室外空调排水管安装工程承包合同
排水管道安装工程承包合同
排水管道安装工程承包合同甲方：（公司名称）
地址：（公司地址）
法定代表人：（姓名）
注册资本：（金额）
乙方：（公司名称）
地址：（公司地址）
法定代表人：（姓名）
注册资本：（金额）
签订日期：（日期）
鉴于甲方拥有排水管道安装工程的相关技术和经验，乙方故意委托甲方进行排水管道安装工程，双方经友好商议达成以下协议：
一、协议目的和背景
本协议的目的是规定双方在排水管道安装工程中的权利和义务，确保工程顺利进行并达到预期效果。
二、具体条款和条件
1. 甲方应按照合同规定的时间和质量要求完成排水管道安装工程；
2. 乙方应按照合同约定的支付方式及金额支付工程款项；
3. 双方应保持良好的沟通，及时解决工程中浮现的问题。
三、保密事项
双方应对在工程过程中获取的商业机密和技术资料进行保密，不得擅自泄露给第三方。
四、不可抗力因素的处理
若因不可抗力因素导致工程无法按时完成，双方应友好商议解决，并延期工程完成时间。
五、协议终止的条件
1. 双方一致允许解除合同；
2. 一方违约，经另一方书面通知后仍未改正。
六、违约和争议解决方式
若一方违约，应承担相应责任；若发生争议，双方应友好商议解决，若无法达成一致意见，则提交仲裁机构解决。
七、其他附加条款
1. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力；
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程完工并结清款项后终止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
日期：日期：。
空调安装安全协议书
空调安装安全协议书空调安装安全协议书「篇一」甲方：________乙方：________经甲乙双方友好协商，就____物流园一期空调工程安装达成如下协议：一、甲方将____物流园一期空调工程A区(大馆离心机部分)空调安装项目交由乙方承包，由乙方为本空调工程提供优质快捷的安装服务。
二、甲、乙双方的责任和义务甲方1、配合乙方、监理单位及总包单位的工作，以顺利施工，如期竣工;2、配合乙方将工程施工所需的水，电，材料场地提供到位;3、指导和监督施工过程中的相关技术环节，如有方案变更，及时通知乙方;4、按本协议及时向乙方拨付施工费用;5、遵守本协议其他相关条款。
乙方1、组织施工队伍和施工设备按期进场，在工程施工中密切配合甲方有关涉及本工种的全面的质量管理，遵守现场各种制度，维护公司整体形象;2、制定合理的材料进场计划，积极配合现场物料采购，对进场设备、材料妥善分类和保管，对阶段性材料使用情况有详细书面记录;3、收集并保管随空调设备及主要物料同行的使用说明和相关报验资料;4、合理使用并节约安装材料，杜绝浪费和丢失，对故意损坏及管理不善造成的物料损失，由乙方承担此费用;5、防火、防盗，文明施工，加强安全管理并自负由于安全措施不利发生的费用;6、工程安装严格按照国家相关规范施工，确保工程质量;7、有效控制施工进度，定期上报工程进展情况，确保工程如期竣工.对因自身原因导致工期延误而给甲方带来的损失，由乙方全责承担;8、配合设备厂家对空调系统的调试、数据记录及资料汇集整理;9、乙方对所承担的安装工程质量保证期响应甲方对业主的质保期限承诺。
三、本工程施工范围、工期要求本工程施工范围为：离心制冷机组覆盖区域的空调水系统(末端风柜、空调水管路、主机机房、系统电气)的安装，即商场部分一至四层、地下室空调机房含立井和冷却塔等范围内空调水系统的全部安装工作。
及风系统的制作及安装。
本工程安装工期为八十天，自接到甲方进场安装通知之日起计算，(指大馆营业区域末端水系统已试压清洗、保温、配电完毕。
室外管道施工合同
室外管道施工合同合同编号：_______甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“施工方”）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方室外管道施工项目（以下简称“项目”）达成一致，签订本合同，并共同遵守。
第一条项目概况1.1 项目名称：_______1.2 项目地点：_______1.3 项目内容：根据甲方的要求，乙方负责施工内容包括但不限于：管道铺设、阀门安装、检查井砌筑、排水系统安装等。
第二条施工范围和内容2.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案及相关技术规范进行施工，确保工程质量符合相关标准。
2.2 乙方应负责施工过程中的所有安全措施，确保施工过程中不发生安全事故。
2.3 乙方应负责施工过程中的材料采购、设备租赁、人员配置等一切施工所需资源的准备工作。
第三条合同价格3.1 乙方向甲方提供的工程报价为：人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
3.2 合同价款支付方式：（1）合同签订后3天内，甲方支付乙方合同总价款的50%作为预付款。
（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的30%。
