小城镇建设办公室保留一份。
供暖工程施工技术协议(3篇)
第1篇一、协议双方甲方：[甲方名称]乙方：[乙方名称]二、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程规模：[工程规模]4. 工程内容：[工程内容]5. 工程工期：[工程工期]三、施工技术要求1. 施工材料：乙方应严格按照甲方提供的材料清单，选用符合国家相关标准的优质材料。
施工过程中，乙方应对所有材料进行严格检验，确保材料质量符合设计要求。
2. 施工工艺：乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
施工过程中，乙方应采取有效措施，确保施工安全、文明、环保。
3. 施工进度：乙方应按照施工进度计划，确保工程按时、按质、按量完成。
施工过程中，如遇特殊情况，乙方应及时与甲方沟通，调整施工进度计划。
4. 施工质量：乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
施工过程中，乙方应加强质量检查，确保工程质量达到设计要求。
5. 施工安全：乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保施工安全。
施工过程中，乙方应加强安全教育，提高施工人员的安全意识，确保施工安全。
四、技术支持与沟通1. 甲方应提供施工所需的技术资料，包括设计图纸、施工规范、技术标准等，乙方应认真查阅、学习和掌握。
2. 乙方在施工过程中遇到技术问题，应及时与甲方沟通，甲方应给予技术支持。
3. 双方应定期召开施工技术会议，总结施工经验，解决施工过程中出现的问题。
五、工程验收与保修1. 工程完工后，乙方应按照甲方要求进行自检，确保工程质量达到设计要求。
2. 甲方应在接到乙方通知后，按照合同约定的时间对工程进行验收。
3. 工程验收合格后，乙方应按照甲方要求提供保修服务，保修期为[保修期]。
六、违约责任1. 乙方未按合同约定的时间完成工程，每延迟一天，应向甲方支付[违约金比例]的违约金。
2. 乙方在施工过程中，如因自身原因导致工程质量不合格，应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。
3. 双方如因施工技术问题发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
采暖安装施工合同模板范本
采暖安装施工合同模板范本甲方（委托方）：（以下简称甲方）住所地：联系电话：乙方（承包方）：（以下简称乙方）统一社会信用代码：住所地：联系电话：鉴于甲方拟委托乙方进行采暖设备的安装工程，为明确双方的权利和义务，甲乙双方遵循自愿、平等、诚实信用的原则，双方签订本合同，共同遵守。
第一条工程内容1. 乙方应按照甲方要求，对指定地点进行采暖设备的安装工程，并保证工程质量、施工进度。
2. 乙方应按照甲方要求，使用符合国家标准的材料和设备进行施工，确保安装过程安全可靠。
第二条施工周期1. 乙方应按照本合同约定的工程内容和要求，按时按质完成工程。
2. 工程期间不得擅自延长施工时间，如有特殊情况需延长施工时间的，应提前书面通知甲方并经甲方同意。
第三条工程标准乙方应严格按照国家相关标准进行施工，并保证采暖设备的使用寿命达到规定标准，保证施工质量符合相关规定。
第四条施工价款及支付方式1. 本工程总造价为人民币（大写）万元整。
2. 施工款项按照工程进度分期支付，分期支付比例如下：（1）工程验收合格前，甲方支付总金额的30%作为预付款。
（2）工程进度达到30%时，甲方支付总金额的40%。
（3）工程全部完成并验收合格后，甲方支付剩余30%的尾款。
3. 甲方在支付款项时，应出具合法有效的支付凭证，以便乙方进行财务记账。
第五条交付与验收1. 乙方应在工程完工后通知甲方进行验收，甲方有权对工程质量进行检查，发现问题及时提出整改要求。
2. 工程验收合格后，乙方应提供相应的维护保养手册、证明文件等资料，并对工程施工质量提供一年的质量保修期。
第六条违约责任1. 乙方未按时完工或工程质量不符合标准的，应按照合同约定承担违约责任。
2. 甲方未按时支付款项的，应按照合同约定承担违约责任。
3. 协商解决任何一方发现对方存在违约行为，应当及时通知对方并协商解决，如不能达成一致意见，应当依法向有管辖权的仲裁机构提起仲裁。
第七条其他条款1. 若因不可抗力导致工程无法按时完工，双方应互相谅解并协商解决办法。
集中供暖工程合同范文模板
集中供暖工程合同范文模板甲方（供暖单位）：_________乙方（承包方）：_________鉴于甲乙双方就__________（地址）的集中供暖工程达成一致意见，现依法签订本合同，共同遵守以下条款：一、工程概况1. 工程名称：_____________________2. 工程地点：_____________________3. 工程规模：_____________________4. 工程质量要求：符合国家及行业相关标准。
二、合同期限1. 本工程计划开工日期为____年____月____日。
2. 本工程计划竣工日期为____年____月____日。
3. 工程总工期为____天，除非遇到不可抗力因素，否则应按期完成。
三、工程造价与支付方式1. 工程总造价为人民币____元。
2. 付款方式按照以下流程进行：- 预付款：签订合同后10日内支付总造价的____%。
- 进度款：根据工程进度分阶段支付，具体比例由双方协商确定。
- 竣工款：工程验收合格后7日内支付剩余款项。
