建设工程施工合同示范样本(标准版).docx
建设施工合同标准范本(6篇)
建设施工合同标准范本建设方：以下简称甲方施工方：以下简称乙方甲方原有一层因现须要加建二层，以包工给乙方施工，为了保质保量的完成本工程，经双方协商成达协议如下：一、甲方供应原材料，乙方负责从主体到装修的全部工程施工，设计方面乙方应听从甲方的意见执行。
二、单价，按建筑面积计算，每平方米为壹佰叁拾伍元付给乙方（包水电安装在内）。
三、质量要求：主体二层上下垂直误差应在2公分之内，不能超过2公分，砂浆应饱满，装修抹灰要求中级，偏差度应按施工规范实行必须粘结牢固，无脱层空鼓，面层无爆灰和裂缝，地板砖、无空鼓、歪斜、缺椤、掉角，其它装修应符合施工规范。
四、主体结构要求，板面筋布150mm×150mm，扎筋应按建筑施工强制性要求满扎、立柱、挑梁、圈梁、次梁应按物理学性能的制作，混凝土浇灌要求，立柱楼板、梁所有浇筑混凝土标号C20，立柱，梁无空洞和露筋，楼面平整无裂缝。
五、乙方在施工期间应做好安全防护设施，保证安全第一，质量第一，如在施工过程中，发生自身伤亡和第三者伤亡事故，一切后果应由乙方负责，甲方不负任何责任。
六、付款办法：乙方在施工中途要求付款，甲乙双方协商支付，待工程全部完成验收合格后一次性付清。
七、本协议一式二份，甲乙双方各保存一份。
望双方共同执行。
甲方（公章）：_____ 乙方（公章）：_____法定代表人（签字）：_____ 法定代表人（签字）：_________年____月____日 ____年____月____日建设施工合同标准范本（二）发包方（甲方）：委托代表人：电话：承包方（乙方）：委托代表人：_____ 电话：_____为确保一号城邦小区污水排水通畅，本着公平公正平等自愿、互利共赢的原则，经甲乙双方协商同意定立本小区雨污排水管网施工协议内容如下：一、工程承包方式：包工、包机械开挖回填和各种大小型工具，包施工技术，包使用材料运输及二次搬运，不包料。
二、工程承包内容：排水管网，检查井，化粪池施工具体做法：1.排水管网做法：根据设计及甲方要求确定管网位置，坡度，坡向放管沟线__挖管沟土方__根据坡度清理平整，沟底找平__拉线安装排水管，临时用土稳固__回填松散土方__管沟全线回填。
标准版建筑工程施工合同范文6篇
标准版建筑工程施工合同范文6篇篇1发包方：XXXXX承包方：XXXXX根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建筑工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称：XXXXX2. 工程地点：XXXXX3. 承包范围：详见技术要求及工程量清单4. 承包方式：XXXX5. 合同工期：XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日6. 质量标准：符合国家相关质量标准7. 工程造价：详见工程量清单二、发包方义务1. 提供设计图纸及技术要求；2. 负责协调各工序之间的施工；3. 负责材料供应；4. 负责竣工验收。
三、承包方义务1. 严格按照设计图纸及技术要求施工；2. 负责施工范围内的安全防护措施；3. 接受发包方的管理，确保工程质量、进度及安全；4. 负责竣工资料的编制。
四、付款方式1. 本合同签订后，发包方支付承包方合同总价的XX%作为预付款；2. 施工完成XX%时，发包方支付承包方合同总价的XX%；3. 施工完成XX%时，发包方支付承包方合同总价的XX%；4. 竣工验收合格后，发包方支付承包方合同总价的XX%；5. 剩余合同总价的XX%作为质保金，质保期满后支付。
五、验收及保修1. 工程竣工后，承包方应通知发包方进行验收；2. 验收合格后，双方签订验收报告；3. 工程保修期为XX年，自竣工验收之日起计算；4. 保修期内，承包方负责因施工质量问题造成的返修。
六、违约责任1. 发包方未按合同约定支付工程款，每逾期一天，按应支付金额的万分之五支付违约金；2. 承包方未按合同约定工期完成施工，每逾期一天，按合同总价的万分之五支付违约金；3. 承包方施工质量不符合合同约定，负责返工并承担相应费用；4. 任何一方违约，均应承担相应的法律责任。
七、争议解决1. 双方在履行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；2. 若协商无果，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
标准建设工程施工合同范本7篇
标准建设工程施工合同范本7篇篇1甲方（发包方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：__________________工程地点：__________________工程规模：__________________工程内容：包括但不限于土建、安装、装饰等。
具体详见附件施工图纸及工程量清单。
二、合同工期开工日期：_______年______月______日竣工日期：_______年______月______日合同工期总日历天数：______天。
三、合同价格与支付1. 合同总价：人民币______元（大写：__________________元整）。
该合同价格包括完成本工程的所有费用，除非另有约定。
2. 支付方式：甲方按工程进度支付乙方工程款，具体支付节点及比例为____%（以甲方实际支付凭证为准）。
3. 工程竣工验收合格后，进行结算审计，确定最终结算价。
四、工程质量标准与保修1. 工程质量标准：达到国家及地方规定的验收标准。
2. 保修责任：承包方承诺对完成的工程进行保修，保修期限为______年。
保修期间如出现质量问题，承包方负责免费维修。
五、甲方责任与权利1. 甲方负责提供施工所需的水电等资源，并承担相关费用。
2. 甲方负责协调各施工单位之间的关系，确保施工现场的秩序。
3. 甲方有权监督乙方的施工过程，确保工程质量和进度。
4. 如乙方未能履行合同义务，甲方有权要求乙方承担违约责任。
六、乙方责任与权利1. 乙方负责按照施工图纸和工期要求完成施工任务。
2. 乙方应确保施工质量符合合同约定，如因乙方原因造成质量问题，乙方应承担修复和赔偿责任。
3. 乙方应遵守施工现场的安全生产规定，确保施工安全。
完整版建设工程施工合同示范文本.doc正规范本(通用版)
完整版建设工程施工合同示范文本1. 引言本施工合同是由甲方（简称“业主”）与乙方（简称“承包商”）双方订立的，用于规范和约束建设工程施工过程中双方的权利和义务的合同。
