建设工程施工合同主要条款
建设工程施工合同条款及格式(3篇)
第1篇一、合同双方基本信息1.1 发包方(以下简称“甲方”):名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________1.2 承包方(以下简称“乙方”):名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________二、工程概况2.1 工程名称:____________________2.2 工程地点:____________________2.3 工程规模:____________________2.4 工程类型:____________________2.5 工程建设规模:____________________2.6 工程总投资:____________________2.7 工程合同工期:____________________三、合同内容3.1 工程范围及质量要求3.1.1 乙方按照甲方要求,在合同约定的工期内完成工程范围内的施工任务。
3.1.2 工程质量标准应符合国家及地方相关法律法规、规范、标准的要求。
3.1.3 乙方应保证工程质量达到合同约定的质量标准,如因乙方原因导致工程质量不符合要求,乙方应承担全部责任。
3.2 施工图纸及资料3.2.1 甲方应按照合同约定的时间向乙方提供完整的施工图纸及资料。
3.2.2 乙方在收到施工图纸及资料后,应在规定的时间内完成施工图的审核及施工组织设计。
3.3 施工组织及进度3.3.1 乙方应按照合同约定的工期及施工组织设计进行施工。
3.3.2 乙方应按照甲方要求,在施工过程中及时汇报工程进度。
3.4 施工安全及环保3.4.1 乙方应严格遵守国家及地方有关施工安全及环保的规定,确保施工现场安全、环保。
建设工程施工合同通用条款
建设工程施工合同通用条款一、合同目的。
本合同是由甲方(施工单位)和乙方(建设单位)双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,就甲方承担乙方委托的建设工程施工任务,达成一致,以明确双方权利义务,保证工程质量,维护双方合法权益,共同遵守的法律文件。
二、合同范围。
1. 本合同的范围包括但不限于,工程施工内容、工程质量要求、工程进度安排、工程验收标准、工程报酬支付方式等。
2. 双方应当在签订本合同后,按照合同约定的范围和要求履行各自的责任,确保工程施工的顺利进行。
三、合同变更。
1. 在工程施工过程中,若有需要对合同内容进行修改或补充的,应当经双方协商一致,并签订书面变更协议。
2. 双方应当严格按照变更协议的内容执行,不得擅自变更合同约定的内容。
四、工程质量。
1. 甲方应当按照国家有关标准和乙方要求,保证工程施工的质量符合合同约定的要求。
2. 乙方有权对工程质量进行监督检查,甲方应当配合并提供必要的技术资料和数据。
五、工程进度。
1. 甲方应当按照合同约定的工程进度安排,保证工程按时完成。
2. 若因不可抗力等原因导致工程进度延误的,甲方应当及时通知乙方,并经双方协商确定后续处理方式。
六、工程验收。
1. 工程竣工后,甲方应当向乙方提供完整的工程验收资料和报告。
2. 乙方有权对工程进行验收,若发现存在质量问题或不符合合同约定的情况,甲方应当及时整改并重新验收。
七、违约责任。
1. 若任何一方未按照合同约定履行义务,应当承担相应的违约责任。
2. 对于因违约行为造成的损失,违约方应当赔偿受损害方的损失,并承担相应的法律责任。
八、争议解决。
本合同履行过程中若发生争议,双方应当通过友好协商解决;协商不成的,应当提交相关争议解决机构进行调解或仲裁。
九、其他。
本合同未尽事宜,双方可以另行协商解决,并签订补充协议。
十、合同生效。
本合同自双方盖章生效,至工程竣工验收合格之日终止。
甲方(盖章),______________ 乙方(盖章),______________。
建设工程施工合同通用条款模板5篇学习啦
建设工程施工合同通用条款模板5篇建设工程施工合同通用条款模板1发包方(甲方):___________承包方(乙方):___________根据《中华人民共和国民法典》以及国家有关法律法规的规定,经甲、乙双方协商,为明确双方权利、义务及经济责任,加强双方的相互配合,保证工程顺利竣工。
双方达成以下合同条款:第一条:工程项目1、工程名称:______________;2、工程编号:______________;3、工程地点:______________;4、工程范围:本合同全部工程建筑安装面积共计________平方米(各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表)。
5、工程造价:本合同全部工程施工图预算造价为人民币________元(各单项工程造价详见工程项目一览表)。
6、承包方式:______________。
第二条:工程期限1、根据国家工期定额和使用需要,商定工程总工期为____天(日历____天),自____年____月____日开工____年____月____日竣工验收。
2、开工前____天,乙方向甲方发出开工通知书。
3、在组织施工过程中,如遇下列情况,得顺延工期,双方应及时进行协商,并通过书面形式确定顺延期限:(1)因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者。
(2)因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者。
(3)按施工准备规定,不能提供施工场地、水、电源,道路未能畅通,障碍物未能清除,影响进场施工。
(4)因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求,被迫停工或不能顺利施工者。
(5)在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工。
(6)非乙方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工。
(7)未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工。
(8)由于政策变化、不可抗力以及甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建,使合同不能继续履行,乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作;按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场。
