开发商购房合同
开发商购房合同范本5篇
开发商购房合同范本5篇开发商购房合同范本如何拟定？买售人应当仔细阅读本合同内容，对合同条款及专业用词理解不一致的，可向当地房地产开发主管部门咨询，如无异议视为双方同意内容。
下面小编给大家带来开发商购房合同范本。
开发商购房合同范本篇1出卖人(以下简称甲方)：_________________法定代表人：__________联系电话：________注册地址：___________邮政编码：__________营业执照号码：_______________________开户行：_____________帐号：_____________委托代理人(房地产经纪机构)：_____________法定代表人：__________联系电话：_________注册地址：____________邮政编码：_________营业执照号码：_____________________________房地产经纪机构资格证书编号：_____________开户行：__________帐号：_______________买受人(以下简称乙方)：______________________国籍/法定代表人：_____身份证(护照)/营业执照号码：_____地址：_____________邮政编码：_____________联系电话：_________________________________委托代理人：_______________________________国籍/法定代表人：________身份证(护照)/营业执照号码：___地址：____________邮政编码：______________联系电话：_____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用、守法的原则，经协商一致，达成如下条款：第一条民屋情况该民屋销售许可证号：____民屋座落：_____区、县__路、道、街_____。
开发商全款购房合同范本
开发商全款购房合同范本甲方（卖方）：_____________________（以下简称“甲方”）地址：_________________________________________________联系电话：_________________________法定代表人：_________________________乙方（买方）：_____________________（以下简称“乙方”）地址：_________________________________________________联系电话：_________________________法定代表人：_________________________鉴于甲方为房地产开发商，拥有位于_____市/县_____区/镇_____路_____号的房产（以下简称“标的房产”），并愿意出售；乙方有购买该房产的意愿，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条标的房产1.1 甲方同意将位于_____市/县_____区/镇_____路_____号的房产出售给乙方，该房产建筑面积为_____平方米，具体位置及面积以房产证及土地使用权证为准。
1.2 甲方保证对该房产拥有合法、完整的所有权，且无任何抵押、查封等权利限制。
第二条价格及付款方式2.1 双方同意标的房产的交易价格为人民币（大写）_____元整（￥_____元）。
2.2 乙方应于本合同签订之日起_____日内一次性支付全部房款至甲方指定账户。
第三条交付与过户3.1 甲方应于收到全部房款后_____个工作日内将标的房产交付乙方使用，并保证房产交付时符合正常使用条件。
3.2 甲方应协助乙方办理房产过户手续，包括但不限于提供必要的文件和资料，确保过户手续的顺利进行。
第四条权利与义务4.1 甲方的权利与义务：4.1.1 甲方有权按照本合同约定收取房款。
4.1.2 甲方应保证标的房产的合法性，并负责处理与房产相关的任何法律纠纷。
与开发商购房合同范本
与开发商购房合同范本房屋买卖合同甲方（出卖人）：__________身份证号：__________联系地址：__________电话：__________乙方（购买人）：__________身份证号：__________联系地址：__________电话：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公平的原则，就__________房屋的买卖事宜，达成如下协议：一、房屋基本情况1. 房屋坐落地址：__________2. 房屋建筑面积：__________平方米3. 房屋用途：__________4. 房屋产权证号：__________5. 房屋现状：__________二、交易价格及支付方式1. 房屋总价款为人民币__________元整（￥__________），乙方应当自本合同签订之日起______日内一次性支付给甲方。
