第二部分--通用合同条款
2-第二部分 通用条款(采购)
第二部分通用条款第1条词语定义及合同文件1.1词语定义1.1.1 费用：指不包含在合同价款之内的应当由甲方或乙方承担的经济支出。
1.1.2 书面形式：指合同书、信件和数据文件（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.3 违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。
1.1.4 索赔：指在合同履行过程中，对于并非己方过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失或工期延误，向对方提出经济补偿或工期顺延的要求。
1.1.5 小时或天：本合同规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，“天”指日历天，开始当天不计入，从次日开始计算，时限的最后一天的截止时间为当日24时。
1.1.6 合同文件：指组成和补充本合同的全部文件(详见本通用条款第1.2条)。
1.1.7 工程洽商/设计变更：是甲方安排乙方完成指定工作所下达的书面文件，工程洽商/设计变更内容完成后，需办理工程洽商/设计变更确认单。
工程洽商/设计变更确认单是办理结算的必要条件。
1.1.8 工程联系单：是指甲方、监理指出乙方在进度、质量、安全文明施工等方面缺陷或要求的文件，不作为结算依据。
1.1.9 图纸：由甲方提供或乙方提供并经甲方书面确认，满足乙方施工所需要的所有纸质资料（包括配套说明和有关资料、甲方确认的变更）。
1.2合同文件及解释顺序构成本合同的文件应能相互解释，互为说明。
除本合同条款另有约定外，本合同文件组成及优先解释次序如下：1）本合同签订后双方约定并共同签署的有关本合同的变更、洽商、协议等；2）本合同的协议书（专用条款）；3）本合同的附件；4）本合同的通用条款；5）现行标准、规范、技术要求和有关技术资料；6）图纸或材料样板；7）本合同的《材料/设备采购清单》；8）经双方认可的投标书；9）招标文件及招标文件补遗。
1.3材料/设备样品1.3.1 在签订合同的同时，双方应将确定的材料/设备样品放置于甲方或监理单位办公室或专用地点，监理单位将按照此样品检查乙方供货时实际供应的材料设备是否符合甲方的要求，样品的费用已包含在合同固定单价中。
通用合同格式模板
通用合同格式模板甲方：甲方名称法定代表人/负责人：甲方负责人名称联系地址：甲方地址联系电话：甲方电话号码乙方：乙方名称法定代表人/负责人：乙方负责人名称联系地址：乙方地址联系电话：乙方电话号码鉴于双方为了保障自身权益，特订立如下合同：第一条合同标的甲方同意向乙方提供（产品/服务）（具体描述），乙方同意购买（产品/服务）。
第二条交付方式1. 甲方按照双方商定的交付时间交付（产品/服务）。
2. 乙方应当在约定的时间内支付相应款项。
第三条产品质量1. 甲方保证所提供的产品符合国家标准，并且质量稳定可靠。
2. 乙方在收到产品后应当及时检查，如果发现产品有质量问题，应当在收到产品之日起3个工作日内提出异议。
第四条服务标准1. 甲方应按约定的标准提供服务。
2. 乙方有义务按时提供所需资料和配合工作。
第五条价格和支付方式1. 产品价格为（具体价格），支付方式为（具体形式）。
2. 服务价格为（具体价格），支付方式为（具体形式）。
第六条违约责任1. 一方违反合同规定给对方造成损失的，应当赔偿对方损失。
2. 一方未按时履行合同义务的，应当承担违约责任。
第七条争议解决1. 双方发生争议应当通过友好协商解决；协商不成的，可向有关部门申请调解或者提起诉讼解决。
第八条合同变更和解除1. 双方如需变更合同内容应当书面协商一致。
2. 双方如需解除合同应当提前（具体时间）通知对方，并协商处理未尽事宜。
第九条其他约定事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字日期：签字日期：以上为合同示范模板，具体内容可根据实际情况进行修改。
招标文件条款
招标文件条款篇一：招标文件中的通用条款第二部分通用条款一、用法定义及合同文件1.词语定义下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：1. 1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。
1.2专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的概念化、补充或修改。
1.3发包人：指在协议书中约定，具有工程发包兼具主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.4承包人：指在协议书中约定，被发包人接受具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.5项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同应履行的代表。
1.6设计单位：指发包人代办的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书指有的单位。
1.7监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得工程监理资质等级证书的单位。
1.8工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。
1.9工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其的工程造价管理机构。
1.10工程：指发包人承包人在中约定的承包范围内的工程。
1.11合同价款：合同书指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
1.12追加合同价款：指在合同履行中发生增加需要增加合同价款的情况，经发包人后按计算合同价款的方法增加的合同价款。
1.13费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。
1.14工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。
1.15开工日期：中曾所指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。
1.16竣工日期：指因指发包人承包人在协议书中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的最晚。
合同条款及格式
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载合同条款及格式甲方：___________________乙方：___________________日期：___________________说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。
