交房合同标准
商业购房合同商铺交房标准
甲方（出卖人）：________________乙方（买受人）：________________鉴于甲方拥有位于________________的商铺，以下简称“该商铺”，现甲方同意将该商铺出售给乙方，双方经协商一致，达成如下协议：一、商铺基本情况1.1 商铺地址：________________1.2 商铺面积：________________平方米1.3 商铺结构：________________1.4 商铺用途：商业用途二、交房标准2.1 主体结构：该商铺主体结构采用框架结构，满足国家相关建筑标准，确保房屋安全、稳定。
2.2 外墙：采用优质石材或优质外墙涂料，外观美观、耐用。
2.3 通道墙面：通道墙面采用高级乳胶漆，色泽均匀、环保。
2.4 通道顶棚：采用轻钢龙骨纸面石膏板吊顶，防火、防潮、隔音。
2.5 通道地面：铺设优质石材，耐磨、易清洁。
2.6 栏杆：采用玻璃与钢材相结合，安全、美观。
2.7 入户门：配备平开不锈钢钢化玻璃门，坚固、耐用。
2.8 防盗门：配备透明卷帘门，安全、方便。
2.9 地面：水泥砂浆打底找平，满足日常使用需求。
2.10 墙面：灰浆抹平，整洁、美观。
2.11 顶棚：灰浆刮平，平整、无瑕疵。
2.12 窗户：配备平开中空玻璃断桥铝窗户，保温、隔音、节能。
2.13 店招位置：每户预留店招位一个，预留电线孔。
三、配套设施3.1 供水：商铺内配备独立供水设施，确保用水安全、充足。
3.2 供电：商铺内配备独立供电设施，确保用电安全、稳定。
3.3 通讯：商铺内配备通讯线路，满足日常通讯需求。
3.4 排水：商铺内配备独立排水设施，确保排水顺畅、无堵塞。
3.5 通热：商铺内配备独立供暖设施，确保供暖效果良好。
四、交房时间4.1 甲方应在合同约定的交房日期前将该商铺交付乙方。
4.2 如因甲方原因导致交房延迟，甲方应向乙方支付违约金，违约金按延迟交房天数计算，每日按商铺成交价的万分之五支付。
购房合同上交房标准
1. 基础设施设备交付条件：根据《商品房销售管理办法》第七条的规定，商品房
现售条件中要求供水、供电、供热、燃气、通讯等配套基础设施必须具备交付使用条件。
在新版购房合同示范文本的第十条中，也提到了商品房基础设施设备、公共服务及其他配套设施的交付条件。
2. 配套设施交付：随着人们生活条件的改善，购房人对配套设施的要求也在提高。
这包括但不限于学校、绿地、医疗等配套设施。
购房合同中应明确这些配套设施的交付条件。
3. 交房日期：购房合同中应明确约定交房日期，这是交易双方认为的交付时间。
如果合同中没有写明交房日期，根据《民法典》第五百一十条，合同仍然是合法的。
但购房者可以与开发商协商确定交房日期，并补充在合同上。
4. 燃气入户：如果购房合同中约定了燃气入户，那么在办理新房验收时，购房者
可能需要支付燃气初装费。
这部分费用是燃气公司统一安装的，其建设成本没有计算在房价之内，但已由开发商垫付。
5. 落户手续：根据《中华人民共和国户口登记条例》，购房者在办理落户手续时，通常需要房屋已交房。
这是因为要求人户一致，确保户口登记的准确性。
6. 合同合法性与纠纷：如果购房合同中的交房标准不明确，可能会引发纠纷。
因此，购房者应确保合同中的交房标准清晰、明确，并在必要时寻求法律帮助。
总之，购房合同上的交房标准应包括基础设施设备、配套设施的交付条件，以及明确的交房日期。
这些标准对于确保购房者的权益至关重要。
房屋的交付标准
房屋的交付标准协议书甲方：【甲方名称】乙方：【乙方名称】鉴于甲方即将交付位于【房屋地址】的房屋给乙方，为确保双方权益，甲乙双方经充分协商，达成如下协议，共同遵守并执行：一、交付标准1. 甲方确保所交付的房屋符合国家相关法律法规的要求，如《建筑法》等。
2. 房屋建筑面积：房屋的建筑面积为【建筑面积】平方米，按照国家规定的测量标准进行测量。
3. 房间数量与布局：房屋内部设计按照建筑设计方案进行，包括【房间数量与布局】，符合甲方在购房合同中约定的要求。
4. 外墙、屋顶及门窗：甲方确保房屋外墙、屋顶及门窗符合国家相关建筑安全标准，确保不渗漏、不开裂，门窗均具备密封、防水、防火等基本要求。
5. 地板、墙面及天花板：甲方确保所交付的房屋地板、墙面及天花板采用符合国家相关环保标准的材料，表面平整、色泽均匀，不开裂、不脱落。
6. 水电管道：甲方确保房屋内的水电管道布置符合国家相关标准，使用符合质量要求的管材和配件，确保正常供水供电，避免漏水、漏电等问题。
7. 卫生间与厨房设施：甲方确保房屋内的卫生间和厨房设施符合卫生、安全标准，如水槽、马桶、淋浴等设备、设施的品质与数量符合规范要求。
8. 暖气与通风设施：甲方确保房屋内的暖气与通风设施设计合理，满足房屋的采暖和通风要求，确保室内温度和空气质量达到符合国家标准的要求。
9. 门锁、电梯及公共设施：甲方确保房屋内的门锁、电梯及公共设施经过专业机构检测合格，保证安全可靠使用。
二、验收1. 乙方有权对房屋进行验收，甲方应在乙方提出验收要求后10个工作日内，按照约定时间与乙方一同进行验收。
2. 验收期间，乙方有权提出合理的要求和发现房屋存在的问题，甲方应积极配合解决并保证在约定时间内进行整改。
