招投标与合同管理试卷一及答案汇编
工程招投标及合同管理试题库与答案
工程招投标及合同管理试题库与答案一、单选题1. 工程成本实报实销，但酬金是事先商量好的一个固定数目，此种承包方式称为(B)。
A. 成本加固定百分数酬金B. 成本加固定酬金C. 成本加浮动酬金D. 目标成本加奖罚2. 工程监理企业资质分为______个等级。
(B)A. 1B. 2C. 3D. 43. 建设工程招标投标总的特点是(D)。
A. 交易公开B. 优胜劣汰C. 公平公正D. 以上三种都是4. 甲级、乙级工程招标代理机构资格证书的有效期为______年。
(C)A. 2B. 3C. 4D. 55. 招标人应按规定的时间和地点向经审查合格的______发售招标文件及有关资料，并收取一定数量的投标保证金。
(A)A. 投标人B. 代理人C. 银行D. 中标人6. 中标人应当由______确定。
(D)A. 投标人B. 项目主管部门C. 行政监督部门D. 招标人7. 投标人在______可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。
(B)A. 招标文件要求提交投标文件截止时间后B. 招标文件要求提交投标文件截止时间前C. 提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前D. 招标文件规定的投标有效终止之前8. 根据法律规定，定金的数额不得超过合同标的额的(C)。
A. 5B. 10C. 20D. 259. 中标单位确定后，招标单位应在定标之日后的(B)天内发出中标通知书。
A. 5B. 7C. 10D. 1510. 关于评标委员会成员的义务，下列说法中错误的是(B)。
A. 评标委员会成员应当客观、公正地履行职务B. 评标委员会成员可以私下接触投标人，但不得收受投标人的财物或者其他好处C. 评标委员会成员不得透露对投标文件的评审和比较的情况D. 评标委员会成员不得透露对中标候选人的推荐情况11. 由于承包商执行了监理工程师发布的超过其权限指令，导致施工费用增加，则(A)。
A. 业主承担相应的费用B. 业主从监理费中支付给承包商C. 监理工程师承担相关费用D. 承包商执行的是无效指令，不能得到相应的费用补尝12. 需要对施工图设计进行修改时，应经(D)批准。
招投标与合同管理练习题含答案
招投标与合同管理练习题含答案一、单选题（共50题，每题1分，共50分）1、要约可以撤销。
撤销要约的通知应当在( )到达受要约人。
A、要约到达受要约人后B、与要约同时C、要约人收到要约之前D、受要约人发出承诺通知之前正确答案：D2、下列行为中，可以进行代理的是( )A、结婚登记B、代买药品C、立遗嘱D、演出正确答案：B3、依据《招标投标法》，某地公路部门就建设高速公路项目招标，则该项目的评标工作由 ( )来完成。
A、该公路部门的上级主管部门；B、该公路部门的领导；C、当地的政府部门；D、该公路部门依法组建的评标委员会；正确答案：D4、无效合同( )。
A、从宣告其无效之时起，就无效力B、出现纠纷后，就无效力C、从订立之时起，就无效力D、从履行之时起，就无效力正确答案：C5、中标后，除不可抗力外，招标单位拒绝与中标单位签订合同，应( )。
A、返回履约保证金B、双倍返回投标保证金C、赔偿损失D、返回投标保证金正确答案：B6、下列属于实践合同的是( )A、运输合同B、买卖合同C、收养合同D、租赁合同正确答案：A7、按照最新的观点，下列对工程师的表述错误的是( )A、工程师可以是监理B、工程师可以是甲方代表C、工程师既要保护发包人利益，又要不损害承包人利益D、工程师是独立的、公正的第三方正确答案：D8、业主在( )合同中承担的风险最小。
A、成本加酬金B、可调总价C、单价D、不可调总价正确答案：D9、评标委员会推荐的中标候选人应当限定在( )，并标明排列顺序。
A、1~4人B、1~3人C、1~5人D、1~2人正确答案：B10、《合同法》规定，当事人约定由债务人向第三人履行债务的，债务人未向第三人履行债务或者履行债务不符合约定的，应当向( )承担违约责任。
A、第三人B、债权人C、第三人或债权人D、第三人和债权人正确答案：B11、工程项目施工合同以付款方式划分可分为：① 总价合同；② 单价合同；③ 成本加酬金合同三种。
《招投标与合同管理》试题及答案1
1．业主为防止投标者随意撤标或者拒签正式合同而设置的保证金为( )。
A ．投标保证金B ．履约保证金C ．担保保证金 D. 签约保证金2. 开标是指( )。
A ．给所有投标者打分B ．当众宣布中标者名单C ．把投标文件当众启封揭晓 D. 打开投标文件3．《中华人民共和国招标投标法》自( )开始施行。
A ． 1999 年 10 月 1 日B ． 1999 年 12 月 1 日C ．2000 年 1 月 1 日D ．2000 年 3 月 1 日4．采用邀请招标方式时，邀请对象至少应不少于( )。
A．3 家 B ．4 家 C.5 家 D ． 10 家5．中标通知书发出后，中标单位应与建设单位签订工程承包合同，其时限为 ( ) 。
A.7 天内B.14 天内C.20 天内D.30 天内6．中标后，除不可抗力外，招标单位拒绝与中标单位签订合同，应( )。
A ．赔偿损失B ．双倍返回投标保证金C ．返回投标保证金并赔偿损失D ．返回履约保证金7．在建设工程招标中，承包商现场考察的费用由( )承担。
A．业主 B ．承包商 C ．监理单位 D ．业主和承包商共同8. 投标单位在投标报价中，对工程量清单中的每一单项均需计算填写单价和合价，在开标后，发现投标单位没有填写单价和合价的项目，则( )。
A．允许投标单位补充填写 B．视为废标C．退回投标书 D．认为此项费用已包括在工程量清单的其他单价和合价中9. 不属于施工投标文件的内容有( )。
A．投标函 B．投标报价 C．拟签订合同的主要条款 D．施工方案10. 公开招标与邀请招标的招标程序上的主要差异表现为( )。
A．是否解答投标单位的答疑 B．是否组织现场考察C．是否公开开标 D．是否进行资格预审11. 工程施工招标的标底可由( )编制。
A．招标单位 B．施工单位 C．招标管理机构 D．定额管理单位12. 工程量清单是招标单位按国家颁布的统一工程项目划分、统一计量单位和统一的工程量计算规则，根据施工图纸计算工程量，提供给投标单位作为投标报价的基础。
