房地产开发保证合同书样本
房地产开发保证合同书8篇
房地产开发保证合同书8篇篇1甲方（保证人）：___________地址：_______________________法定代表人：_________________联系方式：___________________乙方（开发商）：___________地址：_______________________法定代表人：_________________联系方式：___________________鉴于甲方同意为乙方进行房地产开发项目提供保证服务，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，经友好协商，达成如下协议条款：第一条保证事项1.1 甲方同意就乙方开发的房地产项目提供保证服务，确保项目开发的顺利进行。
第二条保证范围2.1 本保证合同涉及乙方房地产项目的融资、建设、销售等各个环节。
第三条保证金额及方式3.1 甲方提供的保证金额为乙方房地产项目总投资的XX%，具体金额根据乙方需求及项目实际情况确定。
3.2 甲方提供的保证方式为连带责任保证，即在乙方无法履行相关义务时，甲方将无条件承担相应责任。
第四条保证期限4.1 本保证合同的保证期限为自合同签订之日起至项目开发完成并全部销售完毕为止。
第五条甲方的权利与义务5.1 甲方有权要求乙方提供与项目相关的所有资料，并对其进行审查。
5.2 甲方有权监督乙方房地产项目的开发进度及相关资金使用情况。
5.3 甲方应根据本合同约定，按时提供保证服务，确保项目开发的顺利进行。
第六条乙方的权利与义务6.1 乙方应按时向甲方提供项目相关资料，并确保资料的真实、完整。
6.2 乙方应严格按照合同约定使用甲方提供的保证服务，确保项目开发顺利进行。
6.3 乙方应及时向甲方反馈项目进展情况，并积极与甲方沟通合作。
第七条违约责任7.1 若甲方未按照本合同约定提供保证服务，导致乙方损失，甲方应承担相应的违约责任。
7.2 若乙方未按照本合同约定使用甲方提供的保证服务或提供虚假资料，导致甲方损失，乙方应承担相应的违约责任。
房地产开发保证合同书3篇
房地产开发保证合同书3篇篇1甲方（开发商）：___________________________地址：_____________________________________法定代表人：_____________________________乙方（保证人）：___________________________地址：___________________________________法定代表人：_____________________________鉴于甲方拟进行房地产项目开发，为明确各方权利义务，确保项目顺利进行，经甲、乙双方友好协商，就甲方的房地产开发项目达成如下保证合同：第一条合同目的为保证甲方因进行房地产开发项目而产生的债务得以按期履行，保障项目顺利推进，乙方同意为甲方的相关债务提供保证担保。
第二条保证事项乙方同意就甲方因开发位于____________（地址）的房地产项目所产生的债务（包括但不限于工程款、材料款、融资借款等）向债权人提供连带责任保证。
保证金额总计不超过人民币______万元。
第三条保证期限本保证合同的期限为自合同签订之日起至项目开发完成并结清所有债务之日止。
具体保证期限根据项目的实际情况确定。
第四条保证责任1. 乙方对甲方因开发项目所产生的债务承担连带责任保证，即甲方如未能按期履行债务，乙方将无条件代为履行。
2. 乙方在承担保证责任后，有权向甲方追偿已支付的全部款项。
第五条甲方的义务1. 甲方应按时向债权人履行债务，确保项目的顺利进行。
2. 甲方应遵守国家法律法规及相关政策，确保项目的合法性和合规性。
3. 甲方应向乙方提供与项目相关的真实、完整、准确的资料和信息。
第六条乙方的权利与义务1. 乙方有权对甲方的项目进展情况进行监督和检查。
2. 乙方有权要求甲方提供与项目相关的资料和信息。
3. 乙方应根据本合同的约定承担保证责任，确保甲方的债务得到履行。
第七条违约责任1. 甲方如未能按时履行债务，应按照未履行债务金额的______%向乙方支付违约金。
房地产开发保证合同模板5篇
房地产开发保证合同模板5篇篇1房地产开发保证合同模板甲方：房地产开发商（以下简称“甲方”）乙方：购房人（以下简称“乙方”）根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲乙双方经友好协商，就甲方开发的______（项目名称）、______（楼盘名称）项目的销售事宜达成如下协议，以兹遵守：第一条房地产开发项目情况1.1 甲方是经营房地产开发业务的房地产开发商，具有从事房地产开发的资质和能力。
1.2 乙方同意根据本合同的约定，向甲方购买______（项目名称）项目中的______（房屋类型）。
第二条房地产开发保证2.1 甲方保证向乙方出售的房屋符合国家相关规定，并且符合乙方在购房条件中的要求。
2.2 房地产开发项目的建设、销售过程中，甲方应遵守法律法规，按照批准的规划和建设方案进行开发，并依法取得相关的土地使用权、施工许可证和房屋销售许可证。
2.3 甲方承诺交付给乙方的房屋具有完全的产权，不存在任何法律纠纷或者权属问题。
第三条房屋交付时间和质量保证3.1 甲方承诺按照本合同的约定和交付标准，在______年______月______日之前将房屋交付给乙方。
3.2 甲方承诺所交付的房屋符合国家相关规定，并且符合建筑质量标准。
如发现房屋存在严重质量问题，乙方有权要求甲方在______天内进行整改。