3. 验收合格后，甲方应向乙方提供房屋的相关手续和证明，包括房屋产权证、使用说明等。
三、保修1. 自房屋交付验收合格之日起，甲方提供2年的质量保修期。
在保修期内，甲方负责修复因材料、工艺等质量问题造成的房屋损坏或故障。
房屋交付与验收标准
房屋交付与验收标准合同书甲方（出租方）： [甲方名称]乙方（承租方）： [乙方名称]鉴于甲方为拥有并具备合法使用权的房屋所有人，且同意将该房屋出租给乙方，双方本着平等自愿、公正合法的原则，就甲方所出租的房屋的交付与验收标准达成如下协议：第一条房屋的基本信息1.1 房屋地址：[房屋地址]1.2 房屋面积：[房屋面积]1.3 房屋层数：[房屋层数]1.4 房屋装修状况：[房屋装修状况]1.5 房屋内设施：[房屋内设施]第二条房屋的交付标准2.1 甲方应在合同生效之日起提供清洁、完好无损、符合卫生标准的房屋给乙方。
2.2 房屋内设施应正常运转，如空调、暖气、热水器等设备应完好并可正常使用。
2.3 房屋配套设施应齐全，如厨房设备、卫生间设备、照明设备等应配备齐全并处于正常使用状态。
2.4 墙壁、天花板、地板等装修部分不应有重大损坏、漏水、开裂等情况。
2.5 房屋应具备良好的安全性，如门窗应可靠，防盗设备应完好有效并能正常使用。
第三条房屋的验收标准3.1 乙方在入住房屋之前应与甲方进行验收，确认房屋交付情况。
3.2 乙方应对已交付的房屋内设施进行检查，如发现设备不正常或损坏的情况应及时告知甲方，并要求甲方进行修理或更换。
3.3 乙方应对房屋的装修部分进行检查，如发现开裂、漏水、墙面脱落等情况应及时告知甲方，并要求甲方进行维修或翻新。
3.4 乙方对房屋内设施和装修部分未发现问题或甲方按照要求及时修复后，应签署验收确认书，并在合同生效之日起承担维护房屋的责任。
第四条违约责任4.1 若甲方未按照本合同约定的交付标准交付房屋给乙方，甲方应承担违约责任，并进行修复或赔偿。
4.2 若乙方在验收过程中发现问题未及时告知甲方，导致问题扩大或无法确定责任，乙方应自行承担维修或翻新等费用。
4.3 如因不可抗力因素导致房屋无法按时交付或验收，双方可协商重新确定交付或验收时间，并予以宽限。
第五条其他约定5.1 本协议一式两份，甲方与乙方各执一份，具有同等效力。
房子交付标准合同范本
房子交付标准合同范本甲方（卖方）：公司名称：[公司名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[公司地址]联系电话：[联系电话]乙方（买方）：姓名：[买方姓名]身份证号码：[身份证号码]地址：[买方地址]联系电话：[联系电话]一、房屋交付标准1. 基础设施：甲方应确保房屋的基础设施完好，包括但不限于电气、管道、供暖、通风等设备，且能正常使用。
2. 装修状况：甲方应按照合同约定的装修标准完成房屋装修，包括但不限于地面、墙面、天花板、门窗等的装修。
3. 家具和设备：甲方应按照合同约定提供房屋内的家具和设备，包括但不限于床、沙发、桌椅、电器等。
4. 其他设施：甲方应确保房屋内的其他设施完好，且能正常使用，如停车位、储藏室等。
二、交付时间和地点1. 交付时间：甲方应在[具体日期]前将房屋交付给乙方。
2. 交付地点：房屋所在地。
三、验收1. 乙方应在收到房屋钥匙后的[具体天数]内进行验收。
2. 如乙方在验收过程中发现房屋存在质量问题，应及时通知甲方，甲方应在[合理时间]内进行修复。
3. 验收合格后，乙方应签署房屋交付确认书。
四、付款方式1. 乙方应在签订本合同后的[具体天数]内支付定金[定金金额]。
2. 乙方应在房屋交付后的[具体天数]内支付剩余房款[剩余房款金额]。
3. 如乙方逾期付款，应按照逾期天数支付违约金。
五、违约责任1. 如甲方未按照合同约定的时间交付房屋，应按照逾期天数支付违约金。
2. 如甲方交付的房屋不符合合同约定的交付标准，应承担修复责任或赔偿乙方的损失。
3. 如乙方未按照合同约定的时间支付房款，应按照逾期天数支付违约金。
六、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向房屋所在地的人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（卖方）：___________ 乙方（买方）：___________法定代表人（或授权代表）：___________ 法定代表人（或授权代表）：___________ 签订日期：___________ 签订日期：___________。
住宅购房合同里的交付标准
一、房屋交付时间1. 房屋交付时间以购房合同中约定的交房日期为准。
如因不可抗力等原因导致交房时间延误，双方应协商解决，并相应调整交房时间。
2. 出卖人应在购房合同约定的交房日期前30日，书面通知买受人交房事宜。
二、房屋交付条件1. 房屋主体结构、装饰装修及设备应符合购房合同约定的标准，且质量合格。
2. 房屋内部设施齐全，包括但不限于水、电、燃气、供暖、电梯、消防等。
3. 房屋外观整洁，无影响居住的瑕疵。
4. 房屋产权清晰，无权属纠纷。
5. 房屋面积、户型、朝向等符合购房合同约定。
三、房屋交付程序1. 出卖人应将房屋交付给买受人，买受人应按时接收房屋。
