商品房团购协议书(样稿)
[合同协议]团购商品房合同7篇
![[合同协议]团购商品房合同7篇](https://img.taocdn.com/s3/m/66e73a6abb1aa8114431b90d6c85ec3a87c28bc9.png)
[合同协议]团购商品房合同7篇篇1甲方（团购方）：_________乙方（开发商）：_________鉴于甲方需要购买商品房，乙方具备商品房开发资质，双方经友好协商，达成以下团购商品房合同：一、合同双方1. 甲方：_________，以下简称“甲方”。
2. 乙方：_________，以下简称“乙方”。
二、团购商品房的基本信息1. 商品房名称：_________。
2. 商品房位置：_________。
3. 商品房面积：_________平方米。
4. 商品房单价：_________元/平方米。
5. 商品房总价：_________元。
三、团购商品房的数量和价格1. 甲方团购商品房的数量为_________套，总价为_________元。
2. 甲方需在签订合同后_________天内支付商品房总价的_________%作为首付款，剩余款项在交房前一次性支付。
四、商品房交付与验收1. 乙方需在签订合同后_________天内将商品房交付给甲方。
2. 甲方在接收商品房时，应对商品房进行验收，确保商品房符合合同约定的标准。
如甲方发现商品房存在质量问题，可要求乙方进行修复或赔偿。
五、违约责任及赔偿1. 如甲方未按照合同约定支付房款，乙方有权解除本合同，并要求甲方承担相应的违约责任。
2. 如乙方未按照合同约定交付商品房，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担相应的违约责任。
3. 因不可抗力因素导致双方无法履行合同约定的，双方应友好协商解决。
六、其他约定事项1. 甲方在接收商品房后，应遵守小区管理规定，不得擅自改变商品房用途或破坏商品房结构。
2. 乙方在交付商品房后，应继续履行售后服务义务，确保甲方在居住过程中无后顾之忧。
3. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（签字/盖章）：_________乙方（签字/盖章）：_________日期：_________年_________月_________日篇2甲方（出售方）：[公司名称]乙方（购买方）：[公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方团购甲方商品房事宜，达成如下协议：一、商品房基本情况1. 商品房名称：[商品房名称]2. 商品房地址：[商品房地址]3. 商品房面积：[商品房面积]平方米4. 商品房用途：[商品房用途]5. 商品房交付时间：[商品房交付时间]二、团购价格及支付方式1. 团购价格：乙方购买上述商品房的单价为人民币[单价]元/平方米，总价为人民币[总价]元。
团购商品房合同6篇
团购商品房合同6篇篇1甲方（出卖人）：[甲方公司名称]乙方（买受人）：[乙方姓名]根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国房地产管理法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买商品房事宜，达成如下协议：一、商品房基本情况1. 商品房地址：[具体地址]2. 商品房面积：建筑面积[面积]平方米，套内建筑面积[面积]平方米。
3. 商品房设计用途：住宅。
二、团购商品房价格及支付方式1. 团购商品房价格：人民币[价格]元（大写：[价格]元整）。
2. 支付方式：一次性支付或分期支付。
若选择分期支付，具体支付方式如下：- 乙方于合同签订之日起支付首付款人民币[首付款]元（大写：[首付款]元整），剩余房款人民币[剩余房款]元（大写：[剩余房款]元整）于[具体时间]前支付完毕。
3. 乙方支付的购房款，甲方应出具相应的收款凭证。
三、团购商品房交付期限及交接手续1. 甲方应于[具体时间]前，将符合交付条件的商品房交付乙方使用。
如遇不可抗力因素，交付期限可相应顺延。
2. 商品房交付时，甲乙双方应按照合同约定进行验收交接，并签署交接单。
四、甲方违约责任1. 甲方如未按合同约定的期限将商品房交付乙方使用，自逾期之日起，甲方应按乙方已支付购房款的万分之[比率]向乙方支付违约金。
2. 甲方交付的商品房存在质量问题或不符合合同约定的设计用途，乙方有权要求甲方在合理期限内无偿维修或整改。
五、乙方违约责任1. 乙方如未按合同约定的期限支付购房款，自逾期之日起，乙方应按未支付购房款的万分之[比率]向甲方支付违约金。
2. 乙方在支付购房款后，甲方出具收款凭证前，要求退房的，甲方有权不退还乙方已支付的购房款。
六、其他约定事项1. 本合同未尽事宜，可由双方另行协商并签订补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
2. 本合同在履行过程中发生纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，可向人民法院提起诉讼。
商品房团购协议书7篇
商品房团购协议书7篇篇1甲方（开发商）：___________________公司乙方（购房人）：___________________（代表购房团队）鉴于甲乙双方同意就商品房团购事宜进行合作，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，达成如下协议：一、协议目的本协议旨在明确甲、乙双方在商品房团购过程中的权利与义务，确保双方利益得到合法保护。
二、团购房源及条件1. 甲方同意向乙方提供位于___________________（地点）的商品房，具体房源、户型、面积等详见附件。
2. 团购房屋价格、支付方式及优惠政策等详见附件。
3. 团购活动时间自本协议签订之日起至__________年______月______日止。
三、房屋交付标准1. 甲方需按照本协议约定的交房时间、地点向乙方交付房屋。
2. 房屋交付时，应满足以下条件：房屋结构完整、设施完备、质量合格等。