第四条房地产开发保证金4.1 乙方应在签订本合同之日起______天内向甲方支付房地产开发保证金______元。
4.2 若乙方出现解约或违约情况，房地产开发保证金将被甲方没收。
第五条乙方权利和义务5.1 乙方应按照本合同的约定支付房屋购买款项，并在房屋交付时按照相关规定完成过户手续。
5.2 乙方应在接到甲方交付的房屋时进行验收，如发现问题应及时向甲方反馈。
第六条解决争议6.1 本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交______仲裁委员会进行仲裁。
第七条其他事项7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，并存根于双方。
房地产开发保证合同范文5篇
房地产开发保证合同范文5篇篇1房地产开发保证合同范文甲方（出让人）：__________，住所：__________乙方（承购人）：__________，住所：__________经甲、乙双方协商一致，为确保双方合同权利义务的履行，特签订本合同，以资信任和保障。
甲、乙双方在平等自愿的基础上达成如下协议：一、合同标的1.乙方购买甲方__地块（具体地理位置和面积）上建设的房产及配套设施（以下简称“项目”）。
2.项目主要功能为住宅，建筑类型为__。
3.项目用地性质：_____，土地使用年限为__年。
4.项目建筑规划如下：____（详细内容可附于合同附件加以说明）。
5.本合同约定不含税价款为____元（大写）。
二、乙方权利和义务1.乙方支付首期购房款____元，自_____年_____月_____日起在____个月内支付完毕。
2.乙方需支付地方政府规定的相关税费。
3.乙方需按照项目规划及相关法律法规要求签订商品房买卖合同。
4.乙方对项目施工及质量有异议应及时向甲方提出，并与甲方协商解决。
5.乙方需按照相关规定认真办理交付手续。
6.乙方有权对项目建设过程进行监督，并有权了解项目的进度情况。
7.乙方在项目交付后应按照约定时间内进行验收，如有质量问题可要求甲方进行维修。
8.乙方不得将房屋转让给第三方，否则应赔偿甲方损失。
9.乙方可委托专业机构对项目建设质量进行鉴定，费用由乙方承担。
三、甲方权利和义务1.甲方按照国家政策和法律规定履行项目建设相关手续。
2.甲方应严格按照合同规定完成项目建设，并确保建设质量合格。
3.甲方应按照规定时间完成项目的交付手续。
4.甲方在项目交付前需对项目进行验收，并提供相关证明材料给乙方。
5.甲方应对项目施工过程中的质量问题进行及时修复，并做好相关记录。
6.甲方应保证项目的合法权益，防止因三方原因导致项目损失。
7.甲方应在项目建设过程中积极配合乙方的监督和验收工作。
8.甲方应代表乙方与相关政府、机构协商解决项目建设中的问题。
2024年房地产开发保证合同模板8篇
2024年房地产开发保证合同模板8篇篇1甲方（保证人）：_________________________公司地址：_______________________________________法定代表人：_______________________________联系方式：_______________________________乙方（债权人）：_________________________公司地址：_______________________________________法定代表人：_______________________________联系方式：_________________________________鉴于甲方与乙方就位于__________的房地产开发项目进行合作，为确保项目的顺利进行及双方权益的保障，根据相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则，签订本保证合同。
一、保证事项概述甲方保证为乙方在房地产开发项目中的投资提供全额担保，担保范围为项目合同履行过程中的债务偿付、款项支付及其他可能产生的相关经济责任。
本合同保证的目的是确保乙方权益得到充分保障，降低乙方投资风险。
二、保证事项具体内容1. 甲方对乙方在房地产开发项目中的投资本金安全承担全额担保责任。
包括但不限于项目资金往来、股权转让款、利润分成等事项。
2. 对于项目期间产生的工程款项支付义务，甲方承担连带责任保证，确保按时足额支付。
3. 若因甲方原因导致项目无法如期完成或产生损失，甲方应承担相应的赔偿责任。
4. 甲方保证在项目运行过程中，遵守国家法律法规和相关政策规定，确保项目的合法合规性。
5. 本保证合同涉及的其他相关经济责任及风险承担事项，双方约定明确并在本合同中作出详细约定。
三、保证期限与方式1. 本保证合同的期限为自合同签订之日起至项目开发完成并顺利交付使用后的两年止。
2. 保证方式为连带责任保证，即甲方对乙方承担连带责任，确保乙方权益得到充分保障。
2024年房地产开发保证合同模板6篇
2024年房地产开发保证合同模板6篇篇1合同编号：[合同编号]甲方：[甲方全称]（开发商）法定代表人：[法人姓名]地址：[甲方地址]联系方式：[联系方式]乙方：[乙方全称]（投资方或保证人）法定代表人：[法人姓名]地址：[乙方地址]联系方式：[联系方式]鉴于甲方计划进行房地产开发项目，为顺利推进该项目，乙方愿意就甲方进行的相关事宜提供保证支持。
为此，甲乙双方本着公平、公正、诚实信用的原则，根据相关法律法规的规定，达成如下保证合同：第一条保证事项与范围一、乙方保证对甲方XXXX年房地产开发项目进行资金支持，保证金额为人民币[金额大写]元整。
该保证金额用于甲方项目开发建设过程中的资金缺口。