2. 乙方应当向甲方支付定金人民币__________元整（￥__________）作为诚意金，定金在签订本合同后即时支付。
三、房屋过户手续1. 乙方支付房屋总价款后，甲方应当协助乙方办理房屋过户手续，并在过户完成后将房屋产权证书交付给乙方。
2. 房屋过户所需的税费、过户手续费等由乙方承担。
四、房屋交付标准及时间1. 房屋的交付标准为__________，房屋交付时间为本合同签订之日起______日内。
2. 房屋交付时，双方应当共同进行验收，确认房屋交付情况。
五、违约责任1. 乙方未按照约定时间支付房屋总价款的，应当支付违约金，违约金为房屋总价款的__________%。
2. 甲方未按照约定时间交付房屋的，应当支付违约金，违约金为房屋总价款的__________%。
六、其他约定事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至房屋交付完毕之日止。
2. 本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。
（以下无）甲方（签字）：__________ 日期：__________乙方（签字）：__________ 日期：__________。
开发商购房合同模板
开发商购房合同模板在撰写开发商购房合同模板时，需要确保合同内容全面、准确，并且符合法律规定。
以下是一份简化版的购房合同模板内容，用于指导开发商和购房者之间的权利和义务：合同编号：甲方（卖方）： [开发商全称]地址： [开发商地址]法定代表人： [法定代表人姓名]乙方（买方）： [购房者全称]地址： [购房者地址]身份证号码/护照号码： [购房者身份证号码/护照号码]鉴于条款：甲方是依法注册成立的房地产开发公司，拥有位于[具体地址]的房地产项目的开发权。
乙方具有完全民事行为能力，愿意购买甲方开发的上述项目中的房产。
合同内容：1. 房产信息：- 房产位置：[具体地址]- 房产面积：[建筑面积]平方米- 房产户型：[具体户型]- 房产用途：[住宅/商业/办公等]2. 购房价格：- 总价款：[总价金额]元人民币（￥[大写金额]）3. 付款方式及期限：- 首付款：[首付款金额]元人民币，于[首付款日期]前支付。
- 余款支付方式：[按揭贷款/分期付款等]，具体支付时间及方式如下：[详细说明]4. 交付条件及时间：- 甲方应于[交房日期]前，将符合本合同约定的房产交付给乙方。
- 交付条件：房产需通过相关政府部门验收合格，并取得《房屋竣工验收备案表》。
5. 产权办理：- 甲方负责协助乙方办理房产权属登记手续，相关费用由[甲方/乙方]承担。
6. 违约责任：- 如甲方逾期交付房产，应按日向乙方支付总房款[比例]的违约金。
- 如乙方逾期支付房款，应按日向甲方支付未付房款[比例]的违约金。
7. 争议解决：- 合同执行过程中发生争议，双方应协商解决；协商不成的，可向[具体法院]提起诉讼。
8. 其他约定：- [双方根据实际情况约定的其他条款]合同附件：- 房产平面图- 房屋交付标准- 甲方营业执照复印件- 乙方身份证复印件签字盖章：甲方代表（签字）：_________ 日期：____年____月____日乙方（签字）：_________ 日期：____年____月____日请注意，上述模板仅供参考，具体合同内容应根据当地法律法规和实际情况由专业法律人士起草。
开发商购房合同范本7篇
开发商购房合同范本7篇篇1甲方（出卖人）：____________________注册地：__________________________________主要营业地：_________________________________法定代表人：_______________________乙方（买受人）：_____________________住所地：__________________________________身份证号码/护照号码：_________________________联系方式：_______________________鉴于甲方同意出售位于_______________（具体地址）的房产给乙方，双方在平等、自愿、公正的原则基础上，经过充分协商，达成如下协议：一、房产基本情况甲方出售的房产位于_______________（详细地址），房屋类型__________，建筑面积__________平方米，套内面积__________平方米，房屋结构__________，房屋布局__________等。
乙方已对房产进行实地勘察，对房产状况、位置、结构等均已了解并认可。
二、交易价格及支付方式1. 交易价格：双方商定房产交易价格为人民币（大写）_____________________元整（小写￥__________元）。
2. 支付方式：乙方应按照以下方式支付购房款项：（1）合同签订之日起______日内，支付定金人民币（大写）____________元整（小写￥______元）；（2）房屋过户手续办理完成后______日内，支付剩余款项人民币（大写）____________元整（小写￥______元）。
