光伏发电施工总承包合同模板
光伏工程承包合同7篇
光伏工程承包合同7篇篇1甲方（发包方）：[公司名称]乙方（承包方）：[公司名称]根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方承包的光伏工程达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：光伏工程2. 工程地点：[具体地址]3. 工程内容：光伏发电设备安装及配套设施建设4. 工程规模：装机容量为[具体容量]千瓦（KW）二、承包方式1. 乙方采用包工包料的方式承包本工程，负责光伏发电设备的采购、运输、安装及配套设施的建设。
2. 乙方应根据甲方的需求，按照合同约定和国家相关标准、规范的要求，完成光伏发电设备的安装及配套设施的建设任务。
三、合同价款及支付方式1. 本工程的合同价款为人民币[具体金额]元（大写：[具体金额汉字大写]）。
该价款已包括光伏发电设备的采购、运输、安装及配套设施建设的全部费用。
2. 甲方应在合同签订后[具体天数]天内向乙方支付合同价款的[比例]作为预付款。
剩余款项在乙方完成设备安装并验收合格后[具体天数]天内支付。
3. 乙方在收到预付款后，应按照规定向甲方提供发票。
四、工期及进度1. 本工程的工期为[具体天数]天，自合同签订之日起计算。
2. 乙方应制定详细的施工进度计划，并报甲方备案。
在施工过程中，乙方应严格按照施工进度计划执行，确保工期按时完成。
3. 如因不可抗力等因素导致工期延误，乙方应及时向甲方说明情况，并尽快采取措施恢复施工，确保工期不受影响。
五、质量保证1. 乙方应保证所承包的光伏工程质量符合国家相关标准、规范的要求。
2. 在施工过程中，乙方应建立健全的质量控制体系，确保施工质量得到有效控制。
如发现施工质量问题，乙方应及时进行整改，并承担相应的费用。
3. 甲方有权对施工质量进行监督检验，并提出整改意见。
乙方应积极配合作好整改工作。
六、安全保证1. 乙方应严格遵守安全生产法律法规，加强施工现场的安全管理，制定并采取必要的安全防护措施。
光伏电站承包合同3篇
光伏电站承包合同3篇篇1光伏电站承包合同一、合同双方甲方：（委托方）组织名称（盖章）：法定代表人/负责人：联系地址：电话：传真：电子邮箱：乙方：（承包方）组织名称（盖章）：法定代表人/负责人：联系地址：电话：传真：电子邮箱：二、合同背景为进一步推动清洁能源发展，促进绿色环保产业的发展，甲乙双方就光伏电站建设事宜达成一致，特订立本合同。
三、项目背景1. 项目名称：光伏电站建设项目2. 建设地点：（具体地址）3. 规模要求：项目总装机容量为XXMW4. 建设内容：本项目属于光伏电站建设项目，主要包括底盘、支架、光伏板、直流汇流箱、逆变器、变压器、户外柜、场内电缆敷设、电网工程和监控系统等内容。
四、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至项目竣工交付验收合格之日止。
五、双方权利与义务1. 甲方权利与义务：（1）提供建设地点，并保证其具备建设条件。
（2）按合同约定支付工程款项。
（3）提供项目相关的资料、技术文件等。
（4）对光伏电站的建设过程进行监督与检查。
（5）配合乙方完成建设任务，及时处理建设中的问题。
2. 乙方权利与义务：（1）按照双方约定的工程款项进行合理建设，并保证建设质量。
（2）按照项目要求制定施工方案，并保证按时按质完成工程。
（3）负责项目的进度管理、质量管理和安全管理，并确保建设过程中的安全生产。
（4）配合甲方进行建设过程中的检查与验收工作。
（5）按时提交相关进度、质量和工程报告，并保障项目的维护与管理。
六、工程款项1. 工程款项按照工程进度的完成情况支付，支付方式为每完成一个节点工程款项支付一个节点款项，具体支付比例以工程款付款计划为准。
2. 工程款项支付方式：甲方审定一方验收合格，验收单据由甲乙双方共同签署，同时相应款项支付。
3. 工程款项支付账户：（具体支付账户）七、违约责任1. 若一方未能履行合同规定的义务，应承担违约责任，包括赔偿另一方因此造成的损失。
2. 若因一方的原因导致项目延期或工程质量不达标的，应承担相应的违约责任。
分布式光伏发电项目施工总承包合同协议6篇
分布式光伏发电项目施工总承包合同协议6篇篇1甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方分布式光伏发电项目的施工总承包事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________分布式光伏发电项目2. 工程地点：_________3. 工程规模：_________千瓦（kW）4. 工程内容：光伏发电设备安装及附属设施施工二、承包方式及范围1. 承包方式：施工总承包2. 承包范围：光伏发电设备的采购、运输、安装及调试，附属设施的施工，以及相关技术支持和服务。
具体包括但不限于以下内容：（1）光伏发电设备的选型、采购及供应；（2）光伏发电设备的运输及卸载；（3）光伏发电设备的安装及调试；（4）附属设施的施工及验收；（5）提供必要的技术支持和服务。
三、合同工期1. 工程开工日期：_________年_________月_________日2. 工程竣工日期：_________年_________月_________日3. 合同工期：_________天四、合同价款及支付方式1. 合同价款：人民币_________元整（¥_________）2. 支付方式：银行转账或电汇3. 付款节点：根据工程进度进行分期付款，具体节点和金额按照双方约定执行。
五、质量保证及验收1. 乙方应保证施工质量符合相关标准和规范，确保工程的安全性和稳定性。
2. 工程竣工后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方应在收到申请后尽快组织验收。
验收过程中，如发现问题，应及时通知乙方进行整改。
整改完成后，重新申请验收。
3. 验收通过后，双方应签署验收报告并加盖公章。
验收报告作为本合同的一部分，具有法律效力。
六、违约责任及赔偿1. 甲方如未按照合同约定支付款项或未履行其他义务，应承担违约责任并赔偿因此给乙方造成的实际损失。
光伏电站EPC总承包合同(最新修订)8篇
光伏电站EPC总承包合同(最新修订)8篇篇1最新修订日期：2024年5月1日一、合同概述本合同是关于光伏电站EPC（Engineering，Procurement，Construction）总承包的协议。
合同双方为甲方（建设单位）和乙方（承包单位）。
本合同旨在明确双方在光伏电站建设过程中的权利、义务和责任，确保光伏电站能够按照合同约定的要求和质量标准顺利完成建设。
二、合同范围1. 工程范围：本合同涉及的光伏电站建设包括但不限于以下内容：光伏板安装、逆变器安装、电缆铺设、变压器安装等。