（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的20%。
3.3 乙方应提供正式的发票，甲方按照税法规定支付相关税费。
第四条施工期限4.1 乙方应按照甲方要求的施工日期进行施工，确保工程按时完成。
4.2 由于乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
第五条质量标准5.1 乙方应保证工程质量符合国家及行业相关标准，确保工程安全、可靠、美观。
5.2 工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。
第六条保密条款6.1 乙方应对在合同执行过程中获得的甲方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密，未经甲方同意不得泄露给第三方。
6.2 保密期限自本合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。
第七条违约责任7.1 乙方如违反合同约定，应承担相应的违约责任，向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的10%。
施工现场安装服务合同模板
施工现场安装服务合同模板甲方：（以下简称“业主”）乙方：（以下简称“承包商”）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方施工现场的安装服务事项，经充分协商，达成一致，签订本合同，双方共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 工程内容：乙方负责本工程的安装服务，具体内容包括：（1）设备安装：包括但不限于各类机械设备、电气设备、给排水设备、通风空调设备等。
（2）管道安装：包括但不限于给水管道、排水管道、消防管道、蒸汽管道等。
（3）电气安装：包括但不限于供电线路、照明线路、弱电系统等。
（4）其他安装工作：包括但不限于防腐、保温、绝热等。
第二条合同工期2.1 合同工期自甲方书面通知乙方入场之日起至工程安装完毕，并通过甲方验收合格之日止。
2.2 乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。
因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
第三条安装服务费用3.1 本工程的安装服务费用为人民币（大写）：元整（小写）：￥元。
3.2 安装服务费用的支付方式如下：（1）合同签订后五个工作日内，甲方支付乙方安装服务费用的（%）作为预付款。
（2）工程安装完毕，经甲方验收合格后，甲方支付乙方安装服务费用的（%）作为进度款。
（3）剩余的安装服务费用，在工程安装完毕并通过甲方验收合格后五个工作日内一次性支付给乙方。
第四条安装服务质量4.1 乙方应严格按照国家及行业标准和规范进行安装，确保工程质量。
4.2 乙方应保证所安装的设备、管道、电气系统等运行稳定，安全可靠。
4.3 乙方应提供完善的售后服务，确保工程在使用过程中的正常运行。
第五条双方责任及义务5.1 甲方应按照合同约定提供施工场地、施工条件、施工资料等，确保乙方能够顺利开展安装工作。
5.2 乙方应按照合同约定进行施工，确保工程质量、安全、进度等满足甲方要求。
排水管的安装合同书
排水管的安装合同书合同编号，_______。
甲方（安装方），__________（以下简称甲方）。
乙方（委托方），__________（以下简称乙方）。
鉴于甲方具备排水管安装的技术能力和资质，乙方希望委托甲方进行排水管的安装工作，双方经协商一致，达成以下合同：一、工程内容。
1. 甲方应根据乙方提供的相关设计图纸和要求，按照国家相关标准和规定，对指定位置进行排水管的安装工作。
2. 甲方应保证安装的排水管符合相关质量标准，保证安装工程的安全性和可靠性。
二、工期安排。
1. 双方约定安装工程的开始时间为____年____月____日，完工时间为____年____月____日。
2. 如因不可抗力因素导致工期延误，甲方应及时通知乙方，并经双方协商确定新的工期安排。
三、费用支付。
1. 乙方应按照双方协商的价格标准，按时支付安装工程的费用。
2. 如因工程变更或其他原因导致费用发生变化，双方应重新协商确定费用标准。
四、质量保证。
1. 安装工程完成后，甲方应对安装的排水管进行质量保修，保修期为____年。
2. 在保修期内，如因安装质量问题导致排水管出现故障，甲方应免费进行维修或更换。
五、违约责任。
1. 如因甲方原因导致工程质量不符合要求或无法按时完工，甲方应承担相应的违约责任。
2. 如因乙方原因导致工程无法按时进行或影响工程质量，乙方应承担相应的违约责任。
六、其他条款。
1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜，由双方协商解决。
甲方（盖章），__________ 日期，____年____月____日。
乙方（盖章），__________ 日期，____年____月____日。