四、权利与义务1. 甲方负责提供必要的施工条件，及时支付工程款项。
2. 乙方负责确保工程质量，按期完成工程建设任务。
3. 双方应严格遵守合同约定，履行各自职责。
五、违约责任若一方违反合同约定，需承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
六、争议解决因执行本合同所发生的一切争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事项本合同未尽事宜，由双方另行协商补充，所作补充均须以书面形式确认，并作为本合同不可分割的一部分。
八、合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（签字）：_________ 乙方（签字）：_________法定代表人或授权代表：_________ 法定代表人或授权代表：_________签署日期：____年____月____日签署日期：____年____月____日。
供暖管网工程施工合同(3篇)
第1篇合同编号：_______签订日期：_______甲方（采购人）：_______地址：_______联系人：_______联系电话：_______乙方（施工单位）：_______地址：_______联系人：_______联系电话：_______鉴于甲方需要建设供暖管网工程，乙方愿意承担该工程的施工任务，双方本着平等互利的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_______供暖管网工程2. 工程地点：_______3. 工程规模：_______4. 工程内容：供暖管网的设计、施工、调试及验收等5. 工程总投资：_______万元二、工程进度及工期1. 施工期限：自合同签订之日起_______日内完成工程。
2. 工程进度安排：详见附件《工程进度计划表》。
三、工程款项及支付方式1. 工程款项：甲方按照合同约定，在工程进度和工程质量达到约定标准后，向乙方支付工程款项。
2. 支付方式：甲方在工程进度达到约定节点时，向乙方支付相应的工程款项，具体支付比例由双方协商确定。
四、工程质量要求1. 工程质量标准：符合国家相关标准和规范要求，达到合格工程标准。
2. 工程验收：工程完成后，由甲方组织验收，乙方应积极配合验收工作。
五、工程安全与环境保护1. 施工安全：乙方应严格按照国家有关安全生产的法律法规和操作规程进行施工，确保施工安全。
2. 环境保护：乙方在施工过程中，应采取措施保护环境，减少对周边环境的影响。
六、违约责任1. 甲方未按约定支付工程款项，应向乙方支付_______%的违约金。
2. 乙方未按约定完成工程，应向甲方支付_______%的违约金。
3. 双方因故解除合同，应承担相应的违约责任。
七、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
2. 若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、合同生效及其他1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
供暖维修施工合同范本3篇
供暖维修施工合同范本3篇篇一甲方（发包方）：姓名/公司名称：______________________地址：______________________联系电话：______________________乙方（承包方）：姓名/公司名称：______________________地址：______________________联系电话：______________________一、工程概况1. 工程名称：供暖维修工程2. 工程地点：甲方指定地点3. 工程内容：对甲方供暖系统的[具体维修内容，如管道更换、设备维修等]进行维修和保养二、工期1. 开工日期：______年____月____日2. 竣工日期：______年____月____日3. 总工期：______天三、工程价款及支付方式1. 工程总价为人民币：______元（大写：______________________），此价格为含税价。
2. 支付方式：（1）合同签订后，甲方向乙方支付工程总价的______%作为预付款，即人民币：______元（大写：______________________）；（2）工程进度达到______%时，甲方向乙方支付工程总价的______%，即人民币：______元（大写：______________________）；（3）工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付工程总价的______%，即人民币：______元（大写：______________________）；（4）剩余工程总价的______%作为质保金，在质保期满后无质量问题的情况下，甲方一次性无息支付给乙方。
四、质量标准1. 乙方应按照国家及行业相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合要求。
2. 工程竣工后，乙方应提交工程竣工验收报告，甲方应在______日内组织验收。
如验收不合格，乙方应在规定的时间内整改直至合格，整改费用由乙方承担。
五、双方责任1. 甲方责任（1）提供施工所需的场地、水电等基础条件；（2）按时支付工程款项；（3）协助乙方协调与其他相关方的关系。
集中供暖工程合同
