10kv线路施工合同
10kv临时用电工程施工合同8篇
10kv临时用电工程施工合同8篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方公司名称]乙方（承包方）：[乙方公司名称]签订日期：XXXX年XX月XX日签订地点：[具体地点]根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的原则基础上，就甲方所需的临时用电工程施工事宜，经友好协商，达成以下合同条款，以资共同遵守：第一条工程概况与承包范围1. 工程名称：XX单位临时用电工程。
2. 工程地点：[具体地点]。
3. 承包范围和内容：乙方负责完成甲方的10kv临时用电工程的安装施工任务，包括但不限于电缆铺设、配电设备安装、安全防护措施等。
不包括已明确由甲方自行完成的附属工作。
具体工作内容以甲方提供的施工图纸及变更说明为准。
第二条工程期限本工程自合同签订之日起开工，合同工期XX天。
如遇不可抗力因素，工期相应顺延。
第三条工程价款及支付方式一、工程价款：合同总价款为人民币[具体金额]（大写：[金额汉字大写]）。
合同价款包含但不限于材料费、人工费、税金等完成本工程所需的一切费用。
如施工中存在设计变更或新增项目，按实际发生的工程量结算。
二、支付方式：甲方在合同签订后XX个工作日内支付乙方工程款的XX%作为预付款；工程完工并经甲方验收合格后，支付至合同总金额的XX%；剩余XX%作为质量保证金，质保期满后无质量问题一次付清。
甲方所有款项支付前，乙方需开具相应正规发票。
三、本工程使用的材料由乙方自行采购供应，材料应符合相关质量标准且具备出厂合格证等证明文件。
甲方有权对材料进行检验，如发现不合格材料，甲方有权要求乙方更换并承担相应损失。
四、本工程的费用标准按双方约定内容采用固定总价包干方式结算。
除合同另有约定外，不因成本变动而调整合同总价款。
五、本合同工程总价已包含完成工程所需的各项费用（包括但不限于人工费、材料费、税金等），甲方无需再支付其他任何费用给乙方。
若发生合同约定以外的内容时，经双方协商一致后另行签订补充协议确定费用。
10KV电力工程施工合同范本
10KV电力工程施工合同范本合同编号：____________签订日期：____年__月__日甲方（发包方）：____________乙方（承包方）：____________根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方将10KV电力工程发包给乙方施工，乙方按合同约定的标准、质量、进度完成施工，甲乙双方共同协商达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：10KV电力工程1.2 工程内容：包括但不限于线路铺设、变压器安装、配电柜安装、电缆敷设等。
1.3 工程地点：____________1.4 设计单位：____________1.5 工期：本工程计划自____年__月__日开始，至____年__月__日竣工交付。
1.6 质量标准：符合国家电力行业施工质量验收规范及设计要求。
第二条合同价格2.1 合同总价：人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。
2.2 合同价格支付方式：（1）合同签订后__日内，甲方支付乙方合同总价的__%；（2）工程进度达到__%时，甲方支付乙方合同总价的__%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总价的__%；（4）剩余__%作为质量保证金，质保期为__年，自工程竣工验收合格之日起计算。
质保期满未发生质量问题，甲方支付乙方质量保证金。
第三条合同履行3.1 甲方责任：（1）负责办理工程建设的相关手续，提供施工场地；（2）提供施工所需的水、电、通信等基础设施；（3）按合同约定支付工程进度款及质量保证金；（4）组织工程竣工验收。
3.2 乙方责任：（1）严格按照国家电力行业施工标准进行施工；（2）按合同约定的工期完成施工；（3）确保工程质量，承担质量问题的修复及整改责任；（4）按合同约定支付税金、规费等；（5）负责施工过程中的安全事故处理。
第四条违约责任4.1 甲方违约：（1）未按合同约定支付工程进度款及质量保证金；（2）未按合同约定提供施工场地及基础设施；（3）其他违反合同约定的行为。
10kv电力施工合同范本
10kv电力施工合同范本
甲方：____________（委托方）
乙方：____________（承包方）
根据双方自愿，经友好协商，就甲方委托乙方进行10kV电力施工项目，达成如下合同：
一、项目内容：
甲方委托乙方进行10kV电力施工项目，包括但不限于电缆铺设、设备安装、线路调试等工作。
二、工作期限：
本合同自双方签署之日起生效，工作期限为______（具体时间），双方可协商延长或缩短工作期限。
三、工作标准：
乙方应按照相关标准和规范进行施工工作，确保施工质量符合甲方要求。
四、施工报酬：
甲方应根据乙方完成的工程量支付相应的施工报酬，具体报酬标准为______。
五、保修期：
乙方承诺施工项目交付后提供一定期限的免费保修服务，具体保修期为______。
六、违约责任：
任何一方未履行合同义务的，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失等。
七、解决争议：
合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交______仲裁解决。
以上内容经双方充分协商一致，以本合同正本作为有效证据，签字盖章即生效。
甲方（盖章）：____________
乙方（盖章）：____________
签订日期：____________
备注：本合同一式两份，双方各持一份。
电力10kv线路施工合同模板
电力10kv线路施工合同模板电力10kv线路施工合同。
甲方，_____________（以下简称甲方）。
乙方，_____________（以下简称乙方）。
鉴于甲方拟对_____________（以下简称项目）进行10kv线路施工，现甲乙双方经友好协商，就有关施工事宜达成如下合同：第一条项目概况。
甲方委托乙方对项目进行10kv线路施工，具体工程内容包括但不限于线路杆塔安装、导线敷设、变压器安装等工作。