具体工程范围应根据合同附件中的技术规格和工程量清单确定。
2. 技术规格：乙方需按照甲方提供的技术规格进行设计和建设，确保光伏电站的技术参数符合甲方要求。
技术规格包括但不限于光伏板的型号、数量、排列方式，逆变器的品牌、功率等。
3. 工程量清单：双方应根据实际工程情况和设计要求，共同确定工程量清单，并作为本合同的重要组成部分。
三、合同价格与支付方式1. 合同价格：本合同的总价格为人民币（大写）________元整（￥________元）。
该价格包括设计、材料采购、施工及保修等费用。
具体价格应根据合同附件中的工程量清单和技术规格确定。
2. 支付方式：甲方应按照以下方式向乙方支付款项：（1）合同签订后，甲方应支付乙方合同总价的______%作为预付款；（2）光伏电站建设完成后，甲方应支付乙方合同总价的______%；（3）余款______%作为质保金，在光伏电站运行一年后无质量问题时支付。
四、工期与进度1. 工期：乙方应在合同签订后______天内完成光伏电站的建设工作。
如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时向甲方说明情况，并尽快恢复施工。
2. 进度计划：乙方应制定详细的施工进度计划，并报甲方审批。
施工进度计划应包括各阶段的施工内容、时间安排和人员配备等。
甲方有权对施工进度计划进行调整。
五、设计与技术资料1. 乙方应根据甲方提供的技术规格和工程量清单，负责光伏电站的设计工作。
光伏发电施工合同(5篇)
光伏发电施工合同(5篇)光伏发电施工合同1发包人(全称)：(以下简称甲方)______________承包人(全称)：(以下简称乙方)______________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就_黑龙江绅港能源太阳能光电建筑示范项目EPC总承包项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：示范项目EPC总承包工程地点：工程承包范围：___1.5MWp太阳能光电建筑示范项目EPC总承包的设计(初步设计、施工图设计)、设备及材料采购、运输、施工、安装、调试、人员培训及技术服务。
其中：1、设计工作范围：包括光电转换元件与建筑结合设计、光伏系统电气配置设计和光伏系统安装结构设计。
设计工作范围不包括太阳能光伏发电系统并网接入设计()。
2、施工工作范围：光伏系统所需的土建、支架、设备安装及调试、系统通信、电缆敷设及连接(含交流侧400V母线的接入安装)不包括电力公司设计的太阳能光伏发电系统并网接入部分。
二、主要技术来源承包人提供。
三、主要日期合同期限(绝对日期或相对日期)：合同生效之日起40个日历日。
设备全部进厂日期(绝对日期或相对日期)：暂定20______年5月5日。
设备安装完工时间(绝对日期或相对日期)：暂定20______年6月5日。
竣工试验完工时间(绝对日期或相对日期)：暂定20______年6月15日。
四、工程质量标准工程质量标准：合格五、工程建设规模、合同价格、付款货币工程建设规模1500kWp，合同价格为￥(大写：______万元整)。
具体工程造价预算表详见附件1.除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的.款项外，合同价格不作调整。
六、本协议书中有关词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与解释相同。
七、合同生效合同订立时间：合同订立地点：甲方(公章)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日光伏发电施工合同2发包人（甲方）：承包人（乙方）：依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就项汇流箱、配电柜及其他相关辅材。
光伏发电工程建设承包合同5篇
光伏发电工程建设承包合同5篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________鉴于甲方需要建设光伏发电项目，乙方具备相关工程建设承包能力，双方根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就光伏发电工程建设事项达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________光伏发电工程。
2. 工程地点：__________。
3. 工程内容：光伏电池组件安装、逆变器、配电柜安装及接线等。
二、承包方式乙方采用包工包料的方式承包本工程，包括但不限于提供材料、设备、人工等。
三、合同价款及支付方式1. 工程总价：人民币_____元（大写：_____元整）。
2. 支付方式：甲方按照工程进度支付工程款，具体支付节点及比例为：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价的_____％作为预付款；（2）工程完工并验收合格后，甲方支付乙方工程总价的_____％；（3）剩余_____％作为质保金，工程运行一年后无质量问题，甲方支付乙方剩余款项。
四、工期及质量要求1. 乙方应按照甲方的工期要求完成工程建设，工期自合同签订之日起计算，共计_____天。
2. 工程质量应符合国家相关标准及规范，确保工程安全、可靠、稳定运行。
五、甲乙双方职责与义务1. 甲方职责与义务：（1）甲方负责提供工程建设所需的土地、接入系统等条件；（2）甲方应按合同约定支付工程款；（3）甲方有权对乙方的工程进度、质量进行监督。
2. 乙方职责与义务：（1）乙方应按照合同约定完成工程建设；（2）乙方应确保工程质量，如因乙方原因造成工程质量问题，乙方应承担相应责任；（3）乙方应遵守施工现场的安全规定，确保施工安全；（4）乙方应做好工程资料的整理与归档工作。
六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款，甲方应支付乙方相应的违约金；2. 若乙方未按合同约定完成工程建设，或工程质量不符合要求，乙方应承担相应违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失；3. 若因不可抗力因素导致合同无法履行，双方均不承担违约责任。
承包光伏安装的合同7篇
承包光伏安装的合同7篇篇1甲方（发包方）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（承包方）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲方需要将光伏系统安装项目委托给专业公司执行，乙方具备相关的专业资质和经验，为此双方本着平等、自愿、公正的原则，达成以下协议条款以明确双方的权利和义务。