集中供暖工程合同一、引言在冬季，供暖是人们生活中最为重要的需求之一。
而集中供暖工程合同则是确保供暖系统建设和运营的重要法律文件。
本文将从合同的定义、合同的主要内容、合同履行的注意事项等方面进行探讨。
二、集中供暖工程合同的定义集中供暖工程合同是指供暖公司与用户之间签订的，约定供暖工程建设、运营和维护等相关事宜的合同。
该合同旨在确保供暖系统的正常运行，保障用户的供暖需求。
三、集中供暖工程合同的主要内容1. 合同的基本信息：包括合同的名称、签订日期、合同双方的基本信息等。
2. 工程建设内容：明确供暖系统的建设范围、工期、工程质量要求等。
3. 供暖费用和支付方式：约定供暖费用的计算方式、支付周期和支付方式等。
4. 运营和维护责任：明确供暖公司的运营和维护责任，包括设备维护、故障处理等。
5. 合同的履行和变更：约定合同的履行方式、违约责任和变更程序等。
6. 合同的解除和终止：明确合同解除和终止的条件和程序。
四、集中供暖工程合同的履行注意事项1. 工程建设过程中，供暖公司应按照合同约定的工期和质量要求进行施工，保证供暖系统的正常运行。
2. 供暖公司应按照合同约定的支付方式和周期收取供暖费用，同时提供相应的发票和缴费证明。
3. 用户在使用过程中，应按照合同约定的使用规定进行供暖设备的维护和保养，避免人为损坏。
4. 如出现供暖设备故障或其他问题，供暖公司应及时处理并提供相应的维修服务。
5. 如有合同变更的情况，双方应按照合同约定的程序进行协商和签订变更协议。
五、结论集中供暖工程合同是确保供暖系统建设和运营的重要法律文件。
合同的主要内容包括基本信息、工程建设内容、供暖费用和支付方式、运营和维护责任等。
在履行合同过程中，供暖公司和用户都有相应的责任和义务。
通过合同的规范和履行，可以保障供暖系统的正常运行，满足用户的供暖需求。
六、参考文献无七、附录无。
单位供暖施工合同范本
供暖施工合同范本甲方：（以下简称“业主”）乙方：（以下简称“施工方”）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方单位的供暖施工项目，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：________单位供暖施工项目1.2 工程地点：________1.3 工程内容：包括但不限于供暖设备的采购、安装、调试、验收等。
具体工程内容以双方确认的施工图纸和工程量清单为准。
1.4 工程规模：根据实际情况确定。
二、合同金额2.1 本合同总价款为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。
2.2 乙方报价应包含全部工程内容的价格，包括材料费、人工费、运输费、管理费、利润等。
2.3 甲方支付乙方工程款的方式为：________。
三、施工工期3.1 合同约定的总工期为____个月，自双方签订合同之日起计算。
3.2 乙方应按照约定的工期完成工程施工，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
四、质量标准4.1 乙方应严格按照国家相关法律法规、行业标准和甲方的要求进行施工，确保工程质量。
4.2 工程验收合格标准为：达到甲方确定的施工图纸、技术规范和质量要求。
4.3 工程验收不合格的，乙方应负责返工、修复，并承担相应费用。
五、安全责任5.1 乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，加强施工现场安全管理，确保工程施工安全。
5.2 乙方应承担施工过程中发生的人身伤亡、设备损坏等一切安全事故的责任。
六、违约责任6.1 乙方未按照约定工期完成工程的，应按照合同约定向甲方支付违约金。
6.2 乙方未按照约定质量标准完成工程的，应承担相应的修复、返工费用，并支付甲方因此造成的损失。
七、争议解决7.1 对于合同的履行，甲乙双方应严格按照本合同的约定执行。
7.2 如合同履行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
工程施工供暖合同模板
工程施工供暖合同模板甲方（需求方）：_______________乙方（供应方）：_______________鉴于甲乙双方就__________工程项目（以下简称“本工程”）的施工供暖事宜达成一致，特订立本合同，以资信守。
第一条合同目的本合同旨在明确甲乙双方在本工程施工期间供暖服务的权利义务，确保工程质量和工期，保障双方的合法权益。
第二条供暖范围及标准1. 乙方应按照国家相关标准及甲方要求，为本工程提供全面、连续、稳定的供暖服务。
2. 供暖区域包括：工程办公区、生活区、施工作业区等。
3. 供暖时间自____年____月____日起至____年____月____日止。
4. 室内温度应保持在____摄氏度以上，确保人员正常工作和生活质量。
第三条合同价格及支付方式1. 供暖费用根据实际供暖面积和时间计算，单价为____元/平方米·月。
2. 甲方应于每月的第一周内支付上月的供暖费用。
3. 如遇特殊情况需延长供暖时间，双方应协商确定额外费用。
第四条质量要求与验收1. 乙方应保证供暖设施的安全、稳定运行，定期进行维护检查，并记录维护日志。
2. 如发生供暖设备故障，乙方应在接到通知后____小时内进行修复。
3. 甲方有权对供暖效果进行验收，不符合约定标准的，乙方应负责调整直至达标。
第五条违约责任1. 如乙方未能按时提供供暖服务或供暖质量不符合标准，应按未履行部分的____%支付违约金给甲方。