(完整版)建设工程施工合同专用条款(两篇)
(完整版)建设工程施工合同专用条款(二)建设工程施工合同专用条款(二)第一章总则第一条目的和依据1.1 目的:为确保建设工程施工过程中双方权益的保障,明确双方责任和义务,统一遵循合同法、建筑法等相关法律、法规及规章制度,本合同所列条款,由双方共同遵守。
1.2 依据:本合同的制定依据包括但不限于:《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规。
第二章项目内容与承包方式第二条项目内容2.1 本合同约定的项目内容包括但不限于:项目范围、工程量清单、工程质量标准、工期、工程款支付时间等。
2.2 项目范围:详细列举项目所包含的各项工程及相应数量和质量要求。
2.3 工程量清单:根据工程设计图纸及相关规范,明确列举各项工程的工程量并注明工程计量单位。
第三章项目进展和工期第三条项目进展3.1 承包人应按照合同约定的工程进度要求,合理组织施工,保证施工进度。
3.2 建设单位有权对工程进展进行监督,并提出合理要求与意见。
第四章施工质量和验收第四条施工质量4.1 承包人应按照合同约定的质量标准进行施工,保证工程质量符合国家建筑标准及相关规范要求。
4.2 建设单位有权随时进行工程质量检查,并提出整改要求和意见。
第五章工程款支付第五条工程款支付方式5.1 工程款支付方式为(按比例支付/按工程进度支付)。
5.2 工程款支付时间:根据施工进度及工程量的累计完成情况,双方可以协商确定工程款的支付时间。
第六章违约责任第六条承包人违约责任6.1 承包人未按合同约定的工期完成工程的,应承担相应的违约责任,并按照工程延期的天数支付违约金。
6.2 承包人不按合同约定的施工质量标准进行施工,导致工程质量不符合要求的,应及时进行整改,并赔偿建设单位因此遭受的实际损失。
第七章争议解决方式第七条争议解决方式7.1 承包人和建设单位应本着友好协商的原则解决合同执行中的争议。
7.2 若协商不能解决争议,双方可以协商选择仲裁或诉讼等方式解决。
建设工程施工合同通用条款
建设工程施工合同通用条款合同范本专家。
建设工程施工合同通用条款。
第一条合同目的。
本合同的目的是为了规范双方在建设工程施工过程中的权利和义务,保障工程质量,确保合同的履行。
第二条合同范围。
本合同适用于建设工程施工合同,包括但不限于建筑工程、市政工程、装饰工程等。
第三条合同签订。
1. 双方应当在签订合同前对合同条款进行充分沟通和协商,确保双方权利和义务清晰明确。
2. 合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
第四条工程规划。
1. 施工方应当按照工程设计图纸和相关规范进行施工,确保工程质量和安全。
2. 若发现设计图纸存在问题或矛盾,应当及时通知业主方进行调整和确认。
第五条工程质量。
1. 施工方应当保证工程质量符合国家相关标准和规定,确保工程达到设计要求。
2. 若工程出现质量问题,施工方应当承担相应的责任并进行整改。
第六条工期和进度。
1. 双方应当在合同中约定工程的开工日期、竣工日期和各阶段工程的进度计划。
2. 若因不可抗力等原因导致工期延误,应当及时通知对方并协商解决方案。
第七条付款方式。
1. 付款方式应当在合同中明确规定,包括工程款的支付比例、付款时间等。
2. 工程款支付应当与工程进度相适应,确保施工方的合理权益。
第八条变更和索赔。
1. 若工程设计或施工方案需要变更,应当经双方协商一致,并签订书面变更协议。
2. 若因合同履行过程中发生争议,双方应当通过友好协商解决,如无法协商解决,可向有关部门申请调解或仲裁。
第九条安全和环保。
1. 施工方应当严格遵守国家安全和环保法律法规,确保施工过程安全、无污染。
2. 施工方对施工现场的安全负有监督和管理责任,确保工人和周边环境的安全。
第十条合同解除。
1. 若一方未能履行合同义务,严重影响工程质量和进度,对方有权解除合同并要求赔偿损失。
2. 若因不可抗力等原因导致无法继续履行合同,双方可协商解除合同,但应当尽力减少损失。
以上为建设工程施工合同通用条款,具体合同内容还需根据实际情况进行调整和完善。
建设工程施工合同 通用条款
建设工程施工合同通用条款
以下为一些常见的建设工程施工合同通用条款,具体条款根据合同双方的具体情况进行调整和修改:
1. 合同双方:列明合同的双方,包括承包商和业主。
2. 合同标的:明确合同的工程项目名称、工程范围和施工地点。
3. 工程期限:确定施工工期的起止时间和约定的交工时间。
4. 价款及支付方式:确定工程合同的总价款以及支付方式,如分期付款或一次性支付。
5. 承包商责任:明确承包商对工程质量和安全的责任,包括质量检查和问题解决。
6. 业主责任:规定业主提供施工所需的材料、设备和场地,并及时支付工程款项。
7. 变更和索赔:规定双方变更合同的程序和条件,以及索赔的程序和条件。
8. 保修期:规定工程竣工后的保修期限,保修期内承包商应承担的责任和义务。
9. 解除合同:确定双方解除合同的条件和程序。
10. 纠纷的解决:规定合同纠纷应通过协商解决,若协商不成
则提交仲裁或法院解决。
11. 保密条款:约定双方在合同履行过程中需保守对方商业秘密的义务。
12. 违约责任:明确双方违约责任和相应的赔偿金额。
以上为一些常见的建设工程施工合同通用条款,具体合同应根据项目的具体情况进行具体的调整和编写。
在签署合同之前,双方应仔细审查合同条款,并确保达成共识。
如果有需要,双方还可以咨询相关的法律专业人士进行法律意见的咨询。
建设工程施工合同协议条款(4篇)
建设工程施工合同协议条款甲方:乙方:按照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。
第1条工程概况。
1.1工程名称:工程地点:工程内容:承包范围:1.2开工日期:竣工日期:总日历日期:1.3质量等级:1.4合同价款:第2条合同文件及解释顺序。
第3条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。
3.1合同语言:3.2适用法律法规:3.3适用标准、规范:第4条图纸。
4.1图纸提供日期4.2图纸提供套数:4.3图纸特殊保密要求和费用:第5条甲方驻工地代表。