第二条工程期限。
本合同工程期限为_____________（具体工程期限），甲乙双方应按照合同约定的工程期限完成施工任务。
第三条施工费用。
1. 本合同工程总造价为_____________（具体金额），甲方应按照工程进度支付施工款项。
2. 施工款项支付方式，甲方应按照工程进度支付施工款项，具体支付比例为_____________。
第四条施工质量。
1. 乙方应按照国家相关标准和甲方要求进行施工，确保施工质量符合相关规定。
2. 施工过程中如发现质量问题，乙方应及时整改，确保工程质量。
第五条安全生产。
1. 乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，加强安全生产管理，确保施工过程中不发生安全事故。
2. 甲方应提供必要的安全生产条件和保障措施，确保施工过程中的安全。
第六条工程变更。
1. 若因不可抗力等原因，导致工程内容或工程期限发生变更，甲乙双方应及时协商解决，并签订书面变更协议。
2. 工程变更导致的费用增加或减少，甲乙双方应协商确定，并签订书面变更协议。
第七条竣工验收。
1. 施工完成后，乙方应通知甲方进行竣工验收。
验收合格后，甲方应及时支付尾款。
2. 如因乙方原因导致竣工验收不合格，乙方应承担相应责任并进行整改，直至合格为止。
第八条违约责任。
1. 若甲乙双方任何一方违反本合同约定，致使对方受到损失的，应承担违约责任。
2. 若乙方违约，甲方有权要求乙方赔偿相应损失，并可解除合同。
第九条法律适用。
本合同的签订、履行、变更和解释均适用中华人民共和国法律。
10kv配电工程施工合同范本
合同编号：__________签订日期：____年__月__日甲方（供电方）：__________乙方（施工方）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行10kv配电工程施工的事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：____年__月__日以后甲方所有的10kv配电工程（以下简称“工程”）。
1.2 工程地点：甲方指定的地点。
1.3 工程内容：包括但不限于设备安装、线路铺设、土建施工、调试及验收等。
二、合同金额2.1 双方确认，本合同的合同金额为人民币（大写）：____元整（小写）：____元。
2.2 乙方在签订合同时应向甲方支付合同金额的10%作为预付款。
2.3 剩余款项在工程验收合格后一次性支付。
三、工程期限3.1 双方确认，本工程的工期为____年__月__日至____年__月__日。
3.2 乙方如因自身原因导致工程延期，应按甲方要求支付违约金，违约金为合同金额的0.5%乘以延期天数。
四、质量标准4.1 乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求进行施工，保证工程质量。
4.2 工程验收合格后，乙方应向甲方提供完整的施工资料和验收资料。
五、乙方的义务5.1 乙方应按照合同约定进行施工，确保工程质量、安全、进度等方面的要求。
5.2 乙方应承担施工期间的所有安全责任，包括但不限于人员伤亡、设备损坏等。
5.3 乙方应遵守国家法律法规，严格执行施工现场的管理制度。
六、甲方的义务6.1 甲方应按照合同约定支付合同款项。
6.2 甲方应提供施工所需的相关手续和资料，包括但不限于土地、规划、施工许可等。
6.3 甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的问题，确保工程的顺利进行。
七、违约责任7.1 乙方如未按照合同约定完成工程，应支付违约金，违约金为合同金额的1%。
7.2 甲方如未按照合同约定支付合同款项，应支付违约金，违约金为未支付款项的1%。
10kv线路合同模板
10kv线路合同模板一、甲方（供电公司）：地址：电话：传真：邮编：二、乙方（施工单位）：地址：电话：传真：邮编：鉴于甲方为乙方提供10kv线路施工项目，双方达成如下合同：一、项目名称及位置：项目名称：施工地点：二、项目内容：1. 施工范围，10kv线路的新建、改造、维护等工程。
2. 施工内容，包括但不限于线路杆塔安装、导线敷设、绝缘子安装等工作。
3. 施工标准，按照国家相关标准和甲方要求进行施工。
三、合同期限：本合同自双方签字盖章之日起生效，至项目竣工验收合格之日止。
四、合同价款及支付方式：1. 本项目总价款为人民币（￥）元整。
2. 付款方式，根据工程进度分期支付，具体支付比例和时间由双方另行协商确定。
3. 甲方支付款项的方式，银行转账或现金支付。
五、质量保证：1. 乙方承诺施工过程中严格按照相关标准和甲方要求进行施工，确保施工质量符合要求。
2. 乙方承诺对施工过程中出现的质量问题负责，并在规定时间内进行整改。
六、安全保障：1. 乙方必须严格遵守国家相关安全法规，确保施工过程中的安全。
2. 乙方必须配备专业的安全员，并定期进行安全教育和培训。
七、违约责任：1. 若乙方未按合同约定的时间和质量要求完成工程，甲方有权要求乙方承担违约责任，并按照合同约定的方式进行赔偿。
2. 若甲方未按合同约定的时间支付款项，应承担违约责任，并按照合同约定的方式进行赔偿。
八、争议解决：双方因履行本合同发生争议时，应协商解决。
协商不成的，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。
九、其他事项：1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
十、合同变更：任何一方未经对方书面同意，不得擅自变更合同内容。
十一、附则：本合同未尽事宜，由双方协商解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上是10kv线路合同模板，希望对您有所帮助。
如果需要更多信息，请随时与我们联系。
10kv专用电力工程合同样本
10kv专用电力工程合同样本
内容：
电力工程合同样本范本
甲方（发包方）：XXXXXXXX公司
乙方（承包方）：XXXXXXXX公司
鉴于甲乙双方在平等、自愿的基础上，就10kV专用电力工程项目达成以下合作协议：
第一条项目概述
1.1 工程名称：10kV专用电力工程。