《工程招投标与合同管理》考试题库参考答案
《工程招投标与合同管理》考试题库参考答案一、填空题1、【答案】工程招投标是应用在建设工程领域的一项重要制度，它通过竞争机制和市场经济相互作用的平台，实现了建设项目的最优选择。
2、【答案】合同管理是工程项目管理的重要组成部分，包括合同签订管理、合同履行管理、合同相关方的管理三个工作内容。
二、选择题1、【答案】B 在招投标过程中，公开招标是最常用的方式。
按照公开、公平、公正的原则，向不特定的多数潜在投标人发出招标公告，邀请其参与投标竞争。
2、【答案】D 在合同履行过程中，合同管理包括合同签订管理、合同履行管理、合同相关方的管理三个工作内容。
其中，合同签订管理包括合同评审、合同谈判、合同签订等流程。
三、简答题1、【答案】工程招投标与合同管理的重要性体现在以下几个方面：（1）通过招投标可以选择优秀的施工企业，保证工程质量，提高投资效益。
（2）合同管理是工程项目管理的重要组成部分，对工程项目的进度、成本、质量等方面进行全面控制，确保合同的履行。
（3）加强合同管理，可以降低风险，避免纠纷的发生，保证工程项目的顺利进行。
（4）合同管理还包括合同相关方的管理，如业主、承包商、设计单位等，对工程项目的影响较大，需要加强管理。
2、【答案】工程招投标流程包括以下环节：（1）公告发布：在指定的媒体上发布招标公告，说明招标条件、工程概况、招标时间等信息。
（2）资格预审：对潜在投标人进行资格审查，确定符合条件的投标人名单。
（3）投标申请：符合条件的投标人提交投标申请书，包括技术方案、施工组织设计等内容。
（4）评标定标：评标委员会对投标人进行评审打分，确定中标候选人名单，并公布中标结果。
（5）中标公示：公示中标候选人名单，接受社会监督。
（6）合同签订：中标人与招标人签订合同，约定双方的权利义务。
3、【答案】合同管理的内容包括以下方面：（1）合同签订管理：包括合同评审、合同谈判、合同签订等流程。
（2）合同履行管理：对合同履行过程中的各项工作进行协调和管理，确保合同的顺利履行。
工程招投标与合同管理考试答案
工程招投标与合同管理考试答案一、单选题合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流转过程中形成的（）关系。
A. 债权人与债务人B. 代理人与被代理人C. 权利与义务D. 法人与自然人答案：C。
合同法律关系主要体现的是当事人之间的权利与义务关系。
施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（）赔偿。
A. 施工企业B. 施工企业的法定代表人C. 施工企业的项目经理D. 具体的施工人员答案：A。
项目经理是施工企业的代理人，其行为代表施工企业，因此造成的损失应由施工企业承担。
下列财产中，（）不得抵押。
A. 土地所有权B. 土地使用权C. 房屋D. 交通运输工具答案：A。
根据我国法律规定，土地所有权不得抵押，但土地使用权可以抵押。
邀请招标的邀请对象数目不应少于（）家。
A. 2B. 3C. 5D. 7答案：C。
根据相关规定，邀请招标的邀请对象数目通常不少于5家。
施工合同的合同工期应是判定承包人提前或延误竣工的标准，订立合同时约定的合同工期概念应为从（）的日历天数计算。
（此处需要具体题目信息，但一般答案为从某个特定日期，如开工日期或合同签订日期等，开始计算的日历天数）假设答案为从开工日期开始计算：则答案为从开工日期的日历天数计算。
二、多选题建筑施工企业分为（）。
A. 工程监理企业B. 施工总承包企业C. 专业承包企业D. 劳务分包企业E. 工程招标代理机构答案：B、C、D。
建筑施工企业通常包括施工总承包企业、专业承包企业和劳务分包企业。
获得专业承包资质的企业，可以（）。
A. 对所承接的工程全部自行施工B. 对主体工程实行施工承包C. 承接施工总承包企业分包的专业工程D. 承接建设单位按照规定发包的专业工程E. 将劳务作业分包给具有劳务分包资质的其他企业答案：A、C、D、E。
获得专业承包资质的企业可以承接相关工程，并可以将其中的劳务作业分包给具有劳务分包资质的其他企业。
三、简答题或论述题简述施工招标的特点。
工程招投标与合同管理练习题(带答案)
工程招投标与合同管理课程练习题(一)一、单选题（每题给出四个备选项，其中只有一种选项是符合题目规定旳，请将其代码填写在题后旳括号内。
）1、根据法律规定，定金旳数额不得超过合同标旳额旳（ C ）A. 5%B.10%C. 20%D.25%2、中标单位拟定后，招标单位应在定标之后来旳( B )天内发出中标告知书。
A．5 B．7 C．10 D．153、有关评标委员会成员旳义务，下列说法中错误旳是（ B）。
A.评标委员会成员应当客观、公正地履行职务B.评标委员会成员可以私下接触投标人，但不得收受投标人旳财物或者其他好处C.评标委员会成员不得透露对投标文献旳评审和比较旳状况D.评标委员会成员不得透露对中标候选人旳推荐状况4、由于承包商执行了监理工程师发布旳超过其权限指令，导致施工费用增长，则( A )。
A．业主承当相应旳费用B．业主从监理费中支付给承包商C．监理工程师承当有关费用D．承包商执行旳是无效指令，不能得到相应旳费用补尝5、需要对施工图设计进行修改时，应经( D )批准。
A．监理工程师和业主B．监理工程师和初步设计原批准单位C．监理工程师和上级主管部门D．监理工程师和原设计单位6、由于变更需要重新拟定价格，而业主与承包商旳意见又不能统一时，( A )有权拟定一种价格作为执行价格。
A．监理工程师 B．业主C．承包商 D．定额站7、某隐蔽工程施工部位，承包商未告知监理工程师进行检查就自行隐蔽。
监理工程师指令承包商进行剥露检查后表白该部位旳施工质量满足合同规定旳规定，则这部分工程旳剥露和复原费应由( C )承当。
A．业主 B．监理单位 C．承包商 D．业主旳项目经理部8、公开招标与邀请招标程序上旳重要差别体现为( A )。
A．与否进行资格预审 B．与否组织现场考察C．与否解答投标单位旳质疑 D．与否公开开标9、某水泥厂因技术问题致使生产旳水泥质量达不到国标，该厂用其他厂家生产旳水泥换上自己包装后，作为样品与采购方签订水泥供应合同，则该合同属于( A )签订旳合同。