2. 买受人接收房屋时，应出示购房合同、身份证等有效证件。
3. 双方应在房屋交付现场进行房屋验收，如有异议，应在验收现场提出。
4. 出卖人应在房屋交付后，向买受人提供房屋产权证书、房屋质量保证书等文件。
四、房屋交付质量保证1. 出卖人保证房屋交付时，主体结构、装饰装修及设备质量符合国家及行业相关标准。
2. 房屋交付后，如因房屋质量问题导致买受人遭受损失，出卖人应承担相应责任。
3. 房屋交付后，买受人应按照购房合同约定的保修期限和质量保修责任，享受房屋保修服务。
五、房屋交付费用1. 房屋交付费用包括但不限于购房款、税费、物业管理费等。
2. 双方应在购房合同中明确约定各项费用的支付方式、支付时间及支付金额。
3. 如有其他费用，双方应根据实际情况协商解决。
六、违约责任1. 如出卖人未按约定时间交付房屋，应承担违约责任，向买受人支付违约金。
2. 如买受人未按约定时间接收房屋，应承担违约责任，向出卖人支付违约金。
3. 如双方在房屋交付过程中发生纠纷，应协商解决；协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。
七、其他约定1. 本交付标准为购房合同附件，与购房合同具有同等法律效力。
2. 本交付标准未尽事宜，双方可根据实际情况协商解决。
3. 本交付标准一式两份，双方各执一份。
2023全新商品房合同交房标准(2024精)
2023全新商品房合同交房标准引言随着社会经济的发展和人们生活水平的提高，房地产市场呈现出持续升级的趋势。
作为人们购买房屋的重要文件之一，商品房合同在房地产交易中发挥着重要的作用。
为了保护购房者的权益，2023年新的商品房合同将引入一些全新的交房标准。
本文将介绍2023全新商品房合同交房标准的主要内容，并对其意义和影响进行分析和解读。
交房标准的内容1. 建筑质量标准2023全新商品房合同将对建筑质量标准作出严格规定。
购房者在签订合同时，可以要求开发商提供房屋的建筑质量检测报告，并约定合理的维修保修期限。
同时，开发商也应承担起房屋建筑质量的责任，确保交付房屋符合相关质量标准。
2. 交付时间新的合同标准将明确规定商品房的交付时间。
开发商应按照合同约定的时间交付房屋给购房者。
如果因开发商原因导致交付延迟，购房者将有权要求开发商承担相应的违约责任。
3. 交付标准商品房的交付标准将是新合同的重要内容之一。
开发商应按照约定的标准交付房屋，包括房屋的装修、设备的安装与调试等。
开发商应确保交付房屋符合相关规定，购房者有权拒收不符合标准的房屋。
4. 交付验收新合同将明确商品房交付验收的程序和标准。
购房者在收到房屋后，有权对房屋进行验收，并提出合理的质量问题。
开发商应配合购房者完成验收，并及时解决购房者提出的问题。
5. 违约责任新合同明确了违约责任的内容和标准。
如果开发商未按照合同约定交付房屋，购房者可以要求返还已支付的房款，并有权要求开发商承担相应的违约责任。
同时，购房者也有义务按时支付相应的房款，否则可能会被认定为违约。
意义和影响引入2023全新商品房合同交房标准具有重要的意义和影响。
首先，新的标准将保护购房者的权益，提高购房者对房屋质量的要求。
其次，新合同规定了严格的交房时间，减少了购房者的等待时间。
第三，交付标准的明确将有效避免开发商在交房过程中的过失和低质量问题。
最后，新合同明确了违约责任，增强了购房者与开发商之间的合同执行力。
交付的房屋质量标准
交付的房屋质量标准合同书甲方：（乙方名称）乙方：（甲方名称）鉴于甲方即将交付给乙方的房屋，为明确双方的权利和义务，特订立本合同，依法订约，共同遵守。
合同内容如下：第一条交付房屋1.1 甲方将交付给乙方的房屋位于（房屋地址），具体面积为（房屋面积）。
1.2 甲方承诺交付的房屋具备以下质量标准：1) 房屋建筑结构牢固，符合相关建筑规范和标准，不存在严重质量问题；2) 室内装修符合国家相关建筑与装修标准，装修工艺及材料符合国家要求，并提供相应的质量保证；3) 建筑材料符合国家强制性标准，如水泥、钢材等；4) 房屋排水系统、供水系统、电力系统、通风系统等设施安全、可靠、正常运行；5) 房屋外观无明显缺陷，如渗水、裂缝等；6) 房屋内部空气质量符合国家相关规定。
1.3 甲方应在本合同签署后（天数）内将房屋交付给乙方。
第二条质量保证2.1 自房屋交付之日起，乙方享有（天数）的质量保修期。
2.2 在质量保修期内，如乙方发现房屋存在严重质量问题，乙方应立即书面通知甲方，并提供相应的证据。
2.3 甲方收到乙方通知后，在（天数）内进行检查和维修。
如检查确认存在质量问题，甲方将按照相关规定进行修复或更换。
2.4 甲方应对维修或更换所产生的费用负责，但应保证修复后的房屋质量达到本合同规定的标准。
第三条违约责任3.1 若甲方未按照本合同约定时间将房屋交付给乙方，甲方应向乙方支付违约金，违约金为甲方向乙方支付的（房屋价格）的（百分比）。
3.2 若乙方未按照本合同约定支付房屋购买款项，应向甲方支付相应的违约金，违约金为未支付金额的（百分比）。
第四条解决争议4.1 本合同的解释和争议应通过友好协商方式解决，如无法达成一致意见，则提交至（仲裁机构名称）仲裁。