合同签订地点，__________。
空调安装合同范文八篇
空调安装合同范文八篇空调安装合同篇1发包方（以下简称甲方）：住址：承包方（以下简称乙方）：住址：根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及相关规定，本着平等、自愿、诚信的原则，结合本工程实际，双方就本工程施工过程中双方的权利、义务达成如下协议：第一条、工程名称：第二条、工程地点：第三条、合同价款（不含税价）：￥：___________元（大写：_______________________元整）第四条、合同工期：计划开工日期：______年______月______日，计划竣工日期：______年______月______日，总_______天。
第五条、承包方式：第六条、承包范围：第七条、质量标准：第八条、双方职责：甲方职责：1、组织图纸会审工作。
2、监督乙方的整体生产和安全文明工地的管理工作。
3、负责提供乙方的现场办公场所和放置材料、设备所用库房或场地。
4、负责提供乙方施工中的用水、用电协调工作。
5、负责组织竣工后的质量检验验收工作。
6、严格按照合同要求进行付款，否则乙方有权停工且不承担拖延工期的责任。
在甲方没有付清全部款项时，乙方托管自己安装的全部设备直至付清全部款项为止。
乙方职责：1、必须服从甲方规定的现场管理办法。
2、参加图纸会审和技术交底。
3、严格科学合理组织施工，甲方同意对图纸进行调整或修改，但必须满足甲方的正常使用，保证使用效果，保证工程质量，保证售后服务准确及时。
4、分段施工及时组织隐蔽工程报验收工作，并做好隐蔽工程验收记录及施工组织计划书。
5、加强施工安全管理，负责组织工人进场的安全教育培训工作和日常监管工作。
6、负责组织甲方对各项材料进场的检查验收产品认证合格证工作，不合格材料严禁进场使用，由材料质量问题造成直接经济损失，由乙方自行负责。
7、施工中，如发生意外事故、财产损失、质量事故，均由乙方负责。
第九条、价款支付：1、本合同工程款的支付方式：，双方自行选择转帐或现金结算方式。
排水管施工合同(模板)(二)
排水管施工合同(模板)（二）本合同由施工单位和业主共同订立，旨在明确双方在排水管施工过程中的权利和责任，确保工程按照规定按时完成。
一、施工范围1.1 排水管施工的具体范围如下：（详细描述施工范围）二、工期和交付2.1 工程的总工期为（具体天数）自合同签署生效之日起计算。
其中包括施工准备、材料采购、施工和收尾等环节。
2.2 若因不可抗力或其他双方约定的原因导致工期延长，双方应及时协商并签署书面补充合同。
2.3 工程竣工验收合格后，施工单位应向业主交付整个工程，并提供相关的施工图纸、材料清单、质量检测报告等必要文件。
三、质量和标准3.1 施工单位在施工过程中应严格按照相关法律法规、工程施工标准和技术要求进行操作，确保工程质量符合国家标准。
3.2 施工单位应提供正规的施工方案和施工计划，并按照计划进行施工，确保施工进度和质量。
3.3 若在施工过程中发现施工单位存在严重质量问题，业主有权要求进行整改，并索取相应的赔偿。
四、费用和支付方式4.1 工程总费用为（具体费用），双方同意按照以下方式进行支付：（详细描述支付方式，如分期支付等）4.2 若发生变更或额外工程，相关费用应由业主和施工单位双方协商确定，并签署补充合同进行支付。
五、保修和维护5.1 施工单位在工程竣工验收后，应提供一定期限的保修期，具体时限为（具体天数）。
5.2 在保修期内，若发现工程存在质量问题，业主有权要求施工单位进行修复或更换。
六、违约责任6.1 若一方违反本合同的任何条款，另一方有权要求违约方承担相应的违约责任，并要求进行修复或支付相应的赔偿。
6.2 在施工过程中，若因业主原因或不可抗力导致工期延长或工程质量问题，施工单位有权要求业主进行相应的补偿或免除责任。
七、争议解决7.1 因本合同引起的任何争议，双方应通过友好协商解决。
若无法达成一致意见，任何一方可以提起诉讼。
7.2 本合同的解释和执行均适用中华人民共和国的法律。
八、其他条款8.1 本合同自双方签署之日起生效，具有法律效力。
(范本)室外给排水施工合同
范本室外给排水施工合同一、合同背景二、工程内容1.安装排水管道：承包商负责按照相关法规和标准要求，在指定区域内安装排水管道。
2.排水井施工：承包商将根据设计要求施工排水井，确保排水系统正常运作。
3.排放管道连接：承包商将确保安装的排水管道和业主指定的排放管道连接无误。
4.其他附属工程：如有其他与室外给排水施工相关的工作，将在双方明确的书面协议中详细列明。
三、施工期限1.承包商将于合同签订后开始施工，并在双方约定的工期内完成室外给排水施工。
2.若因不可抗力或其他不可预见因素导致施工延误，承包商将及时通知业主并提供解决方案。
四、合同价格和支付方式1.合同总价为元（人民币），包含室外给排水施工所需的材料、人工费用等。
2.付款方式及时间安排：–业主需在签订合同时支付合同总价的30%作为预付款，作为确认合同生效的凭证。
–剩余款项将根据工程进度分期支付，支付阶段和金额将在双方协商后确定。
五、质量保证和维修1.承包商保证所提供的材料和施工质量符合国家标准和相关法规。