本合同根据国家相关法规法律和政策制定。
2. 项目概述2.1 项目名称本项目的名称为_______________。
2.2 建设地点本项目的建设地点为_______________。
2.3 项目概况本项目的基本情况如下：•项目规模：（描述项目规模、面积、容量等）•项目内容：（描述项目的具体建设内容）•项目工期：（规定项目开始和结束的时间）•项目预算：（说明项目的总预算和支付方式）3. 合同条款3.1 工程质量要求3.1.1 设计及施工标准承包商应按照国家相关法规法律和政策以及建筑工程设计规范和标准进行设计和施工，保证工程质量符合相关要求。
3.1.2 材料使用承包商必须使用符合国家相关标准的优质材料进行施工，不得使用劣质材料。
3.1.3 工程验收工程竣工后，承包商应按照相关流程进行工程质量验收，并根据验收结果进行整改和维修。
3.2 工程进度管理3.2.1 工程计划承包商应制定详细的工程计划，并按照计划进行施工。
如遇特殊情况需要变更计划，承包商应提前向业主提出变更申请，并经业主同意后进行调整。
若因承包商原因导致工程进度严重延误，承包商应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿业主因此造成的经济损失等。
3.3 施工安全管理3.3.1 安全生产责任承包商应建立健全安全生产管理制度，并负责施工现场的安全管理。
对施工过程中可能存在的安全隐患进行及时的排除和整改，确保工程安全。
3.3.2 监督检查业主有权对施工现场进行巡查和监督，对发现的安全问题提出整改要求，并要求承包商立即采取措施解决。
3.4 质量保证和维修期3.4.1 质量保证承包商应对工程的质量承担一定的保证责任，确保工程质量达到要求，并在一定的质保期内对工程质量问题进行免费维修。
根据项目的具体情况，约定相应的维修保修期限，承包商应在维修保修期内对工程存在的质量问题进行维修和处理。
标准版工地施工合同范本5篇
标准版工地施工合同范本5篇篇1合同编号：_________甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方工程发包给乙方施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 工程内容：_________4. 工程造价：_________二、施工工期1. 开工日期：_________2. 竣工日期：_________3. 工期延误时，乙方应支付逾期违约金，违约金为合同总金额的千分之三。
三、工程质量1. 乙方应确保施工质量符合《建设工程质量评价标准》及甲方要求。
2. 甲方有权对施工过程进行监督，对施工质量进行抽查。
如发现问题，乙方应及时整改。
3. 工程质量达不到合同约定的，乙方应承担违约责任，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。
四、付款方式1. 甲方应在签订合同后7个工作日内，向乙方支付合同总金额的30%作为预付款。
2. 乙方应按合同约定完成施工任务，并提交验收申请。
甲方在收到验收申请后7个工作日内，向乙方支付合同总金额的70%。
3. 乙方在收到预付款后，应按规定向甲方开具发票。
甲方在收到发票后，应及时办理报销手续。
4. 乙方应确保收款方与合同签订方一致，否则甲方有权拒绝付款。
五、竣工验收与结算1. 乙方应在工程竣工后，向甲方提交验收申请及相关资料。
甲方应在收到验收申请后7个工作日内组织验收。
2. 验收合格后，双方应签订验收报告。
验收报告作为结算依据。
3. 结算时，甲方应根据验收报告及合同约定进行结算。
结算完成后，乙方向甲方提交结算报告及发票，甲方在收到结算报告及发票后7个工作日内办理结算手续。
4. 结算时，如发生争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。
六、违约责任1. 甲方违约时，应承担违约责任，并赔偿因此给乙方造成的全部损失。
(完整版)《建设工程施工合同》(范本文)
(完整版)《建设工程施工合同》1. 引言2. 合同信息•合同编号：[合同编号]•合同签订日期：[签订日期]•项目名称：[项目名称]•业主：[业主名称]•承包商：[承包商名称]3. 工程描述本合同所涉及的建设工程描述如下：•工程名称：[工程名称]•工程地点：[工程地点]•工程规模：[工程规模]•工程内容：[工程内容]•工期要求：[工期要求]•资金预算：[资金预算]•其他特殊要求：[其他特殊要求]4. 付款条款•总合同价款：[总合同价款]•付款方式：[付款方式]•付款期限：[付款期限]•延迟付款利息：[延迟付款利息]•发票要求：[发票要求]5. 施工进度与质量控制•施工方案：承包商应编制详细的施工方案，在工程开始前提供给业主审查。
•施工进度：承包商应按照约定的工期要求，合理安排施工进度，并及时通知业主。
•施工质量控制：承包商应按照国家相关规定和行业标准，保证施工质量符合要求。
6. 现场管理与安全•建筑现场管理：承包商应设立现场施工管理机构，并配备合格的管理人员，负责现场管理工作。
•安全管理：承包商应制定并严格执行安全生产方案，确保施工现场的安全。
7. 变更与索赔•变更：任何一方在施工过程中如需变更合同内容，应书面提出，并经双方协商后达成一致意见。
•索赔：因工程变更、延期或其他特殊原因导致的费用增加，应由责任方承担。
8. 合同解除与争议解决•合同解除：任何一方如违反合同约定，致使合同无法履行，对方有权解除合同，并有权要求赔偿损失。
•争议解决：合同履行过程中如发生争议，双方应通过友好协商解决；若协商不成，可向有关行政机构或仲裁机构申请仲裁或诉讼解决。
9. 合同生效与终止•合同生效：本合同经双方签字盖章后生效，并自[合同生效日期]起执行。
•合同终止：合同履行完毕或根据约定或法律被终止后，本合同自动终止。
10. 其他约定•本合同未尽事宜由双方协商解决。
•本合同以中文书写，一式两份，分给甲方和乙方，具有同等法律效力。
建设工程施工合同范本(示范文本)3篇
建设工程施工合同范本（示范文本）3篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方委托乙方进行的建设工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________4. 工程规模：____________________二、合同工期1. 开工日期：____年____月____日2. 竣工日期：____年____月____日3. 合同工期总日历天数：____天三、质量标准1. 工程质量标准：符合国家现行规范及设计要求，达到或优于合同约定的效果。
