江苏省监理工程师《合同管理》施工质量控制的工作程序模拟试题
2021年江苏省整理监理工程师《合同管理 》模拟试题(含答案解析)
2021年江苏省整理监理工程师《合同管理》模拟试题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准施工招标文件》，合同文件的优先解释顺序是()。
A.技术标准和要求— 图纸—已标价工程量清单—投标函及其附录B.投标函及其附录一已标价工程量清单一技术标准和要求一图纸C.技术标准和要求—投标函及其附录—图纸—已标价工程量清单D.投标函及其附录—技术标准和要求—图纸—已标价工程量清单2.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察费用的确认实行（）签证制A.勘察人B.监理人C.发包人D.第三方3.联合体资质等级的确定()A.由多家单位组成的联合体，按资质事故较低的确定B.由多家单位组成的联合体，按资质事故较高的确定C.由同一专业的单位组成的联合体，按资质事故较低的确定D.由同一专业的单位组成的联合体，按资质事故较高的确定4.根据《标准施工合同》，承包人向监理人递索赔意向通知书的时效是A.7B.14C.28D.305.根据《标准施工合同》，对于发包人提供的材料和工程设备，承包人应在约定时间内( )共同进行验收。
A.会同监理人在交货地点B.会同发包人代表、监理人在交货地点C.会同监理人在施工现场D.会同发包人代表、监理人在施工现场6.工程设计招标与工程施工招标相比较，具有的特点是( )。
A.开标形式相同，评标原则不同B.招标文件内窨相同，评标原则相同C.投标书的编制要求不同，开标形式相同D.评标原则不同，招标文件内窨不同7.根据《建设工程勘察合同(示范文件)》，对于勘察现场范围内不属于委托任务，又没有图纸或资料的地段，其地下埋藏物的查清应由( )负责。
A.承包人B.勘察人C.监理人D.发包人8.招标采购通用型设备时，采用综合评标价法评标，以报价为基础，按预定方法部分要素换算成一定价格的因素中，不应包括( )。
A.运输费B.运输费C.C.2 年内易损件费D.售后服务费9.根据《标准施工合同》，关于预付款担保方式及生效的说法，正确的是( )。
2020年江苏省整理监理工程师《合同管理 》模拟题(含答案解析)
2020年江苏省整理监理工程师《合同管理》模拟题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准施工合同》，关于暂估价的说法，错误的是A.暂估价是签约合同价的组成部分B.暂估价内的专业工程不一定实施C.暂估价的内容在投标时难以确定准确价格D.暂估价的内容不包括计日工2.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，只能由（）发出A.发包人B.总承包人C.监理人D.设计人3.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于监理人职责和权利的说法正确的是( )。
A.监理人在施工合同履行过程中行使任何权利前均需经发包人批准B.监理人有权变更施工合同约定的承包人的义C.监理人无权免除施工合同约定的发包人和承包人的责任D.监理人对工程材料检验合格则视为其批准，可减轻承包人的责任和义务4.根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于采用专利技术的说法，正确的是()。
A.承包人采用专利技术的费用应包含在投标报价中B.承包人采用专利技术的费用应由发包人另行补C.承包人因侵犯专利权引起的责任由合同双方共同承担D.承包人因侵犯专利权引起的责任由发包人承担5.作为合同法律关系主体的自然人必须具备( )能力。
A.完全民事行为B.限制民事行为C.与合同履行相适应民事行为D.一般民事行为6.采用经评审的最低投标价法对建设工程项目施工投标文件进行评审时，主要比较的是( )。
A.项目总报价B.分部分项工程报价C.对某些量化因素进行价格折算后的总价D.投标人优惠后的总价7.根据《标准施工合同》，对于未达到必须招标规模或标准的项目，可自监理人在暂估价内直接确定价格的是( )。
A.临时设施B.建筑材料C.工程设备D.专业工程8.关于建设工程勘察合同的说法，正确的是( )。
A.建设工程勘察合同示文本应当强制使用B.承包人必须具备法人资格C.勘察工作围由法规确定D.当事人不能约定合同争议的最终解决方式9.在建设工程材料采购招标时，关于合同包划分标段**的说法，正确的是( )。
2023年江苏省监理工程师《合同管理 》试题模拟(含答案解析)
2023年江苏省监理工程师《合同管理》试题模拟(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.施工企业负责人授权项目经理负责工程项目管理，其授权行为构成( )A.表见代理B.法定代理C.指定代理D.委托代理2.根据《标准施工招标文件》，合同文件的优先解释顺序是()。