二、保证范围包括但不限于项目土地购置、拆迁安置、工程建设、竣工验收及交付使用等各个阶段所需资金。
三、乙方承诺在甲方资金不足时，按照本合同约定的方式和时间向甲方提供资金支持。
四、乙方提供的保证不涉及甲方经营中的其他债务和责任。
如因甲方其他行为导致的债务问题，乙方不承担保证责任。
第二条保证方式及期限一、乙方的保证方式为连带责任保证。
如甲方未能按期履行相关债务，乙方将无条件承担还款责任。
二、保证期限为自本合同签订之日起至项目开发完成并交付使用后的两年止。
期间若发生债务纠纷或违约事件，甲乙双方应协商解决；协商无果的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
三、在保证期限内，乙方不得擅自撤销或变更本保证合同的内容。
如需变更，应取得甲方的书面同意。
四、在保证期限内，若甲方提前偿还全部债务或履行完毕本合同约定的义务，本合同自然终止。
若甲乙双方协商一致解除本合同，本合同亦终止。
但终止后乙方的相关责任仍应履行完毕。
第三条保证金的支付与使用管理一、乙方应按照甲方的资金使用计划及时支付保证金至甲方指定账户。
二、甲方应设立专用账户用于管理该保证金，确保专款专用。
三、甲方使用资金时，应提前向乙方提交资金使用计划表及相关证明材料，经乙方审核同意后，方可使用资金。
房地产开发保证合同简易版6篇
房地产开发保证合同简易版6篇篇1甲方（保证人）：____________________乙方（开发商）：____________________鉴于甲方拥有良好的信誉及经济实力，乙方在房地产开发过程中需要甲方的保证支持，双方经友好协商，达成如下保证合同：一、保证事项1. 甲方保证对乙方开发的房地产项目提供全程的保证支持，包括但不限于项目融资、工程建设、销售推广等方面的支持。
2. 甲方保证在乙方资金短缺时，按照乙方的请求提供必要的资金支持，确保项目的顺利进行。
3. 甲方保证在工程建设过程中，协助乙方解决技术难题，提高工程质量，确保工程按时竣工。
4. 甲方保证在销售推广方面，提供市场营销策略及渠道支持，帮助乙方提高销售额。
二、保证期限本合同的保证期限为自合同签订之日起至项目开发完成并顺利交付使用之日止。
三、保证方式1. 甲方提供的保证支持为一般保证，即乙方无法履行相关义务时，甲方将承担补充责任。
2. 甲方在提供资金支持时，将根据乙方提供的项目资料及财务状况，进行资信评估后决定是否提供资金支持。
3. 甲方在协助乙方解决技术难题时，将派遣专业技术人员参与项目管理和技术指导。
4. 甲方在销售推广方面，将提供市场营销策略建议及渠道资源，协助乙方开展宣传和推广活动。
四、保证义务1. 乙方应按时向甲方提交项目进展情况报告，确保项目按照计划进行。
2. 乙方应妥善保管甲方提供的资料，并按照甲方的要求使用甲方提供的资金支持。
3. 乙方应尊重甲方的意见，在项目实施过程中与甲方保持密切沟通。
4. 乙方应确保项目的合法性和合规性，遵守国家法律法规和相关政策。
五、违约责任1. 若甲方未能按照本合同约定履行保证义务，应向乙方承担违约责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。
2. 若乙方违反本合同约定，未按时提交项目进展情况报告或未按照甲方的要求使用甲方提供的资金支持，甲方有权要求乙方改正，并可视情况决定是否继续履行保证义务。
3. 若因乙方的违法行为或违规行为导致项目无法继续进行，甲方有权解除本合同，并不承担任何责任。
房地产开发保证合同简易版本5篇
房地产开发保证合同简易版本5篇篇1甲方（委托人）：__________房地产开发有限公司乙方（保证人）：__________有限责任公司鉴于甲方拟进行房地产开发项目，需要乙方的保证支持，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，就本次房地产开发项目的保证事宜达成如下协议：一、保证事项乙方对甲方开发的位于__________的房地产开发项目进行保证。
保证事项包括但不限于施工进度、工程质量、销售服务等方面。
二、保证范围1. 进度保证：乙方保证甲方按照预定的施工进度进行开发，确保项目按期完成。
2. 质量保证：乙方对甲方开发的房地产项目的工程质量进行全面保证，确保符合国家相关质量标准和规范。
3. 销售服务保证：乙方为甲方的销售提供必要的支持和服务，确保销售过程的顺利进行。
三、保证期限本合同的保证期限为自项目开工之日起至项目竣工验收合格并完成交付使用后的_____年止。
四、保证方式乙方在本合同约定的保证范围内，采取连带责任保证的方式，为甲方的合同履行提供保证。
当甲方因乙方原因未能履行合同义务时，乙方将承担相应责任。
五、违约责任1. 若甲方未能按照合同约定履行其义务，乙方有权要求甲方承担违约责任，并支付违约金。
2. 若乙方未能按照本合同约定履行其保证义务，应承担相应的违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失。
六、其他条款1. 甲乙双方应严格遵守本合同的约定，确保项目的顺利进行。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
本合同自双方签字（盖章）之日起生效。
3. 本合同履行过程中如发生争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
4. 本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行协商补充。