2. 乙方应建立健全质量管理体系，确保工程质量。
四、合同价款及支付方式1. 本工程合同总价为：人民币____元整（大写：________________）。
该价格为固定总价，除非变更或调整，否则不得更改。
2. 支付方式：甲方应按合同约定支付乙方工程进度款。
具体支付节点及比例为：____________________。
五、工程变更与调整1. 甲方有权对工程的规模、设计等进行变更，但应提前通知乙方，并协商确定变更后的价格及工期调整。
2. 乙方在工程实施过程中发现设计错误或遗漏，应及时通知甲方，经双方确认后进行调整。
六、双方权利和义务1. 甲方的权利和义务：（1）甲方有权监督乙方履行合同情况；（2）甲方有义务按合同约定支付工程款；（3）甲方有权要求乙方提供技术支持和服务。
2. 乙方的权利和义务：（1）乙方应按时按质完成工程施工；（2）乙方有权获得合同约定的工程款；（3）乙方应保证工程的安全施工，防止事故发生。
七、履约保证与违约责任1. 双方应提供履约担保，确保合同的履行。
建筑工程施工合同范本标准版（通用15篇）
建筑工程施工合同范本标准版（通用15篇）建筑工程施工标准版篇1发包人(全称)：__________________________________________________________________ 承包人(全称)：__________________________________________________________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：____________________________________________________________________ __工程地点：____________________________________________________________________ __工程内容：____________________________________________________________________ __群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号：___________________资金来源：____________________________________________________________________ __二、工程承包范围承包范围：____________________________________________________________________ __三、合同工期：开工日期：____________________________________________________________________ __竣工日期：____________________________________________________________________ __合同工期总日历天数_________________天四、质量标准工程质量标准：__________________________________________________________________五、合同价款金额(大写)：_____________________________元(人民币)￥：_____________________________元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同2、中标3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇
建设工程施工合同范本（示范文本）6篇篇1甲方（发包方）：_________________________地址：___________________________________法定代表人：___________________________联系方式：_____________________________乙方（承包方）：_________________________地址：___________________________________法定代表人：___________________________联系方式：_____________________________鉴于甲方需要委托乙方进行建设工程施工，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就相关工程施工事宜达成如下协议：一、工程概况工程名称：_____________________________工程地点：_____________________________工程规模：_______________________________________（具体描述工程规模）工程内容：包括但不限于土建、安装、装饰等。
具体细节见附件《工程量清单》。
二、合同工期开工日期：_____________________________竣工日期：_____________________________合同总工期：______天。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款（大写）：人民币__________元整，（小写）：￥______元。
具体支付方式和时间如下：开工前预付一定比例款项，施工过程中按进度支付款项，竣工验收合格后支付尾款。
2. 乙方应按照合同约定完成工程任务，甲方应按照约定支付款项。
如因甲方原因导致工程延期或停工，应支付相应的违约金。
具体金额及支付方式见合同附件。
四、工程质量与验收1. 乙方应按照国家相关技术标准和合同约定进行施工，确保工程质量符合相关要求。
建设工程施工合同(标准文本)5篇
建设工程施工合同(标准文本)5篇篇1甲方（发包方）：XXXXXX公司乙方（承包方）：XXXXXX建筑公司根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，为明确双方在建设工程施工过程中的权利和义务，经双方协商一致，订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称：XXXXXX工程项目2. 工程地点：XXXXXX3. 工程内容：包括但不限于土建、装饰、水电暖等工程4. 承包范围：详见施工图纸及预算清单5. 合同工期：自XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日，共XX天二、合同双方的权利和义务1. 甲方权利和义务（1）提供施工图纸及有关技术资料，并负责技术交底。