A.技术标准和要求— 图纸—已标价工程量清单—投标函及其附录B.投标函及其附录一已标价工程量清单一技术标准和要求一图纸C.技术标准和要求—投标函及其附录—图纸—已标价工程量清单D.投标函及其附录—技术标准和要求—图纸—已标价工程量清单3.大中型建设工程设计变更超过原设计标准或批准标准时，正确的处理方式()A.业主根据变更重新与承包商签订合同B.承包商与设计人协商变更事项并报监理人批准C.业主按照规定程序办理变更审批手续D.设计人决定按变更后的标准或规模进行设计4.直接订购方式适用于采购( )的设备A.贵重B.进口C.交货周期短D.单一来源5.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘探场地临时设施的搭设、维护、管理和拆除的责任和义务应由( )承A.发包人B.勘察人C.发包人和勘察人共同D.勘察人和设计人共同6.关于《建设工程勘察合同(一)》和《建设工程勘察合同(二)》两个示范文本的说法，正确的是A.两个文本的主要内容是一致的B.两个文本分别适用于生产性和非生产性建设项目C.两个文本适用的勘察任务不同D.两个文本均不应包括任何设计任务7.根据NEC《工程施工合同》，当项目经理认为承包商未就使其受到损害的事件发生过早期警告，则关于承包商合同价款补偿的说法正确的是( )。
A.可以适当减少承包商损失的补偿B.承包商应依据合同约定获得全额补偿C.承包商只能通过诉讼方式申请补偿D.承包商无权提出补偿请求8.《简明标准施工招标文件》的适用对象是()A.设计和施工由同一承包人承担的工程B.总投资为9000 万元的非政府投资工程C.工期为10 个月的小型工程D.工期紧、技术难度大的工程9.根据《标准施工合同》，合同附件格式包括( )。
2016年上半年江苏省监理工程师《合同管理》：施工质量控制的工作程序模拟试题
2016年上半年江苏省监理工程师《合同管理》：施工质量控制的工作程序模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、未经签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。
A：专业监理工程师B：总监理工程师C：监理员D：建设单位代表E：工程保险金2、两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照的单位的业务许可范围承揽工程。
A：资质等级高B：资质等级低C：各自D：综合后E：工程保险金3、【例1·单选题】2008版IS09000族标准的文件结构中，支持性标准为。
A：IS09000：2005质量管理体系基础和术语B：ISO／TR10006项目管理质量指南C：IS010012测量控制系统D：质量管理原则E：工程变更单4、工程网络计划工期优化的基本方法是通过来达到优化目的。
A：改变非关键工作之间的逻辑关系B：压缩非关键工作的持续时间C：改变关键工作之间的逻辑关系D：压缩关键工作的持续时间E：自我评定5、【例1．单选题】某工程的招标控制价为800万元，中标人的投标报价为777万元，施工图预算造价为780万元，则承包人的报价浮动率为。
A：0．04％B：2．50％C：2．88％D：2．96％E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、【例1·单选题】如果初步设计提出的总概算超过可行性研究报告总投资的以上或其他主要指标需要变更时，应说明原因和计算依据，并重新向原审批单位报批可行性研究报告。
A：5％B：10％C：15％D：20％E：工程保险金7、在前锋线比较法中工作实际进展位置点落在检查日时间坐标左侧，则两者之间的差值表示。
A：该工作实际进度超前的天数B：该工作实际进度拖后的天数C：该工作的实际投资超额量D：劳动量投入的多余量E：自我评定8、【例2·单选题】设计文件、施工组织计划和施工方案等发生重大变化时，重新审批监理规划的负责人是。
A：总监理工程师B：总监理工程师代表C：监理单位技术负责人D：建设行政主管部门E：工程保险金9、【例3·单选题】建设工程组织依次施工时。
江苏省2015年下半年监理工程师《合同管理》：施工质量控制的工作程序考试试卷
江苏省2015年下半年监理工程师《合同管理》：施工质量控制的工作程序考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、在采取合同措施时要特别注意合同中所规定的业主和__的义务和责任。
A．施工单位B．监理单位C．项目经理D．监理工程师2、《建设工程监理规范》规定，监理规划的编制应针对项目的实际情况，明确项目监理机构的__，确定具体的监理工作。
A．工作目标B．总监理工程师C．工作内容D．工作方法3、下列属于《工程监理企业资质管理规定》的乙级资质等级的标准是__。
A．取得监理工程师注册证书的人员不少于5人B．企业负责人应具备8年以上专业工作经历C．企业技术负责人应具备10年以上从事专业工作的经历D．承担过2个以上房屋建筑工程项目4、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，__合同约定的工期。
A．只能在范围内压缩B．与其协商C．不得压缩D．不得延长5、在工程档案资料进行分级管理中，建设工程项目各单位的__负责本单位工程档案资料的全过程组织工作并负责审核。
A．部门负责人B．技术负责人C．档案室负责人D．档案管理员6、在工程建设的__阶段，需要确定工程项目的质量要求，并与投资目标相协调。
A．项目建议书B．可行性研究C．项目决策D．勘察、设计7、FIDIC对其会员提出了五个方面的基本道德行为准则，其中的公正性要求为__。