5.1甲方驻工地代表及委派人员名单:5.2实行社会监理的总监理工程师姓名及其被授权范围(如果有):第6条乙方驻工地代表第7条甲方工作。
7.1施工场地具备开工条件和完成时间的要求:7.2水、电、电讯等施工管线进入施工场地的时间、地点和供应要求:7.3施工场地内主要交通干道及其与公共道路的开通时间和起止地点:7.4工程地质和地下管网线路资料的提供时间:7.5办理证件、批件的名称和完成时间:7.6水准点与坐标控制点位置提供和交验要求:7.7会审图纸和设计交底的时间:7.8施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求:第8条乙方工作。
8.1施工图和配套设计名称、完成时间及要求:8.2提供计划、报表的名称、时间和份数:8.3施工防护工作的要求:8.4向甲方代表提供办公和生活设施的要求:8.5对施工现场交通和噪音的要求:8.6成品保护的要求:8.7施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求:8.8施工场地整洁卫生的要求:第9条进度计划。
9.1乙方提供施工组织设计(或施工方案)和进度计划的时间:9.2甲方代表批准的时间。
第10条延期开工。
第11条暂停施工。
第12条工期延误。
第13条工期提前。
第14条检查和返工。
第15条工程质量等级。
15.1工程质量等级要求的经济支出:15.2质量评定仲裁部门名称:第16条隐蔽工程、中间验收。
建设工程施工合同专用条款正规范本(通用版)
建设工程施工合同专用条款1. 质量要求1.1 施工质量标准1.1.1 施工方应根据相关法律法规以及合同约定,保证施工质量符合国家和地方标准或规范的要求。
1.1.2 施工方在施工过程中应严格按照设计图纸和技术要求进行施工,不能进行任何未经业主或监理单位同意的变更。
1.1.3 施工方应确保建筑物结构安全可靠、功能正常,并保证工程质量符合国家规定的验收标准。
1.1.4 如在验收过程中发现施工质量存在问题,施工方应承担相应的责任并进行整改。
1.2 施工资质要求1.2.1 施工方应具备相应的建筑工程施工资质,并保证承建工程的施工符合相关法律法规的规定。
1.2.2 施工方应提供建筑工程施工许可证明以及其他相关的资质证书,在合同签订后及时向业主或监理单位提供。
1.2.3 如施工方无法满足相关施工资质要求,业主有权解除合同并要求施工方承担违约责任。
2. 工期要求2.1 合理安排施工进度2.1.1 施工方应合理安排施工进度,确保工程能够按照合同约定的时间节点完成。
2.1.2 施工方应在合同签订后,根据工程规模和施工条件,制定详细的施工进度计划,并及时向业主或监理单位提供。
2.1.3 如施工方因自身原因导致工期延误,施工方应承担相应的违约责任,并赔偿业主因此所造成的损失。
2.2 合理安排施工班次2.2.1 施工方应根据合同约定的工期,在施工过程中合理安排施工班次,确保施工工期不受影响。
2.2.2 施工方在安排施工班次时应考虑到施工人员的合理休息时间,以确保施工安全和施工质量。
2.2.3 如因施工方未能按时完成施工导致工期延误,施工方应承担相应的违约责任,并赔偿业主因此所造成的损失。
3. 风险控制3.1 施工安全措施3.1.1 施工方应根据相关法律法规和工程特点,制定安全施工方案,并向业主或监理单位提供。
3.1.2 施工方应在施工现场设置明显的安全警示标志,保证施工场所的安全。
3.1.3 施工方应配备足够数量和合格的安全施工人员,确保施工过程中的安全措施得到有效执行。
建设工程施工合同通用条款
建设工程施工合同通用条款一、合同双方甲方(发包人):________________乙方(承包人):________________二、工程概况1. 工程名称:________________2. 工程地点:________________3. 工程内容:________________三、工期与进度1. 开工日期:________________2. 竣工日期:________________3. 工期延误:如遇不可抗力等因素导致工期延误,双方应协商调整工期。
四、质量标准与验收1. 质量标准:________________2. 验收程序:________________五、合同价款与支付1. 合同总价:________________2. 支付方式:________________六、双方权利义务1. 甲方权利与义务:________________2. 乙方权利与义务:________________七、变更与解除1. 合同变更:________________2. 合同解除:________________八、违约责任1. 甲方违约责任:________________2. 乙方违约责任:________________九、争议解决1. 双方应首先通过友好协商解决争议。
2. 若协商无果,可提交至________________进行仲裁诉讼。
十、其他约定1. 保密条款:________________2. 知识产权:________________3. 其他未尽事宜,双方可另行协商补充。
十一、附则1. 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(发包人):________________(盖章)法定代表人授权代表:________________(签字)乙方(承包人):________________(盖章)法定代表人授权代表:________________(签字)签订日期:XXXX年XX月XX日建设工程施工合同通用条款(1)建设工程施工合同通用条款(示例)一、合同双方甲方(发包人):________________乙方(承包人):________________二、工程概况1. 工程名称:________________2. 工程地点:________________3. 工程内容:________________三、工期1. 开工日期:________________2. 竣工日期:________________3. 工期延误:________________四、质量标准1. 质量要求:________________2. 质量检验:________________五、价款与支付1. 合同价款:________________2. 工程变更价款:________________六、双方权利义务1. 甲方权利义务:________________2. 乙方权利义务:________________七、材料设备供应1. 材料设备供应方式:________________2. 材料设备质量标准:________________八、竣工验收与结算1. 竣工验收:________________2. 结算:________________九、违约责任1. 甲方违约责任:________________2. 乙方违约责任:________________十、争议解决1. 争议解决方式:________________十一、其他约定________________本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
