建设工程勘察合同(深圳市)完整版
深圳市建设工程勘察合同书
深圳市建设工程勘察合同书一、合同的目的和背景深圳市作为中国改革开放的先行者和经济发展的引领者，近年来城市建设进展迅猛。
为了确保建设工程的质量和安全，勘察工作成为不可或缺的环节。
本合同旨在明确深圳市建设工程勘察的责任、义务和权益，确保勘察工作能够按照规范和标准进行。
二、合同的主要内容1. 合同的双方本合同由深圳市建设工程勘察单位（以下简称“勘察单位”）和建设工程的发包方（以下简称“发包方”）签订。
2. 勘察工作的内容勘察单位将根据发包方的要求和工程的性质进行勘察工作。
勘察工作包括但不限于：地质勘察、地形测量、水文勘察、环境影响评价等。
勘察单位应按照国家和行业的相关规范和标准进行勘察工作，并提交相应的勘察报告。
3. 合同的履行期限本合同的履行期限为自合同签订之日起至勘察工作完成并提交勘察报告之日止。
双方可协商延长履行期限，但延长期限不得超过原定期限的50%。
4. 合同的费用和支付方式勘察工作的费用由发包方支付。
费用包括勘察单位的人工费、设备费、材料费等。
双方应在合同签订后的10个工作日内签订费用支付协议，并按照协议的约定进行支付。
5. 合同的违约责任如果勘察单位未按照合同约定履行勘察工作，发包方有权要求勘察单位补救，并可以按照合同约定的违约责任要求赔偿。
如果发包方未按照合同约定支付费用，勘察单位有权要求发包方支付滞纳金，并可以解除合同。
6. 合同的争议解决方式双方在履行合同过程中如发生争议，应通过友好协商解决。
如果协商不成，可提交深圳市建设工程勘察行业协会进行调解。
如果调解不成，双方可向深圳市人民法院提起诉讼。
三、合同的附则1. 本合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
2. 本合同的附件包括勘察工作的详细任务书、勘察报告的编制要求等。
3. 本合同的修改、补充或解除应由双方书面协议，并经双方授权代表签字盖章方可生效。
四、合同的签署本合同于____年____月____日在深圳市签署。
勘察单位：（盖章）法定代表人（签字）：发包方：（盖章）法定代表人（签字）：总结：深圳市建设工程勘察合同书是保障建设工程质量和安全的重要文件。
深圳市建设工程勘察合同书
深圳市建设工程勘察合同书甲方：（名称）地址：法定代表人：联系电话：开户行：账号：乙方：（名称）地址：法定代表人：联系电话：开户行：账号：鉴于甲乙双方愿意进行建设工程的勘察工作，根据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，甲乙双方经友好协商，达成如下合同：第一条合同目的和范围1.1 甲方授权乙方对建设工程进行勘察工作，包括但不限于勘察设计、测量勘查、勘查报告编制等全面勘察工作。
1.2 勘察范围：（详细描述勘察范围）第二条合同费用及支付方式2.1 本次勘察工作的费用为人民币（金额大写）（金额小写），费用包括勘察设计费、测量勘查费、勘查报告编制费及其他相关费用。
2.2 甲方应于本合同签订后（或根据约定的具体时间）向乙方支付合同总金额的30%作为预付款，剩余费用按照勘察工作进度进行分期支付。
2.3 乙方应按照双方约定的付款方式接收支付款项。
第三条勘察工作的要求和进度3.1 乙方应按照国家有关规定和甲方的要求进行勘察工作，确保勘察结果的准确性和可靠性。
3.2 勘察工作进度应按照甲方的要求和计划进行，乙方应提前告知甲方勘察工作的进展情况。
3.3 若勘察工作延迟或发生其他原因导致工期无法按照计划完成，乙方应及时向甲方提供书面解释，并商定后续处理方式。
第四条勘察报告和知识产权4.1 乙方应按照约定的时间编制勘察报告，并提交甲方审核确认。
乙方须确保勘察报告的准确性和完整性。
4.2 勘察报告归甲方所有，乙方不得以任何形式向第三方进行传播或使用。
乙方应保护勘察报告的知识产权，不得侵犯甲方的合法权益。
4.3 如因乙方原因导致勘察报告存在严重错误或遗漏，乙方应及时承担相应责任，并进行相应修正或补救。
第五条保密条款5.1 双方对于在本合同履行过程中，获取到的双方商业秘密和其他涉密信息，应予以保密。
5.2 未经甲方同意，乙方不得向任何第三方透露勘察工作的相关信息，包括但不限于勘察范围、勘察结果等。
第六条违约责任6.1 若一方未履行合同约定的义务，使对方遭受损失的，应当承担违约责任，并赔偿造成的损失。
深圳市建设工程勘察合同样书
深圳市建设工程勘察合同样书合同编号：XXXXX甲方：（发包人名称）地址：（发包人地址）联系电话：（发包人联系电话）乙方：（承包人名称）地址：（承包人地址）联系电话：（承包人联系电话）鉴于甲、乙双方就深圳市某建设工程的勘察工作达成协议，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，经双方友好协商，就有关事项达成如下合同：第一条合同目的及范围1.1 甲方委托乙方负责对深圳市某建设工程进行勘察工作，具体包括但不限于工程场地测量、地质勘探、研究分析等。
1.2 勘察工作的具体内容、工程范围、要求和期限等详见附件《工程勘察任务书》。
第二条勘察报告与成果交付2.1 乙方完成勘察工作后，应及时向甲方提交勘察报告，报告应真实、准确地反映工程勘察结果，并符合国家有关法律法规和技术标准的要求。