4.2 本合同适用中华人民共和国法律。
4.3 本合同自双方签字盖章之日起生效，至房屋交付完成之日终止。
（以下为签署页，请乙方与甲方签字盖章）甲方（签名）：乙方（签名）：日期：日期：。
购房合同附件_交房标准
一、概述为确保购房人权益，明确房屋交付标准，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，结合实际情况，特制定本附件，作为购房合同的重要组成部分。
二、交房时间1. 房屋交付时间：按购房合同约定的时间为准。
2. 因不可抗力或特殊情况导致交房时间延迟的，双方应协商一致，另行约定交房时间。
三、交房条件1. 房屋主体结构及配套设施符合国家规定的质量标准，具备入住条件。
2. 房屋室内装修及设备安装符合购房合同约定的装修标准。
3. 房屋及相关配套设施具备以下条件：（1）供水、供电、供气、供暖等基础设施正常使用；（2）排水、排污系统畅通；（3）消防设施完善；（4）电梯、楼道、公共区域等共用设施设备正常运行；（5）建筑物外墙、屋顶、门窗等外观整洁；（6）绿化、道路、停车场等配套设施齐全。
四、交房程序1. 开发商应在交房前向购房人发出交房通知，通知内容包括交房时间、地点、所需材料等。
2. 购房人应按照交房通知要求，在约定时间内到现场办理交房手续。
3. 购房人应认真检查房屋及相关配套设施，如有问题，应在交房时提出。
4. 开发商应在购房人提出问题后，及时采取措施解决。
五、违约责任1. 开发商未按约定时间交房的，应向购房人支付违约金，违约金按购房合同约定的标准执行。
2. 购房人未按约定时间办理交房手续的，应向开发商支付违约金，违约金按购房合同约定的标准执行。
3. 因开发商原因导致房屋不符合交房条件的，开发商应负责修复，直至符合交房条件为止。
4. 因购房人原因导致房屋不符合交房条件的，购房人应负责修复，直至符合交房条件为止。
六、其他1. 本附件作为购房合同的补充条款，与购房合同具有同等法律效力。
2. 本附件未尽事宜，按购房合同约定执行。
3. 本附件自双方签订购房合同之日起生效。
购房人：________________开发商：________________签订日期：________________。
交房标准及期限
交房标准及期限合同书甲方：（甲方名称）乙方：（乙方名称）鉴于甲方为装修工程提供商，乙方为客户，双方本着自愿、平等、互利的原则，达成如下交房标准及期限的合同：第一条交房标准1. 甲方承诺按照约定的交房标准完成装修工程，并确保工程质量符合相关法律法规的要求。
2. 交房标准包括但不限于以下内容：a）墙面装修：提供光滑平整、无明显裂缝、无剥落的墙面；b）地面装修：提供平整、平坦、无破损的地面；c）天花板装修：提供平整、无水渍、无裂痕、无霉斑的天花板；d）门窗装修：提供完好、无损坏的门窗，并确保能正常使用；e）水电设施：提供正常、安全、按规范安装的水电设施；f）卫生间装修：提供清洁、无异味、无渗漏的卫生间。
第二条交房期限1. 双方约定的交房期限为（具体日期），甲方应在该期限内完成装修工程。
2. 若因不可抗力因素导致无法按时完成装修工程，甲方应立即通知乙方并说明延期原因。
双方可协商调整交房期限，并书面确认调整后的日期。
第三条验收1. 在装修工程完成后，乙方有权进行验收。
2. 乙方应在装修工程完成后三个工作日内通知甲方进行验收。
3. 若乙方在验收时发现装修工程不符合交房标准的情况，应及时提出书面整改意见，并要求甲方在合理期限内进行整改。
第四条保修1. 自验收合格交房之日起，甲方提供免费保修服务一年，保修期内涉及装修工程质量问题的，甲方负责解决。
2. 保修范围包括但不限于修补损坏的墙面、地面、天花板、门窗等。
第五条违约责任1. 若甲方未能按时完成装修工程，甲方应向乙方支付违约金，违约金金额为装修总费用的（待商议）%。
2. 若乙方未能按时支付装修费用，乙方应向甲方支付滞纳金，滞纳金金额为未支付费用的每天（待商议）%。
第六条争议解决1. 双方在履行本合同过程中如发生争议，应友好协商解决。
2. 在协商不成的情况下，可提起诉讼至有管辖权的人民法院解决。
第七条合同变更1. 本合同的任何变更或修改须经双方协商一致，并以书面形式进行确认。
房屋交付标准
房屋交付标准甲方：（出卖人）地址：电话：身份证号码：乙方：（购房人）地址：电话：身份证号码：鉴于甲方作为房屋所有权人，拥有相关的开发、销售资质，并且乙方有意购买该房屋，双方经友好协商，达成如下协议：第一条：交付标准1.1 一手房交付：1.1.1 房屋结构：乙方购买的房屋均为独立房屋，按照国家规定的建筑标准进行设计和施工。
1.1.2 交付装修：房屋按照协商确定的装修标准进行交付，具体装修范围详见装修标准附件。
1.1.3 交付用地：房屋所依附的土地为甲方合法拥有并能够合法使用的土地。
1.2 二手房交付：1.2.1 房屋结构：乙方购买的房屋均为二手房，已完成房屋结构的施工。
1.2.2 交付装修：协商一致后，乙方购买的房屋如存在装修，将按照协商确定的装修标准进行交付。
1.2.3 交付用地：房屋所依附的土地为甲方合法拥有并能够合法使用的土地。
第二条：验收标准2.1 完工验收：乙方购房在交房前，有权对房屋进行验收。