2. 如甲方未按约定时间支付费用，应按逾期金额的____%支付滞纳金给乙方。
第六条争议解决因本合同引起的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
第七条其他事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
3. 未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_____________ 日期：____年____月____日乙方（盖章）：_____________ 日期：____年____月____日。
集中供暖工程施工合同
供热设施工程施工合同发包方:xxxxxx有限公司承包方:XX市XX热力有限公司工程施工合同甲方: xxxxxx有限公司乙方: xx市xx热力有限公司根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本安装工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况：1.工程名称： xxxxxxxx 集中供暖。
工程地点： xxxxxxxx。
工程规模：高层x 栋，建筑面积约 xxxxx ㎡， xxxxx户。
2.工程范围：整体规划换热站（不包括机房土建部分施工）设施的采购、安装、调试。
庭院一级网、二级网、楼内采暖设施采购、安装及调试。
户内采暖方式：地面辐射式、分户计量（不含户内填充层回填）。
二、承包方式：包工包料。
三、工程价款和付款、结算方式：1.工程价款：本工程共计 x 栋楼，总住宅建筑面积约为 xxxxxxxxxxxx ㎡，工程价款高层为120元/㎡。
工程价款： xxxxx ㎡×120元/㎡＝ xxxxxxx 元，热量表： xxx 户×1700元/户＝ xxxxx 元，工程总价款: xxxxxxx 元（含税价，增值税税率11％计）。
大写人民币： xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 。
2.付款方式：（1）合同签订后十五日内，甲方向乙方支付工程总价款的30%。
（2）施工进场前三十日，以甲方书面进场通知为准，甲方向乙方支付工程总价款的30%。
（3）室内辐射地暖管施工过半，甲方向乙方支付工程总价款的40%。
3.结算方式：工程最终造价按各楼房产部门实际界定的住宅建筑面积和户数据实结算（多退少补）,但甲方有义务提供真实有效的面积界定书。
四、增值税发票：1.乙方向甲方提供合规的增值税专用发票。
2.乙方需要开具红字发票或重新开票时，甲方有义务退回乙方开具的发票或向税局递交需乙方开具红字专用发票的有效证明。
3.甲方开户行：银行账号：税号：电话：地址：五、工期与施工、质量要求:1.根据甲方对项目各栋楼竣工期限的要求，按时竣工。
工程施工供暖合同模板
工程施工供暖合同模板甲方（发包方）：（具体信息填写）乙方（承包方）：（具体信息填写）为全面实施《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规，特签订本合同，依据双方自愿，诚信合作的原则约定如下：一、合同目的为保障工程施工期间的供暖设备正常运行，保障工程质量和进度，保证工程顺利交付使用，甲乙双方签订本合同。
二、合同范围1. 乙方承诺为甲方提供工程施工过程中所需的暖气设备、材料和人力资源。
2. 乙方应按照国家相关规定进行供暖设备的安装和调试工作。
3. 乙方应对施工期间的暖气设备进行维护、保养和维修，确保设备运行正常。
4. 若设备发生故障，乙方应积极配合解决问题，确保工程施工的正常进行。
5. 乙方应按照双方约定的施工进度及质量要求，完成所承担的工程施工任务。
三、合同期限本合同自双方签署之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。
四、合同价格及结算方式1. 本合同工程总价为（具体金额填写），乙方应按照双方约定的分期付款方式付款。
2. 工程完工后，双方进行结算，乙方应提交相关资料，甲方确认后进行结算。
3. 若因乙方原因导致工程质量问题或进度延误，甲方有权要求乙方对此进行赔偿。
五、合同违约责任1. 乙方不按照合同约定履行工程施工服务，导致工程质量问题或进度延误的，应承担相应的责任。
2. 任何一方未能按照本合同的约定履行义务，应按照相关法律法规承担违约责任。
3. 若乙方违约情况严重，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担违约责任。
六、保密条款双方承诺在合同有效期内以及合同解除后对双方所涉及的商业秘密和技术资料等保密。
七、争议解决双方发生争议时，应协商解决。
如协商不成，应向有关行政部门申请调解；若调解不成，可以向人民法院提起诉讼。
八、其他约定1. 本合同的补充、修订必须经双方书面确认。
2. 本合同未尽事宜，由双方协商解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为工程施工供暖合同内容，经双方确认无误后签署生效。
合同履行过程中如有疑问或争议，双方应积极沟通解决，共同维护合同的有效性和双方的合法权益。
暖气安装施工合同书6篇
暖气安装施工合同书6篇篇1暖气安装施工合同书甲方（委托方）：_______________（单位或个人），住所地：_______________。