2.2 乙方应将所有勘察资料、成果以及相关材料如探矿证明等交付给甲方，交付材料应清晰、完整、无误，符合相关要求。
第三条合同价款及支付方式3.1 本合同的总价款为人民币XXX元（大写：XXX元整），具体费用构成详见附件《工程勘察费用清单》。
3.2 甲方应在本合同签订后的X天内支付合同价款的X%作为预付款，剩余款项在勘察工作完成后的X天内一次性支付。
3.3 增加或减少工程范围，需要变更合同价款的，甲乙双方应协商一致，并签订书面变更合同。
第四条违约责任4.1 甲方未按照约定及时支付预付款或尾款的，应按照合同价款的X%/日向乙方支付滞纳金。
乙方承担逾期交付工程勘察报告的责任，给甲方造成损失的，应承担相应赔偿责任。
4.2 乙方未按照合同约定完成工程勘察工作或工程勘察报告中存在虚假信息的，应承担相应的违约责任，并向甲方支付违约金。
同时，若因乙方的违约行为给甲方造成经济损失的，乙方还应承担相应的赔偿责任。
第五条保密条款5.1 双方保证在合同履行过程中，不泄露对方的商业秘密和技术资料。
5.2 勘察报告及相关文件的知识产权归属于乙方，甲方不得将其用于商业用途。
深圳市建设工程勘察合同书通用版
深圳市建设工程勘察合同书通用版1. 引言本合同由甲方（以下简称“业主”）和乙方（以下简称“勘察单位”）共同订立，为深圳市建设工程勘察合同书通用版。
业主与勘察单位双方经友好协商，遵循平等、自愿、公平的原则，达成以下合同：2. 被勘察工程的基本情况2.1 项目名称被勘察工程的准确名称为：2.2 项目位置被勘察工程位于深圳市的具体位置：2.3 勘察内容和范围根据业主的要求，勘察单位需完成以下勘察内容和范围：2.4 勘察工作期限勘察工作开始日期为______________，结束日期为______________。
3. 勘察单位的权利和义务3.1 勘察单位的权利•勘察单位有权根据合同约定的范围和内容执行勘察工作；•勘察单位有权获取必要的资料和信息；•勘察单位有权提出勘察方法和方案；•勘察单位有权要求业主提供必要的帮助和协助。
3.2 勘察单位的义务•勘察单位应按照业主的要求完成勘察工作；•勘察单位应提供准确、真实、完整的勘察成果；•勘察单位应保证勘察工作的质量；•勘察单位应保护业主的商业秘密和其他相关信息的机密性；•勘察单位应按合同约定的时间完成勘察工作。
4. 业主的权利和义务4.1 业主的权利•业主有权要求勘察单位按照合同约定的范围和内容执行勘察工作；•业主有权根据勘察单位提供的勘察方案进行审查和批准；•业主有权索取并对勘察成果进行审核。
4.2 业主的义务•业主应提供勘察单位所需的必要资料和信息；•业主应按时支付勘察费用；•业主应保证勘察工作的顺利进行；•业主应根据勘察单位的要求提供必要的帮助和协助。
5. 费用支付方式及标准5.1 勘察费用本合同约定的勘察费用为___________元。
5.2 费用支付方式•乙方可选择一次性支付或分期支付方式；•如选择分期支付方式，具体支付比例和时间按照双方另行签订的《勘察费支付计划书》执行。
6. 保证金及返还条件6.1 保证金金额本合同约定的保证金金额为___________元。
深圳市建设工程勘察合同书通用版
深圳市建设工程勘察合同书通用版一、合同的缔结深圳市建设工程勘察合同书（下称“本合同”）由甲方（委托人）和乙方（勘察单位）共同缔结，双方在平等、自愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，经友好协商，达成如下协议：二、合同的目的和范围1. 目的：本合同的目的是为了明确双方的权利和义务，规范双方在建设工程勘察过程中的行为，确保工程勘察的顺利进行。
2. 范围：本合同适用于深圳市范围内的各类建设工程勘察项目，包括但不限于土地勘察、地质勘察、水文勘察、工程测量等。
三、合同的内容1. 项目概况：甲方应向乙方提供准确、完整的项目概况，包括工程名称、地点、规模、用途、要求等。
乙方据此编制勘察方案，并经甲方审核确认。
2. 勘察范围：乙方应按照双方确认的勘察方案进行勘察工作，包括必要的勘察设计、实地勘察、资料收集、实验室分析等。
3. 勘察报告：乙方应按照双方约定的时间节点提交勘察报告，报告内容应真实、准确、完整，包括但不限于勘察成果、勘察数据、分析结果、意见建议等。
4. 合同价款：甲方应按照双方约定的支付方式和时间节点，按时支付合同价款。
乙方应按照双方约定的价款标准和支付方式，按时收取合同价款。
5. 合同变更：如有需要变更本合同的内容，应经双方书面协商一致，并签订书面变更协议。
变更后的协议具有与本合同同等的法律效力。
6. 合同解除：如因不可抗力或其他不可归责于一方的原因，导致无法履行本合同的，双方应及时通知对方，并协商解决办法。
如无法解决，可依法解除本合同。
四、合同的履行1. 甲方的义务：（1）提供准确、完整的项目概况；（2）按时支付合同价款；（3）提供必要的配合和支持。
2. 乙方的义务：（1）按照双方确认的勘察方案进行勘察工作；（2）按时提交勘察报告；（3）保证勘察工作的质量和进度。
五、合同的违约和争议解决1. 违约责任：任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
深圳市建设工程勘察合同范本
深圳市建设工程勘察合同范本引言：深圳市作为中国改革开放的前沿城市，经济发展迅速，建设工程如雨后春笋般涌现。