具体标准详见附件。
四、双方权利义务1. 甲方权利与义务：（1）按照约定向乙方提供团购房源。
（2）确保房屋交付时符合约定标准。
（3）协助乙方办理房屋产权登记等相关手续。
（4）遵守法律法规，履行其他约定。
2. 乙方权利与义务：（1）按照约定支付购房款项。
（2）确保团队成员购房意愿真实有效。
（3）遵守法律法规，履行其他约定。
五、违约责任及解决方式1. 若甲方未能按照本协议约定提供房源或违反其他约定，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任，并支付相应的违约金。
2. 若乙方未能按照本协议约定支付购房款项或违反其他约定，甲方有权解除本协议，并要求乙方承担违约责任。
3. 双方在履行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁机构仲裁或向人民法院起诉。
六、其他约定事项1. 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。
2. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效。
3. 本协议未尽事宜，可由双方另行协商补充。
4. 本协议附件为本协议不可分割的一部分，与本协议具有同等法律效力。
商品房团购意向协议7篇
商品房团购意向协议7篇篇1甲方（组织方）：_________乙方（参与方）：_________鉴于甲方与乙方本着自愿、平等、互利的原则，经友好协商，就甲方组织乙方参与商品房团购活动达成如下意向协议：一、团购活动概述1. 团购活动名称：_________2. 团购活动时间：_________3. 团购活动地点：_________4. 团购活动内容：_________二、商品房信息1. 商品房名称：_________2. 商品房类型：_________3. 商品房面积：_________4. 商品房价格：_________5. 商品房交付时间：_________6. 商品房交付标准：_________三、团购优惠1. 甲方承诺在团购活动期间向乙方提供以下优惠：（1）房价优惠：_________；（2）其他优惠：_________。
2. 乙方承诺在团购活动期间按照甲方提供的优惠价格购买商品房。
四、权利义务1. 甲方权利义务：（1）甲方有权按照协议约定收取团购费用；（2）甲方有权监督乙方按照协议约定购买商品房；（3）甲方应当为乙方提供必要的组织、协调和支持；（4）甲方应当确保团购活动的顺利进行。
2. 乙方权利义务：（1）乙方有权按照协议约定享受团购优惠；（2）乙方应当履行协议约定的购买商品房义务；（3）乙方应当配合甲方的组织、协调和支持；（4）乙方应当确保自身权益不受侵害。
五、违约责任1. 甲方如有违约行为，应当承担违约责任，并赔偿因此给乙方造成的实际损失；2. 乙方如有违约行为，应当承担违约责任，并赔偿因此给甲方造成的实际损失。
六、争议解决1. 本协议在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；2. 协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他事项1. 本协议自双方签字或盖章之日起生效；2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份；3. 本协议未尽事宜，可由双方另行协商补充。
甲方（组织方）：_________（签字或盖章）乙方（参与方）：_________（签字或盖章）日期：_________篇2甲方（团购方）：_________乙方（开发商）：_________鉴于甲方需要购买商品房，乙方是专业的房地产开发企业，双方经过友好协商，就甲方团购乙方商品房事宜达成如下协议：一、团购意向1. 甲方有意向购买乙方开发的商品房，具体购买的房号、面积、价格等细节待双方进一步协商确定。
最新版商品房团购协议书范本
最新版商品房团购协议书范本合同编号：__________商品房团购协议书甲方（买方）：__________乙方（卖方）：__________一、商品房基本信息1.1 项目名称：__________1.2 项目地址：__________1.3 房屋坐落：__________1.4 房屋结构：__________1.5 房屋面积：__________1.6 房屋户型：__________1.7 装修情况：__________1.8 土地使用权性质：__________1.9 房屋使用权性质：__________二、团购价格及优惠2.1 团购房价：__________2.2 付款方式：__________2.3 优惠条款：__________三、商品房交付及办理手续3.1 交付时间：__________3.2 交付条件：__________3.3 办理产权登记：__________3.4 办理入住手续：__________四、甲方权利与义务4.1 甲方权利：__________4.2 甲方义务：__________五、乙方权利与义务5.1 乙方权利：__________5.2 乙方义务：__________六、违约责任6.1 甲方违约：__________6.2 乙方违约：__________七、争议解决7.1 争议解决方式：__________7.2 争议管辖法院：__________八、其他约定8.1 配套设施：__________8.2 物业管理：__________8.3 公共部位：__________8.4 装修限制：__________8.5 合同的变更、解除和终止：__________九、合同的生效、修改和解除9.1 本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。
9.2 本协议的修改和解除必须经甲乙双方协商一致，并书面确认。