1.2 工程地点：XXXXXXXXXXXXXXXX。
1.3 工程内容：包括但不限于线路敷设、变压器安装、配电设备采购与安装等。
1.4 工程规模：总长度约为XX公里，包含XX个变电站和XX个配电室。
第二条合作条款
2.1 工期要求：自合同签订之日起XX个月内完成全部工程任务。
2.2 质量标准：按照国家相关标准及行业规范执行，确保工程质量达到优良等级。
2.3 安全责任：乙方负责施工现场的安全管理，确保施工过程中无安全事故。
第三条价格与支付方式
3.1 合同总价：人民币XXXX万元整（￥XXXXXXXXXX）。
3.2 付款方式：分期支付，具体如下：
- 预付款：合同签订后XX个工作日内支付合同总额的XX%作为预付款；
- 进度款：根据工程进度按月支付，每月不超过合同总额的XX%；
- 竣工款：工程竣工验收合格后XX个工作日内支付剩余款项。
第四条违约责任
4.1 如乙方未能按时完成工程任务或工程质量不符合约定标准，应承担违约责任并赔偿甲方因此造成的损失。
4.2 如甲方未按约定时间支付工程款项，应向乙方支付滞纳金并承担相应违约责任。
第五条争议解决。
10KV电力改造工程施工合同范本
10KV电力改造工程施工合同范本甲方（供电方）：___________乙方（施工方）：___________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》以及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方10KV电力改造工程的施工事宜，经双方友好协商，达成以下合同条款：第一条工程概况工程名称：10KV电力改造工程工程地点：___________工程内容：对现有10KV电力系统进行改造，包括线路铺设、设备更换、系统调试等。
第二条合同价款本工程合同总价为人民币___________元整（大写：_______________________元整）。
第三条付款方式1. 甲方应在合同签订后七个工作日内，向乙方支付合同总价的一定比例作为预付款，预付款比例为___________%。
2. 乙方完成合同约定的工程内容并经验收合格后，甲方应在验收合格后七个工作日内支付合同总价的一定比例作为进度款，进度款比例为___________%。
3. 剩余的合同总价比例将在工程验收合格并满足合同约定的质保期后，由甲方一次性支付给乙方。
第四条工程进度1. 计划开工日期：____年__月__日。
2. 计划竣工日期：____年__月__日。
3. 计划总工期：_____天。
第五条工程质量乙方应按照甲方的要求和国家相关标准、规范进行施工，确保工程质量。
工程验收合格后，乙方应承担一定的质保期，质保期的长短由双方在合同中约定。
第六条违约责任1. 乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权按照合同约定扣除乙方相应的违约金。
2. 甲方未按照约定时间支付合同价款，乙方有权按照合同约定暂停施工，并要求甲方支付违约金。
3. 因不可抗力因素导致工程无法按照约定时间完成，双方互不承担违约责任。
第七条争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
2024版10KV配电安装工程合同
2024版10KV配电安装工程合同合同编号：__________地址：联系电话：地址：联系电话：鉴于乙方具备电力工程承包资质，愿意承担该工程的设计、设备供应、安装、调试、验收等一切工作；双方本着平等、自愿、诚实、信用的原则，经友好协商，就工程的相关事宜达成如下协议：一、工程内容1.1 乙方根据甲方的用电需求，进行10KV配电安装工程的设计和施工；1.2 乙方负责设备供应，包括变压器、电缆、开关设备等；1.3 乙方负责工程的安装、调试、验收等工作；1.4 乙方保证工程质量，确保工程一次性验收合格。
二、工程进度2.1 乙方根据甲方提供的用电需求，制定详细的施工计划，并在合同签订后五个工作日内提交给甲方；2.2 乙方按照施工计划进行施工，确保工程在合同约定的工期内完成；2.3 甲方应积极配合乙方进行施工，提供必要的施工条件，包括施工场地、施工用水、用电等；2.4 甲方应在合同约定的时间内支付工程款，确保工程顺利进行。
三、工程质量3.1 乙方应按照电力行业标准和规范进行设计、施工，确保工程质量；3.2 乙方应提供完整的工程技术资料，包括设计文件、施工记录、验收报告等；3.3 工程验收合格后，乙方应承担一年的质保期，质保期内出现质量问题，乙方负责及时修复；3.4 甲方应按照约定进行工程验收，并对工程质量进行监督。
四、工程款项4.1 乙方向甲方提供的工程报价应详细、真实、准确；4.2 甲方按照合同约定的付款进度向乙方支付工程款；4.3 工程验收合格后，甲方应在验收报告出具后七个工作日内支付尾款；4.4 乙方开具合法的税务发票，甲方按照约定时间支付税金。
五、违约责任5.1 乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：工程款总额的千分之五；5.2 甲方未按照约定时间支付工程款，乙方有权拒绝继续施工，并有权向甲方追讨逾期付款的违约金，违约金计算方式为：应付款项的千分之五；5.3 由于不可抗力因素导致工程无法按照约定时间完成，双方互不承担违约责任。
10kv临时用电工程施工合同6篇
10kv临时用电工程施工合同6篇篇110kv临时用电工程施工合同甲方：__________公司地址：__________法定代表人：__________电话：__________乙方：__________公司地址：__________法定代表人：__________电话：__________根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就10kv临时用电工程的施工达成以下协议，以保障双方的合法权益，共同遵守以下约定：一、工程名称及地址：10kv临时用电工程，地址为__________。
二、工程内容：按照设计要求和技术规范，完成10kv临时用电工程的施工任务，包括但不限于电缆敷设、接地装置设置、开关设备安装等工作。
三、工程工期：本工程工期为__________天/月，具体执行时间根据双方协商确定。