文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。
第四章合同条款及格式第一部分合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：。
2. 工程地点：。
3. 工程立项批准文号：。
4. 资金来源：。
5. 工程内容：。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1 ）。
6. 工程承包范围：二、合同工期计划开工日期：年月日。
（具体以发包人书面通知为准）计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合标准。
四、签约合同价与合同价格形式1. 签约合同价为：人民币（大写）（¥元）；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）（Y 元）；（2）建安劳保费：人民币（大写）（Y 元）；（3 ）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）（Y 元）；（4 ）专业工程暂估价金额：人民币（大写）（Y 元）；（5）暂列金额：人民币（大写）（Y 元）；（6）增值税额：人民币（大写）（Y 元）。
增值税率：2. 合同价格形式：。
五、项目经理承包人项目经理：。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如有）；（2 ）投标函及其附录（如有）；（3）专用合同条款及其附件；（4 ）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6 ）已标价工程量清单或预算书；（7）图纸；（8 ）其他合同文件：招标文件及附件（含所有补充通知）；在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
建设工程施工专业分包合同 第二部分 通用条款
第二部分通用条款一、词语定义及合同文件1、词语定义下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条款所赋予的定义：1.1 通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于分包工程施工的条款。
1.2 专用条款：是承包人与分包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
1.3 发包人：指在总包合同协议书中约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.4 承包人：指在总包合同协议书中约定的，被发包人接受的具有工程施工总承包主体资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.5 分包人：指在本分包合同协议书中约定的，被承包人接受的具有分包该工程资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.6 总包工程：指由发包人和承包人在总包合同协议书中约定的承包范围内的工程。
1.7 分包工程：指由承包人和分包人在本合同协议书中约定的分包范围内的工程。
1.8 工程师：指在总包合同中约定的由工程监理单位委派的工程师或发包人指定的履行总包合同的代表，其具体身份和职权由发包人和承包人在总包合同专用条款中约定。
1.9 项目经理：指承包人在总包合同专用条款和本合同专用条款中指定的负责施工管理、履行总包合同及本合同的代表。
1.10 分包项目经理：指由分包人在分包合同专用条款中指定的负责施工管理和履行分包合同的代表。
1.11 总包合同：指发包人与承包人之间签订的施工总承包合同，由协议书、通用条款和专用条款组成。
1.12 总包合同条款：指中华人民共和国建设部和国家工商行政管理局于1999年修订印发的《建设工程施工合同文本》（建建[1999]313号）中的施工合同通用条款，以及经发包人和承包人协商一致的专用条款。
1.13 分包合同：指承包人和分包人之间签订的施工专业分包合同，由协议书、通用条款和专用条款组成。
1.14 工程建设标准：指与分包工程相关的工程建设标准，以及经承包人确认的，对工程建设标准进行的任何修改或增补。
通用合同范本
通用合同范本
合同范本内容：
一、合同目的。
本合同旨在明确双方的权利和义务，规范双方的合作关系，保障合作顺利进行。
二、合同双方。
甲方，（具体信息）。
乙方，（具体信息）。
三、合同内容。
1. 合作内容，双方合作的具体内容和范围。
2. 合作期限，合作的起止时间及终止条件。
3. 合作方式，双方的合作方式和方式。
4. 合作义务，双方在合作过程中应当履行的义务。
5. 合作报酬，对于合作所产生的报酬的分配方式和支付方式。
6. 合作保密，双方在合作过程中应当保守的商业秘密和保密义务。
7. 合作风险，合作中可能存在的风险和应对措施。
8. 合作争议解决，双方在合作过程中发生争议时的解决方式。
四、其他条款。
1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜，由双方协商解决。
3. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章），__________ 日期，__________。
乙方（盖章），__________ 日期，__________。
以上是一个通用合同范本的示例，具体内容需要根据实际情况
进行调整和完善。
如果您需要更具体的合同范本，欢迎随时联系我，我将根据您的需求提供专业的服务。
建筑工程施工合同第二部分通用条款
建筑工程施工合同第二部分通用条款关键信息项：协议方信息工程项目概况合同工期工程价款及支付方式工程变更与追加费用工程质量与验收工程进度与管理违约责任保险与担保安全生产与环保争议解决方式附加条款签署部分合同或协议书协议方信息发包方（甲方）姓名/公司名称：____________________________法定代表人：____________________________地址：____________________________联系电话：____________________________承包方（乙方）姓名/公司名称：____________________________法定代表人：____________________________地址：____________________________联系电话：____________________________工程项目概况工程名称工程名称：____________________________工程地点工程地点：____________________________工程内容工程内容包括但不限于：____________________________（如土建工程、装修工程等）。