一、项目概况1. 工程名称：XX光伏安装项目。
2. 工程地点：[具体地点]。
3. 工程内容：光伏组件的安装及其他相关配套设备的布置与接线等。
二、承包方式及范围1. 承包方式：乙方采用包工包料方式承包本工程。
2. 承包范围：包括但不限于光伏组件、逆变器、电缆及其他附件的安装，接入系统的设计与施工等。
三、工程期限1. 本工程自合同签订之日起启动，工期为XX个月。
2. 乙方应按照甲方的要求确保工期进度，因乙方原因造成的工期延误，每延误一天，支付违约金XX元给甲方。
四、工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币XX元（大写：[金额汉字大写]）。
该价款包括乙方的所有费用，除本合同另有约定外，甲方无需额外支付。
2. 支付方式：甲方在合同签订后XX日内支付乙方工程款的XX%作为预付款；工程完工并经验收合格后XX日内支付剩余款项。
五、质量标准与验收1. 乙方必须严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应当在接到通知后的XX日内组织验收。
3. 若工程验收不合格，乙方应在甲方提出整改要求后XX日内完成整改，并承担相应费用。
六、安全责任1. 乙方应负责施工期间现场的安全管理，采取必要的安全防护措施，确保施工期间的人身和财产安全。
2. 若因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。
七、保修与维护1. 工程验收合格后，乙方应提供至少XX年的保修期。
保修期内出现非甲方人为因素造成的质量问题，乙方应免费维修。
2. 保修期结束后，乙方应提供有偿维护服务。
光伏发电工程建设承包合同7篇
光伏发电工程建设承包合同7篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就光伏发电工程建设事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：光伏发电工程建设项目2. 工程地点：____________________3. 工程内容：光伏发电设备的设计、采购、安装、调试及运行维护等。
二、合同工期1. 工程开工日期：____年____月____日2. 工程竣工日期：____年____月____日3. 如遇不可抗力因素导致工程延期，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明材料。
经甲方审核同意后，双方可协商确定新的工期。
三、承包范围及要求1. 乙方负责本项目光伏发电工程的设计、采购、施工、调试及运行维护等全部工作。
2. 乙方应按照国家和地方相关法规、规范及标准进行设计、施工，确保工程质量。
3. 乙方应按照甲方提供的工程设计方案进行施工，如需变更设计，应提前与甲方沟通并征得甲方同意。
4. 乙方应保证工程安全、环保，避免对周边环境造成污染。
四、工程造价及支付方式1. 工程总造价：人民币____元（大写：____元整）。
具体造价详见附件《工程预算书》。
2. 支付方式：甲方应按以下比例支付工程款项：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的____%作为预付款；（2）工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方工程总造价的____%；（3）工程运行维护期结束后，甲方支付乙方剩余款项。
3. 乙方应在每次收款后提供合法有效的发票。
五、工程验收及质保1. 工程竣工后，乙方应向甲方提交验收申请。
甲方应在收到申请后的___个工作日内组织验收。
2. 验收标准：国家和地方相关法规、规范及标准，以及双方签订的合同条款。
3. 质保期：工程验收合格之日起___年。
质保期内，如发生工程质量问题，乙方应负责免费维修。
光伏发电 承包合同3篇
光伏发电承包合同3篇篇1光伏发电承包合同一、合同双方甲方：（甲方名称）地址：联系人：电话：乙方：（乙方名称）地址：联系人：电话：二、合同目的甲方与乙方本着诚实合作、互惠互利的原则，就甲方光伏发电项目进行承包合作，明确双方的权责义务，保障合同的顺利履行。
三、合同内容1. 项目描述：甲方委托乙方进行光伏发电项目的设计、施工、调试及后续维护工作。
2. 项目规模：光伏发电项目总装机容量为（具体数值），具体项目地点为（具体地点）。
3. 合同金额：本次合同总金额为（具体数值），合同金额包含设计、施工、调试及后续维护工作的费用。
4. 工期：双方约定的工期为（具体时间），乙方应按时完成合同约定的工作内容。
5. 工程款支付方式：甲方将按工程完成进度支付工程款，具体支付方式为按照工程进度划分付款比例，乙方需按时提供相关付款凭证。
6. 质量保证：乙方承诺按照合同约定的要求进行施工，并承担工程质量的保证责任，如发现工程质量问题，乙方应及时进行整改。
7. 设备及材料供应：乙方应提供符合国家标准的设备和材料，并保证设备及材料的质量。
8. 安全保障：乙方应保证施工现场的安全环境，遵守相关安全规定，确保工程安全顺利进行。
9. 版权转让：乙方在项目完成后，应将项目相关的设计图纸、技术方案等所有权转让给甲方。
10. 合同解决方式：本合同如发生争议，双方应友好协商解决，如果协商不成，则提交相关仲裁机构解决。
四、合同履行1. 双方应本着诚信原则，按照本合同的约定履行各自的责任。
2. 乙方应按照工程进度要求，保质保量完成工程项目。
3. 甲方应按照合同约定的付款比例支付工程款。
4. 双方如有任何未尽事宜，应协商解决并签署书面补充协议。
五、合同终止1. 双方如因不可抗力等原因无法继续履行本合同，应及时通知对方，并协商解决。
2. 合同终止后，双方无须继续承担合同约定的义务。
六、合同变更1. 双方如需对本合同进行变更，应经双方同意并签署书面变更协议生效。
光伏发电项目EPC总承包合同范本
光伏发电项目EPC总承包合同范本合同编号：____________甲方（以下简称“业主”）：____________乙方（以下简称“总承包商”）：____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方承担光伏发电项目 EPC 总承包事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、项目概述1.1 项目名称：__________光伏发电项目1.2 项目地点：__________1.3 项目规模：装机容量为_____兆瓦的光伏发电系统1.4 项目内容：包括但不限于光伏发电系统的设计、采购、施工、调试、验收、培训、质保服务等。
二、合同金额2.1 双方确认，本合同的总金额为人民币____元整（大写：_________________________元整），币种为人民币。