2.室外给排水施工质保期为个月，从竣工验收之日起计算。
在质保期内，如出现因承包商施工质量问题导致的损坏或故障，承包商将负责免费修复或更换。
六、违约责任1.若一方违反合同约定，使得对方无法履行合同义务，违约方应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此产生的一切损失。
2.若履行本合同因不可抗力情况下终止，不构成违约行为。
七、争议解决本合同履行中如发生争议，双方应本着友好协商解决的原则，协商不成的可依法向相关部门申请仲裁或提起诉讼。
八、合同变更和解除1.对本合同的变更、解除或终止，必须经过双方的书面协议。
2.任何一方在未经对方书面同意的情况下，不得单方面解除或终止本合同。
九、其他条款1.本合同一式两份，双方各执一份；合同附件与合同正文具有相同法律效力。
2.本合同自双方签字盖章之日起生效，合同期为个月/年。
3.本合同未尽事宜由双方协商解决，并可通过书面补充协议等方式进行补充完善。
空调排水管安装工程承包合同(精选2024)(一)
空调排水管安装工程承包合同(精选2024)（一）空调排水管安装工程承包合同（精选2024）（一）合同编号：【填写编号】签订日期：【填写日期】甲方：【填写甲方名称】法定代表人：【填写法定代表人名称】地址：【填写甲方地址】联系电话：【填写甲方联系电话】乙方：【填写乙方名称】法定代表人：【填写法定代表人名称】地址：【填写乙方地址】联系电话：【填写乙方联系电话】鉴于甲方拟进行空调排水管安装工程，乙方具备相应的专业技术和施工能力，双方经友好协商，达成以下合作，特签订本合同。
第一条工程内容甲方委托乙方负责空调排水管安装工程，具体包括但不限于：1. 安装和接驳空调室内机与排水管；2. 安装并连接空调排水管与楼宇排水系统；3. 测试排水系统的正常运行。
第二条工程期限1. 工期自合同生效之日起【填写工期】。
2. 如因甲方原因导致工期延误的，乙方有权要求甲方支付相应延期费用。
第三条工程费用及支付方式1. 工程总价为【填写工程总价】。
2. 工程款项支付方式：（1）验收合格前，甲方向乙方支付合同总额的40%作为预付款；（2）工程验收合格后，甲方向乙方支付合同总额的60%作为尾款。
3. 甲方应在收到乙方开具的发票后的10个工作日内支付相应款项。
第四条质量保证期1. 工程自验收合格之日起，质量保证期为【填写质量保证期】。
2. 在质量保证期内，如出现因乙方施工质量问题导致的故障，乙方将负责免费维修。
第五条违约责任1. 任何一方未履行相关条款义务的，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失；2. 如一方违约导致工期延误超过【填写工期延误天数】，对方有权解除合同，并要求违约方承担相应违约责任；3. 若因不可抗力因素导致一方无法履行合同，应及时通知对方，并及时采取应对措施。
第六条保密条款双方应对合同履行过程中所知悉的对方商业秘密及其他保密信息予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。
第七条争议解决本合同的解释与履行均适用中国法律。
管道安装劳务合同样本
管道安装劳务合同样本管道安装劳务合同范文篇三工程承包人：(简称甲方)劳务分包人： (简称乙方)鉴于甲乙双方已充分了解本工程具体情况，因工程施工需要，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，在遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则上，双方就甲方西安首创国际城五期工程的安装劳务分包施工事项经协商达成一致，订立本合同。
工程名称：首创国际城北区商业五期工程工程地点：西安经开区凤城十二路与文景路交界首创国际城一、承包范围：甲方总承包范围内清单项目和措施项目，全部水暖、电气安装工程的人工、机械、耗材。
1、工程清单项目a、电气部分：自变配电室低压柜下口压线起至各栋号楼线缆敷设;楼内所有预埋预留;强、弱电桥架的安装;应急灯具、照明插座、等电位箱、户内箱、弱电箱的施工安装等;防雷接地工程的焊接预留。
及蓝图中甲方承包范围内的所有电气配管设备安装内容。
b、给水工程：给水管线的安装及套管预埋、孔洞预留。
进户给水管线接至甲方指定位臵，并留好接头。
自压供水设备安装及蓝图中甲方承包范围内的所有给水配管设备安装内容。
c、排水系统：户内污水、排水、废水、压力废水、雨水、空调冷凝水管线安装及预留孔洞，接到室外雨水井、污水井等配管、配件安装。
屋面通气管。
及蓝图中甲方承包范围内的所有排水配管设备安装内容。
d、采暖系统：采暖管道的安装及预留孔洞预埋套管，所有系统隐蔽工程预留预埋，暖件至干管及管井内立管，预留三通接口。
及蓝图中甲方承包范围内的所有采暖工程配管设备安装内容。
(不包括通风工程)e、商业部分卫生间水、暖、电、卫生洁具的安装。
、工程变更项目：未施工安装前的变更图及通知单，均不计费用。
蓝图工程已安装完成，甲方发变更通知经建设单位、监理确认后，按清单只计人工费。
、文明施工、季节性施工、赶工施工、安全施工措施项目。
、甲乙双方办公生活区、乙方施工范围内自用临电临水管线设施维护工作。