三、房屋产权及过户1. 甲方保证对所售房屋拥有完全的产权，并保证在交易过程中无任何权属纠纷。
2. 双方应在合同签订后______日内，共同到房地产管理部门办理房屋产权过户手续。
开发商的购房合同范本5篇
开发商的购房合同范本5篇篇1甲方（卖方）：____________________乙方（买方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就乙方向甲方购买房屋事宜，经过友好协商，达成以下购房合同：一、合同标的1. 甲方将其所有的位于____________________（详细地址）的房屋（以下简称“该房屋”）出售给乙方。
2. 该房屋的详细情况如下：房屋类型_______，建筑面积_______平方米，所在层数_______，户型_______，房屋状况_______等。
二、交易价格及支付方式1. 该房屋的总价格为人民币_______元（大写：_______元整）。
2. 乙方应按照以下方式支付购房款项：（1）在合同签订之日起____日内支付定金人民币______元；（2）在____日内支付购房款余额人民币______元。
三、房屋交付1. 甲方应在乙方支付全部购房款项后的____日内，将该房屋交付给乙方。
2. 甲方交付房屋时，应将该房屋的所有钥匙及相关物品一并交付给乙方。
四、产权办理1. 甲方应协助乙方办理该房屋的产权登记手续。
2. 办理产权登记所需的相关费用由____方承担。
五、违约责任1. 若甲方在乙方支付全部购房款项后，未能按期交付房屋的，视为甲方违约，甲方需支付乙方违约金人民币______元。
2. 若乙方在支付购房款项时，未能按期支付的，视为乙方违约，乙方所支付的定金作为违约金赔偿给甲方。
六、其他事项1. 该房屋内的家具、电器、装修等设施一并转让给乙方。
2. 甲方保证在交易前该房屋没有任何纠纷和负担，如有纠纷由甲方负责解决。
3. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
4. 本合同履行过程中如发生争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
郴州开发商购房合同模版
郴州开发商购房合同模版郴州开发商购房合同模板甲方（购房者）：姓名/名称：身份证/营业执照号码：联系电话：地址：乙方（开发商）：公司名称：营业执照号码：联系电话：注册地址：项目地址：鉴于甲方拟购买乙方开发的位于郴州市的房产，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国房地产管理法》及其他相关法律法规，经协商一致，订立本购房合同（以下简称“本合同”），以兹共守。
第一条房产基本信息1. 项目名称：2. 房屋坐落位置：3. 房屋建筑面积：4. 房屋结构：5. 房屋用途：6. 房屋交付标准：7. 房屋总价款：第二条房屋交易1. 甲方同意购买上述房产，并已充分了解该房产的权属、规划用途、建筑质量、物业管理等情况。
2. 乙方保证其为该房产的合法开发商，并拥有合法的销售权利。
3. 甲方应按本合同约定的价格和方式支付房款。
第三条付款方式及期限1. 甲方选择以下第种方式支付房款：a. 一次性付款b. 分期付款（具体分期方式及期限双方另行约定）c. 按揭贷款（甲方需提供贷款银行及按揭比例等信息）2. 甲方应于年月日前支付房款的 %作为定金。
3. 甲方应于年月日前支付剩余房款。
第四条房屋交付1. 乙方应于年月日前将符合交付条件的房屋交付给甲方。
2. 交付时，乙方应提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。
第五条质量保证及维修1. 乙方应保证所交付的房屋符合国家及行业标准，并在保修期内对存在的质量问题负责维修。
第六条违约责任1. 如甲方未能按约定时间支付房款，乙方有权解除合同，并有权扣除甲方已支付的定金。
2. 如乙方未能按约定时间交付房屋，应按日向甲方支付房款总额的 %作为违约金。
第七条争议解决双方因履行本合同发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向郴州市有管辖权的人民法院提起诉讼。
第八条其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
开发商购房合同的付款方式
一、付款方式1. 首付款：购房者在签订本合同后，需向开发商支付首付款。
首付款的支付比例及金额由双方协商确定，但不得低于购房总价款的20%。
首付款支付方式如下：（1）购房者将首付款汇入开发商指定的银行账户；（2）购房者将首付款以现金形式交付给开发商。
2. 首付款支付时间：购房者应在签订本合同后的30个工作日内支付首付款。
3. 付款节点：在房屋建设过程中，开发商根据工程进度，将房屋分为若干个付款节点。
购房者需按照以下节点支付房款：（1）基础工程完成：支付首付款后的30个工作日内，支付剩余首付款；（2）主体结构封顶：支付基础工程款后的30个工作日内，支付主体结构封顶款；（3）内外装修完成：支付主体结构封顶款后的30个工作日内，支付内外装修款；（4）竣工验收合格：支付内外装修款后的30个工作日内，支付竣工验收款；（5）交付使用：支付竣工验收款后的30个工作日内，支付交付使用款。