四、施工价格：本工程总造价为__________元，具体金额由双方协商确定。
五、付款方式：工程款项支付方式为__________，具体支付时间和方式由双方协商确定。
六、质量保证：乙方承诺按照相关标准和要求完成工程施工，保证工程质量符合相关规定，并承担工程质量问题的责任。
七、安全生产：双方承诺保证施工过程中的安全生产，遵守相关法律法规，确保工程安全顺利进行。
八、保密条款：双方保证施工过程中的商业秘密和技术机密不会泄露给第三方，遵守保密协议。
九、争议解决：双方如发生争议，应协商解决；协商不成的，可向有管辖权的仲裁机构提起仲裁，也可向人民法院提起诉讼。
十、合同解释：本合同未尽事宜，由双方协商决定，具有同等法律效力。
十一、生效时间：本合同自双方签字盖章之日起生效，直至工程竣工验收完成。
甲方（盖章）：__________公司法定代表人（签字）：__________日期：__________乙方（盖章）：__________公司法定代表人（签字）：__________日期：__________以上是关于10kv临时用电工程施工合同的具体内容，双方应遵守合同条款，共同完成工程任务，保障双方的权益。
10KV电力线工程施工承包合同
甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规的规定，结合本工程实际，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，就本工程施工事宜协商一致，达成如下协议。
第一条工程概况及承包范围1. 工程名称：10KV电力线工程2. 工程地点：3. 承包范围：包括但不限于10KV电力线的设计、材料采购、施工、验收、移交和保修等所有工作内容。
第二条工期1. 本工程工期总天数为：天。
即从年月日至年月日。
第三条甲方应承担的工作与责任1. 甲方负责向乙方免费提供施工现场材料、机具堆放场地、施工用水用电接驳点。
2. 甲方负责按本合同约定及时支付工程款。
3. 甲方应负责办理并取得施工现场所需的各项许可和批准，确保乙方能够顺利施工。
第四条乙方应承担的工作与责任1. 乙方在本合同生效后，应派技术人员到现场做好开工前的准备工作，施工现场调查方面要查清地下各种管线通讯、供水、输气、输油、电力、照明、交通信号、化工、供热、排水管线。
查找，收集管线资料，借助管线仪查找。
将管线的位置、深度、走向用油漆标记在地面上。
用坐标纸绘制管线分布平面图、剖面图备用;在施工过程中由于第五条质量标准1. 本工程的质量标准应符合国家电力行业标准和规范，并满足设计要求。
第六条合同价款1. 合同价款为人民币元（大写：元整），乙方应按照合同约定的工程量和质量要求完成施工。
2. 合同价款支付方式为：合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的%。
工程验收合格后，甲方支付乙方剩余的工程总价款。
第七条违约责任1. 甲方未按约定支付工程款，应支付乙方违约金，违约金为应付款额的%。
2. 乙方未按约定时间完成工程，应支付甲方违约金，违约金为合同总价款的%。
第八条争议解决1. 本合同的解释和执行均适用中华人民共和国的法律。
2. 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
10kv电缆线路工程合同
10kv电缆线路工程合同根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就10kV电缆线路工程的施工事宜达成如下协议：第一条工程内容1.1 乙方负责按照甲方提供的设计方案和技术要求，进行10kV电缆线路的施工。
1.2 工程内容包括：电缆敷设、接头制作、试验检测等。
1.3 工程地点：_______。
第二条工程质量2.1 乙方应严格按照国家和行业相关标准、规范进行施工，确保工程质量符合设计要求和验收标准。
2.2 甲方有权对乙方的施工质量进行监督和检查，如发现质量问题，乙方应及时整改并承担相应责任。
第三条工程进度3.1 乙方应根据甲方的要求，制定合理的施工计划，并按计划完成各阶段工作。
3.2 如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担违约责任。
第四条工程款支付4.1 工程款总额为人民币______元整（￥______）。
4.2 工程款支付方式：甲方应在合同签订后支付预付款______元；其余款项按照工程进度分期支付，具体支付时间和金额由双方另行协商确定。
第五条合同变更与解除5.1 合同一经签订，任何一方不得擅自变更或解除本合同。
如需变更或解除本合同，须经双方协商一致并签署书面协议。
5.2 如因不可抗力因素导致无法履行合同，双方可协商解除合同，不承担违约责任。
第六条争议解决6.1 本合同在履行过程中，如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条其他约定7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并结清所有款项之日止。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（业主）：_______法定代表人（或授权代表）：_______签订日期：_______乙方（承包商）：_______法定代表人（或授权代表）：_______。
10kv高压外线工程施工合同
10kv高压外线工程施工合同一、合同主体甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________二、工程内容及范围1. 工程名称：10kV高压外线工程。
2. 工程地点：__________。
3. 工程内容：包括但不限于线路架设、杆塔安装、电缆敷设、接地装置安装、保护装置安装等。
4. 工程范围：根据甲方提供的工程设计图纸和技术要求，乙方负责完成全部施工任务。
三、工程质量要求1. 乙方必须严格按照国家有关法律法规和行业标准进行施工，确保工程质量符合设计要求和相关规范。
2. 乙方应按照合同约定的时间、数量、质量和标准完成施工任务，对因施工质量问题导致的安全事故承担法律责任。
四、工程进度与验收1. 乙方应按照合同约定的工期完成施工任务，如因不可抗力因素导致工程延误，应及时通知甲方并协商解决。