经双方协商一致，可以签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
5. 本合同的所有修改和补充应以书面形式作出，并经甲乙双方签字（盖章）后成为本合同不可分割的部分。
房地产开发保证合同6篇
房地产开发保证合同6篇篇1甲方（保证人）：_________________________乙方（开发商）：_________________________根据中华人民共和国有关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的原则基础上，经友好协商，就甲方为乙方在房地产开发项目中的相关事项提供保证的事宜，达成以下保证合同：一、保证事项1. 甲方同意为乙方在房地产开发项目中的按期开工、建设进度、工程质量等方面提供保证。
2. 保证乙方在项目开发过程中遵守国家相关法律法规，以及地方政府的相关规定。
二、保证范围1. 本保证涵盖乙方在房地产开发项目中的全部开发活动，包括但不限于土地使用权获取、项目规划、开工、建设、销售等阶段。
2. 保证乙方与各类合同方（如建筑承包商、材料供应商等）签订的合同条款得到履行。
三、保证期限本保证的期限自合同签订之日起至项目开发完成并顺利交付使用止。
具体以项目开发建设完成并经过相关部门验收合格，且乙方无违约情况为准。
四、保证方式1. 甲方在乙方无法履行相关义务时，将按照本合同约定承担相应的保证责任。
2. 甲方在承担保证责任时，有权选择直接代为履行或提供相应资金以支持乙方履行相关义务。
五、甲方的权利与义务1. 甲方有权对乙方的开发过程进行监督，确保乙方按照法律法规和本合同约定进行项目开发。
2. 乙方未能按照法律法规和本合同约定履行相关义务时，甲方有权要求乙方纠正或采取补救措施。
3. 甲方承担保证责任后，有权向乙方追偿因此产生的全部损失。
六、乙方的权利与义务1. 乙方应严格遵守国家相关法律法规和地方政府的规定，进行房地产开发活动。
2. 乙方应按时支付工程款项，确保项目开发的顺利进行。
3. 乙方在项目开发过程中，应及时向甲方通报相关情况，配合甲方的监督工作。
七、违约责任1. 乙方未按照法律法规和本合同约定履行相关义务的，甲方有权要求乙方承担违约责任，并支付违约金。
2. 如因乙方的违约行为导致项目开发无法顺利进行，甲方有权解除本保证合同，并要求乙方赔偿因此产生的全部损失。
房地产开发保证合同模板8篇
房地产开发保证合同模板8篇篇1甲方（保证人）：_________________________地址：__________________________________法定代表人：___________________________联系方式：_____________________________乙方（开发商）：_________________________地址：__________________________________法定代表人：___________________________联系方式：_____________________________鉴于甲方同意为乙方进行房地产开发项目提供保证服务，双方根据平等、自愿、诚实守信的原则，经过友好协商，订立以下保证合同模板：甲方同意就乙方开发的位于____________的房地产项目提供保证服务，保证内容包括但不限于工程进度、工程质量、合同履行等方面。
在乙方无法履行相关义务时，甲方承担连带责任，并依法依约进行赔偿。
二、保证范围1. 工程进度保证：保证乙方按照约定的时间完成项目开发建设，确保项目按期交付使用。
2. 工程质量保证：保证乙方所开发的房地产项目符合国家相关质量标准和规范，确保项目质量合格。
3. 合同履行保证：保证乙方按照与购房人签订的合同条款履行相关义务，不出现违约情况。
三、保证期限本保证合同的期限自合同签订之日起至项目开发完成并交付使用后的______年止。
1. 连带责任保证：在乙方无法履行相关义务时，甲方将承担连带责任，并负责赔偿因此产生的损失。
2. 赔偿保证：因乙方的违约行为导致购房人或其他相关方产生损失的，甲方将依法依约进行赔偿。
五、甲方的权利和义务1. 甲方有权要求乙方提供与保证事项相关的资料和信息。
2. 甲方有权监督乙方的项目开发和合同履行情况。
3. 甲方应按照本合同约定承担保证责任。
4. 甲方应遵守国家法律法规和相关政策，履行法定职责。
有关房地产开发保证合同5篇
有关房地产开发保证合同5篇篇1甲方（保证人）：__________乙方（开发商）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方本着公平、诚实、守信的原则，为确保房地产开发项目的顺利进行，就甲方为乙方提供保证事宜，特订立本合同。
一、保证事项1. 甲方同意就乙方进行房地产开发的项目进行保证，保证乙方具备合法进行房地产开发的资格和条件。
2. 甲方保证乙方在项目开发过程中遵守国家法律法规和相关政策，严格执行行业标准及规范。
3. 甲方保证乙方在约定的时间内完成项目的开发建设，确保项目按时交付使用。
二、保证范围1. 本保证涵盖乙方在房地产开发过程中可能涉及的包括但不限于土地使用权获取、规划许可、施工许可、融资等方面的事项。
2. 若因甲方原因导致乙方无法完成项目开发，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任和赔偿责任。
三、保证期限本保证自合同签订之日起至项目开发完成并交付使用后的_____（具体期限）止。
四、甲方的权利和义务1. 甲方有权对乙方的开发过程进行监督，确保乙方按照法律法规和政策要求进行开发。