A．接受对社会的职业责任B．在任何时候均为委托人的合法权益行使其职责C．通知委托人在行使其委托权时可能引起的任何潜在的利益冲突D．不得故意或无意地做出损害他人名誉或事务的事情8、建设工程中，以一定的方式中断风险源，使其不发生或不再发展，从而避免可能产生的潜在损失，这是一种__的风险对策。
A．风险回避B．风险转移C．损失控制D．风险自留9、建设工程风险的特点之一是__。
A．风险因素的发生概率小，风险事件的发生概率大B．风险因素的发生概率大，风险事件的发生概率小C．风险因素和风险事件的发生概率均较大D．风险因素和风险事件的发生概率均较小10、下列不属于监理工作中质量控制具体措施的是__。
2023年江苏省整理监理工程师《合同管理 》试题模拟
2023年江苏省整理监理工程师《合同管理》试题模拟学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.某工程因原设计的基础处理强夯作业影响邻近工地的居民生活，为此通过设计变更对基础进行处理,该变更增加的合同价格应由( )承A.发包人B.承包人C.设计人D.承包人和发包人共同2.根据《标准勘察招标文件》，勘察工作需要在本工程区域外其他市政设施内临时占地的，应由（）向政府管理部门提出申A.发包人B.勘察人C.监理人D.发包人和勘察人共同3.根据英国工程施工合同，条件属于ECC核心条款的是( )A.履约保证B.承包商预付款C.区段竣工D.测试和缺陷4.建设工程设计施工总承包合同中“承包人文件”最重要的组成内容是( )。
A.价格清单B.分析软件C.设计文件D.计算书5.根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于工程分包的说法，正确的是()。
A.承包人经发包人同意，可将全部施工分包给第三人B.承包人的分包合同，应由分包人向监理人提交副本备案C.承包人征得发包人同意，可将部分工程分包给有资质的分包人D.发包人、监理人和承包人共同对分包人进行分包管理6.建筑工程勘察合同中的勘察人是具有相应勘察资质的()A.特别法人B.企业法人C.非法人组织D.非营利法人7.根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于设计费的说法，正确的是A.发包人应在合同生效后支付预付款B.工程建设期间的概算调整不影响设计费C.施工图全部完成后，发包人可留不超过设计费5％的质量保证金D.发包人委托设计人承担合同之外的工作服务，应另外支付费用8.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同务款，合同文件优先介绍顺序正确的是(A.专用合同条款-勘察费用清单-发包人要求-勘察纲要B.发包人要求-勘察费用清单-勘察纲要-专用合同条款C.专用合同条款-发包人要求-勘察纲要-勘察费用清单D.专用合同条款-发包人要求-勘察费用清单-勘察纲要9.某工程施工投标文件中承诺的投标有效期短于招标文件规定的时间，则对该投标人的正确处理方式是( )。
2021年江苏省整理监理工程师《合同管理 》模拟题(含答案解析)
2021年江苏省整理监理工程师《合同管理》模拟题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.招标项目设有标底的，标底应当( 在)时公布。
A.公布招标公告B.发售招标文件C.开标D.评标2.根据《标准设计施工总承包合同》，承包人编制进度付款支付分解表时，勘察设计费分解的原则是A.按提交勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解B.按勘察设计总费用、勘察设计工作持续时间进行分解C.按提交勘察设计阶段性成果的次数平均分解D.按勘察设计总费用、项目施工周期进行分解3.根据《标准材料采购招标文件》，除专用合同条款另有约定外，材料采购合同生效后，买方应在约定时间内向卖方支付签约合同价的( )作为预付款A.30%B.20%C.15%D.10%4.招标程序中资格预审与资格后审的区别，主要体现在审查投标人资格的( )A.目的B. 时间C.容D.方法5.根据《标准施工招标文件》，投标预备会在投标截止时间( )日前召开。
A.5B.7C.10D.156.由发包人采购承包人安装的设备，试车检验发现设备制造质量较差需更换，则该事件的处理方式应为A.发包人拆除不合格设备B.发包人负责更换C.发包人重新安装D.合同工期不予顺延7.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，负有投保义务的--方当事人未按合同约定办理保险，导致受益人未能得到保险人赔偿的，损失赔偿应由()承担。
A.发包人B.承包人C.受益人D.负有投保义务的当事人8.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察费用实行()制度A.发包人签证B.勘察人签证C.监理人签证D.监理人核查9.设计业绩、人员资格和设计变更程序A.交易成本低B.采购工作量小C.采购工作周期长D.便于磋商价格10.建设工程项目施工评标委员会人数应为5 人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于总人数的( ) 。
2020年江苏省整理监理工程师《合同管理 》试题模拟