建设工程施工合同协议条款5篇
建设工程施工合同协议条款5篇篇1甲方(发包方):_________________________乙方(承包方):_________________________鉴于甲方需要建设一项工程,现聘请乙方承担建设工程施工任务。
经双方友好协商,依据相关法律法规的规定,为明确双方权利和义务,达成如下协议条款:一、工程概况1. 工程名称:_________________________。
2. 工程地点:_________________________。
3. 工程规模及内容:详细描述工程涉及的建筑面积、结构形式、施工图纸及具体施工内容等。
二、合同工期1. 工程开工日期:双方约定的开工日期。
2. 工程竣工日期:双方约定的竣工日期。
3. 工期顺延:如遇不可抗力因素导致工程无法按时完成,乙方应及时通知甲方,并提供相关证明材料,经甲方确认后,工期可相应顺延。
三、质量标准与验收1. 工程质量标准:符合国家相关施工规范及验收标准。
2. 验收程序:工程完工后,乙方应按照国家规定进行自检,并提交验收申请。
甲方组织验收小组进行验收,验收合格后,双方签署验收合格证书。
四、合同价款及支付方式1. 工程总价:双方商定的工程合同总价款。
2. 支付方式:详细描述支付方式、时间节点及支付比例等,如预付款、进度款和尾款等。
3. 价格调整:如遇原材料价格波动等不可抗力因素导致成本变化,双方可协商调整合同价款。
五、材料设备供应1. 材料设备供应责任方:明确由哪一方负责材料设备的采购与供应。
2. 供应时间:明确材料设备的供应时间,确保工程进度。
3. 质量要求:对供应的材料设备提出质量要求及检验标准。
六、安全施工与文明施工1. 安全施工:双方应遵守国家安全生产法律法规,确保施工过程中的安全。
2. 文明施工:乙方应按照文明施工要求,保持施工现场整洁有序。
3. 安全生产保障措施:双方应制定安全生产措施和应急预案,确保施工过程中的安全生产。
七、违约责任与赔偿篇2甲方(发包方):_________________________乙方(承包方):_________________________鉴于甲方需要建设_____________工程,经与乙方充分协商,由乙方承包本工程。
建设工程施工合同主要条款有哪些
Don't forget the original intention, always have to go.同学互助一起进步(页眉可删)建设工程施工合同主要条款有哪些对于建设工程施工合同的内容,根据《合同法》第275条的规定,主要包括以下条款:(1)工程范围,主要包括工程名称及地点,建筑物的栋数、结构、层数、面积等;(2)建设工期,即施工人完成施工工程的时间或期限;(3)中间交工工程的开工和竣工时间;一、建设工程施工合同主要条款有哪些对于建设工程施工合同的内容,根据《合同法》第275条的规定,主要包括以下条款:(1)工程范围,主要包括工程名称及地点,建筑物的栋数、结构、层数、面积等;(2)建设工期,即施工人完成施工工程的时间或期限;(3)中间交工工程的开工和竣工时间;(4)工程质量,即国家有关法律法规、技术标准和合同中规定的对建设工程的适用、安全、经济、美观等各项特性要求的总和。
实践中,应当根据《中华人民共和国标准化法》和《技术工程质量监督管理规定》等法律法规确定施工工程的质量;(5)工程造价,即建筑安装某项工程所花费的全部投资。
通常包括建筑安装施工过程中的直接费用、间接费用和独立费用等几部分;(6)技术资料交付时间。
技术资料的提供,是施工合同履行的基础和前提,建设单位必须按时提供,才能保证施工合同按照合同约定的时间顺利进行;(7)材料和设备的供应责任;(8)拨款和结算。
工程价款的支付一般分为预付款、工程进度款、竣工结算款和保修扣留金。
中国人民银行发布的《基本建设工程价款结算办法》是双方当事人约定拨款和结算条款的依据;(9)竣工验收,包括隐蔽工程竣工验收和工程竣工验收;(10)质量保修范围和质量保证期;(11)双方相互协作事项。
二、签订施工合同后如何担责1、招标文件的重要组成部分。
招标文件就是要约,合同就是通过招标投标形式来要约和承诺。
2、明确建设工程发包人和承包人之间的权利义务。
建设工程施工合同一经生效之后,即具有法律效力,工程发包人和承包人双方就产生了法律上的关系。
建设工程施工合同专用条款(标准版)
建设工程施工合同专用条款(标准版)建设工程施工合同专用条款(标准版)一、总则1.1 合同目的本合同的目的是明确建设工程施工合同双方的权利和义务,确保工程施工的顺利进行,维护双方的合法权益。
1.2 合同主体本合同的甲方为建设工程的业主,乙方为承包商。
甲乙双方应按照合同的约定,真实诚信地履行各自的义务。
1.3 法律适用本合同的订立、解释和执行均适用当地法律法规的规定。
二、合同的签订和生效2.1 合同签订甲方向乙方发出施工合同书面邀约,乙方接受邀约后,双方应在合同书面约定的时间和地点签订正式合同。
2.2 合同生效本合同自双方签字或盖章之日起生效,并在生效后一周内向甲方报备工程开工计划。
三、工程范围和工期3.1 工程范围本合同的工程范围包括详细的工程设计、施工实施方案、施工图纸以及其他相关资料,详见附件。
3.2 工期本工程总工期为合同签订后的天(不含非施工天),具体工期安排详见附件“工程进度计划”。
四、施工条件和质量要求4.1 施工条件甲方应为乙方提供符合工程施工要求的施工现场,包括施工区域的准备、临时用水、电力、通信等设施。
4.2 施工质量乙方在工程施工过程中应确保符合相关法律法规和工程质量标准的要求,并按照合同约定进行质量检查和验收。
五、价款支付方式5.1 价款总额本合同价款总额为人民币X万元,具体细分详见附件。
5.2 付款方式甲方按照工程进度和施工质量,及时支付相应的款项。
乙方应提供符合法律和合同约定的发票和相关支持文件。