乙方（承包方）：_______________有限公司，住所地：_______________，统一社会信用代码：_______________。
鉴于甲方欲委托乙方为其安装暖气设备，经双方友好协商，达成以下合同：一、工程内容1.1 乙方承诺在工程施工中严格按照相关国家标准和规定进行，确保安装的暖气设备符合甲方的需求，并保证其安全、可靠性。
1.2 工程包括但不限于暖气管道安装、散热器安装、阀门安装等相关工作。
1.3 乙方将根据甲方的需求和实际情况，提供合适的暖气设备品牌和型号，供甲方选择确认。
二、工程期限2.1 工程期限自本合同签订之日起算，至乙方将工程完工并经甲方验收合格之日止。
2.2 如因不可抗力因素（如天灾、战争等）导致工程延期，双方可协商延长工程期限，但需另行签订书面协议。
三、施工费用3.1 工程总费用为_______________（大写数字：_______________）元整。
3.2 工程款项支付方式分期支付，具体如下：Ⅰ. 工程开工前，甲方需支付总费用的30%作为预付款；Ⅱ. 工程完成50%时，甲方需支付总费用的50%；Ⅲ. 工程全部完工并经验收合格后，甲方支付余下20%的尾款。
3.3 如因甲方原因导致工程中断或延误，乙方有权要求甲方支付工程停工期间的额外费用。
四、质量保证4.1 乙方承诺对所安装的暖气设备提供一年的质量保修期，如在保修期内出现由于质量原因引起的故障，乙方将免费提供维修或更换服务。
4.2 乙方还将为甲方提供相应的暖气设备使用和维护指导，确保设备的正常运行和使用寿命。
五、违约责任5.1 如因乙方操作不当或施工质量不达标导致暖气设备损坏，乙方将承担相应责任，并按照合同约定进行修复或更换。
5.2 如因甲方态度恶劣或变动需求频繁导致工程延误或中断，甲方将承担相应的违约责任，并应赔偿乙方的经济损失。
暖气安装施工合同书5篇
暖气安装施工合同书5篇篇1================甲方（发包方）：___________乙方（承包方）：___________鉴于甲方需要安装暖气系统，乙方具备相关的安装施工能力，双方就暖气安装施工事宜，在公平、公正、诚实信用的原则基础上，经过友好协商，达成如下合同条款：一、工程概况------1. 工程名称：暖气安装施工项目。
2. 工程地点：______________________。
3. 工程内容：暖气设备的安装、调试及后期维护。
二、工程期限及进度安排-----------1. 本工程自____年__月__日开始安装，至____年__月__日完成安装并交付使用。
2. 进度安排：双方约定具体的时间节点进行安装施工各阶段的工作。
如遇特殊情况需调整工程进度，双方应友好协商解决。
三、工程价款及支付方式------------1. 工程总价款为人民币______元整（￥______元）。
具体价格明细见附件《工程报价单》。
2. 甲方在合同签订后五个工作日内支付乙方工程总价的__%作为预付款。
3. 工程安装完毕并经双方验收合格后五个工作日内，甲方支付乙方剩余款项。
4. 支付方式：通过银行转账或其他双方认可的方式进行支付。
四、工程标准与质量保证-----------1. 乙方应按照国家和地方的相关标准和规范进行安装施工。
2. 乙方提供的设备、材料必须符合国家标准及工程需求。
3. 工程安装完毕后，乙方负责进行调试并达到正常使用标准。
4. 工程质保期为____年，质保期内出现非人为因素造成的故障，乙方负责免费维修。
五、双方责任与义务---------1. 甲方责任：（1）甲方提供符合施工要求的现场环境；（2）甲方按合同约定支付工程款；（3）甲方有权监督乙方的施工过程，确保工程质量。
2. 乙方责任：（1）乙方按照合同约定完成暖气安装施工；（2）乙方确保施工质量，保证安全施工；（3）乙方在工程完工后负责调试并培训甲方人员；（4）乙方负责质保期内的售后服务工作。
暖气工程合同样本
暖气工程合同样本甲方（业主）：_________乙方（承包商）：_________鉴于甲方拟对其位于_________的房屋（以下简称“项目地址”）进行暖气系统安装或改造，甲乙双方本着平等自愿、诚信互利的原则，经友好协商，达成如下合同条款：一、工程内容1. 乙方负责为甲方提供的项目地址进行暖气系统的安装或改造。
2. 工程包括但不限于管道铺设、散热器安装、锅炉或热源设备的安装调试等。
3. 具体工程内容以双方确认的设计方案和技术要求为准。
二、工程质量1. 乙方保证所提供的暖气系统符合国家相关质量标准和行业规范。
2. 工程完成后，乙方应提供相应的质量保证书和保修服务承诺。
3. 如在保修期内出现非人为损坏的质量问题，乙方应负责无偿维修或更换。
三、工程进度1. 工程开工日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。
2. 如遇不可抗力因素影响工程进度，双方应协商确定新的工期。
四、工程费用1. 工程总价为人民币（大写）_______元整，包括材料费、人工费及必要的管理费用。
2. 甲方于合同签订后支付预付款，余款在工程验收合格后结清。
五、违约责任1. 如甲方未按约定支付工程款项，应承担逾期付款的违约责任。
2. 如乙方未按约定完成工程或工程质量未达到约定标准，应承担违约责任。
六、争议解决合同履行过程中发生争议，双方应首先通过协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方（签字）：_____________ 日期：____年____月____日乙方（签字）：_____________ 日期：____年____月____日。