2.2 乙方应按照本合同约定的付款条款向甲方支付合同款项。
三、合同工期3.1 双方确认，本项目的合同工期为____个月，自乙方收到甲方付款之日起计算。
3.2 乙方应按照合同约定的工期完成项目的施工、调试、验收等工作。
四、乙方义务4.1 设计及采购（1）乙方应根据项目实际情况，按照甲方的要求，完成光伏发电系统的设计工作，并提交设计文件及图纸供甲方审查。
（2）乙方应按照甲方的要求，采购光伏发电系统中所需的设备、材料等，并保证设备的质量、性能及安全符合相关法律法规及标准的要求。
4.2 施工（1）乙方应按照设计文件及图纸的要求，组织施工，确保施工质量、安全及进度。
（2）乙方应在施工过程中，遵守相关法律法规及安全生产规定，确保施工安全。
4.3 调试、验收（1）乙方应负责光伏发电系统的调试工作，确保系统运行稳定、性能优良。
（2）乙方应配合甲方进行项目的验收工作，确保项目满足合同约定的技术指标及质量要求。
4.4 培训、质保服务（1）乙方应对甲方人员进行光伏发电系统的操作、维护培训，确保甲方人员能够独立操作及维护光伏发电系统。
光伏发电安装合同范本(精选5篇)
光伏发电安装合同范本篇1发包单位（甲方）：承包单位（乙方）：根据《^合同法》、《^建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，甲乙双方友好协商，同意签订本合同，以共同遵守执行。
第一条：工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程价款：本工程为光伏发电安装施工（含支架安装、组件安装、电气安装），甲方按每瓦元（不含税），承包给乙方施工，共计400KW，工程款总计：____元（人民币大写____）。
4、工程款支付和结算：合同签订工人进场后，支付5000元生活费，施工完成后支付到总工程款的100%。
5、施工完成7天内，甲方组织相关人员验收，超出7天，视为验收合格。
第二条：施工工期1、工程期限：有效工期7天，在履约过程中，如因变更设计，不可抗拒（台风、连续暴雨（雪）天、停电）的因素，经业主确认后延长工期。
2、因甲方原因（物料不到位等）造成的工期延误，施工工期相应顺延，同时，甲方需支付乙方误工费用。
第三条：工程质量及适用的标准、规范1、乙方应根据要求、配备相关的技术管理人员，保证工程的施工质量和工程进度。
2、乙方需按设计图纸施工，在施工过程中应严格遵守施工规范要求和质量检验评定标准。
3、乙方必须按建筑规范施工，接受甲方监督检查，确保工程质量，如存在质量问题乙方应根据甲方的意见采取及时有效措施纠正或返工。
第四条：甲方责任1、负责向乙方提供一份总包合同（合同价款等机密部分可以遮盖）。
2、负责施工现场杂物、障碍物的清除，保证乙方正常施工。
负责提供乙方生活场地、解决施工用水、用电。
3、负责向乙方提交施工图纸和有关技术资料，做好技术交底工作，协助乙方解决施工过程中出现的疑难问题。
4、负责协调涉及本工程的政府、单位、居民、团体等关系，确保工程得以顺利进行。
5、对乙方施工的工程进度、质量、安全和合同的执行进行监督，对不规范的施工操作有权下令停工整顿，及时办理验收、签证和工程款的结算拨付。
光伏电站总承包合同最新修订7篇
光伏电站总承包合同最新修订7篇篇1合同编号：XXXX-PV-XXXX-ZCB甲方（发包方）：XXXX电力有限公司乙方（承包方）：XXXX光伏科技有限公司根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，为明确双方的权利和义务，经甲、乙双方友好协商，就甲方光伏电站总承包事宜，达成如下协议：一、工程概况工程名称：XXXX光伏电站工程地点：XXXX工程内容：光伏电站的规划设计、设备采购、安装施工及调试等二、合同双方的权利和义务1. 甲方权利和义务（1）甲方应提供必要的技术支持和指导，确保光伏电站的顺利建设。
（2）甲方应按照合同约定支付合同款项。
（3）甲方应协助乙方办理相关手续，确保项目合法合规。
2. 乙方权利和义务（1）乙方应按照合同约定完成光伏电站的规划设计、设备采购、安装施工及调试等任务。
（2）乙方应确保光伏电站的质量和安全，符合相关标准和要求。
（3）乙方应提供必要的售后服务和技术支持，确保光伏电站的正常运行。
三、合同价款及支付方式1. 合同价款本合同总价为人民币XXXX元（大写：XXXX元整），具体包括以下部分：（1）规划设计费：人民币XXXX元（大写：XXXX元整）（2）设备采购费：人民币XXXX元（大写：XXXX元整）（3）安装施工费：人民币XXXX元（大写：XXXX元整）（4）调试费：人民币XXXX元（大写：XXXX元整）2. 支付方式（1）甲方应在本合同签订后XX个工作日内，向乙方支付合同总价的XX%作为预付款。
（2）乙方完成光伏电站的规划设计并通过甲方审核后，甲方应向乙方支付合同总价的XX%作为中期款。
（3）乙方完成光伏电站的设备采购并交付甲方验收后，甲方应向乙方支付合同总价的XX%作为设备采购款。
（4）乙方完成光伏电站的安装施工并通过甲方验收后，甲方应向乙方支付合同总价的XX%作为尾款。
四、违约责任1. 甲方违约责任甲方如未按照合同约定支付合同款项，乙方有权要求甲方支付逾期利息，逾期利息自应付款之日起按中国人民银行同期贷款利率计算。
光伏发电项目EPC总承包合同5篇
光伏发电项目EPC总承包合同5篇篇1合同编号：XXXX-EPCC-XXXX甲方（发包方）：XXXX光伏发电有限公司地址：XXXX市XXXX区XXXX街XXXX号法定代表人：XXXX 总经理乙方（承包方）：XXXX电力工程有限公司地址：XXXX市XXXX区XXXX街XXXX号法定代表人：XXXX 董事长鉴于甲方拟建设的光伏发电项目需要EPC总承包服务，乙方具备相应的资质和能力，愿意提供EPC总承包服务，双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经协商一致，签订本合同。
一、项目概况项目名称：XXXX光伏发电项目项目地点：XXXX市XXXX区XXXX街XXXX号项目规模：XXXX MWp二、合同范围本合同的范围包括但不限于以下内容：1. 光伏发电项目的工程设计；2. 光伏发电项目的设备采购与供应；3. 光伏发电项目的施工安装；4. 光伏发电项目的调试与试运行；5. 光伏发电项目的竣工验收及保修服务。
三、履约期限本合同的履约期限自合同签订之日起至项目竣工验收并保修期满之日止。
四、付款方式1. 本合同总金额为人民币XXXX元（大写：XXXX元整）；2. 甲方在合同签订后支付合同总金额的XX%作为预付款；3. 乙方按合同约定完成相应阶段的工作内容后，提交相应阶段的验收报告，甲方在验收合格后支付该阶段的剩余款项；4. 保修期满后，甲方支付合同总金额的XX%作为质量保证金。