十、合同附件10.1 商品房买卖合同10.2 商品房团购协议书附件甲方（买方）：__________乙方（卖方）：__________签订日期：__________签订地点：__________________________________甲方（买方）盖章：________________________乙方（卖方）盖章：________________________甲方（买方）代表（签字）：________________________乙方（卖方）代表（签字）：________________________合同编号：__________最新版商品房团购协议书范本多方为主导时的，附件条款及说明一、甲方为主导时的附加条款及说明1.1 甲方指定团购日期：甲方应确定团购的具体日期，并在协议中明确。
购房前团购协议书范本(3篇)
第1篇甲方（团购组织方）：【甲方全称】【甲方地址】【甲方联系方式】【甲方负责人姓名】【甲方负责人联系方式】乙方（团购参与方）：【乙方全称】【乙方地址】【乙方联系方式】【乙方负责人姓名】【乙方负责人联系方式】鉴于甲方作为团购组织方，拟组织团购活动，乙方作为团购参与方，愿意参与甲方组织的团购活动，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条团购项目1.1 甲方组织的团购活动针对的购房项目为：【购房项目名称】（以下简称“本项目”）。
1.2 本项目位于：【项目地址】。
1.3 本项目开发商为：【开发商全称】。
第二条团购时间2.1 团购活动开始时间：【团购活动开始日期】。
2.2 团购活动结束时间：【团购活动结束日期】。
第三条团购优惠3.1 乙方在团购活动期间购买本项目房屋，可享受以下优惠：a. 价格优惠：【具体优惠金额或折扣】；b. 赠送物业费：【赠送物业费的具体期限或金额】；c. 赠送装修材料：【赠送装修材料的具体内容或价值】；d. 其他优惠：【其他具体优惠内容】。
3.2 乙方享受的团购优惠不得与其他促销活动叠加使用。
第四条参与团购的条件4.1 乙方需满足以下条件，方可参与团购：a. 具备完全民事行为能力；b. 愿意购买本项目房屋；c. 在团购活动期间向甲方支付团购报名费。
第五条报名及支付5.1 乙方需在团购活动开始前向甲方报名，报名方式为：【报名方式】。
5.2 乙方报名后，需在【报名截止日期】前向甲方支付团购报名费：【报名费金额】。
5.3 甲方收到报名费后，向乙方出具收据。
第六条合同签订6.1 乙方在团购活动结束后，如有购买意向，需在【合同签订截止日期】前与开发商签订正式购房合同。
6.2 甲方提供购房合同的签订服务，协助乙方与开发商签订合同。
第七条付款方式7.1 乙方购买本项目房屋的付款方式为：【付款方式】，具体条款如下：a. 首付款：【首付款比例及金额】；b. 付款节点：【各付款节点及金额】；c. 付款方式：【银行按揭、全款支付等】。
房产团购合同协议书5篇
房产团购合同协议书5篇篇1甲方（团购方）：_________乙方（开发商）：_________鉴于甲方需要购买房产，乙方是合法的房地产开发商，双方经过友好协商，就房产团购事宜达成如下协议：一、团购房产的基本信息1. 房产名称：_________2. 房产位置：_________3. 房产类型：_________4. 房产面积：_________5. 房产价格：_________1. 甲方需满足以下条件：（1）必须是合法的法人或自然人；（2）必须具有一定的购房资金；（3）必须遵守国家的房地产政策和法规。
2. 乙方需满足以下条件：（1）必须是合法的房地产开发商；（2）必须拥有房产的合法产权；（3）必须提供相关的购房手续和证明。
三、团购数量及价格1. 甲方计划团购的房产数量为_________套，具体数量根据实际需要确定。
2. 团购价格按照乙方提供的优惠价格执行，具体价格如下：_________元/平方米。
3. 甲方需在签订本协议后5个工作日内向乙方支付购房定金，定金金额为每套房产价格的20%。
4. 剩余房款在房产交付时一次性支付。
1. 团购活动自本协议签订之日起开始，具体时间为_________年_________月_________日。
2. 房产交付时间为本协议签订后6个月内，具体日期以乙方通知为准。
五、违约责任1. 甲方在团购活动期间内未按照约定支付定金或剩余房款的，视为违约，乙方有权解除本协议，并扣除甲方已支付的定金。
2. 乙方在团购活动期间内未按照约定提供房产的，视为违约，甲方有权解除本协议，并要求乙方返还已支付的定金和剩余房款。
3. 因不可抗力因素导致本协议无法履行的，双方均不承担违约责任。
六、其他约定事项1. 甲方在本协议签订后有权指定一名代表作为团购活动的负责人，负责协调和处理团购过程中的相关事宜。
2. 乙方需提供专业的销售团队全程为甲方提供服务，确保团购活动的顺利进行。
3. 本协议未尽事宜，双方可另行协商补充。
商品房团购协议书
商品房团购协议书全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：商品房团购协议书甲方（团购发起人）：______________ （身份证号码：_______________ ）乙方（参与团购购房者）：1. 乙方已经认真阅读了本协议的全部内容，对本协议的每一条款均已了解并同意。
乙方确认自己具有完全的民事行为能力，有能力履行本协议的各项义务。
2. 甲方与乙方均同意，在房产开发商（或代理商）的指定项目中进行团购购房活动，具体项目名称及地点如下：项目名称：______________3. 团购购房价格：甲方与房产开发商（或代理商）协商一致，以每平方米（建筑面积）______元的价格出售。
具体房屋型号、面积、楼层等房屋信息详见《团购购房清单》。
4. 团购购房预交款：甲方同意在签订本协议之日起______日内向房产开发商（或代理商）预交团购购房款项______万元（大写____________元）作为认购定金，甲方应在______日内将认购定金交至指定账户，并及时提供相关交易凭证。
5. 房产权属：乙方同意根据房产开发商（或代理商）规定的付款方式及流程，按时足额支付购房款项，办理相关权属手续，最终取得购房产权证。
7. 团购购房款项支付时间：乙方同意在房产开发商（或代理商）规定的期限内按时支付团购购房款项。
如乙方违约逾期未支付购房款项，将自行承担相应的法律责任。