完工验收的内容包括但不限于：房屋结构、屋面、墙体、门窗、室内装修等的质量和完整性。
乙方有权对其中任何质量问题和不完整性提出异议，甲方应及时解决。
2.2 验收合格：乙方对房屋的完工验收结果满意，即被认定为验收合格。
验收合格后，乙方有权尽快办理相关房产证等产权手续。
2.3 验收不合格：若乙方对房屋的完工验收结果不满意，即被认定为验收不合格。
甲方应按照双方协商一致的方式，修复或者更换有问题的部分，直至乙方满意为止。
第三条：交付时间和交付责任3.1 交付时间：甲方承诺按照双方协商确定的时间节点，将房屋交付给乙方。
3.2 交付责任：在交付之前，甲方将确保房屋的质量符合相关标准。
交付后，房屋的质量问题由甲方承担责任，乙方有权要求甲方解决质量问题或提供适当的补偿。
第四条：其它约定4.1 甲方和乙方在合同签订之日起即互相表明了自己具备了与签署、履行本合同相关的民事行为能力，同时各自表示具备了与签署、履行本合同相关的担保责任的能力和条件。
购房合同关于交房标准
甲方（出卖人）：____________________乙方（买受人）：____________________鉴于甲方系某房地产公司，拥有合法的开发、销售权利，乙方有意购买甲方开发的位于__________________的房屋，双方经友好协商，达成如下协议：一、房屋基本情况1. 房屋位置：位于__________________，具体地址为__________________。
2. 房屋类型：__________________（住宅/商业/办公等）。
3. 房屋面积：__________________平方米。
4. 房屋结构：__________________。
5. 房屋用途：__________________。
二、交房标准1. 交付时间：甲方应于__________________前将房屋交付给乙方。
2. 交付条件：房屋交付时，应符合以下标准：（1）房屋主体结构安全、合格，符合国家相关建筑规范。
（2）房屋内外墙面、地面、顶面平整，无明显裂缝、脱落、渗漏等现象。
（3）房屋门窗安装齐全，无破损、变形、损坏等现象。
（4）房屋配套设施齐全，包括但不限于：供电、供水、供气、供暖、排水、通讯、有线电视等。
（5）房屋内部装修应符合合同约定，包括但不限于：墙面、地面、顶面、门窗、厨房、卫生间等。
（6）房屋周边环境整洁，无安全隐患。
3. 交付资料：甲方应向乙方提供以下资料：（1）房屋产权证书原件。
（2）房屋土地使用证原件。
（3）房屋质量保修书。
（4）物业管理资料。
（5）其他相关资料。
4. 交付程序：（1）甲方应提前通知乙方交房时间。
（2）乙方在接到甲方通知后，应于规定时间内到场验收房屋。
（3）乙方对房屋进行验收，如有异议，应在验收合格前向甲方提出。
（4）甲方应在乙方提出异议后，及时进行整改。
（5）整改完成后，甲方再次通知乙方进行验收。
（6）验收合格后，乙方应签署《房屋交付确认书》。
三、违约责任1. 若甲方未按约定时间交付房屋，每逾期一日，应向乙方支付相当于房屋总价款万分之五的违约金。
在购房合同中明确交付标准
购房合同是购房人与开发商之间的重要法律文件，明确了双方的权利和义务。
在购房合同中，明确交付标准至关重要，它关系到购房者的权益保护，以下将从几个方面阐述购房合同中明确交付标准的重要性。
一、明确房屋质量标准购房合同中明确交付标准，首先应关注房屋质量。
房屋质量是购房者最关心的问题之一，以下是一些房屋质量标准需在合同中明确：1. 建筑结构：明确房屋主体结构、承重墙、梁、板、柱等部分的抗震等级、防火等级等。
2. 装修标准：明确房屋装修的档次、材料、品牌等，如墙面、地面、门窗、厨卫等。
3. 设备设施：明确房屋内的供水、供电、供气、通讯、电梯等设备的品牌、型号、数量等。
4. 配套设施：明确小区内的绿化、停车场、物业管理等配套设施的标准。
二、明确交付时间标准交付时间是购房合同中的重要内容，以下是在合同中明确交付时间标准的要点：1. 交房日期：明确约定房屋交付的具体日期，包括年、月、日。
2. 交房条件：明确房屋交付时需满足的条件，如房屋主体结构、装修、设备设施等。
3. 逾期交付责任：明确因开发商原因导致逾期交付时，购房者可要求开发商承担的违约责任，如赔偿金、延期付款等。
三、明确交付流程标准购房合同中明确交付流程，有助于保障购房者的权益，以下是在合同中明确交付流程标准的要点：1. 交房通知：明确开发商在交房前需提前通知购房者的时间，以及通知方式。
2. 交房验收：明确购房者验收房屋的时间、地点、流程，以及验收标准。
3. 存在问题的处理：明确在验收过程中发现问题时，购房者与开发商的处理方式和期限。
四、明确违约责任标准购房合同中明确违约责任，有助于维护购房者的合法权益，以下是在合同中明确违约责任标准的要点：1. 逾期交付责任：明确因开发商原因导致逾期交付时，购房者可要求开发商承担的违约责任。
2. 逾期付款责任：明确因购房者原因导致逾期付款时，购房者需承担的违约责任。
3. 质量问题责任：明确房屋存在质量问题时的处理方式，如修复、更换、退房等。
购房合同毛坯房交付标准
1.1 甲方应按照本合同约定，在房屋交付之日将房屋交付给乙方。