暖气施工合同范本(必备9篇)
暖气施工合同范本（必备9篇）(实用版)序言下载提示：该文档是本店铺用心编制而成的，可提供大家参考,解决工作生活中的实际问题。
文档下载后可直接使用，也可以根据实际需要进行调整和使用。
本店铺精选了各类型的范文，有文秘写作，工作总结范文，工作计划范文,合同范本，党团范文，心得体会范文，演讲稿范文，礼仪范文，哲学范文，书信范文和简历范文等。
Download Tip: This document is compiled by our store with great care, which can provide you with reference and solve practical problems in your work and life. Documents can be used directly after downloading, and can also be adjusted and used according to actual needs.Our shop has carefully selected various types of model essays, including secretarial writing, work summary model essay, work plan model essay, contract model essay, experience model essay, speech model essay, etiquette model essay, philosophy model essay, letter model essay and resume model essay.暖气施工合同范本（必备9篇）暖气施工合同范本第1篇发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。
供暖施工协议书范本大全
供暖施工协议书范本大全甲方（业主）：乙方（施工方）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行供暖工程施工事宜，经友好协商，达成以下协议：一、工程内容1.1 工程名称：____________________供暖工程1.2 工程地点：____________________1.3 工程规模：____________________1.4 工程内容：包括但不限于供暖管道铺设、设备安装、调试等。
二、工程期限2.1 施工期限：自协议签订之日起至____年__月__日结束。
2.2 乙方应按照约定的工期完成施工，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
三、工程质量3.1 乙方应按照国家和行业的相关标准进行施工，确保工程质量。
3.2 工程验收：工程完成后，甲方应组织验收，乙方应按照约定时间提供相关资料，配合验收。
3.3 工程保修：乙方应承担工程的保修责任，保修期自工程验收合格之日起计算，保修期一般为两年，但具体保修期限应按照双方签订的保修条款执行。
四、工程费用4.1 工程总价：人民币（大写）：____________________元整（小写）：_____________________元。
4.2 付款方式：1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价的30%作为预付款。
2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价的30%。
3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价的20%。
4）剩余的20%作为质保金，质保期满后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。
五、违约责任5.1 乙方未按照约定的工期完成施工，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=工程总价×0.5%×逾期天数。
5.2 乙方未按照约定标准进行施工，导致工程质量不符合要求的，乙方应负责返工、维修，并承担相应费用。
六、争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
集中供暖施工合同模板
集中供暖施工合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！集中供暖施工合同模板甲方（供暖公司）：地址：联系方式：乙方（业主）：地址：联系方式：鉴于甲方具备集中供暖施工的专业能力和经验，乙方希望在其物业内进行集中供暖系统的施工和安装，经双方友好协商，特订立本合同，共同遵照执行。
一、工程内容1.1 本工程为集中供暖系统施工，包括供暖管道的铺设、供暖设备的安装、供暖系统的调试等。
二、工程范围2.1 甲方负责本工程的施工、安装、调试等工作。
2.2 乙方负责提供施工场地、协调相关事宜，并按照合同约定支付工程款项。
三、工程进度3.1 甲方应按照双方约定的时间表完成工程的施工和安装。
3.2 乙方应按照约定的进度支付工程款项。
四、工程质量4.1 甲方应按照国家和行业的相关标准进行施工，保证工程质量。
4.2 甲方应提供合格的设备、材料，并保证供暖系统的正常运行。
五、工程款项5.1 本工程的工程款为XXX元整（大写：人民币XXX元整）。