、乙方自用生活、办公设施的全部费用。
中央空调安装承包合同
中央空调安装承包合同中央空调安装承包合同1甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方现就甲方委托乙方水电安装包工包料事宜，经协商达成一致，签订本合同并共同遵守。
第一条委托事项甲方由于工程进展需要，拟将的水电安装工程以包安装、包工具、包料的形式委托乙方承包施工。
第二条乙方工作内容1、包材料损耗(损耗按定额执行)。
2、包预留套管、预埋给水管，包给排水材料安装(不包含所有二次增压设备，空调冷凝管以及室外雨水管的安装。
)3、电施工程，电柜下桩及表后的其他工程按图施工。
防雷连接，弱电预埋。
(不包含，消防弱电配管和穿线，荧光灯具安装，以及其它灯具，设备电力，变压器和发电机组，各种配电柜，所有的计量表材料安装。
)4，所有水电工程以建筑物外轴线1.5米为标准。
(不包括消防。
)第三条施工工期1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。
本合同约定本工程总工期为天;开工日期为：年月日，竣工日期为：年月日。
2、如遇下列情况，经甲方代表书面签字认可后，工程可以顺延。
(1)甲方不能按合同约定提供开工条件;(2)工程量变化和设计变更;(3)非乙方原因超过4个小时以上(包括但不限于)停水、停电等情况;(4)工程款未按时支付;(5)不可抗力(如地震台风火灾等)。
3、由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成的窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。
第四条工程总造价给水工程，电工程。
按每㎡建筑面积元作为结算依据;总价：工程总量㎡，合计工程总造价为人民币大写【】元，小写【】元。
第五条付款办法依工程建造不同时期为付款的时间节点，分批支付，具体为：1.出正负零，付总造价的元;2.正负零以上每完成两层，付总造价的元;3.主体封顶，甲方支付给乙方的款额不低于总造价的元;4.积水排水做完，付总造价的元;5，穿线安装完毕，付总造价的元;6.完工验收，支付总造价的元;7，剩余3%，元，为维修质保金，保修期满结清。
室外排水劳务分包合同
室外排水劳务分包合同1. 合同双方。
发包人（业主），[发包人名称]承包人（总包单位），[承包人名称]分包人（排水劳务分包单位），[分包人名称]2. 工程概况。
工程名称：工程地点：工程内容，室外排水系统施工。
3. 合同金额。
合同金额，大写人民币[合同金额]元，小写人民币[合同金额]元。
4. 施工期限。
开工日期：竣工日期：5. 分包范围。
分包人负责室外排水系统的施工，具体包括：管道安装（包括雨水管、污水管、检查井和雨水斗）。
管道回填。
管道试验和验收。
6. 分包人的职责。
按照合同约定和相关规范标准进行施工。
提供符合要求的材料和设备。
确保施工质量，达到验收标准。
负责施工安全，遵守相关的安全管理规定。
配合承包人进行施工协调和管理。
保护已完成的工程不受损坏。
7. 发包人的职责。
提供施工图纸和技术资料。
及时解决施工过程中遇到的问题。
配合分包人进行施工协调和管理。
组织工程验收并支付工程款。
8. 材料和设备。
分包人负责材料和设备的采购。
材料和设备必须符合合同要求和相关标准。
分包人须提供材料和设备的规格、型号和数量清单。
9. 施工安全。
分包人负责施工过程中的安全管理。
分包人须制定并实施安全管理措施。
分包人须配备必要的安全防护设备。
分包人须定期对施工人员进行安全教育。
10. 质量保证。
分包人保证施工质量符合合同要求和相关标准。
分包人须承担质量缺陷的责任。
分包人须提供必要的质量保证文件。
11. 工程验收。
工程完成后，分包人须组织验收。
验收通过后，分包人须向承包人移交工程。
分包人须保留必要的验收文件。
12. 付款方式。
工程款分期支付。
每期付款额度由双方协商确定。
发包人在验收合格后支付工程款。
13. 保修期。
分包人对施工质量保修[保修期]个月。
保修期内，分包人负责免费维修因施工缺陷造成的质量问题。
14. 违约责任。
违反合同约定的，违约方须承担违约责任。
违约责任包括但不限于，支付违约金、赔偿损失等。
15. 合同变更。
合同如有变更，由双方协商后签订变更协议。
安装空调排水合同协议书
安装空调排水合同协议书甲方（业主）：_________乙方（承包商）：_________鉴于甲方需要在其位于_________（地址）的物业中安装空调排水系统，经双方协商一致，特订立本合同，以便共同遵守执行。
一、工程内容1. 乙方负责甲方物业内空调排水系统的设计与安装，包括但不限于排水管道的铺设、接口的连接、排水设备的安装及调试等。
2. 乙方应确保所安装的空调排水系统符合国家相关标准和行业规范，保证工程质量。
二、工程期限1. 本工程自合同签订之日起计算，施工期限为____天。
2. 如遇不可抗力因素导致工程延期，乙方应及时通知甲方，双方协商确定新的工程完成日期。
三、工程造价1. 本工程总造价为人民币____元，具体费用明细见附件。
2. 甲方应按照合同约定支付工程款项，乙方提供相应的发票。