2020年江苏省整理监理工程师《合同管理》试题模拟学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于监理人对承包人的材料、设备和工程的质量试验和检验的说法，正确的是()。
A.承包人按合同约定进行材料、设备和工程的试验和检验，均须由监理人组织B.监理.人未按合同约定派员参加试验和检验的，承包人应重新组织试验和检验C.监理人对承包人的试验和检验结果有疑间，要求承包人重新试验和检验的，须经发包人同意D.监理人提出的重新试验和检验证明材料、设备和工程的质量不符合合同要求的，由此造成的费用增加和工期延误由承包人承担2.关于建设合同的说法，错误的是( )。
A.建设工程合同的标是各类建筑产品B.建设工程合同主体一般应是法人C.建设工程合同订立需经较长的准备期D.建设工程合同应采用不要式合同3.对于需要进行抽样检查的工程材料，应在材料采购合同中约定的内容有( )。
A.抽检比例和取样方法B.抽检数量和检测方法C.检测方法和抽检比例D.取样方法和抽检数量4.由发包人采购承包人安装的设备，试车检验发现设备制造质量较差需更换，则该事件的处理方式应为A.发包人拆除不合格设备B.发包人负责更换C.发包人重新安装D.合同工期不予顺延5.国际咨询工程师联合会(FIDIC)系列合同条件中，没有“工程师”角色的是（）A.施工合同条件B.设计采购施工(EPC)/交钥匙合同条件C.土木工程施工合同条件D.生产设备和设计-施工合同条件6.对于需增设技术设计阶段的工程项目，为保证设计指导思想贯穿各设计阶段，一般不单独招标发包的是A.初步设计B.施工图设计C.全过程设计D.技术设计7.根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标文件中，若要求中标人提供履约保证金的，其额度不应超过合同价格的( )。
A.5%B.10%C.20%D.30%8.根据《英国工程施工合同文本》(ECC),如果采用固定价格承包，则应该选择( )。
2020年江苏省监理工程师《合同管理 》模拟习题(含答案)
2020年江苏省监理工程师《合同管理》模拟习题(含答案)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人的施工安全责任是()。
A.执行监理人编制的施工安全摺施计划B.要求发包人提供劳动保护用C..制定安全操作规程D.承担施工现场所有人员工伤事故的赔偿责任2.根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，下列文件中，属于设计施工总承包合同组成文件的是( )。
A.工程量清单B.发包人要求C.单位分析表D.发包人建议3.不同合同计价方式下承包商的风险不同，承包商的合同风险从大到小排序正确的是（）。
A.总价合同-可变单价合同-固定单价合同-成本加酬金合同B.总价合同-固定单价合同-可变单价合同-成本加酬金合同C.成本加酬金合同-可变单价合同-总价合同-固定单价合同D.成本加酬金合同-固定单价合同-可变单价合同-总价合同4.根据美国AIA 标准合同文件，CM 合同中与雇主订立合同的当事人是A.建筑师B.专业咨询机构C.施工承包商D.承担分包工作的分包商5.关于建设工程勘察合同的说法，正确的是( )。
A.建设工程勘察合同示文本应当强制使用B.承包人必须具备法人资格C.勘察工作围由法规确定D.当事人不能约定合同争议的最终解决方式6.根据FIDIC《施工合同条件》，承包商向工程师发出申请工程接收证书通知的时间应在承包商认为工程即将竣工并做好接收准备日期前不少于()日.A.14B.21C.28D.307.根据FIDIC{施工合同条件》，当（）达到中标合同价减去暂列金额后的10％时，开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。
A.已支付进度款累计金额B.已支付进度款累计金额，扣除后续支付的预付款C.已支付进度款累计金额，扣除已扣留的保留金D.已支付进度款累计金额，扣除后续支付的预付款和已扣留的保留金8.关于设计施工总承包合同的承包人的说法，正确的是( )。
2022年江苏省汇编监理工程师《合同管理 》模拟题(含答案解析)
2022年江苏省汇编监理工程师《合同管理》模拟题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据FIDIC《设计采购施工(EPC) /交钥匙合同条件》，承包商应在开工日期后( ) 天内向业主提交一份进度计划。
A.21B.28C.42D.562.根据《标准施工合同》，合同协议书十陈明确规定合同组成文件外，矾方在订互合同时还必须填写的内容包括( )。
A.结算方式B.预付款支付时间C.质量标准D.合同争议解决方式3.根据《建设工程勘察合同(示范文件)》，对于勘察现场范围内不属于委托任务，又没有图纸或资料的地段，其地下埋藏物的查清应由( )负责。