（2）按合同约定支付工程款。
（3）协助乙方办理相关手续，确保工程顺利进行。
2. 乙方权利和义务（1）按照施工图纸及有关技术资料进行施工，确保工程质量。
（2）按合同约定完成工程内容，确保工期。
（3）负责施工现场的安全管理，确保施工安全。
三、工程价款及支付方式1. 工程价款：详见预算清单，总价为人民币XXXX元。
2. 支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方预付款XXXX元。
（2）乙方完成主体结构施工后，甲方支付乙方进度款XXXX元。
（3）乙方完成全部工程内容后，甲方支付乙方剩余款项XXXX 元。
四、违约责任1. 甲方未按合同约定支付工程款，应承担违约责任，并支付逾期利息。
2. 乙方未按合同约定完成工程内容，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
3. 双方在履行合同过程中，如因不可抗力因素导致合同不能继续履行，应协商解决，协商不成的，可依法解除合同。
五、争议解决在履行本合同过程中，如双方发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方（发包方）：XXXXXX公司法定代表人：XXXXXX签字日期：XXXX年XX月XX日乙方（承包方）：XXXXXX建筑公司法定代表人：XXXXXX签字日期：XXXX年XX月XX日篇2标准文本甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方建设工程的施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 工程内容：_________4. 工程造价：_________二、施工范围及要求1. 乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求，完成施工任务。
建设工程施工合同范本(标准版)5篇
建设工程施工合同范本（标准版）5篇篇1建设工程施工合同甲方（发包方）：XXXXXX公司乙方（承包方）：XXXXXX建筑公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。
第一条工程概况一、工程名称：XXXXXX工程二、工程地点：XXXXXX三、建筑面积：XXXXXX平方米四、承包范围：本工程按施工图纸的范围以固定综合单价形式承包，具体内容有：1. 土石方工程；2. 基础工程；3. 主体结构工程；4. 装饰装修工程；5. 室外附属工程。
五、承包方式：包工包料。
第二条工程期限一、合同工期：XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日，共XX天。
二、开工日期：以甲方批准的开工报告为准。
三、竣工日期：按甲方要求完成全部工程内容，并经甲方验收合格之日起算。
四、如遇下列情况，经甲方签证后，工期可以顺延：1. 因甲方原因影响开工；2. 因设计变更、工程量增加影响工期；3. 因人力不可抗拒的因素影响工期。
五、因乙方原因，不能按期开工或中途无故停工，因而造成的损失由乙方承担，且工期不顺延。
六、因乙方原因，不能按期竣工验收，每逾期一天，乙方承担违约金XXXX元。
七、如需赶工，甲方需提前一周通知乙方，乙方需按时完成赶工任务。
赶工费用由甲方承担。
第三条工程合同价款及支付方式一、本合同综合单价一次包死，不再调整。
综合单价包括完成该项目的全部费用，具体单价详见附表。
二、合同价款支付方式：1. 本合同签订后，甲方支付合同总价款的XX%作为预付款。
2. 乙方完成全部工程内容并经甲方验收合格后，甲方支付合同总价款的XX%。
同时，乙方需提供相应金额的正式发票。
3. 甲方如不能按时支付合同价款，需提前一周通知乙方，且需承担未支付部分合同价款同期银行存款利息。
三、若因甲方原因逾期支付合同价款超过一周，乙方有权向甲方收取逾期付款滞纳金，滞纳金按未支付部分合同价款的同期银行贷款利率计算。
建筑工程施工合同书标准范本(6篇)
建筑工程施工合同书标准范本发包方：（甲方）承建方：（乙方）按照《民法典》、《中华人民共和国劳动法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。
为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，甲乙双方就本项目工程合作事宜，经双方协商同意签订本合同。
一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程性质：4、承包工程范围及内容：5、工程造价：经双方商定，本承包合同全部工程造价为（大写：_____）。
本工程价款实行总价包干，合同履行期间无论材料、人工、机械及工程施工使用的任何物料的价格涨幅都不做单价调整。
该总价包含实施和完成本合同内各项目工程所需的劳务、机械设备（吊车、挖机、泵车等由甲方提供）及所有材料（除甲方提供材料外）和辅材、缺陷修复、水费、电费、管理、保险、个人所得税及利润等费用；含人员及设备进退场费用；以及合同明示或暗示的所有一切风险、责任和义务费用。
6、工程期限：根据双方商定，本合同全部工程自____年____月____日开工至年____月____日竣工，工期个日历天，如因乙方原因逾期完不成本工程，每拖延一天，扣工程款元。
二、施工技术依据采用中华人民共和国行业标准041__20《公路桥涵施工技术规范》和GF801__20《公路工程质量检验评定标准》、GB01__20《公路工程技术标准》、____号《公路工程国内招标文件范本》。
三、施工与设计变更1、在组织施工中，必须遵照中华人民共和国交通部颁发的041__20《公路桥涵工程施工技术规范》和GF801_20《公路工程质量检验标准》以及设计文件的要求组织施工。
每道工序完成后，必须经甲方委派的工程监理人员检验合格后，方可进行下一道工序的施工，并注意做好检验记录，填好相应施工资料。
2、在组织施工中如必须变更设计，应按下列程序处理。