8. 团购购房交付时间：甲方与房产开发商（或代理商）已在本协议中明确约定团购购房项目的交付规定。
乙方同意在房产开发商（或代理商）规定的时间内接受房屋交付。
在交付前，乙方应对房屋的款式、硬件、软件、装饰等方面提出质询，并签订相关验收文件。
9. 团购购房解除协议：乙方在签订本协议之日起______日内如对团购购房不再持续购买意愿的，可与甲方协商解除本协议，退回交纳的认购定金。
乙方在解除本协议之日后______日内未向甲方提出解除本协议的，视作乙方继续履行本协议约定。
商品房团购协议书6篇
商品房团购协议书6篇篇1商品房团购协议书甲方（购房人）：身份证号码：联系地址：联系电话：乙方（开发商）：公司名称：公司地址：联系电话：鉴于：甲方愿以团购形式购买乙方开发的商品房，并且经过协商一致，双方就商品房的价格、质量、付款方式等事宜达成一致意见，特订立本协议。
一、物业基本情况1.1 项目名称：__________1.2 项目地址：__________1.3 房屋建筑面积：______平方米1.4 房屋价格：______元/平方米1.5 总房款合计：__________元1.6 房屋类型：__________1.7 规划户型：__________1.8 预售许可证号：__________二、付款方式2.1 甲方需按照以下方式支付房款：（1）签订本协议后，支付商品房总价款的______%作为认购定金，金额为__________元；（2）甲方须于开发商通知的支付时间内，支付商品房总价款余款，金额为__________元；（3）按照合同约定的时间支付各项过户费用及其他相关费用。
2.2 乙方需在签订本协议后___个工作日内将商品房相关手续办理完毕，并保证商品房质量符合国家相关标准。
三、权利义务3.1 乙方保证提供符合国家相关标准的商品房，如发现存在问题，应及时处理；3.2 甲方应在规定时间内支付各项费用，如有违约行为，需承担相应的违约责任；3.3 双方应遵守本协议的约定，如有争议，应友好协商解决；3.4 本协议自双方签字之日起生效，至商品房过户完毕止。
四、其他4.1 本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
4.2 本协议的签署地点为__________，签署日期为__________。
甲方（签字）：__________ 日期：__________乙方（签字）：__________ 日期：__________以上内容是甲方和乙方关于商品房团购的协议书，双方应严格遵守协议的约定，确保交易过程顺利进行。
商品房团购协议书（通用5篇）
商品房团购协议书（通用5篇）商品房团购篇1出卖人(以下简称甲方)：______________________________法定代表人：__________ 联系电话：__________注册地址：__________ 邮政编码：__________营业执照号码：__________买受人(乙方)：______________________________国籍/法定代表人：__________身份证(护照)/营业执照号码：__________地址：__________ 邮政编码：__________联系电话：__________第一条乙方认购甲方商品房情况：商品房座落：__________区__________路__________号__________。
设计用途__________，建筑结构__________，建筑层数为__________层。
认购建筑面积__________平方米，其中：套内建筑面积__________平方米，公共部位分摊建筑面积__________平方米。
(该商品房屋平面图见合同附件)第二条商品房价款该商品房按销售面积计算，每平方米价格为__________元(币种：__________)，总金额为__________元，计(大写)__________元整。
第三条乙方付款形式及付款时间乙方按下列第__________种形式付款：(房地产合同：商品房认购书)1、一次性付款：2、分期付款：3、其他方式：第四条签署正式销售合同：正式销售合同为《天津市商品房》，该销售合同在乙方支付首期款时交于乙方参阅，一切条款以《天津市商品房买卖合同》为准。
第五条定金：乙方签署此认购书同时需缴纳定金(大写)：人民币__________万元整。
待正式签署《天津市商品房买卖合同》时，定金转入首期款，不再退还乙方。
第六条其它条款：1、乙方应于支付定金后10日内依照《认购书》中付款方式的规定支付房款并签署正式《天津市商品房买卖合同》，此后的一切事宜将按照《天津市商品房买卖合同》中的条款执行。
房屋团购协议5篇
房屋团购协议5篇篇1甲方：XX房地产开发有限公司乙方：XX房屋团购有限公司根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方向甲方团购房屋事宜，达成如下协议：一、房屋团购基本情况1. 房屋位置：位于XX市XX区XX街XX号，具体以甲方提供的房屋平面图为准。
2. 房屋面积：共计XX平方米，具体面积以甲方提供的房屋面积测量报告为准。
3. 房屋用途：主要用于居住，也可用于办公或其他合法用途。
4. 房屋价格：团购价格为每平方米XX元，总价为XX元。
二、团购方式1. 乙方通过向甲方支付团购款的方式购买房屋，团购款支付方式为银行转账或现金。
2. 乙方在支付团购款后，应向甲方索取正式的购房发票或收据，并妥善保管。
3. 乙方在支付团购款后，即成为房屋的合法所有者，并享有相应的权益。
三、双方权利义务1. 甲方应确保房屋的合法性和安全性，保证房屋质量符合国家标准。
2. 甲方应协助乙方办理房屋产权登记手续，提供必要的协助和配合。
3. 乙方应按照约定的时间和方式支付团购款，确保款项的真实性和合法性。
4. 乙方应遵守国家法律法规，不得将房屋用于非法用途。
5. 乙方应妥善保管房屋，确保房屋的安全和完好。
四、违约责任1. 若甲方违反协议约定，未按照约定的时间和标准交付房屋，甲方应承担相应的违约责任，并赔偿乙方的实际损失。
2. 若乙方违反协议约定，未按照约定的时间和方式支付团购款，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方的实际损失。