A.承包人B.勘察人C.监理人D.发包人4.施工招标中，对投标申请人资格预审可采用的方法是( )A.合格制和淘汰制B.有限数量制和淘汰制C.资质合格制和有限数量制D.合格制和有限数量制5.根据《标准设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是A.承包人不得将其承包的工程分包给第三人B.投标文件中已说明的分包，合同履行还需再征得发包人同意C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.委托分包人的工作由发包人和承包人共同完成6.《标准资格预审文件》组成文件中，适合于公开招标，具有代替招标公告功能的文件是A.资格预审公告B.申请人须知C.资格审查方法和办法D.资格预审申请文件7.根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，属于设备采购中伴随服务的是A.对设备进行包装B.提供设备组装所需工具C.交付设备D.通知买方预计到货日期8.根据《标准施工合同》，对于未达到必须招标规模或标准的项目，可自监理人在暂估价内直接确定价格的是( )。
A.临时设施B.建筑材料C.工程设备D.专业工程9.为了明确划分由于政策法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任，《标准施工合同》中的通用条款规定的基准日期是指( )。
2019年江苏省汇编监理工程师《合同管理 》模拟试题(含答案解析)
2019年江苏省汇编监理工程师《合同管理》模拟试题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准设计施工总承包合同》，需政府有关部门审查或批准的设计文件，发包人应在对其审查同意的（）天内向政府有关部门报送审查A.7B.15C.21D.302.根据《招标投标法实施条例》招标人可以采用两阶段招标的项目是( )。
A.建设规模100万m 2以上，建设周期3 年以上的项目B.项目初步设计已完成且施工图设计尚未完成的项目C.技术复杂或者无法精确拟定技术规范的项目D.构成内容多且专业性强的大型项目3.招标项目设有标底的，标底应当( 在)时公布。
A.公布招标公告B.发售招标文件C.开标D.评标4.根据《标准施工合同》，担保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是( )。
A.分别自发包人和承包人负责担保B.均自发包人负责担保C.分别自承包人和发包人负责担保D.均自承包人负责担保5.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，发包人代表授权发包人其他人员负贵其指派的工作时，应将被授权人员的姓名和()通知设计人A.职业资格B.授权范围C.技术职称D.授权时间6.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款,竣工验收管理程序中，监理人审查竣工验收申请报告的各项容，认为工程尚不具备竣工验收条件时,应当在收到竣工申请报告后( )天通知承包人。
A.28B.30C.58D.607.根据《标准施工招标文件》，关于暂估价的说法，正确的是()。
A.暂估价是指签约合同价之外用于支付部分材料设备的费用或专业工程价款B.暂估价是指施工合同履行中可能发生的工程费用C.估价是指发包人在工程量清单中写明支付但暂时不能确定价格的工程款项D.暂估价内的工程材料设备或专业工程施工均须由承包人负责提供8.根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的是A.指定分包商可以与雇主直接订立合同B.指定分包商的施工任务可以是承包商的任何工作C.承包商不能收取指定分包商的管理费D.承包商对指定分包商的违约不承担责任9.国际咨询工程师联合会(FIDIC)《施工合同条件》中，业主可以根据合同向承包商提出索赔，索赔的金额应由（）确定。
2022年江苏省汇编监理工程师《合同管理 》模拟试题
2022年江苏省汇编监理工程师《合同管理》模拟试题学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.关于施工预付款保函的说法，正确的是( )A.预付款保函应由招标人委托第三方开具B.预付款保函应在签订施工合同前出具C.预付款保函金额应与预付款金额相同D.预付款保函应在整个施工期内有效2.根据《标准设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是A.承包人不得将其承包的工程分包给第三人B.投标文件中已说明的分包，合同履行还需再征得发包人同意C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.委托分包人的工作由发包人和承包人共同完成3.采用经评审的最低投标价法对建设工程项目施工投标文件进行评审时，主要比较的是( )。
A.项目总报价B.分部分项工程报价C.对某些量化因素进行价格折算后的总价D.投标人优惠后的总价4.关于建设工程设备采购评标的说法，正确的是( )。
A.以设备寿命周期成本为基础的评标方法属于评标价法B.投标文件载明的交货期满足*要求的，***C.评标时不考虑运输费用D.评标时不对价格进行**计算5.招标人对技术、性能有专门要求的施工招标项目，宜采用的评标方法是（）。
A.经评审的最低投标价法B.综合评估法C.最低投标价法D.基准价评审法6.采用集成项目交付(IPD)模式时，工程参建各方需要在( )阶段共同确定项目目标成本。
A.标准设计B.策划C.详细设计D.施工7.根据《标准施工合同》，担保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是( )。