（1）施工中发现设计文件有错误、或不能满足结构要求或因地质情况有实质性的变化等确需变更，乙方应及时报告甲方监理提出申请，由甲方在72小时内提出修改意见或变更设计的可行性文件给予书面答复，经甲、乙双方办理签证手续后，方可继续施工，工期相应顺延。
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇
建设工程施工合同范本（示范文本）6篇篇1建设工程施工合同范本（示范文本）甲方：（委托方名称）统一社会信用代码：注册地址：法定代表人：联系方式：乙方：（承包方名称）统一社会信用代码：注册地址：法定代表人：联系方式：为了明确双方之间的权利义务，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，经双方友好协商，就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜，达成如下协议并订立本合同：第一条合同范围1. 乙方承担本合同项下的建设工程施工任务，包括但不限于施工布置、施工管理、施工进度控制等。
2. 本合同的工程名称、位置、规模和内容详见附件《建设工程施工合同附件》。
第二条工程价款1. 工程合同价款为人民币（￥）_______元整。
2. 工程价款的支付方式为（______）分期付款，具体支付比例和时间详见附件《付款方式及时间安排》。
第三条工程质量1. 乙方承担本合同项下工程的质量安全责任，确保工程符合相关国家标准和法律法规的规定。
2. 工程质量监管机构为_______，乙方接受监督并按照相关规定参与监督工作。
第四条工程进度1. 乙方应按照甲方的要求，合理安排工程进度，保证工程按时完工。
2. 工程进度如有延误，乙方应按照《建设工程施工合同附件》中的约定承担相应责任。
第五条材料及设备供应1. 乙方负责向甲方提供真实、合格的材料和设备，确保工程施工的正常进行。
2. 乙方不得私自更换原材料和设备，如需更换应提前征得甲方的书面同意。
第六条竣工验收1. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，合格后方可正式交付使用。
2. 如工程验收不合格，乙方应在规定时间内整改，并重新申请验收。
第七条合同变更1. 任何变更本合同内容的事项，须经双方书面协商一致并签署书面合同变更协议。
2. 合同变更后，双方应按照变更后的合同条款执行。
第八条违约责任1. 一方违反本合同之约定，给对方造成损失的，应当承担违约责任。
2. 如甲方未按时支付工程价款的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付滞纳金。
建设工程施工合同(模板)示范文本完整版.doc
建设工程施工合同示范文本完整版第一章总则第一条（合同的目的和依据）本合同是根据《合同法》、《建设工程法》等相关法律法规，为明确各方权责，规范建设工程施工行为而订立的。
第二条（合同的定义和解释）1.建设工程：指按照法定程序进行建设、改建、扩建、装修等活动，包括建筑物、构筑物、市政基础设施等。
2.甲方：指委托进行建设工程的单位或个人。
3.乙方：指承接建设工程施工任务，承担相应责任的单位或个人。
4.监理：指由甲方委托的监理机构对建设工程施工进行持续监督、检查。
5.设计：指由甲方委托的设计单位提供的建设工程设计文件。
第三条（合同的履行原则）本合同的履行应遵循公平、公正、公开的原则，保障各方的合法权益，确保建设工程质量和安全。
第二章合同的约定第四条（工程内容和范围）1.乙方应按照甲方提供的设计文件，按时、按质完成建设工程的施工和相关工作。
2.甲方同意向乙方提供施工图纸、材料和设备等必要的配合。
第五条（工程进度和工期）1.工程进度应根据甲方要求，由双方协商确定，并以书面形式确认。
2.工期按照工程实际情况由双方协商确定，并以书面形式确认。
第六条（工程质量和安全）1.乙方应按照相关法律法规和技术标准，确保建设工程的质量和安全。
2.甲方有权要求乙方进行必要的技术检查和检测，确保工程质量和安全。
第七条（工程款项）1.工程款项按照工程进度支付，具体支付方式和时间由双方协商确定，并以书面形式确认。
2.工程款项应符合相关法律法规和财务制度的规定。
第三章合同的履行和变更第八条（合同的履行）各方应按照本合同约定，认真履行各自的义务，并保证提供的信息和材料的真实性和准确性。
第九条（合同变更）1.合同变更应经各方协商一致，并以书面形式确认。
2.合同变更涉及工程进度、工期、工程款项等方面的变更时，应及时通知监理。
第十条（合同的解除和违约责任）1.若一方违反本合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任并赔偿损失。
2.若一方严重违约，影响到工程质量和安全的，对方可以解除本合同，并要求违约方承担相应的违约责任和赔偿损失。
标准版建设施工合同范文5篇
标准版建设施工合同范文5篇篇1发包方（简称甲方）：_________承包方（简称乙方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 工程承包方式：_________4. 工程范围和内容：_________第二条合同工期1. 本合同签订后，乙方应尽快做好人员、材料、设备的准备工作，及时进驻现场，开工日期暂定为：_________年_________月_________日。
实际开工日期以甲方现场具备施工条件并通知乙方进场施工为准。
2. 合同工期：本工程合同工期为_________天，因甲方原因造成工程停工的，工期相应顺延。
第三条工程质量标准1. 工程质量标准：执行《建设工程施工质量验收规范》及发包人要求的质量标准。
2. 乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程和标准进行设计和施工，并接受甲方代表的监督检查。
3. 乙方施工过程中若发生质量问题，应及时通知甲方，重大质量问题应及时上报有关部门。
4. 甲方在收到竣工验收资料后，如有需要，可组织专家进行评审。
评审过程中如发现有重大问题或严重质量缺陷，可要求乙方停工整顿。
如乙方拒绝停工整顿或整顿后仍达不到要求的，甲方有权单方终止合同。
5. 工程质量经评定为不合格品的，乙方应按要求进行返修或返工，直至达到合格标准。
6. 工程质量评定为不合格工程的，乙方应按要求进行工程的整体返修或返工，直至达到优良标准。
7. 工程质量保证期自工程竣工验收之日起为壹年。
在保修期内，凡因施工原因造成的缺陷应由乙方无偿保修。