2. 甲方应协助乙方解决项目开发过程中遇到的问题和困难，提供必要的支持和帮助。
3. 甲方应保守乙方的商业秘密，未经乙方同意，不得擅自泄露或向第三方披露相关信息。
五、乙方的权利和义务1. 乙方应遵守国家法律法规和相关政策，严格执行行业标准及规范，确保项目开发顺利进行。
2. 乙方应按照约定时间完成项目开发建设，并及时交付使用。
3. 乙方有权要求甲方履行本保证合同约定的义务，若甲方未能履行，乙方有权追究甲方的违约责任。
六、违约责任1. 若甲方未能履行本保证合同约定的义务，导致乙方无法完成项目开发或产生损失，甲方应承担相应的违约责任和赔偿责任。
2. 若乙方违反国家法律法规和相关政策，或未按照约定时间完成项目开发建设，乙方应承担相应的违约责任。
七、争议解决本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
房地产开发保证合同范文4篇
房地产开发保证合同范文4篇篇1房地产开发保证合同范文甲方（开发商）：______________（以下简称甲方）乙方（购房人）：______________（以下简称乙方）鉴于乙方拟购买甲方位于______________的房地产，并为保障乙方的权益，经双方友好协商，特签订本保证合同。
一、保证内容1、甲方向乙方保证其购买的房地产系为合法所有，并已依法取得相关证明文件，可以依法对乙方进行交付。
2、甲方向乙方保证所售房地产的产权清晰，不存在任何纠纷，可以无障碍的进行产权转移。
3、甲方向乙方保证所售房地产的建筑质量符合国家有关标准，并且在购房后的一年内，对于房屋本身存在的质量问题进行免费维修。
4、甲方向乙方保证房地产开发项目已依法取得规划许可证、施工许可证等相关证照文件，并且符合国家建筑规范。
5、其他具体的保证事项________________（双方可根据具体情况添加其他保证内容）二、保证期限本保证合同自双方签字之日起生效，持续至乙方取得该房地产的产权证书之日止。
三、违约责任1、若甲方未能履行本合同所约定的保证事项，导致乙方蒙受经济损失的，甲方应当赔偿乙方相应的损失。
2、若乙方未按照约定支付房地产的购买款项，导致双方无法完成交易，乙方应当承担相应的违约责任。
四、其他事项1、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
2、本合同的任何修改、补充或解释，均需双方协商一致，并经双方签字确认后生效。
3、若本合同中的任何条款被认定违法无效，不影响其他条款的有效性。
甲方（盖章）：______________ 乙方（盖章）：______________签约日期：______________Signed以上为房地产开发保证合同的范文，具体合同内容需根据双方的具体情况进行调整和修改。
希望双方在签订合同时，能够遵守各自的承诺，保障双方的权益。
特此声明！篇2房地产开发保证合同范文甲方：__________（个人/法人/其他组织），注册地址：__________。
房地产开发保证合同标准模板（3篇）
房地产开发保证合同标准模板甲方：____市_____房地产开发有限公司法定代表人：_____住所地：_____乙方：_____房地产开发有限公司法定代表人：_____住所地：____市____路甲乙双方此前共同参与了合作开发____市_____街以北地块的项目，并参与签订了相关的合同文本。
为保障乙方的权利，双方经过协商，达成本合同：一、甲方同意在本合同签订当日向乙方交付____万元人民币的保证金，用以保证乙方在上述合作项目过程中对合作项目的借款利息和收益的收取没有任何法律风险、在上述合作过程中不会承担任何法律责任。
否则，一旦出现乙方因此而承担民事、行政等法律责任的，甲方同意乙方以上述保证金先行处理。
如出现保证金不足时，则甲方继续愿意承担乙方对外承担的责任。
二、保证金的留置期限为____年，期间，对最终因乙方没有风险而应当返还甲方的部分（下称余下保证金），由乙方按照____的利率支付给甲方利息；三、余下保证金的归还期限为：_____四、因本合同发生争议的，双方协商解决，不成时，交由乙方住所地人民法院裁判；五、本合同经双方签章后生效，合同一式二份，每方各执一份。
甲方：____市_____房地产开发有限公司乙方：_____房地产开发有限公司____年____月____日房地产开发保证合同标准模板（二）甲方：置业有限公司乙方：（以下简称甲方、乙方）经甲、已双方友好协商，乙方自愿挂靠甲方资质进行开发经营，为此签订本协议，双方共同遵守。
挂靠项目情况：项目地点：项目名称：乙方挂靠甲方开发其土地，只向甲方缴纳挂靠费，及挂靠甲方的开发资质。
甲方在北海新区办理分公司，专供乙方独立使用，营业执照及章印委托乙方管理使用，乙方自立个人账户，财务独立支配核算。
甲方没有支配、买卖乙方土地和房地产的权利。
开发经营期间的债权债务、费用及税金与甲方无关，由乙方全额承担。
挂靠时间：从该项目的挂靠合同签订之日起到该项目的开发完成办理全部相关手续之日止。
房地产开发保证合同范文5篇
房地产开发保证合同范文5篇篇1甲方（保证人）：_________________________乙方（开发商）：_________________________根据有关法律法规，为确保甲乙双方在房地产开发项目中的权益，特订立本保证合同。
一、保证事项1. 甲方保证在乙方履行其与相关合作方签署的《房地产开发合作协议》的基础上，就本项目的开发、建设及销售活动向乙方提供无条件、不可撤销的连带责任保证。
2. 甲方保证乙方在本项目的土地使用权获取、项目规划、建设施工、预售许可、竣工验收等各个环节的合法权益，保障乙方顺利履行项目开发任务。