招投标与合同管理试题库+答案
招投标与合同管理试题库+答案一、单选题（共40题，每题1分，共40分）1、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。
按照设计范本的规定，设计人应( )A、没收全部定金补偿损失B、要求发包人支付双倍的定金C、要求发包人补偿实际发生的损失D、要求发包人付给合同约定设计费用的50%正确答案：D2、( )不属于合同文件。
A、图纸B、中标通知书C、施工日记D、工程量清单正确答案：C3、合同无效、被撤销或者终止时，合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力为( )。
A、经当事人主张而无效B、有效C、无效D、可撤销正确答案：B4、合同法律关系主要的是由法律规范调整的( )A、经济侵权关系B、刑事法律关系C、民事权利义务关系D、行政法律关系正确答案：C5、按照《FIDIC土木工程施工合同条件》（99版），下列不属于发包人权利的是( )A、指定分包B、批准合同转让C、在特定条件下终止合同D、以上都不是正确答案：A6、根据施工索赔的规定，可以认为索赔是指( )。
A、业主与承包商之间的双向索赔B、不包括承包商与分包商之间的索赔C、只限承包商向业主索赔D、业主无权向承包商索赔正确答案：A7、公开招标邀请的投标人是( )。
A、上级部门规定的B、不特定的C、招标投标管理部门指定的D、特定的正确答案：B8、评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的( )A、3/4B、2/3C、1/3D、1/2正确答案：B9、某村果园长期管理不善，连年无收益，王某以每年上缴500元承包费为条件与村委会签订承包合同，承包期5年。
承包后王某精心管理，当年净收益多达3000元。
村委会主任即要求修改合同，增加承包费，王某不允。
村委会主任便废除原合同，以1200元年承包费的条件承包给他人。
在下述各种意见中，正确的意见应该是( )。
招投标与合同管理试卷及答案
课程名称：工程招投标与合同管理测试题一一、单项选择题（每小题1.5分，共30分）1、《中华人民共和国招投标法》于（D）起施行。
A、1997.11.1B、1998.3.1C、1999.8.30D、2000.1.12、《中华人民共和国招投标法》规定，依法必须招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（A）。
A、20B、30C、10D、153、下列关于合同文件的表述，不正确的是（D）。
A、专用条款的内容比通用条款更明确、具体B、合同文件中专用条款的解释优先于通用条款C、合同文件之间应能相互解释、互为说明D、专用条款与通用条款是相对立的4、评标委员会成员中，成员人数为（C）人以上单数，其中经济、技术专家不得少于成员总数的（）。
A、3，3/4B、3，2/3C、5，2/3D、5，3/45、招标投标活动的公开原则首先要求（A）要公开。
A、招标活动信息B、评标委员会成员名单C、工程设计文件D、评标标准6、承包人在索赔事件发生后的（C）天以后，应向工程师正式提出索赔意向通知。
A、14B、7C、28D、217、在必须进行招标的工程建设项目中，施工单项合同估算价在（C）人民币以上的，必须进行招标。
A、20万元B、120万元C、200万元D、2000万元8、索赔是指在合同的实施过程中，（D）因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后，向对方提出的补偿要求。
A、业主B、第三方C、承包商D、合同当事人一方9、下列关于工程分包说法正确的是( A )。
A、施工总承包人不得将工程主体结构的施工分包给其他单位B、工程分包后，总承包人不再对分包工程承担任何责任C、施工总承包人可以将其承包工程中的专业工程自主分包给分包商D、分包单位可以将其承包的建设工程再分包给其他单位10、某工程投标总价为500万，则投标保证金最高不超过（C）万元。
A、10B、20C、50D、10011、招标人采用邀请招标的方式，应当向（B）个以上的具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或其他组织发出投标邀请。
招投标与合同管理练习题库及参考答案
招投标与合同管理练习题库及参考答案一、单选题（共48题，每题1分，共48分）1.《合同法》第69条规定，当事人依照《合同法》第68条的规定主张不安抗辩权而中止履行的，应当及时通知对方。
对方提供适当担保时，应当( )A、变更合同B、拒绝履行C、恢复履行D、由人民法院裁决正确答案：C2.关于联合体投标，下列说法不正确的是( )A、两个以上法人或者组织可以组成一个联合体B、联合体成员不得在同一项目再以自己名义单独投标C、必须以一个投标人的身份共同投标D、由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级正确答案：D3.引起建设工程债权债务关系发生的最主要、最普遍的依据是( )。
A、无因管理B、不当得利C、合同D、侵权正确答案：C4.评标委员会成员名单一般应于( )确定。
A、开标前B、招标前C、开标后D、开标过程中正确答案：A5.招标程序有：①成立招组织。
②发布招标公告。
③编制招标文件和标底。
④组织投标单位踏勘现场，并对招标文件答疑。
⑤对投标单位进行资格审查。
⑥发售招标文件。
则下列招标程序排序正确的是( )A、①③②⑥⑤④B、①③②⑤⑥④C、①②③⑤④⑥D、①⑤⑥②③④正确答案：B6.民事法律关系主体，是指民事法律关系中享受权利、承担义务的当事人和参与者。
下列不属于民事法律关系主体中其他组织的是( )A、建设行政主管部门B、依法设立的外资企业C、消费者协会D、学校正确答案：B7.材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。
采购方应( )。
A、按照订购数量及时付款B、按照实际交货数量及时付款C、待供货方补足数量后再付D、拒付货款并索赔正确答案：A8.中标的承包商将由( )决定。