2. 工程竣工后，甲乙双方共同组织验收，验收合格后方视为工程交付使用。
五、合同价款与支付方式1. 合同总价款为人民币____元整（大写：人民币____元整）。
2. 支付方式：甲方应按合同约定向乙方支付工程款，具体支付时间和金额如下：（1）预付款：甲方在合同签订后____个工作日内支付乙方预付款，占合同总价款的____%。
（2）进度款：甲方在乙方完成工程量的____%时支付进度款，占合同总价款的____%。
（3）竣工款：甲方在工程竣工验收合格后____个工作日内支付竣工款，占合同总价款的____%。
六、违约责任1. 若乙方未按合同约定的时间、数量、质量和标准完成施工任务，甲方有权要求乙方承担违约责任，并支付违约金。
2. 若甲方未按合同约定向乙方支付工程款，乙方有权要求甲方承担违约责任，并支付违约金。
七、争议解决本合同在履行过程中，如发生争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
八、其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。
10kv配电工程施工合同
b)配电设备的采购、安装、调试；
c)工程质量保证、售后服务；
d)工程所需材料的采购、运输、保管；
e)施工过程中的安全防护、环保措施；
f)与工程相关的其他各项工作。
2.2合同不包括以下内容：
a)土地征用、青苗补偿、拆迁赔偿等政策性费用；
b)工程建设期间因不可抗Байду номын сангаас因素导致的费用；
4.3隐蔽工程验收应在隐蔽前进行，由甲方组织，乙方配合。
4.4阶段验收应在工程进度达到约定比例时进行，由甲方组织，乙方配合。
4.5竣工验收应在工程全部完成后进行，由甲方组织，乙方配合。
五、合同价款及支付
5.1本工程合同总价款为人民币XX元（大写：XX元整）。
5.2乙方在合同签订后xx天内，向甲方提交合同总价款xx%的履约保证金。
5.3工程进度达到约定比例时，甲方支付乙方合同总价款xx%的进度款。
5.4竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总价款xx%的结算款。
5.5质保金为合同总价款的xx%，质保期满后，无质量问题，甲方支付乙方质保金。
六、违约责任
6.1甲方未按合同约定支付款项，乙方有权暂停施工，直至甲方支付完毕。
6.2乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，并要求乙方采取补救措施。
6.3任何一方违反合同约定，导致合同无法履行，应承担相应的法律责任。
七、争议解决
7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
7.2如协商无果，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。
八、其他
8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
8.2本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的质保期满为止。
10kv配电施工合同
一、工程概况
根据本合同规定，甲方（以下简称“甲方”）委托乙方（以下简称“乙方”）承担10kv配电施工工程（以下简称“本工程”）。本工程位于XX地区，主要包括10kv配电线路、配电室及相关设备的安装、调试等。
二、工程范围
1.乙方负责本工程的施工、安装、调试等工作。
2.乙方负责提供本工程所需的设备、材料，并确保设备、材料的质量符合国家标准。
1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
3.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________________乙方（盖章）：_________________
甲方代表（签名）：_________________乙方代表（签名）：_________________
3.乙证、验收手续等。
4.乙方负责本工程的安全生产，确保工程质量和进度。
三、合同工期
1.本工程合同工期为XX天，自合同签订之日起计算。
2.乙方应按照合同约定的工期完成本工程的施工、安装、调试等工作。
3.如遇不可抗力因素，影响工程进度，双方协商一致后，可适当延长合同工期。
六、安全生产
1.乙方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保本工程安全生产。
2.乙方负责本工程的安全生产管理，配备必要的安全生产设备和设施。
3.乙方应定期对施工现场进行安全检查，发现安全隐患，立即整改。
七、违约责任
1.乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为本工程总价款的5%。
2.甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权停止施工，并要求甲方支付逾期付款违约金，违约金为逾期付款金额的5%。
10kv高压线路架设工程合同
10kv高压线路架设工程合同甲方：[建设单位名称]乙方：[施工单位名称]鉴于甲方需进行10kV高压线路架设工程，经双方协商一致，特签订本合同，共同遵守以下条款：第一条工程内容及规模1. 工程名称：10kV高压线路架设工程。
2. 工程地点：[具体地点]。
3. 工程规模：架设总长度约为[具体长度]公里的10kV高压线路。
第二条工程标准与质量要求1. 本工程应符合国家相关电力工程建设标准和规范。
2. 乙方必须保证工程质量，确保线路安全可靠，满足长期稳定运行的要求。
第三条工程进度与完成时间1. 本工程自合同签订之日起[具体天数]天内完成。
2. 乙方应制定详细的施工计划，并按计划推进工程进度。
第四条工程造价与支付方式1. 本工程总造价为[具体金额]元。
2. 甲方应按以下方式支付工程款：预付款[比例]%，进度款[比例]%，竣工款[比例]%。
第五条双方权利与义务1. 甲方有权监督乙方的施工过程，确保工程质量和进度。
2. 乙方有义务按照合同约定的时间、质量和标准完成工程。