四、质量保证1. 乙方应对所安装的空调排水系统提供不少于____年的质保期。
2. 在质保期内，如出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后48小时内进行无偿维修或更换。
五、违约责任1. 若乙方未按合同约定完成工程，每逾期一天，应向甲方支付违约金人民币____元。
2. 若甲方未按约定支付工程款，每逾期一天，应向乙方支付违约金人民币____元。
六、争议解决1. 本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方代表（签字）：_______ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：_______ 日期：____年__月__日。
室外管道安装工程施工合同
室外管道安装工程施工合同甲方：(具体公司名称、地址、法定代表人姓名)乙方：(具体公司名称、地址、法定代表人姓名)一、工程概况1.1 项目名称：(填写具体项目名称)1.2 工程地点：(填写具体工程地点)1.3 工程范围：(填写具体工程范围)二、工程内容2.1 室外管道安装工程的施工范围：(详细描述工程内容)2.2 工程进度安排：根据施工需要，甲乙双方协商制定工程进度计划，并在本合同附件中予以明确。
三、质量要求3.1 施工质量：施工过程中，乙方应严格按照相关法规和标准要求进行施工，确保工程质量符合国家和行业标准。
3.2 材料选择：乙方应根据工程要求选择合适的材料，并确保质量符合国家标准。
四、工期及支付方式4.1 工期：根据双方商定的工程进度计划执行，如双方需要调整工期，应提前书面通知对方并达成一致意见。
4.2 付款方式：施工过程中的工程款支付方式按照以下约定执行：(1) 甲方应按工程进度支付相应款项，乙方需要提供相应的工程进度报告和材料采购发票等相关文件。
(2) 最终结算款项应在工程验收合格后15个工作日内支付给乙方。
五、安全保障5.1 施工期间，乙方应采取安全防护措施，确保工程施工过程中人员和设备的安全。
5.2 如甲方发现乙方施工存在安全隐患，有权要求乙方立即采取措施予以改正。
5.3 甲方对乙方的安全管理提供支持和协助，双方共同维护施工现场的安全秩序。
六、责任和争议解决6.1 因乙方的责任导致施工质量不达标的，乙方承担返工、修补等责任，并承担由此带来的费用、损失等。
6.2 合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；如协商不成，可向有权机关申请仲裁或通过法律途径解决。
七、违约责任7.1 如一方违反本合同约定，使对方遭受损失的，违约方应承担相应的违约责任。
7.2 若一方违约，对方有权要求违约方限期解决问题，并赔偿相应的费用和损失。
八、其他约定8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为工程完工并最终结算完成之日止。
2023年空调安装承包合同8篇
2023年空调安装承包合同8篇空调安装承包合同1发包单位：(以下简称“甲方”)承包人：(以下简称“乙方”)依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同(示范文本)》及其他有关法律、法规和规章，并结合本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。
一、工程概况：1、工程名称：小七孔东门配套商业项目2、工程地点：贵州荔波县小七孔景区东门入口处3、工程内容：图纸所示全部水电安装工程：1、强电：按水电安装要求施工完毕;2、弱电：(不包括电视、电话、安防)从室内第一个转换箱开始施工，室内所有施工预埋管及室内布线、开关插座安装完毕;3、防雷：包括防雷接地，等电位联接，电源进户箱做重复接地等;4、给水：室内按给水图施工完毕;5、雨水：落水、阳台排水、空调排水施工至最近的雨水井，室内全部施工完毕;6、污水：室外施工至出墙外最近的污水井，室内全部施工完毕;7、工地现场施工用水电的安装维护，项目部临时用电的安装维护，工程机具线路接驳及维护，并派出两名维修电工长期负责工地现场的水电维修及管理，费用由乙方承担。
(不含材料)4、施工现场条件：以现场实际情况为准。
二、工程承包方式、承包范围及承包内容：1、承包方式：乙方包工包料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包结算，包资料及签证，包安全文明施工、包验收合格(力争确保优良)。
2、承包范围：图纸所示的室内外等所有水电工程预埋与安装，调试检测工作。
3、甲方直接的分包专业工程，乙方需全力配合，并组织完成。
三、合同工期：1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。
本合同约定本工程总工期为____日历天;开工日期为：____年____月____日。
2、第一施工段为：本项目下6#;13#;10#;2#;9#;5#13#商铺及售票厅，第二施工段为：本项目下8#;1#;3#;4#11#商铺，按土建进度跟进施工完成。
建筑工程劳务承包合同书(水暖安装)