A.分别自发包人和承包人负责担保B.均自发包人负责担保C.分别自承包人和发包人负责担保D.均自承包人负责担保8.某工程采用《标准施工招标文件》招标，中标施工单位履行合同中，因不可抗力影响，部分材料、设备、人员未能按合同约定的时间进场。
承包人为此提交了包括延长工期、补偿费用和利润的索赔申请。
2021年江苏省整理监理工程师《合同管理 》试题模拟
2021年江苏省整理监理工程师《合同管理》试题模拟学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准施工合同》，工程一切险的被保险人应是A.发包人和监理人B.承包人和监理人C.发包人和承包人D.承包人和分包人2.招标人组织施工现场踏勘后，需要对招标文件进行澄清修改的，招标人应在招标文件要求提交招标文件的截止时间至少()日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。
A.2B.5C.10D.153.建筑工程一切险的除外责任包括（）造成的损失A.台风B.暴雨引起地面下陷暴雨引起地面下陷C.雷电引起火灾D.自然磨损4.根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，下列文件中，属于设计施工总承包合同组成文件的是( )。
A.工程量清单B.发包人要求C.单位分析表D.发包人建议5.下列组织或个人中，不能成为合同法律关系主体的是A.自然人B.项目经理部C.设计事务所D.监理事务所6.施工单位采购大宗建筑材料，与材料供货商签订的合同属于( )合A.委托B.承揽C.买卖D.建设工程7.根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付逾期竣工违约金，最高赔偿限额为( )。
A.工程结算价的2%B.签约合同价的2%C.工程结算价的3%D.签约合同价的3%8.在建设工程材料采购招标时，关于合同包划分标段**的说法，正确的是( )。
A.不同类型的建筑材料***作为一个合同包B.允许供应商同时投标几个合同包C. 允许供应商投标一个合同包中的部分产品D.划分的合同包较小，有利于**供应商投标9.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘探场地临时设施的搭设、维护、管理和拆除的责任和义务应由( )承A.发包人B.勘察人C.发包人和勘察人共同D.勘察人和设计人共同10.某大型复杂工程，施工技术要求高，对性能有特殊要求，则施工招标适宜采用的评标方法是( )A.综合评估法B.综合评标价法C.最低评标价法D.最低投标价法11.根据美国建筑师学会(AIA 发布的IPD (集成项目交付)合同，关于争端和索赔的说法，正确的是()。
2021年江苏省汇编监理工程师《合同管理 》模拟考试
2021年江苏省汇编监理工程师《合同管理》模拟考试学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发包人负责提供的材料和工程设备经验收后，接收保管和施工现场内二次搬运所发生的费用由()承担。
A.发包人B.承包人C.发包人和承包人D.发包人和材料设备供应商2.根据FIDIC《施工合同条件》，属于工程师职责和权力的是()。
A.提供履约担保证书B.及时提供设计图纸C.给予承包商现场进入权D.接收并处理索赔报告3.下列合同计价方式中，在工程施工中“量"与“价”方面的风险分配对合同双方均显公平的是()A.单价合同B.固定总价C.可调总价D.成本加酬金4.根据《标准勘察招标文件》通用合同条款，发包人应向勘察人提供的文件资料是（）A.勘察工作实施方案B.勘察作业操作规范C..勘察技术标准D.勘察规程和标准5.关于《标准施工招标文件》合同文本及条款的说法，正确的是( )。
A.通用合同条款和专用合同条款应当不加修改地引用B.通用合同条款可以约定专用合同条款补充、细化时，允许与通用合同条款不一致C. 各行业编制的标准施工招标文件的通用合同条款，可结合施工项目的具体特点进行补充、细化D. 通用合同条款与专用合同条款相互矛盾时，合同无效6.设计施工总承包模式与施工承包模式相比，主要优点是有利于( )。
A.业主选用指定的分包商B.吸引更多的投标人竞标C.发包人对承包人的监督和检查D.减少承包人的索赔7.对复杂而又缺乏经验的工程设计，可采用三阶段设计，一般不单独进行( )招标。
A.概念设计B.初步设计C.技术设计D.施工图设计8.根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标结束后，招标人退还投标保证金时间限定在( )。
A.与中标人签订书面合同后的15 日内B.与中标人签订书面合同后的5 日内C.招投标结束后的30 日内D.招投标结束后的15 日内9.根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，下列文件中，属于设计施工总承包合同组成文件的是( )。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2015年江苏省监理工程师《合同管理》：施工质量控制的工作程序模拟试题一、单项选择题（共25 题，每题2 分，每题的备选项中，只有1 个事最符合题意）1、合同解除__而使债权债务关系提前归于消灭的行为。
A．必须经双方的协议B．必须因为当事人一方的意思C．是因不可抗力D．是因当事人一方的意思或双方的协议2、下列项目中，必须实行监理的是。