其保修条件、范围和期限按城乡建设环境保护部（84）城建字第79号通知印发的《建筑工程保修规定（试行）》执行。
因甲方使用不当造成的损坏，乙方可实行有偿维修。
2024年建筑工程施工合同标准版docx-(带目录)
2024年建筑工程施工合同标准版docx 2024年建筑工程施工合同标准版甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建筑工程施工事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1. 工程名称：__________2. 工程地点：__________3. 工程内容：__________4. 工程面积：__________5. 工程期限：自____年__月__日至____年__月__日二、工程质量1. 乙方应按照国家现行的建筑工程施工质量验收标准进行施工，并确保工程质量符合相关要求。
2. 乙方应提供施工过程中所需的技术资料、施工图纸等，并按照施工图纸进行施工。
3. 乙方应按照合同约定的施工工艺和材料进行施工，不得擅自更改。
三、工程价款1. 工程总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
2. 付款方式：合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的_____%作为预付款；工程进度达到_____%时，甲方支付乙方合同总价款的_____%；工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的_____%；剩余合同总价款的_____%作为质量保证金，待工程保修期满后支付。
四、工程变更1. 合同履行过程中，如甲方需对工程进行变更，应提前通知乙方，并签订书面变更协议。
变更协议经双方签字盖章后生效。
2. 工程变更导致工程价款增加的，甲方应支付给乙方相应的增加款项；工程变更导致工程价款减少的，乙方应退还甲方相应的减少款项。
五、工程验收1. 工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，包括施工图纸、验收报告等。
2. 甲方应在收到竣工资料后____日内组织验收，并将验收结果通知乙方。
3. 工程经验收合格后，双方应签订工程验收证书。
工程建筑施工合同标准版.doc(范本文)
工程建筑施工合同标准版1. 引言2. 合同背景•2.1 建设单位根据相关法律法规的规定，承担工程建设的责任。
•2.2施工单位具备相应的工程施工能力和资质，并愿意承担本合同约定的施工任务。
3. 双方的权利和义务3.1 建设单位的权利和义务•3.1.1 提供工程设计图纸和技术要求等必要的施工文件。
•3.1.2 支付工程款项，并按照约定的进度进行支付。
•3.1.3 进行工程变更时，提供书面通知并与施工单位协商处理。
•3.1.4对施工单位进行工地管理和监督，及时发现并处理施工中的问题。
3.2 施工单位的权利和义务•3.2.1 按照工程设计图纸和技术要求进行施工。
•3.2.2提供施工所需的人员、设备和材料，并保证其质量符合相关标准。
•3.2.3 履行施工过程中的安全、质量、环境等方面的责任。
•3.2.4 遵守建设单位的要求，按时完成施工任务。
4. 工程款项及支付方式4.1 工程款项的划分1.前期工程款：建设单位在施工前支付的费用，用于项目准备、土地平整等工作。
2.进度款：根据工程进度，建设单位按约定的比例进行分期支付的款项。
3.完工结算款：工程完工后，施工单位提出结算申请，建设单位进行验收合格后支付的款项。
4.保修金：工程验收合格后，建设单位按约定比例支付的，作为保修期内质量问题的解决措施。
4.2 支付方式1.现金支付：通过现金交易的方式支付款项。
2.银行转账：通过银行间的转账操作进行支付。
3.支票支付：建设单位开具支票给施工单位。
5. 工期和工期管理5.1 工期的确定双方商定的工期为合同生效之日起至工程完工的时间段。
工程计划中可以包含工期的具体细分阶段和时间节点。
5.2 工期管理•5.2.1施工单位应按照工期计划进行施工，如有工期延误，需提前书面通知建设单位，并商讨解决方案；•5.2.2建设单位有权要求施工单位加班加点，以保证工期的完成；•5.2.3如因建设单位的原因导致工期延误，建设单位应承担相应的违约责任。
建筑工程项目施工合同标准版doc
建筑工程项目施工合同标准版一、前言二、合同约定1. 甲方：[甲方全称]2. 乙方：[乙方全称]3. 项目名称：[项目名称]4. 工程地点：[工程地点]5. 合同金额：[合同金额]6. 合同签订日期：[签订日期]三、合同条款第一章总则第一条本合同是甲乙双方就[项目名称]的施工工作而签订的合同。
第二条本合同的订立应遵守《建设工程施工合同法》、《建设工程招标投标管理办法》等法律法规和相关标准。
第三条本合同的履行地点为[工程地点]。
第四条本合同的履行期限为[履行期限]。
第二章合同的履行第五条乙方应当按照合同约定承担项目的施工责任，并保证施工的质量达到国家标准。
第六条乙方负责提供施工所需的劳动力、机械设备、材料等，并保证其符合国家的安全标准和质量要求。
第七条甲方应当根据施工进度按期支付乙方相应的款项，乙方则需按期提供相关的工程进度和质量报告。
第八条甲方与乙方应互相协调配合，共同解决工程施工中的问题和纠纷。
第九条如发生不可抗力或其他合同外的事件导致无法履行合同的情况，双方应及时通知对方并协商解决办法。
第三章合同价款与结算第十条甲方与乙方约定的合同价款为人民币[金额]。
第十一条乙方应按照工程进度及时申请支付合同价款。
第十二条甲方应按照合同约定的支付方式，在规定的时间内支付合同价款。
第十三条合同工期结束后，双方应进行结算，甲方应在规定时间内支付乙方尾款。
第十四条结算时，应按照合同价款与实际工程量进行调整，多退少补。
第四章保证金与履约保证第十五条乙方应在合同签订后[具体日期]，向甲方缴纳保证金[金额]。
保证金不计利息，双方在结算时扣除相应金额。
第十六条甲方保证根据合同约定支付合同价款，并保证提供施工条件。
第十七条乙方保证按照合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量达到国家标准。
第五章违约责任第十八条如果一方违反合同约定，未按合同要求履行义务，应承担违约责任。
第十九条甲方未按照合同约定支付款项的，应支付拖欠金额的万分之三的违约金。
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇
建设工程施工合同范本（示范文本）6篇篇1建设工程施工合同范本（示范文本）一、甲方（委托方）：单位名称：________________________法定代表人（负责人）：________________________联系地址：________________________联系电话：________________________二、乙方（承包方）：单位名称：________________________法定代表人（负责人）：________________________联系地址：________________________联系电话：________________________三、工程名称：________________________工程地点：________________________建设内容：________________________四、合同金额：本合同工程总造价为________________________元整（￥_____________）。
五、工程进度：1. 工程开工日期为合同签订后____日内，竣工日期为合同签订后____日内。
2. 工程进度按照双方协商确定的施工计划执行，如有延期需提前三天书面通知对方。
六、工程质量：1. 乙方应保证施工质量符合国家有关标准和要求，并承担由于工程质量不合格而造成的一切后果和责任。
七、工程款支付：1. 工程款分期支付，按照工程进度完成比例支付。
2. 工程款支付方式：______________________________________。
3. 工程款支付时间：合同签订后____日内支付第一期款，其他各期款根据实际工程进度确定。
八、风险控制：1. 乙方需购买工程施工意外险和施工质量保险，确保工程施工过程中出现意外和质量问题时能及时得到赔偿。
2. 乙方应在工程施工现场设立明显的安全警示标志，保障施工现场的安全。
九、违约责任：1. 如果一方未按合同规定的时间履行合同，造成损失的，应承担相应的违约责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_________________ 建设工程施工合同示范样本甲方：________________________________________________乙方：________________________________________________签订日期：_________年______月______日甲方：乙方：按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第1条工程概况。
1.1工程名称：工程地点：工程内容：承包范围：1.2开工日期：竣工日期：总日历日期：1.3质量等级：1.4合同价款：第2条合同文件及解释顺序。
第3条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。
3.1合同语言：3.2适用法律法规：3.3适用标准、规范：第4条图纸。
4.1图纸提供日期：4.2图纸提供套数：4.3图纸特殊保密要求和费用：第5条甲方驻工地代表。
5.1甲方驻工地代表及委派人员名单：5.2实行社会监理的总监理工程师姓名及其被授权范围(如果有)：第6条乙方驻工地代表。
第7条甲方工作。
7.1施工场地具备开工条件和完成时间的要求：7.2水、电、电讯等施工管线进入施工场地的时间、地点和供应要求：7.3施工场地内主要交通干道及其与公共道路的开通时间和起止地点：7.4工程地质和地下管网线路资料的提供时间：7.5办理证件、批件的名称和完成时间：7.6水准点与座标控制点位置提供和交验要求：7.7会审图纸和设计交底的时间：7.8施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求：第8条乙方工作。
8.1施工图和配套设计名称、完成时间及要求：8.2提供计划、报表的名称、时间和份数：8.3施工防护工作的要求：8.4向甲方代表提供办公和生活设施的要求：8.5对施工现场交通和噪音的要求：8.6成品保护的要求：8.7施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求：8.8施工场地整洁卫生的要求：第9条进度计划。
9.1乙方提供施工组织设计(或施工方案)和进度计划的时间：9.2甲方代表批准的时间第10条延期开工。
第11条暂停施工。
第12条工期延误。
第13条工期提前。
第14条检查和返工。
第15条工程质量等级。
15.1工程质量等级要求的经济支出：15.2质量评定仲裁部门名称：第16条隐蔽工程、中间验收。
16.1中间验收部位和时间：第17条试车。
第18条验收和重新检验。
第19条合同价款及调整。
19.1调整的条件：19.2调整的方式：第20条工程预付款。
20.1预付工程款总金额：20.2预付时间和比例：20.3扣回时间和比例：20.4甲方不按时付款应承担的违约责任：第21条工程量的核实确认。
21.1乙方提交工程量报告的时间和要求：第22条工程款支付。
22.1工程款支付方式：22.2工程款支付金额和时间：22.3甲方违约的责任：第23条甲方供应材料设备。
23.1甲方供应材料、设备的要求(附清单)：第24条乙方采购材料设备。
第25条设计变更。
第26条确定变更价款。
第27条竣工验收。
27.1乙方提交竣工资料和验收报告的时间：27.2乙方提交竣工图的时间和份数：第28条竣工结算。
28.1结算方式：28.2乙方提交结算报告的时间：28.3甲方批准结算报告的时间：28.4甲方将拨款通知送达经办银行的时间：28.5甲方违约的责任：第29条保修。
29.1保修内容、范围;29.2保修期限：29.3保修金额和支付方法：29.4保修金利率：第30条争议。
30.1争议的解决程序：30.2争议解决方式：第31条违约。
31.1违约的处理：31.2违约金的数额：31.3损失的计算方法：31.4甲方不按时付款的利息率：第32条索赔。
第33条安全施工。
第34条专利技术、特殊工艺和合理化建设。
第35条地下障碍和文物。
第36条工程分包。
36.1分包单位和分包工程内容：36.2分包工程价款的结算办法：第37条不可抗力。
37.1不可抗力的自然灾害认定标准：第38条保险。
第39条工程停建或缓建。
第40条合同生效与终止。