建筑工程劳务承包合同书（水暖安装）甲方：[甲方名称]乙方：[乙方名称]鉴于：甲方计划进行建筑工程的水暖安装工作，需要聘请专业的劳务承包商完成；乙方具备相关技术和经验，能够按照甲方的要求完成水暖安装工作；双方愿意按照本合同的约定，建立合作关系，共同努力推进项目的顺利进行。
基于上述情况，双方达成如下协议：一、项目描述安装建筑物内的水暖管道和设备；安装连接水源和热源的管道；安装供水、排水、暖气和空调系统。
二、合同期限本合同的有效期从甲方与乙方双方签字之日起至工程竣工验收合格之日止。
三、合同金额与支付方式合同金额：人民币 [合同金额大写] 元整（￥[合同金额小写]）。
[支付方式1]：付款金额为合同金额的 [支付比例1]，于双方签署本合同之日起 [支付时间1] 天内支付给乙方；[支付方式2]：付款金额为合同金额的 [支付比例2]，于工程开工之日起 [支付时间2] 天内支付给乙方；[支付方式3]：付款金额为合同金额的 [支付比例3]，于工程完工并经甲方验收合格之日起 [支付时间3] 天内支付给乙方。
四、工期与工作进度工期：乙方承诺按照约定时间完成水暖安装工作。
工期为 [工期长度] 天，自工程开工之日起计算。
工作进度：乙方应根据项目需求提交详细的工作计划和进度表，并按照计划及时完成工作。
五、工程质量和保修工程质量：乙方承诺按照相关标准和法律法规要求，保证水暖安装工程的质量合格。
保修期：自工程竣工验收合格之日起，乙方保修期为 [保修期限] 个月。
在保修期内，如发生因乙方原因导致的设备故障或质量问题，乙方承担相应责任并承担修复费用。
六、安全责任和保险安全责任：双方应共同遵守相关安全生产规定，采取必要的安全防护措施，确保工程安全进行。
保险：乙方应为水暖安装工程购买合适的人身意外伤害保险和财产保险，以应对可能发生的意外事件。
七、违约责任若因甲方原因造成工程延期或无法按时完成的，乙方有权要求相应的合同变更或索赔。
若因乙方原因造成工程质量不合格或无法达到预期效果的，乙方应承担相应的违约责任。
室外排水施工合同
室外排水施工合同1. 合同背景本合同由甲方（以下简称“业主”）与乙方（以下简称“承包商”）签订，旨在规定双方在室外排水施工方面的权利和义务。
2. 项目描述本项目是为业主提供室外排水施工服务。
具体工作包括但不限于以下内容： - 安装雨水管道系统，包括水管、水槽等设施的铺设和连接； - 清理和修复已有的排水系统，确保其正常运行； - 安装雨水收集系统，用以收集和利用雨水资源。
3. 工期要求本项目的工期为合同签订后的30个工作日内完成。
如因不可抗力因素导致施工进度延误，双方应协商解决并进行工期的相应调整。
4. 质量要求•施工过程中应确保安全、环保和高质量。
所有材料和设备必须符合国家相关标准。
•施工结束后，承包商应做好清理工作，保持施工现场整洁。
5. 付款方式•业主同意在合同签订后立即支付合同总额的30%作为预付款。
•项目完成后，业主应支付余款的70%。
6. 违约责任•若承包商延误工期，每延误一天，业主有权要求承包商按合同总额的1%支付违约金。
•若承包商未按合同要求提供施工质量或未保持施工现场整洁，业主有权要求承包商进行整改，并赔偿由此产生的损失。
7. 双方权利与义务7.1 业主权利与义务•业主有权监督和检查施工过程，并提出合理的要求和意见。
•业主应根据合同要求及时支付款项。
7.2 承包商权利与义务•承包商有权组织和安排施工人员及设备，并按时完成工程。
•承包商应负责提供合格的材料和设备，并确保施工质量。
8. 保密协议双方同意在合同履行过程中保守对方的商业和技术秘密，并不得向第三方泄露。
9. 解决争议在履行本合同过程中产生的争议，双方应友好协商解决。
若协商不成，双方同意提交至所在地人民法院解决。
10. 合同变更任何对本合同的变更应以书面形式经双方签字确认，方可生效。
11. 合同终止本合同在以下情况下终止： - 双方协商一致终止； - 双方达成书面协议终止； - 双方发现对方有重大违约行为。
本合同一式两份，双方各执一份，自双方签署之日起生效。
空调管道安装工程合同
空调管道安装工程合同本文旨在就空调管道安装工程合同展开论述，以确保文章内容严谨合理，并满足1000字以上的字数要求。
一、合同背景介绍空调管道安装工程合同是指供应商与需方之间约定的一种合同形式，在此合同中，供应商承诺按照约定完成空调管道的安装工程。
该合同通常包括以下几个方面的内容：合同主体、工程范围、工期要求、工程报价、支付方式、验收标准、保修期等。
二、合同主体在此合同中，供应商和需方为合同的双方主体。
供应商是指提供空调管道安装服务的承包商或供应商，需方则是需要进行空调管道安装的单位或个人。
在合同中应明确双方的法定代表人、联系方式等基本信息。
三、工程范围合同中应详细描述空调管道安装工程的范围。
这包括需要安装的管道长度、管道直径、管道材料、管道连接方式等。
同时，还需明确其他配套设备，如风机、冷凝器、蓄冰装置等的详细规格要求。
四、工期要求合同中应明确工程的计划日期和预计完成日期。
这有助于双方在实施过程中有个时间目标，并能及时跟踪进度。
若因不可抗力等原因导致工期延迟，双方应按照合同约定进行协商和处理。
五、工程报价供应商在合同中应提供详细的报价信息。