4. 付款方式：购房者可采用以下方式支付房款：（1）银行转账：购房者将房款汇入开发商指定的银行账户；（2）现金支付：购房者将房款以现金形式交付给开发商；（3）第三方支付：购房者通过第三方支付平台（如支付宝、微信支付等）支付房款。
5. 逾期付款：若购房者未按时支付房款，开发商有权要求购房者支付逾期付款违约金。
违约金按逾期付款金额的每日万分之五计算，直至购房者付清所有欠款。
二、付款凭证1. 购房者应妥善保管付款凭证，包括但不限于银行转账记录、现金支付收据、第三方支付平台交易记录等。
2. 开发商应在收到房款后，向购房者出具相应的收据或付款凭证。
三、其他事项1. 若购房者因特殊原因无法按时支付房款，需提前与开发商协商，经双方同意后，可适当延长付款时间。
2. 若开发商未按合同约定进行房屋建设或交付，购房者有权要求开发商退还已支付房款，并承担相应违约责任。
3. 本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。
4. 本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。
开发商怎么写购房合同模板
开发商怎么写购房合同模板甲方：（开发商名称）地址：（开发商地址）法定代表人：（开发商法定代表人姓名）电话：（联系方式）乙方：（购房人姓名）身份证号码：（购房人身份证号码）联系地址：（购房人联系地址）电话：（购房人联系方式）根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规的规定，甲乙双方在平等自愿、真实合法的基础上，就甲方的房产项目中《楼盘名称》的购房事宜，达成如下协议：一、房屋基本信息1. 房屋坐落地点：（房屋地址）2. 房屋建筑面积：（建筑面积）3. 房屋用途：（住宅/商铺/办公楼等）4. 房屋价格：（具体价格）5. 房屋交付标准：（毛坯/精装修/半装修等）二、支付方式1. 本次购房款项总额为：（总价）2. 甲方与乙方约定购房款支付方式为：（一次性/分期付款等）3. 首付款额度：（首付款金额）4. 首付款支付时间：（具体时间）5. 分期付款计划及付款时间节点：（具体分期付款计划）三、房屋交付1. 房屋竣工验收合格后，甲方应在（具体时间点）前将房屋交付乙方。
2. 乙方应在收到交付通知后（具体时间点）内签署商品房交接验收手续，并支付尾款。
四、房屋权属1. 购房手续办理完毕后，房屋产权证书、竣工验收合格证书等文件应当及时办理，并移交给乙方。
2. 房屋所有权证书办理过程中如因乙方原因导致不能及时领取，乙方应承担相关责任。
五、违约责任1. 本合同一方违反约定，给对方造成损失的，应按照法律规定承担违约责任。
2. 若乙方逾期交纳尾款导致无法及时办理房屋产权证书等手续的，应承担延误责任。
六、其他1. 本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决，若协商不成，可向有关主管部门申请协调处理。
2. 本合同一式二份，双方各执一份，自双方签字盖章后生效。
甲方（开发商）：____________________（盖章）乙方（购房人）：____________________（盖章）时间：年月日以上为购房合同模板示例，具体内容可根据实际情况进行调整修改，但需要保证合同的合法性和有效性。
开发商的购房合同范本8篇
开发商的购房合同范本8篇篇1甲方（卖方）：__________________乙方（买方）：__________________鉴于甲、乙双方就购买房产事项，经友好协商，达成如下协议：一、物业基本情况1. 物业地址：__________________。
2. 房屋类型：__________________。
3. 房屋面积：__________________。
4. 其他物业设施：__________________。
二、交易价格及付款方式1. 甲乙双方议定上述物业的交易价格为人民币______元整（大写：______元整）。
2. 乙方应按照以下方式支付购房款项：（1）合同签订之日起______日内支付定金人民币______元整给甲方；（2）______年______月______日前支付购房款人民币______元整；（3）余款待房屋过户完毕后，一次性支付。
三、物业交付及过户1. 甲方应在乙方付清购房款后______日内将房屋交付给乙方使用。
2. 甲方应在房屋交付后______个月内办理房屋过户手续。
3. 过户费用由______方承担。
四、违约责任1. 若乙方未按照约定时间支付购房款项，甲方有权解除本合同，并有权要求乙方支付违约金人民币______元整。
若违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步追究乙方责任。