而建设工程的顺利进行，离不开勘察工作的精确和准确。
因此，深圳市建设工程勘察合同范本的制定，对于规范建设工程勘察行业的发展具有重要意义。
一、背景介绍：建设工程勘察是指在建设工程前期，通过对土地、地质、水文等相关要素的调查和研究，为工程设计提供准确的基础数据和信息。
而深圳市建设工程勘察合同范本的制定，旨在规范勘察工作的程序和规定，保障勘察工作的质量和效益，促进建设工程的可持续发展。
二、合同主要内容：1. 合同的订立：合同的订立应当遵循自愿、平等、公平和诚实信用原则。
双方应当在充分了解合同内容和风险的基础上达成一致意见，并签订书面合同。
2. 服务内容：勘察单位应当按照国家和地方有关规定，对建设工程的土地、地质、水文等要素进行全面调查和研究，提供准确的勘察报告和数据。
3. 服务期限：双方应当约定勘察工作的开始和结束时间，并按照约定的时间节点完成勘察任务。
4. 服务费用：勘察单位应当按照合同约定的方式和标准收取勘察费用。
双方应当明确勘察费用的支付方式和时间，避免发生纠纷。
5. 服务质量：勘察单位应当保证勘察工作的质量和准确性，并按照国家和地方相关规定进行验收。
如发现勘察工作存在质量问题，勘察单位应当承担相应的责任并进行修复。
6. 保密条款：双方应当对勘察工作涉及的技术和商业机密进行保密，并明确保密期限和范围。
如有违反保密条款的行为，应当承担相应的法律责任。
7. 合同变更和解除：如双方需要变更合同内容或解除合同，应当经过书面协商一致，并按照相关法律法规和合同约定进行处理。
三、合同履行过程中的注意事项：1. 勘察单位应当严格按照合同约定的时间节点和内容进行勘察工作，确保工作的顺利进行。
2. 建设单位应当提供必要的支持和配合，如提供相关资料和信息，并按时支付勘察费用。
3. 如发生争议，双方应当通过友好协商解决。
深圳勘察合同范本
深圳勘察合同范本甲方（委托方）：____________________乙方（勘察方）：____________________鉴于甲方需要对位于___________________的地块进行勘察，乙方具备相应的勘察资质和能力，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经协商一致，特订立本勘察合同，以资共同遵守。
第一条勘察内容1.1 乙方应按照甲方提供的勘察要求和相关技术规范，对甲方指定的地块进行地质勘察，包括但不限于地层结构、地下水位、土壤承载力等。
1.2 勘察工作应达到甲方提出的技术要求，确保勘察结果的准确性和可靠性。
第二条勘察标准2.1 勘察工作应符合国家和地方有关勘察设计的标准及规范。
2.2 乙方应保证勘察成果符合甲方的工程需求和后续设计、施工的需要。
第三条勘察期限3.1 本合同勘察工作自___年___月___日起至___年___月___日止。
3.2 如遇不可抗力或其他非乙方原因导致勘察工作延期，乙方应及时通知甲方，并协商确定新的勘察期限。
第四条勘察费用4.1 勘察费用总计为人民币___元（大写：___）。
4.2 甲方应在合同签订后___个工作日内支付勘察费用的___%作为预付款。
4.3 勘察工作完成后，经甲方验收合格，甲方应在___个工作日内支付剩余勘察费用。
第五条勘察成果5.1 乙方应在勘察工作完成后___个工作日内向甲方提交勘察报告及相关资料。
5.2 勘察报告应详细记录勘察过程、结果和建议，格式应符合甲方要求。
第六条质量保证6.1 乙方保证勘察工作的质量，对勘察结果的准确性负责。
6.2 如勘察结果存在误差，乙方应在甲方提出异议后___个工作日内无偿进行复核和修正。
第七条保密条款7.1 甲乙双方应对本合同内容及勘察过程中知悉的商业秘密和技术秘密负有保密义务。
7.2 未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露、使用或允许他人使用上述信息。
第八条违约责任8.1 如一方违反本合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
深圳市建设工程勘察合同样书
深圳市建设工程勘察合同样书一、合同双方甲方：【甲方全称】地址：【甲方地址】邮编：【甲方邮编】法定代表人：【甲方法定代表人】电话：【甲方电话】传真：【甲方传真】开户银行：【甲方开户银行】账号：【甲方账号】乙方：【乙方全称】地址：【乙方地址】邮编：【乙方邮编】法定代表人：【乙方法定代表人】电话：【乙方电话】传真：【乙方传真】开户银行：【乙方开户银行】账号：【乙方账号】二、合同背景本合同是甲乙双方就深圳市某建设工程的勘察工作达成的协议，为明确双方权益和责任，特制定本合同。
三、合同目的本合同的目的是确保勘察工作按照合同约定的要求进行，保证工程的顺利进行。
四、合同内容1. 勘察范围甲方委托乙方进行以下勘察工作：（1）工程地质勘察：包括地质调查、地质勘探、地质资料分析等。
（2）地形测量：包括地形图测绘、地形测量数据分析等。
（3）水文地质勘察：包括水文地质调查、水文地质勘探、水文地质资料分析等。
（4）工程测量：包括建筑物测量、地下管线测量、地理信息系统等。
2. 勘察报告乙方在完成勘察工作后，应向甲方提交勘察报告。
勘察报告应包括以下内容：（1）工程地质勘察报告：包括地质调查结果、地质勘探数据、地质分析报告等。