六、合同变更和解除6.1 合同变更如有必要对本合同的工程范围、工期、价款等进行变更,应经甲乙双方书面协商一致,并签订变更协议。
6.2 合同解除本合同可根据双方协商一致的情况下进行解除,解除条件和解除后的权利义务由双方协商确定。
七、违约责任7.1 违约责任如甲方或乙方未按照本合同的约定履行义务,应承担相应的违约责任,并赔偿因此产生的损失。
7.2 不可抗力因不可抗力原因导致合同无法履行的,双方应及时通知对方,并采取合理措施减少损失。
建设工程施工合同专用条款模板7篇
建设工程施工合同专用条款模板7篇篇1一、词语涵义建设工程施工合同专用条款(以下简称“专用条款”)系指结合工程实际,在遵循《建设工程施工合同文本(示范文本)》的基础上,经合同双方协商后,为明确双方权利义务而补充约定的条款。
专用条款涉及工程实施过程中的具体细节、技术要求和双方责任的划分等,是《建设工程施工合同文本(示范文本)》的重要补充。
二、专用条款内容1. 工程概况工程名称:[工程名称]工程地点:[工程地点]工程内容:[工程内容]2. 合同工期开工日期:[开工日期]竣工日期:[竣工日期]合同工期总天数:天。
3. 质量标准工程质量标准:符合《建设工程施工质量验收规范》及相关标准。
4. 合同价款及支付方式合同价款:人民币[合同价款]元。
支付方式:银行转账。
5. 竣工验收及结算竣工验收:工程竣工后,乙方应向甲方提交竣工验收申请,甲方应在收到申请后10个工作日内组织验收。
结算方式:根据合同条款及补充协议,按照实际完成的工程量进行结算。
6. 违约责任甲方违约责任:甲方如未按照合同约定支付款项,每逾期一天,需向乙方支付合同价款万分之五的违约金。
乙方违约责任:乙方如未按照合同约定完成施工任务,每逾期一天,需向甲方支付合同价款万分之五的违约金。
同时,乙方需赔偿甲方因此造成的损失。
7. 争议解决争议解决方式:如双方在执行合同过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
8. 其他约定事项其他约定事项:包括但不限于以下事项:材料设备供应方式、施工安全措施、文明施工要求等。
具体内容需根据工程实际情况进行补充约定。
三、合同条款的补充与修改专用条款是对《建设工程施工合同文本(示范文本)》的补充和修改。
在遵循《建设工程施工合同文本(示范文本)》的基础上,双方可根据工程实际情况对专用条款进行补充和修改。
补充和修改的内容应明确、具体,并符合法律法规的规定。
补充和修改后的专用条款应作为合同的一部分,具有与合同条款相同的法律效力。
(完整版)建设工程施工合同专用条款
(完整版)建设工程施工合同专用条款建设工程施工合同专用条款第一章:总则第一条合同目的本合同是由乙方承包的建设工程施工合同,为确保甲方的权益,明确双方的权责,按照《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,制定本合同。
第二章:工程范围第二条施工范围乙方承包的建设工程范围包括但不限于:1. 工程的主体结构、装修装饰及设备安装;2. 工程所需的材料采购、运输和保管;3. 工程所需的劳动力组织和管理;4. 工程的验收、交付及质量保证。
第三章:工程费用第三条工程造价本合同工程造价为人民币_______元(大写:_______)。
第四章:工期计划第四条工期安排1. 工程的总工期为_______天/月,自合同签订之日起计算;2. 乙方应制订合理的施工进度计划,并按计划完成施工;3. 如有工期延误,乙方应承担相应的违约责任。
第五章:施工组织与管理第五条施工组织乙方应制定科学合理的施工组织方案,包括:1. 施工队伍和各岗位人员的配置;2. 施工工艺和施工方法;3. 施工现场的布置和管理;4. 安全措施和环境保护措施。
第六章:质量与安全保证第六条质量标准乙方应按照国家有关建设工程的质量标准和技术规范进行施工,确保工程质量符合合同约定和相关法律法规的要求。
第七章:支付方式与进度款第七条支付方式1. 工程款项按照合同约定的支付比例和进度支付;2. 乙方应及时向甲方提供工程款项的申请,并提供相应的工程进度报告和技术交底。
第八章:合同变更与解除第八条合同变更1. 任何一方若需变更合同内容,应提前书面通知对方并经双方商议一致;2. 双方变更合同内容时,应签订书面补充协议,并在合同附件中加以记录。
第九章:争议解决第九条争议解决方式任何一方如对本合同的解释或者履行发生争议,应及时友好商议解决,若商议不成,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
附件:1. 工程图纸2. 技术规范书3. 施工进度计划表法律名词及注释:1. 合同法:中华人民共和国《合同法》2. 工程范围:指建设工程项目的具体内容和完成要求3. 工期安排:规定建设工程的施工时间和进度计划4. 施工组织方案:规划施工过程中的相关组织和管理措施5. 质量标准:建设工程的质量要求和评价准则6. 工程款项:指甲方向乙方支付的相应工程费用。
建设工程施工合同专用条款
建设工程施工合同专用条款第一条总则1.1 本合同系甲方委托乙方对甲方指定的建设工程进行施工,在建设工程施工过程中,双方应严格遵守本合同的约定,互相协作,履行各自的责任,确保工程按质按量按期完工。
1.2 本合同的订立、履行、变更和解除,均应遵守中国法律法规规定和有关部门的规章制度,充分尊重合同当事人的意愿,维护合同当事人的合法权益。
第二条工程范围2.1 甲方要求乙方对指定的建设工程进行施工,具体工程范围包括但不限于工程设计、施工设备及物料的供应、工程施工、安全保障等。
2.2 本合同所涉工程范围的详细规划、配置、材料使用等具体内容详见附件建设工程施工图纸及规范要求。
第三条工程费用3.1 甲乙双方就建设工程的费用问题达成协议,乙方应按照合同约定的费用标准及支付方式进行付款,甲方应在规定时间内予以支付。
3.2 如工程发生变更导致费用增加或减少的,应按变更后的工程费用重新进行协商确定。
第四条工程质量4.1 乙方应按照国家标准及建设工程规范要求对工程进行施工,确保施工质量符合相关标准。
4.2 如工程存在质量问题,乙方应负责修复,并承担相关费用。
第五条工期安排5.1 工程的施工工期为(具体日期),乙方应按照工期要求合理安排施工进度,并保证工程在规定时间内完工。
5.2 如有不可抗力因素,影响工程施工进度,双方应协商解决,并在合理范围内延长工程工期。
第六条安全责任6.1 在工程施工过程中,乙方应严格遵守相关安全法规,保障施工现场的安全环境,并全面负责工程施工期间的安全保障工作。