A、上级行政主管部门B、监理工程师C、业主D、评标委员会正确答案：C9.下列有关无效合同的说法中，正确的是( )A、建设主管部门有权确认合同无效B、一方当事人无权确认合同无效C、合同被确认无效后，履行中的合同应继续履行D、无效合同从订立时起就有法律效力正确答案：B10.某村果园长期管理不善，连年无收益，王某以每年上缴500元承包费为条件与村委会签订承包合同，承包期5年。
招投标与工程合同管理试卷
招投标与工程合同管理试卷一、选择题（每题2分，共40分）1. 下列哪项不是招投标过程中的必要步骤？A. 发布招标公告. 投标保证金的缴纳C. 签订合同D. 设计方案的提交2. 工程合同中，通常不包括以下哪项内容？A. 工程范围. 质量要求C. 付款方式D. 员工福利3. 在工程合同管理中，变更指令通常由谁发出？A. 承包商. 业主C. 监理工程师D. 设计顾问4. 若承包商未能按合同约定完成工程，可能会遭受的后果是？A. 获得奖励. 延期赔偿C. 增加投资D. 提高信誉5. 招标文件中，技术规范部分的主要作用是什么？A. 限制投标者资格. 明确工程的技术要求C. 确定投标价格D. 规定投标截止日期6. 在评标过程中，通常不作为评价标准的是？A. 投标报价. 施工方案C. 企业规模D. 质量保证措施7. 合同争议解决的最佳途径是？A. 诉讼. 协商C. 仲裁D. 调解8. 工程项目的风险分配原则是？A. 风险应由能够控制该风险的一方承担. 风险应由所有参与方平均分担C. 风险应由业主全部承担D. 风险应由承包商全部承担9. 在工程合同中，索赔通常是指？A. 要求增加工程款. 要求延长工期C. 要求赔偿损失D. 所有以上答案10. 合同履行过程中，如果出现不可抗力情况，应当如何处理？A. 立即终止合同. 按照合同条款处理C. 由双方协商解决D. 由法院裁定二、简答题（每题10分，共30分）1. 请简述招投标过程中的“公开、公平、公正”原则。
2. 描述工程合同管理中的变更控制流程。
3. 解释什么是不可抗力，并说明在合同中如何处理不可抗力事件。
三、案例分析题（共30分）某工程项目在实施过程中，由于设计变更导致工程量增加，承包商提出增加工程款的请求。
业主认为设计变更是由承包商引起的，因此不同意增加工程款。
双方就此问题产生争议。
1. 作为项目经理，你会如何评估这一争议？（15分）2. 提出解决争议的建议方案，并说明理由。
《工程招投标与合同管理》考试题库参考答案(DOC)1
昆明工业职业技术学院《工程招投标与合同管理》考试题库一、单选施工企业的项目经理指挥失误, 给建设单位造成损失的, 建设单位应当要求（ A ）赔偿。
A.施工企业B.施工企业的法定代表人C.施工企业的项目经理D.具体的施工人员下列财产中, （ A ）不得抵押。
1. A.土地所有权 B土地使用权 C、房屋 D、交通运输工具2.邀请招标的邀请对象的数目不应少于（ B ）家。
3. A.2. B.3 C.5 D.74.合同争议的解决顺序为（ A ）A.和解—调解—仲裁—诉讼B.调解—和解—仲裁—诉讼C.和解—调解—诉讼—仲裁D.调解—和解—诉讼—仲裁根据专用条款约定的内容和时间, 不属于发包人的工作范畴的是（ C ）。
A.办理土地征用, 拆迁补偿、平整施工场地等工作, 使施工场地具备施工条件, 并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料, 保证数据真实, 位置准确C.提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表5.D、确定水准点与坐标控制点, 以书面形式交给承包人, 并进行现场交验6.工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为（ B ）A.停工责任在发包人, 由发包人承担所发生的追加合同价款, 赔偿承包商由此造成的损失, 相应顺延工期B.停工责任在承包人, 由承包人承担发生的费用, 相应顺延工期7. C.停工责任在承包人, 因为工程师不及时做出答复, 导致承包人无法复工, 由发包人承担违约责任D、停工责任在承包人, 由承包人承担发生的费用, 工期不予顺延FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”, 是指（ A ）。
A.工程保修期B.承包商的施工期C.工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限8. D.工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工, 为此分包商向承包商提出索赔。
承包商（ C ）A.因不属于自己的原因拒绝索赔要求B.认为要求合理, 先行支付后再向业主索要9. C.不予支付, 以自己的名义向工程师提交索赔报告D、不予支付, 以分包商的名义向工程师提交索赔报告施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误, 承包商为此事件提出的索赔属于应（ D ）。
2024版招投标与合同管理真题1
7.乙方转包限制条款
8.违约责任的具体规定
9.争议解决的补充协议
10.第三方中介机构的合作协议
11.项目实施方案及优化建议
12.双方约定的其他附件
二、违约行为及认定：
1.甲方未按时支付合同款项
2.乙方未按照约定时间、质量标准、履行地点和方式完成合同标的
3.甲方无故解除合同
4.乙方将合同的全部或部分转包给第三方
5.双方未履行合同约定的其他义务
认定：以上违约行为由双方共同认定，或根据第三方中介机构的评估报告进行认定。
三、法律名词及解释：
1.委托方：指合同中的甲方，具有委托他人完成某项工作的权利和义务的主体。
2.承包方：指合同中的乙方，接受委托并承担完成某项工作的责任和义务的主体。
5.1承包方应按照国家/行业/地方现行标准、规范和规定，确保合同标的的质量。
第六条履行地点和方式
6.1合同标的的履行地点为：________________；
6.2履行方式为：________________。
第七条甲方权利与义务
7.1甲方有权对乙方履行合同的情况进行监督和检查；
7.2甲方应按时支付合同款项；
甲方代表（签字）：_______________