房屋交付时，应满足以下条件：1.1.1 完成所有施工合同及设计图纸中全部的施工内容，主要包括：各单体室内外装饰装修工程、屋面工程、水电工程、通风工程、消防工程等。
1.1.2 房屋结构安全，无质量问题。
1.1.3 房屋外观整洁，无明显瑕疵。
1.1.4 房屋内设施齐全，符合设计要求。
1.2 甲方应在交付前将房屋交付给乙方验收，乙方应在收到甲方通知后三个工作日内对房屋进行验收。
第二条：房屋验收2.1 乙方在验收房屋时，应按照以下标准进行验收：2.1.1 检查房屋结构，确保房屋安全、稳定，无质量问题。
2.1.2 检查房屋外观，确保房屋整洁、美观，无明显瑕疵。
2.1.3 检查房屋内部设施，确保设施齐全、完好，符合设计要求。
2.2 乙方在验收过程中，如发现房屋存在质量问题，应在验收报告上注明，并要求甲方在规定时间内进行整改。
第三条：交付期限3.1 甲方应在房屋竣工后，按照本合同约定的时间向乙方交付房屋。
3.2 因不可抗力、政策调整等原因导致房屋交付延迟的，甲方应在延迟交付前通知乙方，并协商确定新的交付时间。
第四条：交付方式4.1 甲方应将房屋交付给乙方，乙方应在收到甲方交付通知后，按照本合同约定的时间和地点接收房屋。
4.2 甲方应在交付房屋时，向乙方提供房屋产权证、土地使用权证等证明文件。
5.1 甲方在交付房屋时，应向乙方收取以下费用：5.1.1 房屋价款：按照本合同约定的房屋价款支付。
5.1.2 验收费用：乙方在验收房屋时，应向甲方支付验收费用。
5.1.3 其他费用：按照国家和地方相关政策规定，应由乙方承担的其他费用。
第六条：违约责任6.1 甲方未按照本合同约定的时间交付房屋的，应向乙方支付违约金，违约金为房屋价款的万分之五，自逾期之日起计算。
6.2 乙方未按照本合同约定接收房屋的，应向甲方支付违约金，违约金为房屋价款的万分之五，自逾期之日起计算。
商品房销售合同交房标准
一、前言为了保障购房者的合法权益，规范商品房交房行为，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，结合实际情况，制定本商品房销售合同交房标准。
二、交房条件1. 商品房应具备以下条件：（1）房屋已取得建筑工程竣工验收合格证明；（2）房屋配套设施齐全，符合合同约定；（3）房屋权属证书齐全，无权属纠纷；（4）房屋面积、结构、装修等符合合同约定；（5）其他法律、法规、规章规定的条件。
2. 开发商应在合同约定的交房日期前，向购房者提交以下文件：（1）建筑工程竣工验收合格证明；（2）房屋权属证书；（3）配套设施清单；（4）其他相关文件。
三、交房流程1. 开发商在交房前应提前通知购房者，并约定具体的交房时间。
2. 购房者应在接到交房通知后，按照约定的时间到现场验收房屋。
3. 购房者对房屋进行验收，如有异议，应在验收时提出，并要求开发商在规定时间内予以整改。
4. 验收合格后，购房者与开发商签署房屋交接单，办理房屋交付手续。
四、交房质量标准1. 房屋主体结构安全、稳定，无倾斜、开裂、下沉等现象；2. 房屋墙面、地面、顶棚平整，无开裂、脱落、起砂等现象；3. 门窗安装牢固，开启灵活，无变形、破损等现象；4. 水电、燃气、暖气等设施设备齐全，符合使用要求；5. 卫生间、厨房等设施设备无渗漏、堵塞等现象；6. 电梯、消防等配套设施设备符合国家标准和合同约定。
五、违约责任1. 开发商未按约定时间交房的，应向购房者支付违约金，违约金按合同约定执行。
2. 开发商交房时房屋存在质量问题，购房者有权要求开发商整改，开发商应在规定时间内予以整改；逾期未整改的，购房者有权解除合同，并要求开发商承担违约责任。
3. 购房者未按约定时间接收房屋的，应向开发商支付违约金，违约金按合同约定执行。
六、附则1. 本标准未尽事宜，按国家法律法规及合同约定执行。
2. 本标准由开发商和购房者共同遵守，如遇争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。
购房合同约定交房标准
甲方（以下简称“买方”）与乙方（以下简称“卖方”）就甲方购买乙方位于【具体地址】的房产事宜，经双方友好协商，达成如下购房合同约定交房标准：一、交房时间1. 本合同约定的交房时间为【具体日期】。
如卖方未能在约定时间内完成交房，应向买方支付违约金，违约金按每日【具体金额】计算，直至实际交房之日止。
2. 买方应在卖方通知交房之日起【具体天数】内完成验收并接收房屋，逾期视为买方已接受房屋。
二、交房条件1. 房屋结构完整，主体结构安全可靠，符合国家有关房屋建筑标准。
2. 房屋内外装修、设施、设备齐全，达到合同约定的标准。
3. 房屋产权清晰，不存在任何权属纠纷。
4. 房屋所在地块已取得相关土地使用权证、建设用地规划许可证、建筑工程规划许可证、建筑工程施工许可证等。
5. 房屋周边配套设施完善，包括但不限于道路、供水、供电、供气、供暖、通讯、绿化等。
三、交房标准1. 房屋主体结构：房屋主体结构符合国家建筑规范，无倾斜、开裂、下沉等质量问题。
2. 外墙：外墙粉刷平整，无脱落、开裂、污染等现象。
3. 地面：室内地面平整，无明显的高低不平，无明显裂缝、空鼓、起砂等现象。
4. 墙面：墙面平整，无明显裂缝、脱落、起砂等现象。