6.2 如发生施工安全事故,乙方应立即采取有效措施进行处理,并及时通知甲方,合作完成善后工作。
第七条合同变更7.1 双方可以根据实际情况协商变更本合同的内容,但必须经双方协商一致,并经法定程序确认后方可执行。
7.2 变更后的合同内容应写明具体变更事项、变更原因及变更后的费用、工期等相关内容。
第八条违约责任8.1 若一方违反本合同的约定,给对方造成损失的,应当依法承担赔偿责任。
建设工程施工合同专用条款
建设工程施工合同专用条款一、工程概况1.1 工程名称:________________________1.2 工程地点:________________________1.3 工程内容:详细描述工程的具体内容和范围二、合同双方2.1 发包方(甲方):名称、地址、法定代表人或授权代表2.2 承包方(乙方):名称、地址、法定代表人或授权代表三、工程期限3.1 开工日期:________________________3.2 竣工日期:________________________3.3 工期延误的处理方式:详细描述工期延误的处理方式和责任承担四、工程质量4.1 质量标准:明确工程质量的具体标准和要求4.2 质量检验和验收:约定质量检验的程序和验收标准五、合同价款与支付5.1 合同总价款:人民币(大写)________________________元5.2 支付方式:详细描述价款的支付方式、时间和比例六、材料设备供应6.1 甲方供应的材料设备:列明甲方供应的材料设备的名称、规格、数量等6.2 乙方采购的材料设备:列明乙方采购的材料设备的名称、规格、数量等七、变更与索赔7.1 工程变更的处理方式:详细描述工程变更的提出、审核、批准和执行程序7.2 索赔的处理方式:详细描述索赔的提出、审核、批准和支付程序八、违约责任8.1 甲方违约的责任:详细描述甲方违约的情形和相应的违约责任8.2 乙方违约的责任:详细描述乙方违约的情形和相应的违约责任九、争议解决9.1 争议解决方式:约定争议解决的方式,如协商、调解、仲裁或诉讼等十、其他条款10.1 保密条款:约定双方在合同履行过程中的保密义务10.2 知识产权条款:约定涉及知识产权的相关事项10.3 其他未尽事宜,双方可另行协商补充十一、合同生效与终止11.1 合同生效条件:明确合同生效的条件和时间11.2 合同终止条件:明确合同终止的情形和程序十二、附则12.1 本合同一式______份,甲乙双方各执______份,具有同等法律效力。
建设工程施工合同通用条款
建设工程施工合同通用条款
1. 合同双方:合同的双方包括承包商(乙方)和业主(甲方)。
2. 工程概述:合同应明确说明工程的名称、位置、规模、用途、工期等基本信息。
3. 详细说明:合同应详细描述工程的具体要求、施工方法、质
量标准等,以确保双方对工程要求的理解一致。
4. 合同价款:合同应明确规定工程的总价款、支付方式、进度
款等相关事项。
5. 工期:合同应明确规定工程的起止时间、分阶段的工期安排等。
6. 变更和索赔:合同应明确规定发生工程变更或索赔时的程序
和条件,包括变更和索赔的申请、审核、批准等。
7. 质量保证和验收:合同应规定工程的质量标准、验收标准、
验收程序等。
8. 违约责任:合同应明确规定双方在履行合同过程中的违约责
任和赔偿责任。
9. 终止合同:合同应明确规定解除合同的条件、程序和后果。
10. 争议解决:合同应明确规定当双方发生争议时的解决方式,包括仲裁、诉讼等。
11. 其他条款:合同中可以包括额外的条款,如保密条款、违
约金等。
请注意,这些条款只是建设工程施工合同通用的条款之一,实
际合同还需要根据具体项目的要求进行修改和补充。
对于建设工程
施工合同的具体要求和规定,建议咨询专业律师。
建设工程施工(合同)通用条款(完整版)
建设工程施工合同通用条款(完整版) 第一章总则第一条合同目的本合同是为确定建设工程施工双方的权利和义务,维护双方的合法权益,规范施工活动,保证工程质量和进度的实施。
第二条合同版本本合同为建设工程施工合同通用条款的最新版本,并适用于各类建设工程施工合同的订立。
第三条合同解释权根据法律法规和双方的实际情况,对于本合同中存在的模棱两可或矛盾之处,由合同双方通过友好协商解决。
第二章合同的主要内容第四条施工范围1.根据工程规划、设计文件和相关法律法规,确定本工程的具体施工范围。
2.双方在合同签订后,应根据实际情况协商确定具体的施工范围,并书面确认。
第五条工程期限1.双方应在合同中明确工程的开工日期、竣工日期和阶段性工期。
2.当发生不可抗力或其他无法预见的情况时,可协商延长工期或调整竣工日期。
第六条工程价款1.工程价款由合同双方协商确定,并按约定的支付方式进行支付。
2.工程价款的支付应遵守相关法律法规,及时支付,不得拖欠。
第七条资质要求承包方应具备与工程相适应的相应资质,并有能力完成合同约定的工程施工任务。
第八条工程质量和安全1.根据施工规范和技术要求,承包方应确保工程质量符合合同约定和相关标准的要求。
2.承包方应采取必要的安全措施,确保施工期间的安全和防护。
第九条变更和索赔1.若发生工程变更,应及时进行书面协商,确定变更内容和费用,并按合同约定进行调整。
2.若承包方遭受或预计遭受损失,可提交索赔书面申请,并提供相关证据和材料。
第十条争议解决双方在履行合同过程中发生争议时,应协商解决。
若协商不成,可依法向有管辖权的仲裁机构提起仲裁。
第三章合同的执行和履行第十一条合同的生效本合同自双方签字盖章之日起生效,并具有法律效力。
第十二条合同的变更和解除1.双方协商一致,可对合同内容进行变更,并签订书面变更协议。
2.若一方未履行合同义务,违反合同约定,另一方有权解除合同,并要求其承担相应的违约责任。
第十三条合同的履行1.合同双方应按照约定的工程进度和质量要求进行工程施工。
建设工程施工合同通用条款(完整版)(2024精)
建设工程施工合同通用条款(完整版)第一章总则第一条建设工程施工合同的订立第二条合同的定义与范围本合同是指施工单位与发包单位就建设工程施工合作事宜订立的协议。
本合同适用于一切类型的建设工程施工活动。
第三条合同的效力本合同经各方签字盖章后即为生效,各方应按照本合同的约定履行义务。
第二章任务划分第四条施工单位的责任1.施工单位负责完成建设工程的施工任务,并保证其质量达到国家相关标准和规定。
2.施工单位应制定详细的施工方案,并提前报发包单位审核和批准。
第五条发包单位的责任1.发包单位应按照合同约定支付施工单位的施工费用。
2.发包单位应提供建设工程的相关资料和配合施工单位进行施工。