1. 本保证涵盖乙方在本项目开发过程中的所有合法经营活动，包括但不限于土地使用权出让金支付、工程款项支付、销售款项收取等。
2. 若因甲方原因导致乙方无法顺利履行与第三方签订的合同或协议，造成乙方损失的，甲方应承担连带赔偿责任。
三、保证期限本保证自合同签订之日起至项目开发完成并顺利交付使用后的两年止。
若乙方在约定时间内未完成项目开发，甲方应继续承担保证责任，直至项目开发完成并顺利交付使用。
四、保证方式1. 甲方应按照乙方的要求，提供必要的资质证明文件及其他支持材料，协助乙方办理相关手续。
2. 若因甲方原因导致乙方遭受损失，甲方应立即采取措施进行补救，并承担由此产生的一切费用。
1. 若甲方违反本保证合同的任何条款，均构成违约行为，应承担违约责任。
2. 违约行为包括但不限于：未能按时提供土地使用权、未能协助办理相关手续、未能按时支付工程款项等。
六、争议解决1. 本保证合同的签订、履行及解释均适用中华人民共和国法律。
2. 若因本保证合同产生的任何争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本保证合同一式两份，甲乙双方各执一份。
本合同自双方签字（盖章）之日起生效。
2. 本保证合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商补充。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
房地产开发保证合同模板9篇
房地产开发保证合同模板9篇第1篇示例：房地产开发保证合同模板甲方：（开发商名称/个人姓名）地址：（开发商地址）乙方：（购房者姓名）地址：（购房者地址）为明确双方权利和义务，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，就甲方向乙方出售的房屋相关事宜达成如下协议：一、房屋信息1. 项目名称：（项目名称）2. 户型：（户型）3. 房号：（房号）4. 建筑面积：（建筑面积）5. 交付标准：房屋将按照《商品房交付标准》相应规定进行交付，乙方可以在交付前对房屋进行验收。
二、付款方式1. 乙方应按照合同约定支付房款，具体分期支付方式为（具体分期支付方式）。
如有逾期支付，乙方须支付逾期利息。
2. 房款支付方式：（支付方式）三、交付时间1. 甲方承诺按照合同约定的时间将房屋交付给乙方，如因不可抗力等特殊情况延迟交付，甲方需要书面通知乙方，并延期交付。
四、质量保证1. 甲方承诺所售房屋符合国家建筑标准和相关规定，如发现质量问题，乙方有权拒绝接受并要求甲方解决。
2. 房屋保修期为（保修期）年，保修期内如有质量问题，甲方应免费维修或更换。
五、违约责任1. 若乙方未按照合同约定支付房款，甲方有权解除合同，乙方应支付违约金。
2. 若甲方未按照合同约定时间交付房屋，乙方有权解除合同并要求甲方支付违约金。
六、保证金1. 乙方应在签订合同时支付保证金，保证金数额为（金额）元，用于保证合同履行。
2. 合同履行完毕，保证金将在（时间）内退还给乙方。
七、法律适用和争议解决1. 本合同适用中华人民共和国法律。
2. 因履行本合同发生的争议，双方应通过友好协商解决，协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他约定1. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 合同附件包括《房屋交付标准》、《房屋验收标准》等，与本合同具有同等效力。
以上为甲、乙双方就购房事宜达成的房地产开发保证合同，双方应严格按照合同约定履行，并真诚合作。
如有未尽事宜，可另行协商修改，经双方签字或盖章后生效。
房地产开发保证合同范文6篇
房地产开发保证合同范文6篇篇1甲方（保证人）：_________________________乙方（开发商）：_________________________根据有关法律法规，为确保甲乙双方共同利益，就甲方对乙方进行房地产开发项目提供保证事宜，特订立本合同。
一、保证事项1. 甲方保证乙方在房地产开发项目中的资金安全，确保项目顺利进行。
2. 甲方对乙方与建设工程承包商、材料供应商等相关合作方签订的合同义务承担保证责任。
3. 甲方保证乙方按照相关法律法规及政策进行房地产开发，并承担由此产生的相关责任。
二、保证范围1. 本保证涵盖乙方在房地产开发项目中的全部债务，包括但不限于建设资金、材料款、工资款等。
2. 本保证涵盖因乙方违约所产生的违约金、损害赔偿等费用。
三、保证期限1. 本保证自合同签订之日起至项目开发完成并顺利交付使用止。
2. 若乙方在项目开发过程中发生违约行为，甲方承担保证责任的期限将相应延长，直至乙方完全履行相关义务。
四、甲方的权利与义务1. 甲方有权监督乙方在房地产开发项目中的运营情况，确保项目合规合法。
2. 甲方有权要求乙方提供与项目相关的资料，以便了解项目进展及风险情况。
3. 甲方应根据本合同约定承担保证责任，确保乙方项目顺利进行。
4. 甲方应协助乙方处理与项目相关的法律事务，提供法律咨询和支持。
五、乙方的权利与义务1. 乙方有权要求甲方按照本合同约定承担保证责任。
2. 乙方应确保项目开发符合相关法律法规及政策，如实向甲方提供项目相关资料。
3. 乙方应按时支付工程款项，确保项目按时完工。
4. 乙方应妥善保管与项目相关的合同、文件等资料，方便甲方进行监督和检查。
六、违约责任1. 若甲方未按本合同约定承担保证责任，导致乙方损失，甲方应承担相应的赔偿责任。