（2）地形测量报告：包括地形图、地形测量数据、地形分析报告等。
（3）水文地质勘察报告：包括水文地质调查结果、水文地质勘察数据、水文地质分析报告等。
（4）工程测量报告：包括建筑物测量数据、地下管线测量数据、地理信息系统报告等。
3. 合同价款及支付方式甲方应按照合同约定的工作量和质量向乙方支付相应的价款。
合同价款的支付方式如下：（1）工程地质勘察：按照勘察报告中的工作量和质量进行支付。
（2）地形测量：按照测量报告中的工作量和质量进行支付。
（3）水文地质勘察：按照勘察报告中的工作量和质量进行支付。
（4）工程测量：按照测量报告中的工作量和质量进行支付。
4. 合同履行期限本合同的履行期限为【具体期限】，自合同签署之日起计算。
深圳市建设工程勘察合同书通用版
深圳市建设工程勘察合同书通用版合同编号：【填写合同编号】甲方：【填写甲方名称】地址：【填写甲方地址】电话：【填写甲方电话】传真：【填写甲方传真】乙方：【填写乙方名称】地址：【填写乙方地址】电话：【填写乙方电话】传真：【填写乙方传真】鉴于甲方拟进行建设工程的勘察项目，并根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，双方经友好协商一致，达成以下合同：第一条合同目的本合同的目的是为了规范甲乙双方在建设工程勘察方面的权利与义务，明确勘察项目的内容、要求和支付标准，确保工程勘察的顺利进行。
第二条勘察内容1. 甲方委托乙方进行以下勘察项目：【填写具体勘察项目名称】，包括但不限于调查报告、施工图设计、勘察设计等工作。
2. 勘察项目完成后，乙方应向甲方提供完整的勘察报告，报告内容应真实、可行并符合相关法律法规要求。
第三条合同价款1. 乙方完成勘察项目后，甲方应按照以下支付标准向乙方支付相应的勘察费用：（1）总勘察费用为人民币【填写总勘察费用】元；（2）支付方式：【填写支付方式】；（3）支付时间：【填写支付时间】。
2. 如甲方未按时支付勘察费用，乙方有权收取逾期付款的利息，按照中国人民银行同期同类型贷款利率的【填写逾期利率】倍计算。
第四条质量保证乙方应保证所提供的勘察报告真实、可行，并且符合国家建设工程勘察质量标准。
如发现勘察报告存在问题或不符合要求，乙方应承担相应的责任并及时进行修正。
第五条违约责任1. 如甲方未按照合同约定支付勘察费用或逾期付款，甲方应向乙方支付违约金，违约金为未支付金额的【填写违约金比例】倍。
2. 如乙方未按照合同约定完成勘察项目或勘察报告质量存在问题，乙方应向甲方支付违约金，违约金为合同总勘察费用的【填写违约金比例】倍。
第六条保密条款1. 双方应对涉及本合同内容的商业秘密和技术机密保密，不得向第三方泄露或披露。
未经一方同意，对方不得将其作为参考或依据进行其他工程的勘察活动。
2. 乙方应对甲方的业务和技术秘密予以保密，不得泄露给与合同无关的人员或机构。
深圳市建设工程勘察合同
深圳市建设工程勘察合同合同编号：合同签订日期：甲方（委托方）：联系地址：电话号码：乙方（受托方）：联系地址：电话号码：鉴于甲方有意委托乙方进行建设工程的勘察工作，双方本着自愿、平等的原则，遵循公正、公平、合理的原则，根据《中华人民共和国合同法》和相关法律、法规的规定，达成如下协议：第一条项目基本信息1.1 项目名称：1.2 项目位置：1.3 勘察内容及范围：1.4 勘察工作进度计划：1.5 勘察工作期限：1.6 勘察费用及支付方式：第二条勘察责任和义务2.1 乙方接受甲方委托，承担相应的勘察工作。
2.2 乙方应按照国家相关法律、法规和规范要求，认真负责地进行勘察工作，确保勘察成果的准确性和可靠性。
2.3 乙方应按照工作进度计划完成勘察任务，并保证按时交付甲方勘察成果报告。
2.4 乙方应根据勘察成果报告，及时提供相应的技术和咨询服务，协助甲方进行工程设计和建设。
2.5 乙方承诺尊重甲方商业秘密和相关信息的保密义务，不得将相关信息泄露给第三方。
第三条甲方责任和义务3.1 甲方应提供相应的建设工程基本信息，包括土地使用权、规划许可和相关审批文件等。
3.2 甲方应及时提供勘察所需的文件和材料，并配合乙方对施工现场进行勘察。
3.3 甲方应按照合同约定的支付方式和时间，按时支付勘察费用。
第四条保证和赔偿责任4.1 乙方保证其提供的勘察成果报告真实有效，不存在故意造假等违法情况。
4.2 如因乙方的过错或疏忽导致甲方遭受损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。
4.3 如因甲方的过错导致乙方不能按时完成勘察任务，甲方应承担相应的违约责任。
第五条合同的变更和解除5.1 合同的变更必须经过双方协商一致，并以书面形式确认。
5.2 若由于不可抗力因素或其他不可预见的原因，导致合同无法履行，双方可协商解除合同。
第六条争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决。
6.2 如协商不成，可根据所在地有管辖权的人民法院解决。
建设工程勘察合同(深圳市)(4篇)
建设工程勘察合同(深圳市)工程名称：_____工程地点：_____合同编号：_____勘察证书等级：_____发包人：_____勘察人：_____签订日期：_____深圳市规划与国土资源局监制发包人：_____勘察人：_____发包人委托勘察人承担_____任务。