3. 若双方在履行协议过程中出现其他违约行为，应根据《中华人民共和国合同法》的相关规定承担违约责任。
五、争议解决1. 双方在履行协议过程中发生争议的，应首先通过友好协商的方式解决。
2. 若协商无果，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
3. 在争议解决过程中，双方应承担各自的法律费用和诉讼费用。
六、其他事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为XX年。
房产团购协议书范本(3篇)
第1篇协议编号：_______甲方（团购方）：____________________乙方（开发商）：____________________鉴于甲方有意向购买乙方开发的位于_______的房产项目，乙方愿意向甲方提供团购优惠，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，达成如下协议：一、项目概况1.1 项目名称：____________________1.2 项目地址：____________________1.3 项目开发商：____________________1.4 项目总占地面积：____________________1.5 项目总建筑面积：____________________1.6 项目容积率：____________________1.7 项目绿化率：____________________1.8 项目建筑风格：____________________二、团购优惠及条款2.1 优惠方式：乙方针对甲方团购，提供以下优惠：（1）价格优惠：在原价基础上，给予甲方_____%的团购折扣。
（2）赠送物业费：团购客户在购房后，前______年免收物业费。
（3）赠送装修基金：团购客户在购房后，赠送______元装修基金。
（4）赠送车位：团购客户在购房后，赠送______个车位。
2.2 优惠期限：本次团购优惠活动自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
2.3 优惠条件：（1）团购客户需一次性支付房款。
（2）团购客户需在规定时间内完成购房手续。
（3）团购优惠不得与乙方其他优惠活动同时享受。
三、团购流程3.1 资料准备：甲方需提供以下资料：（1）身份证复印件。
（2）户口本复印件。
（3）婚姻状况证明复印件。
（4）收入证明复印件。
3.2 签订合同：甲方与乙方签订《商品房买卖合同》，明确双方的权利和义务。
3.3 付款：甲方按照合同约定，一次性支付房款。
商品房团购协议书(3篇)
商品房团购协议书（3篇）商品房团购协议书（通用3篇）商品房团购协议书篇1甲方：____________________省水利厅机关后勤服务中心(以下简称甲方)乙方：____________________房地产有限责任公司(以下简称乙方)海湖新区“____________________”项目G01地块，乙方目前已取得土地成交确认书并签订《国有建设用地使用权出让合同》，其它相关手续正在办理中。
目前该地块乙方已开工建设。
为协调组织好水利系统职工团购海湖新区“____________________”G01地块住宅商品房工作。
经甲乙双方协商一致，达成如下协议：第一条、甲方的义务：1、甲方自本协议签订之日起15日内，通知购房者按购房总价约百分之________的要求，向乙方支付履约保证金(即首付款)，履约保证金全额冲减购房款。
履约保证金支付标准为：小套(B、E户型)____________万元、中套(A、F、G户型)____________万元、大套(D户型)____________万元。
2、乙方G01地块高层板式住宅楼主体封顶并取得“五证”(《国有土地使用权证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》、《商品房销售(预售)许可证》)后，甲方配合乙方通知购房者15日内与乙方依法签订《商品房买卖合同》，并一次性交清剩余购房款(或办理贷款手续)。
乙方承诺主体封顶和“五证”办全约束时间为____________年____________月____________日，最迟不超过____________年____________月____________日。
3、甲方有权代表水利系统购房职工监督乙方按时履约，并通知督促水利系统购房职工交纳履约保证金、购房余款及签订《商品房买卖合同》等。
第二条、乙方的义务：1、乙方承诺____________G01地块住宅小区商品房销售均价为____________元/㎡(其中不含有线电视、天然气初装费及办理房产、土地证等费用)，乙方不得以任何理由提高此售价。
房屋团购协议8篇
房屋团购协议8篇篇1甲方（出售方）：乙方（购买方）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方向甲方购买房屋事宜，达成如下协议：一、房屋基本情况1. 房屋地址：__________2. 房屋面积：______平方米3. 房屋用途：______4. 房屋价格：______元二、支付方式1. 乙方应在签订本协议之日起______日内，向甲方支付房屋总价款的______%（不含定金），即______元。
2. 乙方应在房屋交付之日起______日内，向甲方支付剩余房屋价款，即______元。
3. 甲方应在收到乙方支付的款项后，向乙方出具相应的收款证明。
三、房屋交付1. 甲方应在收到乙方支付的第二期款项后______日内，将房屋交付给乙方。
2. 房屋交付时，甲乙双方应共同对房屋进行验收，并签订房屋交接单。
3. 如果甲方未能按时交付房屋，应按照本协议第七条的约定承担违约责任。
四、房屋质量保证1. 甲方保证所出售的房屋符合国家相关质量标准，并承担房屋质量保修责任。
2. 如果房屋在保修期内出现质量问题，甲方应及时进行维修。
3. 因维修导致的房屋使用功能受到影响时，甲方应相应延长保修期限。
五、合同变更和解除1. 甲乙双方经协商一致，可以变更或解除本协议。