2. 若甲方未按照约定时间交付房屋或办理过户手续，乙方有权解除本合同，并有权要求甲方支付违约金人民币______元整。
若违约金不足以弥补乙方损失的，乙方有权进一步追究甲方责任。
3. 若因甲方原因导致无法办理过户手续，甲方应退还乙方已支付的购房款项，并支付人民币______元整的违约金。
五、其他约定事项1. 甲方应保证房屋的所有权无争议，无抵押、查封等情况。
如有上述问题，甲方应承担全部责任。
2. 双方应当在本地政府规定的期限内办理相关手续，包括税务、物业等相关手续。
3. 本合同未尽事宜，由双方另行协商补充。
开发商的购房合同范本3篇
开发商的购房合同范本3篇篇1购房合同范本甲方（开发商）：______________________（以下简称“甲方”）乙方（购房者）：______________________（以下简称“乙方”）鉴于乙方自愿购买甲方所开发的房产，为明确双方的权利与义务，双方本着平等、自愿、公平的原则，达成如下协议：一、房产基本信息1. 房产名称：_____________________2. 房产地址：_____________________3. 房产面积：__________平方米4. 房产用途：__________5. 房产总价：__________万元（大写：人民币__________元整）二、交付标准1. 房产交付标准：交付标准按照《建筑工程质量验收规范》（GB50300-2013）执行。
2. 房产交付时间：甲方应当于__________年__月__日前将房产交付给乙方。
三、房产价格及支付方式1. 乙方购买房产的总价款为人民币__________元整，按照以下方式支付：（1）首期款：于签订本合同之日起______日内支付______万元；（2）中期款：房产交付前______日内支付______万元；（3）尾款：房产交付时支付剩余款项。
四、房产权属及权利1. 房产权属证明：甲方应当在合同签订后______日内向乙方提供房产权属证明。
2. 房产变更：任何关于房产权属的变更，甲方应当及时通知乙方。
五、房产交付及验收1. 房产交付前验收：房产交付前乙方有权对房产进行验收，确认房产质量及交付标准是否符合合同约定。
2. 房产交付后维修：房产出现质量问题，乙方有权要求甲方在______日内进行免费维修。
六、违约责任1. 一方违约：若一方违约导致合同无法履行，应当承担相应的违约责任。
2. 双方违约：双方违约应当协商解决，无法协商解决的，可以向有关部门申请调解或仲裁处理。
七、争议解决本合同如有任何争议，双方应当友好协商解决，无法协商解决的，由双方协商选择向有关部门申请调解或仲裁解决。
开发商范文购房合同模板
开发商范文购房合同模板甲方（卖方）：_______________乙方（买方）：_______________鉴于甲方为房地产开发商，拥有位于________________（地址）的房产开发权，并已取得相关政府部门的批准。
乙方有意向购买甲方开发的房产，经双方协商一致，特制定本购房合同。
第一条房产信息1.1 甲方同意出售，乙方同意购买位于________________（详细地址）的房产，建筑面积为________平方米。
1.2 该房产的结构为________________（如：钢筋混凝土结构），用途为________________（如：住宅）。
第二条价格与付款方式2.1 双方约定该房产的总价款为人民币__________元（大写：________________）。
2.2 乙方应按照以下方式支付房款：a) 首付款：乙方在签订本合同之日起____天内支付总价款的____%，即人民币__________元。
b) 余款：乙方应在甲方通知交房之日起____天内支付剩余款项。
第三条交房标准与时间3.1 甲方应按照国家及地方相关标准和规定，保证房产的建筑质量。
3.2 甲方应于____年____月____日前将房产交付给乙方使用。
第四条产权登记4.1 甲方负责办理房产的产权登记手续，并在房产交付使用后____天内将产权证书交付给乙方。
第五条违约责任5.1 如甲方未按期交付房产，每逾期一天，应向乙方支付房款总额____%的违约金。
5.2 如乙方未按期支付房款，每逾期一天，应向甲方支付未付款项____%的违约金。
第六条其他约定6.1 双方应遵守本合同的所有条款，任何一方违反合同约定，应承担相应的法律责任。
6.2 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
第七条争议解决7.1 因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
第八条合同生效8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
开发商的购房合同(精选6篇)
开发商的购房合同（精选6篇）开发商的购房合同篇1甲方(出卖人)：身份证件号码：乙方(买受人)：身份证件号码：甲乙双方经过有好协商，就房屋买卖一事，在平等、自愿、诚实信用的前提下，达成如下协议：第一条甲方自愿将其房屋出售给乙方，乙方也已充分了解该房屋具体状况，并自愿买受该房屋。