根据《中华人民共和国民法典》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、《深圳经济特区建设工程质量管理条例》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：_____1.2 工程建设地点：_____1.3 工程规模、特征：_____1.4 工程勘察任务委托文号、日期：_____1.5 工程勘察任务(内容)与技术要求：_____1.6 承接方式：_____1.7 预计勘察工作量：_____第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
2.1 提供本工程批准文件(复印件)，以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。
2.2 提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。
2.3 提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
2.4 提供勘察工作范围地下己有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。
2.5 发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。
第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。
勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。
第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式。
4.1 开工及提交勘察成果资料的时间。
4.1.1 本工程的勘察工作定于_____年_____月_____日开工，_____年_____月_____日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。
深圳市建设工程勘察合同
合同编号：【填写】甲方（委托方）：【填写】乙方（承包方）：【填写】签订日期：【填写】签订地点：【填写】鉴于甲方拟在【填写工程地点】进行【填写工程名称】的建设工作，需对相关地质环境进行专业勘察，现甲乙双方本着平等自愿、公平互利的原则，就本次建设工程勘察服务事宜达成如下协议：一、合同目的与依据本合同旨在明确甲乙双方的权利义务，确保建设工程勘察工作的顺利进行。
合同依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规制定。
二、工程概况1. 工程名称：【详细描述】2. 工程地点：【详细描述】3. 工程规模：【详细描述】4. 勘察内容：包括但不限于地形测量、地质勘探、土壤分析等。
5. 勘察周期：自【起始日期】至【结束日期】。
三、甲方责任1. 提供必要的工程资料和现场条件，确保乙方顺利进行勘察工作。
2. 按合同约定支付勘察费用。
3. 及时审核乙方提交的勘察报告并提供反馈。
四、乙方责任1. 遵守国家有关法律法规和技术标准，保证勘察结果的真实性和准确性。
2. 按照约定时间完成勘察工作，并提交相应的勘察报告。
3. 对勘察工作中获知的甲方商业秘密予以保密。
1. 合同总价为人民币【大写金额】元整（￥【数字金额】）。
2. 支付方式：【详细说明预付款、进度款、尾款的支付时间和比例】。
六、违约责任若一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
七、争议解决因履行本合同所产生的争议，双方应协商解决；协商不成时，可向深圳市仲裁委员会申请仲裁或依法向人民法院起诉。
八、其他约定【根据实际情况添加其他需要约定的内容】。
九、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效，至工程勘察工作全部完成且结清所有款项后终止。
十、附件本合同的附件是合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。
附件包括：1. 工程勘察任务书2. 工程勘察收费标准3. 相关法律法规和技术标准4. 其他补充协议（如有）以上便是一个深圳市建设工程勘察合同的基本范本。
深圳市建设工程勘察合同范本
深圳市建设工程勘察合同范本合同编号：[合同编号]甲方：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人（委托人）：[甲方法定代表人（委托人）]联系电话：[甲方联系电话]乙方：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人（委托人）：[乙方法定代表人（委托人）]联系电话：[乙方联系电话]根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建设工程质量管理条例》等相关法律法规，甲方与乙方在平等、自愿的基础上，就深圳市建设工程勘察事项达成如下合同：第一条合同目的1.1 乙方接受甲方的委托，按照本合同约定的工程范围和工作任务，在规定的时间内完成深圳市建设工程的勘察工作。