五、违约责任1. 甲方未按照合同约定支付款项的，每逾期一日，需向乙方支付合同总金额XX%的违约金；2. 乙方未按照合同约定完成工作内容的，每逾期一日，需向甲方支付合同总金额XX%的违约金；3. 若一方违约给另一方造成损失的，违约方需赔偿守约方的全部损失。
六、争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可将争议提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。
七、其他约定1. 双方在履行本合同过程中，需严格保密对方的商业秘密及技术秘密；2. 双方在履行本合同过程中，需遵守中华人民共和国的法律、法规及行业规定；3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
光伏发电建设项目承包合同范本8篇
光伏发电建设项目承包合同范本8篇篇1甲方（发包方）：XXXX有限公司乙方（承包方）：XXXX有限公司根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，为明确双方在光伏发电建设项目中的权利和义务，经甲乙双方友好协商，达成如下合同条款，以资共同遵守。
一、项目概况1. 项目名称：XXXX光伏发电建设项目2. 项目地点：XXXX3. 项目内容：包括但不限于光伏板安装、太阳能逆变器安装、配电系统安装、监控系统安装等。
二、合同双方的权利和义务1. 甲方权利和义务（1）甲方应向乙方提供必要的技术支持和指导，确保乙方能够顺利进行项目建设。
（2）甲方应按照合同约定及时支付合同款项，确保乙方的合法权益。
（3）甲方应协助乙方处理项目建设中遇到的问题和困难，为乙方提供必要的支持和协助。
2. 乙方权利和义务（1）乙方应严格按照合同约定进行项目建设，确保项目质量和进度。
（2）乙方应积极与甲方沟通，及时反馈项目进展情况和遇到的问题。
（3）乙方应遵守相关法律法规和甲方的规章制度，确保项目的合法性和合规性。
（4）乙方应承担因自身原因导致的项目风险和损失，确保甲方的利益不受损害。
三、合同价款及支付方式1. 合同价款：本合同总价为人民币XXXX元整（￥XXXX），具体包括以下费用：光伏板安装费、太阳能逆变器安装费、配电系统安装费、监控系统安装费等。
2. 支付方式：甲方应按照以下时间节点向乙方支付合同款项：（1）合同签订之日起X个工作日内，支付合同总价的XX%；（2）项目完成并通过验收之日起X个工作日内，支付合同总价的XX%；（3）项目正常运行并经过X个月的观察期后，支付合同总价的XX%。
3. 乙方应在收到每笔款项后及时向甲方出具相应的发票。
四、项目进度及验收1. 项目进度：乙方应按照合同约定的时间节点完成项目建设，具体时间节点双方可另行协商确定。
2. 验收标准：项目完成后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方应在收到验收申请后X个工作日内组织验收。
光伏施工总包合同7篇
光伏施工总包合同7篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方委托乙方进行光伏施工总承包事宜，经友好协商，达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________光伏施工工程。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程内容：光伏发电设备的安装、调试及并网等。
二、工程承包范围乙方负责本合同约定的光伏施工工程的设计、采购、施工、调试、验收及并网等全部工作。
具体包括但不限于以下内容：1. 设计：包括太阳能资源评估、光伏发电系统方案设计等。
2. 采购：负责采购太阳能电池板、逆变器、电缆、支架等全部设备材料。
3. 施工：负责光伏电站的基础施工、设备安装、系统接线、防雷接地等。
4. 调试：负责对光伏发电系统进行调试和性能检测。
5. 验收及并网：负责工程验收和并网发电的全部工作。
三、工程期限1. 本工程自合同签订之日起开始，工期为XX个月。
2. 如因甲方原因或不可抗力因素导致工程延期，双方应协商解决。
四、工程质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程完工后，乙方应组织内部验收并进行整改。
3. 甲方在工程竣工后进行初步验收，并提出整改意见。
乙方应按照甲方要求进行整改。
4. 工程经甲方初步验收合格后，提交相关部门进行最终验收。
五、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币______元（大写：______元整）。
该价格为包干价，包含设计、采购、施工、调试、验收及并网等全部费用。
2. 支付方式：（1）合同签订后XX日内，甲方支付乙方工程总价的XX%作为预付款；（2）主要设备进场后XX日内，甲方支付乙方工程总价的XX%；（3）工程竣工并经初步验收合格后，甲方支付乙方剩余款项；（4）质量保证金XX%，自工程并网发电之日起一年后无质量问题付清。
光伏发电 承包合同7篇
光伏发电承包合同7篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________鉴于甲方拟在其所属地块上安装光伏发电系统，现委托乙方承包该光伏发电工程的安装施工及相关服务工作。
为明确双方权益，确保工程顺利进行，经双方友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：光伏发电项目。
2. 工程地点：__________。
3. 工程内容：光伏发电系统的安装施工及相关服务工作。
二、承包范围及内容乙方承包范围包括但不限于以下内容：光伏组件、逆变器、电缆、配电箱等设备的采购、运输、安装、调试、验收及后期维护工作。
具体包括但不限于以下内容：1. 光伏组件安装位置的选定及优化。
2. 光伏组件、逆变器、电缆、配电箱等设备的采购及运输。
3. 光伏发电系统的安装施工。
4. 光伏发电系统的调试及验收。
5. 提供维护服务及技术支持。
三、工程期限1. 本工程自签订合同之日起计算工期，合同总工期为XX个月。
2. 因不可抗力因素导致的工期延误，经双方协商后，可适当延长工期。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家标准及行业规范进行工程施工，确保工程质量符合合同约定及国家相关标准。
2. 工程完工后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方应在收到申请后XX个工作日内组织验收。
验收合格后，双方签署验收报告。
3. 若验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，并承担整改费用。