第六条违约责任1. 如乙方未按合同约定的时间、质量和标准完成工程，应承担违约责任，赔偿甲方因此造成的损失。
2. 如甲方未按合同约定支付工程款，应承担违约责任，赔偿乙方因此造成的损失。
第七条争议解决本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
第八条其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人或委托代理人签字：法定代表人或委托代理人签字：日期：日期：。
10kv配电施工合同完整版doc(2024两篇)
10kv配电施工合同完整版doc（二）1. 项目概述本合同旨在确定施工方在10kV配电项目中的责任和义务，并确保顺利完成施工任务。
2. 工程范围2.1 设计、采购、安装、调试10kV配电设备；2.2 建设配电线路、开挖沟槽；2.3 架设配电柱、变电站；2.4 进行电气测试和检验；2.5 完成其他相关工作。
3. 设计和采购3.1 施工方应根据需求完成配电设备的设计和采购工作，确保设备的质量和合规性。
3.2 施工方应根据设计图纸和相关标准，选择符合要求的配电设备。
4. 施工要求4.1 施工方应按照设计要求进行施工，并确保配电设备的正确安装和调试。
4.2 施工方需与供电部门协调配合，确保电力供应的顺利进行。
4.3 施工方应按照相关安全规定进行施工，确保施工过程中人员和设备的安全。
4.4 施工方需按照合同规定的时间节点完成施工任务。
5. 质量和验收5.1 施工方应按照项目要求进行电气测试和检验，并确保配电设备的质量。
5.2 供电部门将对施工方完成的配电项目进行验收，确保项目的质量和合格性。
5.3 如发现施工方在施工过程中存在质量问题或未按合同要求完成任务，供电部门有权要求施工方进行整改或退还相关费用。
6. 支付方式6.1 施工方按照合同规定的工程量和费用分期申请支付。
6.2 供电部门将根据实际施工进展和质量验收结果，决定是否支付相应款项。
7. 变更和索赔7.1 如需对合同内容进行变更，双方应协商一致，并签订变更协议。
7.2 如因供电部门变更要求导致施工方需额外承担费用，供电部门应支付相应补偿。
7.3 如施工方因供电部门原因导致无法按时或无法完成施工任务，施工方有权向供电部门提出索赔要求。
8. 保证和保修期8.1 施工方应提供适当的保修期，并承诺在此期限内对配电设备进行免费维修。
8.2 施工方应提供保证金作为对施工期间及保修期内可能发生的问题的担保。
9. 违约责任9.1 如任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。
10KV电力线路施工合同(2024年最新版)
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX10KV电力线路施工合同（2024年最新版）本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 合同双方1.2 合同执行地点1.3 合同生效日期第二条工程范围及内容2.1 工程概述2.2 施工内容2.3 施工标准及规范第三条合同价格及支付3.1 合同总价3.2 支付方式3.3 支付进度第四条工期及进度4.1 施工期限4.2 施工进度计划4.3 工期延误及赔偿第五条施工质量及验收5.1 施工质量标准5.2 验收程序5.3 质量保修第六条安全生产及环保6.1 安全生产要求6.2 环保措施6.3 安全事故处理第七条合同变更及解除7.1 合同变更7.2 合同解除第八条违约责任及赔偿8.1 违约行为8.2 违约责任8.3 赔偿金额第九条争议解决9.1 争议解决方式9.2 仲裁地点及机构9.3 诉讼地点及法院第十条合同的生效、终止和解除10.1 合同生效条件10.2 合同终止条件10.3 合同解除条件第十一条保密条款11.1 保密内容11.2 保密期限11.3 违约保密条款第十二条法律适用及争议解决12.1 法律适用12.2 争议解决第十三条其他条款13.1 合同附件13.2 补充协议13.3 合同解除或终止后的权利和义务第十四条双方签字盖章14.1 合同甲方签字14.2 合同乙方签字14.3 签字日期第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 合同双方甲方：X电力公司乙方：X建筑工程有限公司1.2 合同执行地点本合同施工范围涉及省市地区，具体施工地点以甲方指定的为准。
1.3 合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程完工并验收合格之日止。
第二条工程范围及内容2.1 工程概述本工程为10KV电力线路施工，包括线路新建、改造、设备安装及调试等。
2.2 施工内容乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求，完成线路杆塔建设、电缆敷设、设备安装、接线调试等工作。
2024年标准化10KV电力线路建设与变台施工合同
20XX 标准合同模板范本PERSONAL RESUME甲方：XXX乙方：XXX2024年标准化10KV电力线路建设与变台施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 甲方名称及资质1.2 乙方名称及资质1.3 丙方名称及资质1.4 术语定义第二条工程内容与范围2.1 工程概述2.2 工程量清单2.3 工程地点及工期第三条合同价格与支付3.1 合同总价3.2 支付方式3.3 进度付款3.4 价格调整第四条施工要求与标准4.1 施工依据4.2 施工质量标准4.3 施工安全要求4.4 施工环境保护第五条材料与设备供应5.1 甲方供应材料与设备5.2 乙方供应材料与设备5.3 丙方供应材料与设备第六条技术支持与服务6.1 技术咨询与支持6.2 人员培训6.3 售后服务第七条变更与调整7.1 变更程序7.2 变更费用7.3 调整方式第八条违约责任8.1 甲方违约8.2 乙方违约8.3 丙方违约第九条争议解决9.1 争议解决方式9.2 仲裁机构9.3 诉讼地点第十条合同的生效、变更与终止10.1 合同生效条件10.2 合同变更程序10.3 合同终止条件第十一条保密条款11.1 保密内容11.2 保密期限11.3 违约责任第十二条法律法规与强制性标准12.1 遵守法律法规12.2 强制性标准第十三条其他条款13.1 不可抗力13.2 合同的转让13.3 信息的有效性第十四条附件14.1 工程量清单14.2 技术参数与要求14.3 付款凭证第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 甲方名称及资质甲方为中华人民共和国省市县供电公司，具有国家电力公司规定的相应资质，具备10KV电力线路建设与变台施工的资格。