2. 在合同变更或解除时，双方应签订书面协议，明确变更或解除的内容和具体事项。
3. 如果因不可抗力因素导致合同无法履行，双方均不承担违约责任。
六、违约责任1. 如果乙方未能按照本协议约定的时间和金额支付款项，应按照中国人民银行同期贷款利率向甲方支付违约金。
2. 如果甲方未能按照本协议约定的时间和质量交付房屋，应按照本协议总价款的______%向乙方支付违约金。
3. 如果甲乙双方中的任何一方违反本协议的其他约定，应承担相应的违约责任。
七、争议解决1. 甲乙双方在履行本协议过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。
商品房团购协议书7篇
商品房团购协议书7篇篇1甲方（组织方）：__________乙方（购房方）：__________鉴于甲乙双方共同意愿，就本次商品房团购活动达成如下协议，以明确双方的权利与义务，保障双方的合法权益。
一、协议目的甲乙双方本着公平、公正、互利的原则，通过本次商品房团购活动，使乙方获得优惠购房机会，甲方顺利销售商品房。
二、团购房屋基本情况1. 房屋地址：____________________。
2. 房屋类型：____________________。
3. 房屋面积：____________________。
4. 房屋价格：____________________。
5. 交付标准：____________________。
三、团购条件及优惠1. 乙方需符合甲方规定的购房资格条件，方可参与本次团购活动。
2. 乙方在本次团购活动中享受房屋价格优惠。
3. 团购活动期限：自本协议签订之日起至______止。
四、购房流程1. 乙方选定房源，提交购房意向书。
2. 甲方审核购房意向书，确认购房资格。
3. 乙方签订商品房预售合同，并支付定金或首付款。
4. 乙方按照合同约定完成剩余房款支付，办理贷款等相关手续。
5. 甲方按照合同约定交付房屋，办理产权证书。
五、双方权利义务1. 甲方权利与义务：（1）甲方应确保所售房屋符合国家相关法律法规的要求，具备商品房预售条件。
（2）甲方应按时交付房屋，并办理产权证书。
（3）甲方应提供必要的咨询和服务，协助乙方办理购房相关手续。
（4）甲方应保守乙方的个人信息，不得外泄。
2. 乙方权利与义务：（1）乙方应遵守国家相关法律法规及本协议规定，诚信购房。
（2）乙方应按照合同约定支付房款，按时办理贷款等相关手续。
（3）乙方应配合甲方提供购房所需资料，办理产权证书。
（4）乙方应对所购房屋进行合理使用，不得擅自改变房屋结构和用途。
六、违约责任及纠纷解决方式1. 若甲乙双方任何一方违反本协议约定，均应承担相应的违约责任。
15商品房团购合同6篇
15.商品房团购合同6篇篇1甲方（组织方）：___________________乙方（购房方）：___________________鉴于甲乙双方就本次商品房团购活动达成一致意见，为明确双方权利义务，保障双方合法权益，特订立本合同。
一、合同背景及目的1. 甲方作为组织方，拥有组织本次商品房团购活动的权利和资源。
2. 乙方作为购房方，积极参与本次团购活动，希望通过团购方式购买商品房，享受团购优惠。
3. 本合同的目的是明确双方的权利和义务，规范双方在团购活动中的行为，保护双方的合法权益。
二、团购房屋基本情况1. 房屋位置：___________________。
2. 房屋数量：共_____套。
3. 房屋面积：根据具体情况填写。
4. 房屋价格：团购价格及付款方式等详见附件。
三、团购条件及优惠1. 乙方需按照甲方要求的时间和地点完成购房手续，方可享受团购优惠。
2. 团购优惠的具体内容和标准详见附件。
3. 乙方在团购活动中履行相应的义务，如按时签订购房合同、按时支付房款等。
四、双方权利义务1. 甲方的权利义务：（1）甲方有权组织本次团购活动，并制定相应的团购规则和条件。
（2）甲方应当向乙方提供真实的房屋信息和相关证明材料。
（3）甲方应当协助乙方办理购房手续，提供必要的帮助和支持。
（4）甲方应当维护团购活动的公平、公正和公开，防止任何形式的舞弊行为。
2. 乙方的权利义务：（1）乙方有权按照团购规则和条件参与团购活动，享受团购优惠。
篇2甲方（组织方）：____________________乙方（购房方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的原则基础上，就甲方组织乙方参加商品房团购事宜达成如下协议：一、团购商品房基本情况1. 团购商品房位于____________________（详细地址）。
2. 团购商品房的户型、面积、价格等信息详见附件。
商品房团购协议书8篇
商品房团购协议书8篇篇1甲方（开发商）：___________________公司乙方（购房人）：___________________先生/女士鉴于甲乙双方共同意愿，就本次商品房团购事宜达成如下协议：一、协议目的甲乙双方同意，在公平、公正、平等、自愿的原则下，就本次商品房团购活动签署本协议，明确双方的权利和义务。
二、团购房产基本情况1. 房产位置：位于___________________地区。
2. 房产类型：商品房。
3. 房产面积：具体面积根据乙方选择的房源而定。
4. 房产价格：按照甲方公布的团购价格执行。
三、团购条件1. 乙方须为符合甲方要求的团购对象，具备购房资格。
2. 乙方应在规定的时间内完成购房款的支付。
3. 乙方应按照甲方的要求签订《商品房买卖合同》。
4. 团购活动遵循“先到先得”原则，售完即止。
四、团购流程1. 乙方提交购房意向，并缴纳团购定金。
2. 甲方审核乙方购房资格。
3. 审核通过后，乙方选定房源，并签订《商品房买卖合同》。
4. 乙方按照合同约定支付购房款。
5. 甲方办理相关购房手续，并交付房产。
五、双方权利和义务1. 甲方有权根据市场情况调整团购政策，但应提前告知乙方。
2. 甲方应确保团购房产的合法性和质量。
3. 乙方应按照协议约定的时间和方式支付购房款。
4. 乙方有权要求甲方提供真实的房产信息。
5. 乙方应遵守甲方的团购规定和政策。