合同工期合同签署日期签署日期：____________________________工程开工日期开工日期：____________________________工程竣工日期竣工日期：____________________________工期延误若因不可抗力或双方协商一致的原因导致工期延误，双方应签署补充协议确定新的工期。
工程价款及支付方式工程总价工程总价：____________________________支付方式首付款：____________________________（支付比例及时间）中期付款：____________________________（支付比例及时间）竣工验收付款：____________________________（支付比例及时间）结算方式工程款项应按照合同约定的进度进行结算，结算方式为____________________________（如银行转账）。
合同条款及格式
第四章合同条款及格式第一部分合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：。
2.工程地点：。
3.资金来源：上级补助及自筹。
4.工程内容：工程量清单所示全部内容。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
5.工程承包范围：工程量清单所示全部内容。
二、合同工期计划开工日期：2014年9月10日。
计划竣工日期：2015年5月9日。
工期总日历天数：240天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）贰佰玖拾陆万壹仟贰佰零捌元(¥ 2961208 元)五、项目经理承包人项目经理：。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
《建设工程施工合同示本》通用条款
《建设工程施工合同示范文本》通用条款2011-3-1010:54中华人民共和国住房和城乡建设部【大中小】【打印】【我要纠错】第二部分通用条款1一般约定1.1词语定义合同通用条款、专用条款中的下列词语具有本款所赋予的含义。
合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用条款、通用条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。
合同协议书：指构成合同文件组成部分的由合同当事人共同签署的，约定合同主要内容的书面文件。
中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。
投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的用于投标的，称为“投标函”的文件。
投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的，用以对投标函解释说明的，称为“投标函附录”的文件。
技术标准和要求：指合同文件中约定的用于指导施工的国家、行业或地方技术标准和合同中约定的专门针对某工程部位的技术要求。
图纸：指包含在合同中的工程图纸、由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，以及承包人按照第1.5款[图纸和承包人文件]提供的图纸，包括配套的说明。
已标价工程量清单：指以招标方式发包的工程中构成合同文件组成部分的已标明价格、经算术性错误修正及其他错误修正（如有）且承包人已确认的最终的工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格。
合同当事人：指发包人和（或）承包人。
发包人：指与承包人签订合同协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
发包人代表：指在专用合同条款中指明的，由发包人任命并派驻施工场地行使发包人权利的代表。
承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
项目经理：指在专用合同条款中指明的，由承包人任命并派驻施工场地行使承包人权利的代表。
项目经理部：由项目经理在企业法定代表人授权和职能部门的支持下按照企业的相关规定组建的、进行项目管理现场组织机构。
建设工程施工合同范本(完整版)
GF-2000-0202合同号：建设工程委托施工合同（本）中华人民共和国建设部制定中华人民共和国国家工商行政管理局目录第一部分合同协议书第二部分通用合同条款第三部分专用合同条款附件1 工程保修书第一部分协议书发包人（全称）：莆田市凯欧世家服饰有限公司承包人（全称）：莆田市涵江区第二建筑工程有限公司依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：莆田市凯欧世家服饰有限公司1#、2#、4#厂房、3#仓库及5#研发楼工程工程地点：涵江区石庭工程内容：按《招标文件》规定群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：资金来源：自筹二、工程承包范围承包范围：土建、水电、消防、包工包料三、合同工期：开工日期：按开工报告为准竣工日期：以竣工验收合格报告为准合同工期总日历天数天四、质量标准工程质量标准：合格五、合同价款金额（大写）：贰仟捌佰柒拾柒万壹仟贰佰元（人民币）￥： 28771200 元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：１、本合同协议书２、中标通知书３、投标书及其附件４、本合同专用条款５、本合同通用条款６、标准、规范及有关技术文件７、图纸８、工程量清单９、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间：合同订立地点：本合同双方约定双方签字盖章后生效。
发包人：（公章）________________ 承包人：（公章）_________________住所：_______________________ 住所：_______________________法定代表人：___________________ 法定代表人：______________________电话：_____________ 电话：__________________________传真：_______________________ 传真：___________________________开户银行：_____________________ 开户银行：___________________________ 账号：______________________ _ 账号：______________________________ 邮政编码：_____________________ 邮政编码：__________________________第二部分通用条款一、词语定义及合同文件１、词语定义下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：1.1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。