2. 若乙方违反相关法律法规及政策，导致项目开发受阻或产生法律纠纷，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担违约责任。
3. 若乙方未按时支付工程款项，导致项目延误或产生其他损失，甲方有权要求乙方承担相应责任。
房地产开发保证合同范文8篇
房地产开发保证合同范文8篇篇1合同编号：【编号】甲方：【甲方名称】（保证人）乙方：【乙方名称】（开发商）鉴于乙方拟进行房地产开发项目，特向甲方申请保证。
为保证项目的顺利进行和双方权益的有效保障，经双方友好协商，达成如下保证合同：一、保证事项1. 甲方同意为乙方进行房地产开发项目提供保证。
2. 保证的范围包括但不限于项目开发、建设、销售等环节的资金需求及其他相关事项。
3. 保证的金额为人民币【金额】元。
4. 保证期限为自合同签订之日起至项目开发完成并竣工验收合格之日止。
二、保证义务1. 甲方应按照本合同约定履行保证义务。
2. 乙方应按照项目开发的计划、进度和质量要求，确保项目的顺利进行。
3. 乙方应按时向甲方提供项目的相关情况和资料，以便甲方了解项目的进展状况。
4. 乙方应确保项目的资金来源合法、合规，并确保资金专款专用。
5. 乙方应按照约定偿还甲方的保证金额及相关费用。
三、保证权利1. 甲方有权监督乙方的项目进展和资金使用。
2. 甲方有权要求乙方提供与项目相关的文件和资料。
3. 若乙方违反本合同约定，甲方有权要求乙方承担违约责任，并追究其法律责任。
4. 若乙方无法按时偿还甲方的保证金额及相关费用，甲方有权采取法律手段进行追偿。
四、违约责任1. 若乙方未按照本合同约定履行义务，视为违约，应承担违约责任。
2. 若因乙方的违约行为导致甲方承担保证责任的，乙方应赔偿甲方因此产生的全部损失。
3. 若乙方违反本合同的约定，擅自改变项目用途或涉及违法违规行为的，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担违约责任及赔偿损失。
五、保密条款1. 双方应对本合同的内容和实施过程保密，不得向第三方泄露。
2. 双方应妥善保管与本合同相关的文件和资料，不得擅自泄露或非法使用。
六、争议解决1. 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若双方在本合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
2023年房地产开发保证合同模板7篇
2023年房地产开发保证合同模板7篇第1篇示例：【2023年房地产开发保证合同模板】合同编号：______甲方（开发商）：____________（简称甲方）乙方（购房者）：____________（简称乙方）鉴于甲方拥有关于______（项目名称），项目位于______（具体位置），拥有______的开发权，为了保障双方的合法权益，特订立本合同，共同遵守相关规定，达成以下协议：第一条保证内容甲方保证按照规定及时开工建设，并于规定日期内完工交付乙方购房。
房屋的质量符合《建筑工程质量标准》，并保证在交房后一定期限内免费保修。
第三条价格保障甲方承诺在签订合同后不擅自调整房价，乙方需在规定日期内支付房款。
第四条交房日期甲方承诺在______年______月______日前将房屋交付给乙方，如有不可抗力因素延期，双方另行协商。
第五条违约责任若甲方未按照合同约定时间内完成建设并交付房屋，需向乙方承担违约责任。
第六条其他条款1. 本合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字生效，有效期为______年。
3. 本合同未尽事宜由双方协商解决。
4. 本合同履行过程中如有争议，可向______仲裁机构申请仲裁。
签订日期：______年______月______日以上为《2023年房地产开发保证合同模板》，双方签字盖章即视为接受以上条款，并承诺履行合同内容。
祝双方合作愉快！第2篇示例：2023年房地产开发保证合同模板甲方（开发商）：______________乙方（购房者）：______________鉴于甲方是一家合法注册的房地产开发公司，具有良好的信誉和开发经验；乙方是自愿购买甲方所开发的房地产项目的购房者，双方经友好协商，达成以下合同：第一条房产信息1.1 甲方已开发的房产项目为______________，项目地址为______________。
1.2 乙方购买的房产为______________，房产具体信息如下______________。
房地产开发保证合同简易版7篇
房地产开发保证合同简易版7篇第1篇示例：房地产开发保证合同甲方（开发商）：______________乙方（购房者）：______________鉴于甲方系合法拥有______（具体房产名称及位置）项目开发权，为保证双方权益，经友好协商，特订立本合同如下：一、项目情况1. 项目名称：______2. 项目位置：______3. 房产面积：______4. 房产类型：______5. 交房时间：______二、乙方权益1. 乙方购买的房产为新建商品房，不涉及二次出售、租赁等行为；2. 甲方应按照相关规定按时、按质交付房产，确保房产品质符合国家标准；3. 乙方购房价格为______元/平方米，合计人民币______元；4. 甲方应按照《商品房预售管理办法》等相关法规进行交房保修，并提供相关证明文件。
三、甲方承诺1. 项目建设符合国家规划、建设及环保验收标准；2. 项目规划及建设符合国家相关法律法规；3. 对于房产质量问题，甲方承诺按照相关规定进行维修保养；4. 甲方应保证房产权属清晰，不存在法律纠纷；5. 甲方应按照相关规定提供预售许可证及相关资质文件。