5.2 乙方应按照本合同约定的付款方式及时支付工程款项。
六、保修期限6.1 本工程的保修期限为两个采暖季。
七、违约责任7.1 甲方未按照约定时间完成工程的，应按照逾期天数向乙方支付违约金。
7.2 乙方未按照约定时间支付工程款项的，应按照逾期天数向甲方支付违约金。
八、争议解决8.1 对于因执行本合同而产生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。
8.2 如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
九、其他约定9.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
9.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（供暖公司）：乙方（业主）：签订日期：____年____月____日这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！。
供暖工程合同
供暖工程合同
合同范本。
合同标题，供暖工程合同。
甲方，（具体信息）。
乙方，（具体信息）。
鉴于甲方拟进行供暖工程，为明确双方权利和义务，经协商一致，就供暖工程的实施达成如下合同：
一、工程内容。
1. 甲方委托乙方进行供暖工程，包括但不限于供暖设备的选购、安装及调试等工作。
二、工程标准。
1. 乙方应按照国家相关标准和甲方的要求进行供暖工程，确保
工程质量符合相关规定。
三、工期要求。
1. 双方约定供暖工程的工期为（具体工期），乙方应按时完成工程，确保供暖设备在指定时间内正常运行。
四、合同价款。
1. 甲方应按照合同约定的进度及质量支付工程款，具体金额为（具体金额）。
五、违约责任。
1. 若乙方未能按照合同约定的工期完成工程，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
六、保修期。
1. 供暖设备安装调试完成后，乙方应提供（具体保修期）的免费保修服务，保证设备在保修期内正常运行。
七、法律适用及争议解决。
1. 本合同的签订、履行、变更、解释均适用中华人民共和国法律。
双方如发生争议，应协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他事项。
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至供暖工程竣工验收合格之日终止。
甲方（盖章），__________ 乙方（盖章），__________。
签订日期，年月日。
供热工程施工协议(3篇)
第1篇甲方：（供热需求方名称）乙方：（供热工程承建方名称）鉴于甲方需新建或改造供热系统，以保障供暖需求，乙方愿意承接该供热工程施工项目。
为明确双方的权利、义务和责任，经友好协商，特订立本协议如下：一、工程概况1. 工程名称：甲方供热系统新建/改造工程。
2. 工程地点：甲方指定地点。
3. 工程内容：包括但不限于供热管道的敷设、设备安装、调试等。
4. 工程规模：根据甲方实际需求确定。
5. 工程工期：自合同签订之日起，预计工期为XX个月。
二、工程费用1. 工程总价：经双方协商，工程总价为人民币XX万元整。
2. 付款方式：- 合同签订后，甲方支付合同总价的XX%作为预付款；- 工程开工后，每月支付合同总价的XX%；- 工程竣工验收合格后，支付合同总价的XX%；- 工程保修期满，甲方无异议后，支付剩余的XX%。
三、工程进度1. 施工计划：乙方应按照甲方要求，制定详细的施工进度计划，并报甲方审核。
2. 进度要求：乙方应确保工程按期完成，如有延误，应向甲方支付违约金。
四、工程质量1. 质量标准：乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量达到设计要求。
2. 质量验收：工程完工后，双方应共同组织验收，如验收不合格，乙方应承担返工、整改等费用。
五、安全生产1. 安全生产责任：乙方应严格按照国家有关安全生产的规定，落实安全生产措施，确保施工安全。
2. 事故处理：如发生安全事故，乙方应立即采取措施，并承担相应的责任。
六、知识产权1. 知识产权归属：工程完工后，所有设备的所有权归甲方所有。
2. 技术保密：乙方应遵守国家有关技术保密的规定，不得泄露甲方技术秘密。
七、违约责任1. 甲方违约：甲方未按时支付工程款，应向乙方支付违约金。
2. 乙方违约：乙方未按期完成工程或工程质量不合格，应向甲方支付违约金。
八、争议解决1. 双方应友好协商解决争议。
2. 如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
九、其他1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
３.结算方式：工程最终造价按各楼房产部门实际界定的住宅建筑面积和户数据实结算（多退少补)，但甲方有义务提供真实有效的面积界定书。
四、增值税发票:
１.乙方向甲方提供合规的增值税专用发票。
2.乙方需要开具红字发票或重新开票时,甲方有义务退回乙方开具的发票或向税局递交需乙方开具红字专用发票的有效证明。
1２.乙方室内进场施工前，甲方必须将室内其他配套管线全部施工完毕，卫生间闭水试验完毕,室内建筑垃圾清除、地面落地灰清理达施工标准，以便乙方进行室内采暖设施施工，未达到标准，乙方有权不进入施工，工期相应顺延。