通用合同范本
通用合同范本
合同编号，【编号】。
甲方，【甲方名称】。
地址，【甲方地址】。
联系方式，【联系方式】。
乙方，【乙方名称】。
地址，【乙方地址】。
联系方式，【联系方式】。
鉴于甲乙双方就【合同内容】达成一致意见，特订立本合同，以资共同遵守，具体条款如下：
第一条合同目的。
甲乙双方经协商一致，就【合同目的】达成本合同。
第二条合同期限。
本合同自【起始日期】起生效，至【终止日期】止。
第三条合同内容。
1. 【具体内容1】。
2. 【具体内容2】。
3. 【具体内容3】。
……。
第四条合同履行。
甲乙双方应按照本合同的约定，履行各自的义务，并确保合同的合法性和有效性。
第五条违约责任。
如一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。
第六条合同解释。
本合同的解释权归甲乙双方共同所有。
第七条合同争议解决。
因本合同引起的争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，提交【仲裁机构或法院】解决。
第八条其他。
本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
甲方（盖章），____________。
乙方（盖章），____________。
签订日期，年月日。
以上为通用合同范本，甲乙双方应根据实际情况进行具体内容的填写和修改。
第一、二部分合同协议书及通用条款
第一、二部分合同协议书及通用条款采用国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF—2013—0201）“示范文本"。
第三部分专用条款1. 一般约定1.1 词语定义1.1。
1合同1.1。
1。
10其他合同文件包括：。
1.1.2 合同当事人及其他相关方1.1.2。
4监理人：名称：；资质类别和等级：；联系电话:；电子信箱：；通信地址:。
1。
1。
2.5 设计人:名称：;资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱:；通信地址:。
1.1.3 工程和设备1。
1。
3。
7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：。
1.1。
3.9 永久占地包括：.1。
1.3。
10 临时占地包括：。
1。
3法律适用于合同的其他规范性文件:。
1。
4 标准和规范1.4。
1适用于工程的标准规范包括：国家标准、行业标准、地方标准，以及相应的规范、规程。
1。
4。
2 发包人提供国外标准、规范的名称：/ ；发包人提供国外标准、规范的份数：；发包人提供国外标准、规范的名称: 。
1。
4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：1。
5 合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为:（1)中标通知书；(2）本合同协议书（3)投标函及其附录; (4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；(6）技术标准和要求；（7）图纸；（8)已标价工程量清单或预算书；（9)本工程招标文件；(10）双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
1。
6 图纸和承包人文件1。
6。
1 图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：开工日期前天；发包人向承包人提供图纸的数量：四套;发包人向承包人提供图纸的内容：本项目的施工图。
1.6.4 承包人文件需要由承包人提供的文件,包括：施工组织设计、工程进度计划、专项施工方案等与工程施工有关的文件;承包人提供的文件的期限为：；承包人提供的文件的数量为：；承包人提供的文件的形式为：;发包人审批承包人文件的期限：。
GF-2013-0201合同 第二部分 通用合同条款
第二部分通用合同条款1.一般约定1.1词语定义与解释合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：1.1.1合同1.1.1.1合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。
1.1.1.2合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。
1.1.1.3中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。
1.1.1.4投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。
1.1.1.5投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。
1.1.1.6技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。
1.1.1.7图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。
图纸应当按照法律规定审查合格。
1.1.1.8已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。
1.1.1.9预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。
1.1.1.10其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。
合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。
1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.1合同当事人：是指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.2.3承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
[精品]2017年第二部分通用条款
![[精品]2017年第二部分通用条款](https://img.taocdn.com/s3/m/378a00f0e009581b6bd9ebed.png)