A：建筑面积为4000平方米的影剧院项目B：建筑面积为40000平方米的住宅项目C：总投资为2800万元的新能源项目D：总投资为2700万元的社会福利项目E：工程保险金3、建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记，则__。
A．项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效B．项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效C．项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效D．项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效4、建设工程文件档案资料由__组成。
A．建设工程文件B．建设工程监理文件C．建设工程验收文件D．建设工程文件，建设工程档案和建设工程资料5、我国现行建设工程总投资构成中，不属于建筑安装工程费用的是。
A：设备运杂费B：人工费C：材料费D：企业管理费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括。
A：协调处理施工现场周围地下管线保护工作B：按工程需要提供非夜间施工使用的照明C：办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续D：组织设计交底E：专业监理7、关于违约金的说法，正确的是。
A：约定违约金必须明确具体的数额B：约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加C：约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以要求违约方另行赔偿D：只要约定的违约金高于违约造成的损失，当事人即可请求人民法院或仲裁机构予以减少E：专业监理8、资金成本的筹资费包括__。
A．委托金融机构代理发行股票的代理费B．使用发行股票筹集的资金而支付给股东的红利C．向股东支付的红利D．向债权人支付的利息9、对承包人超出设计图纸范围的工程量，监理工程师应。
A：经发包人同意后计量B：与承包人协商后计量C：在竣工结算时计量D：不予计量E：由于传染病的影响而暂时停止的施工10、勘察设计单位、建设单位都要对工程质量进行控制，按控制的主体划分，政府属于工程质量控制的__。
A．自控主体B．外控主体C．间控主体D．监控主体11、工程网络计划的工期优化是通过，使计算工期满足要求工期。
A：改变关键工作之间的逻辑关系B：将关键工作压缩成非关键工作C：压缩直接费最小的工作的持续时间D：压缩关键工作的持续时间E：自我评定12、某钢筋分项工程的施工具备隐蔽条件，经工程师检查认可后承包人继续施工。
后工程师又发出重新剥露检查的指示，承包人执行了该指示。
重新检验表明该分项工程存在质量缺陷，承包人修复后再次隐蔽。
下列关于承包人的经济损失和工期延误的责任承担的说法中，正确的是。
A：工期和经济损失均由承包人承担B：给予经济损失补偿，不顺延合同工期C：顺延合同工期，不补偿经济损失D：补偿经济损失并顺延合同工期E：专业监理13、专业工作队在各个施工段上完成其专业施工过程所必需的持续时间是指。
A：流水强度B：时间定额C：流水节拍D：流水步距E：自我评定14、【例1．单选题】重大生产安全事故由组织事故调查组进行调查。
A：县级人民政府B：省级人民政府C：设区的市级人民政府D：国务院或者国务院授权有关部门E：工程保险金15、进口设备外贸手续费的计算公式为：外贸手续费=×人民币外汇牌价×外贸手续费率。
A：离岸价B：离岸价+国外运费C：离岸价+国外运输保险费D：到岸价E：由于传染病的影响而暂时停止的施工16、在组织系统内，应充分利用__原理的作用机制，力求使整体效应大于各局部效应之和。
A．要素有用性B．动态相关性C．主观能动性D．规律效应性17、是招标人根据国家或省级、行业建设主管部门颁发的有关计价依据和办法，按设计施工图纸计算的，对招标工程限定的最高工程造价。
A：招标控制价B：概算C：工程标底价格D：中标价E：由于传染病的影响而暂时停止的施工18、某工程项目依法招标发包，某投标人在开标后提出增加优惠条件。
招标人对该优惠条件的正确处理是。
A：接受该优惠条件B：接受该优惠条件，但在评标时仅作参考C：拒绝接受该优惠条件D：将该投标人的投标按废标处理E：专业监理19、选择一个合格的供货厂商，是设备质量控制工作的首要环节。
A：市场采购B：向厂家订购C：招标采购D：订货采购E：工程变更单20、下列建设工程进度控制措施中，属于合同措施的是。
A：建立进度协调会议制度B：编制进度控制工作细则C：对应急赶工给予优厚的赶工费D：推行CM承发包模式E：自我评定21、投标保证的有效期限从之日起计算。
A：招标文件出售B：投标文件递交C：投标截止D：中标通知书发出E：专业监理22、在直方图中，横坐标表示。
A：影响产品质量的各因素B：产品质量特性值C：不合格产品的频数D：质量特性值出现的频数E：工程变更单23、《工程建设监理单位资质管理试行办法》规定，国务院建设行政主管部门负责__监理单位设立的资质审批。
A．甲级B．监理业务跨部门的C．本部门乙、丙级D．兼承监理业务的24、因承包人有某项专利技术及设计资质，施工合同内约定部分施工图设计包括在承包工作范围内。