乙方代表（签字）：_______________
签订日期：________________
附件：________________
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时的附加条款及说明
1.1甲方主导权
在合同履行过程中，甲方拥有对项目进度、质量、成本等方面的主导权。甲方有权根据项目实际情况调整合同内容，包括但不限于合同标的、履行期限、付款方式等，但需书面通知乙方，并经乙方同意。
工程招投标及合同管理练习考试题及答案
1. 下列不属于建设工程招标方式的是：A. 公开招标B. 邀请招标C. 询价招标D. 竞争性谈判答案：D2. 以下哪项不是建设工程投标文件的基本内容：A. 投标函B. 投标报价单C. 施工组织设计D. 施工进度计划答案：D3. 合同签订后，下列哪项不属于合同管理的内容：A. 合同履行B. 合同变更C. 合同解除D. 合同终止答案：D4. 以下哪项不是合同履行的原则：A. 诚信原则B. 公平原则C. 保密原则D. 及时原则答案：C5. 下列关于工程预付款的说法，正确的是：A. 预付款是施工过程中，承包人支付给业主的费用B. 预付款是业主支付给承包人的费用C. 预付款是承包人支付给监理单位的费用D. 预付款是监理单位支付给承包人的费用答案：B6. 以下哪项不属于合同变更的程序：A. 提出变更申请B. 审核变更申请C. 签订变更协议D. 支付变更费用答案：D7. 以下关于合同解除的说法，正确的是：A. 合同解除是指合同生效后，当事人一方或双方终止合同的权利义务关系B. 合同解除是指合同生效后，当事人一方或双方解除合同的权利义务关系C. 合同解除是指合同生效后，当事人一方或双方终止合同的权利义务关系，并要求对方承担违约责任D. 合同解除是指合同生效后，当事人一方或双方解除合同的权利义务关系，并要求对方承担违约责任，同时退还已付款项答案：A8. 以下关于合同终止的说法，正确的是：A. 合同终止是指合同生效后，当事人一方或双方终止合同的权利义务关系B. 合同终止是指合同生效后，当事人一方或双方解除合同的权利义务关系C. 合同终止是指合同生效后，当事人一方或双方终止合同的权利义务关系，并要求对方承担违约责任D. 合同终止是指合同生效后，当事人一方或双方解除合同的权利义务关系，并要求对方承担违约责任，同时退还已付款项答案：A9. 以下关于工程索赔的说法，正确的是：A. 工程索赔是指承包人在合同履行过程中，因非自身原因造成损失，要求业主赔偿的行为B. 工程索赔是指业主在合同履行过程中，因非自身原因造成损失，要求承包人赔偿的行为C. 工程索赔是指承包人在合同履行过程中，因自身原因造成损失，要求业主赔偿的行为D. 工程索赔是指业主在合同履行过程中，因自身原因造成损失，要求承包人赔偿的行为答案：A10. 以下关于工程保险的说法，正确的是：A. 工程保险是指承包人为防范工程风险，向保险公司投保的行为B. 工程保险是指业主为防范工程风险，向保险公司投保的行为C. 工程保险是指监理单位为防范工程风险，向保险公司投保的行为D. 工程保险是指设计单位为防范工程风险，向保险公司投保的行为答案：A二、多项选择题（每题3分，共15分）1. 工程招投标应遵循的原则有：A. 公平、公正、公开原则B. 诚实信用原则C. 竞争原则D. 法定程序原则答案：ABCD2. 合同履行的原则包括：A. 诚信原则B. 公平原则C. 及时原则D. 保密原则答案：ABC3. 合同变更的程序包括：A. 提出变更申请B. 审核变更申请C. 签订变更协议D. 支付变更费用答案：ABCD4. 合同解除的情形包括：A. 当事人一方违约B. 当事人一方违反法律规定C. 当事人一方提出解除合同D. 当事人双方协商一致解除合同答案：ABCD5. 工程索赔的原因包括：A. 设计变更B. 不可抗力C. 业主违约D. 承包人违约答案：ABCD三、判断题（每题2分，共10分）1. 工程招投标过程中，投标人可以采用不正当手段谋取中标。
招投标与合同管理试题库(含参考答案)
招投标与合同管理试题库（含参考答案）一、单选题（共40题，每题1分，共40分）1、建设工程招标即招标人将拟建工程对外发布信息，吸引有承包能力的单位参与竞争，按照法定程序优选承包单位的法律活动。
这里的招标人也可以称为( )A、发包人B、承包人C、监理D、设计单位正确答案：A2、以下建设单位招标必须具备的条件是( )A、招标人是法人或依法成立的其他组织；B、有与招标工程相适应的经济、技术、管理人员；C、有组织编制招标文件的能力；D、有审查投标单位资质的能力；正确答案：A3、工程分包的说法错误的为( )A、非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包B、是允许的C、是从工程承包人承担的工程中承包部分工程的行为D、是违法的正确答案：D4、合同的无效是指该合同( )。
A、一定全部无效B、已履行的部分有效，未履行的部分无效C、一定部分无效D、有可能部分无效，也可能全部无效正确答案：D5、建设工程合同的一般签订方式是( )A、利用标准合同订立B、由双方协商确定的方式订立C、双方协商，书面订立D、利用示范文本订立正确答案：A6、屋面防水工程保修期限为( )。
A、3年B、2年C、5年D、4年正确答案：C7、在施工合同中,就支付工程款而言,债务人是 ( ) 。
A、监理单位B、施工单位C、供货单位D、建设单位正确答案：D8、债权人撤销权的行使必须由享有撤销权的人以( )的名义，向人民法院提出诉讼，请求法院撤销债务人危害其债权的行为。
A、债权人或债务人B、第三方C、自己D、债务人正确答案：C9、民事法律关系客体，是指民事法律关系之间权利和义务所指向的对象。
下列不属于民事法律关系客体的是( )A、施工单位购买的各种建筑材料B、建设资金C、建筑企业对员工的培训D、建设行政主管部门正确答案：D10、保证方式没有约定或约定不明确的，按( )承担担保责任。
A、合同B、保证C、连带保证D、违约正确答案：C11、下列说法不正确的是( )。
招投标与合同管理试题