第二部分通用条款1.定义1.1合同：除特别明确外，本合同所指的“合同”1.合同协议书、2.中标通知书、3.投标书及其附件4.本合同专用条款、5.本合同通用条款、6.发包方标准规范及有关技术文件及本合同附件、7.图纸、8.工程量清单、9.工程报价单及预算书10、其他书面谈判资料；1.2通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。
1.3专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
1.4设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。
1.5工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。
1.6图纸：指由甲方提供或乙方提供并经甲方确认，满足乙方施工所需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料设计及甲方设计部的变更）。
1.7工程：除特别明确外，本合同所指的工程是第一章合同协议中所约定的按合同和甲方书面指令所规定和描述的合同工程，包括永久性工程和临时性工程。
1.8合同价款：指甲乙双方在本合同中确定，甲方用以支付乙方按照合同约定完成承包范围内全部工程、承担质量保修责任、履行合同义务的所有款项。
1.9年、季度、月、日：除合同特别明确外，指公历的年、季度、月、日。
1.10永久性工程：指根据合同规定需要永久地留在现场，并通过施工、竣工、维护、保修而加以实施的合同工程。
1.11临时性工程：指工程施工中乙方所需的各种临时性工程，包括但不限于办公室、仓库、车间、工棚、临时道路、物资堆放和加工场地等。
1.12书面形式：指合同文本、现场书面指令、信件和电文（包括电报、加盖公司或项目部公章的传真，但不含电子数据交换和电子邮件）。
1.13工程验收：指为确保工程符合合同及国家、地方、行业的规定，依据合同及国家、地方、行业的有关规定，工程经过甲方、监理、勘察、设计以及有关部门和单位的检查验收。
(完整版)建设工程施工合同示范文本GF-2013-0201)协议书、通用条款、专用条款
建设工程施工合同（示范文本GF-2013-0201）第一部分合同协议书第一部分合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：。
2.工程地点：。
3.工程立项批准文号：。
4.资金来源：。
5.工程内容：。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：。
二、合同工期计划开工日期：年月日。
计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）(￥元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）(￥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(￥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(￥元)；（4）暂列金额：人民币（大写）(￥元)。
2.合同价格形式：。
五、项目经理承包人项目经理：。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
第二部分通用条款
第二部分通用条款第1条一般规定第2条1.1定义与解释1.1.1 通用条款，指根据法律、行政法规的规定，合同当事人在履行工程PC承包合同过程中所遵守的一般性条款，由本文本第1条至第19条组成。
1.1.2 专用条款，指根据工程采购施工承包项目的实际，对通用条款进行补充、修改和完善，并同意共同遵守的条款。
1.1.3 工程PC承包，指PC承包人受发包人委托，按照合同约定对工程建设项目的设备材料采购、施工（含竣工试验、中间交接验收）、试运行等实行全过程或其他阶段的工程承包。
1.1.4 发包人，指在合同中约定的，被称为发包人的当事人，包括其合法继承人和经许可的受让人。
1.1.5 PC承包人，指在合同中约定的，被发包人接受的具有工程PC承包主体资格的当事人，包括其合法继承人。
1.1.6 分包人，指接受PC承包人根据合同约定对外分包的部分工程或服务的，并具有相应资格的法人或其他组织。
1.1.7 发包人代表，指发包人指定的履行本合同的代表。
1.1.8 监理人，指发包人委托的具有相应资质的工程监理单位。
1.1.9 工程总监，指由监理人授权、负责履行监理合同的总监理工程师。
1.1.10 项目经理，指PC承包人按照合同约定任命的负责履行合同的代表。
1.1.11 永久性工程，指PC承包人根据合同约定，按照设计要求完成施工、竣工试验（或中间交接验收）、竣丁后试验（或投料试车）和（或）试运行考核并交付发包人进行生产操作或使用的工程。
1.1.12 单项工程，指专用条款中列明的具有某项独立功能的工程单元，是永久性工程的组成部分。
1.1.13 临时性工程，指为实施、完成永久性工程及修补任何质量缺陷，在现场所需搭建的临时建筑物、构筑物，不构成永久性彐工程实体的工程。
1.1.14 现场或场地，指合同约定的用了PC承包人现场办公、居住、设备材料部件存放、施工机具、设施存放和工程实施的任何地点。
1.1.15 项目基础资料，指发包人提供给PC承包人的经有关部门对项目批准或核准的文件、报告（选厂报告、资源报告、勘察报告）、资料（气象、水文、地质）、协议（燃料、水、电、气、运输）和有关数据等，设计所需的基础资料。
第二部分通用合同条款
第二部分通用合同条款合同编号：__________第一部分：定义与解释1.2 甲方：指__________（填写甲方全称）。
1.3 乙方：指__________（填写乙方全称）。
1.4 主合同：指双方于______年______月______日签订的《__________》。
1.5 本合同附件：指本合同的有效组成部分，包括附件一《合同标的》、附件二《交付与验收》、附件三《付款与结算》、附件四《违约责任》等。
第二部分：通用合同条款2.1 合同的生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，对双方具有法律约束力。
2.2 合同的履行双方应按照主合同和本合同的约定，全面履行各自的权利和义务。
2.3 合同的变更与解除2.3.1 合同的变更任何一方如需变更本合同的任何条款，应提前书面通知对方，经双方协商一致后签署书面文件予以确认。
变更后的合同自确认之日起生效。
2.3.2 合同的解除在合同履行过程中，如发生不可抗力等法定解除事由，一方可以书面通知对方解除本合同。
合同解除后，双方应按照合同约定处理后续事项。
2.4 违约责任任何一方违反本合同的约定，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