该房屋具体状况如下：(一)座落于，建筑面积为平方米；套内建筑面积平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积平方米；(二)出售房屋的所有权证证号为；(三)房屋平面图及其四至见房产证；该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并转让。
该房屋的相关权益随该房屋一并转让。
出卖人还应当将附属于该房屋的阳台、走道、楼梯、电梯、楼顶、装修、卫生间、院坝、其他设施、设备，转让给买受人，其转让价格已包含在上述房屋的价款中，不再另行支付价款。
第二条甲方保证已如实陈述上述房屋权属状况和其他具体状况，保证该房屋没有设定担保、没有权属纠纷，保证该房屋不受他人合法追索。
第三条计价方式与价款按建筑面积计算价款，房屋单价为人民币每平方米元，总金额人民币元；房价款的支付方式、支付时间为：乙方在年月日前付给甲方定金(人民币)，(大写)元，(小写)元。
该定金条款的约定，受《》条款的调整。
上述定金在乙方最后一次付款时充抵房款。
第四条房屋价款乙方分三期付给甲方：第一期：在年月日，付人民币万元；第二期：在房屋产权证、土地使用权证过户手续办理完毕之日付款万元。
；第三期：在交付房屋之日，付清尾款人民币万元。
每期付款，甲方收到后出具收据。
第五条1、甲、乙双方定于年月日正式交付该房屋；甲方应在正式交付房屋前腾空该房屋。
2、双方定于前向有关部门申请办理相关附属设施和相关权益的更名手续。
3、甲方应在前将其落户于该房屋的户籍关系迁出。
4、甲方未按规定履行以上义务的，则按下列约定承担违约责任：第六条甲、乙双方确认，虽然房屋所有权证未作记载，但依法对该房屋享有共有权的权利人均已书面同意将该房屋出售给乙方。
开发商的购房合同范本5篇
开发商的购房合同范本5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1购房合同范本甲方（开发商）：__________ 公司乙方（购房者）：__________ 先生/女士鉴于甲方是一家合法注册的开发公司，具有丰富的房地产开发经验；乙方是一名具有购房意愿和购房能力的个人，在双方平等自愿的基础上，经过友好协商，就甲方提供的具体房屋进行购买，特订立如下合同，以资确认：第一条房屋基本情况甲方将位于＿＿市＿＿区＿＿路＿＿号的一处房屋，共计建筑面积＿＿平方米（具体面积以实际测量为准），房屋楼层为＿＿层，房屋形式为＿＿房＿＿厅＿＿卫＿＿阳台等，附带车库＿个。
该房屋的土地权属为甲方所有，土地使用年限为＿＿年，产权性质为商品房。
第二条房屋价格甲方将该房屋正式售价定为人民币＿＿元整（￥______），乙方同意购买该房屋，双方约定的首付款为人民币＿＿元（首付款的具体金额以甲方书面通知为准），乙方应在签订本合同之日起______天内将首付款支付给甲方，余款将在交房时一次性支付。
第三条房屋交房时间该房屋预计交房时间为房屋建设面完工之日，若因不可抗力等原因导致延期交房，甲方应提前______天书面通知乙方，并双方再协商确定一个新的交房时间。
乙方应届时前来签署交房手续，并支付余款。
第四条房屋交易过户房屋交易过户手续由甲方办理，乙方在收到交房通知后，应按时前来房屋所在地进行过户手续。
乙方在过户时应提供真实有效的个人身份证及其他有关材料，如因乙方自身原因导致过户延误，造成的一切后果由乙方自行承担。
第五条房屋使用乙方购买该房屋后，享有该房屋的完整使用权，但不得擅自转让、出租或以其他方式处置该房屋。
如乙方有上述行为，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付相应的违约金。
第六条房屋维修房屋交付给乙方之后，房屋内部的维修和保养由乙方自行负责；外部的维修和保养由物业公司负责。
在保修期内，若房屋发生非人为原因的损坏，乙方可免费享受甲方提供的售后维修服务。
第七条其他约定1. 本合同自双方盖章之日起生效，生效后不可撤销。
开发商购房合同协议书模板
开发商购房合同协议书模板甲方（卖方）：_____________________地址：______________________________联系电话：________________________乙方（买方）：_____________________地址：______________________________联系电话：________________________鉴于甲方为合法拥有位于________________（以下简称“该房产”）的开发商，乙方有意购买该房产，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，就乙方购买甲方开发的该房产事宜达成如下协议：第一条房产信息1. 该房产位于：_____________________2. 该房产建筑面积：__________平方米3. 该房产用途：_____________________4. 该房产权属证明：_________________5. 该房产交付标准：_________________第二条价格及付款方式1. 该房产总价款为人民币（大写）__________元整（￥__________元）。