40.1合同生效日期：第41条合同份数：41.1合同副本份数：41.2合同副本的分送责任：41.3合同书制定费用：合同订立时间：年月日发包方(章)：承包方(章)地址：地址：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：电挂：电挂：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：鉴(公)证意见：经办人：鉴(公)证机关(章)年月日附件：《建设工程施工合同条件》和《建设工程施工合同协议条款》的使用说明《建设工程施工合同条件》(以下简称《合同条件》)和《建设工程施工合同协议条款》(以下简称《协议条款》)组成了《建设工程施工合同示范文本》(以下简称《示范文本》)。
《合同条件》是根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》对承发包双方权利义务作出的规定，除双方协商一致对其中的某些条款作出修改、补充或取消外，都必须严格履行。
由于合同标的--建设工程的内容各不相同，工期造价也就随之变动，承发包双方的自身条件、能力、施工现场的环境和条件也都各异，双方的权力、义务也就各有特性。
因此，《合同条件》也就不可能完全适用于每个具体工程，需要进行必要的修改、补充，即配之以《协议条款》。
《协议条款》是按《合同条件》的顺序拟定的，主要是为《合同条件》的修改补充提供一个协议的格式，承发包双方针对工程的实际情况，把对《合同条件》的修改补充和不予采用的一致意见按《协议条款》的格式形成协议，《合同条件》和《协议条款》就是双方统一意愿的体现，成为合同文件的组成部分。
这了使承发包双方在签订合同时能更好地使用《合同条件》，对施工中可能出现的问题尽量事先达成协议或确立解决的原则，并使协议尽可能准确、严密，以减少扯皮，保证施的工顺利进行。
我们编制了这个《使用说明》，供承发包双方在签订合同时参考。
采用招标发包的工程，《合同条件》应是招标书的组成部分，发包方对其修改、补充或不予采用的意见，要在招标书中说明。
承包方对招标书的说明是否同意及本身对《合同条件》的修改、补充和不予采用的意见，也要在投标书中一一列出。
中标后，双方将协商一致的意见写入《协议条款》。
不采用招标发包的工程，在要约和承诺时，都要把对《合同条件》的修改、补充和不予采用的意见一一提出，将取得一致的意见写入《协议条款》。
下面对《协议条款》的使用加以说明：发包方(以下简称甲方)：可以是具备法人资格的国家机关、事业单位、国营企业、集体企业、私营企业、经济联合体和社会团体，也可以是依法登记的个人合伙、个体经营户或个人，即一切以协议、法院判决或其它合法完备手续取得甲方的资格，承认全部合同文件，能够而且愿意，履行合同规定义务的单位和人员。
上列单位的名称和个人的姓名，应准确地写在《协议条款》甲方位置内，不得简称。
与甲方合并的单位、兼并甲方的单位，购买甲方合同和接受甲方出让的单位和人员，均可成为甲方，履行合同规定的义务，享有合同规定的权利。
承包方(以下简称乙方)：应是具备与工程相应资质和法人资格的国营企业、集体企业、私营企业，上述单位的名称应准确地写在《协议条款》承包方位置内，不得简称。
但乙方不能将工程转包或出让，如按《合同条件》第36条进行分包，应在合同签订前提出并征得甲方同意。
第1条1.1本款内应准确写出工程的名称;详细的地址;工程内容，主要包括建筑规模和结构特征;承包的范围，主要指是否包括土建、设备安装、装饰装修等工作。
1.2本款内应写明双方商定的开工日期，也可以将此规定为甲方代表发布开工令的日期;双方商定的乙方提交竣工报告的日期，包括星期日和法定假日在内的总日历工期天数。
1.3写明双方商定的工程应达到的质量等级(即合格还是优良)。
1.4应写明工程价款的金额和承包方式。
第2条本条应写明组成合同文件的名称和顺序。
实行社会监理的应写明总监理工程师在双方对合同文件解释不一致时，是否有作出解释的权力。
第3条3.1肩合同文件使用少数民族语言，本款应规定语言的名称，写明使用的《合同条件》和法律法规、标准规范翻译文本的名称，由谁提供和提供时间。
3.2原则上国家、部门和地方的法规都应适用于合同文件，但对同一问题要求不一致时，应在本款内写明适用的地方或部门的法规名称。
如由甲方提供，还应写明提供时间。
如由乙方自备，应写明费用及由谁承担。
3.3国家有统一的标准规范时，施工中必须使用。
国家没有统一标准规范时，可以使用地方或专业的标准规范，地方和专业的标准规范不相一致时，应在此条写明使用的标准规范的名称。
并按照工程的部位和项目分别填写适用标准规范的名称和编号，例如：一、建筑工程：1.土方工程土方与爆破工程施工及验收规范(gbt201-83)2.砌砖砖石工程施工及验收规范(gbt203-83)3.砼浇筑钢筋混凝土工程施工及验收规范(gbt204-83)4.抹灰装饰工程施工及验收规范(gbt210-83)二、安装工程1.暖气安装2.采暖与卫生施工及验收规范(gbt242-83)3.如乙方要求甲方提供标准规范，应在编号后写明，并注明提供的时间、份数和费用由谁承担。
甲方提出超过标准规范的要求，征得乙方同意后，可以作为验收和施工的要求写入本款，并明确规定产生的费用的承担。
由乙方提出施工工艺的，应在本款写明施工工艺的名称，使用的工程部位，制定的时间、要求和费用的承担。
第4条不同的工程对图纸的需要情况各不相同的。
本条应写明甲方提供的份数(必须包括竣工图和现场存放的份数)、图纸的深度、比例尺及提供的时间。
甲方对图纸有保密要求的，应在本条写明要求的内容、保密费用及由谁承担。
乙方要求增加图纸份数的，应写明图纸的名称、份数、提供的时间和费用。
甲方不能在开工前提供全套图纸，应将不能按时提供的图纸名称和提供的时间在本条写明的。
第5条5.1本条写明甲方代表姓名，甲方代表委派具体管理人员的姓名和职责。
如前期工作、施工组织设计和进度计划审批、图纸的提供、质量的检查验收、工程量的核实等工作的具体责任、权限。
5.2实行监理的工程，要写明总监理工程师的姓名，对行使合同中甲方代表职权的总监理工程师的授权有何限制。
如总监理工程师签字支付后是否要经甲方审查;是否能批准对施工进度的更改或对工期给予延续;是否有权批准对设计的变更等。
有种类限制的要写明种类，有数量限制的要写明数量。
第7条本条按具体工程和实际情况，逐款列出各项工作的名称、内容、完成时间和要求，实际存要而《合同条件》未列入的，要对条款或内容予以补充。
双方协议将本条中甲方工作部分或全部交乙方完成时，应写明对《合同条件》的修改内容，甲方应支付费用的金额和计算方法。
还应写明甲方不能按《协议条款》要求完成有关工作时，应支付的费用金额和赔偿乙方损失的范围及计算方法。
7.1本款应写明使场地具备开工条件的各项工作的名称、内容，要求和完成的时间。