5. 天花板：天花板平整，无明显裂缝、脱落、起砂等现象。
6. 门窗：门窗安装牢固，开启灵活，无变形、损坏等现象。
7. 水电设施：水电设施齐全，符合国家标准，能够正常使用。
8. 厨卫设施：厨房、卫生间设施齐全，符合国家标准，能够正常使用。
9. 设备、设施：房屋内所有设备、设施均符合合同约定标准，能够正常使用。
10. 防盗设施：房屋内设有防盗门、窗户等防盗设施，符合国家安全标准。
四、验收及交付1. 买方在接到卖方通知交房后，应在约定时间内进行验收。
2. 验收过程中，如发现房屋存在质量问题，买方应在验收报告中注明，卖方应在接到验收报告之日起【具体天数】内予以修复。
3. 验收合格后，买方应在约定时间内接收房屋，并签署《房屋交接确认书》。
购房合同中的交房条件
甲方（出卖人）：___________乙方（买受人）：___________鉴于甲方系某房地产开发有限公司，拥有某房地产项目的开发权，乙方愿意购买甲方开发的上述房地产项目中的某房屋，双方经友好协商，达成如下协议：第一条房屋基本情况1.1 甲方出售给乙方的房屋位于某市某区某街道某小区某栋某单元某室，房屋结构为_______，建筑面积为_______平方米，土地使用权面积为_______平方米。
1.2 房屋的产权证号、土地证号分别为：_______、_______。
第二条交房条件2.1 甲方应按以下条件向乙方交付房屋：2.1.1 房屋已取得建筑工程竣工验收备案证明，且通过相关部门的验收。
2.1.2 房屋已取得房地产权证，且甲方已将房屋所有权转移至乙方名下。
2.1.3 房屋内所有设施设备齐全，符合合同约定的质量标准。
2.1.4 房屋的供水、供电、供气、供暖、通讯等基础设施已接入房屋，并保证正常使用。
2.1.5 房屋所在小区的物业管理已到位，物业费收取标准符合当地政府规定。
2.2 甲方应在以下期限内向乙方交付房屋：2.2.1 甲方应在房屋竣工验收备案证明取得之日起_______个工作日内，向乙方交付房屋。
2.2.2 如因不可抗力或甲方合理原因导致交房期限延后，甲方应提前_______个工作日通知乙方，并经乙方书面同意后，可顺延交房期限。
第三条交房手续3.1 甲方应在交房时向乙方提供以下文件：3.1.1 房屋所有权证、土地使用权证、建筑工程竣工验收备案证明等法律文件。
3.1.2 房屋质量保证书、住宅质量保证书、住宅使用说明书等。
3.1.3 供水、供电、供气、供暖、通讯等基础设施的接入证明。
3.1.4 物业管理服务协议、物业费缴纳凭证等。
3.2 乙方应在收到上述文件后_______个工作日内，与甲方办理房屋交接手续。
第四条违约责任4.1 如甲方未按约定时间交房，应向乙方支付_______元/天的违约金。
4.2 如甲方提供的房屋存在质量问题，乙方有权要求甲方承担修复责任或退房责任。
精装购房合同交付标准
一、房屋交付条件1. 甲方应确保房屋在交付时达到本合同约定的交付标准，包括但不限于以下条件：（1）房屋主体结构、屋面、墙面、地面等符合国家及地方相关建筑质量标准；（2）房屋内部装修及设施齐全，达到入住即可使用的标准；（3）水、电、气、暖、通讯等基础设施齐全，并符合使用要求；（4）房屋内配备的家具、家电、洁具等设备品牌、型号、数量符合合同约定；（5）房屋交付时，甲方应提供房屋产权证、土地证等相关文件。
2. 乙方在收到房屋后，应按照本合同约定的交付标准对房屋进行验收。
二、房屋交付标准1. 房屋主体结构：（1）房屋主体结构应坚固、稳定，无裂缝、变形、倾斜等现象；（2）房屋外墙、屋面、楼板、梁、柱等部位应无渗漏、开裂等现象；（3）房屋抗震等级应符合国家及地方相关建筑质量标准。
2. 装修及设施：（1）房屋内部装修应达到豪华装修标准，包括墙面、地面、顶面等装修材料、颜色、款式等应符合合同约定；（2）房屋内部设施齐全，包括家具、家电、洁具等，品牌、型号、数量应符合合同约定；（3）家具、家电、洁具等设备应完好无损，功能正常。
3. 水电气暖通讯：（1）水、电、气、暖、通讯等基础设施齐全，并符合使用要求；（2）水、电、气表计准确，并已安装完毕；（3）通讯线路接入房屋，并已开通服务。
4. 房屋面积：（1）房屋面积应与合同约定一致，如有误差，应在合同约定范围内；（2）建筑面积中含公用面积的组成部分及具体平米数、使用面积平米数、建筑面积与使用面积的比例应符合合同约定。
三、验收标准及程序1. 乙方应在房屋交付之日起10日内对房屋进行验收，如乙方未在约定时间内验收，视为乙方已验收房屋。
2. 乙方在验收过程中，如发现房屋不符合本合同约定的交付标准，应立即通知甲方，甲方应在接到通知之日起5日内予以整改。
3. 乙方对房屋的验收，应以合同约定的交付标准为依据，包括房屋主体结构、装修及设施、水电气暖通讯等方面。
四、违约责任1. 如甲方未能按照本合同约定的交付标准交付房屋，应向乙方支付违约金，违约金为房屋总价的万分之五。
房屋买卖的交房标准范本
房屋买卖的交房标准范本一、交房日期和地点双方约定的买卖合同中明确规定的房屋交付日期为（日期）。
交房地点为（地点）。
在此日期和地点进行交房手续。
二、交房标准1. 房屋基本状况卖方应保证所交付房屋的基本状况良好，不得存在结构、质量等方面的问题。