招投标与合同管理试题一、选择题（每题2分，共20分）1. 招标文件中不包括的内容是：A. 投标邀请函B. 投标保证金C. 投标文件要求D. 投标保密协议2. 以下哪个文件通常与投标联用：A. 项目主要内容与要求B. 招标公告C. 定标通知书D. 项目实施计划书3. 招标代理机构下列职责中，哪个不属于其工作范围：A. 答疑控制B. 投标文件解读C. 投标文件评审D. 定标工作4. 合同管理的目的不包括：A. 保证合同的履行B. 控制项目风险C. 确定项目计划D. 对违约行为进行惩罚5. 合同管理中，下列哪个不属于合同执行的内容：A. 签订合同B. 履行合同条款C. 监督验收D. 结算付款6. 以下哪个不是合同管理中的常见问题：A. 违约行为B. 项目进度滞后C. 合同条款理解差异D. 资金来源安排7. 以下哪项不属于合同管理中的成本控制内容：A. 项目成本核算B. 合同支付管理C. 合同价格谈判D. 增减项控制8. 合同管理中的索赔管理主要是指：A. 分包单位的索赔B. 业主的索赔C. 承包商的索赔D. 合同变更的索赔9. 经济合同管理流程中，以下哪个不属于谈判前准备工作：A. 制定合同谈判方案B. 准备谈判文件C. 开展谈判活动D. 完成谈判纪要10. 以下不属于投标过程中的行为道德原则的是：A. 守信用B. 充分竞争C. 遵守法律法规D. 非法私分利益二、案例分析题（每题10分，共30分）1.某企业进行了一个工程项目的招标，经过投标文件评审，最终选取了一家投标单位。
在与中标单位进行合同谈判过程中，发现中标单位的投标报价明显低于其他单位，引起了企业的怀疑。
请分析可能出现的问题，并提出解决办法。
2.某项目的合同管理中频繁发生合同变更的情况，导致项目进度滞后和额外费用增加。
请分析可能的原因，并提出相应的控制措施。
3.在某个工程项目的合同管理过程中，发现承包商在材料采购上存在质量问题，导致工程质量受到影响。
《建筑工程项目招投标与合同管理》作业1及【答案】
《建筑工程项目招投标与合同管理》作业1及【答案】一、判断题（每小题2分，共20分）1.1．建筑市场的主体是指参与建筑生产交易的各方。
其中包括：发包人、承包人和工程咨询服务中介机构。
（）判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: A2.2．发包人必须承担建设项目的全部责任和风险，对建设过程中的各个环节进行统筹安排，实行责、权、利的统一。
（）回答错误判断题(2 分) 0分A. 对B. 错正确答案: A3.3．建设工程交易中心的基本功能：信息服务功能、场所服务功能、监督管理职能。
（）判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: B4.4．我国建筑市场的资质管理仅是指对从业企业的资质管理。
（）判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: B5.承发包是一种交易行为，是指交易的一方负责为交易的另一方完成某项工作或供应一批货物，并按一定的价格取得相应报酬的一种交易。
（）判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: A6.6．招标是招标人为签订合同而进行的准备，属要约。
投标是投标人相应招标人的要求参加投标竞争，属承诺。
（）判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: B7.7．公开招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。
（）判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: B8.8．公开招标的优点是参加的投标竞争者有限，不仅可以节约招标费用，缩短招标时间，而且提高了每个投标人的中标机会。
（）判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: B9.9．邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。
（）判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: A10.10．邀请招标的特点是能有效地防止腐败，为潜在的投标人提供均等的机会，能最大限度地引起竞争，达到节约建设资金、保证工程质量、缩短建设工期的目的。
（）判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: B二、单项选择题（每小题3分，共30分）11.（）是指商品交换关系的总和，除了以建筑产品为交换内容的市场外，还包括与工程建设有关的勘查设计、专业技术服务、金融产品、劳务、建筑材料、设备租赁等各种要素市场以及建筑商品生产过程及流通过程中的各种经济关系。
工程招投标及合同管理试题附答案
工程招投标及合同管理试题A一、单选(每题2分)下列各题中,只有一个被选项最符合题意,请将它选出并填入括号内。
1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的（C）关系。
A、债权人与债务人B、代理人与被代理人C、权利与义务D、法人与自然人2、施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（A）赔偿。
A、施工企业B、施工企业的法定代表人C、施工企业的项目经理D、具体的施工人员3、下列财产中，（A）不得抵押。
A、土地所有权B土地使用权C、房屋D、交通运输工具4、邀请招标的邀请对象的数目不应少于（B ）家。
A、2、B、3C、5D、75、合同争议的解决顺序为（A）A、和解—调解—仲裁—诉讼B、调解—和解—仲裁—诉讼C、和解—调解—诉讼—仲裁D、调解—和解—诉讼—仲裁6、监理招标主要是对监理单位（B）的选择。
A、报价B、能力C、监理人员数量D、设备7、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于（B ）A、正常工作B、附加工作C、额外工作D、义务工作8、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（C）。