五、工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币大写：__________元整（小写：￥__________元）。
具体金额根据工程实际情况确定。
2. 甲方在工程开工前向乙方支付工程总价款的XX%作为预付款。
工程竣工验收合格后，双方进行结算，甲方支付至结算价款的XX%。
剩余款项作为质保金，待工程保修期满后无质量问题一次性支付。
3. 支付方式：银行转账或现金。
具体支付方式由双方协商确定。
六、保修条款及售后服务1. 工程保修期为一年，自工程竣工验收合格之日起计算。
光伏EPC总承包合同6篇
光伏EPC总承包合同6篇篇1合同编号：XXXX-EPC-XXXX甲方（委托方）：XXXX有限公司乙方（承包方）：XXXX有限公司根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，为明确甲乙双方的权利和义务，经双方协商一致，特签订本光伏EPC总承包合同（以下简称“本合同”）。
一、项目概况项目名称：XXXX光伏发电项目项目地点：XXXX项目内容：光伏发电系统的设计、采购、施工及安装二、合同双方的权利和义务1. 甲方的主要权利和义务（1）甲方应向乙方提供必要的设计资料，包括但不限于场地平面图、建筑图纸等。
（2）甲方应协助乙方办理相关审批手续，确保项目合法合规。
（3）甲方应按照合同约定支付相关款项。
2. 乙方的主要权利和义务（1）乙方应按照合同约定完成光伏发电系统的设计、采购、施工及安装工作。
（2）乙方应确保所提供的产品质量和性能符合国家标准和行业标准。
（3）乙方应提供必要的售后服务和技术支持。
三、合同价款及支付方式1. 合同总价款为人民币XXXX元（大写：XXXX元整）。
2. 甲方应按照以下方式支付合同款项：（1）合同签订后，甲方支付合同总价款的XX%作为预付款。
（2）乙方完成设计工作并经甲方确认后，甲方支付合同总价款的XX%作为设计款。
（3）乙方完成采购工作并经甲方确认后，甲方支付合同总价款的XX%作为采购款。
（4）乙方完成施工及安装工作并经甲方确认后，甲方支付合同总价款的XX%作为施工及安装款。
3. 乙方应提供相应的发票，否则甲方有权拒绝支付。
四、履约保证金乙方应在合同签订后XX日内向甲方支付履约保证金人民币XXXX 元（大写：XXXX元整）。
履约保证金在合同履行完毕后退还给乙方，但若乙方存在违约行为，甲方有权扣除部分或全部履约保证金。
五、验收及保修1. 项目完成后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方应在收到申请后XX日内组织验收。
2. 验收标准按照国家及行业标准执行。
3. 乙方提供一年的免费保修服务，保修期满后，双方可协商续签维修合同。
光伏项目EPC总承包工程合同6篇
光伏项目EPC总承包工程合同6篇篇1合同编号：XXXX-XXXX甲方（发包方）：XXXX有限公司乙方（承包方）：XXXX有限公司根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方承担光伏项目EPC总承包工程事宜，达成如下协议：一、工程概况2. 工程地点：XXXX3. 工程规模：XXXX4. 工程内容：光伏项目EPC总承包，包括设计、采购、施工等全流程工作。
二、承包方式及范围1. 承包方式：EPC总承包，即设计、采购、施工一体化承包。
2. 承包范围：本次承包范围包括光伏项目的全部设计工作、设备采购工作、施工安装工作以及调试工作。
具体包括但不限于以下内容：（1）设计工作：负责光伏项目的设计工作，包括方案设计和详细设计。
（2）设备采购：负责光伏项目所需全部设备的采购工作。
（3）施工安装：负责光伏项目的施工安装工作，包括土方工程、基础工程、设备安装等。
（4）调试工作：负责光伏项目的调试工作，确保项目正常运行。
三、合同价款及支付方式1. 合同价款：本合同总价为人民币XXXX元整（￥XXXX），具体金额以实际结算为准。
2. 支付方式：甲方应按照以下节点向乙方支付款项：（1）预付款：合同签订后，甲方应支付合同总价的XX%作为预付款，即人民币XXXX元整（￥XXXX）。
（2）中期款：在项目实施过程中，甲方应根据项目进展情况，向乙方支付中期款，具体金额以实际结算为准。
（3）尾款：在项目竣工验收合格后，甲方应支付合同总价的XX%作为尾款，即人民币XXXX元整（￥XXXX）。
四、工期及进度要求1. 工期要求：乙方应在合同签订后XX个工作日内完成全部设计工作，并在设计完成后XX个工作日内完成设备采购工作。
施工安装工作应在设备到货后XX个工作日内完成。
调试工作应在施工安装完成后XX个工作日内完成。
2. 进度要求：乙方应每周向甲方提交项目进度报告，确保项目按照计划顺利进行。
光伏发电施工总承包合同模板8篇
光伏发电施工总承包合同模板8篇篇1合同编号：XXXX甲方（发包方）：XXXX乙方（承包方）：XXXX根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就光伏发电施工总承包事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：光伏发电项目2. 工程地点：XXXX3. 工程规模：光伏发电总装机容量为XX千瓦（KW）4. 工程内容：光伏发电设备安装、调试及运行维护等二、承包方式及范围1. 承包方式：采用施工总承包方式，乙方负责光伏发电设备的采购、安装、调试及运行维护等全部工作。
2. 承包范围：具体包括光伏发电设备安装工程、电气设备安装工程、太阳能板清洗维护、电站检修维护等。
三、合同价款及支付方式1. 合同价款：本合同总价为人民币XX元整（￥XX），具体金额以实际结算为准。
2. 支付方式：甲方应按以下节点向乙方支付款项：（1）合同签订后，甲方应在XX个工作日内向乙方支付合同总价的XX%作为预付款；（2）设备安装完成后，甲方应在XX个工作日内向乙方支付合同总价的XX%；（3）设备调试完成后，甲方应在XX个工作日内向乙方支付合同总价的XX%；（4）设备运行维护完成后，甲方应在XX个工作日内向乙方支付合同总价的XX%。
四、工期及进度要求1. 工期要求：本合同总工期为XX天，自合同签订之日起计。
2. 进度要求：乙方应制定详细的施工进度计划，并报甲方备案。
乙方应确保施工进度按计划进行，如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
五、质量保证及验收标准1. 质量保证：乙方应确保施工质量符合相关国家或行业标准，并承诺提供至少XX年的质保期。
在质保期内，如因乙方施工质量问题导致设备损坏或无法正常运行，乙方应负责免费维修或更换。
2. 验收标准：工程完工后，甲方应组织相关人员进行验收。
验收标准包括设备安全运行、技术标准符合性、资料完整性等。
具体验收标准详见合同附件。
六、违约责任及赔偿标准1. 违约责任：如因一方违约导致另一方遭受损失，违约方应赔偿因此造成的损失。