六、违约责任1. 若甲方未能按照协议履行其义务，应承担违约责任，并退还乙方支付的定金。
2. 若乙方未能按照协议履行其义务，视为违约，甲方有权解除本协议，并扣除乙方已支付的定金作为违约金。
七、争议解决如甲乙双方在履行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他约定事项1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效。
篇2甲方（开发商）：____________________地址：____________________________________法定代表人：____________________联系方式：____________________营业执照号码：____________________乙方（购房人）：____________________地址：____________________________________联系方式：____________________身份证号码：____________________紧急联系人及联系方式：____________________鉴于甲、乙双方共同达成的共识和意愿，为明确双方在团购商品房过程中的权利和义务，达成如下协议，以兹信守。
房子团购优惠协议书范本(3篇)
第1篇协议编号：____________________甲方（团购组织方）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________乙方（开发商）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________鉴于：1. 甲方为了满足广大购房者的需求，提高团购效率，降低购房成本，决定组织团购活动。
2. 乙方作为房地产开发企业，愿意参与甲方组织的团购活动，并提供相应的优惠政策。
双方经友好协商，达成如下协议：第一条团购项目1. 乙方承诺，本次团购活动针对以下楼盘项目：楼盘名称：____________________楼盘地址：____________________项目简介：____________________第二条优惠政策1. 乙方针对本次团购活动，提供以下优惠政策：（1）团购优惠价格：在原价基础上，给予以下折扣：- 一次性付款折扣：____________________%- 按揭付款折扣：____________________%（2）团购额外赠送：____________________（3）团购专享服务：____________________2. 乙方承诺，上述优惠政策仅限于本次团购活动，且不与其他任何优惠活动同时享受。
第三条购房流程1. 甲方负责组织团购报名工作，收集购房者的相关信息，并通知乙方。
2. 乙方在收到甲方提供的购房者名单后，将在规定时间内与购房者签订购房合同。
3. 购房者按照购房合同约定的时间、地点进行付款，并办理相关手续。
第四条付款方式1. 购房者可以选择以下付款方式：（1）一次性付款：在签订购房合同后，一次性支付房款。
商品房团购协议书6篇
商品房团购协议书6篇篇1商品房团购协议书甲方（团购人）：_____________________________乙方（房地产开发商）：_____________________________鉴于乙方______正在开发________项目，且为促销该项目，甲方同意与乙方共同签订本协议，共同推动项目的开发和销售进程。
双方经友好协商一致，特签订如下协议：一、团购商品房信息1.1 项目名称：__________1.2 地址：__________1.3 房型：__________1.4 面积：__________1.5 价格：__________二、团购价格及优惠政策2.1 团购价格为______元/平方米。
2.2 团购人在签署本协议后，享有______折优惠。
2.3 团购人在售楼处认购时，需一次性支付______尾款。
三、合同签订及付款方式3.1 甲方签订本协议后__日内，需向乙方支付____%的定金（____元）。
3.2 项目开盘后，甲方在__日内需支付剩余尾款。
3.3 甲方支付定金时，应当提供真实有效的身份证明、联系方式等信息资料。
四、项目交付及验收4.1 乙方将项目交房前__日通知甲方，甲方应在___日内到售楼处签署购房合同并支付剩余尾款。
4.2 甲方在签署购房合同时，应当一并办理相关的产权过户手续，并按照相关规定缴纳过户税费。
4.3 甲方应在确保质量合格的前提下验收房屋，并及时报告乙方项目存在的质量问题。
五、违约责任5.1 如果甲方违约，乙方有权解除本协议并扣除定金。
5.2 如果乙方违约，甲方有权解除本协议并要求乙方承担相应的违约责任。
六、其他事项6.1 本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
6.2 本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议并附在本协议上。
甲方（团购人）：_____________________乙方（房地产开发商）：_____________________签订日期：_____________以上是有关商品房团购协议书的内容，希望双方能够共同遵守协议，促进项目顺利进行，谢谢！篇2商品房团购协议书甲方：(团购购房人姓名)证件号码：（团购购房人身份证号码）通讯地址：（团购购房人通讯地址）联系电话：（团购购房人联系电话）乙方：（商品房开发商名称）法定代表人：（开发商法定代表人姓名）通讯地址：（开发商通讯地址）联系电话：（开发商联系电话）经甲、乙双方友好协商，就乙方开发的（商品房地址）处的商品房进行团购销售，甲乙双方达成如下协议：第一条商品房描述1.甲方同意以XXXX元的价格购买乙方开发的位于（商品房地址）的商品房，房屋总面积约为XXXX平方米。
商品房团购合同书5篇
商品房团购合同书5篇篇1甲方（出售方）：XXXX房地产开发有限公司乙方（团购方）：XXXX单位/公司鉴于：1. 甲方是XXXX房地产开发有限公司，拥有商品房出售的合法资格。