A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验9、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。
按照设计范本的规定，设计人应（D ）A、没收全部定金补偿损失B、要求发包人支付双倍的定金C、要求发包人补偿实际发生的损失D、要求发包人付给合同约定设计费用的50%10、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。
订立合同时约定的合同工期概念应为，从（C）的日历天数计算。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
一、单选题（共20小题，每小题2分，共计40分，请将答案填在选择题答题卡上）1、全部使用国有资金投资，依法必须进行施工招标的工程项目，应当（A ）。
A.进入有形建筑市场进行招标投标活动B.进入无形建筑市场进行招标投标活动C.进入有形建筑市场进行直接发包活动D.进入无形建筑市场进行直接发包活动2、《中华人民共和国建筑法》规定，从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得相应的（ B ）证书，并在其许可的范围内从事建筑活动。
A.技术职称B.执业资格C.注册D.岗位3、国际上把建设监理单位所提供的服务归为（ A ）服务。
A.工程咨询B.工程管理C.工程监督D.工程策划4、一项工程采用邀请招标时，参加投标的单位不得少于（B ）家。
A.2B.3C.4D.55、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中规定勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估计在（ B ）万元人民币以上的，必须进行招标。
A.2B.50C.100D.1506、下列不属于《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的关系社会公共利益、公共安全的基础设施项目的是（ C ）。
A.煤炭、石油、天然气、电力、新能源等能源项目B.铁路、公路、管道、水运、航空等交通运输项目C.商品住宅，包括经济适用住房D.生态环境保护项目7、《招标投标法》规定，依法必须招标的项目自招标文件发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（ A ）。
A. 20天B. 30天 C .10天 D. 15天8、甲、乙两个工程承包单位组成施工联合体投标，甲单位为施工总承包一级资质，乙单位为二级资质，则该施工联合体应按（ B ）资质确定等级。
A.一级B.二级 C .三级 D.特级9、下列不属于招标文件内容的是(D)。
A.投标邀请书B.设计图纸C.合同主要条款D.财务报表10、《建设工程施工合同（示范文本）》规定的设计变更范畴不包括(B)。
A.增加合同中约定的工程量B.删减承包范围的工作内容交给其他人实施C.改变承包人原计划的工作顺序和时间D.更改工程有关部分的标高11、工程量清单是招标单位按国家颁布的统一工程项目划分、统一计量单位和统一工程量计算规则，根据施工图纸计算工程量，提供给投标单作为投标报价单基础。
结算拨付工程款时以（ B ）为依据。
A. 工程量清单B. 实际工程量C .承包方报送的工程量 D.合同中的工程量12、《工程建设项目施工招标投标办法》和《工程建设项目货物招标投标办法》关于投标保证金最高限额的规定说法正确的是（ B ）。
A.投标保证金一般不得超过投标总价的1%，最高不超过50万元人民币B.投标保证金一般不得超过投标总价的2%，最高不超过80万元人民币C.投标保证金一般不得超过投标总价的2%，最高不超过50万元人民币D.投标保证金一般不得超过投标总价的1%，最高不超过80万元人民币13、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以( D )为准。
A.招标文件中的规定B.现场考察时招标单位的口头解释C.招标单位在会议上的口头解答D.发给每个投标人的书面质疑解答文件14、受招标人的委托，代为从事招标活动的中介组织是（C ）。
A .建设单位 B.施工单位 C.招标代理 D.设计单位15、某工程项目在估算时算得成本是1000万元人民币，概算时算得成本是950万元人民币，预算时算得成本是900万元人民币，投标时某承包商根据自己企业定额算得成本是800万元人民币。
根据《招标投标法》规定“投标人不得以低于成本的报价竞标”，该承包商投标时报价不得低于（ D ）。
A. 1000万元B. 950万元 C .900万元 D.800万元16、施工企业根据材料供应商寄送的价目表发出了一个建筑材料采购清单，后因故又发出加急通知取消了该采购清单。
如果施工企业后发出的取消通知先于采购清单到达材料供应商处，则该取消通知从法律上称为（ A ）A.要约撤回B.要约撤销C.承诺撤回D.承诺撤销17、合同争议的解决顺序为（ A ）A.和解—调解—仲裁—诉讼B.调解—和解—仲裁—诉讼C.和解—调解—诉讼—仲裁D.调解—和解—诉讼—仲裁18、业主在（ B ）合同中承担的风险最小。
A.可调总价B.不可调总价C.单价D.成本加酬金19、施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照（ C ）处理．A.增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延B.增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延C.增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延D.增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延20、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（C ）。
A.办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题。