集中式光伏工地承包合同模板6篇
集中式光伏工地承包合同模板6篇篇1发包方：XXX光伏电站（以下简称甲方）承包方：XXX建筑公司（以下简称乙方）项目名称：XXX光伏电站工地建设工程地点：XXX光伏电站工地工程内容：光伏电站工地的建设，包括地基处理、支架安装、光伏板铺设、电缆敷设、控制系统安装等。
承包范围：本合同段范围内的所有工程内容。
合同工期：自合同签订之日起至工程竣工验收之日止，预计工期为XX天。
质量标准：符合国家及行业相关质量标准，一次性验收合格。
合同价款：本合同段工程总造价为人民币XX元（大写：XX）。
付款方式：1. 预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的XX%作为预付款。
2. 中期款：乙方完成工程量达到XX%时，甲方支付乙方合同总价款的XX%作为中期款。
3. 竣工款：工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的XX%作为竣工款。
4. 质保金：甲方预留合同总价款的XX%作为质保金，质保期满后支付。
甲方责任：1. 提供施工图纸及相关技术资料，并对乙方的施工进行监督和指导。
2. 按合同约定支付工程款，并协助乙方办理相关结算手续。
3. 负责协调现场各单位之间的关系，确保施工顺利进行。
乙方责任：1. 按照施工图纸和相关技术要求进行施工，确保工程质量符合国家及行业相关标准。
2. 合理安排施工进度，确保按期完成工程任务。
3. 负责施工现场的安全管理，确保施工安全无事故。
4. 负责工程竣工验收前的所有维护和保养工作。
违约责任：1. 甲方未按照合同约定支付工程款，应承担违约责任，并支付逾期付款违约金。
2. 乙方未按照合同约定完成工程任务，应承担违约责任，并支付逾期完工违约金。
3. 双方在履行合同过程中，如因自身原因导致合同无法履行，应承担相应的违约责任。
争议解决：在履行本合同过程中，如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。
其他约定事项：1. 本合同所涉及的所有技术资料和工程图纸，均为甲方所有，乙方不得擅自使用或向第三方泄露。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
光伏发电施工总承包合同模板篇一：合同编号：xxxxxxxxxx示范项目EPC总承包合同发包人（全称）：xx承包人（全称）：xx第一部分合同协议书发包人（全称）：xxxxxxx承包人（全称）：xxxxxxx依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就_黑龙江绅港能源太阳能光电建筑示范项目EPC总承包项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：xxxxxxxx示范项目EPC总承包工程地点：xxxxxx工程承包范围：太阳能光电建筑示范项目EPC总承包的设计（初步设计、施工图设计）、设备及材料采购、运输、施工、安装、调试、人员培训及技术服务。
其中：1、设计工作范围：包括光电转换元件与建筑结合设计、光伏系统电气配置设计和光伏系统安装结构设计。
设计工作范围不包括太阳能光伏发电系统并网接入设计（xxxx）。
2、施工工作范围：光伏系统所需的土建、支架、设备安装及调试、系统通信、电缆敷设及连接（含交流侧400V 母线的接入安装）不包括xx电力公司设计的太阳能光伏发电系统并网接入部分。
二、主要技术承包人提供。
三、主要日期合同期限：合同生效之日起40个日历日。
设备全部进厂日期：暂定20XX年5 月 5 日。
设备安装完工时间：暂定20XX年 6 月 5日。
竣工试验完工时间：暂定20XX年 6 月15日。
四、工程质量标准工程质量标准：合格五、工程建设规模、合同价格、付款货币工程建设规模1500kWp，合同价格为￥xx（大写：xx万元整）。
具体工程造价预算表详见附件1。
除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。
六、本协议书中有关词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与解释相同。
七、合同生效合同订立时间：20XX 年 4 月 5 日合同订立地点： xxx本合同在成立条件：经合同双方盖章签字，且发包人向承包人支付预付款后生效。
发包人：承包人：（公章或合同专用章）（公章或合同专用章）xxxxxxx xxxxxxx法定代表人或其授权代表：法定代表人或其授权代表：（签字）（签字）工商注册住所：工商注册住所：企业代码：企业代码：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：授权代表：授权代表：电话：电话：传真：传真：电子邮箱：电子邮箱：开户银行：开户银行：账号：账号：第二部分通用条款第1条一般规定定义与解释通用条款，指根据法律、行政法规的规定，合同当事人在履行工程总承包合同过程中所遵守的一般性条款，由本文件第1条至第20条组成。
专用条款，指根据工程总承包项目的实际，对通用条款进行补充、修改和完善，并同意共同遵守的条款。
工程总承包，指承包人受发包人委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工（含竣工试验）、试运行等实行全过程或设计与其他阶段的工程承包。
发包人，指在合同协议书中约定的，被称为发包人的当事人，包括其合法继承人和经许可的受让人。
承包人，指在合同协议书中约定的，被发包人接受的具有工程总承包主体资格的当事人，包括其合法继承人。
分包人，指接受承包人根据合同约定对外分包的部分工程或服务的，并具有相应资格的法人或其他组织。
发包人代表，指发包人指定的履行本合同的代表。
监理人，指发包人委托的具有相应资质的工程监理单位。
工程总监，指由监理人授权、负责履行监理合同的总监理工程师。
项目经理，指承包人按照合同约定任命的负责履行合同的代表。
永久性工程，指承包人根据合同约定，进行设计、施工、竣工试验、竣工后试验和（或）试运行考核并交付发包人进行生产操作或使用的工程。
单项工程，指专用条件中列明的具有某项独立功能的工程单元，是永久性工程的组成部分。
临时性工程，指为实施、完成永久性工程及修补任何质量缺陷，在现场所需搭建的临时建筑物、构筑物，不构成永久性工程实体的工程。
现场或场地，指合同约定的用于承包人现场办公、居住、设备材料部件存放、施工机具、设施存放和工程实施的任何地点。
项目基础资料，指发包人提供给承包人的经有关部门对项目批准或核准的文件、报告（选厂报告、资源报告、勘察报告）、资料（气象、水文、地质）、协议（燃料、水、电、气、运输）和有关数据等，设计所须的基础资料。