2. 乙方选择以下第__种付款方式：（1）一次性付款：乙方应于本合同签订之日起__天内支付全部房款。
（2）分期付款：乙方应于本合同签订之日起__天内支付首期款人民币（大写）__________元整（￥__________元），余款按照以下方式支付：a. 第二期：______年______月______日前支付人民币（大写）__________元整（￥__________元）。
b. 第三期：______年______月______日前支付人民币（大写）__________元整（￥__________元）。
（3）按揭贷款：乙方应于本合同签订之日起__天内支付首付款人民币（大写）__________元整（￥__________元），余款通过银行按揭贷款支付。
2020开发商购房合同范本
2020开发商购房合同范本2020开发商购房合同范本甲方（开发商）：公司名称：地址：法定代表人：电话：乙方（购房人）：姓名：地址：电话：双方经友好协商，依据《中华人民共和国合同法》、《房屋买卖合同样本》及有关法律、行政法规、地方性法规的规定，签订本《2020开发商购房合同》（以下简称“本合同”），并依照下列条款履行各自的权利和义务：第一条买卖标的1、甲方同意将其所拥有的房屋出售给乙方；2、该房屋位于：建筑名称：房屋地址：房屋类型：房屋楼层：建筑面积：使用面积：第二条购房价款1、本房屋的总价款为人民币（大写）______元整，价款的构成详见附件一，乙方应在签约之日起规定的时间内一次性支付；2、乙方应在履行支付价款合同的同时，交纳如下费用:（1）办理商品房预售许可证时，发生的公证费、印花税、法院保险费、产权登记和过户费等所有由甲方支付的相关费用；（2）按照规定支付着款人住房公积金账户中的公积金；第三条交付时间和交付标准1、甲方在乙方支付全部购房款后，应于_______个日历月内将房屋的所有权交付给乙方；2、甲方应在交付的房屋所在地有关登记机关办理房屋所有权证和乙方办理房屋权属登记所需的其他手续及证明文件；3、甲方应按照国家规定的工程质量标准对所售房屋进行验房，并向乙方出示验房合格证明，并交付房屋的所有相关手续文件及说明文件。
第四条保证条款1、甲方应保证所售房屋的建筑规划和施工符合国家和地方有关法律和法规的规定，按照相关质量标准及时完成施工，并提供与由此引起的质量问题有关的证明文件；2、甲方应保证该房屋在所有权移交之前，无质押、无抵押或其他任何担保或争议；3、甲方应保证所售房屋的安全、暖和、干燥、照明、通风、卫生、通信、环保、以及各项基本设施的正常运行；4、甲方应保证所售房屋的使用性能齐全，满足设计、施工、竣工的质量要求，不存在故障问题，除乙方自身原因导致的问题外；5、如果房屋交付后发现严重的质量问题，甲方应按照相关法律法规的要求承担维修、退换等责任；6、本房屋未被查封、冻结、强制拍卖、征收或者其他强制措施；第五条异常处理1、如因天灾、地震、政府禁令等不可抗力因素影响到房屋的交付，则该合同须顺延至不可抗力事件消失后的最短时间，双方共同处理；2、房屋因乙方原因造成了损坏，乙方应按照公正机关认定的价格赔偿甲方；3、本合同双方因违约产生的损失，应由违约方负责赔偿，赔偿金额不超过违约方所支付的定金和价款总和的百分之十；第六条税费负担1、本合同中涉及到的印花税、营业税、契税、土地使用费、房产税等税费，均由乙方按国家税收法律规定自行承担；2、乙方应按有关规定向国家税务机关申报和缴纳相关税费；第七条责任承担1、本合同的履行，应遵守中华人民共和国的法律、法规，对本合同的任何违反将承担相应的责任；2、因不可抗力因素，导致本合同不能履行或者履行过程中发生变化，各方应当快速协商并达成协议；3、双方在履行本合同的过程中出现的任何纠纷、争议，应在友好协商和谈判的基础上解决，协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院起诉；第八条争议处理1、本合同双方因履行本合同产生的争议，应通过友好协商解决；2、如协商不成，将提交_______仲裁委员会仲裁处理；3、仲裁裁决是终局裁决，对双方均具有约束力。
开发商购房合同电子版(精品6篇)
开发商购房合同电子版(精品6篇)开发商购房合同电子版篇1甲方：身份证：住址：乙方：身份证：住址：甲乙双方经友好协商，现就乙方以甲方名义购买二手房事宜达成以下协议，以供双方共同遵守：第一条乙方以甲方名义购买由_集团有限公司开发的位于_市_x区_路x号_栋x单元x层x号二手房(合同约定建筑面积共计116.23平方米，其中套内面积102.85平方米，公摊面积13.38平方米)。
并签订编号为:__的二手房买卖合同，该合同由乙方持有和保管。
第二条上述二手房买卖合同所约定的一切权利由乙方享有，一切义务由乙方承担。
乙方应按照合同的约定充分、及时履行交付房款及相关税费等合同义务，否则，由此造成的一切损失由乙方自行承担。
第三条甲方不享有上述二手房买卖合同的权利义务。