13.室内其它配套管线需地坪打眼前,甲方须与乙方进行沟通,以防在打眼过程中损坏地暖管。
１4.施工过程中，甲、乙双方做好对方成品的保护并遵照如下细则：
3.甲方开户行：银行账号:
税号：电话:
地址：
五、工期与施工、质量要求:
1.根据甲方对项目各栋楼竣工期限的要求,按时竣工。每年一月份、二月份、十二月份因天气寒冷不具备交工条件，此时段不施工、不交工,工期相应顺延。
2.凡具备施工条件每栋楼安装工期多层四十天，一级网、二级网施工随小区基础配套管线同步进行，原则上不影响小区道路、绿化建设。
加篦子)、集水坑并配置专用抽水设备(自吸式离心热水泵、口径65ｍｍ)，一用一备,引出机房并排入庭院污水或雨水系统并负责机房各种管道的预埋套管施工,设置机房相关排风设施。（机房地下条款)
７．进入小区一级网（蒸气)、二级网管道，必须留出检修通道,住户不得在管道上搭建建筑物，或将管道圈入住户个人庭院。
8.楼内管井或转向平台必须预留足够的采暖设施安装、检修空间，由甲方工程部协调管井内其它配套管线,共同商定方案。
庭院一级网、二级网、楼内采暖设施采购、安装及调试。
户内采暖方式:地面辐射式、分户计量（不含户内填充层回填)。
二、承包方式：
包工包料。
三、工程价款和付款、结算方式:
1.工程价款：
本工程共计x栋楼，总住宅建筑面积约为xｘxxxxxxxｘxx㎡,工程价款高层为1２0元/㎡。
工程价款:ｘxxxx㎡×120元／㎡=ｘxxxxｘｘ元,
热量表：xxｘ户×1700元／户=xxxxx元,
工程总价款：ｘxxｘｘxx元(含税价,增值税税率１1％计)。
大写人民币:xxxｘｘxxxｘxｘxxxxxｘxxｘxxx。
2.付款方式:
(1）合同签订后十五日内，甲方向乙方支付工程总价款的30%。
(2）施工进场前三十日，以甲方书面进场通知为准，甲方向乙方支付工程总价款的30%。
(1)PＥ-RT管施工中，不宜与其他工种进行交叉施工作业,施工过程中,严禁进人踩踏PE-ＲT加热管。
（2）施工完注意保护，应防止油漆、沥青或其它化学溶剂接触污染管线的表面。
（３)已完工地坪上严禁放置高温物体和高温加热设备,严禁高温烘烤地坪,严禁楼内地面生火。
（４)不得有刮、压、碾、折、烫等损坏地暖管材的行为。
（４）机房内设排水地沟(上加篦子），引出机房并排入庭院污水或雨水系统。
(５)机房内须移动信号覆盖，并预留光纤或宽带接口。
（6)机房大门为防盗门、外窗加防盗网。
（7)以上(1）至（6）项所产生的费用均由甲方负责。
（机房平面图、排水沟槽图由乙方技术部提供)
如机房设在地下建筑内(须设在带有汽车坡道的地下建筑内)，设排水地沟(上
(电源:开封供电公司热力供暖专用电源，独立使用、独立计量，水源：开封市供水总公司直供水源，小区开始供暖水、电费由乙方直接向开封供电公司、开封市供水总公司交费。)
甲方有义务协助乙方供暖用电的价格依据《河南省城镇新建住宅项目电力设施
建设和管理办法》(xxx〔２016〕33号）执行。
机房专用电源入机房内,并设置动力计量盘一面，自来水公司专用水源管道（DN50）至机房建筑物内(用电负荷由乙方技术部提供)。
5.指派专人负责工程监理、协调工作。
6、完成小区换热站以下工作:
（1)机房选址根据供暖设计标准及要求，有规划和环评批复手续（如无环评手续今后如有问题由甲方负责协调并承担全部费用)同时向乙方提供换热站规划管网图一份,并加盖公章。
（2)完成小区机房土建工作，完成机房室内独立照明、插座系统。
(3）负责机房专用电源、水源的申请工作。
（5）地面填充层（混凝土)回填前,根据相关规范及要求，由回填施工方做好伸缩缝材料的安装后,方可地面回填。
（６)地面填充层施工时,须采用泵送回填,回填时甲方通知乙方现场监督，乙方在接到通知后3日内达到回填现场配合回填。
３.工程质量严格按甲乙双方共同确认的设计图纸、国家施工及验收规范执行。
4.工程质量：合格。
六、甲方的权利义务：
1.提前３0日书面通知乙方进场施工并按合同约定支付工程款。
2.提供乙方所需机具、材料的存放地点并不得随意要求移动直至施工完毕。
3.提供施工所需电源、水源,所产生的水、电费用由乙方负责。
4．清理非现场施工人员进场阻扰施工。
集中供暖工程施工合同
———————————————————————————————— 作者：
———————————————————————————————— 日期:
供热设施工程
施
工
合
同
发包方:xxxxxｘ有限公司
承包方:XX市XX热力有限公司
工程施工合同
甲方:xxxxxｘ有限公司
乙方:xｘ市xｘ热力有限公司
９．楼内供暖管道安装,依照其它管道避让供暖管道的原则,由甲方负责协调工作。
１０.凡建筑内设有供暖管道井的，管道井内须设排水系统,否则今后如因供暖管道发生漏水事故造成甲方设施损坏,均由甲方负责，乙方不承担责任。
11.因小区供暖采用分户计量,甲方同意乙方在各单元管井内或楼梯间进行远程抄表装置的布线工作,并在每单元一层处预留专用电源接口﹝交流(单相)2２0V、１５W﹞,使用电费由乙方负责。
根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本安装工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况:
1．工程名称：xxｘxxxxｘ集中供暖。
工程地点：xxｘxｘxxx。
工程规模：高层x栋,建筑面积约ｘxxxｘ㎡,xｘxｘx户。
2.工程范围:
整体规划换热站（不包括机房土建部分施工）Байду номын сангаас施的采购、安装、调试。