1.2 甲方委托乙方完成的勘察工作内容包括但不限于：调查、勘测、设计、验收等。
第二条工程范围与工作任务2.1 本合同约定的工程范围为：[详细描述工程范围，包括勘察地点、面积、用途等]。
2.2 乙方在勘察工作中需要执行的具体任务包括：[详细描述具体任务，如地质勘察、土地利用状况调查、环境影响评价等]。
第三条合同价款及支付方式3.1 本合同总金额为：[合同总金额数字]人民币。
3.2 合同价款支付方式约定如下：（1）在签订本合同后，甲方按照合同总金额的30%支付合同预付款，即：[预付款金额数字]人民币，作为乙方开展勘察工作的启动款；（2）在乙方完成约定的工作任务后，甲方按照已完成工作量的实际百分比支付合同工程进度款；（3）乙方完成全部工作任务并经甲方验收合格后，甲方支付合同尾款，即：[尾款金额数字]人民币。
3.3 甲方支付合同价款的方式为：[具体支付方式，如银行转账等]。
第四条工期与工作进度4.1 本合同约定的工期为：[工期数字]个工作日。
4.2 甲乙双方应按照本合同约定的工作任务和工期进行工作，确保合同的顺利执行。
4.3 如因不可抗力或其他合同外的原因导致工期延误，甲乙双方应协商解决，并及时向对方书面通知延误情况，并努力采取措施加快工作进度。
第五条技术保证与质量要求5.1 乙方应具备相关的资质和技术实力，保证本合同约定的工作任务按时高质量完成。
深圳市建设工程勘察合同
深圳市建设工程勘察合同合同编号：_____________甲方（建设单位）：_____________________地址：_____________________法定代表人：_____________________联系电话：_____________________乙方（勘察单位）：_____________________地址：_____________________法定代表人：_____________________资质等级：_____________________证书编号：_____________________联系电话：_____________________鉴于甲方拟在________________（地点）进行________________（工程名称）的建设，需对该工程进行地质勘察工作，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称：_____________________2. 工程地点：_____________________3. 工程规模：_____________________4. 勘察范围及内容：（详细列出所需进行的勘察工作内容及范围）二、合同期限本合同自____年____月____日起至____年____月____日止。
三、甲方的权利与义务1. 向乙方提供必要的工程资料和现场条件。
2. 按合同约定支付勘察费用。
3. 如对乙方提交的勘察成果有异议，应及时提出。
四、乙方的权利与义务1. 负责组织专业技术人员进行勘察工作。
2. 按约定时间和质量要求完成勘察工作，并提供相应的报告。
3. 对所提供的勘察成果负责，并对其准确性、完整性承担责任。
五、费用支付1. 勘察费用总额为人民币______元。
2. 支付方式：（具体说明预付款、进度款、尾款等支付方式及时限）六、违约责任1. 如甲方未按约定支付费用，应承担迟延支付的责任。
建设工程勘察合同(深圳市)
建设工程勘察合同(深圳市)1. 合同概述本合同由甲方与乙方签订，旨在规范乙方为甲方提供建设工程勘察服务的相关事宜。
本合同适用于在深圳市进行的建设工程勘察项目。
2. 合同主体2.1 甲方信息•姓名/公司名称：•地址：•联系方式：2.2 乙方信息•姓名/公司名称：•地址：•联系方式：3. 服务内容3.1 勘察范围乙方将根据甲方的要求，对建设工程进行综合勘察，包括但不限于土地勘察、地质勘察、地形勘察、水文勘察等。
3.2 勘察方法乙方将采用适当的勘察方法和技术设备，保证勘察过程的准确性和可靠性。
3.3 勘察报告乙方将根据勘察结果编制勘察报告，内容包括勘察目的、勘察方法、勘察结果、评价意见等，并按照约定的时间提交给甲方。
4. 服务费用和支付方式4.1 服务费用甲方将根据乙方所提供的勘察服务，支付相应的服务费用。
具体费用根据双方协商达成一致，并以合同附件形式明确记录。
4.2 支付方式甲方将按合同约定的支付方式和时间，支付相应的服务费用。
付款方式可以选择一次性支付或分期支付，支付方式可以选择现金、银行转账等方式。
5. 合同履行和违约责任5.1 合同履行双方应按照合同约定全面、及时、有效地履行各自的义务。
5.2 违约责任对于违约方，根据违约的性质和严重程度，另一方有权采取相应的法律措施并要求违约方承担相应的违约责任。
6. 保密条款在履行本合同过程中，任何一方获得的与履行合同有关的商业秘密、技术资料等，都应保守秘密，不得向第三方披露或用于其他任何目的。
7. 争议解决本合同的解释和执行适用于深圳市法律。
对于本合同的解释或履行所发生的争议，双方应通过友好协商解决；如协商不成，双方可向深圳市人民法院提起诉讼。
8. 其他事项本合同项下未尽事宜，可由双方另行协商确定并作为合同附件。
9. 合同变更和解除9.1 合同变更对于本合同的任何变更和修订，双方应书面协商一致，并在合同附件中记录明确。