2.5 争议解决双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
2.6 合同的终止本合同在主合同履行完毕、双方权利义务全部履行完毕后终止。
2.7 保密条款双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密和机密信息，应予以严格保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。
2.8 法律适用与争议解决本合同的签订、效力、解释、履行和争议解决等均适用中华人民共和国法律。
2.9 合同的附件本合同的附件是本合同的有效组成部分，双方应予以履行。
附件与本合同如有冲突，以本合同为准。
2.10 合同的修改和补充本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
第二部分通用合同条款
通用合同条款直接引用《建设工程施工合同》（示范文本）（GF-2013-0201）中的通用条款部分。
第三部分专用条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：①本合同协议书；②施工招标文件；
③投标文件及其附件④会议纪要及变更联系单。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.
2.4监理人：
名称：；
资质类别和等级：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：。
1.1.
2.5 设计人：
名称：；
资质类别和等级：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：。
1.1.3.9 永久占地包括：双方协商确定。
1.1.3.10 临时占地包括：双方协商确定。
1.3法律
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》及现行相关的法律、法规、规定。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行规范、标准，及省、市有关管理条例规定。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：/ ；
发包人提供国外标准、规范的份数：无；
发包人提供国外标准、规范的名称：无。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：
/。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书
（2）中标通知书
（3）投标书及其附件
（4）本合同专用条款
（5）本合同通用条款
（6）标准、规范及有关技术文件
（7）图纸
（8）工程量清单
（9）工程报价单或预算书
1.6 图纸和承包人文件
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：开工前；
发包人向承包人提供图纸的数量：施工图纸一式二份；
发包人向承包人提供图纸的内容：双方协商确定。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计，施工总进度计划、专项施工方案；
承包人提供的文件的期限为：执行通用条款；
承包人提供的文件的数量为：每周五、每月25日提供本周、本月进度报表及下周、下月计划等书面资料一式三份；
承包人提供的文件的形式为：书面；
发包人审批承包人文件的期限：在承包人提供文件后三天内审定完毕。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：发包人向承包人提供图纸日期和套数：发、承包双方签订合同后7日内发包人向承包人提供施工图纸。
发包人向承包人提供施工图纸2套。
承办人需要增加图纸套数的，由承包人自行解决。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当
事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：工程现场办公室；
发包人指定的接收人为：业主派驻现场代理。
承包人接收文件的地点：工程现场办公室；
承包人指定的接收人为：项目负责人。
监理人接收文件的地点：工程现场办公室；
监理人指定的接收人为：总监或总监代理。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：执行通用条款。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：由承包人自行办理。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人办理，费用由承包人承担。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在签约合同价中，由承包人承担。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：调整。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：1、工程量清单存在缺项、漏项的；
2、工程量清单与实际施工不同时，按实际工程量计算；
3、未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。
(清单单价不允许调整)
2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓名：；
身份证号：；
职务：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：。
发包人对发包人代表的授权范围如下：1、督促监理工程师按照监理合同办事；2、对工程进度与工程量的确认；3、督促并控制好工程进度、质量、投资。
4、其他与工程有关的工作。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前完成施工现场路电通
（2）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：开工前完成
（3）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前完成
（4）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前办理有关手续。
（5）水准点与座标控制点交验要求：承包人与发包人共同确定
（6）图纸会审和设计交底时间：开工后一周内。
（7）双方约定发包人应做的其他工作：双方协商。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：。
发包人是否提供支付担保：。
发包人提供支付担保的形式：。
3. 承包人。