第六条接受验收1.施工单位完成施工任务后,发包单位有权组织对建设工程进行验收。
2.如发包单位对建设工程有任何质量问题,施工单位应按照合同约定负责进行修复。
第三章费用支付第七条施工费用的支付方式1.施工费用按照合同约定的进度支付。
2.施工费用包括人工费、材料费、机械费、管理费等。
第八条施工费用的决算1.建设工程竣工后,发包单位应及时与施工单位进行决算,确认最终的施工费用。
2.发包单位应按照决算结果支付最终的施工费用。
第九条迟延支付1.如发包单位未按照合同约定的时间支付施工费用,应按照约定支付迟延支付费用。
2.迟延支付费用按照未支付金额的千分之一计算,每延迟一天计算一次。
第四章变更与终止第十条合同的变更1.合同的变更应经双方协商一致,并以书面形式进行记录。
2.变更内容包括施工范围、工期、施工费用等。
第十一条合同的解除1.合同解除需经双方协商一致,并以书面形式进行通知。
2.发包单位如未按照合同约定支付施工费用,施工单位有权解除本合同。
第十二条违约责任1.如一方违反合同约定,应承担相应的违约责任。
2.如果双方都有违约行为,应依法承担相应的法律责任。
第五章其他条款第十三条保密责任1.双方应对合同过程中了解到的对方商业和技术秘密承担保密责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
附件 1第十章建设工程施工合同主要条款使用建设部、国家工商行政管理局1999 年12 月24 日印发的《建设工程施工合同(示范文本)》(建建[1999]313 号)通用条款(略)一、词语定义及合同文件1、词语定义2、合同文件及解释顺序3、语言文字和适用法律、标准及规范4、图纸二、双方一般权利和义务5、工程师6、工程师的委派和指令7、项目经理8、发包人工作9、承包人工作三、施工组织设计和工期10、进度计划11、开工及延期开工12、暂停施工13、工期延误14、工程竣工四、质量与检验15、工程质量16、检查和返工17、隐蔽工程和中间验收18、重新检验19、工程试车五、安全施工20、安全施工与检查21、安全防护22、事故处理六、合同价款与支付23、合同价款及调整24、工程预付款25、工程量的确认26、工程款(进度款)支付七、材料设备供应27、发包人供应材料设备28、承包人采购材料设备八、工程变更30、其他变更31、确定变更价款九、竣工验收与结算32、竣工验收33、竣工结算34、质量保修十、违约、索赔与争议35、违约36、索赔37、争议十一、其他38、工程分包39、不可抗力40、保险41、担保42、专利技术及特殊工艺43、文物和地下障碍物44、合同解除45、合同生效与终止46、合同份数47、补充条款专用条款目录一、词语定义及合同文件2、合同文件及解释顺序3、语言文字和适用法律、标准及规范4、图纸二、双方一般权利和义务5、工程师7、项目经理8、发包人工作9、承包人工作三、施工组织设施和工期10、进度计划13、工期延误四、质量与验收17、隐蔽工程和中间验收19、工程试车五、安全施工六、合同价款与支付23、合同价款及调整24、工程预付款25、工程量确认26、工程款(进度款)支付七、材料设备供应27、发包人供应材料设备28、承包人采购材料设备八、工程变更九、竣工验收与结算32、竣工验收十、违约、索赔和争议35、违约37、争议十一、其他38、工程分包39、不可抗力40、保险41、担保46、合同份数47、补充条款附件1 承包人承揽工程项目一览表附件2 发包人供应材料设备一览表专用条款一、词语定义及合同文件2.合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序:①_________⑤本合同通用条款;⑥标准规范及有关技术文件;⑦图纸;⑧工程量清单;⑨工程报价单或预算书。
3.语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同除使用汉语外,还使用______ 语言文字。
3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规:《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建筑工程质量管理条例》等现行已公布的法律和法规。
3.3适用标准、规范适用标准、规范的名称:现行的质量评定标准和竣工验收规范。
发包人提供标准、规范的时间:承包人自行解决。
国内没有相应标准、规范时的约定:由甲 __________4.图纸4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数:开工前提供伍套。
发包人对图纸的保密要求:无______________________________________________________________ 使用国外图纸的要求及费用承担:无_____________________________________________________________二、双方一般权利和义务5.工程师5.2监理单位委派的工程师姓名:________________________________ 职务:____________________________________________ 发包人委托的职权:按_________需要取得发包人批准才能行使的职权:按委托的监理合同规定。
5.3发包人派驻的工程师姓名:________________________________ 职务:_________________________________________________ 职权:协调关系,监督监理单位和承包方做好质量和进度管理,签发进度款及现场鉴证。
(涉及费用鉴证须经发包人盖章生效)5.6不实行监理的,工程师的职权:_____________________________________________________________7.项目经理姓名:________________________________ 职务:______________________________________________8.发包人工作8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:(1)____________________________________________________ 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:已完(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:所需供电_________讯线路由发包人安装至施工现场,施工中发生的各项费用由承包人自理。