1.2 乙方名称及资质乙方为电力建设有限公司，具备电力工程施工总承包资质，具有丰富的电力线路建设与变台施工经验。
1.3 丙方名称及资质丙方为电力设计院，具备电力工程设计资质，负责本工程的线路设计和施工图纸提供。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
10kv线路施工合同篇一：10KV线路施工合同10KV线路施工合同甲方：新乡长明铅业有限公司乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，辽宁省电力XXXX供电公司将承包给施工，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。
第一条工程概况一工程名称：二工程内容：三工程地点：四设计单位：五工期：六质量标准：10KV-35kV架空电力线路施工及验收规范七合同价款(工程总造价)：工程施工费用总造价暂定（￥）万元人民币，工程竣工后以工程竣工决算为准，甲方需要增加的项目部分以设计变更为准。
第二条合同使用的语言文字、标准和适用法律一合同语言：汉语二适用法律：国家法律、法规，以及工程所在地地方法规。
三适应标准、规范：建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标准。
第三条甲乙方驻工地代表一甲方项目负责人：二乙方项目负责人：三工程甲方代表：负责施工全过程工程质量检查。
第四条甲方工作一施工场地具备开工条件和完成时间要求：甲方负责在开工前办理好安全监护、安全交底等相关手续。
二负责组织辽宁省电力XXXXX供电公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位对工程进行竣工验收，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。
三根据乙方申报的开竣工报告，确定开竣工时间。
四负责向乙方提供工程施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审，设计交底。
第五条乙方工作一按照国家电力工程质量验评标准，担负施工任务。
二与甲方签定工程施工合同和安全合同，并接受甲方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。
三在工程施工前，必须向甲方申报开工报告，报告经甲方同意后，方可进行工程施工。
工程竣工后，向甲方提出竣工申请，配合甲方做好工程竣工验收工作。
四对甲方检查中发现的不合格工程，乙方必须无条件返工，确保工程质量达到合同约定的验收标准。
五提供施工的工程进度计划及相应进度统计表和工程事故报表，提供前后设备对比变化的照片及录像，并移交档案。
六遵守地方政府及有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方同意办理有关手续，甲方承担发生的费用，但因乙方责任造成的罚款及因乙方施工原因造成的赔偿除外。
七已经竣工的工程未交付甲方之前，由乙方负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损失的，乙方应自费修复。
八做好施工现场地下管线及邻近建筑物的保护工作。
九保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合要求，承担违反有关规定的损失和罚款。
第六条工程质量等级一工程质量等级：按电力行业优质工程执行。
乙方如达不到约定条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直至符合约定条件，因乙方原因达不到约定条件的，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。
返工后仍不能达到约定条件的，乙方承担违约责任。
二质量评定部门：辽宁省电力XXXXX供电公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位等相关部门。
第七条验收和重新检验一甲方根据乙方的申请，组织辽宁省电力XXXXXX 供电公司生技部、财务部、审计部、监理部、预决算中心、运行维护单位对施工项目进行验收。
对不合格的工程甲方通知乙方处理，乙方承担因自身原因导致返工、修改等费用，处理合格后甲方重新组织人员验收，直至符合质量要求。
二检查和返工。
乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的施工指令，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及其委派人员的要求返工、修改，并承担由此发生的相关费用，甲方实施检查检验不得影响乙方正常的施工进行。
三隐蔽工程和中间验收。
工程施工达到合同约定的隐蔽工程和中间验收时，乙方应提前二天通知甲方进行验收，甲方应及时进行验收。
验收合格后方可进行隐蔽和继续施工，验收不合格，乙方应在限定时间内修改后重新验收。
第八条工程预付款本工程开工前不预付工程款。
第九条工程款支付一工程款支付方式：支票二工程款支付金额和时间：工程竣工决算后，扣除工程决算款20%做为保修金，其余工程决算款付给乙方。
第十条竣工决算一竣工日期为乙方送交竣工报告的日期，需修改后才能达到竣工要求的，竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。
二乙方在工程竣工验收合格后一个月内向甲方提交决算报告。
三保修金和支付方式：按工程决算款20%，保修期满全部付清，保修金无论在何种情况下均不计算利息。
第十一条保修条款一保修内容、范围：乙方施工的项目及乙方提供的相关材料的质量。