承包人完成的该部分工程设计文件，应首先提交给审核。
A：发包人B：设计文件的审批机构C：监理工程师D：承担工程初步设计的设计院E：专业监理25、建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府申请领取施工许可证。
A：房管局B：税务局C：工商管理部门D：建设行政主管部门E：工程保险金二、多项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，有 2 个或2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）1、下列关于合同生效的说法正确的有。
A：依法成立的合同，自成立时生效B：附生效条件的合同，自条件成就时生效C：附解除条件的合同，自条件成就时生效D：附生效期限的合同，自期限届至时失效E：附终止期限的合同，自期限届满时失效2、下列关于对中标通知书的说法，正确的是。
A：中标通知书由招标人发出B：中标通知书只对中标人具有法律效力C：只有招标人才能确定中标人D：中标通知书对招标人具有法律效力E：中标通知书发出30日内签订合同3、关于Partnering模式下Partnering协议的说法，正确的有。
A：Partnering协议由工程参与各方共同签署B：Partnering协议的参与者须一次性到位C：Partnering协议应由业主起草D：Partnering协议与工程合同是完全不同的文件E：Partnering模式提出后须立即签订Partnering协议4、监理工程师对施工合同履行管理的主要任务是__。
A．施工招投标工作的监督管理B．施工过程的档案管理C．施工费用管理D．施工质量管理E．施工工期管理5、某工程双代号网络计划如下图所示，图中已标㈩每个节点的最早时间和最迟时间，该计划表明（）。
A．工作1—3的最迟完成时间为8B．工作4—7为关键工作C．工作2—5的总时差为零D．工作3—6的总时差为1E．工作6—7的总时差为16、FIDIC 施工合同条件》规定的“不可预见物质条件”范围包括__。
A．不利于施工的自然条件B．招标文件未说明的污染物影响C．不利的气候条件D．招标文件未提供的地质条件E．战争或外敌人侵7、在建设工程项目竣工决算时，计入新增固定资产价值的有。
A：工程监理费B：联合试运转费C：建设期利息D：土地出让金E：工程保险金8、以下属于可行性研究各阶段内容的是__。
A．机会研究B．初步可行性研究C．项目建议书D．可行性研究E．项目评估9、监理单位对设备制造过程的监造实行__。
A．现场见证B．询问见证C．会议见证D．合同见证E．文件见证10、下列关于流水施工的表述中，正确的有__。
A．流水施工工期就是整个建设工程的总工期B．划分施工段的目的就是为了组织流水施工C．流水步距的大小取决于流水节拍及流水施工的组织方式D．专业工作队数不会少于参加流水的施工过程数E．施工段的数目要满足合理组织流水施工的要求11、监理单位对勘察单位提出的勘察成果，重点检查其__的要求，验证其真实性、准确性。
A．是否符合委托合同B．是否符合有关技术规范标准C．是否符合勘察实施方案D．是否符合监理单位E．是否符合勘察费用12、依据FIDIC施工合同条件规定，对承包商提出的索赔，同时给予工期和费用补偿的情况包括__。
A．不可预见的外界条件B．流行传染病导致工程停工C．延误移交施工现场D．业主提前占用部分工程E．不可抗力造成的损害13、掌握和运用建设程序，是监理人员__的要求。
A．科学、公正监理B．业务素质C．职业准则D．监理义务E．监理职责14、【例2·多选题】根据《建设工程工程量清单计价规范》的有关规定，下列合同价款调整的因素中，属于工程变更类的包括。
A：法律法规变化B：项目特征不符C：暂估价D：工程量偏差E：计日工15、工程监理与项目管理服务的区别包括。
A：服务性质不同B：服务对象不同C：服务侧重点不同D：服务范围不同E：服务属性不同16、工程质量监督机构对工程建设项目的监督工作包括。
A：核查工程项目报建审批手续是否齐全B：检查工程项目的实际进度是否与进度计划一致C：检查承包人是否有转包工程的行为D：抽查检验主体结构工程的施工质量是否满足规范要求E：监督工程验收程序是否符合验收规范的要求17、制定施工投标价格时，采用不平衡报价策略的具体方式有。
A：对早期可结算的工程，单价定高些B：估计施工中工程量可能会减少的项目，单价定低些C：工程内容说明不清的工程，单价定高些D：没有工程量，只填单价的项目，单价定高些E：对于零星用工，单价定低些18、工程价款的动态结算方法有。
A：固定综合单价法B：按主材计算价格法C：调值公式法D：工料单价法E：竣工调价系数法19、索赔费用中的人工费是指__。
A．由于非承包商责任的工效降低所增加的人工费用B．法定人工费增长C．恶劣天气引起的人员窝工费D．非承包商责任工程延误导致的人员窝工费E．超过8小时工作时间加班劳动费20、建设工程施工招标确定中标人后，合同协议书中有关工期的内容应包括。
A：开工日期B：竣工日期C：施工期D：合同工期总日历天数E：合同工期总工作天数21、分部分项工程进度计划经常针对工程。
A：基础土方工程B：大体积混凝土工程C：大面积预制构件吊装工程D：复杂的基础加固工程E：大型桩基工程22、下列监理职责中，总监理工程师不得委托给总监理工程师代表的有。