(3)施工场地与公共道路通道开通的时:已开通。
(4)___________________________________________ 工程地质和地下管线资料的提供时间:不使(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:按合同_________(6)水准点与座标控制点交验要求:开___________(7)图纸会审和设计交底时间:根据承包方进度另行通知。
(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作:按通用条款8.1. ( 8)款办理。
所需费用由承包人自行负责。
(9)_______________________________________________________________________________________ 双方约定发包人应做的其他工作:_____________________________________________________________________8.2发包人委托承包人办理的工作:根 ________9.承包人工作9.1承包人应按约定的时间和要求完成以下工作:(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间:_ 不适用(2)应提供计划、报表的名称及完成时间:每月25日向发包人驻现场代表提供本月完成工程量报表和下月进度计划。
(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:按通用条款9.1. ( 3)款执行。
__(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:另行具体协商。
(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续:按通用条款9.1. ( 5)款办理,并书面通知发包人。
(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:按通用条款9.1. ( 6)款执行。
(7)施工场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:按有关规定要求负责保护工作。
(8)施工场地清洁卫生的要求:按有关规定做好文明施工,保证施工场地清洁,符合环境卫生管理要求,承担自身原因造成的损失和罚款。
(9)双方约定承包人应做的其他工作:根据要求协助办理工程施工许可证及其他工作。
三、施工组织设计和工期10.进度计划10.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:投标时已提交,待图纸会审后30 天内再提交补充方案和网络进度计划。
工程师确认的时间:提交后14天内,审核批复、回函或提出修改意见。
10.2群体工程中有关进度计划的要求: __________13.工期延误13.1双方约定工期顺延的其他情况:按通用条款13.1款办理。
四、质量与验收17.隐蔽工程和中间验收17.1双方约定中间验收部位:施工质量应达到国家现行的质量评定标准,竣工验收应达到验收规范要求。
19.工程试车19.5 试车费用的承担:________________________________________五、安全施工按通用条款第五款第20、21、22条处理。
六、合同价款与支付23.合同价款及调整23.2本合同价款采用固定单价方式确定。
(1)采用固定价格合同,合同价款中包括的风险范围:详见招标文件。
风险费用的计算方法:自彳______风险范围以外合同价款调整方法:工程__________(2)采用可调价格合同,合同价款调整方法:不适用_(3)采用成本加酬金合同,有关成本和酬金的约定:不适用________23.3双方约定合同价款的其他调整因素:(1)招标人提供的工程量清单项目漏项,或设计变更引起的工程量项目,其相应综合单价的确定方法为: _________A、合同中有类似清单项目综合单价的,可以参照合同中类似项目的综合单价计算确定; __________B、合同中没有类似清单项目综合单价的,在03 计价依据中有相应定额子目,人、材、机按03计价依据计取,然后按投标文件的平均管理费、利润和相关费用组价。
03计价依据中无相应定额子目及部分暂定价的项目,按市场价组价,并经双方协商确认后计入结算,不再考虑下浮,协商不下可报造价管理咅B _________ 门咨询、调解。
(2)由于清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的,应以投标文件原综合单价为基础,仅就变更部分相应子目调整综合单价。
(3)______________________________________________________________________________ 招标人提供的工程量有误,或设计变更引起工程数量增减,应执行原有综合单价。
_____________________________23.4零星工作项目费的结算除合同另有约定外,其他清单中“投标人部分”的零星工作项目费,应按承包人实际完成并经招标人或委托的咨询单位工程师签证的数量进行结算,综合单价不变。
23.5其他无23.6合同价格调整程序(1)承包人应在合同约定的工程价款调整事项发生后的14天(或合同约定期限)内,并结合工程价款结算支付方法,向招标人提出合同价款调整报告后,报告应说明价款调整的理由,工程量及单价计算 ___________ 的依据,调整合同价款的金额等。
逾期未提出合同价款调整报告的,则视为该事项不涉及合同价款调整。
(2)招标人或委托的咨询单位工程师在收到合同价款调整报告之日起14天(或合同约定期限)内予以审核并答复。
逾期不答复的,自合同价款调整招待送达之日起14天(或合同约定期限)后视为该报告已被确认。
23.7 对于今后的办理竣工结算时,对于某些项目结算方法有争议的,应参照本招标文件的有关规定条款的原则办理。
23.8工程新增项目(包括暂定综合价项目)的计价规定工程规费及税金按《浙江省建设工程取费定额(2003)版》规定执行,取费费率取各项弹性区间费率的中间值。