现场障碍资料，指发包人为承包人完成设计、进行现场施工所需要提供的地上和地下已有的建筑物、构筑物、须受保护的古建筑、古树木等坐标方位、数据和其他情况的资料。
设计阶段，指规划设计、总体设计、初步设计、技术设计和施工图设计等阶段。
工程物资，设计文件规定的并构成永久性工程实体的设备、材料和部件，及竣工后试验所需的材料等。
施工，指承包人把设计文件转化为工程的过程，包括土建、安装和竣工试验等作业。
竣工试验，指工程的土建、安装完工后，工程或（和）单项工程被发包人接收前由承包人负责进行的试验。
施工竣工，指工程已按合同约定和设计要求完成土建、安装，并通过竣工试验。
工程接收，指工程或（和）单项工程通过竣工试验后，为使发包人的操作人员、使用人员进入岗位进行竣工后试验、试运行准备，由承包人与发包人进行工程交接，并由发包人颁发接收证书的过程。
竣工后试验，指工程被发包人接收后，按合同约定由发包人自行组织的试验、或在发包人组织领导下并由承包人指导进行工程的功能试验。
试运行考核，指根据合同约定，在工程完成竣工试验后，由发包人自行或在发包人的组织领导下由承包人指导下进行的包括合同目标考核验收在内的全部试验。
考核验收证书，指试运行考核的全部试验完成并被验收后，由发包人签发的验收证书。
工程竣工验收，指承包人接到考核验收证书、完成扫尾工程和缺陷修复，并按合同约定提交竣工验收报告、竣工资料、竣工结算资料，由发包人组织的工程结算与验收。
项目进度计划，指自合同生效之日起，按合同约定的工程全部实施阶段（包括：设计、采购、施工、竣工试验、工程接收、竣工后试验至试运行考核各阶段的）或合同约定的若干实施阶段的时间计划安排。
施工开工日期，指合同协议书中约定的，承包人开始现场施工的绝对篇二：光伏电站EPC总包合同模板合同编号：光伏电站 EPC 总承包合同发包方承包方：年月日目录第一章合同书第2页第二章通用条款第三章专用条款第4页第36页附件一履约保函格式附件二施工安全管理协议附件三建设工程廉政合同附件四技术规范文件附件五设备材料清单及备品备件清单附件六保密协议附件七分项报价单附件八工程范围附件九性能保证指标第43页第44页第51页第52页第53页第55页第56页第57页第一章合同书合同名称：EPC总承包合同发包方：承包方：双方就光伏电站EPC总承包工作协商一致，根据《中华人民共和国合同法》的约定，达成如下协议，并由双方共同恪守。
一．发包方委托承包方按本合同书要求承担光伏电站EPC总包任务。
工程名称：光伏电站。
工程范围：（详见附件八）。
工期：开工日期：年月日竣工日期：年月日，总工期个自然日。
本工程项目合同总额人民币：元整（大写：整）。
工程的质量标准：如存在国家标准的，工程应符合国家标准，如还存在电力行业、光伏行业的行业标准的，该工程还应符合相应行业标准，该工程如属于金太阳工程项目的，该工程还应符合金太阳工程的相关标准，双方在本合同中约定相关标准的，该工程还应符合双方约定的标准，如上述标准内容不一致的，发包方可按有利于发包方的原则进行解释和采用相关标准。
安全目标杜绝人身死亡事故；杜绝重大机械设备事故；杜绝重大火灾事故；杜绝主要设备的损坏事故；杜绝负主要责任的重大交通事故；杜绝重大环境污染事故；杜绝重大垮（坍）塌事故；避免和严格控制一般安全事故。
二．本合同组成文件及优先解释顺序为：合同书及附件；中标通知书；合同专用条款；合同通用条款；投标书；（含承包人在标前澄清会和评标期间递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；招标文件（含招标文件补遗书，如果有）；标准、规范和有关技术文件；其他有关文件合同组成文件形成一个整体，互为补充和解释，其内容若有歧义，以所列顺序在前者为准。
三、承包商向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同中议定范围内的工作。
2四、本合同经合同双方法定代表人或其授权代理人签字并加盖本单位公章或合同专用章，并提交合格有效的履约保函后生效。
五、合同正本二份，合同双方各持一份；副本12份，发包人7份，承包方5份，每份具有同等法律效力。
发包方：承包方：法定代表人或授权代理人（签名）：法定代表人或授权代理人（签名）：地址：电话：邮编：传真：开户银行：账号：本合同签于年月签约地点：3地址：电话：邮编：传真：开户银行：账号：日第二章通用条款1 定义本合同和附件中所提及的名词的含义在此予以确定。
合同中应首先要求的是施工承包方针对该项目建立的项目部，施工总承包组织管理。
“发包方”是指，包括该法人的继任人和法人的受让人。
“承包方”是指，包括该法人的继任人和法人的受让人。
“合同”指本文件及其附件中的所有内容。
“合同价格”是指本合同范围的暂定价格。
“生效日期”是指本合同经双方法定代表人或委托代理人正式签字盖章后即生效所规定的合同的生效日期。
本合同有效期：从合同生效之日起到工程质保期结束之日止。
“技术资料”是指本合同中设计、工程、设备及其与本工程相关的设计、制造、监造、检验、安装、调试、验收、性能验收试验和技术指导等文件，和规定的用于光伏电站正确运行和维护的文件。
“合同设备和材料”是指承包方根据合同范围所供应的部分设备、材料、见本合同供货范围。
“监理”是指发包方委托的具有相应资质等级的监理单位在本合同工程总包阶段对承包方的建设行为实施的监督。
工程承包方在总包合同的条件下，对所承包的工程、设计、设备材料的质量、安全、费用和进度负责。
“质保期”是指光伏电站签署预验收证书后进入质量保证期的时间。
具体的质保期时间见第25条。
“最终验收”是指质量保证期结束时的验收，由发包方向承包方签发最终验收证明书。
“日、月、年”是指公历的日、月、年；“天”是指24小时；“周”是指7天。
“光伏电站”是指光伏电站工程。
“技术服务”是指由承包方提供的与本合同工程有关的土建、安装、调试、试运行的技术指导、技术配合、技术培训等全过程的服务。
“现场”是指光伏电站工程现场，为发包方实施本项目工程所在地。
以及可能在本合同中被明确指定为现场组成部分的其他场所“备品备件”是指根据合同要求由承包方提供的满足光伏电站工程安装、调试、试运行、质保期内的备用部件，见供货范围。
“试运行”是指调试结束后，预验收证书签署前电站的运行。
“书面文件”是指任何手书、打字或印刷的有印章和具有法人代表或其授权人签名的文件。
“分包商”或“供货商”是指经发包方同意由承包方将合同工程、设备和材料范围内部分的4篇三：1合同编号：20XXxxxxxxxxxx示范项目EPC总承包合同发包人（全称）：xx承包人（全称）：xx第一部分合同协议书发包人（全称）：xxxxxxx承包人（全称）：xxxxxxx依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就_黑龙江绅港能源太阳能光电建筑示范项目EPC总承包项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。