房屋外墙、楼顶、门窗、地面等部分应维持完好无损。
2. 内部设施和装修卖方应保证房屋内部设施的正常运行。
例如：供水、供电、排水、暖气、空调等设备应达到正常工作状态。
如有损坏或故障，卖方应负责修复或更换。
装修部分应符合市场质量标准，并保证材料、设备的完好，不存在质量问题或缺陷。
3. 钥匙和锁具卖方应交付完好无损的门锁，并提供与之配对的正确钥匙，并确保所有配备锁具的入口处门窗可正常开启和关闭。
4. 清理和卫生卖方应保证房屋在交房之前进行充分清洁，保持整洁干净。
包括但不限于地面、墙壁、天花板、楼梯、阳台等。
5. 附属设施卖方应按照合同约定，交付附属设施，例如：车库、地下室、花园、游泳池、电梯等。
这些设施应保持正常工作状态，不存在任何故障。
三、交房手续1. 双方到达交房地点后，买方有权对房屋进行检查，确认交付标准是否满足合同约定的要求。
2. 如买方发现房屋存在与合同约定不符的问题，买方应及时提出书面通知，并要求卖方在合理时间内进行维修、更换或补救。
3. 若房屋交付标准满足合同约定要求，买方应在现场填写并签署交房确认书。
四、违约责任1. 若卖方未在约定的交房日期和地点按照合同约定的标准交付房屋，则视为卖方违约，买方有权选择解除合同并要求退还已支付的房款，或者要求卖方承担违约责任。
2. 若买方未按照约定日期和地点接收房屋，则视为买方违约，卖方有权选择解除合同并要求买方承担违约责任，包括但不限于赔偿交房延迟造成的损失。
五、其他条款1. 本标准范本适用于普通房屋买卖交房标准，对于特殊的房屋类型或特定约定，双方可根据实际情况进行修改和补充。
2. 本标准范本中的交房标准不作为买方对房屋质量和状况的唯一依据，买方有权进行更详细和深入的检查和评估。
房屋交付与验收要求
房屋交付与验收要求[标题]房屋交付与验收协议书甲方：[甲方名称]乙方：[乙方名称]鉴于甲方拥有并将向乙方交付的房屋，双方经过友好协商，达成以下协议：第一条交付的房屋信息1.1 交付房屋的地址：[房屋地址]1.2 交付房屋的房产证号：[房产证号]1.3 交付房屋的建筑面积：[建筑面积]1.4 交付的房屋使用权属于：[甲方/乙方]第二条交付的标准2.1 房屋的交付标准应符合国家法律法规和相关建设规范要求，以及乙方对房屋质量、外观等方面的特别要求。
2.2 交付的房屋应保证在房屋使用期内无结构性漏水、严重渗漏、变形等问题。
2.3 房屋内部的设施设备应功能正常且符合国家标准。
第三条验收程序3.1 乙方应在收到房屋交付通知后，在十个工作日内进行房屋验收。
3.2 乙方应以书面形式通知甲方房屋验收结果，如发现问题或不符合约定标准的情况，需详细描述并提出整改要求。
第四条保修责任4.1 自房屋交付之日起，甲方承诺在房屋交付后的一年内保修房屋结构及相关设施设备。
4.2 如房屋出现非人为损坏、自然灾害等不可抗力因素导致的问题，甲方将负责免费维修或更换损坏的部分。
4.3 乙方应妥善保管房屋、设施设备，并负责常规的维护保养。
第五条违约责任5.1 若甲方未按照约定时间将房屋交付给乙方，甲方应向乙方支付相应的违约金，并承担由此给乙方造成的损失。
5.2 若乙方未按照约定时间完成房屋的验收工作，乙方应向甲方支付相应的违约金，并承担由此给甲方造成的损失。
第六条争议解决6.1 本协议的履行、变更、解释、效力及纠纷解决，均适用中华人民共和国法律。
6.2 若在履行本协议过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交至有管辖权的人民法院进行解决。
第七条其他约定7.1 本协议成立后，任何一方不得擅自变更协议内容，如需变更，双方应签订书面补充协议。
7.2 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为[有效期限]，期满后自动失效。
甲方：乙方：(盖章) (盖章)日期：日期：。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
附件三：装饰、设备标准
1、外墙：保温砂浆外墙保温，外墙面为美涂士外墙漆。
2、内墙：混合砂浆抹面。
3、顶棚：混合砂浆抹平。
4、地面：水泥砂浆抹平搓毛。
5、门窗：入户门为防盗门，室内各房间预留门洞口。
外墙窗采用85系列中空塑钢窗，飘窗内设不锈钢防护栏杆。
6、厨房：顶棚用水泥砂浆抹平，墙面及地面用水泥砂浆抹平搓毛，上下水管接通，无洁具。
7、卫生间：顶棚用水泥砂浆抹平，墙面用水泥砂浆抹平搓毛，地面做防水处理，上下水管接通，无洁具。
8、阳台：采用85系列中空塑钢窗，全封闭阳台，阳台地面墙面顶棚粉刷标准同房间。
9、电梯：巨人通力电梯。
10、其他：交房之日起，水通电明，电路暗线，开工插座到位，普通白炽灯。
小区为全封闭小区，主要路口有闭路监控系统，小区配置有健身器材等。
附件二：公共部位与公用房屋分摊建筑面积构成说明
分摊的公共部位与公用房屋建筑面积由以下两部分组成：
1、公用设备间、电梯井、管道井、楼梯间、公共门厅、走道等功能上为整栋建筑服务的公共部分和公用部位及公用房屋等。
2、套（单元）与公用建筑之间的分隔墙，及外墙（包括山墙）水平
投影面积一半的建筑面积。
实际面积以县房产管理部门计算核定的为准。