二保修期限：一年，自工程验收合格并交付使用之日起计算。
在保修期内，乙方应在接到修理通知之内起3天内派人修理，否则，甲方可委托他人修理，因乙方原因造成返修的费用，甲方在保修金内扣除，不足部分由乙方支付。
第十二条争议因执行本合同发生争议，由争议双方协商解决，协商不成，由营口市仲裁委员会仲裁。
第十三条安全施工在工程施工中，乙方确保工程施工科学、安全，因乙方原因造成的工程质量、财产损失和人身伤害，由乙方承担责任，甲方概不负责；由于乙方施工原因造成他人财产、人身损害的由乙方承担赔偿责任；由于乙方原因造成的工期延误，每延期一天，乙方向甲方支付工程决算款千分之一的违约金。
由于乙方施工原因造成线路、变电所停电等事故，所发生的损失，也均由乙方承担责任并担负全部经济损失。
第十四条合同的生效和份数本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份，由双方各自分送相关部门。
第十五条附加条款合同条款中未尽事宜，双方协商解决。
甲方：辽宁省XXXX供电公司负责人：经办人：年月日乙方: XXXX供电公司法人代表：经办人：年月日篇二：10KV架空线路施工总承包合同(XX)10kV电力架空线路 #～＃杆工程施工总承包合同［合同编号：］甲方（发包方）：乙方（承包方）：签约地点：时间：年月日10kV电力架空线路 #～＃杆工程施工总承包合同(甲方)：(乙方)：甲方作为10kV电力架空线路 #～＃杆工程发包方，根据工程需要，现委托乙方承担此项目10KV线路工程总承包施工，为进一步明确双方的责任与权益，根据《中华人民共和国合同法》，甲乙双方经友好协商签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程名称第二条 10kV电力架空线路 #～＃杆工程第三条工程地点及迁改方案地点：本合同工程位于。
初步设计及施工图方案：迁改初步方案已经业主（）审定，详见附件。
第三条工程内容、范围及工程量本合同工程内容、范围及工程量以审定的施工图为准。
主要工程量为：10kV电力线路 #～＃杆共处、长公里以上迁改数量均为施工图评审确定的数量，项目具体内容详见相关设计图纸。
乙方需按批准施工图完成各杆线线路及设施安装、征地及青苗补偿、验收资料等工作。
第四条承包方式乙方包工、包料，包工期、包质量、包安全、包文明施工、包征地及青赔，包组织完成施工图设计以及在工程实施中甲方委托乙方开展与本工程相关的建设内容。
第五条工程监理本工程由（广西正远电力工程建设监理有限责任公司）进行监理，监理公司依据监理合同对工程进行“四控制”（质量、投资、进度、安全控制）、“两管理”（合同、信息管理）、“一协调”（协调业主和承包商关系）所采取的相关措施，双方均予以认可或执行。
第六条合同金额本项目实行总价承包，合同金额为整人民币（￥），此费用已包含乙方完成本合同工程的全部费用，并已包含各种难度及风险,由乙方包干使用,自负盈亏,除新增项目外，本合同工程的费用不能调整。
第七条费用支付及相关要求1、首期工程预付款：合同签订后14个工作日内，在乙方人员机械全部进场、项目已正式开工的情况下，甲方将按本合同金额的20%（其中预留合同金额的10%作安全文明施工保证金）通过银行转帐的方式一次性汇入乙方银行帐户内。
2、乙方于本项目的杆、塔、导线、电缆等主要材料订货后，应将订货合同交甲方备案并提前按订购合同约定付款时间及数额向甲方申请主要材料款，甲方核实后在7个工作日内支付乙方材料采购款，甲方支付乙方主要材料款限额控制在本合同主要材料款总额范围内。
3、工程量完成达65％，乙方提出申请甲方核实后在7个工作日内再支付合同金额的12％（其中暂扣合同金额的2%作民工工资保证金）；4、工程量完成达85％，乙方提出申请甲方核实后在7个工作日内支付至合同金额的85％（含已付款）；5、工程全部完工经验收合格交付使用后，双方办理工程结算确认手续后14个工作日内，甲方一次性支付工程结算余款给乙方（留5%作为质保金，质保期一年）。
乙方收到每一相关款项后应向甲方提供正式的税务发票。
第八条施工工期本合同工期为个月，从本合同签订当天算起共天。
工程质量工程质量等级：质量等级以国家或行业颁发的施工及验收规程、规范和设计要求的工程质量标准为依据，要求交工验收分项工程质量合格率为100%。
工程项目符合投产的要求。
第九条安全及文明施工1、安全目标：不发生人身重伤及以上事故；不发生因施工原因引起的电一类障碍；不发生有责任的一般电、设备事故；不发生一般施工机械设备损坏事故；不发生负同等及以上责任的生产性重大交通事故；不发生火灾事故；不发生重大职业卫生伤害事故；不发生环境污染事故和重大垮(坍)塌事故；不发生违章、恶性误操作事故；不发生因违反调度纪律而造成的事故；不发生因施工引起的环境破坏和污染事故。
2、乙方必须认真贯彻国家、电力行业有关安全生产的法律、法规、方针、政策以及xxx电有限责任公司、产权方和甲方的有关规定，接受甲方、监理、产权方和政府相关部门对安全文明施工、环境保护、卫生健康等的监督检查。
乙方必须根据电建设安全风险管理体系建设工作的有关规定，对施工现场及周边环境的危险源及环境因素进行识别，制定出控制危险源和保护环境的措施，并对危险源、环境因素的识别以及控制危险源和保护环境所制定的措施负责。
对高危风险工序的施工作业，乙方须制定专项安全组织技术保障措施报项目监理及产权方审批后方能开工，否则乙方应承担违约责任。
3、乙方必须严格执行国家、行业电建设安全生产规章制度,层层落实安全生产责任制，建立健全安全生产保证体系和安全生产监督体系，按要求对职工进行安全教育培训。
严格现场安全管理，保证文明施工，督促施工现场人员正确使用防护用品，完善和规范安全防护设施。
4、乙方必须按安全目标要求，承担工作范围内的安全责任，对现场的安全施工负直接责任，保证现场施工安全，要督促现场施工人员搞好文明施工，配备相应的安全防护用具和一定的消防器材，认真采取安全防护措施。
由于乙方原因造成的事故，均由乙方承担。
5、乙方必须保证现场的文明施工，贯彻落实《中国南方电有限责任公司基建工程安全文明施工管理规定》中有关安全文明施工及电基建项目安健环的有关规定，制定出具体实施办法。
6、乙方应按上述要求，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成的责任和因此发生的费用，以及因乙方原因导致甲方承担连带责任的损失。