9.2 合同解除双方协商一致可以解除本合同，也可根据合同约定的解除条件和程序解除合同。
深圳市建设工程勘察合同范本5篇
深圳市建设工程勘察合同范本5篇篇1合同编号：XXXXXX甲方（委托人）：深圳市某建设公司乙方（勘察人）：深圳市某勘察公司根据《中华人民共和国合同法》及国家有关工程建设的法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：深圳市某建设工程2. 工程地点：深圳市某区3. 工程规模：建筑面积约XX平方米4. 工程内容：包括但不仅限于地质勘察、岩土工程、地下水工程等二、勘察范围和要求1. 甲方委托乙方进行本建设工程的岩土工程勘察，包括但不仅限于地质勘察、岩土工程分析、地下水工程等。
2. 乙方应根据国家相关规范、技术标准及甲方要求进行勘察，确保勘察成果真实、准确、完整。
3. 甲方应在合同签订后及时向乙方提供必要的技术资料，如工程规划、建筑物布局等，以便乙方进行勘察工作。
三、勘察成果及交付1. 乙方应在勘察工作完成后，向甲方提交完整的勘察成果，包括但不仅限于岩土工程报告、地下水工程报告等。
2. 甲方应在收到勘察成果后，及时进行审查，如有需要，可要求乙方进行修改或补充。
3. 乙方应按照甲方要求的格式和内容进行成果交付，确保成果符合甲方需求。
四、费用及支付方式1. 甲方应向乙方支付勘察费用，具体费用根据工程规模、勘察范围及工作量等因素确定。
2. 甲方应在合同签订后支付部分费用作为预付款，剩余费用在收到满意勘察成果后支付。
3. 乙方应在收到款项后，向甲方提供正规的发票和收据。
五、违约责任及赔偿1. 甲方和乙方应本着诚信原则履行合同义务，如一方违约，应承担相应的违约责任。
2. 因乙方原因造成甲方损失的，乙方应负责赔偿。
3. 甲方应及时向乙方支付勘察费用，如逾期支付，应承担相应的利息损失。
六、争议解决及法律适用1. 甲乙双方在履行合同中发生争议时，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。
2. 本合同适用中华人民共和国法律法规。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程勘察合同(深圳
市)完整版
In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss.
【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】
甲方：________________________
乙方：________________________
签订时间：________________________
签订地点：________________________
建设工程勘察合同(深圳市)完整版
下载说明：本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务，一旦发生纠纷，可以通过法律途径来保护自己的权益，实现停止损失或把损失降到最低的效果。
可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。
工程名称：____________
工程地点：____________
合同编号：____________
勘察证书等级：__________
发包人：_____________
勘察人：_____________
签订日期：____________
深圳市规划与国土资源局监制
发包人：_____________
勘察人：_____________
发包人委托勘察人承担___________
任务。
根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、《深圳经济特区建设工程质量管理条例》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条工程概况
1.1 工程名称：____________
1.2 工程建设地点：____________
1.3 工程规模、特征：
____________
1.4 工程勘察任务委托文号、日期：____________
1.5 工程勘察任务(内容)与技术要求：____________
1.6 承接方式：____________
1.7 预计勘察工作量：______
第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
2.1 提供本工程批准文件(复印件)，以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。
2.2 提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总
平面布置图。
2.3 提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
2.4 提供勘察工作范围地下己有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。
2.5 发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。