这包括安装工程所需材料费用、人工费用、设备租赁费用等各项费用的明细。
需方收到报价后，如果同意，应与供应商确认并签署合同。
六、支付方式合同中需要明确支付方式及支付时间节点。
常见的支付方式有一次性支付、分期支付等，需方可以根据自身情况选择支付方式，并在合同中进行明确规定。
同时，要规定支付的具体金额及次数，确保双方权益。
七、验收标准合同应明确空调管道安装工程的验收标准。
这可以包括工程质量、安装位置符合要求、设备运行正常等方面，确保供应商在工程完成后得到合理的评价，同时也保证了需方的使用权益。
八、保修期合同中应规定空调管道安装工程的保修期限。
通常情况下，保修期应不少于一年，以确保在一定时间内有充分保障。
结语本文在对空调管道安装工程合同进行论述时，分别从合同背景介绍、合同主体、工程范围、工期要求、工程报价、支付方式、验收标准、保修期等多个方面进行了说明。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
深圳市建设工程
施工合冋
工程名称：南山区消防大队室外空调排水管安装工程工程地点：南山区消防大队
发包人：深圳市公安局南山分局消防监督管理大队
承包人：深圳市富德装饰设计工程有限公司
协议书
发包人（全称）：深圳市公安局南山分局消防监督管理大队（以下简称甲方）承包方（全称）：深圳市富德装饰设计工程有限公司（以下简称乙方）。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致, 订立本合同并共同遵照执行。
一、工程概况
1、项目名称：南山区消防大队室外空调排水管安装工程
2、项目地点：南山区消防大队
二、工程承包范围及承包形式：
工程内容：室外空调排水管安装。
承包形式：包工包料。
三、合同工期
开工日期：年月日
竣工日期：年月日
合同工期总日历天数30天。
期间如遇不可抗力因素的影响，经甲方签字认可后，工期可相应顺延。
四、协议价款
本合同工程价款按下列暂定价方式结算：
1、采用暂定价方式，工程暂定价为肆万玖仟伍佰零壹元柒角捌分（羽9501.78 元）人民币；如施工中涉及工程变更或增加工程量的，增加部分按实结算。
2、按实际发生的工程量结算，
（1）本工程采用工程量清单计价，信息价执行《深圳市建设工程价格信息》2017 年第1期，缺项部分按市场价。
本工程按实际发生的工程量，由乙方报结算价，经甲方审核、确认为准。
（2）若涉及工程量变更或者增加工程量的，须经甲方项目负责人下达指令，变更签证由甲方工程部和有关项目负责人签字，并在实际发生日的十五日内报甲方计财部负责人
复核签字,送甲方分管领导或总经理审批后生效。
五、付款方式
1、工程款按下列方式支付：
工程竣工验收合格，经甲方结算审核后，一次性付清结算款。
六、材料及设备供应
1、乙方供应材料
（1）由乙方采购材料设备，必须符合设计和规范的要求，以及符合一览表及其他约定，并提前报甲方核准，如因所供应材料、设备的品种、数量、规格、型号、质量等级以及时间不符合上述要求，由乙方负责及时调换，如影响工程进度，以及造成返工及材料的损失，全部由乙方承担责任。
（2）乙方采购的所有材料必须经甲方确认后方可使用，甲方要求更换的，乙方必须执行。
2、施工中的水、电、食宿、工具等设施的约定：由乙方负责，费用包含在合同价款内。
3、所有机械设备需满足工程施工需要。
4、乙方应优先发放施工人员工资，不得拖欠，并处理好劳资纠纷及相关问题，不得因此影响施工，以及不得给甲方造成不良影响，否则甲方有权采取解除合同、责令退场、要求赔偿损失、支付违约金等措施。
七、甲方责任
1、按约定提前8小时通知乙方做好施工准备工作及相关资料。
2、按约定安排相关的指挥人员配合工作。
八、乙方责任
代表人： 委
托代表人:
开户银行：
帐号： 1、 按约定时间完成施工任务，符合工期及质量要求。
2、 必须服从甲方现场管理，遵守法律及行政规章、遵守各项规章制度，维护甲方 声誉，如发现有故意损害甲方声誉，严重违反纪律，违反协议的行为，甲方有权要求乙 方赔偿经济损失或承担违约责任，直至终止协议。
3、 应注意保护生态环境，注意施工安全，不得砍伐树木及损坏其它设施，注意护 林防火。
4、 乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工，以及采取吵闹、威胁等不当手段， 否则，甲方有权责令其退场，一切后果由乙方承担。
九、违约责任
1、双方应严格遵守协议，如有违反，按本协议相关约定承担违约责任。
2、如工程出现质量问题，以及乙方违反本协议其他约定的，甲方可视具体情况， 要求乙方按合同总价款的1% — 5%承担违约金；如仍不足予补偿甲方经济损失的，甲方 有权要求乙方赔偿经济损失。
十、工程保修
质量缺陷保修期从工程实际竣工之日算起， 双方约定本工程质量缺陷保修期为一年。
十
一、附则
1、 双方在本协议中未约定的，按国家法律法规执行。
2、 本协议经双方签名盖章后生效。
本协议一经签字，双方应严格遵守，如因执行 本协议发生争议，双方应协商解决；如协商不成，可申请仲裁或向所在地人民法院起诉 解决。
3、 本协议一式 二 份，双方各执 一份，具有同等法律效力。
发包人：（公章） 承包人：（公章）
代表人： 委托代表人: 开户银行： 帐号：。