2. 乙方是XXXX单位/公司，希望通过团购方式购买商品房。
3. 双方愿意在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就商品房团购事宜达成以下协议：一、商品房基本情况1. 商品房名称：XXXX小区2. 商品房地址：XXXX市XXXX区XXXX街XXXX号3. 商品房面积：共计XXXX平方米，其中每套商品房面积自XX平方米至XX平方米不等。
4. 商品房价格：单价为每平方米XXXX元，总价为每套XXXX元至XXXX元不等。
二、团购方式1. 乙方以团购方式购买上述商品房，团购人数不少于XX人，不多于XX人。
2. 乙方需在签订本合同之日起XX个工作日内，向甲方支付团购款，支付方式为银行转账或支票。
3. 甲方在收到乙方团购款后，需在XX个工作日内，向乙方交付商品房钥匙及相关购房文件。
三、权利义务1. 甲方有权出售上述商品房，并保证所售商品房符合国家质量标准及安全要求。
2. 乙方有权以团购方式购买上述商品房，并享受相应的优惠价格。
3. 乙方需按时支付团购款，并保证支付款项的真实性、合法性及安全性。
4. 甲方需按时交付商品房及相关购房文件，并保证所交付商品房与乙方所购商品房一致。
四、违约责任1. 若甲方未能按时交付商品房及相关购房文件，需承担相应的违约责任，并赔偿乙方的实际损失。
2. 若乙方未能按时支付团购款，需承担相应的违约责任，并赔偿甲方的实际损失。
3. 若双方在履行本合同过程中，存在其他违约行为，需根据相关法律法规及本合同约定，承担相应的违约责任。
五、争议解决1. 本合同在履行过程中，如双方发生争议，应首先通过友好协商解决。
2. 若协商无果，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
3. 在争议解决过程中，除涉及争议部分外，其他条款仍需继续履行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
明珠•美丽岛
长庆油田职工团购房项目
合
作
协
议
书
二◦一五年十月四日
长庆油田职工团购房项目合作协议书
甲方：（以下简称甲方）
乙方：（以下简称乙方）
合同原则
为充分保护双方的合法权益，明确双方的权利和义务，根据《中国人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理办法》等法律的有关规定，本着平等、自愿、公平、诚实、信用的原则，经双方认真协商，就乙方购买甲方明珠美丽岛项目商品房及合作事宜，达成如下一致。
第一部分项目概况
1、项目名称：明珠•美丽岛项目
2、项目地址：西咸新区泾河新城沣泾大道
3、占地面积：项目建设土地约为352 亩。
（以土地证为准）
4、容积率：2.9
5、规划建筑面积：约80 万平方米
6、建有现房：平方米共405 套
7、甲方已依法取得乙方所购商品房开发项目的土地使用权，项目所占用
的土地符合商品房住宅建设用地要求，并具有商品房开发资质；
8、甲方保证所建设的商品房项目手续齐全，且该块土地不存在任
何债务、瑕疵；
9、甲方保证所委托的设计、施工、等单位都具备合格资质。
第二部分前期现房团购
1、乙方保证已接受长庆油田职工的委托, 作为团购商品房的代表
有权协调处理所购商品房过程中所有与之相关的事项。
2、为确保油田职工团购房的质量及交房日期，施工监理单位由乙方确定
3、物业公司由乙方指定长庆油田的物业管理公司担任。
4、乙方团购商品房数量及建筑面积要求：现有房屋
建筑面积平方米套；
建筑面积平方米套；
建筑面积平方米（复式）套
上述面积仅为甲方设计提供依据，户型面积（包括套内和公摊）最后
以房地产管理部门测绘为准。
5、本协议签订后，甲方全力配合乙方做好油田团购职工的接待并提供售
楼接待设施及广告宣传。
（注：项目现场宣传由甲方负责，油田基地
宣传及职工看房等费用由乙方负责。
）
6、后期建设，甲方无条件根据油田职工要求调整设计方案。
7、此房屋的团购价格的确定，经双方协商按每平方米建筑面积的综合成
本（见成本核算表），再加上甲方获得的利润构成，确定元/ 每平
方米。
8 房款分四次支付：
1）在本合同签定后 _日内向甲方预交定金每套一万元，共计
万元，甲乙双方签订《商品房买卖合同》；
2）在本协议签订后三个月向甲方交房款总价的30%
3）在本协议签订后六个月向甲方交总房款的40%
4）经房产管理部门测绘，油田职工代表验收，向职工交钥匙
时交清应剩余房款。
第三部分整体团购
1、后期建设由甲方向乙方提供三套整体方案（总平图、效果图、
户型图），供油田职工审核确定。
后期施工建设面积，按照乙方提供
的油田职工登记情况做施工安排。
2、本项目现有商铺，归甲方所有；后期增加建设商铺由双方出资，利润
归双方所有。
3、后期建设，甲方应根据油田职工意见调整设计方案（包括绿化、
道路、大门等），满足油田职工居住风格。
4、后期建设，房款支付方式双方另行协商（由补充协议确定）。
5、购房款设共管账户由双方共同监管，专款专用，确保顺利交房。
第四部分参与管理
1、因乙方购买商品房的目的为本团体人员居住使用，故甲方应保
证乙方获得如下内容的知情权：
2、乙方派专业项目管理团队对项目资金、施工进度及施工质量进
行管理，并明确知悉设计、施工、等机构及相关资质；
3、监督管理所认购住宅商品房的配套设备、设施的商家及品牌；
4、甲方在工程报批前，对户型的设计需征求乙方的意见。
第五部分违约责任
1、本《协议书》签订后，对甲乙双方均有法律约束力，应共同遵守。
2、甲方违反本协议的约定时间交房，需向乙方按月承担已缴纳房
款1.5%的违约金。
3、乙方违反本协议约定的付款时间，需向甲方按月承担当期应缴
纳房款1.5%的违约金。
第六部分其它事项
1、本《协议书》未尽事项，可由双方在本《协议书》签定后订立
补充协议，补充协议与本《协议书》具有同等法律效力。
与本
协议建设工程相关的总平图、效果图、户型平面图等视为合同附件与
本协议具有同等效力。
2、本《协议书》一式四份，双方各持两份。
3、本《协议书》在交付定金之日起生效。
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：。