第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。
勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行
收费。
第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式。
4.1 开工及提交勘察成果资料的时间。
4.1.1 本工程的勘察工作定于__年__月__日开工，__年__月__日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。
4.1.2 勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因
造成的停、窝工等)时，工期顺延。
4.2 收费标准及付费方式。
4.2.1 本工程勘察按国家规定的现行收费标准____计取费用;或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。
国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。
4.2.2 本工程勘察费预算为____元(大写____)，合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金，计____元(本合同履行后，定金抵作勘察费);勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发包人还应按实际完成
工程进度____%时，向勘察人支付预算勘察费的____%的工程进度款，计____元;勘察工作外业结束后____天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的____%，计____元;提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次付清全部工程费用。
第五条发包人、勘察人责任
5.1 发包人责任
5.1.1 发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。
5.1.2 在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区(段)，发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、
图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。
5.1.3 发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题(如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等)，并承担其费用。
5.1.4 若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发
包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。
5.1.5 工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。
5.1.6 勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。
5.1.7 为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并承担费用;如不能提供时，应一次性付给勘察人临时设
施费____元。
5.1.8 由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外。
发包人应支付停、窝工费(计算方法见
6.1);发包人若要求在合同规定时间内提前完工(或提交勘察成果资料)时，发包人应按每提前一天向勘察人支付____元计算加班费。
5.1.9 发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同
外的项目;如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。
5.1.10 本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。
5.2 勘察人贡任
5.2.1 勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。
5.2.2 出于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格;若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，
勘察人应承担全部勘察费用;或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的____%。
本处可输入公司或团队名字
THIS TEMPLATE IS DESIGNED BY FOONSHION。