四、双方权利义务1. 乙方应按照约定的价格及时间支付购房款项，不得拖欠；2. 乙方应按照相关规定签署房屋买卖合同，并遵守协议约定；3. 甲方不得擅自变更房产规格及售价，不得损害乙方利益；4. 乙方不得擅自改变房产结构及用途，不得侵害他人利益；5. 双方应友好相处，解决可能出现的纠纷。
五、违约责任1. 若乙方逾期支付购房款项，应按照约定支付违约金；2. 若甲方未按时交付房产或造成房产质量问题，应按规定赔偿乙方损失；3. 若任一方违反约定致使合同解除，应按照相关法规承担违约责任。
六、其他约定1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至房产交付完成之日终止；2. 本合同文本为协商约定，具有约束力。
【以下无正文】签约日期：___________第2篇示例：房地产开发保证合同甲方：房地产开发公司（以下简称“甲方”）乙方：购房人（以下简称“乙方”）鉴于甲方为开发商，准备在指定地点开发一座房地产项目，乙方为认购该项目的购房人，经双方友好协商，就本项目的开发保证事宜达成以下合同：一、本合同的目的：为保障乙方在购买房地产项目过程中的权益，约定双方之间的保证事宜。
房地产开发保证合同范文(23篇)
房地产开发保证合同范文（23篇）房地产联合开发协议书一甲方：单位地址：法定代表人：委托代理人：身份证号码：电话：帐号：乙方：单位地址：法定代表人：委托代理人：身份证号码：电话：帐号：根据____市规划建设的需要，甲方与乙方联合共同开发东城国际项目(下称该项目，地点位于____市苴国路北侧、环保局西侧)。
经甲乙双方友好协商，本着平等、互利、自愿的原则，达成东城国际项目联合开发协议，特订以下条款共同遵守。
第一条合作原则甲乙双方的合作原则为合法、平等、自愿、互利互惠。
在合作过程中双方若有其他分歧，应本着以上原则进行协商解决。
第二条合作标的(一)双方联合开发标的位于____市苴国路北侧、环保局西侧土地，面积及范围以政府主管部门最后批准的土地使用权宗地图为准(宗地图见附件)，在该地块上拟建东城国际项目。
(二)甲方投资的土地类型为商住，开发房地产手续应由甲、乙双方共同汇报政府和有关部门达成一致意见，行文执行。
甲方以现有全部土地约7100㎡(以原划拨土地面积为准)土地使用权宗地图面积评估价为限出资，四址界线以土地使用权宗地图为准(宗地图见附件)。
(三)甲方投资联合开发的该宗土地，应合法无任何纠纷，如因该宗土地四址界限图内遗留产生的纠纷，以及相关民事责任和经济责任由甲方负责解决，所发生的费用由甲方全部承担;如因该宗土地宗地图外新规划涉及到周边相邻单位及居民因建设所发生的纠纷由乙方解决，产生的费用由乙方承担，与甲方无关。
该项目建设实施中需甲方提供的相关资料和需要甲方出面协商的，甲方应积极提供并参与协调。
第三条合作方式(一)甲方将其拥有的____市苴国路北侧、环保局西侧土地按____市国土资源局编制的基准地价进行评估，将其评估价格作为合作出资份额。
(二)乙方出资1700万(大写:壹仟柒佰万元)，负责该项目开发资金筹集、工程前期的报批、对规划设计单位、工程监理单位及施工单位的选择和确定、工程的营造、工程款支付、房屋销售、工程的验收以及工程竣工后材料的备案、房屋的保修、物业管理单位的选择等事项，并承担该项目的全部法律责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：
DB-20216054
甲 方：______________________________
乙 方：______________________________
日 期：_________年________月_______日
房地产开发保证合同书样本
Other special terms will be listed bellow.
[标签:titlecontent]
甲方：_______市_____房地产开发有限公司
法定代表人：__________________________
住所地：______________________________
乙方：______________房地产开发有限公司
法定代表人：__________________________
住所地：______________市____________路
甲乙双方此前共同参与了合作开发____市____街以北地块的项目，并参与签订了相关的合同文本。
为保障乙方的权利，双方经过协商，达成本合同：
一、甲方同意在本合同签订当日向乙方交付________万元人民币的保证金，用以保证乙方在上述合作项目过程中对合作项目的借款利息和收益的收取没有任何法律风险、在上述合作过程中不会承担任何法律责任。
否则，一旦出现乙方因此而承担民事、行政等法律责任的，甲方同意乙方以上述保证金先行处理。
如出现保证金不足时，则甲方继续愿意承担乙方对外承担的责任。
二、保证金的留置期限为________年，期间，对最终因乙方没有风险而应当返还甲方的部分(下称余下保证金)，由乙方按照________的利率支付给甲方利息;
三、余下保证金的归还期限为：_________________________________________________
四、因本合同发生争议的，双方协商解决，不成时，交由乙方住所地人民法院裁判;
五、本合同经双方签章后生效，合同一式二份，每方各执一份。
甲方：____市______房地产开发有限公司
乙方：____________房地产开发有限公司
_____________年_________月________日。