未经乙方书面同意，甲方不得以任何理由与开发商就上述二手房买卖合同签订任何补充协议、变更合同内容、解除合同或者终止合同的履行等，也不得向任何第三人转让该合同的权利义务。
否则，由此造成的一切损失由甲方承担。
第四条乙方是上述二手房的实际出资人，该二手房的所有权归乙方所有，乙方享有该二手房的占有、使用、收益及处分的权利。
甲方不得以任何理由要求享有前述权利。
该二手房基于业主所派生的一切权利义务由乙方享有和承担。
第五条本协议签订后，乙方给付甲方人民币x元，作为借名及甲方协助办理相关手续的补偿。
甲方在借名期间不得再以任何理由向乙方主张任何费用、补偿。
第六条借名期间，如需以甲方名义办理产权证的，甲方应当及时予以配合办理。
除非经乙方书面同意，甲方不得增加任何共有人，也不得将产权证办至第三人名下。
甲方应当在实际取得产权证之日起x日内交由乙方保管。
如政策变化，乙方在_符合购房条件的，乙方有权随时要求将上述二手房过户至乙方或者乙方指定人员名下，甲方不得以任何理由干涉。
第七条借名期间，如乙方需出卖、出租、赠与上述二手房或者用于抵押的，甲方应当及时予以配合，不得以任何理由拒绝。
未经乙方书面同意，甲方不得将上述二手房用于抵押。
开发商的购房合同范本6篇
开发商的购房合同范本6篇第1篇示例：购房合同是开发商和购房者之间的重要法律文件，约定了双方在买卖房屋过程中的权利和义务。
下面是一份关于开发商的购房合同范本：购房合同甲方（开发商）：___________乙方（购房者）：___________鉴于甲方系合法登记的开发商，拟出售其开发的房产，乙方为购房者，双方经友好协商，特订立本合同，以便明确双方的权利和义务。
第一条房屋基本信息1.1 甲方同意向乙方出售以下房产：___________（具体地址）。
1.2 房产的建筑面积：___________平方米，用途为___________。
1.3 房产的售价为人民币___________元整。
第二条付款方式2.1 乙方须在签订本合同之日起____天内向甲方支付定金人民币___________元整，作为诚意金。
2.2 乙方需在___________之前向甲方支付首付款人民币___________元整，剩余部分在交房时一次性支付。
2.3 付款方式：现金/银行转账（具体请填写）。
第三条交房日期3.1 甲乙双方约定的交房日期为___________。
3.2 如因不可抗力等原因导致延迟交房，应当书面通知对方并协商处理方式。
第四条房产交付标准4.1 房产交付时，应符合相关国家标准，乙方有权对房产进行验收。
4.2 若发现质量问题或者不符合约定标准，乙方有权要求甲方进行整改或者赔偿。
4.3 房产的装修标准为___________（可根据实际情况约定具体装修标准）。
第五条风险责任5.1 自本合同签订之日起至房产交付之日，房产的所有风险由甲方承担。
5.2 乙方应在房产交付之日起承担风险，包括但不限于房产内外装修、设备等。
第六条违约责任6.1 任何一方未按照本合同约定履行义务的，应当承担相应的违约责任。
6.2 若乙方未按时支付定金、首付款或者全款的，甲方有权要求解除合同并追究其违约责任。
6.3 若甲方未按时交付房产或者履行其他义务的，应当承担相应的违约责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
开发商购房合同
开发商购房合同(一)
甲方(出卖人)：身份证件号码：
乙方(买受人)：身份证件号码：
甲乙双方经过有好协商，就房屋买卖一事，在平等、自愿、诚实信用的前提下，
达成如下协议：
第一条甲方自愿将其房屋出售给乙方，乙方也已充分了解该房屋具体状况，并自
愿买受该房屋。
该房屋具体状况如下：
(一)座落于，建筑面积为平方米;套内建筑面积__________平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积____________平方米;
(二)出售房屋的所有权证证号为;
(三)房屋平面图及其四至见房产证;
该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并转让。
该房屋的相关权益随该房屋一并转让。
出卖人还应当将附属于该房屋的阳台、走道、楼梯、电梯、楼顶、装修、卫生间、院坝、其他设施、设备，转让给买受人，其转让价格已包含在上述房屋的价款中，不
再另行支付价款。
第二条甲方保证已如实陈述上述房屋权属状况和其他具体状况，保证该房屋没有
设定担保、没有权属纠纷，保证该房屋不受他人合法追索。
第三条计价方式与价款
按建筑面积计算价款，房屋单价为人民币每平方米____________元，总金额人
民币元整;房价款的支付方式、支付时间为：
乙方在年月日前付给甲方定金(人民币)，(大写)元，(小写)元。
该定金条款的约定，受《中华人民共和国合同法》条款的调整。
上述定金在乙方最后一次付款时充抵房款。
第四条房屋价款乙方分三期付给甲方：
第一期：在年月日，付人民币万元;
第二期：在房屋产权证、土地使用权证过户手续办理完毕之日付款万元。
;
第三期：在交付房屋之日，付清尾款人民币万元。