B.向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实性和准确行负责。
C.提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表。
D.确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验。
二、多选题（共10小题，每小题2分，共计20分；每题有两个或两个以上的正确答案，全部选对得2分，少选得1分，错选得0分；请将答案填在选择题答题卡上。
）21、获得施工总承包资质的企业，可以( ABCE )。
A.对工程实行施工总承包B.对主体工程实行施工承包C.对所承接的工程全部自行施工D.将主体工程分包给其他企业E.将劳务作业分包给具有相应资质的企业22、根据我国《招标投标法》规定，招标方式分为（AC ）A. 公开招标B. 协议招标C. 邀请招标D. 指定招标E.行业内招标23、在招标准备阶段，招标人的主要工作包括（BC ）。
A.组织现场勘察B.编制招标文件C.选择招标方式D.进行资格预审E.对招标文件澄清24、采用工程量清单报价法编制的投标报价，主要由（ABCD ）几部分构成。
A.分部分项工程费B.其它项目费C.措施项目费D.规费和税金E.间接费25、投标文件有（BCD ）情形之一的，由评标委员会初审后按废标处理。
A.大写金额与小写金额不一致B.投标工期长于招标文件中要求工期的标书C.关键内容字迹模糊、无法辨认的标书D.未按招标文件要求提交投标保证金的E.总价金额与单价金额不一致26、所有的合同的订立过程都必须经过（BC ）过程。
A.要约邀请B.要约C.承诺D.公证E.签证27.《建设工程施工合同（示范文本）》由（ACE ）组成。
A.协议书B.中标通知书C.通用条款D.工程量清单E.专业条款28.施工合同双方当事人对合同是否可撤销发生争议，可向（BC ）请求撤销合同。
A.建设行政主管部门B.仲裁机构C.人民法院D.工程师E.设计单位29.按照FIDIC施工合同条件规定，属于业主承担责任的风险有（DE ）A.承办商的雇员因该工程拖欠工资引起的罢工B.分包商的雇员因该工程拖欠工资引起的罢工C.因承办商施工原因造成的爆炸D.汇率变化E.法律变化30.某施工项目双方约定3月10日开工，当年10月10日竣工，开工前承包人以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求，未获批准，但承包人仍延至3月20日开工，则（AE ）。
A.承包人应通过赶工在10月10日竣工，赶工费用自行承担B.承包人应通过赶工在10月10日竣工，赶工费用由发包人承担C.承包人应通过赶工在10月10日竣工，可获提前竣工奖励D.如果工程在10月20日竣工，承包人不承担拖期违约责任E.如果工程在10月20日竣工，承包人承担拖期违约责任三、案例分析（本题共计10分。
）【背景】某工程项目招标，招标人根据项目实际情况，确定了项目招标工作主要内容和工作程序确定为：1、成立招标工作小组；2、发布招标公告；3、编制招标文件；4、编制标底；5、发放招标文件；6、组织现场踏勘和招标答疑；7、投标单位资格审查；8、接受投标文件；9、开标；10、确定中标单位；11、评标；12、签订承发包合同；13、发出中标通知书。
【问题】上述招标工作程序是否妥当？(2分)如果不妥，请确定合理的招标工作程序。
（8分）答:不妥当。
正确的招标工作程序应为：1-3-4-2-7-5-6-8-9-11-10-13-12。
四、案例分析（本题共5个问题，共计15分。
）【背景】某重点工程项目计划于2004年12月28日开工，由于工程复杂，技术难度高，一般施工队伍难以胜任，业主自行决定采取邀请招标方式。
于2004年9月8日向通过资格预审的A、B、C、D、E五家施工承包企业发出了投标邀请书。
该五家企业均接受了邀请，并于规定时间9月20－22日购买了招标文件。
招标文件中规定，10月18日下午4时是招标文件规定的投标截止时间，11月10日发出中标通知书。
在投标截止时间之前，A、B、D、E四家企业提交了投标文件，但C企业于10月18日下午5时才送达，原因是中途堵车；10月21日下午由当地招投标监督管理办公室主持进行了公开开标。
评标委员会成员共有7人组成，其中当地招投标监督管理办公室1人，公证处1人，招标人1人，技术经济方面专家4人。
评标时发现E企业投标文件虽无法定代表人签字和委托人授权书，但投标文件均已有项目经理签字并加盖了公章。
评标委员会于10月28日提出了评标报告，B企业综合得分第一名。
11月10日招标人向B企业发出了中标通知书，并于12月12日签订了书面合同。
【问题】（1）企业自行决定采取邀请招标方式的做法是否妥当？说明理由。
（3分）（2）C企业和E企业投标文件是否有效？说明理由。
（3分）（3）请指出开标工作的不妥之处，说明理由。
（3分）（4）请指出评标委员会成员组成的不妥之处，说明理由。
（3分）（5）业主和中标单位于12月12日签订书面合同的做法是否妥当？说明理由。
（3分）（1）答：不妥当。
根据《招标投标法》（第十一条）规定，省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目中不适宜公开招标的项目，要经过省、自治区、直辖市人民政府批准，方可进行邀请招标。
因此，本案业主自行对省重点工程项目决定采取邀请招标的做法是不妥的。
（2）答：C企业和E企业投标文件无效。
理由：根据《招标投标法》（第二十八条）规定，在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。
本案C企业的投标文件送达时间迟于投标截止时间，因此该投标文件应被拒收。
根据《招标投标法》和《评标委员会和评标方法暂行规定》，投标文件若没有法定代表人签字和加盖公章，则属于重大偏差。
本案E企业投标文件没有法定代表人签字，项目经理也未获得委托人授权书，无权代表本企业投标签字，尽管有单位公章，仍属存在重大偏差，应作废标处理。
（3）答：1）根据《招标投标法》（第三十四条）规定，开标应当在投标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。